皮带机安装施工合同协议书

皮带机安装施工合同协

议书

文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

施工合同

皮带机安装工程

甲方：矿业有限公司

乙方：安装有限公司

2017年09月15日

甲方：矿业有限公司

乙方：安装有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本施工工程协商一致，订立本合同。

第一条工程概况

一、工程名称：皮带机安装工程

二、工程地点：榆林榆阳区*****煤矿

三、工程承包范围：

1、皮带机安装三套，明细表如下：

2、皮带运输机设备运输、安装、接线、调试、重负荷调试运行；包含从主井驱动机房开关柜符合侧（含馈线柜接线）、主井皮带机、大巷皮带机、顺槽皮带机至工作面机自移机尾所有皮带运输机设备的安装，驱动设备安装、缆线的敷设、胶带连接、综合保护及通讯的安装；

四、承包方式：采取包工、包施工工器具、包安全、包质量、包进度。甲方只提供地面场地及皮带运输机相关设

备，安装过程的所需用的设备及材料全部由乙方负责（不包含；润滑油，主电缆、驱动符合电缆）。

第二条工期

一、开竣工日期：

1、预计10月10日，以甲方通知为准，允许提前进场。

2、设备清点移交给乙方提前进行（不能因设备到货影响乙方正常安装进行）。

二、因运输巷道损坏、积水等原因引起的延期，经甲方签证后，工期予以顺延。

三、因乙方责任导致工期延误时，工期不予顺延、每部皮带机延迟一天分别给予5000元罚款处理。详细见招标文件及技术协议

第三条合同价款

一、设备安装工程价款为（大写）：***万元整：（小写：10000.00元），含专用增值税票。

第四条双方责任

一、甲方责任

1、为了工程顺利进行，甲方应积极做好配合工作，及时为乙方提供相关的图纸和技术资料，并由专门负责人及时解决乙方提出的或遇到的各类问题；甲方提前给出各皮带机机头、机尾定位线、中心线等关键定位线。

2、甲方有对项目进行过程检查、安全监督、质量检查、全面考核的权利。

3、甲方对乙方的安装施工、技术方案等有审核批准权利。

4、甲方应及时纠正并制止乙方在安装过程中发生的不安全和违反安全规程等有关规定的行为，对乙方违章作业有停工处罚权利。

5、甲方应及时掌握乙方施工安装过程中各项工作内容，对乙方在安装施工过程中发生的不符合规程规定的事项应及时进行纠正。

6、甲方有权要求乙方按照图纸安装施工，并督促乙方严格按照工艺要求内容进行安装施工，对乙方不按照工艺要求施工的有停工和处罚权利。

7、施工过程中，甲方负责工程安全、工期、质量、检验、验收等过程控制、监督与管理工作。

8、根据工程性质，甲方提供乙方施工人员住宿场地。

9、甲方应保证主要行车巷道无片帮、严重积水、冒顶等现象，运输巷道底板硬化达合格标准；因底板硬化质量、积水问题，造成车辆不能正常行驶甲方负责限期整改。

10、根据施工现场条件，甲方随时进行抽水、排水工作。

二、乙方责任

1、乙方应认真遵守甲方的施工、安全、文明生产等管理制度，要制定出严密的安全防护技术措施，对乙方工作人员的人身安全负责，并接受有关考核。

2、安装施工现场符合甲方文明生产的要求，同时做好文明施工现场的文明施工，并设立安全警示牌。

3、乙方应在施工现场设立临时指挥部，及时调整施工进度，并有义务参加甲方召开的协调会议。

4、乙方必须按甲方确定的技术方案施工，乙方有权对细节性环节提出合理性的建议和改进的义务。

5、乙方有对设备提出合理性改进的建议权。

6、乙方对甲方所安排的工作及技术措施有提出建设性意见权。

7、乙方有为甲方提供真实的各种安装施工技术记录、技术总结等技术性文件的义务。

8、乙方在安装施工中发现任何不利与正常生产运行的问题，及时通报甲方，不得以任何借口和理由隐瞒事实真相。

9、乙方有参加甲方组织的由安装施工过程引发事故的分析会的义务。

10、安装施工过程中，乙方自觉接受甲方过程控制的管理，按施工要求提交各项签证、记录及质量验收单，服从施工质量控制的指令。

第五条工程质量与验收

一、工程质量等级：合格。

二、验收标准：

1、按国家标准，规范和技术协议所列标准执行。

2、确保设备的工艺水平，不发生设备质量事故，安装调试

15日内不出现质量造成的非停。

3、贯彻执行GB/T19001质量管理体系做好安设调试的技术管理工作，安装记录、图纸资料齐全

三、施工材料及设备运输过程中不得故意损坏并保证完好。

四、工程验收

1、安装施工工程严格执行过程管理，保证每一道程序的质量得到严格控制，认真执行“三级验收”制度及施工作业指导书制度。

2、安装施工中的每一道工序的施工质量应先由乙方按照质量标准进行自检并验收合格后，再书面提出申请有甲方进行质量验收，确认合格以后由各方在验收单上共同签字。

3、乙方需对甲方提出的有关质量问题进行认真的整改，并在规定期限内以书面形式给予回执。

4、现场安装施工过程中的有争议的技术问题，包括质量问题和关键的工艺问题，由双方开会研究解决，如双方不能达成统一意见，以甲方意见为准。

5、本工程最终验收以甲方及使用单位验收合格为准。

第六条施工安全

一、乙方应按煤炭行业法规及矿方有关规定做到安全施工，并承担在施工期间的一切安全责任和因此发生的一切费用，发生伤亡事故应立即上报，并通知甲方代表。

二、乙方在施工过程中，存在的安全隐患应及时处理，否则甲方有权进行处罚。

三、如非施工范围内发生事故双方协商解决，在乙方范围内施工过程中发生的事故由乙方承担。

四、乙方施工过程中必须坚持“以人为本、安全第一”的原则，安装施工前编制相应的作业规程及安全规程报甲方审批，采取相应的安全防范措施，杜绝遵章作业。施工期间由于乙方原因所发生的一切安全事故，人员意外伤亡事故，设备损坏事故等，由乙方承担全部法律责任和一切经济损失，甲方概不承担任何经济损失和法律责任。

