建设工程拆迁合同书范本

编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载

建设工程拆迁合同书范本

甲方：___________________

乙方：___________________

日期：___________________

订立合同双方拆迁建设单位以下简称甲方____，地址____邮码______电话___________法定代表人_________职务____________被拆迁人单位以下简称一方____市县____区镇____街路____号房主代表人姓名、性别、民族、出身年月、身份证号码。

根据国家、省、市相关建筑安装工程的建设需要，经市规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。

为了明确甲乙双方权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方平等协商一致，达成本合同，以资共同遵守执行。

第一条

乙方在甲方批准征收用地范围内共有____结构的住房__幢__间，共__平方米原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准，单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准，全部交与甲方拆除乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费。

甲方负责于__年__月__日以前为乙方安排住房拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建__平方米安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当调整，但对压缩面积就按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾，可以就房屋面积置换和货币补偿等方式。

第二条

乙方应于__年__月__日以前搬往甲方安置的住房或周转房或乙方自找的周转房，甲方于乙方搬迁后__日内一次付给乙方搬迁费__元。

第三条

甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予过渡费补助1乙方自行找房周转，每人每月补助__元;2由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的，每人每月补助__元;3乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。

简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助__元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。

4、拆迁安置过渡期届满后，甲方仍未就一方原地址安置的，应按照市人民政府相关规定给与一次性补助。

第四条

甲方安置乙方的住房位于__，共__套__间，__层__号，配有__等装备。

第五条

乙方家庭的全部成员18岁以上者__等__人一致签字同意__作为乙方代表人，授权他她在合同文本和其它文件上签字。

甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人__领取。

甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继续纠纷等，一律不负责任。

第六条

甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的__向乙方偿付违约金如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资、材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付__元违约金;甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付__元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。

乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金__元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。

乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。

第七条

其它____。

本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。

合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。

补充规定与本合同具有同等效力。

合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房地产管理部门调解，调解不成的，可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式__份，交__市县房地产管理局、建设银行、建委、计委__等单位各留存一份。

建设单位甲方____公章代表人____拆迁户乙方代表人____盖章

房屋拆除施工合同标准版本

文件编号：RHD-QB-K2258 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 房屋拆除施工合同标准 版本

房屋拆除施工合同标准版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 发包人(全称)：(甲方)_________ 承包人(全称)：(乙方)_________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况 工程名称：_________ 工程地点：_________ 第二条：发包方式、合同价款及承包范围 2.1发包方式：_________

2.2合同价款：_________ 人民币大写：(____________) 2.3承包范围： 第三条：下列文件作为本合同附件，并具有法律效力： 第四条：合同价款支付： 4.1、工程款支付：双方约定的工程款(进度款)支付时间和方式： 4.2、工程结算：双方约定的工程款结算支付时间和方式： 4.3、付款采用银行汇票或电汇。 4.4、本合同为固定单价合同，在合同实施期间不因政策或市场或实际拆除物数量与乙方测算数量发生偏差等因素的变化而发生改变。 第五条工期

具体开工时间：日期：_________ 第六条工程质量及技术要求 6.1乙方将拆除范围内建(构)筑物全部拆除，并将建筑垃圾运至指定的地点，拆除的材料全部运出厂外，拆除现场要做到工完料净场地清。 6.2拆除过程中要保证拆除范围外的其他生产设施等的安全。 6.3拆除的整个过程的工程质量及技术要求严格相关质量技术规范书执行。 第七条施工安全 7.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，制定安全生产施工措施，严格按安全标准组织施工。并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。 7.2乙方必须设置足够的专职安全员，负责施工

仿古建筑施工合同

灵泉寺大雄宝殿仿古建筑工程 施 工 合 同 工程地点： 委托单位： 承包单位： 合同编号： 签订时间： 目录 第一节定义 第二节合同文件内容及解释次序 第三节工程内容与承包范围 第四节合同价款、支付与结算 第五节双方得人员、设备 第六节甲方责任 第七节乙方责任 第八节工程监理 第九节工期 第十节质量与检验 第十一节现场管理 第十二节工程指令

第十三节工程竣工验收与工程移交 第十四节农民工权益保护 第十五节工程保修 第十六节转让与分包 第十七节专利技术及特殊工艺 第十八节不可抗力 第十九节保险 第二十节违约及争议解决 第二十一节合同解除 第二十二节合同生效与终止 第二十三节合同份数 第二十四节合同附件 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 依照《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》及其它有关法律法规得规定，遵循平等、自愿、公平、诚信得原则，根据本工程得具体情况，在甲乙双方自愿并完全清楚理解本合同得基础上，经甲乙双方友好协商一致，订立本合同。 第一节定义 下列定义除本合同中另有约定外，应具有以下所赋予得含义： 一、工程：指甲乙双方在本合同中约定得承包范围内得工程，包括永久工程与临时工程。 二、工期：指甲乙双方在本合同中约定，按照总日历天数（包括法定节假日）计算得承包天 数。 三、合同价款：指甲乙双方在本合同中约定，甲方用以支付乙方按照本合同约定完成承包范 围内全部工程并承担质量保修责任得款项。 四、图纸：指由甲方按本合同约定向乙方提供得全部设计图纸，或乙方提交并经甲方批准得 所有图纸（包括配套说明与有关技术资料）。 五、书面形式：指合同书、信件与数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换与电子 邮件）等可以有形地表现所载内容得形式。 六、小时或天：本合同中规定按小时计算时间得，从事件有效开始时计算（不扣除休息时

