当前位置：文档库 › 造价员2014年继续教育学习测试题

造价员2014年继续教育学习测试题

2014年继续教育学习测试题姓名：资格证号：

一、单选题：（每题1分，共计50分）

1、按照《建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是( A )。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位

2、开标应当由(B)主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。

A.政府招投标管理办公室负责人

B.招标人

C.投标人推选的代表

D.公证人

3、建筑物的封闭阳台（ D ）建筑面积。

A.需要视具体情况确定

B.不计算

C.按其水平投影面积

计算 D.按其水平投影面积的一半计算

4、阳台铁栏杆刷调和漆二遍的综合单价为（ C ）元/t。

A.240.69

B.317.71

C.411.58

D.457.31

5、“地基与基础工程”属于（ A ）工程。

A.分项工程

B.分部工程

C.单位工程

D.单项工程

6、建筑物的变形缝（ A ）建筑面积。

A.需要视具体情况确定是否计算

B.不计算

C.分层按其缝宽的一半面积计算

D.分层按其缝宽的面积计算

7、自升式塔吊塔高（檐高）70m，每台次的安拆费综合单价为（ D ）

元。

A.21649.57

B.23814.53

C.25979.48

D.28144.44

8、普通混凝土的养护时间不得少于（ C ）。

A.12小时

B.48小时

C.7天

D.14天

9、踢脚线工程量计算时，门洞口侧壁的面积（ A ）。

A.计算

B.不计算

C.块料面层时计算

D.整体面层时计算

10、招标文件与中标人投标文件不一致的地方，在签订合同和执行合同时，均应该以（ B ）为准。

A.招标文件

B.投标文件

C.工程造价管理部门的解释

D.双方另行协商

如需余下答案请下载此文档然后私信我

11、填方工程中，当采用不同土壤填筑时。下列说法正确的是（）。

A.应将透水性较大的土壤置于透水性较小的土层之下

B.应将透水性较小的土壤置于透水性较大的土层之下

C.应先将两种土壤进行拌合，然后再分层进行填筑

D.严禁采用不同土壤进行填筑

12、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的发布时间和实施时间分别是（）。

A、2013年3月25日和2013年5月1日

B、2013年3月25日和2013年7月1日

C、2012年12月25日和2013年5月1日

D、2012年12月25日和2013年7月1日

13、使用国有资金投资的建设工程发承包，（）采用工程量清单计价。

A、宜

B、必须

C、可以

D、不得

14、招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由（）负责。

A、招标人

B、投标人

C、招标代理机构

D、招标监督机构

15、投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照规范规定进行编制的，应在招标控制价公布后（）天内向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。

A、3

B、5

C、7

D、10

16、投标报价不得低于（）。

A、招标控制价

B、结算价

C、工程成本

D、工程收入

17、承包人应当按照合同约定的计量周期和时间向发包人提交当期已完工程量报告，发包人应在收到报告后（）天内核实，并将核实计量结果通知承包人。

A、7

B、10

C、14

D、28

18、出现合同价款调减事项（不含工程量偏差、索赔）后的14天内，

（）应提交合同价款调减报告并附相关资料，未提交的应视为其对该事项不存在调整价款请求。

A、发包人

B、承包人

C、监理人

D、代理人

19、在工程项目的投标总价确定后，合理地调整投标文件中子目的报价，在不抬高总价以免影响中标的前提下，以争取更多盈利的一种投标报价方法是（）。

A、突然降价法

B、不平衡报价法D、多方案报价法

C、费率报价法

20、若在合同履行期间出现设计图纸与招标工程量清单项目的特征描述不符时，应（）。

A、按照招标工程量清单项目描述的项目特征施工，并按照原有的综合单价计价

B、按照招标工程量清单项目描述的项目特征施工，并按照工程量清单计价规范规定重新确定综合单价

C、按照实际施工的项目特征施工，并按照工程量清单计价规范规定重新确定综合单价

D、按照实际施工的项目特征施工，并按照原有综合单价计价

21、发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备属于依法必须招标的，应当由（）以招标方式选择供应商，确定价格，并以此为依据取代暂估价，调整合同价款。

A、招标代理人

B、发包人

C、承包人

D、发承包双方

22、承包人应在收到发包人指令后的（）内向发包人提交现场签证报告，发包人应在收到现场签证报告后的（）内对报告内容进行核实，予以确认或提出修改意见。

A、7天；24小时

B、7天；48小时

C、3天；24小时

D、3天；48小时

23、包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价的比例和不宜高于签约合同价的比例分别是（）。

A、10%；30%

B、15%；30%

C、20%；50%

D、30%；50%

24、安全文明施工费由（）承担，不得以任何形式扣减该部分费用。

A、发包人

B、承包人

C、监理人

D、个人

25、发包人应该在合同约定的（）终止后，将剩余的质量保证金返还给承包人。

A、质量保修期

B、缺陷责任期

C、合同工期

D、竣工验收期

26、发承包双方不论在任何场合对与工程计价有关的事项所给予的批准、证明、同意、指令、商定、确认、通知和请求，或表示同意、否定、提出要求和意见等，均应采用（）形式。