五、在本合同履行过程中，因乙方原因发生的任何安全事故，人身意外伤亡事故等，乙方及时对事故进行处理和赔偿。

第七条工程价款结算及支付

一、保证金交付:合同签订后乙方向甲方交付20%工程款的保证金合计：*万元）。工程完工后5日内甲方返还乙方。

二、工程价款支付方式：竣工验收合格后，10日内支付安装工程款的80%,运行半年后支付10%，剩余10%质保金一年后支付。

第八条违约责任

一、乙方违约责任：

1、乙方在安装过程中损坏设备负责返修，直至合格，并承担返修的一切费用。

2、由于乙方责任造成工程不能按合同规定时间交付使用的，乙方应支付逾期违约金。违约金为每部皮带机每日0000元。

二、甲方违约责任

由于甲方责任造成的工程中途停工或其他原因造成的返工，甲方应赔偿乙方因此造成的实际损失。

第九条争议解决

本合同执行过程中如发生争议，由当事人双方协商解决或上诉至工程所在地人民法院裁决。

第十条附则

一、本合同履行过程中发生的纠纷，由双方协商解决；协商不成，双方均应向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉；本合同履行过程中发生的其他文件，关于管辖法院的约定与本合同不一致的，以本合同为准。

二、招标文件及技术协议条款为本合同补充，同具有法律效应。

三、本合同一式四份，甲方两份，乙方两份，自双方代表签字并加盖公章后生效。

湖南省：某建设工程施工合同

HNＪS—2008 工程编号: 合同编号: 湖南省建设工程施工合同 (补充协议书) 工程名称:外滩新城

工程地点： 发包人: 承包人: 湖南省建设厅 目录 第一部分合同协议书 一、工程概况 二、工程承包范围 三、合同工期 四、工程质量标准 五、合同价款 六、合同的文件 七、发包人承诺 八、承包人承诺 九、合同订立

第二部分通用条款 1 一般约定 2 发包人义务 3 监理人 4 承包人 ５材料和工程设备 6 施工设备和临时设备 7 交通运输 8 施工测量 9 施工安全、治安保卫和环境保护 10 进度计划 11 开工和竣工 12 暂停施工 １３工程质量 1４工程质量检测 １5 变更 16 价格调整 1７计价、计量与支付 18 竣工验收 1９缺陷责任与保修责任 20 保险和担保 ２1 不可抗力 ２2 违约 2３索赔 24 争议的解决 第三部分合同专用条款

1 一般约定 ２发包人义务 3 监理人 ４承包人 5 材料和工程设备 6 施工设备和临时设备 7 交通运输 ８测量放线 9 施工安全、治安保卫和环境保护 10 进度计划 11 开工和竣工 １２暂停施工 13 工程质量 14 试验和检验 15 变更 16 价格调整 １7 计价、计量与支付 １8 竣工验收 1９缺陷责任与保修责任 20 保险和担保 ２1 不可抗力 24 争议的解决 25 补充条款 第四部分合同附件及格式 附件一材料附表 附件二工程质量保修书

第一部分合同协议书 发包人:（全称) 湖南大鹏房地产开发有限公司 承包人：(全称) 为实施(项目名称）， 已接受承包人对本项目的中标。依据有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,共同协商达成如下协议。 1、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容：

井巷工程施工承包合同

井巷工程施工承包合同 甲方： 乙方： 合同签订地点： 合同签订日期：年月日

井巷工程施工承包合同 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和煤矿工业局有关规定，结合本工程具体情况，经双方协议同意签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包工程内容：16103顶层工作面运巷、副巷，16103顶层工作面扩切眼，16101工作面移变硐室，16101工作面运煤斜巷，16101工作面回风斜巷等工程。 四、工程质量标准：按中华人民共和国行业标准（MT5009-94）《煤矿井巷工程质量检验评定标准》之规定，本工程质量等级合格率达到100%。 五、承包方式：本工程实行包工、包料、包质量的承包方式。 六、合同价款： 按以下原则计算工程价款： （一）采用甲乙双方协商一致的巷道工程价款： 1、①16103顶层工作面：运巷设计工程量岩巷63m，煤巷212m，副巷设计工程量岩巷62m，煤巷212m；岩巷单价11424元/m，煤巷单价6500元/m ，预算造价4184000元。