拆除工程协议书范本

拆除工程协议书 发包方：灵石县翠峰镇南头村委（以下简称甲方） 承包方：山西国祥东源矿山建筑工程有限公司灵石分公司 （以下简称乙方）甲方沟南村因地灾害沉陷，需对旧村进行拆除，乙方有意承揽，依照《合同法》及其他有关法律、行政法规规定，双方在遵循平等自愿和诚信为原则的基础上，经甲、乙双方共同协商，签订本协议。 一、工程概况 工程名称：灵石县翠峰镇沟南村地质灾害避让搬迁拆迁工程工程地点：灵石县翠峰镇沟南村 工程内容：乙方严格按照甲方要求对沟南村旧村涉及的64户村民的房屋、院落、围墙、大门、柴火房、走廊、水泥硬化地面等的拆除，并将工程垃圾清倒，并进行地面平整。 二、承包方式大包（包工、机具、燃油等） 三、工程承包范围：沟南村64户签订拆迁协议的拆迁户的旧村建筑物及走廊、水泥硬化地面。 四、合同工期 从2017年5月28日至2017年6月28日，为期一个月。

五、工程价款及结算方式： 1、工程价款： 工程预算总价为：叁拾万零伍仟伍佰叁拾玖元零叁分(￥305539.03元) 2、结算方式： 整个工程全部由乙方垫支施工，待拆除工程全部结束，渣土清运完成，施工场地平整好后，由甲方组织各级验收部门验收合格后，按财政规定评审价拔款要求开取税票，拔付清工程款。 六、双方责任及权力： 甲方： 1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关资料。 2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、通信等线路。 3、甲方指定工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜并监督乙方 1、乙方严格按甲方提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全施工、并按期完成任务。

房屋拆除合同(标准版)样本

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 房屋拆除合同

编号：FS-DY-20744 房屋拆除合同 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、建设工程及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，就本工程施工中的有关劳务提供及其他事项，达成如下协议： 第一条：工程概况 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容： 第二条：承包范围 一、范围内 所有建筑物：（拆除范围详见附图） 二、拆迁上诉所列房屋至地坪，拆除至室外地坪为±0

第三条：工程工期 一、进场日期：年月日，竣工日期：年月日 二、总工期为月，工程进程按甲方所动迁腾房情况，腾空一间拆除一间，为使拆除工程顺利进行，甲方需在合同签订后一个月内交付乙方总拆除建筑物%，两个月内交付乙方总拆除建筑物的%，剩余需拆除的建筑物在年月份之前交付给乙方。 第四条：合同价款、工程款支付及结算 一、方向甲方支付元/㎡。 二、合同签订日内，乙方向甲方交纳首期拆除工程费万元。 三、当工程进行到%，剩余需拆除的建筑物在年月份之前交付给乙方。 第五条：甲乙方工作职责 一、甲方责任： 1、负责拟拆除房屋的断水、断电、断气、断通讯等工作。 2、配合乙方做好各方面协调工作。

拆除工程协议书

拆除工程协议书 发包人：北京市长丰源房屋拆除有限责任公司 承包人：身份证号： 为一进步加强企业部管理工作、使施工现场有一个正常的生产、经营、安全管理的工作秩序，确保进场各单位各项工作有人抓，分项工作有人管，责任到人落到实处，本着“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责，谁管理、谁负责的基本原则”，根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及《北京市房屋拆迁现场管理办法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实手心的原则，双协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作容 1、工程名称：西黄城根工地 2、工程概况：本次拆除工程为西黄城根正式房屋及附属违章建筑。 3、工作容：房屋拆除及旧物回收。 第二条作业人员 承包人根据工程需要，合理安排参施人员，保证工程顺利进行。 第三条合同工期 根据拆迁指挥部的通知进场施工，并随拆迁进度拆除施工。 第四条合同价款 1、合同拆除围：以发包人给的拆房单为准。 2、合同价款为：拆除建筑物残值由承包人收回，承包人向发包人交纳建筑物残值8 元 /㎡，暂估拆除面积为3000 ㎡；拆除面积格按照拆房单面积计算（面积为暂估面积），最后结算以实际拆除房屋面积计算。