A、口头

B、书面

C、传真

D、电子邮件

27、工程量清单应采用（）计价。

A、定额工料机单价

B、固定单价

C、综合单价

D、总价

28、由于国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款调整的，

应由（）承担。

A、发包人

B、承包人

C、发承包双方合理

D、发承包双方对半

29、实行工程量清单计价的工程，应采用（）合同。

A、总价

B、单价

C、成本加酬金

D、可调价

30、施工中进行工程计量，当发现招标工程量清单中出现工程量增减时，应按（）计算。

A、发包人人招标工程量清单数量

B、承包人投标工程量清单数量

C、承包人计量报告中所列的工程量

D、承包人在履行合同义务中完成的工程量

31、因承包人原因导致工期延误的，在合同工程原定竣工时间之后发生了法律法规、规章和政策的变化，且引起工程造价增减变化的，（）。

A、合同价款调增的予以调增，合同价款调减的予以调减

B、合同价款调增的予以调增，合同价款调减的不予调减

C、合同价款调增的不予调增，合同价款调减的予以调减

D、不予调整合同价款

32、招标工程承包人的报价浮动率可按下列（）公式计算。

A、承包人报价浮动率L=（招标控制价/中标价—1）×100%

B、承包人报价浮动率L=（1—中标价/招标控制价）×100%

C、承包人报价浮动率L=（1+中标价/招标控制价）×100%

D、承包人报价浮动率L=（1—中标价/预算价）×100%

33、承包人采购材料和工程设备的，应在合同中约定主要材料、工程设备价格变化的范围或幅度，当没有约定，且材料、工程设备单价变化超过（）比例时，超过

部分的价格应按照清单计价规范要求调整。

A、3%

B、5%

C、10%

D、15%

34、因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，应由（）承担。

A、发包人

B、承包人

C、发承包双方分别

D、保险公司

35、承包人应在知道或应该知道索赔事件发生后（）内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利。

A、3天

B、7天

C、14天

D、28天

36、已签约合同价中的暂列金额应由（）掌握使用。

A、承包人

B、发包人

C、监理人

D、设计人

37、当发承包双方或一方对工程造价咨询人出具的竣工结算文件有异议时，可向（）投诉，申请对其进行执业质量鉴定。

A、总监理工程师

B、建设行政主管部门

C、工程造价管理机构

D、人民法院

38、合同工程完工后，承包人应编制完成竣工结算文件，且应在（）的同时向发包人提交竣工结算文件。

A、竣工验收

B、竣工验收合格

C、提交竣工验收申请

D、提交竣工结算申请

39、最终结清时，承包人被预留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，应（）的补偿责任。

A、由发包人承担不足部分

B、由承包人承担不足部分

C、由双方各承担不足部分50%

D、由承包人双倍承担不足部分

40、合同价款争议的解决方式不包括（）。

A、调解

B、仲裁

C、诉讼

D、媒体曝光

41、在建筑安装工程费中，材料运杂费是指由其来源地运到（）所发生的全部费用

A．施工工地 B．施工操作地点

C．施工工地仓库或指定堆放地点

D．施工工地仓库后出库

42、对承包单位来说，如果项目规模大、工期长，则项目的风险也大，这类项目不宜采用的合同是（）。

A.总价合同

B.单价合同

C.成本加酬金合同

D.FIDIC合同条件

43、无效合同从（）之日起无法律效力。

A.被发现无效

B.合同订立

C.人民法院确认无效

D.仲裁机构确认无效

44.以下关于建设工程招标投标的说法中，正确的是( )。

A.招标是要约，投标是承诺

B.投标是要约，中标通知书是承诺

C.招标是要约邀请，投标是承诺

D.开标是要约，中标通知书是承诺

45.下列文件中，属于要约邀请文件的是( )。

A.投标书

B.中标通知书

C.招标公告

D.现场踏勘答疑会议纪要

46.合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，关于要约和承诺的生效，是指( )时生效。

A.要约到达受要约人、承诺通知发出

B.要约通知发出、承诺通知发出

C.要约通知发出、承诺通知到达要约人

D.要约到达受要约人、承诺通知到达要约人

47.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过()小时。

A.4

B.8

C.12

D.24

48.在工程索赔的实践中，以下()费用允许索赔。

A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用

B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用

C.承包商进行索赔工作的准备费用

D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

49.当地基开挖需要处理时，承包商应该按照设计院出具的设计变更单进行地基处理。承包商按照设计变更单()。

A.只能进行费用索赔

B.只能进行工期索赔

C.可以进行费用和工期索赔

D.不能进行任何索赔

50.因工程量增加造成的工期延长，承包商可以根据合同约定要求进行工期索赔。工期确认时间根据合同约定为( )天。

A.7

B.14

C.21

D.28

二、判断题：（每题1分，共计20分）

1、工程量清单应采用综合单价计价。（）

2、建设规模较小、技术难度较低、工期较短，且施工图设计已审查批准的建设工程可采用总价合同。（）

3、由于市场物价波动影响合同价款的风险，应由承包人承担。（）

4、承包人对安全文明施工费应专款专用，并在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。（）

5、由于承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的，应由发包人全部承担。（）

6、招标文件与中标人投标文件不一致的地方，应以招标文件为准。

（）

7、发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备不属于依法必须招标的，应由承包人按照合同约定采购，经发包人确认单价后取代暂估价，调整合同价款。（）

8、招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价，未填写单价和合价的项目，可视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合

价之中。当竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。（）

9、措施项目中的所有费用必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。（）

10、出现合同价款调增事项后的7天内，承包人应向发包人提交合同价款调增报告并附相关资料。（）

11、已标价工程量清单中没有适用的也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。（）

12、清单计价规范规定工程量偏差超过15%时可进行调整，当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予提高，当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分工程量的综合单价应予降低。（）13、经发承包双方确认调整的合同价款，作为追加（减）合同价款，应与工程进度款或结算款同期支付。（）

14、因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发

包人不予计量。（）

15、合同工程发生现场签证事项，未经发包人书面签证确认同意，承包人擅自施工的，发生的费用应由承包人承担。（）

16、当承包人费用索赔与工期索赔要求相关联时，发包人可以只作出费用赔偿决定，而不需作工期延期决定。（）

17、发承包双方在合同工期实施过程中已经确认的工程计量结果和合同价款，在竣工结算办理时应直接进入结算。（）

18、工程完工后，发承包双方必须在发包方确定的时间内办理工程竣工结算。（）

19、不可抗力解除后复工的，若不能按期交工，发包人可以要求赶工，承包人应采取必要的赶工措施并承担相应费用。（）

20、在保修期内的工程缺陷都应由承包人负责修复且承担查验和修复的费用。（）

三、多选题：（每题2分，共计60分）

1、《中华人民共和国建筑法》中关于工程发包与承包的相关规定，以下说法中正确的有()。

A.承包单位应在其资质等级许可的业务范围内承揽工程

B.实行联合共同承包的，可按联合体中资质等级较高单位的业务许可范围承揽工程

C.承包单位可将其承包的全部建筑工程转包给有相应资质等级

的其他单位

D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

E.各类建筑工程必须依法实行招标发包

2、下列费用属于措施费的是( )。

A.环境保护费

B.工程排污费

C.二次搬运费

D.社会保障费

E.临时设施费

3、施工机械台班单价组成的内容包括()。

A.预算价格

B.大修理费

C.经常修理费

D.安拆费及场外运输费

E.燃料动力费

4、在执行“08综台单价”计算工程量时，下列说法正确的是( )。A基底钎探工程量，按设计图示尺寸的垫层底面积以㎡计算

B.加气混凝土砌块墙上下的实心砖体积，并入零星砌体工程量

C.二边由粱支撑的板，混凝土板的工程量算至粱侧壁，执行平板子目

D.成品人防门安装工程量，按“樘”计算

E.满堂基础脚手架工程量，接基础垫层底面积以㎡计算

5、混凝土的和易性主要表现在( )。

A.耐水性

B.抗冻性

C.保水性

D.流动性

E.粘聚性

6、在执行“08综合单价”计算工程量时，下列说法正确的是( )。

A.楼梯装饰工程量，按楼梯间的水平投影面积计算

B.内墙面抹灰工程量计算时，应该扣除墙捃面积，但不扣除踢脚线面积

C.金属卷闸门安装工程量，按设计图示尺寸的框外围面积计算

D.双层木门的油漆工程量，按设计图示尺寸以单面洞口面积计算

E.明式饰面板暖气罩工程量，按饰面板的展开面积计算

7、在执行“08综合单价”时，下列说法正确的是( )

