电大建设监理模拟试题D~E
建设监理模拟试题（D）
一、单项选择题
1．根据“项目业主责任制”原则，在项目建设过程中，（）始终处于主要负责的地位。A．政府部门B．总承包单位C．项目业主D．监理单位
2．工程项目建能够在公平、合理、合法的建设环境下进行，要求监理必须具有（）A．服务性B．公正性C．独立性D．科学性
3．项目的最终决策文件和设计依据是( )
A．项目可行性研究报告B．监理大纲C．建设合同D．招标文件
4．报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术或工程经济专业中级职务的人员，任职期限必须满（）
A．1年B．2年C．3年D．5年
5．目标控制的循环中，每个控制过程的顺序是（）
A．投入、转换、反馈、对比、纠正
B．投入、反馈、转换、对比、纠正
C．对比、投入、反馈、转换、纠正
D．投入、转换、对比、反馈、纠正
6．协助业主确定对目标控制有利于的工程承包模式和合同结构，拟订合同条款．参加合同谈判，处理合同执行过程中的问题等工作属于目标控制综合措施中（）的范畴。
A．组织措施B．技术措施C．经济措施D．合同措施
7．《担保法》规定，下列财产不可以作为抵押的是（）
A．抵押人所有的房屋．交通运输工具
B．抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒丘、荒滩等荒地的使用权
C．国有土地的所有权
D．抵押人依法有权处分的机器等财产
8．下列有关承诺的说法不正确的是（）
A．承诺的内容应当与要约的内容一致
B．承诺应当在要约的有效期内到达要约人
C．承诺生效时合同成立
D．任何情况下，承诺方式必须以通知的方式作出
9．下列哪项不符合工程师批准承包人工期顺延条件的是（）
A．发包人不能按专用条款的约定提供开工条件
B．设计变更和工程量增加
C．一周内非承包方原因停水、停电、停气造成停工累计超过八小时
D．承包人实际进度与计划进度不符时，经工程师确认执行修改后进度计划，不能按期完工10．关于建设行政部门对投标活动监督描述不正确的一项是（）
A．建设行政主管部门派员参加开标、评标、定标的活动，所派人员可以作为评委会成员
B．建设行政主管部门不得以任何形式干预和影响招标人按法定程序选择中标人
C．建设行政主管部门有权依法对招投标活动中的违法行为进行查处
D．建设行政主管部门对招标活动监督的对象主要是招标人是否按法定的程序选择中标人11．下列与监理招标三个特点不符的一项是（）
A．招标宗旨是对监理单位能力的选择
B．报价在选择中居于次要地位
C．邀请投标人较少，一般采用邀请招标的方式
D．选择监理单位一般采用公开招标的方式，且投标人越多越好
12．工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中承建商方面质量控制的特点是（）
A．外部的、横向的控制B．内部的、横向的控制
C．外部的、纵向的控制D．内部的、自身的控制
13．最直接影响工程项目的进度控制、质量控制、投资控制的方法控制是（）
A．施工技术方案B．组织措施
C．检测手段D．工艺流程
14．施工阶段质量控制分为事前控制、事中控制、事后控制三个阶段，分部、分项工程的质量评定属于（）阶段。
A．事前控制B．事中控制
C．事后控制D．以上都不是
15．下列关于建设工程投资相关叙述不正确的一项是（）
建设工程项目总投资是指进行某项工程建设花费的全部费用
生产性项目总投资包括建设投资和铺底流动资金的一次性费用总和
建设投资不包含设备工器具购置费和建筑安装工程费
建设工程投资可分为静态投资和动态投资两种
16．可行性研究报告是（）向政府主管部门和环境保护部门申请建设执照的依据。
A．施工单位B．项目业主
C．监理单位D．设计单位
17．在建设项目投资全过程中，耗资量最多主要发生在施工阶段，约占总投资的（）以上。A．70% B．60%
C．50% D．80%
18．建设工程进度控制计划系统涉及建设单位、监理单位、设计单位、施工单位，其中对项目可行性研究．设计任务书及初步设计的工作进度安排属于（）的计划系统。
A．建设单位B．设计单位
C．施工单位D．监理单位
19．工程网络计划的计划工期应（）
A．等于要求工期
B．等于计算工期
C．不超过要求工期
D．不超过计算工期
20．信息的时效性是指（）
A．合同时间内可用的信息B．现场提供的信息
C．预定时间内可用的信息D．在有效时间内可用的信息
二、多项选择题
1．建设工程监理的性质包括（）
A．强制性B．科学性C．独立性D．公正性E．服务性
2．监理组织结构中一般有（）等几个层次。
A．决策层B．经营管理层C．协调层和执行层
D．实施层E．操作层
3．法人应具备的条件有（）
A．依法成立B．有必要的财产和经费C．有自己的名称、组织机构和场所
D．能够独立承担民事责任E．必须是独立的自然人
4．招标准备阶段的主要工作有( )
A．工程报建B．选择招标方式C．申请招标
D．编制招标文件E．开标
5．组成建设工程施工合同的文件包括（）
A．施工合同协议书
B．中标通知书
C．工程报价单或预算书
D．工程量清单
E．图纸
6．建设监理目标控制包括（）
A．质量控制B．投资控制C．进度控制
D．人员控制E．设备控制
7．根据材料的保证资料和信息的具体情况，质量检验程度分为（）。
A．详检B．抽检C．免检
D．全部检验E．漏检
8．建设工程投资控制的几个阶段分别是（）。
A．投资决策阶段B．设计阶段C．建设项目发包阶段
D．施工阶段E．竣工验收阶段
9．影响建设工程进度因素的来源可能是（）。
A．建设单位及上级机构B．设计、施工及供货单位C．政府建设主管部门
D．监理单位本省E．自然条件
10．施工过程中需要收集的主要信息有（）。
A．业主提供的信息B．承包方提供的信息
C．推销商提供的信息D．监理方提供的信息
E．与工地相关的其他信息
三、案例分析题
1．某工厂建设项目分两期工程建设，项目业主与某一监理公司签订了建设监理委托合同，委托工作范围包括一期工程施工阶段监理和二期工程设计与施工阶段监理。
总监理工程师在该项目上配备了设计阶段监理工程师8人，施工阶段监理工程师20人，并分设计阶段和施工阶段制定了监理规划。
子项监理工程师王工在一期工程的施工监理中发现承包方未经申报，擅自将蒸馏塔设备安装工程分包给某安装公司并进场施工，立即向承包方下达了停工指令，要求承包方上报分包单位资质材料。承包方随后送来了该分包单位的资质证明，王工审查后向承包方签署了同意该分包单位分包的文件。王工还审核了承包方送来的蒸馏塔设备安装工程施工进度的保证措施，并提出了改进建议。承包方反映，由于业主供应的部分材料尚未到场，有些保证措施无法落实，会影响工程进度。王工说：“我负责给你们协调，我去施工现场巡视一下，就找业主。
问题：（1）该项目的监理公司应派出几名总监理工程师？为什么？总监理工程师监理项目监理机构应选择什么结构形式？总监理工程师分阶段制定监理规划是否妥当？为什么？
（1）该项目监理工程师应派一名总监理工程师。因为项目只有一份监理委托合同（或一个项目监理机构）。
总监理工程师应选择按建设阶段分解的直线制监理组织形式。
分阶段制定监理规划妥当。因为该工程项目包含设计阶段监理和施工阶段监理。
（2）根据监理人员的职责分工，指出王工的工作哪些是履行了自己的职责，哪些不属于王工应履行的职责？不属于王工履行的职责应属于谁履行？
（2）王工的职责问题：
要求承包方上报分包单位资质材料；审查进度保证措施，提出改进建议；巡视现场，这些均属于王工的职责。
不属于王工的职责有：下达停工令；审查确认分包单位资质；协调业主与承包方关系。这些都属于总监理工程师的职责。
2．某实施施工监理的工程，建没单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》与甲施工单位签订了施工总承包合同。合同约定：开工日期为2009年3月1日，工期为302天：建设单位负责施工现场外道路开通及设备采购；设备安装工程可以分包。
经总监理工程师批准的施工总进度计划如图1所示（时间单位：天）。
图1施工总进度计划
工程实施中发生了下列事件：
事件1：由于施工现场外道路未按约定时间开通，致使甲施工单位无法按期开工。2009
年2月21日，甲施工单位向项目监理机构提出申请，要求开工日期推迟3天，补偿延期开工造成的实际损失3万元。经专业监理工程师审查，情况属实。
