广东省建设工程施工合同范本(2009版)略版

广东省建设工程

标准施工合同

（2009 年版）

工程名称：

工程地点：

发包人：

承包人：

广东省建设厅制

目录

第一部分协议书

一、工程概况 (4)

二、工程承包范围 (4)

三、合同工期 (4)

四、质量标准 (4)

五、合同价款 (4)

六、组成合同的文件 (5)

七、词语含义 (5)

八、承包人承诺 (5)

九、发包人承诺 (5)

十、合同生效 (5)

第二部分通用条款

(略)

第三部分专用条款

1．定义 (6)

2．合同文件及解释 (6)

4．语言及适用的法律、标准与规范 (6)

5．施工设计图纸 (6)

6．通讯联络 (6)

7．工程分包 (7)

13．交通运输 (7)

14．专项批准事件的签认 (7)

19．发包人 (7)

20．承包人 (8)

22．发包人代表 (9)

23．监理工程师 (9)

24．造价工程师 (9)

25．承包人代表 (9)

26．指定分包人 (9)

28．工程担保 (10)

31．不可抗力 (10)

32．保险 (10)

33．进度计划和报告 (11)

34．开工 (11)

36．工期及工期延误 (11)

38．提前竣工 (11)

42．质量标准 (11)

45．安全文明施工 (11)

46．测量放线 (11)

48．发包人供应材料和工程设备 (12)

49．承包人采购材料和工程设备 (12)

50．材料和工程设备的检验试验 (12)

51．施工设备和临时设施 (12)

53．隐蔽工程和中间验收 (12)

55．工程试车 (12)

56．工程变更 (12)

58．竣工验收 (13)

59．缺陷责任与质量保修 (13)

63．暂列金额 (13)

65．暂估价 (13)

66．提前竣工奖与误期赔偿费 (13)

67．优质优价奖 (13)

68 ．合同价款的约定与调整 (13)

72．工程变更事件 (14)

73．工程量偏差事件 (14)

75 ．现场签证事件 (14)

76 ．物价涨落事件 (14)

78．支付事项 (15)

79 ．预付款 (15)

80 ．安全文明施工费 (15)

81．进度款 (16)

82 ．竣工结算 (16)

84．质量保证金 (16)

85．最终清算款 (16)

86．合同争议 (16)

91．保密要求 (17)

94．合同份数 (17)

第四部分附件

附件一.工程质量保修书 (18)

附件二。廉政合同 (19)

第一部分协议书

发包人:（全称）

承包人:（全称）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程规模：

结构形式：

工程立项、规划批准文件号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围:

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：_____天。

拟从年月日开始施工，至年月日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款

合同总价（大写）：（小写）：

项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2 款赋

予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1 条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：年月日

订立合同地点：

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于（）生效。

发包人：（公章）承包人：（公章）

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

邮政编码：邮政编码：

电子邮箱: 电子邮箱:

第二部分通用条款

（略）

第三部分专用条款

1．定义

1.53 所采用的书面形式包括：

√文书；□信件；□电报；√传真；□电子邮件；□其他：2．合同文件及解释

2.2 （10）组成合同的其他文件：

4．语言及适用的法律、标准与规范

4.3 约定适用的标准、规范的名称：

5．施工设计图纸

5.1 施工设计图纸由发包人提供

(1)施工设计图纸提供的时间：

(2)施工设计图纸提供的数量：

5.2 施工设计图纸由承包人提供

(1)施工设计图纸提供的时间：

(2)施工设计图纸提供的数量：

6．通讯联络

6.2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式

(1) 各方通讯地址和收件人：

发包人:

通讯地址：收件人：邮政编码：

承包人:

通讯地址：收件人：邮政编码：

监理单位:

通讯地址：收件人：邮政编码：

造价咨询单位：

通讯地址：收件人：邮政编码：

(2) 视为送达的其他方式：

7．工程分包

7.5 (1) 指定分包工程：

(2) 分包工程价款的支付方式：

13．交通运输

13.1 道路通行权和场外设施的约定：

13.2 场外施工道路的约定：

13.4 超大件和超重件运输的约定：

14．专项批准事件的签认

14.2 (1)专项批准事件的监理工程师：

具体人选：印章样式：签字样式：

授权范围：

(2)专项批准事件的造价工程师

具体人选：印章样式：签字样式：

授权范围：

(3)专项批准事件的建造师的：

具体人选：印章样式：签字样式：

授权范围：

19．发包人

19.2 发包人完成下列工作的约定

(1) 办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：

(2) 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：

(3) 开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：

(4) 提供有关资料的时间：

(5) 办理有关所需证件的约定：

(6) 现场交验的时间：

(7) 提供施工设计图纸、设计文件的时间：

(8) 组织图纸会审和设计交底的约定：

(9) 协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：

(10) 接收已完工程支付工程相关价款的约定：

委托给承包人负责的部分工作有：

19.3 提供施工场地的时间：

19.4 发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定

(1) 提供的时间：

(2) 提供的份数：

19.5 支付期及支付方式的约定

(1) 工程价款支付期限

□按合同通用条款规定期限支付。

□其他：

(2) 工程价款支付方式

□按协议书所注明的银行帐号转帐。

□支票支付。

□其他方式：

20．承包人

20.2 承包人完成下列工作的约定

(5)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：

20.4 承包人完成设计的约定

(1) 承包人负责的设计有：

(2) 承包人提交设计图纸的时间：

22．发包人代表

22.1 发包人代表及其权力的限制

(1) 发包人任命（）为发包人代表，其联络通讯地址如下：通讯地址：邮政编码：

联系电话：传真号码：

(2) 发包人对发包人代表权力做如下限制：

23．监理工程师

23.1 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师

(1) 监理单位：法定代表人：

(2) 任命（）为监理工程师，其联络通讯地址如下：

通讯地址：邮政编码：

联系电话：传真号码：

23.3（11）需要发包人批准的其他事项：

24．造价工程师

24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

(1) 造价咨询单位：法定代表人：

(2) 任命（）为造价工程师，其联络通讯地址如下:

通讯地址：邮政编码：

联系电话：传真号码：

24.3（4 ）需要发包人批准的其他事项：

25．承包人代表

25.1 承包人任命（）为承包人代表，其联络通讯地址如下：通讯地址：邮政编码：

联系电话：传真号码：

26．指定分包人

26.1 依法指定的分包人及其有关规定：

（1）实施、完成任何永久工程的分包人：

（2）提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人：28．工程担保

28.1 承包人提供履约担保的约定

(1) 履约担保的金额：（大写）（小写）

(2) 提供履约担保的时间：

□签订本合同时。

□其他时间：

(3) 出具履约担保的银行：

28.2 履约担保退还时间的约定：

28.4 发包人提供支付担保的约定

(1) 支付担保的金额：（大写）（小写）

(2) 提供支付担保的时间

□签订本合同时。

□其他时间：

(3) 出具支付担保的银行：

28.5 履约担保退还时间的约定：

28.8 担保内容、方式和责任等事项的约定：

31．不可抗力

31.1 （4 ）不可抗力的其他情形：

32．保险

32.1 发包人委托承包人办理保险事项有：

□合同通用条款第32.1 款的第（1）项；

□合同通用条款第32.1 款的第（2）项；

□合同通用条款第32.1 款的第（3）项；

□合同通用条款第32.1 款的第（4）项。

32.8 担保内容和责任等事项的约定：

33．进度计划和报告

33.3 承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：

34．开工

34.2 监理工程师在本合同签订后的（）内签发开工令。

□按合同通用条款规定的42 天。

□其他时间：

35．暂停施工和复工

35.4 发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形：

36．工期及工期延误

36.1 合同工程的工期约定为（）天。

(1) （工程名称）单项（位）工程的工期约定为天。

(2) （工程名称）单项（位）工程的工期约定为天。

38．提前竣工

38.1 计划竣工日期：

42．质量目标

42.1 工程质量标准：

45．安全文明施工与环境保护

45.1 安全文明施工的内容：

45.5 治安管理的约定：

46．测量放线

46.1 施工控制网资料提交的时间：

46.4 测量放线误差的约定：

48．发包人供应材料和工程设备

48.1 发包人是否供应材料设备

□发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。

□发包人供应材料和工程设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。

48.8 发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式：

49．承包人采购材料和工程设备

49.1 承包人采购的材料和工程设备：

49.2 承包人供货与清点要求：

49.8 发包人指定的生产厂家或供应商：

50．材料和工程设备的检验试验

50.2 材料和工程设备的检验试验时间和地点：

51．施工设备和临时设施

51.2 发包人提供的施工设备和临时设施：

53．隐蔽工程和中间验收

53.1 中间验收部位有：

55．工程试车

55.1 是否需要试车

□不需要试车的，本条不适用。

□需要试车的，试车的内容和要求：

56．工程变更

56.4 承包人提出合理建议应得的奖励：

58．竣工验收

58.10 单位工程和工程部位的验收

□合同工程无单位工程和工程部位的，本款不适用。

□合同工程有单位工程和工程部位的，各单位工程和工程部位的范围、计划竣工时间如下：

(1) （工程名称）工程，计划竣工时间为，

其范围包括：

(2) （工程名称）工程，计划竣工时间为，

其范围包括：

58.11 合同工程需在施工期运行的约定：

59．缺陷责任与质量保修

59.6 缺陷责任期的约定：

59.8 工程质量保修的约定：

63．暂列金额

63.1 合同工程的暂列金额为元。

65．暂估价

65.3 非招标专业工程的暂估价金额为元。

66．提前竣工奖与误期赔偿费

66.1 提前竣工奖的约定：

□没约定提前竣工奖的，本款不适用。

□约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为元，提前竣工奖的最高限额是元。

66.2 误期赔偿费的约定：

(1) 每日历天应赔付额度为元。

(2) 误期赔偿费最高限额是元。

67．优质优价奖

67.1 优质优价奖的约定：

□没约定优质优价奖的，本款不适用；

□约定优质优价奖的等级：

67.2 优质优价奖的计提与支付：

□国家级质量奖，合同价款的3%，即元；

□省级质量奖，合同价款的2%；即元；

□市级质量奖，合同价款的1%；即元。

68．合同价款的约定与调整

68.2 合同价款的调整因素包括：

□工程量的偏差；

□工程变更；

□物价及后继法律法规的变化；

□费用索赔事件或发包人负责的其他情况；

□工程造价管理机构发布的造价调整；

□其他调整因素：

72．工程变更事件

72.4 工程变更，导致综合单价调整的方法：

□按合同通用条款的规定调整。

□按以下方法调整：

73．工程量的偏差事件

73.2 工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法：

□按合同通用条款的规定调整。

□按以下方法调整：

73.3 工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法：

□按合同通用条款的规定调整。

□按以下方法调整：

75．现场签证事件

75.3 现场签证报告确认约定的时间：

76．物价涨落事件

76.1 调整承包人采购材料设备的材料设备、施工机械费的方法

□合同价款不因物价涨落而调整的，本款不适用。

□物价涨落超过合同通用条款规定的幅度，应调整合同价款，调整数据约定如下：

(1) 固定系数a 为；

(2) 人工权重系数b 为；

(3) 机械台班权重系数c 为；

(4) 钢筋权重系数d 为；

(5) 其他资源的权重系数：

76.2 调整合同价款日期

□招标工程的递交投标文件截止日期：

□非招标工程的合同订立时间：

78．支付事项

78.2 计算利息的利率

□按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。

□其他为。

79．预付款

79.1 预付款的约定

□没约定预付款的，本款不适用。

□约定预付款的，预付款的金额为元，其支付办法及抵扣方式按本条有关规定确定。

79.2 预付款支付申请的约定：

(1)