②16103顶层工作面扩切眼设计工程量52m，单价6500元/m，预算造价338000元。 ③16101工作面移变硐室工程量40m，单价4500元/m，预算造价180000元。 ④16101工作面运煤斜巷工程量73m，单价7500元/m，预算造价547500元。 ⑤16101工作面回风斜巷工程量72m，单价7900元/m，预算造价568800元。 合计总预算造价5818300元。 2、若遇断层等构造导致巷道施工困难时，掘进单价应按照矿上的有关规定执行。 3、若地质条件发生变化，导致乙方需增加人工或材料时，由甲乙方共同到施工现场商定需增加的费用（综合管理费按30%计提）。 4. 若地质条件发生变化导致施工难度增大、掘进进度缓慢时，矿方应相应调整月度进尺计划。 （二）人工单价： 指本合同外（指施工初期局扇风机、刮板运输机、皮带机的运输与安装；施工中间刮板运输机、皮带机的移接和安装及巷道开口和透口处的加固等工程）发生的人工工资，单价执行标准：按开掘区平均工资标准执行，综合管理费按30%计取。工数由甲、乙双方共同协

建筑施工安装合同协议书范本

甲方单位： 乙方单位： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经协商签订本协议书。 1.工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程工期：___________年___________月___________日至___________年___________月 ___________日 2.工程造价：___________元/m2。 2.1 以上单价为包干价，结算以现场实际施工建筑面积计算。 2.2 工程进度款按建筑面积___________m2计算。 2.3 以上单价包含乙方施工时产生的一切费用，如人工、材料、机械、材料搬运上楼及税金等一切费用。 3.工程结算及进度款支付：乙方材料及人员进驻工地现场之日，甲方支付乙方工程总价30%；乙方施工完毕之日，甲方支付乙方工程总价50%；工程验收合格及结算完毕之日，按照实际完成工程量支付至工程总价97%，工程质保金为工程实际总价的3%。 4.施工质量标准：施工质量以甲方及质检站验收合格为准。 5.双方义务及权利：施工现场安全及施工过程管理由甲方负责。 6.甲方委派__________(联系方式：______________)为驻现场项目经理； 乙方委派__________(联系方式：______________)为项目负责人。 7.协议生效 本协议经双方签字盖章后生效。

甲方单位：（公章）乙方单位：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行 账号：账号： 合同订立时间：________年______月______日 第二部分通用条款 一、词语定义及合同文件 １、词语定义 下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义： 1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。 1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。 1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。 1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。 1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。 1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工

建设工程施工合同版本样本

工程建设劳务承包合同 甲方: 河南省第一建筑工程有限责任公司( 发包方) 乙方: 郑州振豫建筑装饰工程有限公司( 承包方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就本建设工程施工事项协商一致, 订立本合同。 一、工程概况 纬四路十五号院( 二食堂) 改建工程位于郑州市东部纬二路与花园路交叉口东100米, 为高层住宅。该工程地下一层, 地上二十五层。其中地下室1573 m2, 车库1075 m2, 一层1320m2, 二层1320 m2, 标准层953 m2, 建筑总高度81.6m。 工程施工依据: 施工图纸、答疑、会审纪要、设计变更等相关技术资料。 二、施工承包范围: 1、图纸及答疑、会审纪要、变更所示框架结构主体所有砼构件所有工作内容。( 单项变更工程造价5.0万元以上、累计80万元以上部分单价按实结算调整人工费, 以内部分不予调整人工费, 其招标单价已包含此部分费用单价25元/工日) 。主体施工期间, 现场不再出现计时用工。 2、图纸所示基础、地下室所有工作内容( 除卷材防水层外) , 人工配合机械挖土、回填土按河南定额有关规定按25元/工日给予结算, 车库、独立基础挖土, 碎桩头清理, 电梯井挖土含在人工配合机械挖土方内, 截凿桩头不在承包范围内。

3、钢筋电弧焊、电渣压力焊( 含机械、焊剂等材料) 、锥螺纹( 锥螺纹由甲方提供) 连接工作内容。 4、建施、结施图纸所示预留洞、雨水管、冷凝水管、穿墙管等预留洞留置, GZ、QL、GL分项工程的施工。 5、按安全规范对高层建筑施工现场所要求的安全防护及现场文明施工工作内容。不含整体提升架搭拆, 但含一、二、三层外双排防护架体的搭设和拆除, 工地四周、临街防护通道的搭拆。 6、所有临建设施的搭拆及退场前前局部设施的拆除和移位。 7、机械设备的安装和拆除( 塔吊、施工电梯除外, 但甲方有权要求乙方提供人工等方面的配合) 。塔吊、施工电梯基础施工不再结算。 8、场内材料二次搬运、回填土运距及需乙方提供人工配合的材料( 如钢筋、方木、大板等) 的装卸。 三、工期及劳动力要求: 开工日期: 以实际开工日期为准, 垫层混凝土具备施工开始计算工期。 劳力要求: 1、挖土3日历天, 人数90 人; 2、垫层、筏板30日历天, 人数140人; 3、地下室15日历天, 人数150人; 4、一层12日历天, 人数150人; 5、二层25日历天, 人数180人; 6、标准层6日历天/层, 人数120人;

装修工程合同范本简单版

装修工程合同范本简单版 装修是一个大的改动，期间可能会有各种的事情发生，为了不为了这些事发生纠纷，签订一份详细的合同是非常有必要的。下面是由为大家整理的“装修工程合同范本简单版”，仅供参考，欢迎大家阅读。 装修工程合同范本简单版(一) (发包方)甲方:__________________ (承包方)乙方:__________________ 按照、的规定，结合本工程具体情况，双方协商达成如下协议。 一、工程概况 1、工程名称:_____________室内装饰工程 2、工程地