事件2：C工作是土方开挖工程。土方开挖时遇到了难以预料的暴雨天气，、工程出现重大安全事故隐患，可能危及作业人员安全，甲施工单位及时报告了项目监理机构。为处理安全事故隐患，C工作实际持续时间延长了12天。甲施工单位申请顺延工期12天、补偿直接经济损失10万元。
问题：
（1）事件1中，项目监理机构应如何答复甲施工单位的要求？说明理由。
（1）事件1答复：同意推迟3天开工（或：同意2009年3月4日开工），同意赔偿损失
3万元。
理由：场外道路没有开通属建设单位责任，且甲施工单位在合同规定的有效期内提
出了申请。
（2）事件2中，收到甲施工单位报告后，项目监理机构应采取什么措施？应要求甲施工单
位采取什么措施？对于甲施工单位顺延工期及补偿经济损失的申请如何答复？说明理由。（2）事件2采取措施：下达施工暂停令。要求：撤出危险区域作业人员，制订消除隐患的措施或方案，报项目监理机构批准后实施。
答复：由于难以预料的暴雨天气属不可抗力，施工单位的经济损失不予补偿；
理由：因C工作延长12天，只影响工期1天，故只批准顺延工期1天。
建设监理模拟试题（D）答案
一、单项选择题
1.C
2.B
3.A
4.C
5.A
6.D
7.C
8.D
9.D10. A
11.D12.D13.A14.B15.C 16.B17.A18.A19.C20.D
二、多项选择题
1．BCDE2．ACE 3．ABCD 4．ABCD 5．ABCDE
6．ABC 7．BCD 8．ABCDE 9．ABCDE 10．ABDE
建设监理模拟试题（E）
一、单项选择题
建设工程监理是由（）开展的一种监督管理活动。
A．施工单位B．总承包单位C．项目业主D．监理单位
2．项目的最终决策文件和设计依据是( )
A．项目可行性研究报告B．监理大纲C．建设合同D．招标文件
3．监理的三大控制目标是指（）
A．投资、进度、质量B．安全、质量、进度C．安全、进度、投资
D．成本、质量、社会效益
4．监理工程师与监理员的主要不同点在于（）
从事的工作内容不同
监理工程师有岗位签字权
要求的具有的学历高低不同
从事工程建设项目年限不同
5．监理工程师是一种岗位职务，专业执业资格实行注册制度，监理工程师初始注册有效期为（）
A．1年B．2年C．3年D．5年
6．监理规划是工程监理企业接受业主委托并签订建设工程委托建立合同后，由（）主持编写的。
承建商B．项目总监理工程师C．专业监理工程师D．监理员
7．建设工程目标控制循环中的最后也是具有决定意义的工作是（）
A．投入B．转换C．对比D．纠正
8．合同法律的主体是（）
A．参加合同法律关系，依法享有权利和承担义务的当事人
具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织
基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人
以自己的名义参与民事活动的经济实体
9．保证是指（）约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为
10．招标准备阶段四项主要工作的依次顺序是（）
A．工程报建、选择招标方式、申请招标、．编制招标有关文件
B．选择招标方式、工程报建、申请招标、编制招标有关文件
C．工程报建、申请招标、选择招标方式、编制招标有关文件
D．工程报建、选择招标方式、编制招标有关文件、申请招标
11．评标委员会由招标人的代表和有关技术．经济等方面的专家，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于总成员的（）
A．1/2 B．1/3 C．2/3 D．3/4
12．下列与监理招标三个特点不符的一项是（）
A．招标宗旨是对监理单位能力的选择
B．报价在选择中居于次要地位
C．邀请投标人较少，一般采用邀请招标的方式
D．选择监理单位一般采用公开招标的方式，且投标人越多越好
13．工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制．政府方面的质量控制．承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是（）
A．外部的、横向的控制B．内部的、横向的控制
C．外部的、纵向的控制D．内部的、自身的控制
14．我国已加入WTO，要实现国际接轨，加入国际经济的大环境中去，企业就必须按ISO9000族的要求建立和健全质量体系，ISO9000系列标准是国际标准化组织于（）正式发布的。A．1987年3月B．1979年3月
C．1988年底D．1992年10月
15．在工程建设中起决定性作用的环节是（）
A．设计质量控制B．施工质量控制
C．监理质量控制D．策划质量控制
16．对于设计方案的审核，包括总体方案的审核和专业方案的审核，下列各项中属于总体方案审核的是（）
A．设计依据B．设计标准
C．设备和结构选型D．功能和使用价值
17．下列关于静态投资和动态投资说法不正确的是（）
A．建筑安装工程费属于静态投资
B．设备工器具购置费属于动态投资
C．建设期利息属于动态投资
D．固定资产投资方向调节税属于动态投资
18．关于工程延误和工程延期概念描述不准确的一项是（）
A．工程延误与工程延期是同一概念
B．工程延误是由于承包商自身原因造成的工期拖延
C．工程延期经监理工程师审查批准后，所延长的时间属于合同工期的一部分
D．导致工程延期的原因可能有工程变更引起工程量增加．业主的干扰和阻碍等因素
19．对于关键线路说法正确的一项是（）
A．网络计划中的关键线路只有一条
B．关键线路中不可能经过虚工作
C．关键线路上的工作不必完全是关键工作
D．单代号网络计划中关键线路上相邻两关键工作之间的时间间隔为零
20．信息的时效性是指（）
A．合同时间内可用的信息B．现场提供的信息
C．预定时间内可用的信息D．在有效时间内可用的信息
二、多项选择题
1．建设工程监理的性质主要包括（）
A．服务性B．公正性
C．独立性D．科学性
E．强制性
2．构成建设工程管理体制的三方当事人是指（）
A．项目业主B．承建商
C．监理单位D．设计单位
E．政府监理机构
3．工程监理企业管理水平的高低主要取决于（）
A．监理业绩B．领导能力
C．注册资本D．管理制度的健全
E．系统、科学、有效的项目管理方法和手段
4．组织构成一般是上小下大的形式，其构成因素有（）
A．管理层次B．管理跨度
C．管理部门D．管理职责
E．管理手段
5．依据民法通则，法人成立应具备下列条件（）
A．依法成立B．必要的财产和经费
C．有自己的名称、组织机构和场所D．有符合法定条件的法定代理人
E．能独立承担民事责任
6．招标准备阶段工作由招标人独立完成，投标人不参与，其主要工作包括（）
A．工程报建B．选择招标方式
C．申请招标D．编制招标文件
E．现场考察
7．监理工程师在进行工程项目质量控制过程中应该遵循的原则（）
A．坚持质量第一的原则
B．坚持以人为控制核心
C．坚持预防为主
D．坚持质量标准
E．贯彻科学、公正、守法的职业规范
8．建设工程投资控制包括哪几个阶段（）
A．投资决策阶段B．投资设计阶段
C．建设项目发包阶段D．投资施工阶段
E．建设项目竣工阶段
9．建设工程进度控制计划系统包括（）
A．建设单位的计划系统B．咨询单位的计划系统
C．监理单位的计划系统D．施工单位的计划系统
E．设计单位的计划系统
10．监理工作中的信息流的种类有（）
A．前后流动信息B．上下流动信息
C．横向流动信息D．内部与外部环境之间的流动信息
E．全方位流动信息
三、案例分析题
1．对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工，承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。
问题：
（1）招标时对承包商的资质审查的内容有哪些？
（1）对承包商资质审查的内容有：企业法人营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、
财产状况、工程经验、企业信誉等。
（2）定金与预付款有什么区别？
（2）定金与预付款的区别：
1）目的不同。定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是为了解决承包商的工程准备和材料准备中的资金问题。
2）性质不同。定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。
