《工程合同管理》复习题含答案

《工程合同管理》复习题含答案

一、单项选择题(只有一个正确答案)

【1】定金是当事人双方为了保证债务的履行，按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币，定金的数额由当事人约定，但是不得超过主合同标的额的（）。A: 30% B: 25% C: 20% D: 10% 答案: C 【2】债务链中，某乙是某甲的债务人，某甲是某丙的债务人。由于某甲怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对某丙的债务，则（）。A: 某乙可以行使代位权，直接向某丙偿还债务B: 某丙必须以某甲名义行使某甲的债权C: 某丙可以行使代位权，代**某甲向某乙主张债权D: 某丙可以行使不安抗辩权答案: C

【3】根据FIDIC条件对索赔程序的规定，如果在整个工程全部竣工时，承包人仍有尚未提出的或尚未付款的索赔，则应在（）中列明。A: 最终详细索赔报告B: 竣工报表C: 最终报表D: 详细索赔报告答案: B

【4】某承包商甲与某建材供应商**订了水泥购销合同，约定建材供应商向承包商乙、丙分别交付水泥，但是，建材供应商却只向承包商乙履行，而没有向承包商丙履行，致使承包商丙**为短缺水泥而影响施工造成经济损失。请问，建材供应商应当向（）承担违约责任。A: 承包商乙、丙B: 承包商乙C: 承包商甲D: 承包商丙

答案: C

【5】FIDIC合同条件内规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时，（）。A: 应经业主批准后才能运出工地B: 经监理工程师批准后才能运出工地C: 可自行运出工地D: 不能运出工地

答案: B

【6】某合同双方约定违约金为2万元，但该合同被法院裁定为可撤销合同，合同履行过程中双方都受到了5万元的经济损失，法院判定双方都有错，但甲方是主要过错方，应承担80%的过错责任，则损失承担为（）。A: 甲方赔偿乙方1万元损失B: 甲方赔偿乙方4.2万元损失C: 甲方赔偿乙方3万元损失D: 甲方赔偿乙方4万元损失

答案: C

【7】在招标文件规定的投标截止日期前，投标单位递交了投标文件和投标保证金，说明该（）。A: 承诺是法律行为B: 承诺不能撤回C: 要约是法律行为D: 要约可以撤回

答案: C

【8】电脑经销商与15岁的中学生小王订立的笔记本电脑买卖合同是效力待定的合同。电脑经销商可以催告小王的父亲在（）内予以追认。A: 10日B: 15日C: 一个月D: 三个月

答案: C

【9】对于《协议书》工期的填写不正确的是（）。

A: 合同工期：三个月B: 开工日期：**订合同后第45日C: 竣工日期：**订合同后第365日D: 开工日期：2003年4月24日

答案: A

【10】按照FIDIC合同在工程现场挖掘出来的文物属于（）。A: 承包人B: 雇主C: 国家D: 挖掘人答案: B

【11】根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下面说法正确的是（）。A: 是否对设计项目进行招标由招标人根据工程实际需要自行决定B: 监理合同估算价在50万元人民币以上的就必须招标C: 如果单项合同估算价低于标准，可以对这个单项合同项目不进行招标D: 所有设备、材料等货物的采购，只要合同估算价在100万元人民币以上的就必须招标

答案: B

【12】施工合同文本中，不属于不可抗力被迫终止合同的事件的有（）。A: 动乱B: 建设项目依据国家计划被取消C: 战争D: 协议条款内约定等级以上的地震

答案: B

【13】根据《合同法》的有关规定，下列关于承诺的说法中，错误的是（）。A: 承诺可以撤销B: 承诺须由受要约人向要约人作出C: 承诺人必须在承诺期限内作出承诺D: 承诺的内容应当与要约的内容完全一致答案: A

【14】下列说法正确的有（）。A: 已注册的监理工程师才有资格以个人名义承接工程建设监理义务B: 国家行政机关现职工作人员不得申请监理工程师注册C: 《监理工程师岗位证书》终身有效D: 《监理工程师--书》终身有效答案: B

【15】招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件的收受人。A: 15 B: 20 C: 30 D: 10 答案: A 【16】下列选项中构成承诺的是（）。