(2)

79.4 预付款抵扣方式

□预付款按照期中应支付工程款的%扣回，直到扣完为止。

□其他方式：

80．安全文明施工费

80.1 安全文明施工费的内容、范围和金额的约定

(1) 安全文明施工的内容和范围

□按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。

□合同双方的其他要求：

(2) 安全文明施工费的总金额为元。

80.2 安全文明施工费的预付金额、支付办法和抵扣方式

□按合同通用条款的规定。

□其他：

81．进度款

81.1 支付期间

□以月为单位。

□以季度为单位。

□以形象进度为准，具体为：

(1)

(2)

□本期间应支付或扣留（扣回）的其他款项：

81.2 期中付款的最低限额为元。

82．竣工结算与结算款

82.1 结算的程序和时限：

□按合同通用条款的规定办理。

□不按合同通用条款的规定，办理结算程序和时限为：

84．质量保证金

84.2 质量保证金的金额及扣留

(1) 质量保证金的金额

□按合同通用条款的规定，即按合同价款的3％。

□其他为。

(2) 质量保证金的扣留

□按合同通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为3%。

□其他方式：

84.3 质量保证金的返还时间：

85．最终清算付款

85.1 最终结清申请报告

提交份数：

提交期限：

86．合同争议

86.4 争议调解或认定机构

□按合同通用条款的规定。

□不按合同通用条款的规定，合同双方认可为：（1）

（2）

（3）

86.6 双方同意选择下列一种方式解决争议：

□向（仲裁机构）申请仲裁。

□向有管辖权的人民法院提起诉讼。

91．保密要求

91.1 提供保密信息的期限：

94．合同份数

94.1 提供合同文本

□按合同通用条款的规定，由发包人提供。

□不按合同通用条款的规定，提供方式为：

94.2 合同副本的份数份，其中发包人份，承包人份。

工程质量保修书

发包人:（全称）

承包人:（全称）

为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商

一致，订立本质量保修书。

1．质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙

面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程

以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：

1．

2．

3．

2．质量保修期

2.1 质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为年；

3 ．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为年；

4．供热、供冷系统工程为个采暖期、供冷期；

5．装饰装修工程为年；

6．其他项目。

3．质量保修责任

3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的7 天内派人保修。

承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3 在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4．质量保修费用

质量保修等费用，由责任方承担。

5．质量保证金

质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第84 条赋予的规定一致。

6．其他

6.1 合同双方当事人约定的其他质量保修事项：

6.2 本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。

6.3 本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。

发包人：（公章）承包人：（公章）

法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）

联系电话：联系电话：

年月日年月日

廉政合同

发包人:（全称）

承包人:（全称）

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1 双方权利和义务

1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第87 条规定处理。

2 发包人义务

2.1 发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3 承包人义务

广东省劳动合同范本

广东省劳动合同范本 甲方（用人单位）： 法定代表人（主要负责人）： 通讯地址： 联系电话： 乙方（劳动者）： 身份证号码： 联系电话： 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和国家及省的有关规定，甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。 一、劳动合同期限 （一）合同期 双方同意按以下第种方式确定本合同期限： 1、固定期限：从________年_____月_____日起至________年_____月_____日止。 2、无固定期限：从________年_____月_____日起至法定终止条件出现时止。 3、以完成一定工作任务为期限：从________年_____月_____日至____________________。 （二）试用期

双方同意按以下第_________种方式确定试用期（试用期包含在合同期内）： 1、无试用期。 2、试用期从________年_____月_____日起至________年_____月_____日止。 （劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限在一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。） 二、工作内容和工作地 （一）乙方的工作岗位（工作地点、部门、工种或职务）为____________________。 （二）乙方的工作任务或职责是__________________________________________。 （三）甲方因生产经营需要调整乙方的工作岗位，按变更本合同办理，双方签章确认的协议书或通知书作为本合同的附件。 （四）如甲方派乙方到外单位工作，应签订补充协议。 三、工作时间和休息休假 （一）甲、乙双方同意按以下第________种方式确定乙方的工作时间： 1、标准工时工作制，即每日工作

广东省城市绿地养护工程施工合同

【合同标题】广东省城市绿地养护工程施工合同 【合同分类】建设工程施工合同 【发文字号】 【发布机构】 发包人（全称）：____ 承包人（全称）：____ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本养护工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、绿地概况 养护工程名称：____ 。 养护工程地点：____ 。 绿地面积（平方米）：____ 。 行道树数量（株）： ____ 。 资金来源：____ 。 二、工程承包范围 养护施工工作内容：____ 。 三、合同期 合同期自____年____月____日起____年____月____日止。 四、质量标准 质量标准：按照DB44∕T269-2005 中____级养护标准执行。 五、合同价款 金额（大写）：____元整。。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件及其优先支配地位的次序如下： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、城市绿地养护质量标准、规范及有关技术文件 7、竣工∕设计图纸 8、工程量清单 9、养护施工报价单或预算书 双方有关绿地养护施工项目洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人承诺 承包人向发包人承诺按照合同约定的日期进场开展养护施工。 九、发包人承诺 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效

