熙和甘肃风电施工合同
甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程施工合同
合同编号（甲方）：DTWW-C-2014-0027-02
合同编号（乙方）：山西熙和集团有限公司
工程名称：甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程
发包方：大唐威武新能源发展有限公司
承包方：山西熙和集团有限公司
签订日期：2014年9月
签定地点：北京市海淀区
协议书
发包方：大唐威武新能源发展有限公司
承包方：山西熙和集团有限公司
大唐威武新能源发展有限公司（业主名称，以下简称“业主”）为实施甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程（项目名称），已接受山西熙和集团有限公司（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）合同协议书；
（2）合同条件及附件；
（3）中标通知书；
（4）招标书(包括澄清文件)；
（5）图纸；
（6）技术标准和要求；
a.包括在合同文件中的书面技术规范
b.参考资料中包括的技术规范
（7）投标书(包括澄清文件)；
（8）其他合同文件。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。
2.签约合同价：固定综合单价为11万元/台套，合同总价为人民币（大写）贰仟贰佰万元整（￥ 2200万元）该价格为本合同约定工程范围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。
3.工程规模：300MW。
4. 承包商项目经理：吴止境
5. 工程质量符合工程质量合格，杜绝质量事故，零缺陷，按期移交。
6. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。
8. 本协议书正本贰份，合同双方各执壹份；副本捌份，合同双方各执肆份。
签字页：本页无正文
甲方：（盖章）乙方：（盖章）单位地址：单位地址：
法定代表人：法定代表人：或委托代表：或委托代表：经办人：经办人：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
税号：税号：
电话：电话：
传真：传真：
邮编：邮编：
合同条件
1.定义及解释
1.1定义
合同（如下文定义）中以下的用词及词句，除根据上下文另有要求外，应具有本条所赋予它们的涵义。
1.1.1.“业主”指“甲方”,包括其他受让人。
1.1.
2.“承包商”指乙方，不包括其他任何受让人（除业主同意外）。
1.1.3.“图纸”指由业主或业主委托人提供和认可批准的所有图纸、计算书和类似的其它技术资料，以及由现场实际变更而提供的经业主或监理工程师批准的所有图纸、计算书、图案以及类似的其它技术资料。
1.1.4.“监理工程师”指由业主指定的为执行合同规定的任务的监理工程师，由业主任命并书面通知承包商代行监理工程师职权的当事人。
1.1.5.“监理工程师代表”指根据10.2条规定，由监理工程师任命的个人。
1.1.6.“承包商授权代表”是指由承包商任命，由业主确认，在本合同项下代行承包商全权的个人。
1.1.7.“合同”指合同条件、规范、图纸、工程报价明细、投标书、中标通知书、合同协议及明确地包括在中标通知书或合同协议中的其它文件。
1.1.8.“规范”指包括在合同中的工程规范或由承包商提供的并经监理工程师批准的规范。
1.1.9.“工程量清单”是投标书的组成部分，并已填写报价完整的工程量清单。1.1.10.“投标书”是指承包商向业主提供的，按合同条款规定并为业主所接受的，为工程的施工、竣工及保修而做的报价的建议书。
1.1.11.“中标通知书”指业主正式接受投标的通知。
1.1.1
2.“合同附件”是指附在本合同条件之后，并构成合同的附件。
1.1.13.“开工日期”指承包商接到监理人或业主发出的开工通知的日期。
1.1.14.“竣工日期”指合同中规定，并从开工日期开始计算的工程或任何区段或部分完工并通过竣工检验的时间〔或据合同规定延长的时间〕。
1.1.15.“合同价格”指在合同中写明的，根据合同条件，用以支付承包商为实施并完成工程的保修应付的总金额。
1.1.16.“项目完成”指承包商根据合同规定完成了项目，且业主已颁发了项目保修证书。
1.1.17.“提留金”指业主应从每笔支付给承包商的阶段付款证书内所述的金额中扣留百分之十(10%)。
1.1.18.“工程”指永久性工程及临时性工程或视情况为两者之一。
1.1.19.“永久性工程”指根据合同规定将建造的永久性工程（包括设备）。
1.1.20.“临时性工程”指在施工并完成工程及保修中所需的及有关的各种临时
工程（不包括承包商的设备）。
1.1.21.“承包商设备”指不包括构成或预定构成部分永久性工程的设备、材料或其它物品在内的所有施工并完成工程及保修所需的、任何性质的设备及物品（不包括临时工程）。
1.1.2
2.“分部工程”是指在合同中特别规定的作为工程一部分的分部工程。
1.1.23.“工地”指为工程施工由业主提供的用地及在合同中特别注明的将构成
部分工地的任何其他场所。
1.1.24.“费用”指不论在工地内或工地外已合理发生或将要发生的所有开支，包括：管理费及可合理分摊的费用，但不包括任何利润和补贴。
1.1.25.“日”指日历日
1.1.26.“元”指合同中作为货币单位的人民币元。
1.1.27.“书面函件”指任何手写、打印或印刷函件。
1.1.28.“工程质量监督”是指政府质监机构按规定对工程质量进行的质量监督
活动。
1.1.29.“履约保函”是指承包商为全部履行合同，按合同规定向业主提供的商业银行为承包商出具的经业主同意的保函，金额相当于合同价格的10%。
1.1.30.“逾期付款利息”指按中国人民银行公布的同期活期储蓄存款利率计算的利息。
1.1.31.“单月份”是指开工月算起每递增一月的月份。
1.1.3
2.“书面函件”指任何手写、打印或印刷函件，包括电传、电报及传真通讯。
1.1.33.“单份单项设计变更”：指单张设计变更单中的单条变更。
1.2标题和旁注
各个条款中的标题及旁注不应视为条款的一部分。
1.3注释
凡指当事人或当事人各方包括公司和有法人资格的任何组织的字词。
1.4通知、同意、批准、证明和决定
除非另有规定，凡合同条款中提及的由任何人发出、给予的任何通知、同意、批准、证明或决定应是书面形式的。并应对“通知”、“证明”或“决定”等词作相应的解释。任何这种同意、批准、证明或决定不应被无理收回或延误。
1.5通讯地址
业主的通讯地址：
承包商的通讯地址：
2.工程名称、地点及范围
工程名称：甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程工程地点：中国甘肃
工程范围和接口：详见本合同附件H。
3.转让和分包
3.1.合同的转让
承包商不得将合同或其任何部分，或合同中或合同名下的任何收益或利益转让，否则视同违约。
业主方有权将本合同项下的所有权利和义务转让给其关联公司，该关联公司继承本合同所有权利和义务，承包商必须无条件同意并给予配合。
3.2.分包
本工程原则上不允许分包，若因技术要求需分包时，在业主同意的前提下承包商必须将其分包范围及分包商资质交业主审查批准。
4.合同文件
4.1语言和法律
4.1.1合同文件使用汉语书写和解释、说明。
4.1.2适用于合同文件的法律是中华人民共和国法律、法规，及专用条件约定的部门规章或工程所在地的地方法规。
4.1.3勘测设计和工程施工、竣工、保修中必须使用国家标准、规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业或工程所在地的省级地方标准、规范。
4.1.4业主要求使用国外标准、规范的，承包商应予以采纳，该规范、标准可以是非汉语书写的相关规范。
4.2文件的优先顺序
以合同协议书约定为准。
5.技术文件、规范、图纸保管和提供
5.1技术文件、规范、图纸保管和提供