A: 甲向乙发出要约，要求10天内给予答复，过期则视为承诺，但是乙却没有如期作出答复

B: 甲向乙发出要约，丙得知后向甲表示完全同意要约的内容

C: 甲按照某公司的广告致电该公司要求购买其产品，该公司将甲指定的产品送货馒头，同时收取货款

D: 甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约的内容

答案: C

【17】承包商某甲向材料供应商某乙表示预购买钢材一批，要求某乙在一周内予以答复。乙在半个月后，向某甲表示愿意接受交易。对于乙的该意思表示，（）。

A: 某甲不得接受B: 某甲可以承认其效力，但必须及时通知某乙C: 某甲必须接受D: 如果某甲未对此作出回应，则表示某甲接受交易答案: B

【18】甲公司欠银行的贷款。由于业务发展的原**，现该公司分成了乙公司和丙公司，对于公司分立后这笔银行债务的清偿责任问题出现了以下责任，其中正确的是（）。

A: 应当由甲公司承担清偿责任B: 应当由乙公司承担清偿责任C: 应当由丙公司承担清偿责任D: 应当由乙公司和丙公司承担连带的清偿责任答案: D

【19】某集团公司的总公司由于工作失误，将应由甲子公司完成的任务误发给乙子公司，乙公司据此与施工单位丙**订了合同。该合同在执行过程中，总公司发现有错误，决定纠正错误，命令乙子公司停止执行合同，乙与丙**此遭受了损失。关于此例，下列表述中正确的是（）。

A: 原合同无效，乙与丙应各自承担损失B: 乙应赔偿丙的损失，再请求总公司负责处理C: 甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责D: 总公司应直接赔偿丙的损失答案: B

【20】下列选项中，（）不属于不可抗力的范畴。

A: 政府法律修改B: 火山爆发C: 罢工D: 盗窃答案: D

二、多项选择题

【21】张三欠李四人民币1000元，双方约定张三在一个月后将欠款交给王五。若到期后，张三未能履约，关于相应的债权债务关系，下列说法错误的是（）。

A: 张三向李四承担违约责任B: 张三向王五承担违约责任C: 张三和李四共同向王五承担违约责任D: 李四向王五承担违约责任答案: B C D

【22】综合索赔的主要做法有（）。

A: 带有综合性质的索赔可以单独列出条目B: 索赔报告应编号C: 每一项索赔应附单独的说明资料D: 应有一份给现场工程师的致函答案: A B C D

【23】发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由( )。

A: 检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款，并相应顺延工期

B: 发包人负责检查试验C: 费用由发包人负责D: 承包人负责检查试验答案: A C D

【24】下列情况下，（）违反了《担保法》关于保证人资格的规定。

A: 某中学为校长的私人借款作保证人B: 某省地税局，为局长赵某贷款买房作保证人C: 某中学校长为该校的借款作保证人D: 某医院为院长的私人借款作保证人

答案: A B D

【25】下列合同中，（）属于可变更或可撤销的合同。

A: 小章与小刘的买卖合同，小章以为是赠与合同

B: 承包商某甲购买走私钢材的合同C: 15岁的小明购买笔记本电脑的合同D: 订立合同时显失公平的合同答案: A D

【26】下面属于自行招标应具备的条件有（）。

A: 具有项目法人资格B: 熟悉和掌握招标投标法及有关规定C: 有从事同类工程建设项目招标的经验D: 有专门的招标机构或5名以上专职招标业务员答案: A B C

【27】下面关于仲裁的说法正确的有（）。

A: 仲裁可以减轻人民法院审理案件的负担B: 仲裁分国内仲裁和涉外仲裁C: 仲裁是一种法律制度D: 仲裁与诉讼只可选其一答案: A B C D

【28】下列选项中，（）属于我国《担保法》规定的担保形式。

A: 订金B: 保证C: 抵押D: 质押答案: B C D

【29】对于下列对于责任的认定正确的有（）

A: 工程师有权免除承包人的责任B: 经过工程师的检查合格的工程，承包人无责C: 雇主有权免除承包人的责任D: 工程师对各种事项的同意，不减免承包人的责任答案: C D

【30】正大建筑公司与东方建材公司**订建筑材料买卖合同，双方当事人可以约定选择（）作为合同纠纷的管辖法院。A: 建筑材料买卖合同**订地人民法院B: 东方建材公司住所地人民法院C: 正大建筑公司住所地人民法院D: 建筑材料买卖合同履行地人民法院答案: A B C D

