2017《建设工程法规与相关知识》真题与答案

一.单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是（）

A.代理人超越代理权订立的合同

B.因重大误解而订立的合同

C.造成对方人身伤害.财产损失可以免责的合同

D.以合法形式掩盖非法目的合同

答案:B

解析:由重大误解而订立的或者显示公平订立的合同，可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同。参见教材p169

2.适用《产品质量法》调整的是（）

A.建筑工程

B.设备安装工程

C.销售用预制件

D.装修工程

答案：C

解析：适用于《产品质量法》的产品：经过加工、制作，用于销售的产品；设工程使用的建筑材料，建筑构配件和设备。教材p99

3.仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多的体现了仲裁的（）

A.快捷性

B.经济性

C.灵活性

D.独立性

答案：C

解析：仲裁的灵活性体现在仲裁充分体现了当事人的意思自治，仲裁中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。教材p200 仲裁的基本特点，与民事诉讼特点区分。公权性、强制性、程序性。

4.行政处罚案例中，组织听证的费用是由（）承担

A.行政机关

B.当事人

C.受益人

D.行业协会

答案：A

解析：当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。由此可以判断费用为行政机关承担。教材p146

5.下列情形中，属于要约不发生法律效力的是（）

A．拒绝要约的通知到达要约人 B.承诺期满，受要约人未作出承诺C．受要约人对要约内容作出实质性修改 D.撤回要约的通知与要约同时到达受要约的人

答案：D

解析：撤回要约的通知与要约同事到达受要约人，属于要约撤销的情形。要求撤销是要约人使其不发生法律效力而取消要约的行为。教材p157

6.下列承揽工程的情形中，符合工程承包管理相关规定的是（）

A.超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程

B.分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程

C.以联营方式使用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程

D.子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程

答案：B

解析：禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程；子公司和母公司是两个不同的实体，子公司不可以使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程。教材p34

7.既有居住建筑的建筑节能改造费用，由（）负担。

A.政府全部

B.房屋公共维修基金

C.建筑所有权人自行

D.政府与建筑所有权人共同

答案：D

8.用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自（）之日起建立。

A.订立劳动合同

B.实际用工

C.劳动合同备案

D.实际支付工资

答案：B

解析：用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立，教材p123

9.下列事项中，能够申请行政复议的是（）

A.行政处分决定

B.招标投诉处理

C.质量纠纷调解

D.造价指导信息发布

答案：D

解析：不得申请行政复议的，行政机关的行政处分或其他人事处理决定；行政机关对民事纠纷做的调解或其他处理。P225

10.甲公司收到乙公司发来的订货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理

睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是（）

A.要约已撤销

B.要约已撤回

C.合同已失效

D.甲方未承诺

答案：A

解析：因为要约撤销的通知在受要约人发出承诺通知之前到达要约人。所以其要约丧失法律效力。教材p157

11.当事人为自己利益阻止合同条件成就的，法律后果是（）

A.视为条件已成就

B.合同失效

C.条件不成就

D.合同生效

答案：C

解析：当事人为自己的利益不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。教材p171

12.当事人不得在合同中协议选择由（）的人民法院管辖。

A.原告住所地

B.合同签订地

C.仲裁机构所在地

D.标的物所有在

答案：A

解析：通常实行的是“原告就被告”原则。即以被告住所地作为确定管辖的标准。参见教p208

13.不安抗辩权人与相对方关于合同履行顺序的关系是（）

A.债务人先履行合同

B.债权人先履行合同

C.双方同时履行合同

D.无先后关系

答案：B

解析：债务履行有先后顺序，且有履行顺序在先的当事人行使。参见P183

14.某建设工程施工合同约定价款为1亿元。施工成本0.9亿元，按发包人核算造价为0.95亿元。按

建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元，后该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为（）亿元。

A.1 B0.9 C.0.95 D.1.1

答案：A

解析：合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。P174

15.关于合同成立地点的说法，正确的是（）

A.当事人不得约定合同成立地点

B.要约发出地点为合同成立地点

C.数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点

D.承诺生效地点为合同成立地点

答案：D

解析：合同成立地点：承诺生效的地点为合同成立地点，数据电文形式订立合同的，以收件人的主营业地为合同成立地，无主营业地的，以经常居住地为合同成立地，当事人有约定的从其约定；书面形式合同双方当事人签字或盖章的地点为合同成立地。参见教材P164.

16.下列法律中，属于行政法的是（）

A.《公司法》

B.《建筑法》

C.《合同法》

D.《治安管理处罚法》

答案：D

解析:行政法主要包括：行政处罚法、行政复议法、行政监察法、治安管理处罚法。参见教材P5.

17.关于执行申请期间的说法，正确的是（）

A.申请执行的期间为6个月

B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日起算

C．法律文书未规定的，从法律文书作出之日起计算 D.自法律文书规定的履行期间最后一日起算

答案：D

解析：申请执行的期间为2年。申请的期限起算：从文书规定履行期间的最后一日起计算，分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。参见教材P217.

18.下列情形中，构成委托代理终止的是（）

A.代理人辞去委托

B.被代理人取得民事行为能力

C.被代理人死亡

D.被代理人与代理人之间的监护关系

消灭

答案：A

解析：委托代理终止的情形

19.当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外（）

A.合同不生效

B.合同无效

C.合同终止

D.不影响合同效力

答案：D

解析：当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。参见教材p24

20.根据《环境影响评价法》，在项目建设.运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形

时，应由（）组织环境影响的后评价。

A.建设项目审批部门

B.原环评文件审批部门

C.建设单位

D.建设行政主管部门

答案：B

解析：项目的建设与运作过程中，产生于审批的环境影响评价文件不符的情况，应由建设单位组织环境影响后评价，并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案。参见教材p105

21.根据《合同法》，不会产生悔约过失责任的情形是（）

A.被依法撤销的合同

B.未成立的合同

C.有效合同

D.无效合同

答案：C

解析：构成缔约过失的条件：

1、发生在订立合同过程中，合同尚未生效，或者虽已生效但呗确认无效或被撤销（与违约

责任的区别）

2、当事人违反了诚实信用原则所要求的义务

3、受害方的信赖利益遭受损失

参见教材p162

22.下列变更中，属于完全狭义的合同变更的是（）

A.客体.内容均变更

B.主体.客体均变更

C.主体.内容均变更

D.形式.主体均变更

答案：A

解析：狭义的合同变更不包括主体变更。教材p186

23.某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当（）

A.申请延期

B.自行废止

C.报发证机关核验

D.重新更换

答案：C

解析：中止施工满1年的工程恢复，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。教材p30

24.根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，最迟在（）

小时内作出裁定。

A.6

B.48

C.12

D.24

答案：B

解析：根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定。P211

25.禁止投标人低于成本竞价，其中“成本”是指（）

A.直接费

B.项目施工成本

C.企业个别成本

D.社会平均成本

答案：C

解析：投标人不得以低于成本的报价竞争，这里的“成本”应指投标人的个别成本。P46

26.人民法院2月1日作出第一审民事裁决，判决书2月5日送达原告，2月10日送达被告，当事人

双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2月（）日

A.1

B.26

C.5

D.10

答案：B

解析：如果当事人在案件一审过程中达成调解协议或者在上诉期内未提起上诉，一审法院的裁决就发生法律效力。对判决不服的，提起上诉的时间为15天。教材p214

27.施工企业的项目负责人应当对（）负责。

A.本单位的安全生产

B.建设工程项目的安全施工

C.本单位安全生产所需资金

D.危险性较大的专项施工方案确定

答案：B

解析：施工单位的项目负责人应当对建设工程项目的安全施工负责。P76

28.建设单位不得（）具有相应资质等级的分包单位

A.拒绝

B.指定

C.认可

D.考察

答案：B

解析：建设单位不得指定具有相应资质等级的分包单位。教材p37

29.当事人对人民法院作出的财产保全裁定不服的，可以（）

A.提出上诉

B.提起再审

C.申请复议一次

D.不予执行

答案：C

解析：裁定经送达当事人，即发生法律效力，当事人不服的，可以申请复议一次。教材p212

30.根据《招标投标法》，招标项目属于建设施工的，投标文件应当（）

A.包括拟用于完成招标项目的机械设备

B.由投标人自行编制

C.完全响应招标文件各项目要求

D.包括投标担保

答案：A

解析：投标文件应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的监理、业绩和拟用与完成招标项目的机械设备等。教材p43