3）处理不同。定金视合同履行情况有不同的法律后果:①合同正常履行，定金返还；②合同不履行，双方都无过错，定金返还；③支付定金的一方不履行合同，无权获得返还定金；④收取定金的一方不履行合同，双倍返还定金。预付款在工程进度款中按比例以扣还的方式归还。2．某实施施工监理的工程，建没单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》与甲施工单位签订了施工总承包合同。合同约定：开工日期为2009年3月1日，工期为302天：建设单位负责施工现场外道路开通及设备采购；设备安装工程可以分包。
经总监理工程师批准的施工总进度计划如图1所示（时间单位：天）。
图1施工总进度计划
工程实施中发生了下列事件：
事件1：由于施工现场外道路未按约定时间开通，致使甲施工单位无法按期开工。2009
年2月21日，甲施工单位向项目监理机构提出申请，要求开工日期推迟3天，补偿延期开工造成的实际损失3万元。经专业监理工程师审查，情况属实。
事件2：C工作是土方开挖工程。土方开挖时遇到了难以预料的暴雨天气，、工程出现重大安全事故隐患，可能危及作业人员安全，甲施工单位及时报告了项目监理机构。为处理安全事故隐患，C工作实际持续时间延长了12天。甲施工单位申请顺延工期12天、补偿直接经济损失10万元。
问题：
（1）事件1中，项目监理机构应如何答复甲施工单位的要求？说明理由。
（1）事件1答复：同意推迟3天开工（或：同意2009年3月4日开工），同意赔偿损失
3万元。
理由：场外道路没有开通属建设单位责任，且甲施工单位在合同规定的有效期内提
出了申请。
（2）事件2中，收到甲施工单位报告后，项目监理机构应采取什么措施？应要求甲施工单位采取什么措施？对于甲施工单位顺延工期及补偿经济损失的申请如何答复？说明理由。
（2）事件2采取措施：下达施工暂停令。要求：撤出危险区域作业人员，制订消除隐患的措施或方案，报项目监理机构批准后实施。
答复：由于难以预料的暴雨天气属不可抗力，施工单位的经济损失不予补偿；
理由：因C工作延长12天，只影响工期1天，故只批准顺延工期1天。
参考答案
（1）事件1答复：同意推迟3天开工（或：同意2009年3月4日开工），同意赔偿损失
3万元。
理由：场外道路没有开通属建设单位责任，且甲施工单位在合同规定的有效期内提
出了申请。
（2）事件2采取措施：下达施工暂停令。要求：撤出危险区域作业人员，制订消除隐患的措施或方案，报项目监理机构批准后实施。
答复：由于难以预料的暴雨天气属不可抗力，施工单位的经济损失不予补偿；
理由：因C工作延长12天，只影响工期1天，故只批准顺延工期1天。
建设监理模拟试题（E）答案
一、单项选择题
1.C
2.A
3.A
4.B
5.B
6.B
7.D
8.A
9.B 10.A
11.C 12.D 13.A 14.A 15.A 16.A 17.B 18.A 19.D 20.D
二、多项选择题1．ABCD 2．ABC 3．BDE 4．ABCD 5．ABCE 6．ABCD 7．ABCD E 8．ABCD 9．ACDE 10．BCD
电大本科土木工程《建设监理》题及答案()汇编
中央广播电视大学2009-2010 学年度第一学期“开放本科”期末考试建设监理试题 一、单项选择题(每小题 2 分，共40分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1 ．建设项目管理的服务主体是( ) 。 A. 施工单位B .总承包单 位 C.项目业主 D .监理单位2．工程项目建设能够在公平、合理、合法的建设环境下进行，要求监理必须具有 ( ) 。 A服务性B .公正性C.独立性D .科学性 3. 项目的最终决策文件和设计依据是( ) 。 A项目可行性研究报告 B ?监理大纲C.建设合同D ?招标文件 4. 报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术或工程经济专业中级职务的人员，任职期限必须满( ) 。 A. 1 年B . 2 年C. 3 年D . 5 年 5. 监理企业的监理人员应具有较高的学历，一般应为 ( ) 以上学历。 A. 中专B .大专 C .本科 D .研究生 6. 管理跨度和管理层次的关系是( ) 。 A管理跨度加大，管理层次就减少 B. 管理跨度加大，管理层次也加大 C. 管理跨度加大，管理层次没影响 D. 管理跨度减小，管理层次没影响 7．合同法律的主体是( ) 。 A ．参加合同法律关系，依法享有权利和承担义务的当事人 B .具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织 C.基于出生而 成为民事法律关系主体有生命的人 D.以自己的名义参与民事活动的经济实体 8 下列关于要约与承诺说法不正确的是( ) 。 A.撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人 B 撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人 C 承诺的内容可以与要约的内容不一致 D 承诺须由受要约人向要约人作出 9 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中 招标人以外的专家不得少于总成员的( ) 。 A. 1/2 B 1/3C 2/3 D 3／4 10. 因为购买、翻译和制定标准、规范或制定施工工艺的费用，应由( ) 承担。 A 发包人 B 承包人 C 发包人和承包人 D 不能确定 11. 下列那种措施不是承包人承担违约责任的方式( ) 。 A 赔偿损失 B 支付违约金 C 顺延工期 D 继续履行 12. 工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控 制、承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是( ) 。 A 外部的、横向的控制 B 内部的、横向的控制 G外部的、纵向的控制 D .内部的、自身的控制 13. 关于质量体系描述不准确的一项是( ) 。 A 质量体系包括组织机构、程序、过程和资源四个部分 B 资源是质量体系的人事保证
最新监理工程师《建设监理概论》模拟试卷及答案
一、判断题 二、单选题 三、复选题 四、简答题 一、判断题(在括号内用“√”表示正确，用“×”表示错误) 1.在监理实施过程中，总监理工程师有权自主变更项目法人和施工单位签订的工程建设合同。（） 2.中外合资兴建的水利工程项目，应选聘国外建立公司承担监理任务。（） 3.取得监理资格证书的监理单位，从取得资格证书之日起便可开展建设监理业务。（） 4.取得监理工程师资格证书的人员可以其个人名义接受项目法人的委托，开展建设监理业务。（） 5.监理工程师在监理实施过程中，必须坚持其独立性、公正性、科学性和廉洁性。（） 6.总监理工程师领导监理工程师行使监理合同所赋予监理单位的全部职责。（） 7.监理工程师在开展监理工作中，既要维护项目法人的利益，也要维护施工单位的合法权益。（） 8.监理工程师是项目法人与施工单位所签订的工程建设合同中的第三方。（） 9.国家行政机关和具有行政职能的事业单位的现职工作人员，可以申请监理工程师注册。（） 10.总监理工程师在监理实施过程中发布的指令或命令，均应以书面的形式通知施工单位。（） 11.监理单位必须保证投资目标、质量目标、进度目标按预定目标实现。（） 12.建设项目实施监理制度后，施工详图必须经监理机构审核签字后，才能交施工单位施工。（） 13.水利工程建设项目施工招标，采用公开招标时，可以限制合格投标单位的数目。（） 14.上级主管部门、设计单位、咨询单位以及当地有关领导机关、业务监督单位在招标中均构成单独一方。（） 15.监理工程师可以在两个以上监理单位申请注册。（）