【31】某房地产开发商拖欠某建筑公司15万元工程款，却不积极索要某设计院拖欠自己的20万元购房款，于是该建筑公司便对该设计院行使代位权，拿到了15万元工程款。就此情形，下列选项中正确的是（）。A: 建筑公司可以自己的名义行使代位权B: 建筑公司必须向法院请求行使代位权C: 建筑公司不能以自己的名义行使代位权D: 建筑公司只能以自己的名义行使代位权答案: B D

【32】合同的内容由当事人约定，一般应包括的条款有（）。A: 履行期限B: 违约责任C: 价款或者报酬D: 标的答案: A B C D

【33】仲裁和诉讼都是解决纠纷的方式，与诉讼相比，仲裁具有（）的特点。

A: 仲裁必须有合同纠纷当事人的仲裁协议；而诉讼则没有关于诉讼的协议

B: 在仲裁协议中，当事人可不选择仲裁委员会；在合同中，关于解决争议方式中可以选择诉讼方式及诉讼

管辖法院C: 对于仲裁，当事人必须选择仲裁委员会；而诉讼则实行法定管辖，当事人不能随意选择管辖法院D: 当事人对仲裁庭的组成有权选定；诉讼中审判庭人员是由法院指定的答案: A C D

【34】下列情况下，承包人有权延长工期的有（）。A: 由于雇主责任造成的干** B: 非承包人责任的其他特殊情况C: 恶劣的气候条件D: 额外或附加工程答案: A B C D

【35】施工合同履行过程中，发生( )等情况，应给承包人顺延合同工期。A: 设计变更B: 承包人采购的材料供货商未能按时交货C: 发包人延误移交施工现场D: 开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线答案: A C D

【36】下列事项中，（）属于邀约邀请的范畴。A: 招标公告B: 拍卖公告C: 招股说明书D: 寄送价目表答案: A B C D

三、判断题

【37】保证，是指保证人和债权人约定，当债务人按期不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的法律行为。

A:正确: B:错误

答案: 正确

【38】合同无效、被撤销或者终止时，合同中独立存在的有关解决争议方法的条款也无效。

A:正确: B:错误

答案: 错误

【39】甲乙两人**订一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。当合同的履行期限届至，甲**担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。此时，乙行使的权利是不安抗辩权。

A:正确: B:错误

答案: 错误

【40】合同解除包括约定解除和法定解除。

答案: 正确

【41】当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。答案: 正确

【42】合同中免责条款，是指当事人在合同中约定免除或者限制其未来责任的合同条款。答案: 正确【43】甲公司运送一批建筑材料给乙公司，甲公司法人代表委托某汽车运输公司运输。汽车运输公司安排本公司司机刘某运送。在运送过程中，**刘某的过失发生交通事故，导致建筑材料受损。乙公司**未及时收到建筑材料而受到损失，则乙公司只能向甲公司要求赔偿损失。答案: 正确

【44】招标是要约，而发出中标通知书则是承诺。答案: 错误

【45】法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。答案: 正确

【46】行为人在代理权终止后仍以被代理人的名义订立的合同，属于无效合同。答案: 错误

【47】甲公司欠银行的贷款，由于业务发展的原**，现将该公司分成了乙公司和丙公司，则甲公司所欠银行债务应该由乙公司和丙公司承担连带的清偿责任。答案: 正确

【48】无效的合同或者被撤销的合同自始至终没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。答案: 正确

四、简答题

【49】合同生效的要件有哪些？

答案: 合同的生效要件是判断合同是否能够具备法律效力的标准，是合同生效的法定必备条件。合同生效应具备以下要件：

（1）合同当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力；

（2）合同当事人意思表示真实；

（3）合同不违反法律或者社会公共利益；

（4）具备法律、行政法规规定的合同生效必须具备的形式要件。

【50】**订建筑工程一切险合同应提交的材料有哪些？

答案: 投保单；工程承包合同；承包金额明细表；工程设计文件；工程进度表；工程地质报告；施工平面图

【51】根据《合同法》规定，承诺生效应符合的条件是哪些？

答案: 承诺必须由受要约人向要约人作出；

承诺的内容应当与要约的内容相一致；

受要约人应当在承诺期限内作出承诺；

【52】《建设工程质量管理条例》对工程监理单位的质量责任和义务的规定有哪些？

答案: (1) 工程监理单位不得转让工程监理业务

(2) 工程监理单位应当依据法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工实施监理，并对施工质量承担监理责任