3、本合同价款的确定：经过招投标确定，由承、发包双协商一致确认。 4、本合同价款为固定单价，在约定的风险围合同价款不再调整。 5、施工现场如发生搭设围挡、配合洒水车降尘等零星用工，发包不再支付费用。 6、因不可抗力及拆迁进度等原因造成的停、窝工发包人不承担任经济补偿。 第五条合同价款的结算和付款 1、根据拆迁单位下发拆除通知单，由发包人现场负责人共同确定拆除面积，并由双共同确 认，以此作为拆除面积的结算依据。 2、承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业容， 并取得有效的书面完工签证单据。 3、合同价款的结算支付：协议签订后，一次性交齐。 4、拆除工程结束后，承包人向发包人递交完整的拆除资料，发包人在收到决算资料后，给 予确认并办理决算手续。 第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 1、安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全 生产的法律法规及各项规定，格按安全标准组织施工。 2、发生重大伤亡及其他安全事故，承、发包双应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢 救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。3、承包人对拆除围的安全问题负责，并承担所有经济责任，协议签订后承包人向发包人一 次性交纳安全保证金人民币10万元，如有安全问题发生，发包人可以先用此资金，救助伤者及采取安全措施，无需承包人认可。如无安全问题发生完工后一次性退出承包人。第七条文明环保措施 1、发包人、承包人应格执行北京市人民政府颁发的“北京市拆除施工现场管理暂行规定”，

仿古建筑施工合同书

仿古建筑施工合同书 甲方:河北省魏县文物保护管理所 (以下简称:甲方) 乙方:湖北黄石红枫叶园林景观有限公司 (以下简称:乙方) 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，为明确甲、乙双方职责，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商一致，现将有关事项达成条款如下: 一、工程名称:魏县观音寺 二、工程地址:魏池公园景区内东南角，占地面积60亩。(宽150m，长270m) 三、工程项目:1、山门，2、天王殿，3、大雄宝殿，4、财神殿，5、观音殿， 6、藏经楼， 7、方丈楼， 8、钟、鼓楼， 9、两边配殿、斋堂、僧房及各项配套工程等。 四、工程总造价:陆仟万元人民币(约) 五、计算方式:按河北省2009年仿古建筑定额，结合邯郸市场现行三材价额和人工调差计取，做出预算，执行预、决算计取工程总款。(因临时变更或增加及基础隐蔽工程等) 六、付款方式:通知乙方人员进场，甲方即付乙方承包工程总造价的5%工程款为进场费，乙方正式动工10天即付总造价的15%工程款为备料款，其余均按月进度支付完成工程量的80%工程款，做完经验收10天内一次性付完工程总款的97%，留下3%为工程质量保修金，一年满后无质量问题，一次性返还乙方。 七、工期及时间:定为二0一三年八月底前，以甲方通知为准，工期为二年，即24个月，合720个工作日(除雨、雪天等不可抗力外) 八:双方责任:1、甲方责任: (1)、按合同条款执行，并配合乙方安排好施工人员的食宿等工作。

(2)、完成好“三通一平”等工作，给乙方提供便利。 (3)、安排工作人员配合乙方工作，负责工程地点的周边关系。 (4)、按规定时间支付乙方工程款，若因资金短缺或上级手续及周边关系等原因而影响乙方不能正常施工导致乙方连续停工三天或三天以上的，甲方无条件赔偿乙方停工期间的经济损失。 (5)、本工程中的税费由甲方负责。 (6)、要求乙方交纳合同保证金20万元，在甲、乙双方签订合同之日起一个月内即第一次预付工程款时退还乙方，若一个月满还不能动工，甲方必须无条件退还乙方交纳的20万元合同保证金。 2、乙方责任: (1)、按合同条款执行，严格按图施工。如因变更或增加及隐蔽工程等，必须经甲方在场管理人员同意，方可施工。 (2)、严格按仿古建筑操作规程进行施工，做到文明施工，安全施工。 (3)、不得偷工减料，确保工程质量，争创优良工程。 (4)、本工程中的大小事故，由乙方负责承担。 (5)、保护好工程周边苗木，服从甲方现场管理人员合理化管理及建设。 (6)、同意甲方要求，交纳合同保证金20万元，在双方规定的时间内有权收回。同时确保乙方施工人员每月工资的发放，不得拖欠。 九、本合同自甲、乙双方签章之日起生效，同时产生法律效力。 十、以上如有未定事宜，甲、乙双方再行协商，增补协议有效。望双方共同遵守，本合同一式六份，双方各执三份为凭。甲方:负责人(签章) 乙方:负责人(签章) 二O一三年七月三十日订

房屋拆除工程施工合同模板

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 房屋拆除工程施工合同模板 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