16.项目监理机构必须进驻施工现场。（） 17.监理机构完成监理业务后，应向项目法人提交工程建设监理工作总结报告和档案资料。（） 18.施工单位必须按照与项目法人签订的工程建设监理合同接受监理。（） 19. 取得《水利工程建设监理工程师资格证书》是监理工程师注册的必备条件。() 20.监理工程师退出或调出所在的监理单位，可以带走《岗位证书》。（） 21.监理任务不得分包，但可由两个监理单位联合承揽。（） 22.监理单位是从属于项目法人的一方。（） 23.水利工程建设监理是一种有偿的技术服务活动。（） 24.丙级监理单位只能承担小型水利工程建设监理业务。。（） 25.水利工程建设监理单位和监理工程师的资格实行统一审批、分级管理。（） 26.施工准备是项目建设前期阶段的重要工作阶段。（） 27.采用公开招标方式时，招标单位应对所有投标单位进行资格预审。（） 28.工程项目的设计单位即使具有与该工程项目相应的监理资格，也不得承担该项目的建设监理业务。（） 29.实行招标投标制，项目法人与投标单位可以自行决定工程开工。（） 30. 在国际工程领域，FIDIC是指由世界银行组织编制的一系列标准合同条件的简称。（） 31.编制标底时，项目划分、工程量、施工条件等无须和招标文件一致。（） 32.中标单位接到中标通知书后借故拖延不签合同，招标单位可没收其投标保证金。（） 33. 建设市场中监理单位与项目法人之间是上下级关系。（） 34.监理单位的经营活动经费应列入监理费的直接成本。（） 35.总监理工程师有权建议撤换承包单位的工程项目经理和工程建设承包单位。（） 36.总监理工程师负责制的主要含义是总监理工程师对项目各方面全权负责。（）
建设监理综合试题及答案
建设监理综合练习（1） 一、单项选择题 1．建设工程监理的实施需要（）委托和授权。 A．政府部门B．总承包单位C．项目业主D．监理单位 2．建设工程监理是由（）开展的一种监督管理活动。 A．施工单位B．总承包单位C．项目业主D．监理单位 3．科学的建设工程管理体制，要求监理活动具有一定的（） A．服务性B．公正性C．独立性D．科学性 4．人员培训、物质准备等方面工作属于下列哪个阶段的工作（） 项目设计B．建设准备C．施工和动用前准备D．竣工验收 5．报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术或工程经济专业中级职务的人员，任职期限必须满（）A．1年B．2年C．3年D．5年 6．下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是（） A．不在政府部门和施工．材料和设备的生产供应等单位兼职 B．不以个人名义承揽监理业务 C．坚持独立自主的开展工作 D．同时在两个监理单位注册和从事监理活动 7．直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲（） A．只有一个顶头上司的一元化领导 B．有多个顶头上司的多元化领导 C．只有一个顶头上司的多元化领导 D．有多个顶头上司的一元化领导 8．保证是指（）约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为 保证人和债务人B．保证人和债权人C．债务人和债权人D．保证人和公证人 9．下列关于监理合同生效、变更、终止说法不正确的是（） A．监理合同自签字之日起生效 B．监理合同双方，任何一方申请并经双方书面同意时，可对合同进行变更 C．变更或解除合同的通知或协议可以采取口头的形式，协议未达成之前，原合同仍然有效 D．暂停监理业务期限超过半年时，乙方可向甲方发出终止合同的通知 10．下列哪项不符合工程师批准承包人工期顺延条件的是（） A．发包人不能按专用条款的约定提供开工条件 B．设计变更和工程量增加 C．一周内非承包方原因停水、停电、停气造成停工累计超过八小时 D．承包人实际进度与计划进度不符时，经工程师确认执行修改后进度计划，不能按期完工 11．实现建设监理三大控制的重点，建设项目的核心，决定工程成败的关键是（） A．工程建设质量控制B．工程建设投资控制 C．工程建设进度控制D．工程建设合同控制 12．对水泥材料的质量控制，就是检验水泥（） A．凝结时间指标B．细度指标 C．稠度指标D．是否符合质量标准 13．合理的质量是指（）
工程监理模拟考试题及答案(2)
工程监理模拟考试题二 一、单项选择题（每题2分，共20分） 1、监理单位与承包单位在（A）的要求方面有着较大区别。 A、人员素质和构成 B、按资质等级承揽业务 C、开展经营活动 D、遵守法律、法规 2、监理工程师为避免控制的时滞影响，应当采取诸如（D）的主动控制措施，使控制工作更为有效。 A、积极主动地发现工程建设过程的各种问题，并采取措施加以纠正 B、调动每个监理人员的积极性，为实现目标做出贡献 C、制订目标规划和计划，为目标控制提供依据 D、识别影响目标实现的各种潜在因素，并采取有效措施避免或减少它们的影响 3、控制系统的各子系统中，（B）具有制订标准、评价效绩、纠正偏差的基本功能。 A、被控子系统 B、控制子系统 C、存储子系统 D、信息反馈子系统 4、在下列各种承发包模式中，业主采用（A）模式时宜采用委托多家监理单位的模式。 A、平行承发包 B、施工总分包 C、项目总承包 D、施工联合体 5、组建项目监理组织时，应当注意做到（B）。 A、先决定总监理工程师，再确定监理目标 B、先明确监理目标，再建立项目监理组织 C、先组建项目监理组织，再确定监理目标 D、先设置监理岗位，再明确岗位目标 6、可以规定实行强制必监理的建筑工程范围的是（A）。 A、国务院 B、建设部 C、国家发展计划委员会 D、建设部和国务院有关部门 7、按有关规定，监理业务完成后，监理单位应向业主提交（B）。 A、工程竣工图 B、监理档案资料 C、监理控制报告 D、工程决算 8、进行施工中间验收后，在合同约定的时间内，监理工程师既未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的修改意见，则承包商（A）。 A、可继续施工 B、应等待监理工程师进一步指示后再施工 C、要求监理工程师再次检验 D、可报请业主作出决定 9、某建设项目由若干个施工单位平行承包，由于承包商甲拖延施工进度而导致其后续承包商乙不能按原施工合同规定进场施工时，承包商乙（C）提出工程延期和费用补偿申请。 A、不应向监理工程师 B、应向承包商甲 C、应通过监理工程师向业主 D、应直接向业主
电大建设监理试题答案二
第四套 一、单项选择题（共 20 道试题，共 40 分。） 1. 建设工程监理是由（）所进行的监督管理活动。 A. 施工单位 B. 政府部门 C. 项目业主 D. 监理单位 2. 在工程实施过程中，承担监理业务的一方是（） A. 业主 B. 勘察单位 C. 承建商 D. 监理单位 3. 建设工程监理的实施需要（）委托和授权。 A. 施工单位 B. 政府部门 C. 项目业主 D. 监理单位 4. 科学的建设工程管理体制，要求监理活动具有一定的（） A. 服务性 B. 公正性 C. 独立性 D. 科学性 5. 全面考核项目建设成果，检验工程质量的步骤是（）
A. 项目设计 B. 建设准备 C. 施工和动用前准备 D. 竣工验收 6. 甲级监理企业具有取得监理工程师注册证书的监理人员不得少于（）人。 A. 5 B. 10 C. 15 D. 25 7. 甲级工程监理企业的监理业绩要求（） A. 近三年内监理过5个以上二等房屋建筑工程项目或者3个以上二等专业工程项目 B. 近三年内监理过5个以上三等房屋建筑工程项目或者3个以上三等专业工程项目 C. 近三年内监理过2个以上房屋建筑工程项目或者1个以上专业工程项目 D. 近三年内监理过3个以上二等房屋建筑工程项目或者2个以上二等专业工程项目 8. 我国实行监理企业资质管理体制是（） A. 分级管理，统分结合 B. 一级管理、统分结合 C. 集中管理，以统为主 D. 分级管理，以统为主 9. 在规定时间内没有参加资质年检的工程监理企业，其资质自行失效，且（）年不得重 新申请资质。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
工程建设监理模拟题