(3) 工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场

(4) 监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等方式，对建设工程实施监理【53】建设工程施工合同变更合同价款的确定方法有哪几种？

答案: (1) 合同已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算、变更合同价款；

(2) 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款；

(3) 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。【54】合同当事人履行合同时，应遵循哪些原则？

答案: 1）全面、适当履行的原则

即合同当事人按照合同约定全面履行自己的义务，包括履行义务的主体、标的、数量、质量、价款或者报酬以及履行的方式、地点、期限等，都应当按照合同的约定全面履行。

2）遵循诚实信用的原则

它贯穿于合同的订立、履行、变更、终止等全过程。**此，当事人在订立合同时，要讲诚实，要守信用，要善意，当事人双方要互相协作，合同才能圆满地履行。

3）公平合理，促进合同履行的原则

合同当事人双方自订立合同时起，直到合同的履行、变更、转让以及发生争议时对纠纷的解决，都应当依据公平合理的原则，按照《合同法》的规定，根据合同的性质、目的和交易习惯善意地履行通知、协助和保密等附随义务。

4）当事人一方不得擅自变更合同的原则

合同依法成立，即具有法律约束力，**此，合同当事人任何一方均不得擅自变更合同。

五、案例分析题

【55】甲厂向乙施工单位去函表示："本厂生产的W型电缆线一批，每米单价20元。如果贵单位需要，请与我厂联系。"乙单位回函："我部门愿向贵厂订购W型电缆线10 000米，每米单价15元。"2个月后，乙单位收到甲厂发来的10 000米电缆线，但每米价格仍为20元，于是拒收。为此甲厂以乙单位违约为由起诉于法院。

根据上述案例，回答下列问题：

（1）乙单位是否违约？

（2）为什么？

答案: （1）乙单位不违约。

（2）**为合同还未成立。乙单位对甲厂的回函是一个附条件的新要约，**其对甲厂的要约作出了实质性变更，这一行为并不是承诺，而是一个新要约。《合同法》第30条规定"承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。......"乙单位的回函对甲厂电缆线的报价提出异议，属于实质性变更，故为新要约。**此，该合同没有成立，乙单位并不承担任何违约责任。

【56】甲乙两公司**订钢材购买合同，合同约定：乙公司向甲公司提供钢材，总价款500万元。甲公司预支价款200万元。在甲公司即将支付预付款前，得知乙公司**经营不善，无法交付钢材，并有确切证据证明。于是，甲公司拒绝支付预付款，除非乙公司能提供一定的担保，乙公司拒绝提供担保。为此，双方发生纠纷并诉至法院。

根据上述案例，回答下列问题：

（1）甲公司拒绝支付预付款是否合法？

（2）甲公司的行为若合法，法律依据是什么？

（3）甲公司行使的是什么权利？若行使该权利必须具备什么条件？

答案: （1）甲公司拒绝支付预付款是合法的。

（2）《合同法》第68条规定："应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：（一）经营状况严重恶化；（二）转移财产、抽逃资金，以逃避债务；（三）丧失商业信誉；（四）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。......"本案中甲公司作为先为给付的一方当事人，在对方于缔约后财产状况明显恶化，且未提供适当担保，可能危及其债权实现时，可以中止履行合同，保护权益不受损害。**此在发生纠纷时，法院应支持甲公司的主张。

（3）甲公司行使的是不安抗辩权。

不安抗辩权的适用条件是：

①须是同一双务合同所产生的两项债务，并且相互为对价给付。

②互为对价给付的双务合同规定有先后履行顺序，且应先履行债务的一方的履行期届至。

③应后履行债务的一方当事人，在合同依法成立之后，出现丧失或有可能丧失对待履行债务的能力。

④应后履行债务的当事人未能为对待给付或为债务的履行提供适当的担保。

建设工程合同管理考试试题及答案

2005 年建设工程合同管理考试试题及答案 一、单项选择题（共50题，每题 1 分。每题的备选项中。只有 1 个最符合题意） 1. 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按 期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。 A. 施工单位 B. 监理单位 C. 材料供应商 D. 项目经理 2. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3. 抵押与质押的区别主要在于（）。 A. 担保财产是否为第三人的财产 B. 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有D?债权人是否有优先受偿权 4. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。 A. 未中标的投标人不退还 B. 中标的投标人在中标的同时退还 C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D. 投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。