A.场区道路的人工挖土方，抗行A.1土（石）方工程的相应子日

B.砖砌挡土墙，执行A建筑工程的砖墙相应综合单价子目

C.变截面粱的混凝土，执行A建筑工程的4-25子目

D..墙与构造柱拉结的锚拉筋，执行A建筑工程的4-168子目

E.防水砂浆墙基防潮层，不能执行A建筑工程的7-162子目

8、.根据《建设工程工程量清单计价规范》的要求，综合单价包括()。

A、人工费、材料费、机械费

B、企业管理费

C、预备费

D、利润

E、一定范围内的风险费用

9、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）适用于建设工程（）阶段的计价活动。

A、设计

B、规划

C、发承包

D、实施

E、决策

10、由于下列因素出现，影响合同价款调整的，应由发包人承担的有（）。

A、国家法律、法规、规章和政策发生变化

B、省级或行业建设主管部门发布的人工费调整，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格

C、由于承包人原因造成施工费用增加

D、由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格进行了调整

E、由于市场物价波动引起材料价格调整

11、以下哪些费用必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用（）。

A、安全施工费

B、企业管理费

C、文明施工费

D、规费

E、税金

12、招标工程量清单应由（）组成。

A、分部分项工程项目清单

B、措施项目清单

C、风险项目清单

D、其他项目清单

E、规费和税金项目清单

13、其他项目清单中包含以下哪些项目（）。

A、暂列金额

B、暂估价

C、计日工

D、规费

E、总承包服务费

14、以下属于发承包双方应在合同中约定的事项有（）。

A、工程价款的调整因素、方法、程序、支付及时间

B、承担计价风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整方法

C、投标保证金的数额、支付方式及时间

D、工程竣工价款结算编制与核对、支付及时间

E、违约责任以及发生合同价款争议的解决方法及时间

15、发生下列（）事项，发承包双方应当按照合同约定调整合同价款。

A、工程变更和现场签证

B、工程量清单缺项和工程量偏差

C、不可抗力

D、承包人项目亏损

E、计日工

16、发生合同工程工期延误的，应按照下列规定确定合同履行期的价格调整（）。

A、因非承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度与实际进度日期两者的较高者

B、因非承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度与实际进度日期两者的较低者

C、因承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度与实际进度日期两者的较高者

D、因承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度与实际进度日期两者的较低者

E、因承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度与实际进度日期两者的平均值

17、因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，应由发包人承担的有哪些（）。

A、合同工程本身的损害

B、承包人人员伤亡

C、承包人的施工机械设备损坏及停工损失

D、承包人应发包人要求留在现场的必要的管理人员及保卫人员的费用

E、运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害

18、索赔三要素是（）。

A、正当的索赔理由

B、有效的索赔证据

C、优秀的索赔团队

D、在合同约定的时间内提出

E、索赔无时效

19、物价变化合同价款的调整方法有（）

A、平均价格调整法

B、价格指数调整法

C、造价信息调整法

D、双倍增值法

E、系数调整法

20、已完工程进度款支付申请应包括下列哪些内容（）。

A、累计已完成的合同价款

B、累计已实际支付的合同价款

C、本周期合计应扣减的金额

D、本周期应预留的质量保证金

E、本周期合计完成的合同价款

21、以下属于工程竣工结算编制和复核的依据有（）。

A、投标文件

B、工程合同

C、资格预审文件

D、发承包双方实施过程中已确认调整后追加（减）的合同价款

E、发承包双方实施过程中已确认的工程量及其结算的合同价款

22、以下关于招标控制价错误的是（）

A、招标控制价必须委托造价咨询机构编制。

B、招标控制价不得公布。

C、招标控制价可以上调或下浮。

D、拟定的招标文件和招标工程量清单是编制招标控制价的依据之一。

E、投标人经复核认为招标控制价未按照规范规定进行编制的，可以进行投诉。

23、因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按照下列规定调整（）。

A、有适用于变更工程项目的，应采用该项目单价；但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量偏差超过15%时，该项目单价应于调整。

B、没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

C、没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

D、没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理结构发布的信息价格缺项的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

E、没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由发包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格等

提出变更工程项目的单价，并应报承包人确认后调整。

24、承包人索赔要求赔偿时，可以选择下列一项或几项方式获得赔偿（）。

A、延长工期

B、延长质量缺陷修复期限

C、要求承包人按合同约定支付违约金

D、要求发包人支付实际发生的额外费用

E、要求发包人支付合理的预期利润

25、以下哪种情况可视为竣工结算办理完毕（）。

A、发承包双方对竣工结算经核对复核结果无异议，且均在复核7天内在竣工结算文件上签字确认。

B、发包人在收到承包人竣工结算文件后的28天内，不核对竣工结算或未提出核对意见的，应视为承包人提交的竣工结算文件已被发包人认可。

C、发包人委托工程造价咨询人核对工程竣工结算的，工程造价咨询人在28天内核对完毕，直接调整并出具审核报告。

D、发包人委托的工程造价咨询人指派的专业人员与承包人指派的专业人员经核对后无异议并签名确认的竣工结算文件。

E、承包人在收到发包人提出的核实意见后的28天内，不确认也未提出异议的，应视为发包人提出的核实意见已被承包人认可。

26、下列不属于材料费用的是（）

A．材料原价B．材料运杂费

C．材料采购保管费D．材料二次搬运费

E．运输损耗费

27．变形缝的类型包括（）。

A．伸缩缝 B．沉降缝

C．防震缝 D．抗压缝

28．在多层砖混结构中，构造柱一般设置在（）等部位。

A．外墙转角 B．较大房间内外墙交界处

C．较大洞口两侧 D．圆形洞口两侧

29.根据《合同法》规定，有( )情形的，合同无效。

A.乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同

B.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的

C.以合法形式掩盖非法目的

D. 损害社会公共利益的

E.违反法律、行政法规的强制性规定

30.当事人在订立合同过程中有( )情形，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。

A.不履行合同意向

B.假借订立合同，恶意进行磋商

C.因经营状况严重恶化而不签订合同

造价员考试基础知识模拟试题

模拟试题（一）一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的） 1.按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（ A ）。 A.建设单位 B.施工单位 C.建立单位 D.设计单位 2.开标应当由（ B ）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A.政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C.投标人推选的代表 D.公证人 3.根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（A ）。 A.发起设立工程造价咨询企业 B.签订工程施工合同 C.依法裁定工程经济纠纷 D.审批工程变更文件 4.下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（A ）。 A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B.取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% D.企业注册资本不少于人民币100万元 5.建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是（D ）。 A.规定的时间 B.规定的预算费用 C.规定的质量标准 D.规定的安全标准 6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（ B ）。 A.次序可以颠倒，但不能交叉 B.次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C.次序不能颠倒，也不能进行交叉 D.次序可以颠倒，同事可以进行合理的交叉 7.建设工程项目组成中的最小单位是（B ）。 A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程 8.在项目目标控制的方法中，S形曲线法的一般作用是（ B ）。 A.进度控制和质量控制 B.造价控制和进度控制 C.质量控制和造价控制 D.造价控制和风险控制 9.在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是（B ）。 A.风险事件发生的概率 B.风险清单 C.风险事故对项目目标的影响程度 D.风险等级 10.当事人订立合同，必须经过的程序是（C ）。 A.担保和承诺 B.要约和担保 C.要约和承诺 D.承诺和公正 11.按照《中华人民共和国合同法》规定，下列情形中引起整个合同无效的是（C ）。 A.因故意或者重大过失造成对方财产损失的 B.因重大误解订立的合同 C.一方以欺诈手段订立合同损害国家利益的 D.在合同订立时显失公平的

江苏省造价员考试试题

江苏省造价员考试造价员考试复习资料一 1、中国工程造价管理改革的目标是（）。 A.可不执行国家计价定额 B.加强政府管理职能 C.建立以市场形成的价格为主的价格机制 D.制订统一的预算定额答案：C 解题要点：随着中国市场机制的建立和发展，传统的与计划经济相适应的概预算定额管理体制已经不能适应形势发展的需要，因此要进行改革。为适应市场机制的要求，工程造价管理改革的目标只能是建立以市场形成价格为主的价格机制。 2、有效控制工程造价应体现为以（）为重点的建设全过程造价控制。 A、设计阶段 B、投资决策阶段 C、招投标阶段 D、施工阶段答案：A 解题要点：工程造价是贯穿于建设全过程的，但必须重点突出。设计费一般只相当于建设工程全寿命费用的1％以下，但正是这少于1％的费用对工程造价的影响度占75％以上。 3、工程造价咨询单位甲级资质专职技术负责人高级专业技术职称，从业（）年以上，并取得造价工程师注册证书。 A.8 B.9 C.10 D.11 E.12 答案：C 解题要点：工程造价咨询单位甲级资质专职技术负责人高级专业技术职称，从业以上，并取得造价工程师注册证书。 4、经全国造价工程师执业资格统一考试合格人员，在取得《造价工程师执业资格证》（）个月内到所在省级注册初审机构申请注册。 A.3 B.6 C.9 D.12 E.随时答案：A 解题要点：经全国造价工程师执业资格统一考试合格人员，在取得《造价工程师执业资格证》3个月内到所在省级注册初审机构申请注册。 5、造价工程师注册的有效期为（）年。 A.0.5 B.1 C.2 D.3 E.5 答案：2 解题要点：造价工程师注册的有效期为2年。 6、在有关工程造价的概念中，下列说法正确的有（）。 A、工程造价两种含义表明需求主体和供给主体追求的经济利益相同 B、工程造价在建设过程中是不确定的，直至竣工决算后才能确定工程的实际造价 C、实际工程造价职能的最主要条件是形成市场竞争机制 D、生产性项目总投资包括其总造价和流动资产投资两部分 E、建设性目各阶段依次形成的工程造价之间的关系是前者制约后者答案：B,C, D, E 解题要点：工程造价的两种含义是从不同角度把握同一事物的本质，是对客观存在的概括。故A错 7、建设项目投资控制贯穿于项目建设全过程，但各阶段程度不同，应以（）为控制重点。