一．单项选择题 1. 工程监理企业从事建设工程监理活动，遵循“守法、公正、科学、（A.诚信）”基本准则。 2. 建设工程监理的性质不包括（ C.自主性）： 3. 项目监理机构的组织形式不包括( B. 组织制监理组织形式) 4. 建设工程监理实行（ A. 总监理工程师负责制） 5. 根据我国现行的规范，建设单位对施工单位的任何意见和要求，须通过 （ A．监理人）发出相关指令。 6. 我国的建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托并代表建设单位对承建单位的（B．建设行为进行监控的专业化服务活动）。 7.某城市污水处理工程的建筑安装工 程费为2300万元，设备购置费为800万元。依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，该工程（B.必须实行监理）。 8. 专业监理工程师基本条件不包括（ A.3年以上工程监理经验）。 9. 为了切实落实监理单位的安全生产监理责任，（ D．监理单位总监理工程师）应对本企业监理工程项目的安全监理全面负责。 10. 在项目监理机构中，应明确划分职责、权力范围，不同的岗位职务应有不同的权责，这体现了组织设计的（C．权责一致）的原则。 11. 《建设工程监理规范》制定的主要依据不包括（ D. 公路工程施工技术标准）。 12. （ B.工程监理单位）应审查勘察单位提交的勘察成果报告，并向建设单位提交勘察成果评估报告。 13.监理人员应熟悉工程设计文件，有关监理人员应参加（ A. 建设单 位）主持的图纸会审和设计交底会议，总监理工程师应参与会议纪要会签。 14.分包单位资格审核的基本内容不包括（ D.专职管理人员和作业人员的资格证书。）： 15.因非建设单位、施工单位原因导致的施工合同解除时，（ B. 项目监理机构）应按施工合同约定处理合同解除后的相关事宜。 16.（A．建设单位）应按照建设工程监理合同约定，提供监理工作需要的办公、交通、通讯、生活等设施。 17.工程变更需要修改设计消防、人防等内容时，应按规定经（ A.政府主管部门）重新审查。 18. 下列监理单位用表中，可由专业监理工程师签发的是( C.监理工作联系 单 )。 19. 在监理工作过程中，工程监理企业一般不具有（A．工程建设重大问题的决策权） 20. 如果初步设计提出的总概算超过 可行性研究报告总投资的（C．10%）以上，或者其他主要指标需要变更时，应重新向原审批单位报批。 21. 项目监理机构应对施工单位的整 改过程、结果进行检查、验收，符合要求的，
(完整版)土木工程建设监理试题及答案
土木工程建设监理复习题 一、单项选择题（每小题2分，共40分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1．建设工程监理的实施需要( )委托和授权。 A．政府部门B．总承包单位C．项目业主D．监理单位 2．项目的最终决策文件和设计依据是( )。 A．项目可行性研究报告B．监理大纲C．建设合同D．招标文件 3．征地、拆迁、平整场地等方面工作属于下列哪个阶段的工作( )。 A．项目设计B．建设准备C．施工和动用前准备D．竣工验收 4．报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术或工程经济专业中级职务的人员，任职期限必须满( )。 A.1年B．2年C．3年D．5年 5．项目监理机构操作层的代表人物是( )。 A．项目总监理工程师B．项目总监理工程师代表 C．专业监理工程师D．监理员 6．监理工程师与监理员的主要不同点在于( )。 A.从事的工作内容不同B．监理工程师有岗位签字权 C．要求的具有的学历高低不同D．从事工程项目建设年限不同 7．收集、加工、整理工程经济信息和数据，对各种实现目标的计划进行资源、经济、财务诸方面的可行性分析等工作属于目标控制综合措施中( )的范畴。 A.组织措施B．技术措施C．经济措施D．合同措施 8．《担保法》规定，下列财产可以作为抵押的是( )。 A．国有土地使用权 B．学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施 C．依法被查封、扣押、监管的财产 D．所有权、使用权不明或有争议的财产 9．《合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而( )的行为。 A．解除合同B．变更合同 C．转让合同D．中止履行合同义务 10．施工合同中，下列哪项属于承包人的工作范畴( )。 A．办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作 B．办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通等工作
全国注册监理工程师考试模拟试题
2009 年全国注册监理工程师考试模拟试题（二） 21、某机械预算价格为20 万元，耐用总台班为4500 台班，大修理间隔台班为900 台班，-次大修理费9000元，则台班大修理费为（）。 A、10 元 B、8 元 C、6 元 D、7 元 22、人工挖土方，测验资料表明，挖1 立方米需消耗基本工作时间1小时，准备和结束工作时间、辅助工作时间、不可避免中断时间、休息时间的相应比率分别为2%、2%、1%、20%，产量定额为（）立方米/ 工时。 A、0.7500 B、1.3252 C、1 D、0.7546 23、流动资金估算方法有两种，即（） A、比例估算法和扩大指标估算法 B、比例估算法和分项详细估算法 C、扩大指标估算法和分项详细估算法 D、资金周转率法和分项详细估算法 24、关于工程量清单的说法不正确的是（）。 A、工程量清单中的工程量是结算工程量的依据 B、工程量清单中的工程量是投标报价的依据
C、工程量清单一个最基本的功能是作为信息的载体 D、工程量清单表是工程量清单的重要组成部分 25、在"其他项目清单"中，投标人可填列（）。 A、零星工作项目费 B、预付款 C、计日工单价 D、暂列金额 26、关于投标单位作标书阶段的操作做法不妥的是（）。 A、对招标文件进行认真透彻的分析研究 B、对工程量清单内所列工程量进行详细审核 C、对xx 进行仔细的理解 D、认真对待招标单位答疑会 27、以下关于工程量清单说法不正确的是（）。 A、工程量清单应以表格形式表现 B、工程量清单是招标文件的组成部分 C、工程量清单可由招标人编制 D、工程量清单是由招标人提供的文件 28、研究造价总水平变动趋势和程度的指标，如建筑安装工程造价指数是属于（）。 A、综合造价指数 B、单项价格指数 C、单项工程价格指数
《建设监理与项目管理模拟题》
建设监理与项目管理模拟题 一、单项选择题（共20分，每小题2分） 1、项目的目标中，其成果性目标是指（） A、成本 B、进度 C、质量 D、功能和使用价值 2、涉及专业较少的小型项目，一般应采用（）组织结构。 A、直线式 B、部门控制式 C、矩阵式 D、事业部式 3、按工程质量理保修制度规定，民用与公共建筑的屋面工程保修期为( )。 A、一年 B、两年 C、三年 D、五年 4、质量控制的核心为（）。 A、事前控制 B、人 C、工序 D、事前和事中 5、当关键工作出现偏差，且偏差值大于自由时差时，则影响（）。 A、紧后工作的开始时间 B、工期 C、紧后工作和工期 D、均无影响 6、对于量大、批量的材料和构件，采用的质量检验程度是（）。 A、全检； B、抽检； C、免检； D、理化检验。 7、一级项目经理步的人员配备大约为（）。 A、15～20 B、20～30 C、30～45 D、45～60 8、工程项目质量等级，分为（）。 A、合格； B、优良、合格、 C、优良、合格、不合格； D、合格、基本合格、不合格。 9、分项工程的质量验收由（）组织。 A、专职质检员； B、专业监理工程师； C、项目经理； D、总监理工程师。 10、协调是项目管理的一项重要工作，组织协调的手段是（） A、谈判 B、协商 C、沟通 D、会议 二、多项选择题（共10分，每小题2分。所选答案中有错误选项的，该题不得分） 1、作为项目经理的权力有( )。 A、项目组织权 B、用人决策权 C、财务决策权 D、采购决策权 E、分包单位的决定权 2、项目的特征有（）。 A、质量的隐蔽性 B、一定的约束条件 C、一次性 D、高投入性 E、复杂性和系统性 3、材料质量控制的主要内容有（）。 A、材料的产地、厂家； B、材料的质量标准；
全国注册监理工程师考试模拟试题
2009年全国注册监理工程师考试模拟试题（二） 21、某机械预算价格为20万元，耐用总台班为4500台班，大修理间隔台班为900台班，-次大修理费9000元，则台班大修理费为（）。 A、10元 B、8元 C、6元 D、7元 22、人工挖土方，测验资料表明，挖1立方米需消耗基本工作时间1小时，准备和结束工作时间、辅助工作时间、不可避免中断时间、休息时间的相应比率分别为2%、2%、1%、20%，产量定额为（）立方米/工时。 A、0.7500 B、1.3252 C、1 D、0.7546 23、流动资金估算方法有两种，即（） A、比例估算法和扩大指标估算法 B、比例估算法和分项详细估算法 C、扩大指标估算法和分项详细估算法 D、资金周转率法和分项详细估算法 24、关于工程量清单的说法不正确的是（）。 A、工程量清单中的工程量是结算工程量的依据 B、工程量清单中的工程量是投标报价的依据
