广州商品房购买合同范本

广州商品房购买合同范本

Guangzhou commercial housing purchase contract model

甲方：___________________________

乙方：___________________________

签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日

合同编号：XX-2020-01

广州商品房购买合同范本

前言：买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。本文档根据买卖合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。

合同当事人：

甲方（卖方）：__________；

注册地址：__________；

营业执照号码：__________；

资质证书号码：__________；

法定代表人：__________；

联系电话：__________；

通讯地址：__________；

邮编：__________；

委托代理机构：__________；

注册地址：__________；

营业执照号码：__________；

资质证书号码：__________；

法定代表人：__________；

联系电话：__________；

通讯地址：__________；

邮编：__________.

乙方（买方）：__________；

住所（址）：__________；

国籍：__________；

性别：__________；

出生年月：__________；

身份证/护照/营业执照号码：__________；

通讯地址：______________________________；

邮编：______________________；联系电话：

____________________；

委托代理人姓名：___________；国籍：____________；

住所（址）：______________________________；

身份证：______________________________；

通讯地址：______________________________；

邮编：______________________；联系电话：

____________________.

委托代理机构：______________________________；

注册地址：______________________________；

营业执照号码：______________；资质证书号码：

________________；

法定代表人：________________；联系电话：

____________________；

通讯地址：______________________________；

邮编：______________________________.

第一条项目建设依据

甲方以___________方式取得位于___________编号为

___________的地块的土地使用权，面积___________平方米，规划用途为___________，土地使用权年限自_______年___月____日至______年____月____日止。

甲方经批准，在该地块上投资建设___________商品房（填写《商品房预售许可证》记载的项目名称）。该项目的有关批文如下：

1、《建设工程规划许可证》

颁发机关：___________；编号：___________；

2、《国有土地使用权证》

颁发机关：广州市国土资源和房屋管理局；

编号：___________；

3、《建设工程施工许可证》

颁发机关：___________；编号：___________；

4、______________________________。

第二条商品房销售依据

乙方购买的商品房为【现房】【预售商品房】。

1、该商品房作为现房，已办理权属登记，登记机关为

___________；并领取了【房地产权属证明书】【房地产权证】，编号为___________。

2、该商品房作为在建商品房，已具备《广东省商品房预售管理条例》规定的预售条件，已取得《广东省广州市商品房预售许可证》，编号为：___________；颁发机关为广州市国土资源和房屋管理局。

第三条合同标的物基本情况

乙方所购商品房为本合同第一条规定的项目中的第

___________【幢】【梯】【座】___________【单元】【层】___________号房（下称该商品房），测绘地址：___________区___________路___________号___________房。

该商品房所在楼宇的主体结构为___________结构；建筑物地上层数为_______层，地下层数为___________层。

该商品房的用途为___________，层高为___________米。该商品房户型结构为_____房____厅_____厨____卫，封闭式阳台___个，非封闭式阳台____个。

该商品房【合同约定】（适用于预售）【产权登记】（适用于现售）建筑面积共___________平方米，其中，套内建筑面积___________平方米，公共部位与共用房屋分摊建筑面积___________平方米。

该商品房面积预测算单位：

______________________________

注册地址：______________________________；

营业执照号码：___________；资质证书号码：

___________________；

法定代表人：__________________；联系电话：

__________________；

通讯地址：______________________________；

邮编：______________________________。

第四条物业管理

物业管理区域业主大会选聘物业管理公司之前，小区（大厦）物业管理服务由甲方选聘物业管理公司提供。甲方应采取符合国务院《物业管理条例》规定的方式和条件选聘物业管理公司，甲方与选聘的物业管理公司签订书面的《前期物业服务合同》。

甲方应制定《业主临时公约》向乙方明示并予以说明，乙方在签订本合时，对遵守《业主临时公约》作出书面承诺。

第五条基本术语的含义

双方同意，合同中出现的基本术语作如下理解：

1、首层：本合同所指首层以经市规划管理部门批准的设

计图纸的标注为准；

2、建筑面积：房屋外墙（柱）勒脚以上各层的外围水平

投影面积，包括阳台、挑廊、地下室、室外楼梯等，且具备有上盖，结构牢固，层高2.20m以上（含2.20m）的永久性建筑；

3、套内建筑面积：套内使用面积、套内墙体面积与套内

阳台建筑面积之和；

4、层高：是指地面至楼面或楼面至楼面、楼面至瓦底之

间的垂直距离。计算建筑面积的房屋结构，层高均应在2.20

米以上（含2.20米）。

5、共有建筑面积：整栋建筑物的建筑面积扣除整栋建筑

物各套（单元）套内建筑面积之和，并扣除已作为独立使用的地下室、车棚、车库、为多幢服务的警卫室、管理用房、以及人防工程等建筑面积，即为整栋建筑的共有建筑面积，其内容包括：

（1）电梯井、管道井、楼梯间、垃圾道、变电室、设备间、公共门厅和过道、地下室、值班警卫室以及为整栋服务的公共用房和管理用房的建筑面积，以水平投影面积计算；

（2）套（单元）与公共建筑之间的分隔墙以及外墙（包括山墙）水平投影面积一半的建筑面积。

6、已支付房价款：以按揭贷款购房的，该款项不限于乙方自行支付的首期价款，还包括以贷款向甲方支付的款项。

7、______________________________；

8、______________________________。

第六条计价方式、价款、付款

甲方与乙方约定按下述第___________种方式计算该商品房价款：

1、该商品房属【现售】【预售】，按套内建筑面积计价，该商品房单价为（___________币）每平方米元，总金额

（___________币）元（大写：____亿____仟____佰____拾

____万____仟____佰____拾____元）整。

公共部位与共用房屋分摊建筑面积的建设费用已分摊计入上述套内建筑面积销售单价内，不再另行计价。

2、商品房属【现售】【预售】，按【套】【整层】【整幢】出售并计价，总金额（___________币）___________元

（大写：____亿____仟____佰____拾____万____仟____佰____拾____元）整。

甲方同意乙方按下列第___种方式按期付款：

1、一次性付款

总金额（___________币）：___________元；（大写：____亿____仟____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）。在年月日前支付。