乙方： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商，就甲方委托乙方对该项目用地范围内的所有房屋（包括所有建（构）筑物、附届物）负责实施拆除工程施工事项达成以下协议： 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容范围及主要工程量：按投标工程量活单进行施工 合同价款： 付款方式：一次性付款 合同工期： 二、双方职责 甲方职责： 协助乙方做好本项目拆迁的建（构）筑物、附届物和有关设备的界定工作。 监督本项目施工过程中的组织、安全防护措施、现场管理和工程实施工作,检查本项目工程进度和施工质量。 及时组织本项目竣工验收工作。 乙方职责： 按本协议第一条约定的项目内容和要求，确保在约定的工期内完成地上建（构） 筑物、附届物拆除、设备搬迁、场地平整（拆除指室外地坪标高土0.00）及土头垃圾活运等工作。 遵守国家、省、市有关管理规定进行本项目的施工。乙方不得将工程转包。在施

工过程中，乙方代表应长期驻现场指挥协调，直至工程结束。 指派为乙方驻工地代表、负责本项目施工现场的管理工作，落实安全生 产、文明施工、防尘降尘等措施，保证施工工地达成政府有关部门的管理要求。 在工程施工的全过程，乙方应严格按照施工规范，采取充分有效的安全措施进行施工，同时必须负责顾及临近未被拆除建筑物的安全无损。在施工过程中，若发生安全事故或发生临近建筑物被损坏事故，乙方必须承担完全的法律和经济责任。 积极配合甲方要求，做到边接受边拆除，尽快推进工程进展。 三、违约责任 1、若因乙方原因发生工期延误，甲方按500元/天的标准从乙方的拆除业务费用中扣减。 2、若施工中，不能及时有效地配合甲方或发生违反乙方职责其中一条的，甲方 有权另请施工单位施工，乙方应无条件撤离现场不得干扰。 四、其他事项 1、甲乙双方在合同履行过程中，如有发生争议，双方应本着合同、谅解、友好 的态度通过协商解决、协商不成时，可申请工程所在地建设行政主管部门调解； 调解不成时，可向XXX市仲裁委员会申请仲裁。 2、若因甲方原因或不可抗力的自然因素引起停工而延误工期或因被拆迁户阻挠 拆除，工期顺延。 3、本合同在实施工程中如有未尽事宜，经甲、乙双方协商，可另行签订补充合 同或协议，补充合同或协议与本合同具有同等法律效力 五、本合同一式，甲、乙双方各执。 甲方：乙方:

房屋拆除合同范本67585

房屋建筑物、构筑物拆除合同 拆房发包方：（以下简称甲方） 拆房承揽方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等规定，对范围内的所有建筑物、构筑物实施统一拆除。经双方 协商，为明确双方职责，保证拆房工作顺利进行，签订合同如下： 一、拆房工程项目： 1、拆房工程范围： 2、拆除房屋建筑面积约平方米，具体以拆迁协议面 积为准，按本合同确定的单价结算。 二、合同价格： 确定拆除旧房建筑面积单价为元/平方米，合计总价人民币元，大写人民币：。结算时拆除旧房面积按实际调整。三、付款方式： 区块内房屋拆除完毕，经结算后乙方应一次性付清。 四、合同工期： 1、本工程自年月日开始拆房，各单体建筑物（构筑物）拆除工期自拆迁户签约腾空后，一个月内完成。其中单家独院房 屋在十五天内完成，公寓式房屋在三十天内完成。情况特殊的在签订合 同时另行协商。 3、施工期间如遇人力不可抗拒的因素，双方可另行协商延长工期。

五、拆房要求： 1、乙方承揽的拆除旧房范围必须根据合同确定的红线范围内及甲 方指定的实施拆除作业，包括所有建筑、构筑物及一切设施，拆至室内地坪面止，并将建筑垃圾清运完毕。拆除后的建筑材料归乙方所有，由乙方自行处理。 2、房屋拆除开工前，施工单位应编制拆除工程施工组织设计（包括 施工方案及安全技术措施计划），并报管理单位审批备案；应落实项目负责人，技术负责人、安全管理人员花名册并报管理单位备案；乙方在拆除现场必须设置现场办公室，并建立安全生产管理责任制，明确安全生产文明施工管理目标和安全职责。 3、乙方在拆除房屋时要始终贯彻安全第一的方针，施工项目负责人 和技术负责人要现场指挥拆除作业，如有事离开时，必须有1—2名施工管理人员（持有上岗证）留在拆房现场指挥拆除作业。 4、拆除工程现场必须设置围护封闭。在市区主要路段、交通要道两 侧，围护高度不得低于 2.5米，围护应做到清洁整齐、无破损，不得有碍市容观瞻。 拆除工程二层以上必须搭设脚手架，在市区主要干道两侧和居民住宅周围进行拆除工程，必须采用钢脚手架和密目式安全网封闭形 式，必要时搭设防护隔离棚。 5、乙方从事拆房工作的人员参加人身安全保险，保险单送管理单位 效验备案。无保险者一律不得拆房。 6、乙方必须首先对种类窖池、水池、水井及电线、电缆等危及人身