C、工程量清单一个最基本的功能是作为信息的载体 D、工程量清单表是工程量清单的重要组成部分 25、在"其他项目清单"中，投标人可填列（）。 A、零星工作项目费 B、预付款 C、计日工单价 D、暂列金额 26、关于投标单位作标书阶段的操作做法不妥的是（）。 A、对招标文件进行认真透彻的分析研究 B、对工程量清单内所列工程量进行详细审核 C、对xx进行仔细的理解 D、认真对待招标单位答疑会 27、以下关于工程量清单说法不正确的是（）。 A、工程量清单应以表格形式表现 B、工程量清单是招标文件的组成部分 C、工程量清单可由招标人编制 D、工程量清单是由招标人提供的文件 28、研究造价总水平变动趋势和程度的指标，如建筑安装工程造价指数是属于（）。 A、综合造价指数 B、单项价格指数
电大《建设监理》期末考试及答案
建设监理小抄精选 一、单选题(每小题备选项中，只有一个最符合题意) 知识点1 建设工程监理基本概念1．建设工程监理是由（D ）开展的一种监督管理活动。 ２．工程项目监理能够在公平、合理、合法的建设环境下进行，要求监理必须具有（ B ） ３．根据“项目业主责任制”的原则，在项目建设过程中，处于主要负责者地位的是（C ） 知识点2我国实施建设工程监理的基本条件和工程项目建设管理体制1．实施建设工程监理的三个基本条件是（ A ）2．项目的最终决策文件和设计依据是( A ) 3．人员培训、物质准备等方面工作属于下列哪个阶段的工作（ C ） 知识点3 工程监理企业 1．甲级监理企业的负责人和技术负责人应当具有（ C ）年的从事工程建设工作的经历。 2．监理企业的监理人员应具有较高的学历，一般应为（ B ）以上学历。3．监理人员和监理辅助人员的工资、补助、津贴、附加工资、奖金等属于建设工程监理费的（ A ） 知识点4 工程监理工程师 1．监理工程师与监理员的主要不同点在于（ B ） 2．报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术或工程经济专业中级职务的人员，任职期限必须满（ C ）3．下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是（ D ） 知识点5 建设工程监理规划概述1．指导工程监理企业的项目监理机构全面开展监理工作的文件是（ A ）2．业主委托监理过程中工程监理企业为承揽监理业务而编制的建设工程监理的方案性文件是（ C ） 3．监理规划是工程监理企业接受业主委托并签订建设工程委托建立合同后，由（ B ）主持编写的。 知识点6 建设工程监理规划概述1．项目监理实施细则是根据监理规划，由（ C ）主持，针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作编写的。2．制定可行行研究报告评审制度、工程框算审核制度、技术咨询制度的监理工作阶段是（ A ） 3．建设工程监理的中心任务是（ D ） 知识点7 建设工程监理规划概述1．从最高管理者到实际工作人员的等级层次的数量是指（ A ） 2．一名上级管理人员所直接管理的下级人数是指（ B ） 3．管理跨度和管理层次的关系是 （ A ） 知识点8 建立建设工程项目监理组 织的步骤 1．直线制监理组织形式的特点，从命 令源来讲（ A ）2．直线制监理组 织形式的缺点是（ A ）3．职能制监 理组织形式的缺点是（ B ） 知识点9 监理人员的职责 1．项目监理机构操作层的代表人物是 （ D ） 2．总监理工程师需要同时担任多项委 托监理合同的项目总监理工程师工作 时，必须经过（ C ）的同意，且最 多不得超过三项。3．总监理工程师代 表应具有（ B ）年以上同类工程监理 工作经验的人员担任。 知识点10 建设工程监理目标控制 1．目标控制的循环中，每个控制过程 的顺序是（ A ） 2．建设工程目标控制循环中的最后也 是具有决定意义的工作是（ D ） 3．事先分析目标偏离的可能性，采取 预防性措施的控制是（ B ） 知识点11 建设工程监理目标控制 1．落实投资控制．质量控制．进度控 制的部门和人员，确定控制部门和人 员的任务．工作和管理职能分工，制 定目标控制的工作流程等工作属于目 标控制综合措施中（ A ）的范畴。 2．对主要技术方案作多种可能方案的 技术可行性分析，对各种技术数据进 行审核．比较，通过科学试验确定新 材料．新工艺．新方法等工作属于目 标控制综合措施中（ B ）的范畴。 3．收集、加工、整理工程经济信息和 数据，对各种实现目标的计划进行资 源．经济．财务诸方面的可行性分析 等工作属于目标控制综合措施中 （ C ）的范畴。 知识点12 合同法律关系的概念 1．参加合同法律关系，依法享有权利 和承担义务的当事人是合同关系的 （ B ） 2．基于出生而成为民事法律关系主体 的有生命的人是指（ A ） 3．下列各项不属于合同法律关系客体 的是（ D ） 知识点13 担保制度 1．保证是指（ B ）约定，当债务 人不履行债务时，保证人按照约定履 行债务或承担责任的行为 2．《担保法》规定，下列财产可以作 为抵押的是（ A ） 3．《担保法》规定，下列财产不可以 作为抵押的是（ C ） 知识点14 合同法律制度 1．关于合同的形式说法有误的一项是 （ D ） 2．希望和他人订立合同的意思表示是 指（ A ） 3．下列关于要约与承诺说法正确的是 （ A ） 知识点15 合同的效力和合同的履行 1．下列订立合同有效的是（A ） 2．关于合同履行说法有误的一项是 （ C ） 3．《合同法》中规定的合同履行抗辩 权，是指合同履行过程中当事人任何 一方因对方的违约而（ D）的行 为。知识点16 合同的变更和转让 1．合同依法成立后，在尚未履行或尚 未完全履行时，当事人依法经过协商， 对合同内容进行修订或调整所达成的 协议是指（ A ）2．债务转移是指 合同债务人与第三人之间达成协议， 并经（ C ）同意，将其义务全部 或部分转移给第三人的法律行为。 3．债权人转让权利的，应当通知 （C ） 知识点17 合同权利和义务的终止与 违约责任 1．关于合同终止说法有误的一项是 （ D ） 2．关于当事人解除合同说法有误的一 项是( A ) 3．当事人承担违约责任的方式不包括 （ D ） A．继续履行合同B．采取补救措 施C．赔偿损失D．终止合同 知识点18招标投标法律制度 1．《招标投标法》规定，招标人对已 发出的招标文件进行必要的澄清或必 要修改时，应在投标截止日期至少 （ B ）天以前以书面形式发送给所 有投标人。 2．下列各项关于招标人招标能力要求 说法有误的是（ B ） 3．招标准备阶段四项主要工作的依次 顺序是（ A ） 知识点19 建设工程招标投标管理 17．评标委员会由招标人的代表和有 关技术、经济等方面的专家，成员人 数为5人以上单数，其中招标人以外 的专家不得少于总成员的（C ） 18．下列与监理招标三个特点不符的 一项是（ D ） 3．在施工合同履行中，发包人按合同 约定购买了玻璃，现场交货前未通知 承包人派代表共同进行现场交货清 点，单方检验接收后直接交承包人的 仓库保管员保管，施工使用时发现部 分玻璃损坏，则应由（B ）。 知识点20 施工合同的监督管理与索 赔 1．下列那种措施不是发包人承担违约 责任的方式（ C ）2．下列那种措施
工程建设监理考试模拟试题(doc 18页)
工程建设监理考试模拟试题(doc 18页)
《工程建设监理》自学考试模拟试题 第一部分：名词解释 监理工程师缺陷责任期合同变更工程项目建设程序反馈控制前馈控制监理大纲监理规划限额设计价值工程工程分包工程转包总价合同单价合同工程变更缺陷责任通知期合同工期旁站 第二部分：单选题 【第一组题】 1.依据《建设工程质量管理条例》的规定，供暖 系统的最低保修期限为（ B ）个采暖期。 A、1 B、2 C、3 D、4 2.《建设工程质量管理条例》规定，设计文件应 当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程（ C ）使用年限。 A、经济 B、最长 C、合理 D、法定
3.