业主应根据工程进度需要免费向承包商提供五套工程施工图纸、技术文件，承包商需要更多复制件时，则相应费用自理。除了严格用于合同目的，承包商不能在未得到业主批准的情况下让第三者使用或向第三方转让。一旦保修证书发出，承包商应将所有根据合同业主提供的图纸、规范及其它文件退还业主。
5.2一套图纸应保存在工地
上述的图纸、技术文件应由承包商保存完整一套在工地，这些图纸应能随时提供给业主、监理工程师及其书面授权的任何其他人员检查和使用。
5.3施工图纸进度管理
业主在本合同签署之后7日内，应向承包商提供套满足现场施工需要的图纸，如不能及时提供时，在不影响总工期及主要控制点工期的情况下，协商推迟交付图纸的时间，并尽快联系有关设计单位交付图纸，若因特殊情况不能交付时，业主可用书面通知承包商适当调整该受影响部分工程的工期。
5.4竣工图
承包商应在项目竣工后25天内向业主提供符合业主要求的竣工图原始资料两套，并编制两套完整的竣工图，以及相关的工程量文件，然后一起移交。
5.5补充图纸和指令
业主及监理工程师有权随时向承包商发出合理和恰当的进行施工和完成工程及保修所必需的指令。承包商应遵照执行并受其约束。
6.承包商的责任和义务
6.1承包商的一般责任
承包商应根据合同的各项规定，细心和勤勉、优质高效地对工程进行施工，并完
成工程和保修。承包商应根据合同规定，提供为施工和保修所必需的全部的监督、劳务、材料、机具、承包商的设备及所有其它物品。
6.2施工进度和管理（详见本合同附件 B）
6.3承包商的劳务和人员(详见本合同附件 C)
6.4现场操作和施工方法
承包商应对整个现场各种操作和施工方法的适用性、稳定性和安全性全面负责。另外，应服从业主与监理工程师的现场协调。
6.5错误的通知
承包商应将其在审阅合同文件及施工过程中发现的工程设计或技术规范中的任何错误、遗漏、误差和缺陷及时通知业主和监理工程师。
6.6其他
6.6.1施工单位在合同签订时为适当的履行合同向业主提供履约保证，由业主可接受的银行开具，格式和担保金额如合同附录的规定。履约保函的有效期限为全部竣工验收合格，竣工资料及工程移交后失效。
6.6.2合同生效后，积极做好施工前各项准备工作。
6.6.3承包商应遵守合同，按合同中规定的工期、质量和技术要求如期完成所承担的工程任务。
6.6.4组织有关人员学习、熟悉施工图；参加技术交底和施工图纸会审。
6.6.5编报工程施工组织设计的施工方案。
6.6.6严格按施工图和有关规范、标准组织施工，保证工程进度、安全、工艺和质量。
6.6.7承包商负责保护由业主交付给承包商的控制桩。二级控制桩由承包商负责设置并保护，负责保护地下管线及邻近建（构）筑物。负责建构筑物沉降观测点的制作、安装及观测。
6.6.8工程质量接受业主和监理工程师监督和检验。负责将重要施工方案报送业主及监理工程师备查。
6.6.9承包商应认真组织供应工程所用材料，不得影响施工质量和工期。
6.6.10及时提供计划、施工进度完成情况及进度款结算报表。
6.6.11施工现场的水、电及承包商所需的施工道路均由承包商自行维护。施工所需固定水源、电源由承包商提供。
6.6.12承包商在施工期间应做好施工记录、试验记录、事故处理记录；编制竣工图纸、资料，报告待竣工时一并移交业主。
6.6.13严格执行监理工程师有关安全文明施工的各项实施细则和有关规章制度等，各阶段单项工程及整体工程竣工后，均应清理现场，做到工程项目和场地同时验收。6.6.14承包商应制定出各种确保安全、工期、质量和工艺的管理制度和管理办法，并在开工前报业主备案。
6.6.15消防、保卫由承包商自行负责，并严格按照国家法律、法规、标准及规范等有关规定执行，同时应接受地方政府有关部门的监督指导。
6.6.16承包商应建立健全质量保证体系，加强自身检测力量，积极配合业主及监理工程师的质监工作。对因施工责任造成质量问题，承包商必须无偿处理，达到设计或规范要求，不得增加费用，业主有提出惩罚的权利。若发生质量事故，承包商应在二十四小时内通知监理工程师商定处理措施，不得隐瞒不报或私自处理，对不符合设计要求和技术规定的质量问题，承包商应按监理工程师的具体要求，限期无偿返工，并保证总工期不变。承包商应采取有效措施，杜绝施工质量通病。
6.6.17在不违背合同条件原则下，承包商应服从业主和监理工程师的统一指挥和裁决，不得以任何理由推诿，否则造成工程损失，由承包商负相应经济责任。
6.6.18承包商采取有效措施搞好安全文明施工，设立专门的安监机构，加强安全管理，避免一切人身伤亡事故。若发生事故，承包商自理。对影响整个工程安全目标，业主有权提出惩罚的权利。
6.6.19遵守业主有关工程管理的各种规章制度。
6.6.20承包商自行解决与地方关系的协调问题，但必须与监理工程师及业主处理地方关系的原则保持一致，以使整个工地处理地方关系方面的尺度、步调一致，避免各单位处理地方关系不一致引发地方矛盾而影响本身及兄弟单位的正常施工。违反此规定造成自身损失的由自身负责，造成他人损失的，业主将酌情进行处罚。
6.6.21承包商接受业主所委托办理工程相关手续。
6.6.22承包商负责协调办理与其相关的一切施工手续，相关费用按照政府有关规定各自承担。
6.6.23承包商必须到地方管理机构办理施工单位资质备案；按照国家及地方规定缴纳农民工工资保证金、工伤或意外保险等相关费用。
6.6.24风机基础在回填之前，业主随机抽取具有代表数量的基础进行强度和密实度检测。若合格，费用由业主承担；若不合格，承包商需采取可行的补救措施，补救措施需监理工程师与业主批准后执行，检测费用、补救措施费用由承包商承担；如承包商无法采取切实有效的措施，业主有权利将此工作交给第三方完成，费用由承包商承担。
6.6.25由于施工造成临时用地（除风机基础占地、箱变基础占地、升压站站内用地、永久性道路路基占地外的施工用地在本条均指临时用地）上植被及附着物等损坏的，承包商应负责恢复并承担费用。
6.6.26承包商必须自己建立符合国家规范满足工程实际需要的砼搅拌站或购买商品混凝土，并必须采取泵车布料的方式进行基础混凝土的浇筑。
6.6.27施工单位应遵守合同，按合同中规定的工期、质量和技术要求如期完成所承担的工程任务，确保各工程节点的实现，若因施工单位原因未完成工程节点，业主有权依情进行惩罚，并从合同节点付款中扣除。
6.6.28 按照国家及行业现行的标准、规程、规范、技术条例进行复测、设计复核等工作，严格执行施工质量标准。
6.6.29 施工单位在采用新工艺、新方案、新材料、新结构等技术方案和突破现行标准规范的设计时，必须有充分的论证和工程实践，并经业主和监理工程师的批准。
6.6.30 按质量保证的要求，负责工程竣工验收后一年的质量保证，施工单位所采购的设备、材料属施工单位的质保范围。
6.6.31 服从现场作业面的调度，协调与其它专业工程交叉作业的关系，保障其它专业工程作业面不受本工程的影响。
6.6.32 负责业主供应设备、材料的卸车、转运和保管、验收等工作。
6.6.33 负责协调与电力主管部门办理工程验收、启动等方案和手续，并配合建设单位完成质监验收。
6.6.34非业主原因造成的已完工工程或半成品工程等的损坏，施工单位应进行修复并承担费用；造成的降效损失和增加的安全防护等风险施工单位应充分考虑。
6.6.35为保证业主工期要求，乙方必须在施工现场开辟不少于2个主吊装工作面，并投入足够的设备满足吊装施工需要。
7.业主的责任和义务
7.1.办理本工程设计施工范围内的征地、租地等工作，满足工程进度的要求，并负责
所征（或租）地的相关手续及费用，包括手续费、征地费（或租金）等。如业主未能按照完成以上相关手续，造成承包商误工或停工，工期相应顺延。
7.2.业主负责协调、解决承包商与设计单位、设备厂家等之间存在的问题。
7.3.检查督促施工进度，确保各工程节点的实现。
7.4.业主有权对承包商方案优化，降低工程造价。
7.5.检查、督促承包商搞好安全生产、文明施工，使施工现场安全、文明、整齐、有序。
7.6.业主按照施工进度对承包商报送的经监理工程师签证的进度款结算进行审核后，按有关规定及时支付给承包商。
7.7.业主有权利检查、监督现场的施工程序、施工质量、安全措施，对违章作业应提出批评，情节严重者责令停止施工或返工，并按业主有关规定给予处罚。