2014年北京市建筑业土建造价员考试真题及答案

2014年11月北京市建筑业土建造价员岗位考核试题（土建实务）一、费用计算题（5分）某办公楼建筑装饰工程，地点位于北京城区三环内，建筑物檐高20米，建筑面积1495平方米。按照2012北京市建设工程计价依据《房屋建筑与装饰工程预算定额》计算得出该工程分部分项工程费1376820.74元，其中人工费206523.11元；措施项目费619569.33元，其中人工费92935.40元，安全文明施工费88410.13元；其他项目费216790.54元，其中总承包服务费16790.54元，暂列金额200000元，计日工、专业工程暂估价未计取。依据2012北京市建设工程计价依据《房屋建筑与装饰工程预算定额》京建法[2013]7号“关于执行《北京市建设工程计价依据-预算定额》的规定” 文件。按下表内容编制该工程招标控制价。（要求填写相关内容及数据，金额保留小数点后两位数字）办公楼建筑装饰工程招标控制价

二、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）及以下有关说明，回答下列问题。（10分）（一）有关说明：某钢结构工程图纸中设计有以下项目及内容： 1、预埋铁件24块，钢材品种Q235B，每块规格为540mm×340mm，钢板厚度25mm，现场除锈后刷防锈漆两道； 2、H型实腹钢柱24根，钢材品种Q345B钢结构构件截面尺寸H250×220×8×12，单根柱质量0.54t；连接方式焊接；钢柱安装焊接后超声波探伤，焊接质量等级一级；涂装要求喷砂（抛丸）除锈达到国标要求Sa2.5级标准，除锈后立即涂刷无机富锌底漆2遍（干漆膜厚度为 75um）和薄型中涂漆1遍（干漆膜厚度为40um），再涂聚氨酯面漆2遍（干漆厚度为75um）；钢柱现场安装后对节点进行的动力工具除锈处理；钢柱耐火极限2.5小时，采用厚涂型钢结构防火涂料。（二）钢结构构件项目工程量计算规范见下表：分部分项工程量清单项目工程量计算规范选录 1、列式计算预埋铁件和实腹钢柱工程量。（钢板密度取7.85；保留小数点后三位小数）

2014年造价员考试模拟试题及答案23

2014年造价员考试考前模拟试题(选择题)及答案23 一、单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意） 1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于（D）。 A．分部分项工程 B．单项工程 C．分项工程 D．单位工程 2．一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（C）特点。 A．个别性 B．差异性 C．层次性 D．动态性 3．对工程量清单概念表述不正确的是（B）。 A．工程量清单是包括工程数量的明细清单 B．工程量清单也包括工程数量相应的单价 C．工程量清单由招标人提供 D．工程量清单是招标文件的组成部分 4．我国工程造价管理体制改革的最终目标是（D）。 A．加强政府对工程造价的管理B．企业自主报价，国家定额只作参考 C．实行工程量清单计价 D．建立以市场形成价格为主的价格机制 5．下列哪项费用属于静态投资（A）。 A．建筑安装工程费用 B．价差预备费 C．投资方向调节税 D．建设期贷款利息 6．在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（D）。 A．75%～95% B．35%～75% C．15%～50% D．5%～35% 7．（D）是控制工程造价最有效的手段。 A．采用先进技术 B．招标竞价 C．实施工程造价全过程控制 D．技术与经济相结合 8．工程造价咨询业的首要功能（A）。 A．服务功能 B．引导功能 C．联系功能

D．审核功能 9．《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（B）。 A．20学时 B．30学时 C．40学时 D．60学时 10．我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（B），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1%的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A．5% B．10% C．15% D．20% 11．根据我省清单计价法的规定，（B）不属于措施项目费的内容。 A．环境保护费 B．低值易耗品摊销费 C．临时设施费 D．脚手架费 12．在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（D）的现场管理人员的人工数确定。 A．2% B．3% C．5% D．10% 13．我国进口设备采用最多的一种货价是（A）。 A．装运港船上交货价（FOB） B．目的港船上交货价（FOS） C．离岸价加运费（C&F） D．到岸价（CIF） 14．某瓦工班组15人，砌1．5砖厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为1．25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是（D）。 A．112．5m3 B．90m3/工日 C．80m3/工日 D．72m3 15．地砖规格为200㎜×200㎜，灰缝1㎜，其损耗率为1．5%，则100㎡地面地砖消耗量为（B）。 A．2475块 B．2513块 C．2500块 D．2462．5块 16．工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在（C）

造价员考试模拟试题MicrosoftWord文档

一、单选题（40题） 1．建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（）组成。 A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C、土地使用费及勘察设计费 D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2．以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（）。Ａ、施工机械修理费Ｂ、材料采购和保管费Ｃ、材料二次搬运费Ｄ、生产工人基本工资 3．预算定额基价是指（）的人工、材料、施工机械使用费之和。 A、单位工程 B、分部分项工程 C、扩大分部分项工程 D、单项工程 4．我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（）。Ａ、企业管理费Ｂ、财务费用Ｃ、其它费用Ｄ、现场管理费 5．对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（）。 A、单价法 B、实物法 C、概算法 D、指标法 6．仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（）。 A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行 B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决 C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉 D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。 7．工程项目施壬合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。 A．③-②-①B．①-②-③C．③-①-②D．②-①-③ 8．水泥砂浆体积配合比是指水泥与( )体积比。 A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 9．材料预算价格是指材料( )费用 A.采购 B.成本 C.预算 D.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部10．一般土建工程费用定额中的费率是由( )而定的 A.施工单位资质 B.工程造价的大小 C.上级主管部门 D.工程类别 11．定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理( ) A.可换算入定额内 B.建立补充定额 C.由甲乙双方商定在独立费中处理 D.视情况而定 12．一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按( )层计算 A.1 , B.1.5, C2, D.3 13．人工挖地槽、地坑定额深度为( )米，超过时可另作补充定额 A.3, B.4, C.5, D.6 14．机械挖土方工程量，按机械挖土方( )％，人工挖土方(D)％计算

造价员考试试题及答案

试题 1、按我国现行《建筑安装工程费费用项目组成》的规定，建筑安装工程费用的组成为（）A．直接费、间接费、计划利润、税金 B．直接工程费、间接费、利润、税金 C．直接费、间接费、规费、税金 D．直接费、间接费、利润、税金答案：D 2、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．危险作业意外伤害保险费 C．劳动保障费 D．已完工程和设备保护费答案：B 3、在下列费用中，不属于直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．夜间施工费 C．技术开发费 D．二次搬运费答案：C 4、下列费用中，属于建筑安装工程直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．现场管理费 C．施工企业管理费 D．工程点交费答案：A