4.前提下，力求使整个建设工程按计划的时间动 用。对于工业项目来说，就是要按计划时间达到（C） A、竣工验收 B、交付使用 C、负荷联动试车成功 D、实际工期不超过计划工期 5.与建设工程目标控制比较而言，建设工程风险 管理明确提出（ D ） A、实际投资不超过计划投资 B、实际工期不超过计划工期 C、实际质量满足预期的质量要求 D、建设过程安全 6.在实施全过程监理中，为了有效控制建设工程 进度，监理工程师应在（B）阶段进行环境及施工现场条件的调查和分析工作 A.前期决策 B.设计前准备 C.建设准备 D.施工准备 7.在建设工程施工阶段，由于承包单位的责任造 成工期延误后，监理工程师对修改后的施工进度计划的批准意味着（ B ） A.批准了工程延期 B.批准了承包单位在合理状态下施工 C.修改了合同工期 D.解除了
承包单位的责任 8.单位工程施工进度计划通常应由（D ）负责 编制 A.建设单位 B.监理工程师 C.设计单位 D.施工承包单位 9.在工程网络计划中，如果某项工作拖延的时间 超过自由时差，则（ A ） A.必定影响其紧后工作的最早开始 B.必定影响工程总工期 C.该项工作必定变为关键工作 D.对其后续工作及工程总工期无影响 10.在初步设计阶段，投资控制的目标是（A ） A.投资估算 B.设计概算 C.修正概算 D.施工图预算 11.针对一个没有先例的新工程或工程内容及 其技术经济指标尚未全面确定的新项目，一般采用（D ） A.固定总价合同 B.可调总价合同 C.估算工程量单价合同 D.成本加酬金合同 12.承包人擅自变更设计发生的费用和由此导 致发包人的直接损失，应由（ A ）承担 A.承包人 B.发包人 C.设计单位
2013监理考试案例模拟试题答案
监理考试案例试题答案一、某市政工程分为四个施工标段。某监理单位承担了该工程施工阶段的监理任务，一、二标段工程先行开工，项目监理机构组织形式 一、二标段工程开工半年后，三、四标段工程相继准备开工，为适应整个项目监理工作的需要，总监理工程师决定修改监理规划，调整项目监理机构组织形式，按四个标段分别设置监理组，增设投资控制部、进度控制部、质量控制部和合同管理部四个职能部门，以加强各职能部门的横向联系，使上下、左右集权与分权实行最优的结合。总监理工程师调整了项目监理机构组织形式后，安排总监理工程师代表按新的组织形式调配相应的监理人员、主持修改项目监理规划、审批项目监理实施细则；又安排质量控制部签发一标段工程的质量评估报告；并安排专人主持整理项目的监理文件档案资料。总监理工程师强调该工程监理文件档案资料十分重要，要求归档时应直接移交本监理单位和城建档案管理机构保存。 问题： 1．图l-l 所示项目监理机构属何种组织形式？说明其主要优点。 2．调整后的项目监理机构属何种组织形式？画出该组织结构示意图，并说明其主要缺点。 3．指出总监理工程师调整项目监理机构组织形式后安排工作的不妥之处，写出正确做法。 4．指出总监理工程师提出监理文件档案资料归档要求的不妥之处，写出监理文件档案资料程序。 二、某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务，总承包单位按照施工合同约定选择了设备安装分包单位。在合同履行过程中发生如下事件：
事件1：工程开工前，总承包单位在编制施工组织设计时认为修改部分施工图设计可以使施工更方便、质量和安全更易保证，遂向项目监理机构提出了设计变更的要求。 事件2：专业监理工程师检查主体结构施工时，发现总承包单位在未向项目监理机构报审危险性较大的预制构件起重吊装专项方案的情况下已自行施工，且现场没有管理人员。于是，总监理工程师下达了《监理工程师通知单》。 事件3：专业监理工程师在现场巡视时，发现设备安装分包单位违章作业，有可能导致发生重大质量事故。总监理工程师口头要求总承包单位暂停分包单位施工，但总承包单位未予执行。总监理工程师随即向总承包单位下达了《工程暂停令》，总承包单位在向设备安装分包单位转发《工程暂停令》前，发生了设备安装质量事故。 问题： 1．针对事件1 中总承包单位提出的设计变更要求，写出项目监理机构的处理程序。2．根据《建设工程安全生产管理条例》规定，事件2 中起重吊装专项方案需经哪些人签字后方可实施? 3．指出事件2 中总监理工程师的做法是否妥当?说明理由。 4．事件3 中总监理工程师是否可以口头要求暂停施工?为什么? 5．就事件3 中所发生的质量事故，指出建设单位、监理单位、总承包单位和设备安装分包单位各自应承担的责任，说明理由。 标准答案： 1．处理程序：
2017年电大《工程建设监理概论》机考题库及答案
电大《工程建设监理概论》机考题库及答案 第一章单选题 1、工程建设监理，是指具有相应（资质）的监理单位，受工程项目建设单位委托，对工程建设实施专业化监督管理。 2、建设工程监理是由（监理单位）开展的一种监督管理活动。 3、工程项目监理能够在公平、合理、合法的建设环境下进行，要求监理必须具有（公正性）。 4、在《建设工程监理范围和规模标准规定》中规定了国家重点建设工程等（五）类工程必须实行监理。 5、监理单位与业主之间的关系是（平等的、横向的）。 6、根据“项目业主责任制”的原则，在项目建设过程中，处于主要负责者地位的是（项目业主）。 7、科学的建设工程管理体制，要求监理活动具有一定的（独立性）。 8、处于开放系统中的近代工程项目，其技术要求日益先进复杂，就必须要求建设监理具有（科学性）。 9、《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位代表（建设单位）对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。 10、人员培训、物质准备等方面工作属于下列哪个阶段的工作（施工和动用前准备）。 11、实行建设监理制，目的是为了提高工程建设的投资效益、（社会效益）。 12、全面考核项目建设成果，检验工程质量的步骤是（竣工验收）。 13、监理人员和监理辅助人员的工资、补助、津贴、附加工资、奖金等属于建设工程监理费的（直接成本）。 14、工程监理企业年检三种结论中不包括（良好）。 15、不同资质等级的监理单位负责人的工作资历要求是（按从业年限加以）区别的。 16、浙江省建设行政主管部门负责监理单位（乙、丙）级资质的审批 17、《建设工程质量管理条例》规定，禁止工程监理单位超越本单位资质范围承担监理任务，（禁止监理单位以其他工程监理单位名义承担工程监理业务或允许其他单位以本单位的名义承担工程监理业务）。 18、从事建筑活动的单位，应在（资质等级许可）范围内从事建筑活动。 19、管理人员、行政人员、后勤人员的工资、补助、津贴、奖金等费用属于建设工程监理费的（间接成本）。 20、甲、乙、丙三级监理企业的技术负责人，应该是从事工程建设工作的经历分别不少于（1 5、l0、8）年的监理工程师。 21、监理企业的监理人员应具有较高的学历，一般应为（大专）以上学历。 22、监理人员不应擅自接受（建设单位）额外的津贴，也不接受被监理单位的任何报酬，不接受可能导致判断不公的报酬。 23、凡取得监理工程师岗位资质的人员统称为（监理工程师）。 24、下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是（同时在两个监理单位注册和从事监理活动）。 25、取得注册监理工程师资格证书的人员，经（注册）方能以注册监理工程师的名义执业。 26、监理工程师与监理员的主要不同点在于（监理工程师有岗位签字权）。 27、建设监理主管机构对工程监理企业实施监督管理的最重要依据是（监理规划）。 28、指导工程监理企业的项目监理机构全面开展监理工作的文件是（监理规划）。
建设监理模拟试题B
建设监理模拟试题（B） 一、单项选择题 1.建设工程监理的实施需要（）委托和授权。 A．政府部门B．总承包单位C．项目业主D．监理单位 2．建设工程监理是由（）开展的一种监督管理活动。 A．施工单位B．总承包单位C．项目业主D．监理单位 3．科学的建设工程管理体制，要求监理活动具有一定的（） A．服务性B．公正性C．独立性D．科学性 4．人员培训、物质准备等方面工作属于下列哪个阶段的工作（） A．项目设计B．建设准备C．施工和动用前准备D．竣工验收 5．报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术或工程经济专业中级职务的人员，任职期限必须满（） A．1年B．2年C．3年D．5年 6．下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是（） A．不在政府部门和施工．材料和设备的生产供应等单位兼职 B．不以个人名义承揽监理业务 C．坚持独立自主的开展工作 D．同时在两个监理单位注册和从事监理活动 7．直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲（） A．只有一个顶头上司的一元化领导 B．有多个顶头上司的多元化领导 C．只有一个顶头上司的多元化领导 D．有多个顶头上司的一元化领导 8．保证是指（）约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为 A．保证人和债务人B．保证人和债权人C．债务人和债权人D．保证人和公证人9．下列关于监理合同生效、变更、终止说法不正确的是（） A．监理合同自签字之日起生效