8.承包商的违约
8.1违约判定
承包商违反合同规定即构成违约。
本合同内容与其他施工单位存在争议时，承包商将无条件服从业主和监理工程师对接口问题的处理。承包商拒不执行业主指令，情节严重，业主可终止合同。由此造成的所有损失，由承包商承担。
8.2承包商违约和补救
包含但不限于下列情况发生，应视为承包商违约：
（1）无正当理由而未能按合同规定开工；
（2）已不再履行合同且无任何合法理由的停工7天；
（3）在承包商无任何合法理由延期的情况下，如业主认为工程或其任何部分施工进度太慢而不能按合同预定的工程完工期限完工时，则业主有权要求承包商加快施工进度（承包商应据此采取业主同意的必要的措施，使工程能在预定的工期内完工但无权要求业主支付任何附加费用）。在业主发出指令后七（7）天内，未遵照执行并按本工程要求采取有力措施合理加快工程进度；
（4）未能按合同规定清除不合格品；
（5）无视监理工程师事先的书面警告，超过七（7）天仍一贯或公然忽视履行合同的责任而不采取措施；
（6）因为承包商自己的原因，其已无法继续履行合同或事实上已无法使按本合同的要求按期完成合同，业主将蒙受损失；
（7）违反合同有关分包的规定，且无视监理工程师和/或业主事先的书面警告，超过7天仍不改正；
（8）逾期完成工程施工（包括逾期完成工程施工中途节点）超过15天的。
（9）承包商的其他违约行为。
在承包商发生以上（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（7）、（8）条违约行为后，承包商承担严重违约责任，此时业主有权单方解除合同，在业主向承包商发出书面解除合同后合同解除，合同被业主单方解除后，业主可以立即进驻现场并要求承包商退出现场。业主可自行完成剩余工程，或雇用其他承包商完成剩余工程。
该等情况下，承包商应向业主返还业主已提前支付给承包商的工程款；同时，承包商除按合同向业主支付违约金之外，还应向业主全面、及时地赔偿因该等违约而给业主带来的一切损失，包括但不限于业主因更换新的承包商而产生的所有额外支出的费用以及业主的预期利润损失等与该等违约有关的一切直接的和/或间接的损失。
8.3在没收日进行的估价
根据本合同第8.2.条“承包商违约和补救”条款的规定进驻和退出后，
监理工程师应尽快证明：
（1）在上述进驻和退出现场时，承包商根据合同实际完成的工作已经合理地得到或应得到的款额。
（2）未用或已部分使用的材料、承包商设备和临时设施的价值(如有时)。
8.4没收后的付款
根据本合同第8.2.条“承包商违约和补救”条款的规定进驻和退出现场后，承包商仅可得到由监理工程师证明的承包商已合格完成的工作量并扣除了业主应得金额之后的金额。如果业主应得金额超过应支付给承包商已完工作金额，此超出部分视为承包商欠业主的债务而应及时偿还。
8.5协议利益转让给业主
根据本合同第8.2.条“承包商违约和补救”条款的规定进驻和退出后，如果监理工程师指示，而且法律许可，承包商应将其为本合同目的而签订的任何协议的利益，如工程施工、提供材料、货物、服务等协议的利益转让给业主。
熙和甘肃风电施工合同范本
甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程施工合同 合同编号（甲方）：DTWW-C-2014-0027-02 合同编号（乙方）：山西熙和集团有限公司 工程名称：甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程 发包方：大唐威武新能源发展有限公司 承包方：山西熙和集团有限公司 签订日期：2014年9月 签定地点：北京市海淀区
协议书 发包方：大唐威武新能源发展有限公司 承包方：山西熙和集团有限公司 大唐威武新能源发展有限公司（业主名称，以下简称“业主”）为实施甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程（项目名称），已接受山西熙和集团有限公司（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同协议书； （2）合同条件及附件； （3）中标通知书； （4）招标书(包括澄清文件)； （5）图纸； （6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 （7）投标书(包括澄清文件)； （8）其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2.签约合同价：固定综合单价为11万元/台套，合同总价为人民币（大写）贰仟贰佰万元整（￥ 2200万元）该价格为本合同约定工程范围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。 3.工程规模：300MW。 4. 承包商项目经理：吴止境 5. 工程质量符合工程质量合格，杜绝质量事故，零缺陷，按期移交。 6. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 7. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 8. 本协议书正本贰份，合同双方各执壹份；副本捌份，合同双方各执肆份。
小区临时围墙施工合同范本
编号：_____________ 小区临时围墙施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方：（以下简称甲方） 承包方： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方协商，甲方将XXX 项目中的XXX小区临时围墙委托给乙方施工，结合本工程具体情况。订立本合同，以兹共同遵守： 一、工程概况 1、工程名称：临时围墙； 2、工程地点：。 二、承包内容及材料 1、工程内容：修理临时围墙（部分围墙外侧须粉刷）； 2、材料选用：灰沙砖； 3、承包形式：包工包料。 三、工期 经双方协商，本工程开竣工日期如下： 1、开工日期：20XX年XX月XX日； 2、竣工日期：20XX年XX月XX日； 3、总日历工期：XX天。 四、质量和安全要求 乙方施工过程中必须服从工程技术人员的统一指挥调度，科学合理有序地组织施工，严格遵守施工操作规格，并制订切实有效的安全施工措施，做到安全生产、文明施工。若因乙方施工造成的质量和安全问题，甲方概不负责。 五、合同价款及付款方式
1、本合同所承包的围墙，单价为每米100元，暂定总长为1000米。具体以实际发生量为准。总工程价款为10万元左右，该价格包括人工费、材料费等所有工程相关费用。 2、付款方式：甲、乙双方协定，甲方负责提供所有灰沙砖，每块以0.15元价格，乙方完工后从工程款中扣除，乙方进场开工三天后，甲方另付起动资金1万元，剩余工程款等乙方完工后验收20天后，一次性付清。 六、其它未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决。 七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 八、本合同自签字之日起生效，工程完地结算完毕后自行废除。本合同受到法律保护。 九、另加从基础到顶1米8高，做到工程50%付8000仟元整，如果在施工带来影响，由甲方付乙方人工费和生活费。 甲方（签字）： 乙方（签字）： 年月日
风电施工合同范本
甲方合同编号：XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX风电场 道路、基础、平台、风机安装工程施工合同 甲方： 乙方： 年月日