31.根据《劳动合同法》，劳动者不能胜工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用

人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者（）后，可以解除劳动合同。

A.其同住的近亲属

B.发布决定

C.额外支付劳动者一个月工资

D.赔偿损失

答案：C

解析：劳动者不能胜任工作，经过培训仍不能胜任工作的，用人单位应提前30日内以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同。P129

32.预制件定件合同总价款100万元，施工企业向预制件厂支付定金50万元，预制件厂不履行合同，则应当共计返还（）万元。

A.50

B.100

C.70

D.150

答案：C

解析：最高20万，应该是50+20=70

33.合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容方式有：①按

照交易习惯确定②签订补充协议③按合同法其他相关规定执行，三种方式正确的先后顺序是（）

A.①②③

B.③②①

C.②①③

D.②③①

答案：C

解析：先是按照签订补充协议，再是交易习惯，最后是其他相关规定执行。

34.在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应当在

（）提出。

A.首次开庭前

B.收到传票之日起7日内

C.举证期满前

D.庭审结束前

答案：A

解析：在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应在首次开庭前提出。

35.仲裁裁决人民法院裁定不予执行的，当事可以（）

A.向人民法院上诉

B.向人民法院申请再审

C.向人民法院执行庭申请复义议

D.根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁

答案：D

解析：仲裁裁决呗人民法院依法裁定不予执行的，当事人不能申请人民法院再审，就该纠纷双方当事人可以重新打城中才协议，并依据该仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院提起诉讼。

P35

36.超过诉讼时效期间，当事人（）的，不受诉讼时效的限制。

A.提起诉讼

B.提出请求

C.主张权利

D.自愿履行

答案：D

解析：超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效的限制。P20

37.建设工程施工合同无效，将不会产生（）的法律后果。

A.返还财产

B.折价补偿

C.赔偿损件

D.支付违约金

答案：D

解析：合同无效的话，不会产生违约金的法律后果

38.当事人申请撤销仲裁裁决，应当向（）提出。

A.仲裁委员会的上级主管机关

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院

C.仲裁委员会所在地的基层人民法院

D.被告所在地的基层人民法院

答案：B

解析：必须向所在地的中级人民法院提出。P223

39.《安全生产法》规定，生产经营单位不得以任何形式一从业人员订立协议，免除或者减轻其从业

人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任，该规定为了保护从业人员（）的权利。

A.拒绝违章指挥和强令冒险作业

B.紧急避险

C.请求赔偿

D.批评.检举和控告

答案：A

解析：可以拒绝违章指挥和强令冒险作业。

40.因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调

下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（）承担。

A.建设单位

B.施工企业

C.监理单位

D.建设行政主管部门

答案：A

解析：因为地震是在建设单位同意不追究施工企业原因的基础上顺延的。所以期间的风险又建设单位承担。

41.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标提交投标文

件截止之日止，最短为（）

A.5

B.20

C.10

D.15

答案：B

解析：子招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。P54

42.在下列担保方式中，只能同债务人而非第三人提供担保的是（）

A.抵押

B.保证

C.质押

D.留置

答案：B

解析：能同债务人而非第三人提供担保的是保证。

43.未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人应由此承担（）责任。

A.侵权

B.违约

C.不当得利

D.无因管理

答案：B

解析：未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人应有此承担违约责任。

44.建设单位在申请领取（）时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。

A.建设用地规划许可证

B.建设工程规划许可证

C.房屋销售许可证

D.建设工程施工许可证

答案：D

解析：申请领取施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料。

45.可撤销合同被撤销后，其法律后果是（）

A.自撤销后无效

B.申请撤销时无效

C.自始无法律约束力

D.合同有效

答案：C

解析：即合同成立之始起就不具有效力。P169

46.工程建设中拟采用的新擮.新工艺.新材料，不符合现行（）规定的，应当由拟采用单位提请

建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。

A.国家技术标准

B.强制性标准

C.行业质量标准

D.地方质量标准

答案：A

解析：不符合现行国家技术标准规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。

47.甲乙双方签订了购货合同。在合同履行过程中，甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了

变更，于是要求签订合同的变更协议，遭到乙方的拒绝。针对该情形，正确的是（）

A.原合同已经终止

B.必须签订变更协议

C.合同主体未变更

D.合同内容已变更

答案：C

解析：合同主体签订人没有变更

48.分包人要求总承包人支付工程欠款150万元，总包人却以发包人尚有应付工程款200万未付为由

拒绝付款，分包人多次催款未果，直接以自己名义向法院起诉发包人，要求支付150万元欠款及其利息。关于分包人行为的说法，正确的是（）。

A.起诉讼有法律依据

B.只能以总包人的名议起诉

C.只能起诉总包人

D.属于行使代位权

答案：B

解析：当事人一方经对方同意，可以讲自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人。要以对方名义索要赔偿P189

49.施工企业新聘用的项目经理因变更注册申报不及时影响注册建造师执业，导致项目出现损失，对

建设单位的民事赔偿责任由（）承担。

A.建造师原注册单位

B.建设主管部门

C.项目经理本人

D.施工企业

答案：D

解析：对建设单位的民事赔偿责任由施工企业承担。

50.《安全生产许可证条例》规定，除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全许可证由（）

颁发和管理。

A.县级以上人民政府

B.县级以上人民政府建设主管部门

C.省.自治区.直辖市人民政府

D.省.自治区.直辖市人民政府建设主管部门

答案：A

解析：除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全许可证由县级以上人民政府办法和管理。

51.甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司，乙以甲的名义与丙公司签

订了材料供货合同。随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示。对此，下列说法正确的是（）

A.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利

B.合同已经生效，甲应当履行合同

C.甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意

D.乙的行为构成表见代理

答案：D

解析：表见代理是指行为人虽无代理权，但由于本人的行为，造成了足以使第三人项目其有代理权的表象，而与善意第三人进行的，由本人承担法律后果的代理行为。

52.关于合同成立时间的说法，正确的是（）

A.承诺生效时合同成立

B.口头合同自交付标的物时成立

C.合同书自生效时成立

D.采用信件方式订立合同的，合同自信件到达时成立

答案：A

解析：合同成立的时间关系到当事人合适受合同拘束。当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签订或者盖章时合同成立。也就是承诺时生效。P164

53.根据《民事诉讼法》人民法院不适于裁定先予执行的案件是（）

A.追索赡养费.抚养费

B.追索抚恤金，医疗费

C.追索违约金或者赔偿损失

D.追索劳动报酬

答案：C

解析：适用于先于执行的有赡养费、抚养费、抚恤金、医疗费、劳动报酬。只有C，没有。

P212

54.建设工程施工合同约定，施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同，此约定属

于合同的（）

A.附条件解除

B.附期限解除

C.附期限终止

D.附条件终止

答案：A

解析：施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同，此约定属于合同的附条件解除

55.关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是（）

A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动

B.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动

C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查

D.女职工生育享受不少于90天的产假

答案：C

解析：女职工和未成年工特殊保护，禁止女职工从事矿山井下劳动；不得安排在经期从事高温、低温的体力劳动；具体详见教材p117.