5、下列不属于材料费用的是（） A．材料原价 B．材料运杂费 C．材料采购保管费 D．材料二次搬运费答案：D 6、建筑安装工程直接费中的人工费是（） A．施工此案场所有人的工资性费用 B．施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用 C．直接从事建筑安装工程生产工人开支的各项费用 D．从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用答案：C 7、施工企业大型机械进出场费用属于建筑安装工程的（） A．措施费 B．直接工程费 C．规费 D．企业管理费答案：A 8、某工程项目，材料甲消耗量为200吨，材料供应价格为1000元/吨，运杂费为15元/吨，运输损耗率为2%，采购保管费率为1%，材料的检验试验费为30元/吨，则该项目材料甲的材料费为（）元 A．215130.6 B．200000 C．209130.6 D．202950.6 答案：A

2010年造价员考试真题和题解

造价员考试工程计量与计价实务(土建工程)试题1 单项选择题 1.民用建筑分[ ]两大部分。 a生活建筑和公共建筑 b 居住建筑和公共建筑 c居住建筑和文化建筑 d生活建筑和公共建筑解析：民用建筑指的是供人们活动的建筑。包括居住建筑和公共建筑两大部分。 2.严寒地区受动荷载作用的焊接结构，应选用碳素结构钢的品种是[ ]. a.q235-af b.q235-b c.q235-a.b d.q235-d 答案：d 解题要点：碳素结构钢按脱氧程度分镇静钢、半镇静钢和沸腾钢。镇静钢最好，质量等级自a到d逐次提高，在低温承受动荷载的焊接结构，工作环境恶劣，应选用d级的镇静钢。 3.调制罩面用的石灰浆不得单独使用，应掺入麻刀和纸筋等以[ ] a.节省石灰 b.防止开裂 c.易于施工 d.增加美观度答案：b 解题要点：石灰浆在空气中硬化时有体积收缩现象，为防止抹面因收缩而开裂，应掺入麻刀或纸筋抵抗收缩拉力，防止裂缝。 4.其他条件一定时混凝土强度随水灰比的增大而[ ]. a.增大 b.不变 c.降低 d.不一定答案：c 解题要点：决定混凝强度的因素有水泥标号、水灰比、骨料性质、温湿度、龄期等。水灰比越大，多余的水越多（因水泥水化所需水量是一定的）。多余的水在混凝土中会形成水泡或蒸发形成气孔，从而使强度降低。 5.试配c35混凝土，容重为2 450kg／m3，现已知单位水泥用量428 kg，单位用水量182kg，则该混凝土1 立方米所需的砂石总重量为[ ]kg. a.1 284 b.1 840 c.1 498 d.1 584 答案：b 解题要点：1立方米，混凝土重2450k8，是由4种成分组成。现已知水和水泥的用量，所以砂石总重量应为2 450—（428+182）；1 840kg. 6.某混凝配比设计中，、已知单位用水量为180 kg，水灰比为0.7，重量砂率为35％，则单位石子用量为[ ]kg. a.687 b.1 362 c.1 276 d.733 答案：c 解题要点：已知单位用水量及水灰比可求单位水泥用量为180/0.7=257kg，1 立方米混凝土重量为2 400kg，则砂石总重量为2 400—（180+257）=1 963 kg，又知砂率为35％，则石子含率为65％，所以石

河北省造价员考试土建工程考试真题及答案考试试题库

河北省造价员考试土建工程考试真题及答案考试试题库 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

1、建筑安装工程费用构成为() A 直接费、间接费、利税、规费 B 工料机、措施费、规费、利润 C 直接费、间接费、利润、税金 D 工料机、技术措施费、规费、利润 2、静态投资包括建筑安装工程费，设备和工、器具购置费，工程建设其他费用和()。 A、预备费 B、基本预备费 C、涨价预备费 D、未明确项目准备金 3、价格形成的基础是( )。 A、供求关系 B、价值 C、币值 D、土地的级差收益 4、作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值( )工程预付款数额时开始起扣。 A.大于 B.小于 C.等于 D.为10% 5、控制工程造价最有效的手段是( )。 A、精打细算 B、强化设计 C、技术与经济相结合 D、推行招投标 6、已知某分项工程有关数据如下，则该分项工程投资局部偏差为( )万元。 A.110 B.-100 C.110 D.-110 7、工程造价具有( )职能。 A、分配 B、控制 C、计算 D、预测 E、调控 8、价格形成的基础是( )。 A、供求关系 B、价值 C、币值 D、土地的级差收益

9、( )是工程项目全过程造价管理的核心和提高管理水平、经济效益的关键。 A、价值工程 B、招标投标 C、合同管理 D、可行性研究 10、工程造价的职能除一般商品价格职能外，还有自己特殊的职能：( ) A 预计职能 B 决定职能 C 调整职能 D 评价职能 11、下面关于绝对偏差说法正确的是( )。 A.绝对偏差=(投资实际值-投资计划值)/投资计划值 B.绝对偏差可指导调整资金支出计划和资金筹措计划 C.从对投资控制角度看，绝对偏差比相对偏差更有意义 D.绝对偏差反映了投资偏差的严重程度 12、以下关于拟完工程计划投资的计算正确的是( )。 A.拟完工程量×计划单价 B.拟完工程量×实际单价 C.已完工程量×计划单价 D.已完工程量×实际单价 13、某工程公司工期为3 个月，2002 年5 月1 日开工，5～7 月份计划完成工程量分别为500 吨、2 000 吨、1 500 吨，计划单价为5 000 元/吨; 实际完成工程量分别为400 吨、1 600 吨、2 000 吨，5～7 月份实际价格均为4 000 元/吨。则6 月末的投资偏差为( )万元。 A.450 B.-450 C.-200 D.200 14、工程造计的层次性包括( )。 A、建设项目总造价 B、土建工程及安装工程造价 C、单项工程造价 D、分部分项工程造价 E、单位工程造价 15、控制工程造价最有效的手段是( )。 A、精打细算 B、强化设计 C、技术与经济相结合 D、推行招投标 16、工程造价形成过程中，受( )的支配。 A、价值规律 B、经营管理规律 C、纸币流通规律