合同协议 甲方： 乙方： （业主名称，以下简称“业主”）为实施 （项目名称），已接受（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同协议书； （2）合同条件及附件； （3）中标通知书； （4）招标书(包括澄清文件)； （5）图纸； （6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 （7）投标书(包括澄清文件)； （8）其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2. 签约合同价：人民币（大写）元整（￥）该价格为本合同约定工程范围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。 3. 承包商项目经理 4. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准，满足设计和施工验收规范要求，满足达标投产的考核条件，分部、分项工程合格，单位工程优良。 5. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 6. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 7. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。 8. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本六份，合同双方各执三份。
9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。签字页：本页无正文 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 单位地址：单位地址： 法定代表人：法定代表人： 或委托代表：或委托代表： 经办人：经办人： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 税号：税号： 电话：电话： 传真：传真： 邮编：邮编：
风电施工合同范本
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 风电施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
风电场施工合同 甲方：______________________________ 乙方：______________________________ 年月日
合同协议 甲方： _________________________________ 乙方： _________________________________ 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： (1) 合同协议书； (2) 合同条件及附件； (3) 中标通知书； (4) 招标书(包括澄活文件)； (5) 图纸； (6) 技术标准和要求； a. 包括在合同文件中的书面技术规范 b. 参考资料中包括的技术规范 (7) 投标书(包括澄活文件)； (8) 其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2. 签约合同价：人民币(大写) 元整() 3. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准.满足设计和施工验收规范要求、满足达标投产的考核条件、分部、分项工程合格、单位工程优良。 4. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 5. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 6. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。 7. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本四份，合同双方各执二份。 8. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 签字贞：本贞无正文
工程承包协议书
工程承包协议书 发包方（简称甲方）：甘肃第七建设集团股份有限公司榆定路项目部承包方（简称乙方）：仁寿高发建筑劳务有限公司 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程事项协商一致，达成共识订立本合同。 一、工程概况 （一）工程名称：榆定路二标石头沟二号大桥 （二）工程地点：榆中县石头沟 （三）工程内容：榆定路二标石头沟二号大桥工程，除机械施工项目以外所有项目的人工作业。 二、工程承包方式及范围 （一）工程承包方式：包工不包料。 （二）工程承包范围：双方协议及图纸明确的工程项目。 三、工程价款及支付方式 （一）工程价款：以实际图纸为准。 （二）工程款支付方式：工程开工时甲方支付给乙方合同价款3%的启动资金，以后按乙方实际完成工程量的70%付款，工程完成达到验收标准支付到95%，留5%作质量保修金，从交工日期起，满一年后付清保修金。工程款结算计价表见附表。 四、质量标准 工程质量标准达到现行验收标准。
五、协议合同约定工期 开工日期：2016年8月1日 竣工日期：2017年8月1日 六、其他约定 甲方责任：负责工程的外围协调和技术管理等工作，及时提供给乙方施工所需的机械、材料、设备、工具等。配合乙方搞好施工现场各项工作，提前做好征地工作及清除渠道修建时有影响的障碍物，配合有关部门向乙方交待清楚地下给水管网、电信光缆的具体位置，提供水准点，并进行交验，配合乙方解决施工过程中出现的疑难问题。 乙方责任：搞好自己本职工作及施工安全措施，对有危险的地段必须设置危险提示标志，对本程所有人员办理人身意外伤害保险。承担本工程的质量保修责任，承担除甲方原因造成的和不可抗力因素外造成的各类风险。 七、变更 如果在施工过程中发生变更增减项目，结算时按实际增加或减少。 八、争议 双发约定在履行合同过程中产生争议时： （一）请工程所在地的建设工程主管部门调解。 （二）采取第一种方式解决并约定向工程所在地仲裁委员会提请仲裁或向工程所在地人民法院提起诉讼。 九、其他
测风塔合同
测风塔及测风设备采购、安装 合同 项目名称：贵州省铜仁市松桃县永安乡测风塔及测风设备采购安装项目 委托方：贵州昶盛投资有限公司 （甲方） 服务方：衡水双利风电设备制造有限公司 （乙方） 签订地点：贵阳 依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就贵州省铜仁市松桃县永安乡测风塔及测风设备采购安装项目的技术服务，经协商 一致，签订本合同。
一、项目名称： 二、服务的内容、方式和要求 1、测风塔的制作、建设和安装 乙方负责完成测风塔的制作、建设和安装工作，本次测风工作拟在贵州省铜仁市松桃县永安乡新建1座测风塔，采用美国赛风测风设备，测风塔位置、数量和配置见下表： 测风塔数量和位置 测风塔设备配置 2、测风设备的安装、调试、维护 1）设备的安装调试 由乙方负责测风设备的安装调试，以确保设备正常测风。 2）设备的维护 为了保证数据的完整性和连续性，由乙方负责远程监控设备的安全运行，以确保数据的完整率不低于98%。 除地震等不可抗力因素和人为破坏外，测风塔及测风设备质保期一年。 3、数据采集和数据分析
1）数据采集和存储 为了取得至少一个完整年的测风数据，测风工作要无中断地连续进行一年以上，且数据的完整率不低于98%，有效数据的完整率不低于90％。根据国家有关规定确保原始数据的安全保存。 2）数据的分析 根据《GB/T18079－2002风电场风能资源测量方法》和《GB/T 18710－2002风电场风能资源评估方法》的要求，乙方对数据质量进行控制，对缺测和可疑数据进行处理。在对甲方完成培训前，数据采集的分析由乙方负责协助整理，并在第二月的前五日内向甲方提供整理报告。 三、承包方式 本合同甲方以总价发包方式将工程交乙方承包。 四、结算货币单位 本合同以人民币为结算货币单位。 五、合同总价款 注：工程总承包价中不含二次搬运和山地施工费用，如果实际施工中产生二次搬运和山地施工，则该项费用由甲方另行支付。 六、合同工程工期 本合同全部工期为 15天，于4月15日前完成并开始测风工作。