B．监理合同双方，任何一方申请并经双方书面同意时，可对合同进行变更 C．变更或解除合同的通知或协议可以采取口头的形式，协议未达成之前，原合同仍然有效D．暂停监理业务期限超过半年时，乙方可向甲方发出终止合同的通知 10．下列哪项不符合工程师批准承包人工期顺延条件的是（） A．发包人不能按专用条款的约定提供开工条件 B．设计变更和工程量增加 C．一周内非承包方原因停水、停电、停气造成停工累计超过八小时 D．承包人实际进度与计划进度不符时，经工程师确认执行修改后进度计划，不能按期完工11．实现建设监理三大控制的重点，建设项目的核心，决定工程成败的关键是（）A．工程建设质量控制B．工程建设投资控制 C．工程建设进度控制D．工程建设合同控制 12．对水泥材料的质量控制，就是检验水泥（） A．凝结时间指标B．细度指标 C．稠度指标D．是否符合质量标准 13．合理的质量是指（） A．在满足业主所需功能和使用价值的前提下，所付出的费用最少 B．在一定投资限额下，能达到业主所需要的最佳功能和质量水平 C．在一定进度内，达到业主所需要的质量水平 D．工程质量竣工后，验收合格 14．下列关于建设工程投资相关叙述不正确的一项是（） A．建设工程项目总投资是指进行某项工程建设花费的全部费用 B．生产性项目总投资包括建设投资和铺底流动资金的一次性费用总和 C．建设投资不包含设备工器具购置费和建筑安装工程费 D．建设工程投资可分为静态投资和动态投资两种 15．一个建设工程项目，耗资最大的阶段是（） A．设计阶段B．建设项目发包阶段 C．施工阶段D．项目竣工验收阶段 16．可行性研究的核心是（） A．市场需求B．技术方案 C．建设条件D．经济评价
《工程建设监理概论》案例分析题模拟练习
《工程建设监理概论》案例分析题模拟练习 某建筑公司与某工厂签订了建筑面积3000m2工业厂房得施工合同，施工单位编制得施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程得基坑开挖土方量为45003，直接费单价为4.2元/m3，综合费率为直接费得20%基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为im的反铲挖土机施工，租赁费为450元/台班，合同约定5月11日开工，5月20日完工，实际施工中发生以下几项事件： 事件一：因挖土机大修，晚开工2天造成人员窝工10工日。 事件二：施工过程中，因遇软土层，接监理工程师5月15日暂 停施工指令，进行地质复查，配合用工15个工日。 事件三：5月19日接到监理工程师于5月20日复工指令，同时提出基坑加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3。 事件四：5月20日至5月22日，因下30年一遇特大暴雨，基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。 事件五：5月23日用30个工日修复冲跨的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖掘完毕。 ［问题］ 1. 上述哪些事件建筑公司可以向厂房要求索赔？哪些事件不可以要求索赔？并说明理由。 2. 每项事件可获工期索赔多少天？总计可获工期索赔多少天？ 3. 如人工费单价为23元/ 工日，增加用工的管理费为人工费的
30%，则合理的费用索赔总额是多少？ 问题1 答案： 事件一不能提出索赔要求，因挖土机大修而延迟开工属承包商的责任； 事件二可提出索赔要求，因地质情况变化属业主的责任；事件三可提出索赔要求，因设计变更是业主的责任；事件四可提出工期索赔，因30 年一遇特大暴雨属不可抗力；事件五可提出索赔要求，因修复冲垮的永久性道路是业主的责任。 问题2 答案： 事件二可索赔工期 5 天(从5 月15 日至19 日) ； 事件三可索赔工期 2 天900m3+ (4500m3/10 天)=2 天; 事件四可索赔工期 3 天(5 月20 日至22 日) ： 事件五可索赔工期 1 天(5 月19 日) ： 总计可获索赔工期11 天(5+2+3+|=11 天) 。 问题3 答案： 机械闲置费事件二：人工费15X 23X(|+30%)=448.5 元 450X5=2250元 事件三：加深挖掘土方费用900X 4.2 X (1+20%)=4536元 事件四：是不可抗力事件，得不到费用索赔。 事件五：人工费30 X 23 X( 1 +30%)=897 元机械闲置费450X1=450元 可索赔费用总额为448.5+2250+4536+897+450=8581.5元
中央电大(国开大学)建设监理历届考卷1194-20072
试卷代号：1194 中央广播电视大学2006--2007学年度第二学期“开放本科"期末考试 土木工程专业建设监理试题 2007年7月 一、单项选择题(每题l．5分，共60分。每题的备选项中，只有l个最符合题意) 1·按照建设工程监理( )的要求，工程监理企业在维护业主的合法权益时，不能损害被监理方的合法权益。 A．服务性B．科学性C．公正性D．独立性 2．建设工程监理的( )是监理单位。 A．行为主体B．行为客体C·对象D．责任主体 3．新设立的工程监理企业申请资质，应当( ) A·到工商行政管理部门登记注册并取得企业法人营业执照即可 B·到工商行政管理部门登记注册并取得企业法人营业执照，同时办理资质申请手续C·先到建设行政主管部门办理资质申请手续，然后到工商行政管理部门登记注册并取得企业法人营业执照 D·先到工商行政管理部门登记注册并取得企业法人营业执照，然后到建设行政主管部门办理资质申请手续 4．( )不是建设工程监理规划的编写依据。 A．监理合同B．监理大纲 C·施工招标文件D．建设工程合同 5．。·复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证”是( )的基本职责。 A．总监理工程师B．专业监理工程师C．驻地监理工程师D．监理员 6．( )就是预先分析目标偏离的可能性，并拟定和采取各项预防性措施，以使计划目标得以实现。
A．全面控制B．主动控制C．被动控制D．反馈控制 7．监理工程师所进行的工程质量主动控制活动是( )。 A．审查分包单位资质B．核查工程预检 C．分项工程验收D．隐蔽工程检查 8．我国《担保法》规定，保证担保，是指( )约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的法律行为。 A．保证人与债务人B．债务人与债权人 C．保证人与债权人D．债务人与国家机关 9．受要约人对要约内容的实质性变更，是指有关合同的( )变更。 A．标的B．不包括数量和质量C．不包括价格或报酬D．不包括违约责任 10．《合同法》关于违约金及损失赔偿的规定是( )。 A．约定的违约金低于造成损失的，不予增加 B．约定的违约金高于造成损失的，予以减少 C．约定的违约金高于造成损失的，予以适当减少 D．约定的违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院予以适当减少 11．法律规定，招标人在评标、定标过程中( )。 A．招标人应根据评标委员会推荐的中标人名单中确定中标人B．招标人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人C．招标人不得授权评标委员会直接确定中标人D．评标委员会有权直接确定中标人 12．委托监理合同中，乙方享有各种权利中包括( )。 A．获得酬金的权利 B．不包括获得奖金的权利 C．不包括终止合同的权利 D．不包括甲方与第三方签订承包合同时可行使的权利 13．施工项目竣工验收时，承发包双方的责任是( )。