2、分期付款

（1）第一期：自本预售合同签订暨网上备案之日起

_____日内（不超过5日），即______年____月___日之前支付全部房价款的_____％，金额___________币）：___________元；（大写：____亿____仟____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）。

（2）第二期：在______年____月___日前支付全部房价款的_____％，金额（_________币）_________元；（大写：____亿____仟____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）。

（3）第三期：在______年____月___日前支付全部房价

款的____％，金额（________币）________元；（大写：____亿____仟____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）。

（4）第四期：在_____年____月___日前内支付全部房价

款的_____％，金额（________币）________元；（大写：

____亿____仟____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）。

（5）第五期：在_____年____月___日前支付全部房价款

的_____％，金额（________币）________元；（大写：____

亿____仟____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）。

3、按揭贷款方式付款

首期款：自本预售合同签订暨网上备案之日起_____日内（不超过5日），支付全部房价款的_____％，金额

（________币）：________元（大写：____亿____仟____佰

____拾____万____仟____佰____拾____元整）。

除首期款外，剩余房款金额（________币）________元（大写：____亿____仟____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）。该款应于_____年____月___日前申请办理银行按揭手续，并按照按揭方式付款。

按揭银行是______________________________。

委托代理人：______________________________；

注册地址：______________________________；

营业执照号码：____________；资质证书号码：

_______________；

法定代表人：______________；联系电话：

___________________；

通讯地址：______________________________；

邮编：______________________________。

（1）甲方代理乙方办理按揭手续

乙方在签订本合同并支付首期款后_______日内，将申请银行按揭贷款需由乙方提供的证件资料交付甲方或甲方指定的第三人。

（2）乙方自行办理按揭贷款手续

甲方应在乙方支付首期款后_____日内，将乙方申请银行按揭贷款需由甲方提供的证件资料交付乙方或乙方指定的第三人。

4、其它方式：

______________________________。

第七条付款方式

甲乙双方同意乙方支付的预售款应“专款专用”于工程建设，在工程竣工前不得用于其它用途。

为保证预售款专用于工程建设，乙方应将商品房预售款按照《广东省商品房预售管理条例》的规定支付至以下商品房预售款监控账号，接受广州市国土资源和房屋管理局的监控。

监控银行：______________________________；

监控账号：______________________________。

第八条备案确认

【甲方】【乙方】应于本合同网上备案之日起10个工作日内持本合同向广州市房地产登记机构申请办理网上备案的确认手续。

第九条逾期付款的违约责任

1、分期付款

分期付款的，如果乙方未能按照本合同第六条约定的支付期限将各期房款支付至监控账号，甲方有权要求乙方按每日房价款总额0.5‰的标准支付违约金，并有权解除合同。

2、一次性付款

一次性付款的，如果乙方未能按照本合同第六条约定的支付期限将全部房款支付至监控账号，甲方有权要求乙方按每日房价款总额0.5‰的标准支付违约金，并有权解除合同。

3、按揭付款

乙方以按揭方式购房的，首期款应当按照本合同第六条约定的支付期限支付至监控账号；如果乙方未能按照约定期限将首期款支付至监控账号，甲方有权要求乙方按每日房价款总额0.5‰的标准支付违约金，并有权解除合同。

第十条交房期限

甲方应当在_____年_____月_____日前将作为本合同标的物的房屋交付乙方使用。

因不可抗力或者当事人在合同中约定的其它原因，需延期交付使用的，甲方应当及时书面告知乙方。

交付后，甲方不得以房屋已交付使用为借口懈怠其在本合同中应承担的其它义务，如：办理产权证的义务等。

第十一条交房条件

甲方交付的房屋应当符合下列第_____种条件：

1、该商品房已经有关政府部门办妥竣工验收备案手续；

2、该商品房项目已办理初始登记手续。

双方可以在上述条件之外，

3、另行约定交房条件：

______________________________.

以上交房条件，双方可以任选其一。

双方可以就该商品房的装饰、附属设备的规格、标准等进行协商，达成的一致意见作为本合同的附件。

第十二条房屋及有关资料的交接

商品房达到交付使用条件后，甲方应当在合同约定的交付日_____日前通知乙方办理交接手续。乙方应在收到该通知之日起_____日内，会同甲方对该房屋进行验收交接。房屋交付的标志是_______________。

广州房屋买卖合同(合同示范文本)

(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-008478 广州房屋买卖合同(合同示范文Guangzhou housing sales contract

广州房屋买卖合同(合同示范文本) 合同当事人： 甲方(卖方)______________________________________________ ; 注册地址：___________________________________________________ ; 营业执照号码：_______________ ;资质证书号码：_______________ ; 法定代表人：_________________ ;联系电话：___________________ ; 通讯地址：___________________________________________________ ; 邮编：_______________________________________________________ ; 委托代理机构：______________________________________________ ; 注册地址：___________________________________________________ ; 营业执照号码：_______________ ;资质证书号码：_______________ ; 法定代表人：_________________ ;联系电话：___________________ ; 通讯地址：___________________________________________________ ; 邮编：_______________________________________________________ . 乙方(买方)______________________________________________ ; 住所(址)_________________________________________________ ; 国籍：___________ ;性别：___________ ;出生年月：___________ ; 身份证/ 护照/ 营业执照号码：_______________________________ ; 通讯地址：___________________________________________________ ;