饮水工程施工合同
饮水工程施工合同 篇一：人畜饮水工程施工合同 施工合同 鉴于业主为修建中营自然村人畜饮水工程，并通过竞争性合同谈判的方式确定了该工程的承包人为陈建斌。现由中营人畜饮水工程理财小组（甲方）和陈建斌（乙方）于XX 年10月5日共同达成并签订合同如下： 一、建设内容：修建取水池一个20立方米，蓄水池1个150立方米；建主管道1850米，分户管道2100米，到户站管129根，装水表129只。 二、价格：全部维修工程共计万元。 三、凡是工程施工过程中涉及的施工损坏均由乙方负责处理赔偿。 四、构造物的设置应符合质量要求。 五、承包人在此立约：保证在各方面按甲方要求实施工程。 六、作为实话本合同工程的报酬，业主在此立约：保证在乙方完成本合同工程后向承包人支付合同价款。 七、承包人应在签订本合同之后的3日内开工。本合同工程工期为90天，乙方在非不可抗力的情况下，每延期一天处以100元的罚款。 八、本合同由甲乙双方或授权的代理人签署后生效，全
部工程完工经验收合格后失效。 九、付款方式：待验收合格以后，一次性支付施工方全部价款。 十、本合同一式四份，甲乙双方各持一份，送乡公路管理所、经管站各一份。 十一、其他未尽事宜由双方协调解决。 业主：承包人：授权代理人：法定代表人：日期：XX年10月5日 篇二：安全饮水工程施工合同 莲峰林场国有林区 饮水安全工程施工承包合同 甲方：渭源县莲峰林场 乙方： 甲方承建渭源县国有林区XX年饮水安全工程，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程项目文件及承包金额 根据《甘肃省发展和改革委员会甘肃省水利厅下达XX 年农村饮水安全项目投资计划书的通知》（甘发改投资〔XX〕802号）和《甘肃省发展和改革委员会甘肃省水利厅关于国 （〔甘发改农经〕有林场XX年饮水安全项目实施方案的批复》
风电场风力发电机组安装工程施工合同范本
风电场风力发电机组安装工程施工合同 -----------------------作者： -----------------------日期：
民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程施工合同 合同编号（甲方）：DTWW-C-2014-0027-02 合同编号（乙方）：熙和集团 工程名称：民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机 组安装工程 发包方：大唐威武新能源发展 承包方：熙和集团 签订日期：2014年9月 签定地点：市海淀区
协议书 发包方：大唐威武新能源发展 承包方：熙和集团 大唐威武新能源发展（业主名称，以下简称“业主”）为实施民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程（项目名称），已接受熙和集团（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同协议书； （2）合同条件及附件； （3）中标通知书； （4）招标书(包括澄清文件)； （5）图纸； （6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规 b.参考资料中包括的技术规 （7）投标书(包括澄清文件)； （8）其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2.签约合同价：固定综合单价为11万元/台套，合同总价为人民币（大写）贰仟贰佰万元整（￥ 2200万元）该价格为本合同约定工程围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。 3.工程规模：300MW。 4. 承包商项目经理：吴止境 5. 工程质量符合工程质量合格，杜绝质量事故，零缺陷，按期移交。 6. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 7. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。
合同范本之内墙砖施工合同
内墙砖施工合同 【篇一：地砖施工合同)】 瓷砖承包协议 甲方： 乙方： 经双方协商就金鸡滩有色社区六区号楼瓷砖工程，达成以下协议。一、承包范围： 楼室内的80*80地砖，卫生间30*30地砖，厨房、卫生间30*60墙砖、扣条，过门石及所有脚线，所有辅助工程（浸砖、掏厨房卫生 间窗口，所有勾缝，养护成品保护现场卫生清理等）。所有施工机 具均有乙方负责除平拉车外，甲方提供乙方食宿，餐费乙方自付。 二、施工及质量要求： 1、严格执行国家现行施工验收规范标准施工。 2、甲方负责上料，对小部分砂、水泥、砖不足（砂2平车以内、水泥2袋以内、砖2件以内），全部由乙方自己负责运送。对于小部 分砂、水泥、砖剩余（2平车以内、水泥2袋以内、砖2件以内），全部由乙方负责运送至楼下。 3、根据排砖图，及现场技术员交底尺寸，合理使用砖块，每块裁头 充分利用，每贴完一套把所有裁头归并，用在下一套上，如造成材 料浪费，甲方有权让乙方自行承担材料费用。 4、在铺贴前，应对砖的规格尺寸、外观质量（有无裂纹、掉角、缺棱、直角度、翘曲度等），色泽等进行预选，如有差异需剔出，分 别堆放，与技术员沟通，如私自铺贴造成损失乙方自行负责（包括 甲方材料）。 5、砖面层的表面应洁净、图案清晰，色泽一致。接缝平整，深浅一致，周边顺直，面层与下一层（粘结）应牢固，无空鼓（凡单块砖 边角局部空鼓。切每自然间不超过总数的3%）必须符合要求，如果 造成返工，所有损失均由乙方承担（包括甲方材料损失）。 6、所有管线位臵需整洁美观，开关插座必须在同一水平线扣条需齐整，卫生间地砖所有管道处裁口需经技术员验收合格。 7、卫生间及阳台必须根据出水口找坡，出水口根据技术员要求留设。 8、面层铺贴在24h后进行勾缝、擦缝的工作，并应采用同一品种、同强度等级、同颜色的水泥，或用专门的嵌缝材料。卫生间排气道
风电道路合同
进场检修道路承包合同书 甲方： 乙方：乙方身份证号： 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5风场检修道路路径（工程）劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径工程第二条工程地点：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场风场检修道路 第三条工程承包范围 盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径的修建和修建所需人员及所需材料的供应和购买，使用装载机推4M宽0.35深的基槽（局 部地基看现场而定），然后铺山皮石采用平地机整平后洒水，再采用20T压路机碾压（密实度必达到0.94以上）再铺大小适中的沙石细骨料，采用平地机整平后洒水进行二次碾压。修建道路时以施工图纸的做法及质量为准，超出预算，甲方不予补给。建管办的临时
要求用工已包括在内，甲方不再给补零工。 第四条工程工期 1.计划开工日期：2015年8月26日，计划完工日期：2015年9月11 日。 2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 3、如乙方原因造成工期（根据甲方进度计划安排）延误，每延误一天，乙方赔偿甲方1000元，延误15天以上，甲方可终止合同，乙方并承担延误工期给甲方造成的损失。 第五条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到本工程施工图纸及国家现行规范、行 业标准的要求（道路弯转半径，不得小于35米）。 第六条甲方责任和义务 1、负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验 的控制、监督、检查和验收。 2?负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3?根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为人员所造成的后果由乙方负责。