点:____________________________________ 3、承包范围:____________________________________ 4、承包方式:施工承包，包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。 5、工期:本工程自______年____月____日开工，于______年____月____日竣工，具体开工日期以甲方通知为准。 6、工程质量:按本合同第五条约定标准。 7、合同价(人民币大写):_________元整。 二、甲方义务 1、开工前甲方组织乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。 2、甲方负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验

收、变更、登记手续和其他事宜。 三、乙方义务 1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。 2、乙方负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。 4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。 5、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

某建筑施工合同

XX省XXXXXX有限公司 施 工 合 同 书 XX省XXXXXX发展有限公司

建筑工程施工合同 发包：XX有限公司（以下简称甲） 承包：（以下简称乙） 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。结合本工程项目甲资金及各项手续均具备开工条件的前提下，甲乙双协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 一、工程名称：XXX公司办公大楼 二、工程地点：XX市XX区XX乡 三、工程特点：框架结构，均为5层 四、建筑面积：总建筑面积约为：㎡，标准层主楼约 为：㎡，架空层面积㎡ 五、设计单位：XX规划建筑设计有限公司 六、勘察单位： 七、监理单位： 第二条工程承包围及承包式 一、承包围 甲提供XX规划建筑设计有限公司施工图的所有容。 1、土建工程：施工图纸的所有土建容，即以栋号的水平投影为界，自桩顶承台垫层以上（含凿桩头）至屋顶技术层的全部土建容，主楼

水平投影下的面积、墙面外防潮处理和室外回填土及消防水池，所有土建给排水、照明设施的预埋协作配合等，包括所有窗户、所有防火门及防盗防火门制作及安装;消防设备安装专业施工单位的管线、配件预埋和预埋件及设备安装工作，所有室外排污检查井、化粪池，二次装修和防水、桩基工程都在施工围之。 2、给排水工程：施工图上所有给排水容，即自分户表至各用水位置的所有供水管线、管件、阀门安装，屋面雨水管及室外排水安装顺直。各用水处至室外污水井至化粪池或雨水井的管道，确保排水通畅，接头、支护牢固等2（该项由甲另外分包）。 3、电气及防雷工程：施工图纸所有强电路施工容，即分户表后所有强电路及附件安装，确保各线路不混线、不断路、不漏电，各栋防雷网络的布设和接地设置格按图施工，必须达到设计和规要求。3（该项由甲另外分包）。 4、装饰：外墙装饰按照施工图要求施工，墙仿瓷电梯间、楼梯间及公共部位为底层一遍，面层两道抛光，其余墙面为一底一面，地面水泥砂浆拉毛。安格栅电灯，楼梯间不锈钢扶手，楼梯间地面水泥砂浆压光，楼梯间的扶手栏杆安装不锈钢管，卫生间1∶2水泥砂浆抹面，所有地面为水泥砂浆找平。 5、本工程消防、通风部分、铝合金窗、弱电、水电均在该合同乙承包单价。 二、承包式：包工包料、包工期、包质量、包安全及文明施工。 第三条合同工期 开工日期：年月日

煤矿设备安装合同

合同编号：*****有限公司 建设工程施工合同 工程名称：**********001面安装工程 发包方（简称甲方）：*****有限公司 承包方（简称乙方）：*****公司 签订时间：2012年月日

煤矿工程安装施工合同书 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方根据矿井生产需要将*****001首采工作面设备安装工程委托乙方进行施工。为确保工程顺利完成、明确双方责任和义务，并结合本工程具体情况，双方就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 第一条工程概括 一、工程名称：*****有限公司 二、工程地点：**********镇*****煤业有限公司 三、工程内容：*****001综放工作面设备安装 工作面设备安装内容： ⑴安装设备地面拆装、、井下运输、支架组装； ⑵安装ZF6400/16/30中间支架82架、ZFG7000/22/35过渡支架6架， 安装 ZFT22000/22/35端头支架一副两架共88架 ⑶安装MG300/710-WD采煤机1部； ⑷安装SGZ764/400前、后刮板运输机各1部； ⑸安装SZZ764/200桥式转载机1部； ⑹安装PLM1000破碎机1部； ⑺安装移动变电站、泵站、皮带机机尾自移装置PZY2300 1部、开关列车及移变站至工作面以里的全部电缆、电器、设施设备。 第二条工程承包范围 一、工作面设备安装施工责任范围界定： ⑴甲方责任承包范围： ①设备安装布置及供电系统的设计； ②井下配电所至移动变电站高压供电线路的敷设、接电； ③铺设好轨道顺槽及工作面切眼的道轨，且质量合格；

安装工程施工合同协议书范本

甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建设工程施工合同管理办法》等法律法规规定，结合本工程具体情况，本着协商一致、等价有偿、诚实信用原则，签订本安装工程施工合同，以供双方共同遵守。 一、工程概况： 1、工程名称：_________________________________改线工程 2、工程地点：_________________________________. 3、工程内容及承包范围： 钢管∮2800×22单向7.982㏎(双管15.964㏎);∮2500×20共计50M;∮2400×20共计50M的布管下沟、对口焊接、焊后防腐补口、施工过程中的排水降水工作（特殊情况除外）。 二、工期： 1、本工程从___________年___________月___________日开工起至___________年___________月___________日止，工期为___________天，如遇特殊原因（如大雨、地震材料等原因）按期顺延。 三、工程质量： 1 因为本工程属于压力管道，乙方必须严格按甲方提出的技术要求和现行施工规范及标准提供具备压力管道焊接资质的焊工施工，并接受质量检查部门及甲方现场代表的监督、检查、检验。乙方应为甲方人员检查提供便利条件并予以积极配合，对不合格的部分按甲方代表的要求限期返工修改。乙方不得自行改变施工要求及降低工程质量标准。 2 工程质量必须达到专业质量检验评比标准规定的分项（单项）工程质量标准,第一个月焊缝合格率不低于85%，第二个月以后不低于92%。