本合同双方约定自____年____月____日合同开始生效。 发包人（公章）：____ 发包人（公章）：____ 住所：____ 住所：____ 法定代表人：____ 法定代表人：____ 委托代理人：____ 委托代理人：____ 电话：____ 电话：____ 传真：____ 传真：____ 开户银行：____ 开户银行：____ 账号：____ 账号：____ 邮政编码：____ 邮政编码：____ 电子邮箱：____ 电子邮箱：____

广东省劳动合同标准版本

文件编号：RHD-QB-K9497 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 广东省劳动合同标准版 本

广东省劳动合同标准版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 甲方（用人单位）：乙方（劳动者）： 名称：姓名： 法定代表人（主要负责人）：身份证号码： 户籍地址： 通讯地址： 通讯地址： 经济类型： 联系电话：联系电 话：

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和国家及省的有关规定，甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。 一、劳动合同期限 （一）合同期 双方同意按以下第种方式确定本合同期限： 1．固定期限：从年月日起至年月日止。 2．无固定期限：从年月日起至法定终止条件出现时止。 3．以完成一定工作任务为期限： 从起至 工作任务完成时止。该工作任务完成的标志

为。 （二）试用期 双方同意按以下第种方式确定试用期（试用期包含在合同期内）： 1．无试用期。 2．试用期从年月日起至年月日止。 （劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限在一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。） 二、工作内容和工作地点 （一）乙方的工作部门 为， 岗位（管理技术岗位或生产操作岗位） 为，

职务（或工种） 为。 （二）乙方的工作任务或职责 是 。 （三）乙方的工作地点 为。 （四）甲方在合同期内因生产经营需要或其他原因调整乙方的工作岗位，或派乙方到本合同约定以外的地点、单位工作的，应协商一致并按变更本合同办理，双方签章确认的协议书作为本合同的附件。 三、工作时间和休息休假 （一）甲、乙双方同意按以下第种方式确定乙方的工作时间： 1．标准工时工作制，即每日工作小时，每周

广东省建设工程标准施工合同2009年版

广东省建设工程 标准施工合同 工程名称： 工程地点： 发包人： 承包人：

第一部分协议书 发包人：(全称) 承包人：(全称) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则、合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见， 订立本协议书。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程规模： 结构形式： 工程立项、规划批准文件号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 工程合同工期总日历天数：天。 拟从年月日开始施工，至年月日竣工完成。

四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 合同总价（大写）： （小写）：。 项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）； □详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。 六、组成合同的文件 组成合同的文件及其优先解释顺序和本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。 七、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。八、承包人承诺 承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。 九、发包人承诺 发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效 订立合同时间：年月日 订立合同地点： 合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 地址：地址： 法定代表人:法定代表人： 委托代理人：委托代理人：

广东省设备采购合同范本

编号： DG-20214969 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 广东省设备采购合同范本 This contract will be effective after being signed by both parties.

[标签: titlecontent] 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ (以下简称甲乙双方) 甲乙双方本着互惠互利的原则经友好协商，达成协议如下： 一、甲方从乙方购买如下设备： 二、甲方付乙方货款计 小写：￥_______，大写：______________________元整。 三、付款方式：经甲方验收合格后，甲方即付乙方合同全款金额。 四、交货时间：合同签定之日起_______天内交货，交货地点：___________________。 五、售后服务条款 1.乙方提供的货物须为正规渠道销售的货物。 2.乙方负责所提供的产品在保修期内免费维修及维护，在超出保修范围时提供维修方案。 六、违约条款 货物如发现设备故障应按保修条例执行(包换、包修) ，如乙方不

履行合同给甲方照成损失，乙方应按照合同金额的_______%，以天计算支付违约金。 七、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。 八、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。 甲方：______________乙方：______________ 签字：______________签字：______________ 盖章：______________盖章：______________ 时间：______________时间：______________ 地点：______________地点：______________

广东省劳动合同(通用版本)

广东省 劳 动 合 同 广东省劳动和社会保障厅编制 劳动保障热线电话：12333 —1—

使用说明 一、双方在签订本合同前，应认真阅读本合同。本合同一经签订，即具有法律效力，双方必须严格履行。 二、本合同必须由用人单位（甲方）的法定代表人（或者委托代理人）和职工（乙方）签字或盖章，并加盖用人单位公章（或者劳动合同专用章）。 三、本合同中的空栏，由双方协商确定后填写，并不得违反法律、法规和相关规定；不需填写的空栏，划上“／”。 四、工时制度分为标准工时、不定时、综合计算工时三种。实行不定时、综合计算工时工作制的，应经劳动保障部门批准。 五、本合同的未尽事宜，可另行签订补充协议，作为本合同的附件，与本合同一并履行。 六、本合同必须认真填写，字迹清楚、文字简练、准确，并不得擅自涂改。 七、本合同（含附件）签订后，甲、乙双方各执一份备查。—2—

甲方（用人单位）：乙方（劳动者）： 名称：姓名： 法定代表人（主要负责人）：身份证号码： 户籍地址： 通讯地址： 通讯地址： 经济类型： 联系电话：联系电话： 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和国家及省的有关规定，甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。 一、劳动合同期限 （一）合同期 双方同意按以下第种方式确定本合同期限： 1．固定期限：从年月日起至年月日止。 2．无固定期限：从年月日起至法定终止条件出现时止。 3．以完成一定工作任务为期限：从起至 工作任务完成时止。该工作任务完成的标志为。 —3—

（二）试用期 双方同意按以下第种方式确定试用期（试用期包含在合同期内）： 1．无试用期。 2．试用期从年月日起至年月日止。 （劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限在一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。） 二、工作内容和工作地点 （一）乙方的工作部门为，岗位（管理技术岗位或生产操作岗位）为，职务（或工种）为。 （二）乙方的工作任务或职责是 。 （三）乙方的工作地点为。 （四）甲方在合同期内因生产经营需要或其他原因调整乙方的工作岗位，或派乙方到本合同约定以外的地点、单位工作的，应协商一致并按变更本合同办理，双方签章确认的协议书作为本合同的附件。 三、工作时间和休息休假 （一）甲、乙双方同意按以下第种方式确定乙方的工作时间： —4—