围墙施工承包合同
围墙施工承包合同 围墙施工合同 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程地点： 2、工程内容：建围墙约 1100米长，基础深0.6米(实际为准）、宽0.67米，围墙高2.3米，其中：砖柱2.3米、铁艺栏杆1.5米、铁艺栏杆下部砖墙0.8米、每6米一立柱。双面墙及砖柱做沙浆抹面，外墙粘面砖、柱子粘三面面砖、内墙二遍白水泥。 3、乙方在完成围墙施工后，要做好围墙的排水系统，保证围墙的正常使用。 4、承包形式：本工程范围包含围墙施工中的基础开挖、基础施工、材料、人工、包安全文明施工、包质量、包验收、包利税。 二、质量标准
1、乙方按图施工，要求线条顺直，工程质量达到国家质量验收标准。 2、乙方对工程所需主要材料经甲方工程技术人员确认后方可进场施工。 3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。若因乙方施工质量和安全问题造成甲方损失，甲方有权要求乙方赔偿。 1、本工程包工包料元/米（含开税票），具体以甲方验收工程量为准。总工程价款为万元（暂定），该价格包括人工费、材料费、机械费等所有工程相关费用（施工企业管理税除外）。 2、甲、乙双方均已充分考虑到施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险等一切风险因素，承包单价今后不作调整。 3、工程结束以实际工程量计算工程总价，本合同作为工程价款结算的依据，现场实际工程量确认必须由甲方签字认可并盖公章方可生效。 五、付款方式 1、全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十五日内，支付至合同总价的70％； 2、工程竣工验收合格并完成工程结算工作后，支付至结算价款的80%；
矿山施工合同范本(2020版)
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-028646 矿山施工合同范本(2020版) Model mine construction contract
矿山施工合同范本(2020版) 甲方：____________内外矿业有限公司 乙方：____________身份证号码：_______________ 现就甘肃省酒泉市____________县生地湾穿山驯____________矿区花岗岩荒料开采有关事项，经甲乙双方友好协商达成如下石材荒料开采协议，供双方共同遵守执行; 第一条甲方指定位于____________县____________矿区一角平面面积约 __________平方米由乙方承包开采。 第二条承包期限为_____年，即自20_____年_____月_____日起至20_____年_____月_____日止。 第三条开采、取料要求： 1、锯切开采平面面积计算方式为：长度按每条锯路走到的位置计算，宽度按锯路第一条和最后一条之间的总距离量算，并画出平面几何图形来计算面积。 2、乙方锯切必须使用￠3.2米片体锯切，在平台位置锯切深度必须达到1.40米以上。每条锯路宽度必须根据甲方要求下单生产。 3、荒料开采质量：荒料的开采以四面切、两面打为质量要求，按国家建材部颁发的质量标准执行。 第四条甲方的义务： 1、甲方负责提供圆盘锯2部、3#立方空压机2部、装载机1部供乙方生产使用，
乙方负责对其进行保管、养护、维修并承担维修费用，若有损坏乙方需要重新添置。承包期满后，乙方应将甲方所提供的设备如数归还，并保证该设备未损坏。 2、甲方须提供适宜开采的施工平台(即施工平台前期的杂石沙及平台以外的废渣由甲方负责清理，施工平台内产生的废渣杂石由乙方自行清理到甲方指定位置堆放)，修好荒料运输道路。 3、甲方负责供水供电设备安置，将电缆接至开采工作区附近并配备变压器。生活、生产等所用水、电费应由乙方自行负责，变压器正常损坏维修由甲方负责。 4、甲方负责解决乙方一期开采工人的住宿问题及地方事务纠纷。 第五条乙方的义务： 1、乙方负责购置开采所需的除甲方提供以外的设备配套等的采石工具线缆水管，以及相应的人员配备，并负责将荒料运送到指定堆场，由矿山到堆场之间的运输风险及费用由乙方承担。施工人员的现场管理及生产开采进度安排由乙方负责，但必须在甲方现场管理人员指导下开展作业。 2、安全生产：矿山生产开采中的安全管理由乙方自行负责管理，乙方应严格建立安全管理制度，并按照安全生产规程操作，确保矿山开采安全。 3、合同期内，乙方第一年必须完成__________立方以上的荒料开采任务。 第六条费用的计算标准、付款方式、时间等。 1、开采荒料的承包价格按锯切开采平面面积计算，每平方米单价为人民币壹佰贰拾元(不含税)。销售荒料时，若需要由乙方负责装车(司机和柴油乙方负责)，则装车费按每立方10元计算。 2、按锯切开采面积计价后，乙方必须在甲方指导下进行荒料的开采、整形。 3、结算方式为按开采平台每层结算一次，每层锯切完成并清理完成层上碎石后，
围墙施工合同协议书范本 标准版
甲方： 乙方： 经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行施工围墙施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同： 一、工程范围及内容： 1、乙方承建甲方位于地块的施工围墙工程。 2、该围墙的具体做法见乙方提供的施工图。 3、由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用，以保证围墙的安全建设和使用。 4、该围墙的验收标准以做为基准点，墙体为240mm墙。墙身高度为600mm，墙柱高度为2150mm，每6000mm为一跨墙，围墙及柱全采用粘贴面层。 二、工程质量： 1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。 2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。 3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。 三、工期： 严格按照现场管理人员的安排，随工期需要搞好料具计划，备足料具，组织好技术力量确保业主、监理以及总承包合同条款内容所要求的工期按时、质保、安全完工，该工程从年月日开始进场，年月日前完工。 四、工程价款及支付：
1、本合同所承包的围墙，单价为每米元，暂定总长为米。具体以实际发生量为准。总工程价款为万元左右，该价格包括人工费、材料费等所有工程相关费用。 2、施工完毕经甲方验收合格后三日内付清全款（按照实际施工量结算）。 四、成品及半成品保护： 1、乙方对完成的分项工程负有监护人的责任； 2、乙方对损坏的成品及半成品负有维护、恢复的责任，其经济损失概由自己承担。乙方在施工中若损坏其它分项工程产品应照价赔偿。 3、若因甲方或其他（非乙方）原因给乙方已完工程成品及半成品造成损坏，应由甲方自行负责处理；若甲方需要乙方处理，则甲方应根据所损坏程度给乙方签字认可所需费用（材料、工时费和其他应采取相应的措施费），乙方方可进行维修处理。 五、甲方责任、权利、义务 1、甲方按照合同的约定提供施工条件并及时支付工程款项； 2、甲方负责监督乙方的工程质量、进度、安全、工期等，并提出整改的权利； 3、做好各工序的统筹安排； 4、甲方为乙方解决图纸错误与变更等技术问题，并办好签证。 5、甲方为乙方提供施工需要的脚手架和安全防护等设施，并对其安全性负责。 六、乙方责任、权利、义务 1、为加强现场管理，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。 2、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象。 3、在甲方未按本合同约定时间付款时，乙方有权拒绝施工。
矿山施工合同范本正式版