3 管道的对口、焊接施工方法须符合现行国家标准的要求。 4焊缝对口的错边量不得超过±2MM,焊缝100%超声波检测B1级合格，20%射线探伤抽检应达到Ⅱ级焊缝要求，焊缝表面不能有其他不允许的缺陷。 五、安全施工： 1、乙方应按现行国家相关规定进行安全文明施工，加强施工安全管理，不得违章作业。 2乙方必须对所有施工人员购买工伤劳动保险。 六、工程计价： 1、本工程为计价不计量，承包价格为每个焊缝___________元计价,以第三方检测合格并经监理认可的焊缝数量进行工程结算.结算款为当月完成量总价的90%，余款待施工队撤离现场时一次结清。如因检测滞后造成的工程量统计误差可根据以往合格率计入当月结算工作量。 2、施工队承担每个月四天的雨天误工费用，如每个月下雨超过四天时，甲方承担50%的误工补贴（按实际人数及工资额计算）；如因甲方材料、机具、作业面问题出现误工不超过四天时，由乙方负责；超过四天以后由甲方负责。 3乙方人员进入现场后开工前为甲方所作的零星工作由甲方支付人工工资. 4工程完工后如甲方需要乙方留下进行水压试验等工作时, 人工工资由甲方支付. 七、工程承付款方式： 1、工程款当月结算,第一个月为45天,以后为35天。 2、工程量由甲方现场技术人员共同测量确认，由甲方技术负责人审核，作为工程结算的依据。所有工程量以第三方检测合格并经监理认可的焊缝数量进行工程进度结算.结算款为当月完成量的90%。 3、余款待施工队撤离现场时一次结清。 八、双方责任： 1、甲方责任：

项目工程施工合同书

项目工程施工合同书 编号： 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法规，遵循平等、互利、公正的原则，甲方将×××行政中心接待楼、消防设施安装工程中的消火栓系统、喷淋系统、火灾自动报警系统及水泵房系统安装以包工的方式委托乙方负责施工，同时依据合同法相关规定，签订本项目工程施工合同书，双方共同遵守。 一、工程概况： 1.工程名称：×××行政中心接待楼 2.工程地址：××× 3.工程内容：该工程内容包括消火栓系统安装、自动喷淋系统安装、火灾自动报警及水泵房系统安装。 一、项目施工工期： 1.开工日期：2014年6月15日（具体时间依据现场施工情况确定） 2.竣工日期： 2014年8月18日（具体时间依据现场施工情况确定） 二、合同价款 金额（人民币大写）：拾壹万圆整（人民币小写）：110000.00元： 三、合同价款支付方式 支付程序：项目经理出据，工程部经理核准，公司总经理审批后财务部支付。 支付办法： （1）完成消火栓系统安装（打压结束）甲方向乙方支付该系统工程量价款的80%； （3）完成自动喷淋系统安装（打压结束）甲方向乙方支付该系统工程量价款的80%； （4）完成火灾自动报警（调试结束）甲方向乙方支付该系统工程量价款的80%；

（5）完成水泵房系统安装（调试结束）甲方向乙方支付该系统工程量价款的80%； （6）本安装工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付剩余款项。 五、甲方责任： 1．开工前组建项目部，确定项目部其他成员。 2．提供给乙方施工图及相关资料壹套，组织图纸会审，对乙方进行安全技术及施工规范交底。 3．对项目质量、安全、进度进行全过程监督、指导。 4．及时支付承包费用。 5．甲方有权在确认乙方无能力按时完成本工程时，将直接调派其他队伍或人员进场施工，其发生费用由甲方确认后，在乙方的工程款中直接扣除。 六、乙方责任： 1．严格按图和施工规范进行施工，确保工程施工质量。 2．严格执行安全施工操作细则，杜绝安全事故。 3．文明施工、不准赤膀、穿拖鞋、喝酒、不戴安全帽上岗、不准在工地打架斗殴、赌博等现象出现，如发现一次，视情节严重最低予以贰佰元处罚。 4．认真接受业主、监理公司及甲方的指导、监督、不符合质量要求乙方无条件整改，直至达到质量标准为止。否则，甲方将采取经济处罚并在当月工程款中扣除。 5．及时向甲方提供设备、材料采购清单和到货时间。 6．做好每天下班的卫生工作关好水电、门窗。 7．协助甲方做好竣工图编制。 8．在施工合理使用材料，保管好已领出的材料和设备。凡超出国家规定的合理消耗的，乙方承担赔偿责任。 9．甲方向乙方已下发的工程款，乙方未按期下发给现场施工工人，因此问题给甲方造成名誉及工程进度上的损失，乙方需承担一切后果，并视情节严重的甲方有权中止合同及给予乙方工程款总价的10%的罚款，乙方所欠现场施工工人工资，甲方有权直接从乙方工程款给予扣除并由

简易水电安装合同协议书

简易水电安装合同协议 书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

简易水电安装合同模板 甲方：（发包方）_________________________________ 乙方：（承包方）_________________________________ 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条：工程概况 1、工程名称_________________________________ 2、工程承包方式：乙方承包人包清工。并自备工具 3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日 4、合同价款：按建筑每平米建筑实际面积___________元一次性全包。 第二条：关于材料供给的约定 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现