标准版广东省职工劳动合同范本

编号：_____________ 标准版广东省职工劳动合同范本 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________

广东省职工劳动合同范本 使用说明 一、双方在签订本合同前，应认真阅读本合同书。本合同一经签订，即具有法律效力，双方必须严格履行。 二、本合同必须由用人单位（甲方）的法定代表人（或者委托代理人）和职工（乙方）亲自签章，并加盖用人单位公章（或者劳动合同专用章）方为有效。 三、本合同中的空栏，由双方协商确定后填写，并不得违反法律、法规和相关规定；不需填写的空栏，划上“/”。 四、工时制度分为标准工时、不定时、综合计算工时三种。 实行不定时、综合计算工时工作制的，应经劳动保障部门批准。 五、本合同的未尽事宜，可另行签订补充协议，作为本合同的附件，与本合同一并履行。 六、本合同必须认真填写，字迹清楚、文字简练、准确，并不得擅自涂改。 七、本合同（含附件）签订后，甲乙双方各保管一份备查。 甲方（用人单位）乙方（职工） 名称：姓名： 法定代表人：身份证号码： 地址：现住址： 经济类型： 联系电话：联系电话：

根据（中华人民共和国劳动法》和国家及省的有关规定，甲乙双方按照平等自愿、协商一致的原则订立本合同。 一、合同期限 （一）合同期限 双方同意按以下第种方式确定本合同期限： 1、有固定期限：从年月日起至年月日止。 2、无固定期限：从年月日起至本合同约定的终止条件出现时止（不得将法定解除条件约定为终止条件） 3、以完成一定的工作为期限：从年月 日起至工作任务完成时止。 （二）试用期限 双方同意按以下第种方式确定试用期期限（试用期包括在合同期内） 1、无试用期。 2、试用期从年月日起至年月日止。 （试用期最长不超过六个月。其中合同期限在六个月以下的，试用期不得超过十五日；合同期限在六个月以上一年以下的。试用期不得超过三十日；合同期限在一年以上两年以下的，试用期不得超过六十日。） 二、工作内容 （一）乙方的工作岗位（工作地点、部门、工种或职务）为 （二）乙方的工作任务或职责是

广东省劳动合同范本一

编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 广东省劳动合同范本一 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

用人单位(甲方)__________________ 地址及邮政编码：__________________ 职工(乙方)__________________ 身份证号码：__________________ 住址及邮政编码：__________________ 广州市劳动局印制甲方(单位)因生产(工作)需要，按照国家、省、市有关劳动法律、法规、规章规定，招用(以下称乙方)为劳动合同制职工。双方根据平等自愿、协商一致的原则，签定本劳动纠纷处理劳动合同，确立劳动关系，明确双方的权利、义务，并共同遵守履行。 一、合同期限 本合同自_________年_________月_________日起生效。本合同有效期经甲、乙双方商定，采取下列第_________种形式： 1.合同有效期限为_________年，至_________年_________月_________日止。 2.无固定期限。本合同除可因甲方生产经营发生变化或在定期考核中发现乙方未能认真履行本合同规定的劳动义务而依法予以终止外，其他终止条件为：______________________________________________________. 3.合同期限至_________工作(任务)完成时终止。 其完成的标志事件是_________.新招收、调入、统一分配人员的劳动合同，自生效之日起_________个月内为试用期。 本劳动合同由甲乙双方各存一份。鉴证时还需交鉴证机构一份。均具有同等效力。 二、工作任务 (一)乙方生产(管理)工种(岗位或部门)_________. (二)乙方完成甲方正常安排的生产(工作)任务。 三、工作时间

广东省房地产买卖合同范本

编号： FW-20213996 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 广东省房地产买卖合同范本 The parties may dissolve the contract upon consensus through consultation.

[标签:titlecontent] 甲方（转让方）： 姓名： 国籍： 身份证号码： 居住地址： 委托代理人： 姓名： 国籍： 身份证号码： 地址： 邮政编码： 电话： 乙方（受让方）： 身份证号码： 居住地址： 委托代理人：

姓名： 国籍： 身份证号码： 地址： 邮政编码： 电话： 根据国家和省法律、法规和有关规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就下列房地产买卖达成如下协议： 第一条买卖房地产情况 甲方拟将位于的房地产（房屋平面图见附件一）转让给乙方。乙方对甲方拟转让的房地产作了了解，愿意购买该房地产。 该房地产【共用】【自用】土地使用权面积为平方米，土地使用权类型为，房屋建筑面积为平方米，其中【套内】【整层内】的建筑面积为平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积为平方米（以上面积均以《房地产权证》登记的面积为准）。该房地产甲方于年月日向申请产权登记，领取了《房地产权证》，证书号码为，房地产权共有（用）证号码为。 第二条买卖房地产价格、付款方式 甲、乙双方议定该房地产交易总金额为（币）元整。乙方应于合同签订后天内支付甲方定金（币）元整。 乙方于年月日前支付第一期房款（币）元整。 乙方于年月日前支付第二期房款（币）元整。