墙体拆除工程合同协议书范本

甲方： 乙方： 为确保工程安全顺利施工，经双方友好协商签订此协议，甲乙双方就我公司的楼墙体的拆除达成如下协议： 一﹑拆除范围 拆除范围：层至层室内的墙体的门洞开凿。（工程量以甲方最终核定的为准） 二﹑拆除费用﹑支付方式及工程期 1.经双方商定，拆除费用总金额为元（大写元整）。 2.经甲方及监理验收合格后一次性付款。 3.施工总工期为天。 三﹑施工细则及施工原则 1﹑施工细则： （1）量：确保安全，按期拆除，文明施工，环保施工。 （2）安全：拆除时乙方必须由专人负责安全，并在拆除范围内安放安全标志及安全绳。因为没有按安全防护措施进行施工，所造成的一切安全事故，均由施工方负责。 （3）明施工：施工过程中，以控制降低噪音，粉尘为主，重点解决扰民防尘问题。 2﹑施工原则：先上后下，先里后外，先非承重结构的拆除方法。 四﹑施工前的准备工作： 1﹑进行详细的书面技术交底，提供原建筑物的图纸（及地质资料），切断和封堵通往被拆除区域内的一切水﹑电﹑通风等线路及各种管道。 2﹑撤出所需要的设备及物资，施工开始后，非现场施工人员不得进入现场，以防安全事故的发

生。 3﹑在施工现场，乙方在拆除前准备防尘措施。 4﹑组织施工有关人员商讨，研究，编制施工组织设计。 5﹑根据现场情况及工程安排，准备必要机械设备，材料，人员等进场，并提前做好关键口的安全标记及指挥。 6﹑拆除施工中必须采取降尘措施，施工现场采取低噪音﹑低粉尘的施工方法。 7﹑集中堆放的渣土要覆盖绿网并洒水，防止产生扬尘并及时清运出场。 五﹑安全技术措施： 1﹑在拆除作业前，应检查水﹑电管线情况确定全部切断后方可施工。 2﹑电动机械和电动工具必须有漏电保护器，其保护零线的电气连接应符合要求。 3﹑施工人员进行拆除工作时，应该站在专门搭设的脚手架和其他稳固的结构部分上进行操作。操作人员要戴安全帽，手套，安全带等个人防护用品。 4﹑拆除墙体时，严禁采用掏掘和推倒的方法并采取相应的保护措施。 5﹑拆下的物料应及时清理，按品种﹑类别堆放在平整的地面上，高度应符合安全规定，并留有一定的间距，防止倒塌伤人。 6﹑拆除堆放的材料场地，要专人看管，加强治安保卫，严禁烟火要配有一定的消防器材，以防万一。 7﹑施工现场严禁无关人员的出入，严禁吸烟。 六﹑文明施工管理 拆除工程施工时，设专人向拆除部位洒水降尘。 七﹑墙体拆除后，并将垃圾运至到公司指定地点。 八﹑合同签订后工程不得转包。

园林古建筑合同示范文本

园林古建筑合同示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

园林古建筑合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造兰埔花 园园林工程，签订以下协议： 一、工程内容： 包括我公司设计的兰埔花园园建、绿化、及其他部分 工程(详见图纸) 以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所 列项目、规格、备注、数量、要求施工。 二、工期： 1、开工日期：本项目工程工期从20xxxx年xx月xx 日起至20xxxx年xx月xx日止，共个日历天

2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。 3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。 三、工程合同价款： 经协商本合同总承包价款为人民币：壹佰零捌万元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。 四、承建方式 乙方对水电及园林建工程包工、包料、包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。 1、乙方负责提供所承建工程的饰面样板，必须经双方确认方可进料施工。 2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。 五、工程付款办法 1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支

拆除工程合同书范本

建筑物拆除合同书范本 发包方： 承包方： 甲方将自有房屋秦金路房邑拆迁项目委托乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务，经共同协商，一致同意签订本协议。 一、施工内容及工程量： 1、施工内容：建筑物拆除，渣土清运。 2、拆除标准：拆除范围内建筑物房屋拆除、渣土清运至室内地平。 3、注意；施工中拆下的各类废旧材料归乙方所有，均由乙方自行处理。 二、工程价款及结算方式： 1、工程价款： （1）双方商定项目总金额： _________ 元 2、结算方式： （1）自签订合同开工日到拆除范围内建筑物房屋拆除、渣土清运至室内地平，一次性付清工程款。 三、施工日期： 1、本合同工程定于2012年—月—日开工，于2012年—月—日竣工。 2、因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时，甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。 四、双方责任及权力： 甲方： 1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待清楚施工现场周围地 下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。