广州市装修合同范本

广州市装修合同范本 导语：不论是对于家庭还是对于公司或多或少都会面临装修的需要那么今天小编就为大家整理了广州市装修合同范本欢迎阅读篇一广州市装修合同范本 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 为规范家庭室内装修的施工保护双方的合法权益现根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《省保护消费者合法权益条例》中华人民共和国建设部建建(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其它有关法律、法规规定的原则结合本工程的具体情况双方达成如下协议共同遵宁 一、概况 1.甲方装修住房系合法居住 乙方为本省(市)具有建筑装饰资质、并经工商行政管理机关核准登记的企业法人、其他经济组织、个体工商户 2.装修施工地点：市区(县)路(村)巷号楼层室 3.住房结构： 4.装修施工内容： 室别部位装修内容及要求备注 5.承包方式： 6.总价款：元(其中人工费元材料费元详见清单)

7.工期：自年月日开工至年月日竣工工期为日 二、关于材料供应的约定 1.甲方提供的材料 序号材料或设备名称规格型号单位数量质量等级抵现场时限 备注 本工程甲方负责采购供应的材料、设备应为符合设计要求的合格和产品并应按时供应到现场如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异乙方应及时向甲方提出甲方仍表示使用的由此造成工程损失的责任由甲方承担甲方供应的材料抵现场后经乙方验收由乙方负责保管由于保管不当造成的损失由乙方负责赔偿 2.乙方采购的材料 序号材料或设备名称规格型号生产厂商(品牌)单位数量质量等级单价(限购元以下)总价上述材料乙方应向甲方提交购货发票并均应用于本合同规定的民宅装饰非经甲方同意不得挪作他用如乙方违反此规定的应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方如乙方提供的材料系伪劣商品的应按提供材料价款的以倍补偿给甲方 乙方采购的材料、设备如不符合质量要求或规格有差异应禁止使用如已使用对工程造成的损失由乙方负责 三、关于工程质量及验收的约定 1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰工程施

阴阳合同坑的是卖家

阴阳合同坑的是卖家 “阴阳合同”，一份对内，一份对外，对外的一份不是双方真实意思表示，而是为了逃避国家税收等而建立的，既然在走法律程序的过程中有所隐瞒，那么在给当事人带来“利益”的同时，就不可能不存在风险了。若是遇到问题，我国又有哪些法律法规呢？ 房屋交易 随着二手房交易市场的扩大，“阴阳合同”的签订也逐渐增多。为什么要签订“阴阳合同”呢？“阴合同”是真实的成交价格，而“阳合同”根据双方商议而定，其目的：一、虚高的房价以申请更多按揭贷款，二、填低房价，交给房地产交易过户，以便少交税。实际交易中，买卖双方为达到避税或其他目的，向有关部门登记时用一张合同，通过少报价格或少报面积的方式，降低买卖合同标的，报低价格少纳税，称为“阳合同”；卖家与买家另签一份合同，作为实际支付交易金额的合约并实际履行，称为“阴合同”。二手房买卖双方签订“阴阳合同”后，虽然也可能有一部分人侥幸蒙混过关，但由于这类合同大多都存在未经登记、很不规范、约定不明甚至只是口头约定等情况，履行过程中很容易出现矛盾。 法律效力 一般情况下“阴合同”是当事人的真实意思，并且被认定为有效合同，只要内容合法，同样受到法律保护。然而，如果利用“阴阳合同”实施违法行为，或者以合法的形式掩盖违法的目的，则不仅伪装的“阳合同”无效，被伪装的“阴合同”也因内容违法而无效。另外，因为二手房“阴阳合同”违反了我国税收管理规定，如果被有关部门查实属于偷税行为，机关有权给予罚款、拘留等处罚；

如果偷税数额较大、次数较多，则可能构成犯罪。 对于二手房买卖交易，法律会从两方面考虑：从保护社会公序良俗的角度来加以限制；不违反社会公序良俗的情况下，鼓励交易各方按自己的真实意思交易。终以真实合同为依据，在阴阳合同效力上形成了两条对立的规范：1、为保护国家、社会公共利益，恶意串通损害国家利益的合同无效，即全部无效。2、为促成交易，即使现售合同上的价格条款无效，但其他条款与真实合同不抵触的仍有效，即部分无效。 法院态度 阴阳合同实在二手房交易发展过程中逐渐产生的，短期内也无法消除，所以法院对此的审判会比较宽松。1、差价较小的，一般认定合同有效。2、差价太大的，一般会认定无效。3、卖方不想卖，中介与买方恶意串通损害卖方利益的，一般认定合同有效但过户价格条款无效。4、买方不想买而且主张卖方避税，或者签现售后只想以现售合同上的低价买，一般认定合同有效但过户价格条款无效。5、一方主张真实价格一方拒绝的，会调解，调解不成则认定合同不成立。6、没签过户确认书，现售价变少的，视为双方意思变更，现售合同有效。 中介责任 如果能证明中介参与阴阳合同，中介才会有责任，证据主要指中介在过户价格确认书或补充协议上签字或盖章，或者同时在预约和现售上盖章但两份合同差价悬殊。其次，即便有证据证明中介参与阴阳合同，但现有民事、刑事法律对于中介这一行为并无明确规定，仅有行业规范和性处罚规范，故法院一般不会直接判决中介因协助避税而承担责任，多是依职权建议有关机关追缴税款和进行处罚。后，主管机关和行业协会有权对参与阴阳合同的中介进行处罚。

商品房购买合同简单范本(示范合同)

Restrict the performance of the responsibilities of both parties to the contract, the termination of cooperation, and clear regulations on related businesses. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 商品房购买合同简单范本(示范 合同)

商品房购买合同简单范本(示范合同) 说明：本合同书适用于合同双方同意签署协议后，约束合同双方的履行责任，合作终止以及相关业务明确规定，如果需要，可以直接下载打印或用于电子存档。 出卖人：___________________________________________ 注册地址：_________________________________________ 营业执照注册号：___________________________________ 企业资质证书号：___________________________________ 法定代表人：_______________________________________ 联系电话：_________________________________________ 邮政编码：_________________________________________ 委托代理人：_______________________________________ 地址：_____________________________________________ 邮政编码：_________________________________________ 联系电话：_________________________________________ 委托代理机构：_____________________________________ 注册地址：_________________________________________ 营业执照注册号：___________________________________