2009版建设施工合同范本

工程编号： 合同编号： 广东省建设工程施工合同工程名称： 工程地点： 发包人： 承包人： 广东省建设厅制

第一部分协议书 发包人:（全称） 承包人:（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程立项、规划批准文件号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围:。 三、合同工期 工程合同工期总日历天数：__ ____天。 拟从年月日开始施工，至年月日竣工完成。具备开工条件后，以监理工程师签发的开工令为准。 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 合同总价（即中标价）（大写）：； （小写）：￥元。 项目单价：详见阳江市人民医院产科用房室内维修改造工程预算书。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《专用条款》第 2.2款赋予的规定一致。 七、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺 承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。 九、发包人承诺 发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。 十、合同生效 本合同订立时间：年月日 本合同订立地点： 发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于当天生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 地址：地址： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 电子邮箱: 电子邮箱: 第二部分通用条款 一、总则 1 定义 定义下列词语或措辞，除非特别说明，在本合同中均具有以下赋予的含义： 1.1合同：指合同双方当事人为实施、完成并保修合同工程所订立的合同文件。合同文件由第 2.2 款所列的文件组成。 1.2协议书：指合同双方当事人为合同工程所签订的协议书。除法律法规另有规定或合同另有约定外，合同双方当事人的法定代表人或其委托代理人在协议书签字、盖单位公章后，合同即告生效。招标工程应当自中标通知书发出之日起30 天内签订。 1.3通用条款：指根据法律、法规和规章的规定以及建设工程施工的需要所订立的，通用于建设工程施工的条款。 1.4专用条款：指合同双方当事人根据法律、法规和规章的规定，结合合同工程实际，经协商达成一致意

广东省建筑合同范本

广东省建筑合同范本 工程编号： 合同编号： 广东省建设工程 标准施工合同 工程名称：工程地点： 发包人： 承包人：xx 年版 广东省建设厅制 目录 第一部分协议 书 ........................................................

........................................................... . (1) 一、工程概 况 ........................................................ ........................................................... .. (1) 二、工程承包范 围 ........................................................ ........................................................... (1) 三、合同工 期 ........................................................ ........................................................... .. (1) 四、质量标 准 ........................................................ ........................................................... .. (2)

广东省建设工程施工合同(新)

工程编号： 合同编号：JSL080630 广东省建设工程施工合同 工程名称：汕头市金砂东路（金环路—衡山路）改造工程 工程地点：汕头市金砂东路（金环路—衡山路）路段 发包人：汕头市城市管理局 承包人：广东长泰建设有限公司 签定日期： 广东省建设厅制

目录 第一部分协议书 一、工程概况 (1) 二、工程承包范围 (1) 三、合同工期 (1) 四、质量标准 (1) 五、交通组织 (2) 六、质量标准 (2) 七、合同价款 (2) 八、组成合同的文件 (2) 九、词语含义 (2) 十、承包人承诺 (2) 十一、发包人承诺 (3) 十二、合同生效 (3) 第二部分通用条款 (4) 第三部分专用条款 1．定义 (5) 2．合同文件及解释 (5) 3．语言及适用的法律、标准与规范 (5) 4．通讯联络 (5) 5．工程分包 (6) 14．发包人 (6) 15．承包人 (7) 17．发包人代表 (8) 18．监理工程师 (8) 19．造价工程师 (8) 20．承包人代表 (8) 23．工程担保 (9) 26．不可抗力 (9) 27．保险 (10) 28．进度计划和报告 (10) 31．工期及工期延误 (10) 36．质量目标 (10) 41．发包人供应材料设备 (10)

45．隐蔽工程和中间验收 (10) 47．工程试车 (10) 48．竣工资料 (10) 49．竣工验收 (11) 50．质量保修 (11) 54．预留金 (11) 56．提前竣工奖与误期赔偿费 (12) 57．合同价款约定与调整事宜 (12) 60．工程变更价款的确定 (13) 61．物价和后继法律法规引起的调整 (13) 62．支付事项 (13) 63．预付款 (13) 64．安全防护、文明施工措施费 (15) 65．进度款 (15) 67．竣工结算与结算款 (15) 68．质量保证金 (16) 69．合同争议 (16) 76．合同份数 (16) 第四部分附件 附件一：房屋建筑工程质量保修书 (18) 附件二：廉政合同 (21)

广东省劳动合同范本(2008)

编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 广东省劳动合同范本(2008) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

广东省 劳 动 合 同 广东省劳动和社会保障厅编制劳动保障热线电话：12333

使用说明 一、双方在签订本合同前，应认真阅读本合同。本合同一经签订，即具有法律效力，双方必须严格履行。 二、本合同必须由用人单位（甲方）的法定代表人（或者委托代理人）和职工（乙方）签字或盖章，并加盖用人单位公章 （或者劳动合同专用章）。 三、本合同中的空栏，由双方协商确定后填写，并不得违反法律、法规和相关规定；不需填写的空栏，划上7”。 四、工时制度分为标准工时、不定时、综合计算工时三种。实行不定时、综合计算工时工作制的，应经劳动保障部门批准。 五、本合同的未尽事宜，可另行签订补充协议，作为本合同的附件，与本合同一并履行。 六、本合同必须认真填写，字迹清楚、文字简练、准确，并不得擅自涂改。 七、本合同（含附件）签订后，甲、乙双方各执一份备查。 甲方（用人单位）：乙方（劳动者）： 名称：_姓名：_ 法定代表人（主要负责人）：身份证号码：_ 户籍地址： 通讯地址： 通讯地址： 经济类型： 联系电话：—联系电话：_ 根据〈〈中华人民共和国劳动法》、〈〈中华人民共和国劳动合同法》和国家及省的有关规定，甲乙双方按照合法、公平、平