56.投标有效期的起始时间是（）时。

A.发售招标文件

B.投标截止

C.评标结束

D.发出中标通知书

答案：B

解析：投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送到投标地点；在截止时间后送到的投标文件，招标人应当拒收。P44

57.违约责任承担的方式包括（）

A.继续履行

B.提供担保

C.解除合同

D.代位赔偿

答案：A

解析：违约责任的承担方式主要有三种，即继续履行、采取补救措施和赔偿损失。P191

58.甲乙双方在合同条款达成一致后，甲乙于当月4日签字盖章。乙方于当月8日签字盖章。该合同

约定须经公证机构公证并取得公证书后5日合同生效，当月18日取得公证书。则该合同成立日期为当月（）日。

A.8

B.4

C.18

D.24

答案：A

解析：合同成立时指当事人完成了签订合同过程，并就合同内容协商一致。P163

59.合同工期届满之前，施工企业明确表示不再施工的行为是（）

A 侵权

B 预期违约

C 合法行为

D 单方解除合同

答案：D

解析：属于单方解除合同

60.材料供应合同中对钢材的价款约定不明确。双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定。

则该价款按（）履行。

A.订立时履行地市场价格

B.履行时订立地市场价格

C.履行时履行地市场价格

D.政府指导价格

答案：A 订立时履行地市场价格

二.多项选择题（共20题，每题2分）

61.关于总承包模式下各单位质量责任的说法，正确的有（）

A.施工总承包单位对期采购的材料质量负责

B．施工总承包单位对施工质量负责

C.分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责

D.分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任

E.施工总承包单位应当对施工的设计文件质量负责

答案：ABCD

62.关于劳动合同试用期的说法正确的有（）

A.试用期次数最多为2次

B.试用期不包含在劳动合同期限内

C.试用期最长为6个月

D.试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同

E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期

答案：BC

63.民事法律关系的主体包括（）

A.法人

B.财物

C.权利义务

D.行为

E.自然人

答案:AE

64.某建设工程因中途停建，建设单位与施工企业拟解除施工合同，根据《合同法》，该施工合同解

除后，不影响合同中（）条款的效力。

A.全国履行

B.履约担保

C.结算和清理

D.争议解决

E.竣工验收

答案：CD

65.下列情形中，人民法院应该再审的有（）

A.管辖错误的

B.剥夺当事人辩论权利的

C.缺席判决的

D.原判决超出诉讼请求的

E.审判庭组成不合法

答案：ADE

66．应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方（），可以终止履行。

A．经营状况严重恶化的

B．丧失商业信誉的

C．有丧失或者有可能丧失履行债务能力的其他情形的

D．有大量诉讼及仲裁案件的

E．转移财产.抽逃资金，以及逃避债务的

答案：ACE

67．根据《产品质量法》，生产者不得（）

A．生产国家命令淘汰的产品

B．伪造或者占用他人的厂名

C．对产品使用性能瑕疵作出说明

D．伪造或者冒用认证标志等质量标志

E．以不合格产品冒充合格产品

答案：AE

68．甲建设单位获得了乙设计单位草拟的建筑设计方案后，遂以乙报价太高为由终止了合同订立谈判，后甲将该设计方案交给其他设计单位完成了设计文件，甲的行为（）

A．属于正常的商业行为

B．属于泄露或不正当使用商业秘密

C．应承担缔约过失责任

D．构成侵权行为

E．构成违约行为

答案：CD

69．下列责任中，属于行政处罚的有

A．责令停产停业

B．罚金

C．暂扣或者吊扣执照

D．赔偿损失

E．治安拘留

答案：ABC

70．不能作为民事诉讼证人的有（）

A．本案书记员

B．本案鉴定人员

C．本案诉讼代理人

D．无民事行为能力人

E．当事人亲属

答案：DE

71．根据《工程建设国家标准管理办法》，工程建设强制性标准是指直接涉及工程（）等方面的工程建设标准强制性条文

A．市容市貌

B．质量

C．安全

E．环境保护

答案：BCDE

72．根据《劳动合同法》，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有（）

A．用人单位未及时足额支付劳动报酬的

B．用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的

C．用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的

D．用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者人身安全的

E．用人单位为劳动者提供专项技术培训，双方约定的服务期未到期，但劳动合同期满

答案：BD

73．建筑工程项目申请领取施工许可证就当具备的条件包括（）

A．已经办理了用地批准手续

B．施工图设计文件已按规定通过了审查

C．消防设计图纸已经公安消防机构审核

D．按照规定应该委托监理的工程已委托监理

E．已经办理了招标投标核准手续

答案：ABCD

74．民事诉讼的基本特点包括（）

A．公权性

B．自愿性

C．保密性

D．强制性

答案:ADE 公权性、强制性、程序性。自愿性和保密性是仲裁的基本特点

75．某施工合同约定：发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖，后双方发生施工合同争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为（）

A．合同履行地法院

B．仲裁委员会

C．合同签订地法院

D．被告住所地法院

E．原告住所地法院

答案：AD

76．下列情形中，符合工程发包.分包管理相关规定的有（）

A．施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工

B．建设单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标

C．施工企业按照承包合同约定，直接将部分专业工程进行分包

D．施工企业将包含人.机.料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包

E．分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包

答案：CE

77．下列情形中，属于合同继续履行例外的有（）

A．债务人不同意履行

B．债务人公司分立

C．法律上不能履行

D．事实上不能履行

E．履行费用过高

2017一建管理真题与解析(完整版)

2017 —级建造师考试项目管理》真题及答案 一、单项选择题 1、在解决国际工程承包合同争议的时候，应该首选()方式。 A.仲裁 B. DAB C.DRB D.协商 参考答案：D 答案解析：解决国际工程承包合同争议的主要方式有：协商，调解，仲裁，诉讼。协商是解决争议最常见也是最有效的方式，也是首选的最基本的方式。答案选D。DAB和DRB既不是调解也不是诉讼，是国际工程解决争议的特殊方式，因此BC不正确。参见教材P351。 2、施工过程中，工程师下令暂停部分工程，而暂停的起因并非承包商违约或其他意外风险，承包商向业主提出索赔，则()。 A.工期和费用索赔均能成立 B.工期和费用索赔均不能成立 C.工期索赔成立，费用索赔不能成立 D.工期索赔不能成立，费用索赔能成立 参考答案：A 答案解析：本题考核工程暂停、终止合同的索赔。工程师有权下令暂停全部或任何部分工程，只要这种暂停命令并非承包人违约和其他意外风险造成的。承包人不仅可以得到要求工期延长的权利，而且可以就其停工损失获得合理的额外费用补偿。

3、根据〈建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2001 ,打桩机械在昼间施工噪声排放限值是（）dB（A）。 A.55 B.60 C.65 D.70 参考答案：D 4、根据〈工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015 ,直接法绘制时标网络计划的第一步工作是（A）。 A将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上 B.绘制标时网络计划 C.计算各工作的最早时间 D.确定各节点的位置号 参考答案：A 答案解析：本题是一个比较冷的题目。直接法绘制双代号时标网络计划图，直 接在时标计划表上绘制时标网络计划。绘制步骤如下：1）将起点节，点定位在时标计划表的起始刻度线上；2）按工作持续时间在时标计划表上绘制起点 节点的外向箭线；3）其他工作的开始节点必须在其所有紧前工作都绘出以后， 定位在这些紧前工作最早完成时间最大值的时间刻度上，某些工作的箭线长度 不足以到达该节点时，用波形线补足，箭头画在波形线与节点连接处；4）