场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。 第三条：关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-2001和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-2001并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。 3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。 4、本工程由_______方设计施工方案。 第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定 1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。 2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

输煤皮带封闭技术协议模板(标准版)

输煤皮带封闭技术协议模板(标准版) Technical agreement template for coal belt sealing (Standard Version) 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日

输煤皮带封闭技术协议模板(标准版) 前言：技术合同是当事人就技术开发、转让、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同。技术合同的标的与技术有密切联系，不同类型的技术合同有不同的技术内容。本文档根据技术合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 _________________________ （以下简称甲方） （以下简称乙方） 乙方承揽甲方输煤皮带封闭工程，为了保证工程质量、安全和工期，经双方协商，达成如下协议： 一工程量： #7a、b皮带机、#6a、b皮带机及#16皮带机导料槽出口至驱动滚筒入口所有输煤皮带。封闭工程量如下: 1、#6皮带全长75m，除导料槽，带式除铁器、盘式除铁器不能封闭外，需封闭40mx2路。 2、#7皮带全长194m，需封闭190mx2路，#7皮带中尾部取样机采样头、校验装置犁煤器等，全部封闭；链码校验装置实施半封闭。

3、#16皮带全长100m，除导料槽不封闭外，露天皮带全部进行半封闭，共需要封闭80m。 4、封闭总长度：540m（合面积1：1800m2）。 二、工程要求： 1、割除封闭皮带机支架的栏杆 2、拆除皮带机原感温线，改装至封闭罩内。 3、皮带机两侧拉绳保护改装至主机架下。 4、焊接皮带机封闭罩底座。 5、安装封闭罩前皮带机支架进行防腐。 6、安装皮带机封闭罩。 7、开装孔及检查门。 三、甲方责任范围： 1、负责制定皮机封闭工程施工方案。 2、指定施工现场水、电的接口地点。 3、负责工程的监理及工作联系、协调。

五项工程施工合同书

五项工程施工合同书 发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）： 依照《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》及其有关法律，行政法规遵循平等，自愿公平和诚实守信用的原则，为明确双方在施工中的责任权益和义务，经双方协商同意签订本协议，双方要共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程名称：天地宜家 2、工作地点：铁力市天地宜家5、6、9号楼工地 3、工程单位：铁力市宇祥建筑有限公司 4、承包范围及承包价格：五项人工费，按每平方米180元计算，包括（力工、瓦工、木工、钢筋工、架子工） （1）乙主负责五项主本工程施工，一切现场零活及屋里面防水和后顺排水坡工程都不在五项范围之内。 （2）结算面积按砌筑的外墙皮计算，基础部分按实际面积所产生的人工费计算，出层面的房屋按实际的建筑面积约13000平方米左右计算。以每平方米180元结算，（阳台及大檐子另算面积）。 第二条：甲方责任和权利 1、施工单位有权行使合同约定的权利，履行合同给定的职责，有权要求乙方对其任何违反公司规定的人员进行撤换，负责对乙方承

建的工程项目的选题检查。 2、施工单位所制定的施工进度计划，乙方严格执行。 3、施工单位负责对乙方办理意外伤亡保险。否责一切事故由甲方负责。 4、负责向乙方全体人员提供必要的保护用品及安全防护设施。现场人员使用的所有工具及现场机械。 5、施工期间乙方不准随意停工，如因甲方的材料和现场的大型设备的不配合，乙方有权要停工要求甲方支付相应的人员开支。 第三条：乙方的责任和权利 1、自觉接受施工单位有关人员对工程进度，质量安全，文明施工方面的管理和监督，但乙方不能因施工单位管理和监督而免除自己的责任。 2、必须遵守安全施工标准，规单制度和操作规程，正确使有用安全防护用具、机械设备、严格按照分部分项安全技术措施、安全施工方案、安全技术交底施工，必须遵守施工单位的各项规章制度，服从施工单位现场指挥。 3、有权把拒绝违章指挥和冒险作业，在施工中发生危及人身安全的紧急情况明作业人员有权停业作业或撤离危险区域。 第四条，付款方式 1、每二层、四层、六层砌筑完后，按每两层总工程量的50%拨款，剩余50%人工费甲方给商服或楼。 2、甲方必须按时拨款，确保乙方按时发放人工费。

简易施工合同(模板)

施工合同 建设单位：（以下简称甲方） 施工单位：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把（承包给乙方，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守： 一、工程项目 1、工程名称： 2、工程地址： 3、承包方式：包工包料。 3、承包价：元 （大写：_ ）。 二、工程期限 本工程经甲乙双方协商一致，总工期天。（雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延） 开工日期为年月日至年月日，总工期天。 三、本工程竣工质量为一次性合格工程 1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工； 四、工程价款支付及结算 本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。 五、其它约定 1：甲方承担的安全责任、权利 （一）甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程； （二）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标

准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案； （三）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚； （四）甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。 2：乙方的责任、权利 （一）乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度； （二）乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方承担全部负责； （三）乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违章作业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好防护工作； （四）乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。 六、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 甲方：乙方： 代表人：代表人： 身份证号：身份证号： 公章公章 年月日年月日

小工程施工合同协议书

小工程施工合同协议书 施工合同是我们工程动工时需要用到的，那么如何制定一份完整的施工合同呢?下面是收集整理的小工程施工合同协议书，欢迎阅读。 小工程施工合同协议书(一) 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本附属工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、技术标准：按照现行国家施工验收规范执行。 三、工程内容：等内容。