等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。 一、劳动合同期限 （一）合同期 双方同意按以下第—种方式确定本合同期限： 1 .固定期限：从_年_月_日起至_年_月_日止。 2 .无固定期限：从_年_月—日起至法定终止条件出现时止。 3 .以完成一定工作任务为期限：从—起至 工作任务完成时止。该工作任务完成的标志为_。 （二）试用期 双方同意按以下第—种方式确定试用期（试用期包含在合同期内）： 1 .无试用期。 2 .试用期从_年_月—日起至—年_月_日止。 （劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限在一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。） 二、工作内容和工作地点 （一）乙方的工作部门为 岗位（管理技术岗位或生产操作岗位）为 职务（或工种）为。 （二）乙方的工作任务或职责是 O （三）乙方的工作地点为。

广东省2008版劳动合同范本英文版

广东省2008版劳动合同范本英文版 No: EMPLOYMENT CONTRACT Party A (Employer):Party B (Employee): Name:Name: Legal representative or main person in charge:No. of resident ID card or other valid identity document: Domicile:Domicile: Business type: Telephone No.:Telephone No.: This Contract is concluded on the basis of principles of lawfulness, fairness, equality, free will, negotiated consensus and good faith by and between the foresaid Employer and Employee in accordance with the Labor Law of the People's Republic of China (the PRC Labor Law), the Law of the People’s Republic of China on Employment Contracts (the PRC Employment Contract Law) and other relevant laws and regulations of China and of Guangdong Province. A. Term of the Employment Contract (A) Term of the Contract The Parties agree to determine the term of this Contract pursuant to mode below: 1．Fixed-term: from day month year to day month year. 2．Open-ended term: from day month year to the date on which stipulated ending condition occurs. 3．Term to expire upon completion of a certain job: from to the completion of .The symbol of completion of the job shall be . (B) Probation Period

《广东省建设工程标准施工合同》(2009年版)(四)专用条款.pdf

第三部分专用条款 1．定义 1.53 所采用的书面形式包括： □ 文书；□ 信件；□ 电 报；□ 传真； □ 电子邮件； □ 其他： 2．合同文件及解释 2.2（10）组成合同的其他文件： 4．语言及适用的法律、标准与规范 4.3 约定适用的标准、规范的名称： 5．施工设计图纸 5.1 施工设计图纸由发包人提供 (1)施工设计图纸提供的时间： (2)施工设计图纸提供的数量：

5.2 施工设计图纸由承包人提供 (1)施工设计图纸提供的时间： (2)施工设计图纸提供的数量： 6．通讯联络 6.2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式 (1) 各方通讯地址和收件人： 发包人 通讯地址：收件人：邮政编码：承包人 通讯地址：收件人：邮政编码：监理单位 通讯地址：收件人：邮政编码：造价咨询单位： 通讯地址：收件人：邮政编码： (2) 视为送达的其他方式： 7．工程分包 7.5 (1) 指定分包工程： (2) 分包工程价款的支付方式： 13．交通运输 13.1 道路通行权和场外设施的约定： 13.2 场外施工道路的约定： 13.4 超大件和超重件运输的约定： 14．专项批准事件的签认

14.2 (1)专项批准事件的监理工程师： 具体人选：印章样式：签字样式：授权范围： (2)专项批准事件的造价工程师 具体人选：印章样式：签字样式：授权范围： (3)专项批准事件的建造师的： 具体人选：印章样式：签字样式：授权范围： 19．发包人 19.2 发包人完成下列工作的约定 (1)办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间： (2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点： (3)开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定： (4)提供有关资料的时间： (5)办理有关所需证件的约定： (6)现场交验的时间： (7)提供施工设计图纸、设计文件的时间： (8)组织图纸会审和设计交底的约定： (9)协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文 物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定： (10)接收已完工程支付工程相关价款的约定：

广东省劳动合同范本

编号： 广东省 劳 动 合 同 广东省劳动和社会保障厅编制 劳动保障热线电话：12333 —1—

使用说明 一、双方在签订本合同前，应认真阅读本合同。本合同一经签订，即具有法律效力，双方必须严格履行。 二、本合同必须由用人单位（甲方）的法定代表人（或者委托代理人）和职工（乙方）签字或盖章，并加盖用人单位公章（或者劳动合同专用章）。 三、本合同中的空栏，由双方协商确定后填写，并不得违反法律、法规和相关规定；不需填写的空栏，划上“／”。 四、工时制度分为标准工时、不定时、综合计算工时三种。实行不定时、综合计算工时工作制的，应经劳动保障部门批准。 五、本合同的未尽事宜，可另行签订补充协议，作为本合同的附件，与本合同一并履行。 六、本合同必须认真填写，字迹清楚、文字简练、准确，并不得擅自涂改。 —2—

甲方（用人单位）：乙方（劳动者）： 名称：姓名： 法定代表人（主要负责人）：身份证号码： 户籍地址： 通讯地址： 通讯地址： 经济类型： 联系电话：联系电话： 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和国家及省的有关规定，甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。 一、劳动合同期限 （一）合同期 双方同意按以下第种方式确定本合同期限： 1．固定期限：从年月日起至年月日止。2．无固定期限：从/年/月/日起至法定终止条件出现时止。 3．以完成一定工作任务为期限：从/起至 /工作任务完成时止。该工作任务完成的标志为/。 （二）试用期 1．本合同试用期为个月 (试用期包含在合同期内)从年月日起至年月日止。 二、工作内容和工作地点 （一）乙方的工作部门为 ,职务（工种或岗位）为。甲方可根据工作需要有权变动乙方的工作岗位。 （二）乙方的工作任务或职责是详见部门职位说明书。 （三）乙方的工作地点为。 （四）乙方应服从甲方所安排的工种、岗位，按照甲方关于本岗位工作任务和责任制度要求完成规定的工作任务。 —3—

广东省建设工程施工合同样本(合同示范文本)

The contract has the function of maintaining social stability and promoting economic development. If one party violates the contract, he shall bear legal responsibility. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 广东省建设工程施工合同样本 (合同示范文本)