2017中级社会工作法规和政策真题与答案解析

2017年中级社会工作法规与政策真题及答案 1、根据《民政部关于进一步加快推进民办社会工作服务机构发展的意见》，成立民办社会工作服务机构的专职工作人员中取得社会工作者职业水平证书或社会工作专业本科以上学历的应达到()以上。 A.1/3 B.1/4 C.1/5 D.1/6 正确答案:A 解析：改进登记方式。在改进登记方式方面，成立民办社会工作服务机构，除要求应当符合《民办非企业单位登记管理暂行条例》规定的条件外，还要求专职工作人员中应有1/3以上取得社会工作者职业水平证书或社会工作专业本科及以上学历，章程中应明确社会工作服务宗旨、范围和方式。故选A。 2、某市拟通过政府购买方式为失独老人开展社会工作服务，在当地只有一家社会工作服务机构符合条件。根据《民政部、财务部关于政府购买社会工作服务的指导意见》，若该市民政部门采取单一来源采购方式组织采购，则应事先向社会公示并经过同级()部门批准。 A.财政 B.审计 C.急件 D.发展改革正确答案：A 解析：购买程序，对只能从唯一服务提供机构购买的，向社会公示并经同级财政部门批准后，可以采取单一来源采购方式组织采购。 3、根据《社会救助暂行办法》，承担最低生活保障申请受理、调查审核职责的是() A.村民委员会、居民委员会

B.乡镇人民政府、街道办事处 C.县级人民政府民政部门 D.县级人民政府人力资源社会保障部门 正确答案：D 4、根据《特困人员认定办法》，下列已依法办理特困人员供养的人员中，应当及时终止供养的是() A.小华，16周岁，品学兼优，刚刚考入某市重点中学 B.小丽，19周岁，肢体残疾，刚刚到某福利企业就业 C.老王，65周岁，因盗窃罪被判缓刑2年 D.老李，70周岁，经过康复治疗恢复了生活自理能力 正确答案：A 5、张某一家享受城市居民最低生活保障待遇。张某儿子最近参加工作，民政部门终止了张某一家的低保待遇。张某认为，虽然儿子已就业，但是家庭收入仍然很低，应继续享受低保待遇。根据《城市居民最低生活保障条例》，张某依法可以() A.直接向人民法院提起行政诉讼 B.申请复查，如对复查结果不服，可越级上访 C.申请仲裁，如对仲裁裁决不服，可依法提起行政诉讼 D.申请行政复议，如对复议决定不服，可依法提起行政诉讼 正确答案：D 6、根据《城乡医疗救助基金管理办法》，城乡医疗救助基金年终结余资金可以结转下年度继续使用。基金累计结余一般应不超过（） A.当年筹集资金总额的20%

2017年二级建造师建筑实务真题及答案

2017年二级建造师建筑实务真题及答案

2017二级建造师建筑工程实务真题及答案 一、单选题（共20题，每题1分） 1、按照建筑层数分类，属于多层住宅的是（） A、三层 B、五层 C、七层 D、九层 【答案】B 【解析】住宅建筑按层数和高度分类：1-3层为低层住宅，4-6层为多层住宅，7-9层（高度不大于27m）为中高层住宅，10层及10层以上或高度大于27m为高层住宅。 2、下列建筑钢材性能指标中，不属于拉伸性能的是（）

A.屈服强度 B.抗拉强度 C.疲劳强度 D.伸长率 【答案】C 【解析】建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率 3、终凝时间不得长于6.5h的水泥品种是（） A.硅酸盐水泥 B.普通水泥 C.粉煤灰水泥 D.矿渣水泥 【答案】A

【解析】考查无机胶凝材料的性能和应用。国家标准规定，六大常用水泥的初凝时间均不得短于 45min，硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h，其他五类水泥不得长于10h，教材27。 4、针对平面形式为椭圆的建筑，建筑外轮廓线放样最适宜采用的测量方法是（） A、直角坐标法 B、角度交会法 C、距离交会法 D、极坐标法 【答案】D 5、不以降低基坑内地下水位为目的的井是（） A、集水井 B、减压井

C、回灌井 D、降水井 【答案】C 6、下列用于建筑幕墙的材料或构配件中，通常无需考虑承载能力要求的是（） A、连接角码 B、硅酮结构胶 C、不锈钢螺栓 D、防火密封胶 【答案】D 7、关于高温天气混凝土施工的说法，错误的是（） A、入模温度宜低于35℃ B、宜在午间进行浇筑 C、应及时进行保湿养护

2017年全国高考语文试卷一卷及答案

绝密★启用前 2017年普通高等学校全国统一考试语文 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名和座位号填写在答题卡上。 2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，在选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 3．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。 一、现代文阅读（35分） （一）论述类文本阅读（9分，每小题3分） 阅读下面的文字，完成1~3题。 气候正义是环境主义在气候变化领域的具体发展和体现。2000年前后，一些非政府组织承袭环境正义运动的精神。开始对气候变化的影响进行伦理审视，气候正义便应运而生。气候正义关注的核心主要是在气候容量有限的前提下，如何界定各方的权利和义务，主要表现为一种社会正义或法律正义。 从空间维度来看，气候正义涉及不同国家和地区之间公平享有气候容量的问题，也涉及一国内部不同区域之间公平享有气候容量的问题，因而存在气候变化的国际公平和国内公平问题，公平原则应以满足人的基本需求作为首要目标，每个人都有义务将自己的“碳足迹”控制在合理范围之内。比如说，鉴于全球排放空间有限，而发达国家已实现工业化，在分配排放空间时，就应首先满足发展中国家在衣食住行和公共基础设施建设等方面的基本发展需求，同时遇到在满足基本需求之上的奢侈排放。 从时间维度上来看，气候正义涉及当代人与后代之间公平享有气候容量的问题，因而存在代际权利义务关系问题。这一权利义务关系，从消极方面看，体现为当代人如何约束自己的行为来保护地球气候系统，以将同等质量的气候系统交给后代；从积极方面看，体现为当代人为自己及后代设定义务，就代际公平而言，地球上的自然资源在代际分配问题上应实现代际共享，避免“生态赤字”。因为，地球这个行星上的自然资源包括气候资源，是人类所有成员，包括上一代、这一代和下一代，共同享有和掌管的。我们这一代既是受益人，有权使用并受益于地球，又是受托人，为下一代掌管地球。我们作为地球的受托管理人，对子孙后代负有道德义务。实际上气候变化公约或协定把长期目标设定为保护气候系统面授人为原因引起的温室气体排放导致的干扰，其目的正是为了保护地球气候系统，这是符合后代利益的。至少从我们当代人已有的科学认识来看，气候正义的本质是为了保护后代的利益，而非为其设定义务。 总之，气候正义既有空间的维度，也有时间的维度，既涉及国际公平和国内公平，也设计代际公平和代内公平。因此，气候正义的内涵是：所有国家、地区和个人都有平等使用、享受气候容量的权利，页应公平地分担稳定气候系统的义务和成本。 （摘编自明德《中国参与国际气候治理的法律立场和策略：以气候正义为视角》） 1．下列关于原文内容的理解和分析，正确的一项是（3分） A.为了应对气候变化，非政府组织承袭环境正义运动的精神，提出了气候正义。 B.与气候变化有关的国际公平和国内公平问题，实际上就是限制排放的问题。 C.气候正义中的义务问题，是指我们对后代负有义务，而且要为后代设定义务。 D.已有的科学认识和对利益分配的认识都会影响我们对气候正义内涵的理解。 2．下列对原文论证的相关分析，不正确的一项是（3分） A. 文章从两个维度审视气候正义，并较为深入地阐述了后一维度的两个方面。