(完整版)广州市存量房买卖合同-范本

合同编号：穗存量房合字号广州市存量房买卖合同 广州市国土资源和房屋管理局制定 广州市工商行政管理局监制

存量房买卖合同说明 1．本合同签订之前，各方当事人应当仔细阅读本合同全部条款，充分协商，对合同条款及用词理解不一致的，应当协商达成一致意见，必要时可在合同中对其进行明确约定。合同生效后，当事人因合同条款及用词理解不一致等发生纠纷，应通过协商解决；不能通过协商解决的，可以遵循合同约定的争议解决途径依法向人民法院起诉或向仲裁机构申请仲裁。 2．本合同为示范文本。为体现合同各方当事人的自愿原则，本合同文本中相关条款后都有空白行，供当事人自行约定或补充约定。当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。合同签订后，未被修改的文本印刷文字视为各方当事人同意的内容。 3．对合同文本【】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容，各方当事人应当协商确定。 4．在签订合同前，有关当事人应当出示必须由其本人提供的有关证书和证明文件。 5．本合同所指“存量房买卖交易”是指已办理产权登记，取得房地产权属证明书的房屋权属人再行转让房屋。 6．本合同用于存量房买卖交易，一经签订，当事人或者其委托代理人应当及时持书面存量房买卖合同及有关资料到房地

产交易登记机构办理交易过户手续。 7．根据国家有关规定，房地产中介服务机构或者从业人员不得代收代管存量房交易资金。如有违反的，请向广州市房屋交易监管中心反映（电话：83346239）。 8．卖方当事人应当慎重选择付款方式交割房款，为保护存量房交易和资金安全，尽可能选择银行托管的方式交割房款，以减轻风险，避免引起纠纷。 9．根据物价部门有关规定，房屋买卖代理收费，按成交价格总额的0.5%～2.5%计收。实行独家代理的，收费标准由委托方与房地产中介机构协商，可适当提高，但最高不超过成交价格的3%。前述房屋买卖代理收费标准，是指向房屋买卖双方合计收取的费用标准。如发现中介机构超标收费的，可向物价部门反映（电话：12358）。 10．买方当事人如需委托按揭机构办理按揭贷款手续的，应当选择具备代办按揭资格的按揭机构，有关情况可登录广州市国土资源和房屋管理局网站（https://www.wendangku.net/doc/c610547550.html,）进行查询。 11．依法纳税是每个公民应尽的义务，买卖双方及房地产中介服务机构应当如实申报交易价格，不得以低报、瞒报、漏报等方式偷税漏税，否则应承担由此产生的法律责任。 12．本合同条款对各方当事人权利义务没有约定的，可另行协商约定。

广州大学建筑安装工程施工合同书(建筑装修、维修、修缮)(标准版).docx

编号：_________________ 广州大学建筑安装工程施工合同书（建筑装 修、维修、修缮） 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日

合同编号：___________ 签订地点：______________________________________ 发包方(甲方)：________________________________ 承包方(乙方)：________________________________ 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定以及甲方招标文件和乙方投标文件，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 1.1 工程名称：______________________________________ 1.2 工程地点：______________________________________ 1.3 承包范围：按甲方招标文件、设计图纸、说明资料等。 1.4 承包方式：______________________________________ 1.5 工期：本工程自________年______月_____日开工，于________年______月

______日竣工。 1.6 工程质量：按国家和广东省建筑安装工程及甲方招标文件规定的质量标准验收。 1.7 合同价款：人民币￥____________________元(大写) 第二条甲方工作 2.1 开工前_____天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明1 份，并向乙方进行施工现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 2.2 指派________为甲方代表，负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查，联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。 2.3 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 2.4 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

合同范本之房屋买卖合同诈骗罪

房屋买卖合同诈骗罪 【篇一：房屋买卖诈骗报案材料样本】 报案材料 ***公安局： 你好，我叫***，男，肥城市*******人，身份证号370983***********，现就*******通过诈骗手段诈骗我8.5万人民币向你处报案，请依法对 ***利用诈骗手段给我造成经济损失的行为进行立案侦查。 ********，男，家住肥城市****小区*号楼*单元***室，身份证号 370983********** 事实如下： 2012年8月12日，***以卖房为由收取我人民币一万元作为定金， 同意将位于肥城********小区**号楼**单**楼西户出售给我，当时商议 总房款为17万元整，首付款为8.5万元，剩下8.5万元等产权过户 后用房产抵押贷款还清。***在隐瞒妻子死亡的事实下，签订购房合 同时，书面承诺会和妻子一起将房子过户给我（另附购房合同复印 件一份作为依据）。同年8月20日，我将首付款剩余的8.5万（一 万元定金转为首付款）支付给***并商议同年9月24日进行过户，但 9月24日，***逃跑。 事后得知，***在8月20日在我将首付款给他以后，将房子通过房 产证变更，做公正等手段转移至***和***名下（***和***系父子关系） 使其不能过户并拒绝过户，并拒绝退还首付款。 ***的行为，是以非法占有为目的，通过诈骗手段侵占我8.5万人民 币的行为，已构成诈骗罪。 诈骗手段如下： ***隐瞒妻子死亡情况并承诺会和妻子一起将房子过户给我并收取我8.5万人民币，事后拒绝过户拒绝还款，并变更房产证产权人姓名， 使其法院不能封房，已有转移财产的嫌疑。 为维护我的合法权益，特写此报案材料，恳求肥城市公安局对***进 行立案调查，依法追究其刑事责任！ 此致 肥城市公安局 报案人：*** 2012年9月26日 现附：

商品房买卖合同样本标准版

商品房买卖合同样本标准版商品房买卖合同样本标准版第1篇正规商品房买卖协议书出售方(甲方)： 地址： 电话： 购买方(乙方)： 姓名： 性别： 出生日期： 年月日 国籍： 身份证号码： 电话： 地址： 第一条本合同依据中华人民共和国法律制定。 第二条甲方经 人民政府文件批准，取得位于市 地段，占地面积平方米的土地使用权，使用期限自 至 止，共计年，土地所有权属中华人民共和国。