矿山施工合同范本正式版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-030142
矿山施工合同范本正式版 甲方：____________内外矿业有限公司 乙方：____________身份证号码：_______________ 现就甘肃省酒泉市____________县生地湾穿山驯____________矿区花岗岩荒料开采有关事项，经甲乙双方友好协商达成如下石材荒料开采协议，供双方共同遵守执行; 第一条甲方指定位于____________县____________矿区一角平面面积约__________平方米由乙方承包开采。 第二条承包期限为________年，即自20________年____月____日起至20________年____月____日止。 第三条开采、取料要求： 1、锯切开采平面面积计算方式为：长度按每条锯路走到的位置计算，宽度按锯路第一条和最后一条之间的总距离量算，并画出平
面几何图形来计算面积。 2、乙方锯切必须使用￠3.2米片体锯切，在平台位置锯切深度必须达到1.40米以上。每条锯路宽度必须根据甲方要求下单生产。 3、荒料开采质量：荒料的开采以四面切、两面打为质量要求，按国家建材部颁发的质量标准执行。 第四条甲方的义务： 1、甲方负责提供圆盘锯2部、3#立方空压机2部、装载机1部供乙方生产使用，乙方负责对其进行保管、养护、维修并承担维修费用，若有损坏乙方需要重新添置。承包期满后，乙方应将甲方所提供的设备如数归还，并保证该设备未损坏。 2、甲方须提供适宜开采的施工平台(即施工平台前期的杂石沙及平台以外的废渣由甲方负责清理，施工平台内产生的废渣杂石由乙方自行清理到甲方指定位置堆放)，修好荒料运输道路。 3、甲方负责供水供电设备安置，将电缆接至开采工作区附近并配备变压器。生活、生产等所用水、电费应由乙方自行负责，变压器正常损坏维修由甲方负责。
风电项目合同协议书书
风电项目合同协议书书文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
风电项目合同书 甲方：南乐县寺庄乡人民政府、南乐县外商投资管理局 乙方：北京天润新能投资有限公司 为促进南乐县经济发展，根据国家有关法律法规和南乐县招商引资的有关政策规定，经过甲、乙双方友好协商，在平等互利、诚实守信、共谋发展的基础上，签订如下合作条款： 一、项目概况 项目名称为风能发电项目，总投资15亿元，总占地面积105亩。项目分期建设3个5万千瓦风力发电场，每个5万千瓦风力发电场所需土地占地面积约为35亩，其中约15亩建设升压站综合楼，20亩放置风力发电机组，每一台风电机组基础部分占地20米×20米，400平米，呈散状或线形分开，风机间距在300-500米左右，项目选址在南乐县寺庄乡境内。 现经甲乙双方充分友好平等协商，双方就上述风电合作开发有关事宜达成如下，由双方共同遵守履行： 二、合作及开发内容
1、甲方授权乙方对甲方辖区全境具有风电场开发潜力的区域进行立塔测风以精确评估，并将在测风一年后为甲方出具测风数据和辖区风电开发规划，以作为甲方制定辖区风电产业投资开发规划的参考。 三、合作双方的责任与权利 1、甲方的责任与权利： （1）甲方依据现行产业政策及招商引资优惠政策，为乙方提供开展工作的相关便利；协调合作中所涉及气象、电网、国土、林业等部门，为乙方开展工作提供相关必要的资料、信息支持。 （2）甲方向乙方提供其掌握的现有在开发或开展前期测风工作的风电场项目的相关资料，以便乙方开展甲方辖区风资源整体规划评估工作参考，节约评估时间。 （3）甲方对于乙方提出具备风电场开发价值的区域授予乙方开发权，并积极配合乙方办理项目报批手续，协助各级有关部门的协调工作，并协助乙方获得国家和地方对风电的各类鼓励和税收减免的优惠政策；甲方对其他风电投资商享有的优惠政策同样适用乙方。 2、乙方的责任与权利
风力发电基础工程承包合同书
风力发电基础工程承包合同书 甲方：奥春鹏风力发电巴彦分公司 乙方：松原市市政建设有限责任公司 经甲乙双方协商，甲方经过仔细研究考证，同意将位于巴彦县巴彦港镇微风发电工程的基础项目承包给乙方施工。双方同意根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动法》及其它有关法律、行政法规，本着遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方同意由乙方承担本项目基础工程施工签订合同，共同遵守执行。 —、工程概况： 1、工程地点：巴彦县巴彦港镇 2、项目名称：巴彦县巴彦港镇风力发电基础工程 3、工程规模：50台机组 4、土建工程：约人民币10亿元 5、承包方式：包工包料 6、承包方式：本合同实行包工、包料的基础工程施工总承包方式；按设计图纸要求所列基础的全部工程（支护、土石方开 挖、支模、钢盘架子、现浇混凝土、预埋件等）。基础规格为35米X 35米X 20米，自合同生效期两个月内开工。
二、开工日期：2014年09月30日 三、质量要求：合格 四、结算方式： 1、本工程按黑龙江省最新定额的中线取费标准结算。 2、执行市、区当月的市场报单、人工费、机械费找差。 3、该基础项目利润按定额中限进行结算。 4、甲方按结算总造价下浮5个点。 五、付款方式： 甲方发出进程通知后3日内甲方按工程总造价的5%进场费拨付给乙方，乙方接到进场费后，即调遣施工人员及调运施工设备进场，并申报当月施工计划。待乙方人员设备进场符合开工条件，甲方按当月工程量的80%再预付给乙方工程预付款，乙方接到预付款随即开工，以后甲方按乙方每月25日上报的下月进度 计划表在月初拨付80%的预付款，如不及时拨付，乙方有权停工，损失由甲方承担。工程竣工验收合格后，甲方在30日内按规定 再支付乙方10%的工程款，合计结算95%，余额5%作为工程保修金一年返还（自结算之日起365日）如果甲方不按规定及时结付工程款和保修金，甲方按未结算款额每日承担银行规定滞纳金及追款人员的一切费用。 六、合同履约金： 合同签订后，乙方按该基础工程总造价的1%交纳保证金（1000万元），保证金甲方同意由银行直接负责监管由乙方和银
工地临时围墙工程施工合同模板
编号：_____________ 工地临时围墙工程施工合 同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
乙方： 签订地点： 签订时间： 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》，经甲乙双方协商一致，签订本合同，并信守下列条款，共同严格执行。 第一条工程名称： 第二条工程地点： 第三条工程范围：临时围墙655米（其中砖砌体围墙410米，彩钢板围墙245米），具体内容详见施工图（附后） 第四条工程造价：围墙每米单价，砌体围墙 310 元/米，彩钢板围墙 100 元/米。总造价（暂估）：壹拾伍万元整（150000）（以甲乙双方审定的结算为准）。 第五条承包方式： 一、包工包料。工程所需材料、半成品由乙方自采自购，材差按现行省、市文件执行。 第六条工期：自合同签定日起 30 天内竣工。 第七条工程质量：按施工验收规范、建筑工程质量检评标准施工及验收，本工程质量等级为合格。 第八条结算方式：单价按合同固定，工程量按实结算。 第九条工程类别及企业等级：按有关规定执行。 第十条双方事宜及违约职责：
1、派定工地代表，负责与乙方工地代表进行工作联系。并对设计、施工技术、经济等事宜办理相应手续。 2、由于甲方要求停、缓建和人力不可抗拒的自然灾害而造成的损失，按国家、省、市有关规定办理。 二、乙方： 1、按承包工程设计图纸或甲方具体技术、使用要求组织施工。 2、乙方确保工程质量和工期，不偷工减料，如发现偷工减料行为，经甲方工地代表签字后有权不付款或付部分款。 3、施工中注意安全，遵守甲方厂内的各项规章制度，施工中发生一切安全事故所引起的经济损失均由乙方自负。 4、如果没按期完工，每延误一天按总价千分之一的价款处罚，按延误天数累计处罚。 第十一条竣工验收与结算： 一、工程竣工后甲方按国家有关施工规范、质量检评标准、设计图纸和甲方具体技术、使用要求及实完工程量进行验收。 二、验收合格后十日内办理竣工验收及结算手续。 第十二条付款方式： 一、预付备料款：按合同总价（或预算）的 30% 拨付。 二、工程进度款：按完成工作量的 70% 拨付。 三、竣工结算款：预付备料款和工程进度款累加不超过 90% 。 四、保证金：保修期满无质量问题后付清尾款。