A.人民法院的判决B?仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6. 某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包 人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。 A. 施工合同成立，但不生效 B. 施工合同成立，且已生效 C. 施工合同不成立，不生效 D. 施工合同不成立，但有效 7. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。 A. 仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B. 仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C. 仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D. 仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方 式 8. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空 白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（）。 A. 有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B. 有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D. 无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担 9. 按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。 A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格

建筑施工复习题及参考答案

《建筑施工》课程复习资料 一、填空题： 1.集水总管一般直径100～127mm，每节4m，与井点管的接头间距 0.8 或 1.2 m。 2.U形井点的开口方向一般留在_地下水下游__方向。 3.轻型井点的出水规律是先大后小，先混后清。 4.轻型井点采用单排布置，井点管应设在__靠地下水_一侧。 5.钢筋混凝土预制桩采用平卧叠浇，下层混凝土达到_30%_设计强度方可浇注上层 6.钢筋混凝土预制桩的混凝土强度达到设计强度的 75％方可运输和打桩。 7.现场接桩的方法有焊接法和浆锚法两种。 8.桩距大于 4倍桩径时，打桩顺序对土体挤压影响不大。 9.泥浆护壁成孔灌注桩中护筒的作用是保护孔口和增加泥浆压力。 10.泥浆护壁成孔灌注桩中泥浆的两个最主要的作用是护壁和携渣。 11.沉管成孔灌注桩施工时常易发生断桩、_缩颈_和_吊脚_等问题。 12.高压喷射注浆法采用三重管法，有效直径为 1.2～2.6 m。 13.深层搅拌法采用反射波法检测质量，其养护不少于 28 天。 14.钢筋级别越高，可焊性越差。 15.钢筋与钢板的丁字形接头宜选用埋弧压力焊。 16.钢筋机械连接中只能用于带肋钢筋的是套筒冷挤压连接。 17.大模板的平面组合方案有平模方案、小角模方案、大角模方案。 18.滑模在混凝土达到设计强度的 75％即可拆除。 19.早拆模板体系主要用于现浇楼板浇注。 20.导管法水下浇筑混凝土应当连续浇注，一旦堵管半小时以上，应立即用备用导管浇注。 21.泵送混凝土的配合比要求水泥用量适当增加。 22.预应力筋的张拉顺序应遵循_对称、分批、交错_张拉原则。 23.后张法预应力施工时，曲线孔道的留设可采用胶管抽芯法或预埋波纹管法。 24.预应力筋的张拉程序为_0→1.03σcon _或_0→1.05σcon－持荷2 分钟→σcon _。 25.单层房屋结构吊装，起重机的起重半径R≥a＋b，起重机宜单侧布置。 26.装配式框架结构柱的接头有榫式、插入式和浆锚式。 27.地下室防水混凝土墙体只能留水平缝，不得留垂直缝。 28.普通防水混凝土宜采用普通硅酸盐水泥。 29.卷材防水采用外防外贴法，卷材铺贴应该先铺平面，后铺立面。 30.大规格天然石饰面板一般采用安装法施工。 二、单项选择题： 1.含水层处于二不透水层之间，井底未达到下部不透水层的轻型井点，称为（ C ） A.有压完整井 B.无压完整井 C.有压不完整井 D.无压不完整井 2.宽大于6m的条状基坑采用轻型井点降水，宜选择（ B ）布置。 A.单排 B.双排 C.环形 D.U形 3.地下水表面为自由水，井底达到下部不透水层的轻型井点，称为（ B ）。 A.有压完整井 B.无压完整井 C.有压不完整井 D.无压不完整井 4.我国目前划分深基坑和浅基坑的界限是（ C ）。 A.6.1m B.6.5m C.7.0m D.7.5m 5.钢筋混凝土预制桩主筋的连接宜采用（ A ）。 A.对焊 B.电弧焊 C.电阻点焊 D.埋弧压力焊 6.钢筋混凝土预制桩的打桩方式宜采用( C )。 A.重锤高击 B.轻锤高击 C.重锤低击 D.轻锤低击 7.钢筋混凝土预制打入桩平卧叠浇制作下层混凝土达到（ B ）设计强度方可浇注上层。 A.25％ B.30％ C.40％ D.50％ 8.桩距大于4倍桩径时，打桩顺序宜选择（ A ）。