甲方在上述土地兴建楼宇，属结构，定名为，由甲方出售。 第三条乙方自愿向甲方购买上述楼宇内的第座(幢)楼单元，建筑面积为平方米，占地(分摊面积平方米) 平方米。由甲方于年月日交付乙方使用，如遇特殊原因可延期交付使用，但延期不得超过三百六十天，特殊原因是： 1.人力不可抗拒的自然灾害; 2.施工中遇到异常的困难及重大技术问题不能及时解决; 3.其他非甲方所能控制的事件。 上述原因必须以 市有关主管部门的证明文件为依据。 第四条甲乙双方同意上述楼宇单元售价为币仟佰拾万仟佰拾元角整。 付款方式由乙方按指定收款银行： 账户名称： 账号： 付款办法： 第五条乙方如未按本合同第四条第二款付款，甲方有权追索违约利息，以应付款之日起至实际付款之日止，按 银行当时贷款利率计算利息。如乙方逾期三十天仍未付所欠款项和利息，甲方有权单方终止合同，将楼宇出售他人，出售之款不足以清还甲方之款时，甲方可向乙方追索;如转售盈利则盈利属甲方所有。 第六条甲方如未按本合同第三条的规定将楼宇单元交付乙方使用，应按合同规定交付日第二天起至实际交付日止，以当时

银行贷款利率计算利息，以补偿乙方的损失。 第七条在签订本合同时，甲方应将乙方原认购时所交付的定金退回给乙方或抵作购楼价款。 第八条甲方出售的楼宇须经市建筑质量检验部门验审合格，如质量不合格时，乙方有权提出退房，退房后甲方应将乙方付款在三十天内退回乙方。 第九条乙方在交清购楼款后，由市房管部门发给房产权证书，业主即取得出租、抵押、转让等权利。 乙方在使用期间，有权享用与该楼宇有关联的公共通道、设施、活动场所，同时必须遵守中华人民共和国法律、法令和社会道德，维护公共设施和公共利益。 乙方所购楼宇只作使用。在使用期间不得擅自改变该楼宇结构，如有损坏应自费修缮。乙方购置的楼宇所占用的土地，按有关土地管理规定缴纳土地使用费。 第十条乙方所购楼宇，如发生出租、抵押、转让等法律行为，应经市公证处办理公证后，由市房产管理部门办理房产权转移、登记手续。 第十一条本合同用钢笔填写的与打字油印的文字，均具有同等效力。 第十二条本合同自签订并经市公证处公证之日起生效。 第十三条如发生纠纷，双方应本着友好精神协商解决，不能解决时，按下列第种方式解决; 1.向 仲裁委员会申请仲裁; 2.依法向人民法院起诉，

广州装修合同示范文本

广州装修合同示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

广州装修合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 甲方：（项目部（施工局）全称） 乙方：（营业执照登记名称，全称） 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法 规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚 实信用原则，经自愿、平等协商就工程施工事项达成一 致，且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约 定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。 1、项目概况 1.1项目名称： 1.2项目地点： 2、合同范围 2.1主要合同内容

具体以施工图（含业主同意变更的部分）为准。 2.2主要施工工序 以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作。 2.3主要工程量 2.4合同工期 2.4.1开工日期xx年xx月xx日，完工日期xx年xx 月xx日。节点控制工期见下表： 节点工期要求 2.4.2工期延误 如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延： a.重大设计变更； b.不可抗力； c.由于业主原因要求停工； d.甲方书面同意工期顺延的其它情况。

房产交易中阴阳合同效力认定典型案例选

房产交易中阴阳合同效力认定典型案例选｜高杉LEGAL 作者：@高杉峻 【高杉按语】 房产买卖合同当事人为实现避税目的，就同一房产签订不同价款的多份合同的情形较为常见。一旦就实际应履行何种价款发生争议，并不当然以价格低者或价格高者为准，也不当然以向行政管理部门备案登记的合同为准。从案例筛选的情况来看，法院往往综合全案情况与证据，必要时通过价格鉴定等方式，来确定双方达成一致的真实交易价格。 对当事人可能存在的避税等违法行为，应由税务部门等有权机关依据行政法规进行查处，法院在民事诉讼中对此直接处理的情形较为少见。另外，此类纠纷的司法实践中，法院依据《合同法》第五十二条第二项或第五项的规定而认定双方签订的多份合同均为无效的情况也较为少见。 就此类纠纷，本文特筛选出若干典型案件的裁判要旨如下，供大家参考。 【裁判要旨】 内蒙古自治区高级人民法院（2011）内民提一字第17号赤峰立仁房地产开发有限责任公司与多某某房屋买卖合同纠纷再审案： 商品房买卖过程中形成了两份价格迥异的合同，买卖双方各自主张按照对自己有利的合同履行。再审从两份合同的形式要件、合同的实际履行情况及市场价格等方面，综合审查认定“2150”合同是双方关于商品房买卖的真实意思表示，而“1100”合同是双方为规避纳税义务所形成，且因立仁公司协助多某某规避纳税义务，对发生本案民事纠纷亦存有过错，故对其利息主张，法院不予支持。 河南省新乡市中级人民法院(2011)新中民五终字第188号新乡市朋来置业有限公司与李忠林等房屋买卖合同纠纷上诉案： 本院认为，朋来公司与李忠林在2004年1月19日签订了购房协议。此后，朋来公司与陈芳兰就同一房屋分别于2005年1月25日、2005年3月18日另外签订了购房协议及房地产买卖契约。案涉房屋于2005年3月28日办理了房屋所有人为陈芳兰的房权证。朋来公司在原审提供的2007年6月27日由陈芳兰、李忠林出具的证明显示，双方协商将案涉房屋的价格约定为1500元/平方米，只供办理房权证使用。购房协议仍以2004年1月19日所签为准。据此说明，朋来公司与李忠林签订第一份购房协议到案涉房屋产权证办到陈芳兰名下，朋来公司没有对合同主体变更及房权证办理等事宜提出异议，仅对案涉房屋的价款声明以第

商品房购买合同简洁范本

编号：FW-20215936 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 商品房购买合同简洁范本 The parties to a contract shall fully fulfill their obligations pursuant to the terms of the contract.