2017年一级建造师《公路工程管理与实务》真题及答案

2017年一级建造师《公路工程实务》真题及答案 一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．水泥混凝土路面改造时，在加铺沥青混凝土面层前，对纵、横缝进行处理的主要目的是防止产生（） A．断板 B．反射裂缝 C．错台 D．唧泥 2．验算桥梁支架及拱架的刚度时，要求其受载后挠曲杆件的弹性挠度不得超过相应结构跨度的（） A．1/250 B．1/300 C．1/400 D．1/500 3．判断新建高速公路路基干湿类型宜采用的指标是（） A．分界相对含水量 B．分界稠度 C．路基临界高度 D．路基土干密度 4．用中等膨胀土填筑路堤时，宜采用的边坡防护类型是（） A．种草 B．浆砌片石骨架植草 C．浆砌片石全封闭护坡 D．干砌石石护坡 5．路面施工中需要使用矿粉的是（） A．沥青表面处治路面 B．沥青碎石路面 C．沥青混凝土路面 D．沥青贯入式路面 6．关于隧道爆破作业安全技术要求的说法，错误的是（） A．爆破必须由经过专业培训且持有爆破操作合格证的专业人员进行 B．爆破加工房应设在洞口30m以外的安全地点 C．爆破时，所有人员应撤离现场，并满足安全距离 D．应使用木质炮棍装药

7．关于交通标志施工安装的说法，错误的是（） A．在挖方路段的门架式标志基础与主体相关设施冲突时，只能调整标志设置的方案 B．在加工标志的支撑结构时，应保证钻孔、焊接等加工在钢材镀锌前完成 C．标志支撑结构的架设应在基础混凝土强度达到要求后进行 D．门架标志结构整个安装过程应以高空吊车为工具，不允许施工人员在门架的横梁上作业8．为确保路面工程施工安全，需详细划分施工区域，施工区域按施工推进方向应先设置 （） A．缓冲区 B．警告区 C．作业区 D．上游过渡区 9．根据交通运输部《关于建立公路建设市场信用体系的指导意见》，现阶段对施工单位守法评价的主体是（） A．建设单位 B．监理单位 C．各级交通主管部门 D．质量监督机构 10．公路工程竣工验收的主要目的是综合评价（） A．工程建设成果 B．施工合同履行情况 C．投资落实情况 D．技术标准执行情况 11．山岭隧道浅埋段施工中，严禁采用的施工方法是（） A．全断面开挖法 B．单侧壁导坑法 C．多台阶开挖法 D．双侧壁导坑法 12．钻爆法开挖和钢木构件支撑的施工方法应采用（） A．新奥法 B．传统的矿山法 C．盾构法 D．盖挖法 13．（）主要适用于围岩压力来得快、来得大，用于对围岩变形及下沉有较严格限制要求的软弱破碎围岩隧道中。如土砂质地层、强膨胀性地层、强流变性地层、裂隙发育的岩体、浅埋有显著偏压等围岩的隧道中。 A．超前锚杆 B．超前小导管

2017二建《建筑》真题及参考答案

2017 年二级建造师考试真题 《建筑工程管理与实务》 一、单项选择题 1．按照建筑层数分类，属于多层住宅的是（）。 A．三层B．五层 C．七层D．九层 【参考答案】B 【解析】住宅建筑按层数和高度分类：1-3 层为低层住宅，4-6 层为多层住宅，7-9 层（高度不大于27m） 为中高层住宅，10 层及10 层以上或高度大于27m 为高层住宅。 2．下列建筑钢材性能指标中，不属于拉伸性能的是（）。 A．屈服强度B．抗拉强度 C．疲劳强度D．伸长率 【参考答案】C 【解析】建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率。 3．终凝时间不得长于6．5h 的水泥品种是（）。 A．硅酸盐水泥B．普通水泥

C．粉煤灰水泥D．矿渣水泥 【参考答案】A 【解析】考查无机胶凝材料的性能和应用。国家标准规定，六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min， 硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6．5h，其他五类水泥不得长于10h，教材27。 4．针对平面形式为椭圆形的建筑，建筑外轮廓线放样最适宜采用的测量方法是（）。A．直角坐标法B．角度交会法 C．距离交会法D．极坐标法 【参考答案】D 5．不以降低基坑内地下水为目的的井是（）。 A．集水井B．减压井 C．回灌井D．降水井 【参考答案】C 【解析】参见教材P54。考查人工降排地下水施工技术。 6．下列用于建筑幕墙的材料或构配件中，通常无需考虑承载能力要求的是（）。A．连接角码B．硅酮结构胶 C．不锈钢螺栓D．防火密封胶

【参考答案】D 7．关于高温天气混凝土施工的说法，错误的是（）。 A．入模温度宜低于35℃B．宜在午间进行浇筑 C．应及时进行保湿养护D．宜用白色涂装砼运输车 【参考答案】B 8．关于高强度螺栓施工的说法，正确的是（）。 A．高强度螺栓不得强行穿入B．高强度螺栓可兼做安装螺栓 C．高强度螺栓应一次性拧紧到位D．高强度螺栓梅花头可用火焰切割【参考答案】A 9．双排扣件式钢管脚手架的主节点是指（）。 A．连墙件与架体连接处B．剪刀撑与水平杆连接处 C．剪刀撑与立杆连接处D．纵横向水平杆与立杆连接处 【参考答案】D 10．下列施工场所中，施工照明电源电压不得大于12V 的是（）A．隧道B．人防工程 C．锅炉内D．高温场所 【参考答案】C

2017年高考真题及答案：理科数学(全国Ⅲ卷)

{}{} )) 2B．2 A．1 绝密★启用前 2017年普通高等学校招生全国统一考试（新课标Ⅲ） 理科数学 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 3．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。 一、选择题：本大题共12小题，每小题5分，共60分。在每小题给出的四个选项中，只 有一项是符合题目要求的。 1．已知集合A=(x,y│x2+y2=1，B=(x,y│y=x，则A A．3B．2C．1B中元素的个数为 D．0 2．设复数z满足(1+i)z=2i，则∣z∣= 2C．2D．2 3．某城市为了解游客人数的变化规律，提高旅游服务质量，收集并整理了2014年1月至2016年12月期间月接待游客量（单位：万人）的数据，绘制了下面的折线图．学#科&网 根据该折线图，下列结论错误的是 A．月接待游客量逐月增加 B．年接待游客量逐年增加 C．各年的月接待游客量高峰期大致在7,8月份