2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、热源、燃气、通信等线路。 3、配合乙方对施工人员进行安全教育。 4、甲方指定 _______ 为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜并监督乙方的施工全过程。 乙方： 1、负责编制施工方案，制定安全、环保措施，。 2、积极配合甲方的工作。 3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。 4、必须严格按照相关法规条文施工作业，注意环保要求：控制噪声，避免不安全因素发生。 5、负责机械及人员的安全，加强对施工人员的安全教育及防范措施 确保施工中万无一失；并负责其施工人员的安全保险，对因管理不善所发生的任何安全责任事故，责任由乙方承担，。 6、服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。 7、乙方指定_______ 为工程项目负责人，全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情况。 五、违约责任： 1、违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任。造成的损失由责任方全部承担（含经济损失）。 2、合同执行中发生纠纷，双方应做好协商解决，协商解决不成的可向当地人民法院起诉 六、其他： 1、本合同签字生效后甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改，需经双方协商

建设工程房屋拆迁合同标准范本

协议编号：LX-FS-A68035 建设工程房屋拆迁合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

建设工程房屋拆迁合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 订立合同双方： 建设单位，____，以下简称甲方; 拆迁户(单位)，_____市(县)____区(镇)_____街(路)____号房主(代表人)_____，以下简称乙方。 根据____ 建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。 一，乙方在甲方用地范围内共有____结构的住房____幢____间，共____平方米〈原住房面积的数量，

私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准，单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准)，全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费)。甲方负责于一九____年____月____日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资，材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)____平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾)。 二，乙方应于一九____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房)，甲方于乙方搬迁后____日内一次付给乙方搬迁费_____

拆除工程合同书新完整版

拆除工程合同书新完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________

拆除工程合同书新完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 拆除工程合同书范文1 甲方： 乙方： 甲方将哈工大科技大厦地下一层拆迁项目委托乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务，经甲乙双方共同协商签订本协议： 一、施工内容及工程量： 1、施工内容：建筑物拆除及间墙地上加高的砖土清运。 2、拆除标准：按甲方要求拆除范

围内的房屋以及渣土清运。 3、施工中拆下的废旧材料归乙方所有，均由乙方自行处理。 二、工程价款： 经甲乙双方协商拆除项目总金额为()元。结算方式：甲方应在乙方完成工程量50%时，付一部分工程款。其余工程款再施工完闭后3日内付清。 三、施工日期： 本合同工程定于20xx年7月26日开工，于20xx年8月8日竣工。 四、双方责任及权力 1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待在施工中需注意的事项

仿古建筑工程施工合同协议范本模板 详细

发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况： 工程名称： 工程地点： 工程内容：___________________________ 建筑面积：㎡，建筑高度m或跨度m， 结构类型__________________层数 其它 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批文号： 资金来源： 开工日期： 竣工目期： 合同有效工期总日历天数： 合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：元 第二条工程期限与质量标准： 本合同全部工程自_________年_________月_________日开工至_________年_________月 _________日竣工。合同有效工期总日历_________天。如遇不可抗力的灾害，可顺延工期。 工程质量标准：___________________________。 第三条工程承包范围及承包方式：

承包范围： 承包方式：__________________ 第四条甲乙双方责任： 1、开工前_________个工作日内甲方必须负责搞好开工前施工现场的三通一平、清理地上地下所有障碍物，并办妥一切准建手续。由于甲方原因造成乙方损失，甲方承担乙方的一切经济损失，并顺延工期。 2、开工前_________个工作日内，甲方将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至施工地点，保证施工期间的需要。 3、开工前_________个工作日内，甲方以书面形式提供建筑物或构筑物的水准点、坐标控制点并现场交验。 4、甲方必须向乙方提供施工现场的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。 5、甲方负责办理施工许可证及其它施工所需证件，由于证件原因造成乙方停工、窝工，甲方应承担乙方经济损失。 6、甲方组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底。 7、甲方协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树古墓等保护工作，并承担相应责任和经济损失。 8、甲方负责解决四邻相关的以及外界干涉施工的问题。由于政策性调整造成的乙方损失，应由甲方承担责任。 9、甲方选派施工现场代表__________________同志，负责施工现场的签证、盖章及日常事务工作。 10、甲方必须为本工程安全生产提供必要的作业环境，并且配合施工单位做好施工现场安全的工作 11、甲方应配合乙方立架开光，所产生的费用由甲方负责承担。 12、甲方对某件物有特殊要求，费用由甲方承担。

拆除工程合同范本

拆除工程合同范本 拆除工程合同书范文1 甲方： 乙方： 甲方将哈工大科技大厦地下一层拆迁项目委托乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务，经甲乙双方共同协商签订本协议： 一、施工内容及工程量： 1、施工内容：建筑物拆除及间墙地上加高的砖土清运。 2、拆除标准：按甲方要求拆除范围内的房屋以及渣土清运。 3、施工中拆下的废旧材料归乙方所有，均由乙方自行处理。 二、工程价款： 经甲乙双方协商拆除项目总金额为( )元。结算方式：甲方应在乙方完成工程量50%时，付一部分工程款。其余工程款再施工完闭后3日内付清。 三、施工日期： 本合同工程定于20XX年7月26日开工，于20XX年8月8日竣工。 四、双方责任及权力