[标签: titlecontent] 合同编号：______________ 合同双方当事人：__________________ 出卖人：__________________________ 注册地址：________________________ 营业执照注册号：__________________ 企业资质证书号：__________________ 法定代表人：______________________ 联系电话：________________________ 邮政编码：________________________ 委托代理人：______________________ 联系电话：________________________ 邮政编码：________________________ 委托代理机构：____________________ 注册地址：________________________ 营业执照注册号：__________________ 法定代表人： ______________________

广州房屋买卖合同欠款纠纷

商品房买卖合同（范本）商品房买卖合同 合同当事人： 甲方（卖方）：； 注册地址：； 营业执照号码：；资质证书号码：； 法定代表人：；联系电话：； 通讯地址：；邮编：； 委托代理机构：； 注册地址：； 营业执照号码：；资质证书号码：； 法定代表人：；联系电话：；

通讯地址：；邮编： . 乙方（买方）：； 住所（址）：； 国籍：；性别：；出生年月：； 身份证/护照/营业执照号码：； 通讯地址：；邮编：；联系电话：。 委托代理人姓名：；国籍：； 住所（址）：； 身份证: ;通讯地址：；邮编：；联系电话：。 委托代理机构：；

注册地址：； 营业执照号码：；资质证书号码：； 法定代表人：；联系电话：； 通讯地址：； 邮编： . 第一条项目建设依据 甲方以方式取得位于 编号为的地块的土地使用权，面积 平方米，规划用途为，土地使用权年限自年月日至年月 日止。 甲方经批准，在该地块上投资建设商品房（填写《商品房预售许可证》记载的项目名称）。该项目的有关批文如下： 1.《建设工程规划许可证》 颁发机关：；编号：；

2. 《国有土地使用权证》 颁发机关：广州市国土资源和房屋管理局； 编号：； 3. 《建设工程施工许可证》 颁发机关：；编号：； 第二条商品房销售依据 乙方购买的商品房为【现房】【预售商品房】。 1.该商品房作为现房，已办理权属登记，登记机关为；并领取【房地产权属证明书】或【房地产权证】，编号为。 2. 该商品房作为在建商品房，已具备《广东省商品房预售管理条例》规定的预售条件，已取得《商品房预售许可证》，编号为：；核发机关为广州市国土资源和房屋管理局。 第三条合同标的物基本情况 乙方所购商品房为本合同第一条规定的项目中的第

广州市住宅室内装饰装修设计合同实用版

广州市住宅室内装饰装修设计合同 合同编号： 发包人（甲方）： 身份证号： 住所： 电话： 委托代理人： 电话： 身份证号： 设计人（乙方）： 注册地址： 营业执照号： 法定代表人： 电话： 委托代理人： 电话： 设计负责人： 电话： 根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及有关法律、法规的规定，结合广州市住宅室内装饰装修设计的特点，双方在平等、自愿、

互惠互利、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的住宅室内装饰装修设计的有关事宜达成如下协议： 第一条设计项目概况： 1. 甲方委托设计项目地址：。 2. 建筑空间类型：住宅室内空间。 3. 建筑面积：平方米。 第二条设计范围及设计内容： 1. 设计范围：客厅、餐厅、走道、厨房、卫生间、卧室、阳台、园林景观。 2. 设计内容（可选择）： 2.1 房间地面、天花、墙面装饰设计； 2.2 房间照明、强弱电、给排水及空调设计； 2.3 现场制作家具设计； 2.4 软装饰参考设计； 2.5 园林景观设计。 第三条设计程序及工作内容： 1. 咨询设计阶段及工作内容： 1.1 乙方向甲方提供免费的设计相关咨询； 1.2 双方明确设计意向后签订设计合同。 2. 调查研究阶段及工作内容： 2.1 设计合同签订后，双方约定时间由乙方负责上门现场测量数据； 2.2 甲方应在合同签订之日起日内向乙方提供原房型建筑平面图；若需要乙方测绘建筑平面图，每张费用为元；

2.3 乙方负责记录甲方对住宅空间使用设想、设计、时间进度等有关要求；2.4 双方取得一致意见后签字确认，一式两份，双方各执一份；并约定乙方在确认之日起日内完成初步设计文件。 3. 初步设计阶段及工作内容： 3.1 乙方负责按时完成初步设计阶段文件并向甲方进行设计的讲解； 3.2 初步设计文件内容：原始房型平面图、平面设计布置图、地面设计图、天花设计图、装饰效果图（装饰效果图：按建筑面积制作，在100平方米以内，乙方负责制作2张电脑装饰效果图，100—150以内平方米制作3张，150—200以内平方米制作4张，200—300以内平方米制作5张，以后每增加100平方米可多制作一张。如甲方要求提供更多电脑装饰效果图，需收取元/张的设计费用）及初步概算书； 3.3 双方取得一致意见后签字确认，一式两份，双方各执一份；并约定乙方在确认之日起日内完成水电设计文件。 4. 水电设计阶段及工作内容： 4.1 乙方负责按时完成水电设计阶段文件并向甲方进行设计的讲解； 4.2 水电设计文件内容：照明控制图、强弱电插座布置图、灯具配置单、给排水管线走向图、水龙头布置图、饰品提案； 4.3 双方取得一致意见后签字确认，一式两份，双方各执一份；并约定乙方在确认之日起日内完成最终设计文件。 5. 最终设计阶段及工作内容： 5.1 乙方负责按时完成最终设计阶段文件并向甲方进行设计的讲解； 5.2 最终设计文件内容：全套设计施工图（封面、目录、材料表、原始平面尺寸图、墙体尺寸变动图、平面布置图、地面材料划分图、天花布置图、灯具位置图、开关控制图、强弱电插座布置图、平面给排水走向图、立面索引图、立面图、节点图、构件图）及工程预算书；