A ． π B ． 3π }的首项为 1，公差不为 0．若 a ，a ，a D ．各年 1 月至 6 月的月接待游客量相对 7 月至 12 月，波动性更小，变化比较平稳 4．( x + y )(2 x - y )5 的展开式中 x 3 y 3 的系数为 A ．-80 B ．-40 C ．40 D ．80 5 ．已知双曲线 C ： x 2 y 2 5 - = 1 (a ＞ 0,b ＞ 0) 的一条渐近线方程为 y = a 2 b 2 2 x , 且与椭圆 x 2 y 2 + = 1 有公共焦点，则 C 的方程为 12 3 A ． x 2 y 2 - = 1 8 10 B ． x 2 y 2 - = 1 4 5 C ． x 2 y 2 - = 1 5 4 D ． x 2 y 2 - = 1 4 3 6．设函数 f (x )=cos(x + π 3 )，则下列结论错误的是 A ．f (x )的一个周期为?2π B ．y =f (x )的图像关于直线 x = 8π 3 对称 C ．f (x +π)的一个零点为 x = π 6 D ．f (x )在( π 2 ,π)单调递减 7．执行下面的程序框图，为使输出 S 的值小于 91，则输入的正整数 N 的最小值为 A ．5 B ．4 C ．3 D ．2 8．已知圆柱的高为 1，它的两个底面的圆周在直径为 2 的同一个球的球面上，则该圆柱的 体积为 4 C ． π 2 D ． π 4 9．等差数列{a n 2 3 6 成等比数列，则{a n }前 6 项的和 为

2017年一级建造师-建设工程项目管理真题及答案

2017年一级建造师-建设工程项目管理真题及答案 一、单选题 1、在解决国际工程承包合同争议的时候,应该首选()方式。 A.仲裁 B.DAB C.DRB D.协商 答案：D 2、施工过程中,工程师下令暂停部分工程,而暂停的起因并非承包商违约或其他……外风险,承包商向业主提出索赔,则()。 A.工期和费用索赔均能成立 B.工期和费用索赔均不能成立 C.工期索赔成立,费用索赔不能成立 D.工期索赔不能成立,费用索赔能成立 答案：A 3、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2001,打桩机械在昼间施工噪声排放限值是()dB(A)。 A.55 B.60 C.65 D.70 答案：D 4、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015,直接法绘制时标网络计划的下一步工作是()。 A.将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上 B.绘制标时网络计划 C.计算各工作的最早时间 D.确定各节点的位置号 答案：A

5、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015,网络图存在的绘图错误有()。 A.编号相同的工作 B.多个七点节点 C.相同的节点编号 D.无箭尾节点的箭线 答案A 6、某房屋建筑拆除工程施工中,发生倒塌事故,造成12人重伤、6人死亡,根据《企业职工伤亡事故分类标准》,该事故属于()。 A.较大事故 B.特大伤亡事故 C.重大事故 D.重大伤亡事故 答案：B 7、工程建设过程中,对施工场界范围内的污染防治属于()。 A.现场文明施工问题 B.环境保护问题 C.职业健康安全问题 D.安全生产问题 答案：C 8、关于工程变更的说法,正确的是()。 A.合同实施中,承包人应就合同范围内的业主变更先提出补偿要求 B.工程变更的索赔有效期一般为7天,不超过14天 C.工程变更的补偿范围越大,承包人的风险越大 D.工程变更索赔期越短,对承包人越有利

2017一建法规真题及解析(完整版)

2017一级建造师考试《法律法规》真题解析 一、单项选择题 1.某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效。施工企业有权?……提取或…?提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是（）。 A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件 B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费 C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效 D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费 答案：C 解析：超纲：附生效条件合同 2.根据《招标投标法实施条例》,下列情形中,属于不同投标人之间相互串通投标情形的是()。 A.约定部分投标人放弃投标或者中标 B.投标文件相互混装 C.投标文件载明的项目经理为同一人 D.委托同一单位或个人办理投标事宜 答案：A 解析：P94~95 3、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是（）。 A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任 B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废 C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期 D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发 答案：B 解析：P221 4、甲建设单位拖欠乙施工企业工程款,乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是（）。 A.诉讼时效的中止 B.诉讼时效的中断 C.诉讼时效的延长 D.改变法定时效期间 答案：B 解析：P345 5、关于建设工程质量保修的说法,正确的是（）。 A.不同类型的建设工程,质量保修范围不同 B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限 C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关 D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日 答案：A 解析：P325

二级建造师水利水电工程管理与实务真题题库

2017年二级建造师《水利水电工程管理与实务》真题题库 一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1．重力坝中为了适应混凝土的浇筑能力、散热和减小施工期的温度应力，而进行灌浆的缝是（）。 A．横缝 B．水平施工缝 C．纵缝 D．横缝和纵缝 【答案】C 【圣才题库】横缝与坝轴线垂直，有永久性的和临时性的两种。纵缝是平行于坝轴线方向的缝，其作用是为了适应混凝土的浇筑能力、散热和减小施工期的温度应力。将坝体分成若干个坝段，横缝间距一般为15～20m。永久性横缝可兼作沉降缝和温度缝，可适应地基的不均匀沉降和坝体温度变化。水平施工缝是新老混凝土的水平结合面。每层浇筑块的厚度约为1.5～4.0m，基岩表面约0.75～1.0m，以利散热。 2．软土基坑开挖的管井降水适用条件是，第四系含水层厚度应大于（）m。 A．3.0 B．4.0 C．4.5 D．5.0 【答案】D 【圣才题库】管井降水的适用条件有：①第四系含水层厚度大于5.0m；②基岩裂隙和岩溶含水层，厚度可小于5.0m；③含水层渗透系数K宜大于1.0m/d。 3．砂的粒径范围为（）mm。 A．0.10～4.70 B．0.15～4.75

C．0.20～4.80 D．0.25～4.85 【答案】B 【圣才题库】在混凝土中的砂、石起骨架作用，故称为骨料。其中砂称为细骨料，其粒径在0.15～4.75mm之间；石称为粗骨料，其粒径大于4.75mm。 4．导流设计流量及围堰的（）确定堰顶高程。 A．种类 B．材料 C．工作条件 D．使用年限 【答案】C 【圣才题库】围堰堰顶高程的确定，取决于导流设计流量及围堰的工作条件。围堰是保护大坝或厂房等水工建筑物干地施工的必要挡水建筑物，一般属临时性工程，但也可与主体工程结合而成为永久工程的一部分。

2017年高考英语全国1卷真题与答案(1)

绝密★启封前试卷类型A 2017 年普通高等学校招生全国统一考试（全国 1 卷）

英语 （考试时间： 120 分钟试卷满分：150分） 第一部分听力 (共两节，满分 30 分)略 第二部分阅读理解 (共两节，满分 40 分 ) 第一节(共 15 小题；每小题 2 分，满分 30 分) 阅读下列短文，从每题所给的 A 、 B、 C 和 D 四个选项中，选出最佳选项， 并在答题卡上将该项涂黑。 A Pacific Science Center Guide ◆Visit Pacific Science Center ’s Store Don’ t forget to stop by Pacific Science Center’ s Store while you are here to pick up a wonderful science activity or remember your visit. The store is located(位于 ) upstairs in Building 3 right next to the Laster Dome. ◆Hungry Our exhibits will feed your mind but what about your body? Our caf offers aécomplete menu of lunch and snack options, in addition to seasonal specials. The caf is located upstairs in Building 1 and is open daily until one hour before Pacific Science Center closes. ◆Rental Information Lockers are available to store any belongings during your visit. The lockers are located in Building 1 near the Information Desk and in Building 3. Pushchairs and wheelchairs are available to rent at the Information Desk and Denny Way entrance. ID required. ◆S upport Pacific Science Center Since 1962 Pacific Science Center has been inspiring a passion(热情) for discovery and lifelong learning in science, math and technology. Today Pacific Science Center serves more than 1.3 million people a year and beings inquiry-based science education to classrooms and community events all over Washington State. It an amazing accomplishment and one we connot achieve without generous support

2017年一级建造师项目管理考试真题及答案 (1)