护坡工程施工合同范本
护坡工程施工承包合同 甲方：甘肃省高速公路建设集团有限公司合同号：武威NMDQYT-（17）-第006号 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规之规定，经甲、乙双方自愿友好协商一致，就乙方承包甲方武威市高速公路项目护坡工程所涉及相关事宜，共同达成如下合同条款，双方严格遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称：武威市高速公路项目护坡工程（以下简称本工程）。 2、工程地点：武威市瓜州区E段 3、工程内容：甲方指定范围内土坡护坡加固工程，内容包括：工作面平整、脚手架搭设和拆除、锚杆布设、钢筋和钢丝网布设、排水沟布设、喷浆等全部护坡施工内容。 4、承包方式：乙方全承包，乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等 二、建设工期 总工期 30个月（从开工之日起至工程完工之日止），开工日期以甲方通知为准。 本合同工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时，工期经甲方签证后可顺延。 三、承包单价 1、本工程价款实行综合单价包干：115元/㎡。 2、上述综合包干单价包括但不限于：乙方为实施本工程所需的全部人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输，设备进出
场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场管理和维护所需全部费用，以及利润和税金等。 3、前述包干单价确定后，在包干价范围内，本合同不再执行与工程计价有关的定额及文件，也不再因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整，乙方更不得以亏损等为由要求甲方增加合同价款，相关可预见及不可预见的一切合同风险已经合同各方预见。 四、工程量计量 所有结算工程量以甲方现场收方数量为准。 五、工程款支付 1、乙方按甲方要求完成本合同指定的工作量，并经甲方确认后十个工作日内一次行付清（乙方收款前提供发票，并应向甲方出具民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺）。 2、如乙方违约，甲方有权暂停工程款的支付直至乙方违约行为消除或取得甲方书面谅解之日止。如乙方的违约行为属于根本性违约的，甲方有权视情节减少或全部拒付工程款。 六、双方职责 （一）甲方职责 1、负责在乙方进场前2天提供施工场地，并配合乙方施工前的测量工作。 2、协助乙方办理相关手续，协助乙方解决施工现场周边关系。 3、提供乙方施工所需材料，如水、水泥、河砂、铁丝、钢丝网等。甲方提供给乙方的材料需经乙方签收，如有浪费和损坏，乙方需照价赔偿。 4、做好施工质量、工期的监督工作和工程质量的验收工作。 5、配合乙方进行设备场内转运。
大唐风电有限公司集控中心建设工程项目技术协议
大唐**风电有限公司 集控中心工程建设 技术协议 甲方：大唐**风电有限公司 乙方： 签订日期：二○一六年十月
目录 1.总则 (5) 2.工程概况 (6) 3.设计和运行条件 (9) 4.技术要求 (10) 4.1. 总则 (10) 4.2. 基本要求 (10) 4.2.1. .................................................................................................... 技术文档要求11 4.2.2. ............................................................................................ 系统接口实现要求11 4.2.3. ................................................................................................ 数据库系统要求12 4.2.4. ................................................................................................ 系统的性能要求12 4.2. 5. ............................................................................................ 系统的安全性要求14 4.3. 实现技术原则 (14) 4.3.1. ............................................................................................ 软件实现技术原则14 4.3.2. .................................................................................... 人机界面实现技术原则14 4.3.3. ........................................................................................ 系统安全性技术原则15 4.4. 范围 (15) 4.4.1. ........................................ 乙方的供货范围（提供具体品牌、型号、参数）15 4.4.2. .................................................................................................... 乙方工作范围26 4.4.3. .................................................................................................... 甲方工作范围26 5.集控中心功能要求 (26) 5.1. 监控中心 (27) 5.1.1. ................................................................................................ 数据采集与传输27 5.1.2. ................................................................................................ 数据处理及存储30 5.1.3. ............................................................................................................ 实时监视35 5.1.4. ............................................................................................................ 远程控制41 5.1.5. ............................................................................................................ 报警系统42