阴阳合同案例二版

案例：甲房地产开发有限公司与乙建设工程公司 关于某科技大厦建设工程施工合同纠纷案 这是一起较为典型、也较为复杂的建设工程施工合同纠纷案件，其中主要涉及长期以来困扰我国建筑施工领域的“黑白合同”的问题。本案中，发包人就建设工程先后进行了两次招投标，又先后与同一承包人签订了“黑白”两份内容不一致的建设工程施工合同。工程竣工后，双方当事人对于以两份施工合同中的哪份合同作为工程款结算的依据存在激烈的争论。同时由于本案工程施工中存在变更、洽商资料不全，工程管理不规范等问题，导致工程款结算资料严重不足，给工程款结算造成了很大的困难。我们认为本案的处理对于类似案件的处理具有较大的参考作用。 一、案情介绍 2003年3月16日，乙建筑公司通过工程招投标与甲房地产公司签订了《建设工程施工合同》，由乙建筑公司承建甲房地产公司开发的某市白云科技大厦（以下简称“白云大厦”），该合同在某市建设工程施工合同管理处备案。在此过程中，双方又就大厦建设分步签订了正负零以下工程施工合同协议书、正负零以上工程施工合同协议书以及钢结构工程施工合同协议书等三份施工合同。2004年7月20日，工程竣工。此后，双方多次就工程款结算进行协商，但是一直没有达成一致，乙建筑公司实际占用了白云大厦中的9个楼层拒不交还甲房地产公司。双方就工程款结算和房屋交还相关问题发生纠纷并诉至法院。以下为本案的详细案情。 （一）第一次招投标并签订建设工程施工合同（该合同为工程施工过程中双方实际执行的合同，未办理备案手续，简称“执行合同”） 甲房地产公司于2003年1月14日对白云大厦工程进行内部招标。2003年1月28日乙建筑公司就工程施工进行投标。乙建筑公司实际报价1.15亿元，其中一期工程实际报价2904万元，二期工程实际报价8596万元。 甲房地产公司于2003年2月16日向乙建筑公司发出中标通知书，通知乙建筑公司中标一期工程（正负零以下工程），中标价格2904万元。2003年3月16日，甲房地产公司与乙建筑公司就白云大厦一期工程（正负零以下工程）建

商品房购买合同范文(一)标准版本

文件编号：RHD-QB-K7704 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 商品房购买合同范文（一）标准版本

商品房购买合同范文（一）标准版 本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 出售方(甲方)：_________ 地址：____________ 电话：____________ 购买方(乙方)： _________ 姓名：____________ 性别：____________ 出生日期：_______________ 国籍：____________ 身份证号码：_____________ 电话：____________

地址：____________ 第一条本合同依据中华人民共和国法律制定。第二条甲方经 _______人民政府文件批准，取得位于_______市 ______________地段，占地面积______________平方米的土地使用权，使用期限自______________至 ______________止，共计_______年，土地所有权属中华人民共和国。 甲方在上述土地兴建楼宇，属______________结构，定名为______________，由甲方出售。第三条乙方自愿向甲方购买上述楼宇内的第_______座(幢)_______楼_______单元，建筑面积为 ______________平方米，占地(分摊面积_______平方米)_______平方米。由甲方于_______年_______月 _______日交付乙方使用，如遇特殊原因可延期交付使用，但延期不得超过三百六十天，特殊原因是：

广州市商品房买卖合同范本

商品房买卖合同说明 1、签约之前，买受人应当仔细阅读本合同全部条款，与出卖人充分协商，对合同条款及用词理解不一致的，应当协商达成一致意见，必要时可在合同中对其进行明确约定。合同生效后，双方因合同条款及用词理解不一致等发生合同纠纷，不能通过协商解决的，可以遵循合同约定的争议解决途径依法向人民法院或向仲裁机构申请仲裁。 2、本合同为示范文本，为体现合同双方的自愿原则，本合同文本中相关条款后都有空白行，供双方自行约定或补充约定。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。合同签订后，未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。 3、对合同文本【】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容，双方应当协商确定。 4、在签订合同前，出卖人应当向买受人出示应当由出卖人提供的有关证书、证明文件。 5、如果本合同用于预售，则应当自签订暨网上备案之日起10日内将本合同送房地产交易登记机构办理预售备案确认手续。 6、出卖人和买受人应当遵守本合同第六条、第七条的约定;所有预售房款必须按照《商品房预售款缴款通知书》支付到《商品房预售许可证》指定的预售款监控账户上。 7、为便于政府管理部门通知商品房买卖过程中可能发生的各种事项，建议买受人填写以下两栏内容： 移动电话号码：_____________， 电子邮箱地址：_____________。 8、本合同说明部分，买受人确认已经阅读，并签名：_____________。 商品房买卖合同 合同当事人： 甲方(卖方)：______________________________________________; 注册地址：___________________________________________________; 营业执照号码：_______________;资质证书号码：_______________; 法定代表人：_________________;联系电话：___________________; 通讯地址：___________________________________________________; 邮编：______________________________________________________; 委托代理机构：______________________________________________; 注册地址：___________________________________________________;