2017年一级建造师项目管理考试真题及答案 一、单选题 1、在解决国际工程承包合同争议的时候,应该首选()方式。 A.仲裁 B. DAB C.DRB D.协商 答案：D 2、施工过程中，工程师下令暂停部分工程，而暂停的起因并非承包商违约或其他意外风险，承包商向业主提出索赔，则()。 A.工期和费用索赔均能成立 B.工期和费用索赔均不能成立 C.工期索赔成立,费用索赔不能成立 D.工期索赔不能成立,费用索赔能成立 答案：A 3、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2001,打桩机械在昼间施工 噪声排放限值是()dB(A)。 A.55 B.60 C.65 D.70 答案：D 4、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015,直接法绘制时标网络计划的下一 步工作是( )。 A.将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上 B.绘制标时网络计划 C.计算各工作的最早时间

D.确定各节点的位置号 答案： 5、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015,网络图存在的绘图错误有()。 A.编号相同的工作 B.多个七点节点 C.相同的节点编号 D.无箭尾节点的箭线 答案 A 6、某房屋建筑拆除工程施工中,发生倒塌事故,造成12 人重伤、6 人死亡,根据《企业职工伤亡事故分类标准》,该事故属于()。 A.较大事故 B.特大伤亡事故 C.重大事故 D.重大伤亡事故 答案：B 7、工程建设过程中,对施工场界范围内的污染防治属于()。 A.现场文明施工问题 B.环境保护问题 C.职业健康安全问题 D.安全生产问题 答案：C 8、关于工程变更的说法,正确的是()。 A.合同实施中,承包人应就合同范围内的业主变更先提出补偿要求 B.工程变更的索赔有效期一般为7 天,不超过14 天

2017年二建《法规》真题与答案解析

2017年二建法规》真题及答案解析 一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1. 行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决 A. 最高人民法院 B. 国务院 C. 全国人民代表大会 D. 全国人民代表大会常务委员会 答案解析】B主要考察法的效力层级中需要有关机关裁决适用的特殊情况。P6 2. 关于建设工程代理的说法，正确的是（）。 A. 建设工程合同诉讼只能委托律师代理 B. 建设工程中的代理主要是法定代理 C. 建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理 D. 建设工程中为被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理 答案解析】C主要考察代理的相关规定。P13 3.建设用地使用权自（）时设立。 A. 土地交付 B. 转让 C. 登记 D. 支付岀让金 答案解析】C主要考察建设用地使用权。P17 4. 甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利甲发现后，对乙提起侵权之 诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元。 乙销售侵权产品禾U 1000元。乙应赔偿甲（）。 A. 60万元 B. 80万元 C. 120万元 D. 160万元

答案解析】C主要考察建设工程知识产权侵权的法律责任中赔偿损失数额的确定方法。P28 5. 建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费为200万元，甲按付了定金50万元，如果乙在规定的期限内不履行设计合同 应该（）。 A. 50万元 B. 80万元 C. 90万元 D. 100万元 答案解析】C 主要考察定金的相关规定。P34 6. 某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位 与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。 后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10 日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（）。 A. 2014 年2 月10 日 B. 2014 年4 月20 日 C. 2014年5月1日 D. 2014 年5 月10 日 答案解析】B 主要考察建筑工程一切险的保险期限。P38 7. ........................................................................................................ 施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故 A. 施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑物倒塌，砸死砸伤多人 B. 劳务作业人员王某在施工中不慎从楼下坠亡 C. 施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路上李某摔成重伤 D. 劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员集体中毒 答案解析】A 主要考察建设工程领域常见的刑事责任的种类和承担方式。P42 8. 根据〈建筑业企业资质管理规定》，关于施工企业资质证书的说法，正确的是（）。 A. 资质许可机关未在企业资质证书有效期届满前作岀是否准予延续资质证书决定的，视为不准予延续 B. 企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，可以直接承继原施工企业资质 C. 项目未取得施工许可证，施工企业擅自施工的，资质许可机关不予批准该施工企业的资质升级申请和增项申请 D. 资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤回其资质证书 答案解析】C 主要考察资质证书的申请、延续和变更。P57-58

2019二建建筑实务真题

2019二建建筑实务真题 1.下列功能房间中，严禁设置在地下室的是（）。 A.歌舞厅 B.老年人卧室 C.游艺场 D.机械停车库 2.受强烈地震作用的多层砌体房屋，通常破坏最严重的部位是（）。 A.基础 B.楼盖 C.墙身 D.圈梁 3.下列装饰构造中，通常按线荷载考虑的是（）。 A.分区隔墙 B.地砖饰面 C.大型吊灯 D.种植盆景 4.针对无垫层，直接接触土体浇筑的构件，一般情况下，其最小保护层厚度是（）。 A.40mm B.50mm C.60mm D.70mm 5.符号“”代表的牌号是（）。 A.HPB300 B.HRB335 C.HRB4O0 D.HRB500 6.下列强度等级的水泥品种中，属于早强型水泥的是（）。 A.P·O42.5 B.P·O42.5R C.P·I42.5 D.P·Ⅱ42.5 7.在楼层内进行距离测量时，最常用的器具是（）。 A.水平仪 B.经纬仪 C.铅直仪 D.钢卷尺 8.一般情况下，后浇带混凝土的最低养护时间是（）。 A.3d B.7d C.14d D.21d

9.关于装配式工程钢筋套筒灌浆作业的做法，正确的是（）。 A.每工作班至少制作1组试件 B.浆料在制备后1h内用完 C.制作边长100mm的立方体试件 D.施工环境温度不低于0℃ 10.关于玻璃幕墙工程的说法，正确的是（）。 A.采用胶缝传力的，胶缝可采用硅酮耐候密封胶 B.全玻璃幕墙的板面不得与其它刚性材料直接接触 C.全玻璃幕墙不可以在现场打硅酮结构密封胶 D.不同金属的接触面之间可直接密贴连接 11.根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011，可作为进入冬期施工期限判定标准的是（）。 A.室外日最低温度连续5d低于5℃ B.室外日平均温度连续5d低于5℃ C.黄河以南地区11月底至次年2月底 D.黄河以北地区11月中至次年3月中 12.下列内容中，不属于绿色施工“四节”范畴的是（）。 A.节约能源 B.节约用地 C.节的用水 D.节约用工 13.下列动火作业中，属于三级动火的是（）。 A.焊接工地围挡 B.地下室内焊接管道 C.作业层钢筋焊接 D.木工棚附近切割作业 14.针对市区主要路段的施工现场，其围挡高度至少应为（）。 A.1.5m B.1.8m C.2.0m D.2.5m 15.一般情况下，夜间施工的时段是（）。 A.当日18时至午夜24时 B.当日18时至次日8时 C.当日20时至次日6时 D.当日22时至次日6时 16.下列标志类型中，不属于施工现场安全标志的是（） A.禁止标志 B.警告标志 C.宣传标志 D.提示标志 17.关于检验批验收组织的说法，正确的是（）。 A.由施工单位专业工长组织 B.由总监理工程师组织

2017一建管理真题及解析(完整版)

2017一建管理真题及解析(完整版)