2014年浙江造价员建筑工程计价_真题

2014年浙江造价员建筑工程计价一、选择题 1、在预算定额中，主要材料、次要材料及周转性材料均列出相应的名称及数量，但对于零星的其他材料，往往以（）的形势列入预算定额内。 A、人工 B、材料 C、机械 D、货币定额 2、定额中材料、成品、半成品取定价格未包括（）。 A、市场供应价 B、运杂费 C、二次搬运费 D、采购保管费 3、建筑工程建筑面积计算规范中，下列项目木中不是按层高作为判断标准计算的是（）。 A、立体书库 B、架空走廊 C、设计加以利用的坡屋顶内空间 D、设计加以利用的坡地吊脚架空层 4、某住宅工程半地下室基础垫层底标高为-2.0m，交付施工场地标高为-0.45m，机械坑上挖三类土。按定额规定计算土方量时，放坡系数K的取值为（）。 A、0.75 B、0.5 C、0.33 D、0.25 5、某240厚墙体中有一附墙砖跺，设计标注断面为365×365（凸出墙面125），该砖跺凸出墙外部分并入墙内计算的折加长度为（）m。 A、0.555 B、0.365 C、0.200 D、0.190 6、钢筋混凝土楼梯按水平投影面积计算，工程量不包括（）。 A、楼梯段 B、与楼梯休息平台脱离的平台梁 C、休息平台 D、楼梯与楼面板连接的梁 7、 C、Z型钢檩条工程量按图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的质量，以下（）发生时另行计算。 A、螺栓 B、焊条 C、铆钉 D、镀锌 8、以下钢构件中，油漆工程量按展开面积计算的是（）。 A、钢管柱 B、钢栏杆 C、刚操作台 D、踏步式钢扶梯 9、套用瓦屋面定额时，下列说法不正确的是（）。 A、设计瓦规格不同，瓦的数量不作调整 B、瓦屋面的木基层，另按木结构工程相应定额执行 C、除小青瓦2/3长度搭接外，其余瓦的搭接尺寸均按常规工艺要求综合考虑 D、抹瓦出线，发生时按实际延长米计算套用水泥砂浆泛水定额 10、整体面层楼地面工程量计算时，应扣除的项目为（）。 A、600×500的管道井 B、500×500的独立柱 C、附墙柱（凸出墙面部分截面600×500） D、间壁墙 11、楼地面零星装饰项目不适用于（）。 A、楼梯侧面装饰 B、0.5㎡以内的少量分散的楼地面装修项目 C、台阶侧面装饰 D、单独分隔装饰不足3.0㎡的楼地面项目 12、天棚工程中，在（）面层上开灯孔费用已包括在定额中。 A、金属板 B、装饰夹板 C、玻璃 D、石材 13、门窗工程中，安装工程量不是按设计门洞口面积计算的是（）。 A、木门板 B、特种门 C、金属卷帘门 D、无框门 14、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（2013）浙江省补充规定对以下墙柱面工程项目进行了补充（）。 A、阳台、雨篷板抹灰 B、墙面勾缝 C、石材墙面 D、块料梁面 15、加层工程量计算垂直运输费用时，按（）和房屋总高套用相应定额。 A、全部建筑面积 B、首层室内地坪以上建筑面积

2014年江苏省造价员考试土建试题

2014年江苏省造价员考试土建试题一、某现浇砼框架结构别墅如下图所示，外墙为370厚多孔砖，内墙为240厚多孔砖（内墙轴线为墙中心线），柱截面为370×370mm（除已标明的外，柱轴线为柱中心线），板厚为100mm，梁高为600mm。室内柱、梁、墙面及板底均做抹灰。坡屋面顶板下表面至楼面的净高的最大值为 4.24m，坡屋面为坡度1：2的两坡屋面。雨篷YP1水平投影尺寸为2.10×3.00m, YP2水平投影尺寸为1.50×11.55m, YP3水平投影尺寸为1.50×3.90m。请按建筑面积计算规范（GB/T50353-2005）和江苏省04年计价表规定，计算：1、建筑面积； 2、一层内墙砌筑脚手架；3、一层抹灰脚手架；4、外墙砌筑脚手架（山墙外墙脚手架算至山尖1/2处）；5、外墙抹灰脚手架。

[相关考点]（1）、多层建筑物首层应按外墙勒脚以上结构外围水平面积计算：二层及以上楼层应按其外墙结构外围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积；层高不足2.20m者应计算1/2面积。（2）、坡屋顶建筑面积的计算：利用坡屋顶内空间时净高超过2.1m的部位应计算全面积；净高在1.2m至2.1m 的部位应计算1/2面积；净高不足1.2m的部位不应计算面积。（3）、雨篷建筑面积的计算：结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.10m者，应按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算。（4）、内墙砌筑脚手架工程量的计算：内墙净长度×设计净高度（5）、内墙面抹灰脚手架的计算：室内净高超过3.60米时，天棚需抹灰应按满堂脚手架计算，但其内墙抹灰不再计算脚手架。（6）外墙面抹灰脚手架的计算：外墙砌筑脚手架包括一面抹灰脚手架在内。

造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案

造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案 2017年造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案一、单项选择题 1.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过()小时。 A.4 B.8 C.12 D.24 2.在工程索赔的实践中，以下()费用允许索赔。 A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用 B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用 C.承包商进行索赔工作的准备费用 D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 3.工期索赔的计算方法有()。 A.总费用法 B.分项法 C.因素分析法 D.网络分析法

4.某建设项目业主与甲方承包商签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天，合同履行过程中，因发生不可抗力时间致使开工日期推迟30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述时间均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为()万元。 A.0.7 B.3.7 C.4.7 D.5.2 5.某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为()个月。 A.1.5 B.0.9 C.1.2 D.3.6 6.某工程施工中，由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工 50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人工窝工补贴费为12 元/工日，含税的综合费率为17%，承包商可得该项索赔为()元。 A.1260 B.1263.6 C.1372.2 D.1474.2

市政工程专业造价员考试模拟试卷1

市政工程专业造价员考试模拟试卷一、单选题 1、底宽7米以内，底长大于底宽3倍以上按开挖（）土方。 A、一般道路 B、沟槽 C、基坑 D、平整场地 2、人工沟槽开挖，深度为1.5米，三类土，放坡系数取： ( ) A、0 B、0.25 C、0.33 D、0.5 3、推土机推运土方上斜坡，斜道坡度15％，则运距系数为（）。 A、1.75 B、2 C、2.25 D、2.5 4、UPVC管管径DN400mm,在支撑下开挖，深度为2.5米，所需沟槽底宽为（）。 A、0.45米 B、1.0米 C、1.1米 D、1.2米 5、沥青混凝土路面工程量按实铺面积计算，不扣除（）所占面积。 A、侧石 B、雨水井 C、绿化带 D、平石 6、混凝土路面锯缝机锯缝的定额计量单位以（）计。 A、延长米 B、平方米 C、立方米 D、条 7、侧平石安砌定额工作内容不包括（）。 A、养护 B、砂浆垫层 C、放样 D、砂浆勾缝 8、现浇钢筋混凝土承台，水泥混凝土熟料场内运距200m，则计算此项混凝土运费时，套用定额编号为（）。 A、1-358 B、1-359 C、1-358+359*2 D、1-359*3 9、直径800MM钻孔砼灌注桩，设计桩长8.6米，则单根灌注砼工程量( )。 m B、4.55 3m C、4.52 3m D、4.313m A、4.613 10、某预制板内主筋采用Ⅱ级钢筋，直径为16㎜，每根长15米，共10根，这些主筋总的重量为（）。 A、236.93 kg B、236.93 t C、245.77 kg D、245.77 t 二、多选题 1、遇以下哪些项目按相应定额人工、机械乘以系数（） A 、钢板桩疏打维护 B、挖掘机在垫板上作业 C、推土机清表厚度20cm D、在支撑下挖基坑土方 E、人工挖土堤台阶 2、下列关于轻型井点的说法正确的是（） A 、轻型井点50根为一套 B、累计根数不足一套者按一套计 C、一般情况下降水深度在6米以内 D、井点管间距一般为1.2米 E、井点使用时间在结算时按实计算 3、发生下列哪些情况费用可以另行计算的是（）

2021年造价员考试《经典模拟题》

2021年造价员考试《经典模拟题》（1） 1、建设工程合同是指承包人进行工程的勘察、设计、施工等建设，由发包人支付相应价款的合同。建设工程合同的主体只能是（）。 A．公民个人 B．设计者 C．法人 D．法人答案：D 2、实际工程质量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择（） A．总价合同 B．单价合同 C．成本加酬金合同 D．以上合同类型均匀合适答案：B 3、根据工程建设的不同阶段，建设工程合同可以分为（） A．固定总结合同和固定单价合同 B．建设工程总包合同和分包合同 C．勘察合同、设计合同和施工合同