四、承包形式：包工包料双包工程。 五、甲方职责：(1)负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题; (2)协助解决与周边群众发生的纠纷关系; (3)解决好工程所需的水电问题(水电费由乙方承担)。 六、乙方职责： (1)听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查; (2)严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工 (3)严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务; (4)确保安全生产、文明施工，负责施工中的一切财产、人身安全责任，并承担由此而产生的全部经济损失;

(5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。 七、结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据《四川省建设工程工程量清单计价定额》2009定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。 八、付款方式：分四年到位(不计资金利息)。其中20xx 年拨付工程款的42.5%;20xx年12月30日前拨付28.5%;20xx年12月30日前拨付21.5%;剩余的7.5%视甲方情况拨付，但最迟在20xx年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清，则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。 九、合同争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。 十、合同生效：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方自订立之日起生效。 甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：

皮带机安装施工合同协议书

皮带机安装施工合同协 议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

施工合同 皮带机安装工程 甲方：矿业有限公司 乙方：安装有限公司 2017年09月15日 甲方：矿业有限公司 乙方：安装有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本施工工程协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 一、工程名称：皮带机安装工程 二、工程地点：榆林榆阳区*****煤矿 三、工程承包范围：

1、皮带机安装三套，明细表如下： 2、皮带运输机设备运输、安装、接线、调试、重负荷调试运行；包含从主井驱动机房开关柜符合侧（含馈线柜接线）、主井皮带机、大巷皮带机、顺槽皮带机至工作面机自移机尾所有皮带运输机设备的安装，驱动设备安装、缆线的敷设、胶带连接、综合保护及通讯的安装； 四、承包方式：采取包工、包施工工器具、包安全、包质量、包进度。甲方只提供地面场地及皮带运输机相关设

备，安装过程的所需用的设备及材料全部由乙方负责（不包含；润滑油，主电缆、驱动符合电缆）。 第二条工期 一、开竣工日期： 1、预计10月10日，以甲方通知为准，允许提前进场。 2、设备清点移交给乙方提前进行（不能因设备到货影响乙方正常安装进行）。 二、因运输巷道损坏、积水等原因引起的延期，经甲方签证后，工期予以顺延。 三、因乙方责任导致工期延误时，工期不予顺延、每部皮带机延迟一天分别给予5000元罚款处理。详细见招标文件及技术协议 第三条合同价款 一、设备安装工程价款为（大写）：***万元整：（小写：10000.00元），含专用增值税票。 第四条双方责任 一、甲方责任

安装工程合同模板(标准版)

编号：GR-WR-36949 安装工程合同模板(标准 版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改

安装工程合同模板(标准版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 于____年____月____日，_____有限公司（简称甲方），与_____有限公司（简称乙方），签订安装主机的项目合同。 1．安装工程名称：_________。 2．工程地点：甲方_______港口。 3．工程范围：本合同所附图纸及估价单。 4．完工期限：本安装工程将配合甲方_______在甲方港口建造工程完工后_____天内，完成安装工程，其中包括_____主机试验运行。 5．安装工程总价格：______美元整。 6．安装工程付款进度： 第1期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价_____％，即_________美元整； 第2期：甲方在A港口造船工程开始时，付给乙方工程总价_____％，即________美元整； 第3期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价_____％，

清包小五项工程承包合同

清包小五项工程承包合同 发包方（甲方）：锦州长城建设工程有限公司哈尔滨分公司 法定代表人：联系电话： 承包方（乙方）： 法定代表人：联系电话： 依照《中国人民共和国劳动法》《中国人民共和国建筑法》中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和成事信用的原则，结合本工程的实际情况，为确保双方利益，经协商一致达成订立本合同。 一、工程概况： 一、建设单位：黑龙江东极房地产开发有限公司 二、承建单位：锦州长城建设工程有限公司哈尔滨分公司 三、工程名称：铁力林业局清河小区二期B区1＃2＃11＃12＃13＃14＃15＃楼及临街二层商服。 四、工程地点：铁力市火车站南150米处 五、工程内容：小五项带机械、设备、周转材料、耗材。 二、工程承包范围及方式 砖混结构，条形基础，按实际发生面积计算。基础及屋面按标准层一层面积计算。发生图纸变更和承包范围外的工程量另行结算，价格按施工当地的市场执行。 三、承包范围： 1、主体五项人工费及内外墙抹灰（主体砌筑、砼浇筑、现场材料的水平垂直运输、模板的制作、安装、钢筋的制作、安装、主体安全维护及脚手架的安装、拆卸、运输）一层地面垫层、散水坡、台阶、现场的文明施工及临建设施等。 2、本工程施工用的工人宿舍，现场办公室，所有机械、设备、吊车、搅罐、钢筋、木工用的所有机械、振捣器、振捣棒、夯机、电焊机等。 3、施工现场所有配电设施（电缆、电线、电箱等施工用及生活区所需的所有电料）五牌一图、消防工具等。