2017一级建造师考试《项目管理》真题及答案 一、单项选择题 1、在解决国际工程承包合同争议的时候，应该首选( )方式。 A.仲裁 B. DAB C. DRB D.协商 参考答案：D 答案解析：解决国际工程承包合同争议的主要方式有：协商，调解，仲裁，诉讼。协商是解决争议最常见也是最有效的方式，也是首选的最基本的方式。答案选D。DAB和DRB既不是调解也不是诉讼，是国际工程解决争议的特殊方式，因此BC不正确。参见教材P351。 2、施工过程中，工程师下令暂停部分工程，而暂停的起因并非承包商违约或其他意外风险，承包商向业主提出索赔，则( )。 A.工期和费用索赔均能成立 B.工期和费用索赔均不能成立 C.工期索赔成立，费用索赔不能成立 D.工期索赔不能成立，费用索赔能成立 参考答案：A 答案解析：本题考核工程暂停、终止合同的索赔。工程师有权下令暂停全部或任何部分工程，只要这种暂停命令并非承包人违约和其他意外风险造成的。承包人不仅可以得到要求工期延长的权利，而且可以就其停工损失获得合理的额外费用补偿。 3、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2001，打桩机械在昼间施工噪声排放限值是( )dB(A)。 A.55 B.60

C.65 D.70 参考答案：D 4、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015，直接法绘制时标网络计划的第一步工作是(A)。 A.将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上 B.绘制标时网络计划 C.计算各工作的最早时间 D.确定各节点的位置号 参考答案：A 答案解析：本题是一个比较冷的题目。直接法绘制双代号时标网络计划图，直接在时标计划表上绘制时标网络计划。绘制步骤如下：1)将起点节，点定位在时标计划表的起始刻度线上；2）按工作持续时间在时标计划表上绘制起点节点的外向箭线；3）其他工作的开始节点必须在其所有紧前工作都绘出以后，定位在这些紧前工作最早完成时间最大值的时间刻度上，某些工作的箭线长度不足以到达该节点时，用波形线补足，箭头画在波形线与节点连接处；4)用上述方法从左至右依次确定其他节点位置，直至网络计划终点节点定位，绘图完成。参见教材P131。 5、预警信号一般采用国际通用的颜色表示不同的安全状况，Ⅲ级预警用（）。 A.红色 B.橙色 C.黄色 D.蓝色 参考答案：C 答案解析：这个题目2017年、2016年连续两年考试都出现的题目。预警评价中预警信号分为四级，I级预警，表示安全状况特别严重，用红色表示。Ⅱ级预警，表示受到事故的严重威胁，用橙色表示。Ⅲ级预警，表示处于事故的上升阶段，用黄色表示。Ⅳ级预警，表示生产活动处于正常状态，用蓝色表示。参见教材P236。 6、某房屋建筑拆除工程施工中，发生倒塌事故，造成12人重伤、6人死亡，根据《企业职工伤亡事故分类标准》，该事故属于（）。

二级建造师17年真题及答案

2017年二级建造师机电工程真题及答案解析 一.单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.合金结构钢的强度等级是根据（）划分的。 A.屈服强度 B.抗拉强度 C.抗压强度 D.抗弯强度 【答案】A 【解析】合金结构钢根据屈服强度划分，共有Q345、Q390、Q420、Q460、Q500、Q550、Q620等强度等级。 2.关于长距离输电线路铁塔基础设施测量的说法，正确的是（）。 A.根据沿途实际情况测设铁塔基础 B.采用钢尺量距时的丈量长度适宜于80-10m C.一段架空线路的测量视距长度不宜超过400m D.大跨越档距之间不宜采用解析法测量 【答案】C 【解析】选项A，长距离输电线路定位并检查后，可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况，测设钢塔架基础中心桩，并非直接测设基础；选项B，当采用钢尺量距时，其丈量长度不宜大于80m。同时，不宜小于20m；选项D，大跨越档距测量。在大跨越档距之间，通常采用电磁波测距法或解析法测量。 3.起重吊装采用2个以下吊点起吊时，下列吊索与水平线夹角，宜选用的角度是（）。 A.45° B.50° C.55° D.60° 【答案】D 【解析】若采用2个以上吊点起吊时，每点的吊索与水平线夹角不宜小于60°。. 4.下列焊接方法中，焊接飞溅最大的焊接方法是（）。 A.气焊 B.手工电弧焊 C.CO2气体保护焊 D.埋弧自动焊 【答案】C 【解析】CO2气体保护焊的缺点：弧光辐射较强，必须注意个人安全防护；抗风能力差，不宜在露天焊接；焊接飞溅大，焊缝成型不如埋弧焊美观。 5.若无设计规定，一般负压锅炉的风压试验压力是（）

2017年全国高考理科数学试题及答案全国卷1

绝密★启用前 2017年普通高等学校招生全国统一考试 理科数学 本试卷5页，23小题，满分150分。考试用时120分钟。 注意事项：1．答卷前，考生务必将自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写在答题卡上。 用2B 铅笔将试卷类型（B ）填涂在答题卡相应位置上。将条形码横贴在答题卡右上角“条形码粘贴处”。 2．作答选择题时，选出每小题答案后，用2B 铅笔在答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需要改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试卷上。 3．非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。 4．考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，将试卷和答题卡一并交回。 一、选择题：本题共12小题，每小题5分，共60分。在每小题给出的四个选项中，只有一 项是符合题目要求的。 1．已知集合A ={x |x <1}，B ={x |31x <}，则 A ．{|0}A B x x =< B ．A B =R C ．{|1}A B x x => D ．A B =? 2．如图，正方形ABCD 内的图形来自中国古代的太极图.正方形内切圆中的黑色部分和白色部分关于正方形的中心成中心对称.在正方形内随机取一点，则此点取自黑色部分的概率是 A ． 1 4 B ． π8 C ．12 D ． π4 3．设有下面四个命题 1p ：若复数z 满足1 z ∈R ，则z ∈R ； 2p ：若复数z 满足2z ∈R ，则z ∈R ； 3p ：若复数12,z z 满足12z z ∈R ，则12z z =； 4p ：若复数z ∈R ，则z ∈R .

(完整版)2017年二建《法规》真题及答案解析

2017 年二建《法规》真题及答案解析 一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。 A.最高人民法院 B.国务院 C.全国人民代表大会 D.全国人民代表大会常务委员会 【优路答案解析】B 主要考察法的效力层级中需要有关机关裁决适用的特殊情况。P6 2.关于建设工程代理的说法，正确的是（）。 A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理 B.建设工程中的代理主要是法定代理 C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理 D.建设工程中为被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理 【优路答案解析】C 主要考察代理的相关规定。P13 3.建设用地使用权自（）时设立。 A.土地交付 B.转让 C.登记 D.支付出让金 【优路答案解析】C 主要考察建设用地使用权。P17 4.甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利甲发现后，对乙提起侵权之 诉。经查，乙共销售侵权产品 800 件，因乙的为，甲少销售 600 件。甲销售专利产品每件获利 2000 元。 乙销售侵权产品利 1000 元。乙应赔偿甲（）。

A.60 万元 B.80 万元 C.120 万元 D.160 万元 【优路答案解析】C 主要考察建设工程知识产权侵权的法律责任中赔偿损失数额的确定方法。P28 5.建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费为 200 万元，甲按付了定金 50 万元，如果乙在规定的期限内不履行设计合同，应该（）。 A.50 万元 B.80 万元 C.90 万元 D.100 万元 【优路答案解析】C 主要考察定金的相关规定。P34 6.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为 2014 年 5 月 1 日。同年2 月 10 日，该建设单位 与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年 4 月 20 日将建筑材料运至工地。 后因设备原因，工程实际开工日为同年 5 月 10 日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（）。 A.2014 年 2 月 10 日 B.2014 年 4 月 20 日 C.2014 年 5 月 1 日 D.2014 年 5 月 10 日 【优路答案解析】B 主要考察建筑工程一切险的保险期限。P38 7.施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故......... A.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑物倒塌，砸死砸伤多人