建筑施工技术A考试试题及答案

建筑施工技术A一 一、单项选择题(只有一个选项正确，共10道小题) 1. 柱类构件纵向钢筋采用绑扎连接时，同一连接区段内的搭接接头面积百分比不宜大于50% 2. 现浇结构柱内的纵向钢筋可采用以下哪种方法焊接电渣压力焊 3. 某现浇悬臂板，悬臂长度1m，底模拆除时混凝土强度应达到设计强度的100% 4. 混凝土的设计立方体抗压强度标准值为20N/mm2，标准差为1.82N/mm2,, 则其试配强度计算值为24.1 N/mm2 5. 混凝土每组3个试件，其试验结果为20、25、27（单位N/mm2），该组的代表值为25 6. 搅拌后达到终凝状态的混凝土，正确的处置方法是不得再继续使用 7.后张法施工，混凝土强度要求达到何值时，才能张拉预应力钢筋？强度标准值的75% 8. 常温下砌砖时，普通粘土砖应提前1天浇水润湿 9. 采用旋转法吊装厂房柱子时，平面布置应满足柱脚中心、绑扎点和基础杯口中心在起重机工作半径的圆弧上 10.防水混凝土的自然养护时间不得少于14天 二、不定项选择题(有不定个选项正确，共5道小题) 11. 对摩擦桩打桩质量控制要求是（） (A) 以桩尖设计标高为主 (D) 以最后贯入度作为参考 12. 对砖砌体砌筑要求正确的是（） (A) 水平灰缝饱满度不小于80% (C) 水平灰缝厚度应在8-12mm内 13. 当验算混凝土楼板模板的刚度时，应考虑的施工荷载有( ) (A) 混凝土重量 (D) 钢筋重量 (E) 模板自重 14. 与后张法比较，先张法的特点是（） (B) 工艺简单 (D) 锚具可重复使用件 15. 单层厂房结构的综合吊装法特点是（） (A) 效率低，施工速度慢 (D) 适合采用桅杆吊 (E) 可以为后续工作提前提供工作面

人教版六年级品德与社会上册期末测试题答案完整版

人教版六年级品德与社会上册期末测试题答案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

人教版六年级品德与社会上册期末测试题答案 班级：姓名：分数： 一、填空题。（每个空2分，共30分） 1、我们要（崇尚科学），反对迷信和邪教。（第一单元，第 1 课） 2、生活中的陷阱有：（赌博、暴力游戏、烟酒、黄色录相、吸食毒品）。（第一单元，第 4 课） 3、保持你、我、他之间的距离不仅仅是空间的概念，也体现了对他人（隐私）和（权利）的（尊重）。（第一单元，第 3 课） 4、第一届中国人民政治协商会议决定把北平改为（北京），作为中华人民共和国的首都，以（《义勇军进行曲》）作为代国歌，以（五星红旗）为国旗。（第二单元，第 3 课） 5、我们的产品走向了世界，（中国人）也走出了国门，标志着中国已经融入了国际社会。（第二三单元，第 34 课） 6、2001年10月21日参加亚太经合组织会议的各国首脑，身穿唐装聚集（上海）会议主题是（新世纪，新挑战、合作参与促进共同繁荣）（第三单元，第 4课） 7、（袁隆平）是中国工程院院士，中国研究杂交水稻的创始人，世界上成功利用水稻杂交优势的第一人。（第三单元，第 2 课） 8、自古以来，我国与周边邻国(和睦相处)，友好往来。我国唐朝着名僧人（鉴真）东渡日本讲学；（唐僧）西天取经学习印度的佛教文化；明代初年，（郑和）七下西洋。（第四单元，第 1 课） 二、选择题。（每题2分，共20分） ⒈改革开放的总设计师是（ B ）（第三单元，第 2 课） A 毛泽东 B 邓小平 C 不知道 2.给我一个支点，我可以撬动地球，这句名言的作者是（C ）（第四单元，第1 课） A．牛顿 B.华罗庚 C.阿基米德