D．供水供电合同和运输合同答案：C 4、工程造价的特点是（） A．大额性、可调性、动态性和层次性 B．多样性、单体性、动态性和层次性 C．多样性、可调性、单体性和动态性 D．大额性、单体性、动态性和层次性答案：D 5、工程造价的构成主要划分为设备及工、器具购置费用、（）、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税。 A．建筑安装工程费用 B．土地使用费 C．固定资产使用费 D．生成准备费答案：A 6、下列费用中不属于社会保障费的是（） A．养老保险费 B．失业保险费

C．医疗保险费 D．住房公积金答案：D 7、工程监理费是指（）招标委托工程监理单位实施工程监理的费用。 A．施工单位 B．建设单位 C．质量监督单位 D．国家有关部门答案：B 8、工程造价计价主要方法有（） A．定额单价法一种 B．直接费单价法一种 C．直接费单价和综合单价法两种 D．定额单价法和直接费单价法两种答案：C 9、预算定额是由（）组织编制、审批并颁发执行。 A．国家主管部门或其授权机关 B．国家发展改革委员会

2019年整理市政造价员考试模拟试题资料全

市政造价员考试模拟试题 1、机械打眼爆破沟槽石方开挖坡面每侧允许超挖量为（ C ）。 A.10厘米 B.15厘米 C.20厘米 D.30厘米 2、某基坑体积100立方米需回填，要从取土点取天然密实土方（ D ）立方米。 A.150 B.130 C.125 D.115 3、已知施工期平均水位标高64.00，最高临水面标高64.50，则草袋围堰顶标高（ B ）。 A.64.50 B.65.00 C.65.30 D.65.50 4、通常需埋设拉杆的是（ D ）。 A.横向缩缝 B. 横向施工缝 C.胀缝 D.纵向施工缝 5、混合料多层次铺筑时，养生面积按（ A ）。 A.基层顶面积 B. 最下基层面积 C.各层面积之和 D.已含在铺筑定额子目中 6、属于水泥混凝土路面定额子目工作内容中的是（ A ）。 A.拉毛 B.刻槽 C.养生 D.切缝 7、梁宽15cm，高30cm，长250cm，双肢箍筋￠6@250，则箍筋重量（ B ）KG。 A.2.0 B.2.20 C.2.23 D.2.40 8、预制小型构件，可按混凝土基价的（ C ）计算运输、堆放、安

装损耗。 A.1％ B.1.5％ C.2％ D.3％ 9、钻孔灌注桩泥浆池建造和拆除工程量按（ D ）计算。 A.灌注混凝土工程量 B.设计桩长×设计桩截面 C.灌注混凝土加充盈量 D.成（冲）孔工程量 10、隧道内衬喷射混凝土定额包含了混合料（ C ）的运输距离。 A.100m B.150m C.200m D.300m 11、沉井基坑开挖的底部尺寸，按沉井外壁每侧加宽（ D ）计算，执行第一册相应定额。 A.0.3m B.0.5m C.1m D.2m 12、给水新旧管线连接项目所指的管径是指新旧管中（ C ）的管径。 A.新管 B.旧管 C.最大 D.最小 13、不宜套用铸铁管件安装定额的是（ A ）。 A.法兰伸缩节 B.球墨渐缩管 C.铸铁三通 D.铸铁套管 14、排水砖砌检查井的井深指的是（ A ）至铸铁井盖顶面的距离。 A. 基础顶面 B. 基础底面 C. 垫层顶面 D. 垫层底面 15、计算管道工程量需扣除每座砖砌矩形直线雨水定型检查井1100×1500的长度是（ B ）。 A. 0.7米 B. 1.0米 C. 1.1米 D. 1.5米 16、排水工程小型构件是指单件体积在（ B ）的构件。

2014年江苏造价员理论试题解析

二○一四年江苏省建设工程造价员资格考试工程造价基础理论试卷一．单项选择题（共40题，每年题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意。不选或选错不得分） 1．在建设项目构成中，属于分项工程的是( )。P4 A．砖砌外墙工程B．钢筋工程 C．混凝土工程 D．土石方工程2．工程项目建设程序是指整个建设过程中，各项工作必须遵循的先后工作次序，不得任意颠倒。下列政府投资工程项目次序表示正确的是( )。P5 A．可行性研究→项目建议书→初步设计→施工图设计→开工准备→工程施工→项目后评价→竣工验收 B．可行性研究→项目建议书→初步设计→开工准备→施工图设计→工程施工→项目后评价→竣工验收 C．项目建议书→可行性研究→初步设计→开工准备→施工图设计→工程施工→竣工验收→项目后评价 D．项目建议书→可行性研究→初步设计→施工图设计→开工准各→工程施工→竣工验收→项目后评价 3．关于工程造价的含义表述正确的是( )。P6 A．工程价格即工程投资费用

B．工程投资费用即建成一项工程预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场以及承包市场等交易活动中所形成的建筑安装工程的价格和建筑工程总价格 C．工程价格是对应于投资者和项目法人而言的 D．工程投资的费用是全方位的，即工程建设所有费用 4．工程造价咨询业的首要功能( )。P14 A．服务功能B．引导功能 C．联系功能 D．审核功能 5．《全国建设工程造价员管理办法》规定，造价员在四年证书有效期内需完成( ) 学时的继续教育。P21 A．30 B．40 C．50 D．60 6．下列不属于建筑安装工程费的是( )。P25 A．分部分项工程费 B．措施项目费 C．规费 D．工程造价咨询费7．螺纹钢原价3500元/t，运杂费30元/t，运输损耗率0.5%，施工过程中材料损耗率1%，采购保管费2%，该螺纹钢的预算单价是( )。注：保留小数点后2位P27 A．3617.50 元/t B．3618.60 元/t C．3618.25 元/t D．3652.5 0 元/t 8．下列不属于规费的是（ )。P33 A．劳动保护费 B．医疗保险费 C．工伤保险费D工程排污费 9．下列关于定额水平的表述正确的是( )。P43

江苏土建造价员考试真题d答案

江苏土建造价员考试真题 d答案 Prepared on 22 November 2020

二○一五年江苏省建设工程造价员考试土建造价案例分析试卷试题本（注意：请在答卷本上答题）本卷为案例分析题，初级做一到三题，其中第三题做第(一)部分，共100分；中、高级做一、三、四题，其中第三题做第（二）部分,共120分；多做和漏做的题均不得分。除注明外，管理费费率、利润费率、人工工资单价、材料单价和施工机械台班单价、题中未给出的条件全部以《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）（以下简称2014年计价定额）为准；文字与图形不同时，以文字说明为准。除选择题外，案例题要求写出简要计算过程。题中“π”取。一、（本题为单项选择题，共20题，每题2分，共40分，初级、中级、高级均做） 1．在计算建筑面积时，当无围护结构，有围护设施，并且结构层高在2.2m以上时，（）按其结构底板水平投影计算1/2建筑面积。 A．立体车库B．室外挑廊C．悬挑看台 D．阳台 2．某单层宿舍，平面为长方形，外墙的结构外边线平面尺寸为33.8m×7.4m。已知外墙外侧面做法为：20厚1:3水泥砂浆找平层，3厚胶黏剂，20厚硬泡聚氨酯复合板，5厚抹面胶浆。则该单层宿舍的建筑面积为（）。 A．251.77 m2 B．252.43 m2 C．253.67 m2 D．254.08 m2 3．在计算建筑面积时，（）不应计算建筑面积。