1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。 2、负责协调切断通往拆除区域内的电源、通信等线路。 3、甲方指定为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜，并监督乙方的施工过程。 乙方： 1、负责编制施工方案，制定安全环保措施。 2、积极配合甲方的工作。 3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。 4、负责机械及人员安全，加强对施工人员的安全教育及防范措施，确保施工中万无一失，并负责施工人员的安全保险，对施工中所发生的任何安全责任事故责任由乙方承担。 5、服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。 6、乙方指定( )为工程项目负责人。 五、违约责任： 违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任，造成的损失由责任方全部承担(含经济损失)。 六、其它： 本合同自甲乙双方法定代表人或授权委托代理人签字

建设工程拆迁合同范本通用版

编号：YK-HT-029806 建设工程拆迁合同范本 Model contract for demolition of construction project 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 日期：_________年_____月_____日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 编订：Yunbo Design

建设工程拆迁合同范本 订立合同双方： 拆迁建设单位(以下简称甲方)：____， 地址：____邮码：______电话：___________ 法定代表人：_________职务：____________ 被拆迁人(单位)(以下简称一方)：____市(县)____区(镇)____街(路)____号房主 (代表人)：姓名、性别、民族、出身年月、身份证号码。 根据国家、省、市相关建筑安装工程的建设需要，经市规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方平等协商一致，达成本合同，以资共同遵守执行。 第一条乙方在甲方批准征收用地范围内共有____结构的住

房__幢__间，共__平方米(原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准，单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准)，全部交与甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费)。甲方负责于________年____月____日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)__平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当调整，但对压缩面积就按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾，可以就房屋面积置换和货币补偿等方式)。 第二条乙方应于________年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房)，甲方于乙方搬迁后____日内一次付给乙方搬迁费__元。 第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予过渡费补助：

(完整)拆除工程安全协议书

拆除工程安全协议书 拆除工程是指对已经建成或部分建成的建筑物进行拆除的工程。下面学习啦小编给大家带来拆除工程安全协议书，供大家参考! 拆除工程安全协议书范文一甲方：华润雪花啤酒(福建)有限公司 乙方：江苏三里港高空建筑防腐有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程施工现场管理办法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、行政法规规定，加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方承包本合同项下甲方的工程，甲乙双方就安全生产事项经协商一致，订立本合同。 1、词语定义： 下列词语具有本条所赋予的定义： 1.1 甲方：指本合同约定的发包人及其合法承继人; 1.乙方：指本合同约定的被甲方接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法承继人。 1.工程：指甲乙双方签订的施工合同中约定的全部工程; 1.违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义

务不符合约定所应承担的责任。 、工程概况： .1工程名称：煤烟囱拆除工程; .2工程地点：甲方厂区内; .3工程范围和内容： 序号分项工程工程内容计量单位工程量 1烟囱拆除工程烟囱高度50m，底部直径4.38m，顶口直径1.7米,砖砌结构;包含脚手架搭建、人工拆除筒体、建筑垃圾外运及施工期间安全防护等工作座1 .4施工安全风险： .4.1施工人员劳动保护用品的使用和配置; .4.2高空作业的脚手架搭建及安全防护风险; .4.3安装施工现场的区域隔离、安全警示。 .5风险防范措施： .5.1乙方必须为参与甲方工程施工人员配备符合国家规定的劳保防护用品;如：安全帽、安全带、防尘口罩、护目镜、电焊手套、绝缘鞋等，现场施工人员必须正确穿戴使用劳保防护用品; .5.2乙方施工临时用电必须采用TN-S系统，符合“三级配电两级保护”，达到“一机、一闸、一漏、一箱”的要求，电箱线路敷设、接零保护、接地装置、电气联接、漏电保护等各种配电装置均应符合规范要求。同时应在施工现场配备

园林建设工程施工合同(标准范本)

园林建设工程施工合同 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》和《湖南省建筑市场管理条例》及有关法规，为了明确甲乙双方在施工中的权利和义务，经双方充分协商一致，同意签定本合同。 第一章总则 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、设计单位： 二、工程范围 1、 2、 3、 以上范围内需施工的区域，经甲方签字认可后，按设计图纸和变更施工。 三、工程内容 本工程施工范围为铺装工程、景观及绿化工程、景观照明工程等。 四、承包方式 本工程采用设计图纸、设计变更、工程联系单、现场经济签证等，包工包料，经甲方在工程联系单上签字后施工，经甲方代表验收后按实经审计结算。