最新建设工程合同管理试题及答案

建设工程合同管理考核题 1203批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试（网上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上，于规定时间内交到学习中心，哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理，预约后不按规定时间提交按旷考处理。 （答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标清题号） 一、单选题(共30题，每题2分，共60分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款，但卖方直至2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克( D )元向卖方付款。 A. 100 B.110 C. 120 D. 130 2.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种( D )。 A.合法行为 B.违法行为 C.自然事件 D.社会事件 3.合同法律关系( A )，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。 A.主体 B.客体 C.内容 D.事实 4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( B )承担。 A.乙项目经理 B.甲施工企业 C.建设单位 D.具体施工人员 5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是( B)。 A.法律关系主体 B.法律事实 C.法律关系客体 D.法律关系内容 6.在施工合同中，( D )是承包人的义务。 A.提供施工场地 B.办理土地征用 C.在保修期内负责照管工程现场 D.工程施工期内对施工现场的照管负责 7.承包人在索赔意向通知提交后的( B )天内递交正式的索赔报告。 A. 14 B. 28

2018年《建筑工程》复习题含答案(七)

2018年《建筑工程》复习题含答案(七) 单选题-1 标前施工组织设计的内容除施工方案、技术组织措施、平面布置图以及其他有关投标和签约需要的设计外，还有( )。 A．施工进度计划 B．降低成本措施计划 C．资源需要量计划 D．技术经济指标分析 【答案】A 【解析】 备选项B、C、D属于标后施工组织设计的内容。 单选题-2 安全技术措施主要是运用工程技术手段消除( )不安全因素，实现生产工艺和机械设备等生产条件的本质安全。 A．人的 B．物的 C．条件的 D．环境的

【答案】B 【解析】 安全技术措施是指运用工程技术手段消除物的不安全因素，实现生产工艺和机械设备等生产条件本质安全的措施。 单选题-3 《建设工程质量管理条例》规定，未经( )签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。 A．监理员 B．监理工程师 C．总监理工程师代表 D．总监理工程师 【答案】B 【解析】 暂无解析 单选题-4 《实施工程建设强制性标准监督规定》规定了实施工程建设强制性标准的监督机构，其中正确的是( )。 A．建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督 B．施工图设计审查单位应当对工程建设施工阶段执行强制性标准的情况实施监督

C．建筑安全监督管理机构应当对工程建设勘察阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督 D．工程质量监督机构应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查 【答案】A 【解析】 暂无解析 单选题-5 对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中属于分部工程的是( )。 A．给排水及采暖工程 B．设备安装工程 C．土方回填工程 D．厂房建筑 【答案】A 【解析】 [解析] 分部工程是单位工程的组成部分，应按专业性质、建筑部位确定。一般工业与民用建筑工程的分部工程包括：地基与基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、屋面工程、给排水及采暖工程、电气工程、智能建筑工程、通风与空调工程、电梯工程。 单选题-6

建筑施工技术试题及答案

最新建筑施工技术试题及答案 一、选择 1、从建筑施工得角度,根据土得( ),可将土分为八类。 A、颗粒级配 B、沉积年代 C、坚硬程度 D、承载能力 2、土得类别越大,越难开挖,其可松性( ) A、越小 B、无变化 C、变大 D、趋于零 3、某沟槽得宽度为 4、0m,轻型井点得平面布置宜采用( ) 布置形式。 A、单排井点 B、U型井点 C、双排井点 D、环形井点 4、土方边坡得边坡系数就是以( )之比表示。 A、土方开挖深度与底宽 B、土方每层开挖深度与底宽 C、底宽与土方每层开挖深度 D、土方每层开挖深度与土方总开挖深度 5、反铲挖土机得工作特点就是( ) A、后退向下,自重切土 B、前进向上,强制切土 C、后退向下,强制切土 D、直上直下,自重切土 6、影响填土压实得主要因素之一就是( ) A、土得种类 B、土得含水量 C、可松性大小 D、土得渗透系数 7、土方得开挖顺序,方法必须与设计情况相一致,并遵循开槽支撑、( )严禁超挖得原则。 A、先撑后挖,分层开挖 B、先挖后撑,分层开挖 C、先撑后挖,分段开挖 D、先挖后撑,分段开挖 8、在河岸淤泥质土层中做直径为600mm得灌注桩时, 应采用( )成孔方法。 A、螺旋钻钻孔法 B、套管成孔法