A．室外台阶B．观光电梯C．玻璃幕墙D．空调搁板 4．下列建筑工程，当檐高为16m，且无地下室时，（）的工程类别应是建筑工程二类。 A．住宅B．单层厂房 C．多层厂房D．公共建筑 5．某办公楼，檐口高度20m，层数6层，有2层共2000m2地下室。现编制招标控制价，已知该工程挖土工程量6000m3，灰土回填工程量800m3。则灰土回填部分的管理费费率应为（）。 A．6 % B．25% C．28 % D．31% 6．某钢结构工程，加工厂制作，现场安装。无省市级标化工地创建要求。已知该工程分部分项工程费为8000万元，单价措施项目费为240万元。总价措施项目费中投标人计列了冬雨季施工增加费，费率%；临时设施费，费率 1%；安全文明施工措施费，费率按我省规定费率；其他未列。则该投标价中的措施项目费为（）。 A．万元B．万元C．万元D．万元 7．某市区内建筑工程，编制招标控制价。已知分部分项工程费为380万元，措施项目费42万元，其他项目费30万元，规费按规定计取，其中工程排污费费率暂按%计列，税金费率按%计取，则该工程的工程造价应为（）。 A．万元B．万元C．万元D．万元 8．某住宅工程，无地下室，无外保温。已知首层平面为长方形，外墙的结构外边线平面尺寸为42m×18m，则该工程平整场地的清单工程量为（）。 A．756m2B．880m2 C．1012m2D．条件不全，无法确定

土建造价员案例计算题练习2014年

【案例一】如图所示某工程基础平面图和基础断面图，请计算图示±0.00标高以下工作内容的清单与定额工程量并列入分部分项工程量清单项目表且完善表中相关内容。已知：基槽为人工挖三类土，工作面300MM，坡度系数为0.3，开挖土方堆在基槽两侧，基础完成后将土方回填，余土用人工将其运至20M处人工上车，汽车外运1KM弃渣。解：

【案例二】某单层建筑物，框架结构，如图2所示。外墙墙身采用M5.0混合砂浆砌筑加气混凝土砌块，女儿墙采用M5.0混合砂浆砌筑煤矸石空心砖；混凝土压顶断面240mm×60 mm，墙厚均为240mm；内墙为石膏空心条板墙80 mm。框架柱断面240mm×240 mm到女儿墙顶，框架梁断面240mm×400 mm，砌体墙上门窗洞口均采用现浇混凝土过梁，支座长度250 mm，断面240mm×180 mm。M1：1560 mm×2700 mm ，M2：1000 mm×2700 mm ，C1（6樘）：1800 mm×1800 mm ，C2：1560 mm×1800 mm。根据清单计价规范：空心砖墙、砌块墙的项目编码为010304001；请计算砌体墙体清单工程量。并完成下表所示分部分项工程量清单项目表中内容。工程量清单计算表序号项目编码项目名称及特征单位数量计算式

【案例三】请计算图所示梁KJL2的钢筋工程量。已知：图1所示从左至右分别为1、2、3、4跨，3跨梁底部钢筋与2跨配筋相同，C25混凝土，梁纵向钢筋端部支座锚固长度为支座长度加15d，中支座梁顶部负筋直接跨越支座，中支座梁底部钢筋按照38 d（lae）锚固，Gφ10每跨端部锚固15d,并设拉筋φ6@400。钢筋连接采用绑扎，绑扎长度1.4 lae，钢筋定尺长8M。保护层25 mm, 箍筋加密长度为Max （2*梁高，500）,箍筋弯勾一个按11.9 d计算。【案例四】请计算图所示KZ1柱的钢筋工程量。已知：该建筑为四层，一层和二层层高4.5米，三层和四层层高3.6米，室内地坪设计标高为±0.00米，柱基与柱的分界线为设计标高-0.60米。全部框架梁的梁高均为700mm，基础板厚1.2米，基础插筋弯折长度300mm，柱混凝土强度等级C30，基础保护层40 mm，柱保护层30 mm，梁保护层25 mm，钢筋连接方式为绑扎搭接，绑扎搭接40d。箍筋弯钩11.9d，计算时按箍筋外围周长，箍筋加密区长按照板上梁下取max（柱长边尺寸，≥Hn/6，≥500）。

2013年土建造价员试题

2013年江苏省造价员资格考试土建试卷土建答案及解析一、（本题25分，初级做）某工业厂房建筑，为三类工程，其基础平面图、剖面图如图所示。基础为C20钢筋砼独立柱基础，C10素砼垫层，设计室外地坪为－0.30m。基础底标高为－2.0米，柱截面尺寸为400×400mm。根据地质勘探报告，土壤类别为三类土，无地下水。该工程采用人工挖土，人工回填土夯填至设计室外地坪。人工挖土从垫层下表面起放坡，放坡系数为1:0.33，工作面以垫层边至基坑边为300mm，本工程砼均采用泵送商品砼。请按以上施工方案以及《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2004）计算规则计算土方开挖、土方回填、砼垫层以及砼基础（其余不予考虑）的计价表工程量并填写相应的计价表子目编号、名称及综合单价。

评分标准：人工挖基坑J1、J2中开挖深度、基坑下口宽度、基坑上口宽度计算正确各1分，计算公式使用正确及结果正确各2分，计10分。独立基础工程量计算正确3分垫层工程量计算正确 2分回填土工程量工程计算正确2分（过程正确得1.5分）定额号填写正确每项1分，定额名称及单价各0.5分，计8分（定额名称准确即可）合计25分二、某一层接待室为三类工程，砖混结构，平、剖面图如图所示。设计室外地坪标高为－0.300m，设计室内地面标高为±0.000m。平屋面板面标高为3.500m。墙体中C20砼构造柱工程量为2.39 m3（含马牙槎），墙体中C20砼圈梁工程量为2.31 m3,平屋面屋面板砼标号C20，厚100mm，门窗洞口上方设置砼过梁，工程量为0.81 m3，－0.06m处设水泥砂浆防潮层，防潮层以上墙体为KP1多孔砖240×115×90mm，M5混合砂浆砌筑，防潮层以下为砼标准砖，门窗洞口尺寸见门窗表。 1、请按江苏省04计价表计算KP1多孔砖墙体的工程量及综合单价（管理费、利润费率等按计价表执行不调整，其他未说明的，按计价表执行。） 2、请按江苏省04计价表计算与墙体砌筑、墙面抹灰、天棚面抹灰的脚手架工程量，并列出子目对应的定额编号。（注：计算脚手架时：内墙砌体高度、净高：自室内地面至屋面板底；外墙脚手架按双排外架子考虑。）

造价员2014年继续教育学习测试题

造价员考试基础知识模拟试题

江苏省造价员考试试题

2014年北京市建筑业土建造价员考试真题及答案

2014年造价员考试模拟试题及答案23

造价员考试模拟试题MicrosoftWord文档

造价员考试试题及答案

2010年造价员考试真题和题解

河北省造价员考试土建工程考试真题及答案考试试题库

2014年浙江造价员建筑工程计价_真题

2014年江苏省造价员考试土建试题

造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案

市政工程专业造价员考试模拟试卷1

最新江苏省造价员考试土建案例试题及解析

2021年造价员考试《经典模拟题》

2019年整理市政造价员考试模拟试题资料全

2014年江苏造价员理论试题解析

江苏土建造价员考试真题d答案

土建造价员案例计算题练习2014年

2013年土建造价员试题