七、结算与支付 本工程清包五项包括（周转材料、吊车、大小型机械及五项人工费）按主体施工形象进度拨款，全部现金结算。四层顶板混凝土浇筑完毕后支付已完工程量75%的工程款，主体封顶支付已完工程的75%的工程款，在乙方承包主体工程全部结束后支付到总工程款的90%。余下工程款在整个工程抹灰结束后全部付清。 八、工程施工技术要求 1、甲方施工技术人员应向乙方进行技术交底，并以书面形式由乙方代表签字。 2、乙方代表必须现场指挥工人严格按技术交底和施工验收规范严格施工。 3、严格按施工图施工、所有工序应符合设计及施工规范。 九、双方负责及工作： 一、甲方工作及责任： 1、负责施工现场的道路，施工人员宿舍费用50%及水、电费用。 2、为乙方施工顺利协调有关工作并提供施工图纸及组织图纸会审。 3、向乙方下达计划 4、甲方施工员对乙方的工程进度，施工步骤进行安排，指导乙方施工，解决技术问题，并对质量安全工作进行质量监督和检查。 5、向乙方进行技术交底，作为施工依据。 6、如本工程未达到发包单位的拨款形象进度，负责乙方施工人员的所有公费及乙方投入施工现场材料的50%费用。 7、在施工中，甲方应及时供料，按合同逾期付款，如待料或拖欠工程款而中途停建、缓建给乙方造成的损失，应由甲方承担。 二、乙方工作及责任： 1、提供相应的承包资质，严格执行本合同中的工期、质量及安全要求，服从现在施工员的按排，严格按照施工图和技术交底及国家现行的施工规范进行施工。 2、加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，加强安全、防火、防盗意识。 3严格要求工人按照建筑工人安全技术操作规程进行施工作业，做好自身安全工作。 4、组织工人文明施工，加强施工现场管理，不允许工人大家骂人，做

工程施工合同范本(简易)

建设工程施工合同 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程 二、工程地点：麻城宋埠 三、承包方式：包工、包机械、包安全 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数 10 天 第三条工程价款、结算及付款方式 本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。 1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。 3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。 4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用. 第四条甲乙方责任 1、甲方需把料运至安装现场。 2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。 3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。 5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。 第五条安全施工 乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。第六条奖惩责任 1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。 2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。 第七条纠纷解决办法 因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第八条附则 二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。 甲方：乙方： 代表：代表： 年_____月_____日年_____月_____日

某工程施工合同模板

第一部协议书 发包人：市置业 承包人 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的实际情况，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 1、工程概况 1.1工程名称：柏林国际项目工程第栋工程， 1.2工程地点：市大道与建设南路交汇处东北角的佘湖新城B27、B26-1 宗地， 1.3工程容： 1.3.1承包人按发包人的要求（包括发包人交给承包人的所有图纸、工程变更、承包人施工围及发包人确定的施工组织设计和施工方案），结合现场实际需要，组织本工程的安全文明施工、维护、调试、竣工验收、维修、保修和工程服务等工作。 1.3.2发包人有权根据实际情况的需要调整承包人的工程容（包括但不限于增加或减少工程围等），调整时发包人应书面通知承包人，由此引起的合同价款调整按合同有关条款规定执行。 2、工程承包围及承包方式 2.1 本合同承包围： 2.1.1发包人发放的建筑工程施工图纸所载的土建（含基础、主体结构及室粗装修）、室水电安装（施工至室外接入点）、管线预埋等所有容和招标文件及招标答疑、技术核定单、设计变更、工程联系单等所含的施工围。图纸上没有说明，但按照施工规定或抗震构造要求必须做的工作。 2.1.2按发包人要求对专业分包工程进行的安装后的堵补修复等，对发包人专业分包工程进行管理配合等工作。 2.1.3弱电工程即有线电视、、多媒体、消防报警系统、智能化管理系统等承包人只负责预埋、预留线管或套管（若预埋线管、套管不通时由承包人负责维修至畅通），其他由专业公司施工。

2.1.4发包人及监理工程师指示的与本工程施工蓝图有关的工程项目。 以上工程围为暂定，发包人保留根据工程实际情况进行工程容调整的权力 2.2发包人专业分包的工程和发包人直接供货（简称甲供）的材料设备均不属于承包人的承包围，但包括分包工程的预埋（留）、暗配及构件（或设备、部件等）安装后的堵补及发包人直接供货材料设备的卸车、倒运、验收、检测及保管和总包管理及总配合。承包人应履行现场总包管理和总包配合的责任及义务。 2.3承包人愿意无条件接受发包人专业分包、发包人指定分包、甲供、甲控材和甲指乙供材料设备围的划分和安排，以及在施工过程中发包人对这种围的调整、界定和变更。 2.4承包方式：除本合同另有约定外，包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验检测、包调试、包维护、包维修、包验收、包竣工资料。本合同的保修期按合同文件之《工程质量保修书》的约定执行 3、合同工期 3.1开工日期暂定为年月日（具体开工日期以开工报告上发包人签认的日期为准）。 3.2合同总工期共计为个日历天。若遇人力不可抗力工期顺延。总工期已经综合考虑了节假日和雨雪天气。 3.3除非合同已有其他规定外，承包人不应以项目报批报建手续不全、民扰扰民、交通困难、现场及周边环境、政府和行业的检查及管理、本项目的庆典和会议及活动等原因为由提出各种形式的工期和费用的索赔要求。 4、质量标准：本合同适用的标准、规为国家及省、市有关法律、法规、规章、规性文件和强制性标准以及施工技术操作细则。承包人在确保发包人及本合同明确的质量标准的基础上，工程质量必须达到“优良”标准，如果本合同工程因承包人原因未能达到“合格”要求，承包人同意发包人本工程不予结算。 5、合同价款及承包和结算方式 5.1（本条为暂定）本合同采用固定费率、定额计价结算方式，结算时