广州市装修装饰工程合同

穗95—0202 广州市装修装饰工程合同合同编号： 发包方： 承包方： 工程名称： 工程地点： 签约地点： 签订日期： 鉴证编号： 广州市工商行政管理局鉴制

广州市装修装饰工程合同发包方（甲方） 承包方（乙方） 根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，经双方协商，签订本合同。 第一条、工程项目 （一）、工程名称： （二）、工程地点： 第二条、工程范围、内容及承包方式 （一）、设计由方负责。1、合同签订后天内出设计方案。方案包括：装修平面设计，主要部分效果图，设备技术说明书，；2、方案通过后天内出施工图，施工图包括装修平、立面图，设备技术资料，装饰面材料样板，家具灯具照片，；3，施工图通过后，乙方根据施工程序，补充各局部大样图，大样图不再送甲方审批，但于工程竣工时连同竣工图一式三份交甲方存档。 （二）、装修范围： （三）、家具制作及配置： （四）、园林绿花： （五）、室内装饰陈设： 天花板留活动的防火、安全检查进出口。设计及施工中均不得改变房屋结构和损坏房屋承重构件，保证房屋的承受能力。 第三条、工期 工期定为天（日历天）。自年月日开工至年月日竣工验收止。实际开工期以甲方提供符合进场的条件，通知乙方进场后日起计，并经

双方签字为准。 第四条、工程造价和付款方式 （一）、工程造价以竣工验收结算为准。造价预算为￥ （二）、合同签订后天内，甲方按预算总额减除设计费外的% ￥元预付备料款，其余%￥元按工期或工程进度划拨，在每月日前支付，金额按每月进度支付当月完成量%；余额%待竣工结算后天内付清，保修金为工程总额%￥元待保修期满后天内付清。乙方在全部工程竣工验收合格后天内提出竣工结算报告送甲方和经办银行审核，甲方在接到报告之日起天内提出意见，逾期视作同意，乙方可根据银行审定的数额，请求办理收款。 （三）、设计费按预算总额%收取。设计费分期支付。合同签订后，甲方支付设计费的%￥元为定金，交付设计方案后天内支付设计费的%￥元，交付施工图后天内支付设计费的%￥元，工程竣工验收后，设计费以结算为准，随工程结算款一并结清。如施工中甲方提出修改设计或由于甲方提交的资料不准确、不及时造成设计返工，甲方应付给乙方追加设计费，追加设计费按该部分工程造价的%收取，并于交付修改设计图后天内付清。 （四）、如各期实际用款时间早于或迟于计划用款时间，由乙方在实际用款的天前将修改用款计通知甲方，经甲方同意后划拨。 （五）、如果甲方需增加图纸份数，所需费用由甲方在收图后的天内支付。 第五条、料设备供应 （一）、工程所需由方采购供应至 （二）、工程所需由方采购供应至 （三）、材料设备应附有出厂合格证明。如一方对材料设备有异议，应进行检验。如检验合格，检验费由持有异议一方负责，否则由采购方承担。 （四）、工程所需的进口材料，由方开出货品单，由方办理进口手续，手续费及

房产中介惯用陷阱揭秘 阴阳合同买家易吃亏

房产中介惯用陷阱揭秘：阴阳合同买家易吃亏 □本版撰文信息时报记者魏徽徽 买五楼送六楼？价格90万的房产交易税约定只需交3万多元？只要买房就能办理利率下浮20%的20年银行按揭？为了吸引买家，房产中介不惜夸下海口，不少买家掉下陷阱，购房投资不成，不但成了被告，而且还被法院判决败诉向中介倒赔报酬。近日，记者通过相关途径获得当中的典型案例，逐一揭示房产中介惯用的陷阱。 陷阱一 承诺“买五楼送六楼” 其实“六楼”是违建 2010年3月1日，宋先生通过合×房产，签约购买了广州市花都区新华镇天贵路54号某座508房，该物业建筑面积为54.69平方米，成交价为34.8万元。合约签订之后，宋先生给房屋原业主支付了定金1万元，但对合×房产的中介代理费及咨询费10440元却一直没有支付。合×房产随即提起诉讼。 为什么宋先生没有向中介支付费用呢？原来，宋先生在看楼时，合×房产的员工曾经承诺“买五楼送六楼”，在签订购房合同时也对这一承诺再次明确。但合同签订后，宋先生被告知该承诺无法兑现。原因是“六楼”其实是“五楼”的天台，属于违章建筑。庭审中，宋先生提供了电话录音，从录音的谈话内容中可以知道，该中介的员工确实在签约前和购房后作出口头承诺。 没有“六楼”赠送，宋先生觉得上当了。因为508房已经有十几年楼龄，按照合同价格，该房均价为每平方米6363元，但当时周边同等楼

盘的均价仅为每平方米3500~4000元。而且宋先生委托律师从市房管 局获悉，508房的业主已将该房以19万元的价格卖给他人。可见，其 所签订的合约存在重大瑕疵。 宋先生认为，合×房产明知所送的“六楼”属于违章建筑，但工作人 员故意隐瞒真相，以送“六楼”为诱饵，诱使他作出错误的意思表示。依据《合同法》规定，该合约应属可撤销、可变更合同。 合×房产则辩称，宋先生在签订合约之前，已经全面查看房屋的状况 以及查阅房产证，清楚知道物业的面积、层数，也可以根据房产证及 查册表记载，了解到该物业是5层结构，并不存在第6层。至于宋先 生查册发现低价卖房，合×房产认为，购买价格可能受房地产市场波 动及卖方其他客观原因影响，最新交易价格与合约价格不存在可比性。 法院判决 买家应有审慎注意义务 一审和二审法院均未采纳宋先生提供的录音证据。二审法院指出，对 于物业是否有其他配套的赠送，这问题应该由该物业的所有权人即卖 方决定，合×房产作为经纪方对此没有作出承诺，也无法承诺。宋先 生对所购房屋的现状有审慎注意义务，而且合约中载明，宋先生已了 解该物业产权证明上所记载的所有信息，且无异议。 因此，宋先生在签合约时对所购房屋的产权面积应有充分了解且对交 易价格无异议，现以合×房产未兑现“买五楼送六楼”以及交易价格 过高为由，主张其欺诈缺乏事实和法律依据，应承担相应违约责任。 律师说法 中介无权处分无权承诺 广东卓信律师事务所朱永胜律师指出，本案中房产中介口头承诺，而 实际上中介不是物权所有人，因此并没有处分的权利，这种基于无权