五、工程结算 1、铺装工程及园林景观土建工程套用1999年《湖南省建筑工程单位估价表》，按湘建价（2002）第578号文三类工程标准取费（其中按定额规定需单独取费的土方部分按费率中间值取定）； 2、园林景观及绿化工程套用1997年《湖南省仿古建筑及园林工程单位估价表》，按湘建价（2002）第578号文二级企业标准取费； 3、水电安装工程套用2002年《湖南省统一安装工程单位基价表》，按湘建价（2002）第578号文三类工程标准取费； 4、部分施工内容不能套用以上三种定额时，则套用1995年《湖南省市政工程定额》，按湘建价（2002）第578号文费率中间值取定； 5、人工工资：按元/工日计算，其中计时工按元/工日（施工期间若有新的调整文件，则人工工资按新的调整文件执行）； 6、主要材料及设备价格、苗木价格：以施工同期《长沙建设造价》上的发布价格为参考依据，经双方协商后定价； 7、施工期间若有定额或其他除人工工资方面外的政策性调整文件，不予调整，仍按本合同约定执行； 8、苗木及草皮等养护与养护费用另行协商再定。 六、甲方责任 甲方委派同志为本合同园林绿化工程项目负责人。甲方委派的驻施工现场代表，按以下要求，行使合同约定的权利，履行合同约定的职责： a)甲方代表委派（委托）、易人和撤回均应提前5－7天通知乙方。 b)甲方代表的指令、通知，由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，

拆除工程合同书完整版范本

拆除工程合同书范文 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则，结合本拆除工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保拆除工作质量及安全，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条拆除范围 拆除工程地点：_______市_______区______________。 第二条质量标准 1、拆除招标范围内的甲方指定的建筑物、构筑物及基础(详见附图)，附属的围墙、花圃、挡土墙等，岸边场地平整至最近市政道路路面标高处(包含用拆除物残渣回填)，并清除所有垃圾，不得将垃圾就地填埋及将原地块沙土运走。（以上部分请自行修改） 2、按现行的《工程施工质量验收规范》标准，达到合格或以上。 第三条工期 1、施工总工期：15日历天 (从合同签订之日算起) 2、甲方在发出书面进场通知书2日历天内，乙方必须进场施工，否则甲方有权取消其中标资格。 第四条合同金额 拆除项目成交价为￥___________元（大写________________圆整）。 第五条支付方式 该工程是通过_______________有限公司(以下简称组织交易机构)公开组织拍卖成交的，签订合同前已于成交当日向该公司缴纳全额的拆除项目成交款。 第六条履约保证金 1、人民币_____万元(包括文明施工，工人工资保证金，工程施工等)，乙方必须在签订合同前交予组织交易机构。 2、工程验收合格后，在没有违约的情况下，甲方会出具《已交接证明》，乙方凭此证明到组织交易机构在办理退还履约保证金(不计算利息)。

拆迁合同范本

合同书 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑拆除工程承包合同条例》建设拆除工程及其他有关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，就本工程施工中的有关劳务提供几其他事项，达成如下协议： 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点：河南建筑职业技术学院老校区 3、工程内容：大礼堂拆迁 第二条：承包范围 1、 2、 3、所有拆除的房屋及建筑物都以拆除到一层的室内地面的标准，挖地基及实际拉运土方数计算、（以实际尺量方数为准）。 第三条：工程工期 1、进厂日期为年月日，完工日期为年月日。 第四条：合同价款、工程款及结算 1、甲方不支付乙方拆除的任何费用。 2、旧房拆除的各项废旧材料全归乙方所有。

3、乙方有权变卖所有旧材料。 第五条：甲乙双方工作职责 一、甲方责任： 1、负责以拆除厂区周围的一切障碍、断水、断电、断气、断通讯等工作。 2、负责做好拆除范围内的各方面的协调工作。 3、保证拟拆除房屋、构建筑物的完整性。 4、负责对拆除施工现场监督、检查。 5、负责本工程涉及到政府各行政部门的各项协调工作。 6、负责对拆除完毕的地块进行验收。 7、负责向乙方提供国家相关部门批复的施工用地文件。 二、乙方责任： 1、按甲方要求按时进入拆除现场，保证工期的顺利完成。 2、负责对本合同所列拆除范围内所有建筑物的拆除、清运、清扫等工作。 3、在拆除现场坚持文明施工，对出入施工现场的道路及安排人员清障，回收材料的堆码应有严格的区域，严禁在道路、通道堆放任何材料。 第六条：违约责任 1、若甲方按照合同规定时间交付乙方施工现场，而乙方不按合同规定时间完成任务，每延期一天罚款元。 2、因甲方原因造成乙方的停工，甲方需赔偿乙方所有机械及人工停工的费用，并且以上合同施工时间不算。 第七条：安全施工 1、乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于安全措施不利造成的责任和因此发生的费用。 2、发生重大事故，乙方应按政府有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府的有关规定处理。 3、乙方在动力设备、高压线路、地下通道、易燃、易爆地段及交通要道附近施工前，需通知甲方安排专业人员配合。 4、做好施工现场安全防护工作，防止非施工人员进入现场，避免因防护不当造成对周边建筑物及人员损伤。 第八条：争议 甲乙双方发生特殊事情的争议，应本着友好合作的宗旨，协商解