广东省建设工程施工合同样本(合同示范文 本) 说明：本合同书具有维护社会稳定，促进经济发展的作用，所以是否履行合同就不仅是当事人之间的事情，如果一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可收藏、阅读、改编、打印（使用时请先阅读条款）。 当前建筑行业经历的快速的发展进入稳定期,对于建筑工程质量的要求质量更为严格,建筑工程施工合同是怎样的 广东省建设工程施工合同范本（一） 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 甲方在北塔区资枣社区安臵地新建一栋八层全框架宿舍楼，双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称：邵阳市北塔区资枣社区安臵地 二、工程地址：邵阳市北塔区资枣社区安臵地 三、建筑面积：全框架结构共11层，总建筑面积约1488平方米(建筑面积外构筑物飘板、天沟按全面积计算，雨蓬、空调板按半面积计

公路工程施工合同范本(交公路发[2009]221号)(最新)

公路工程施工合同 交公路发[2009]221 号 自二OO九年八月一日起施行 第一节通用合同条款 1. 一般约定 1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。 1.1.1合同 1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。 1.1.1.2合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。 1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。 1.1.1.4投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。 1.1.1.5投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。 1.1.1.6技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。 1.1.1.7图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充 和修改的图纸，包括配套的说明。 1.1.1.8已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。 1.1.1.9其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。 1.1.2合同当事人和人员 1.1. 2.1合同当事人：指发包人和（或）承包人。 1.1. 2.2发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。 1.1. 2.3承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。 1.1. 2.4承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。 1.1. 2.5分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包 人。 1.1. 2.6监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法 人或其他组织。 1.1. 2.7总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。 1.1.3工程和设备 1.1.3.1工程：指永久工程和（或）临时工程。 1.1.3.2永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。 1.1.3.3临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施 工设备。

广东省室内装饰装修工程施工合同(合同示范文本)

( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 广东省室内装饰装修工程施工合同(合同示范文本) What the parties to the contract ultimately expect to get or achieve through the conclusion and performance of the contract

广东省室内装饰装修工程施工合同(合同 示范文本) 广东省室内装饰装修工程施工合同 合同编号： 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 丙方：广东省装饰行业协会家居装饰工程监管专业委员会 广东省装饰行业协会室内环境监测工作专业委员会 说明 1、此合同文本适用于广东省行政区域内工程款在四万元以上的室内装饰装修工程。此版合同文本适用期至新版合同文本发布时止。 2、本合同乙方应具备工商行政管理部门核发的营业执照，并具有建设主管部门批准的室内装饰装修工程的施工资质或行业协会核发的

相应资格。 3、本合同丙方主要为甲乙两方提供的咨询、组织、协调及监督服务。丙方应为广东省装饰行业协会或经广东省装饰行业协会认可的具备法人资格的建筑、装饰相关行业协会或其直属机构。 4、本合同解释权归广东省装饰行业协会。 5、为防止仿冒伪造，请到https://www.wendangku.net/doc/cb5243700.html,或https://www.wendangku.net/doc/cb5243700.html, 网站下载合同的正式版本。 广东省工商行政管理局审查备案 广东省装饰行业协会编制 粘帖印花税票处 根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部第110号令）及其它有关法律、法规，结合室内装饰装修工程的特点，三方在平等、自愿、友好协商的基础上，就甲方装饰装修工程的有关事宜，达成以下协议： 第一条工程概况 1.1施工地点：。

广东省建设工程标准施工合同版范本

广东省建设工程标准施工合同（2009 年版）范本 工程编号： 合同编号： 广东省建设工程 标准施工合同 2009 年版 工程名称：xxx工程施工总承包 工程地点：广州市白云区黄石街马务村内 发包人：广州市白云区建设工程管理中心 承包人： 广东省建设厅制

目录

第一部分协议书 发包人:（全称）广州市白云区建设工程管理中心 承包人:（全称） 《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律 、 依照《中华人民共和国合同法》 法规，遵循平 等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项 达成一致意见，订立本协议书。 一、工程概况 工程名称：xxx工程施工总承包 工程地点：广州市白云区黄石街马务村内 工程内容：按招标人提供的施工图纸和工程量清单及招标过程中所发出的 相关文件所包含的全部内容对xxx馆改造及配套工程进行改造，包括对两栋 旧厂房进行改造，并在两者之间新建三层连廊，主要建设内容为室内装修、 新建工程、结构补强加固、外立面装饰工程、电气工程（含自动报警系统）、 给排水工程（含消喷淋系统及室外水）、通风空调工程、电梯工程及智能化 工程等配套工程。 工程规模：总建筑面积合共11248平方米，地上5层，建筑物最高米，具体 内容以本项目工程量清单、招标图纸及有关资料为准。 结构形式： 工程立项、规划批准文件号： 资金来源： 二、工程承包范围及承包方式 承包范围: 承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包文明施工、综合单价包干、 项目措施费包干。

三、合同工期 工程合同工期总日历天数：天。 拟从2012年月日开始施工，至年月日竣工完成。 实际开工日期以发出的开工令为准。 四、质量标准 要求符合《工程施工质量验收规范》标准，质量达到合格标准。 五、合同价款 合同总价（大 ：； 写） （小 写） ：。 项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）； □详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。 六、组成合同的文件 1.本协议书中所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义 相同。 2.下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并互为补充和解释,如上述各部分存在不一致之处,以先后排列次序为优先。 (1)协议书 (2)履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、 现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件） ； (3)中标通知书 (4)招标文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要、工程量清单及总说 明等） (5) 承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（适 用于招标工程）；确认的工程量清单报价单或施工图预算书（适用于非招