C、爆扩法 D、人工挖孔法 9、锤击打桩法进行打桩时,宜采用( )得方式, 可取得良好得效果。 A、重锤低击,低提重打 B、重锤高击,低提重打 C、轻锤低击,高提重打 D、轻锤高击,高提重打、 10、需要分段开挖及浇筑砼护壁(0、5~1、0m为一段),且施工设备简单, 对现场周围原有建筑得影响小,施工质量可靠得灌注桩指得就是( ) A、钻孔灌注桩 B、沉管灌注桩 C、人工挖孔灌注桩 D、爆扩灌注桩 11、浇注水下混凝土时,导管应始终埋入混凝土中不小于 ( )。 A、3～4m B、 0、3～0、5m C、0、8m D、2m 12、某混凝土梁得跨度为9、0m,采用木模板、钢支柱支模时, 如无设计要求,则该混凝土梁跨中得起拱高度为(9-27mm) A、6mm B、8mm C、18mm D、28mm 13、钢筋进行冷拉加工时,常采用控制钢筋得冷拉率与( )两种 方法。 A、强度 B、冷弯性能 C、应力 D、变形 14、对厚度大而面积较小得大体积设备基础,浇筑混凝土时应采取( )方案。 A、全面分层 B、斜面分层 C、分段分层 D、分期浇筑 15、首次使用得混凝土配合比应进行开盘鉴定,其工作性应满足设计配合比得要求。开始生产时,应至少留置( )组标准养护试件,作为验证配合比得依据。 A、一 B、二 C、三 D、六 16、混凝土得自由倾落高度不应超过( )m,否则应采用串筒或溜槽下料。 A、1 B、2 C、3 D、4 17、对于泵送得混凝土,优先选用得粗骨料为( )。 A、碎石 B、卵碎石

品德与生活理论测试题(含答案)

一、填空（每空1分，共20分） 1、品德与生活课程的基本特征（生活性）（活动性）（综合性）（开放性）。 2、1983年国际消费联盟组织确定每年的3 月15日“为国际消费者权益日” 3、品德与社会课程是以（学生生活）为基础，以培养学生（良好品德）为核心，促进其（社会性）发展的综合课程。 4、（真实性）和（教育性）是教学情境的两个基本特征。 5．学生的品德和社会性源于他们对生活的（认识）（体验）和（感悟）。 6、品德与社会课程设计的思路是：（一条主线）（点面结合）（综合交叉）（螺旋上升）。 9、品德与社会课程评价内容主要是对学生在学习过程中各方面的表现进行综合性评价，包括（学习态度）（学习能力和方法）和（学习结果）。 10、从故事《砍倒樱桃树的小男孩》和《敢于承认错误的乔治.华盛顿》中，你知道了（有错就改、诚实的可贵） 11、水污染的原因（工业污染）（生活废气弃物）（化肥、农药）等。 12、面对生活的困难和艰辛，尤其是残疾人顽强奋斗，自强不息，事迹令人感动和钦佩的有（张海迪）（霍金）（贝多芬）等。 13、交通运输的方式主要有（公路运输）（航空运输）（水路运输）；我们所在的地方常使用（公路运输）。 14、发票是购物凭证，是我们享受商家提供售后服务的凭据。 15、如果我们在生活中多点将心比心的感悟，会使人与人之间多一些宽容和理解，少一些计较和猜疑。 16、每种传媒都有自己的特点，只要合理运用，就能使它们最大限度的发挥作用。 二、选择题（每题1分，共15分） 1、在课程标准修订中，非常重视突出课程的导向性，以下四个选项哪个不符合要求？（ d ） A.面向所有学生，推进素质教育。 B.以学会学习为中心，强调创新精神和实践能力。 C.凸显情感态度和价值观目标，重视传承优秀文化。 D.以教学活动为中心，强调教师引导学习。 2、品德与生活课程学习本身是儿童生活的组成部分，是儿童在教师指导下（a b d）的过程。 (最少选1项,最多选4项) A.真实体验生活 B.主动参与生活 C.还原生活 D.创造生活 3、为了增强品德与生活课的实效性，教师应能够？ ( a b c d ) (最少选1项,最多选4项) A.准确掌握课程标准，缩小课程标准与课程内容之间的距离。 B.教学目标不宜过高，并能准确反映课程目标要求。 C.依据教科书把握课程标准，实施课程内容。 D.引导学生自主学习，重视双基培养。 4、品德与生活、品德与社会在课程性质方面的共同点是（b c ）。 (最少选1项,最多选4项) A.实践性 B.综合性 C.开放性 D.生活性 5、品德与生活课程目标有四个方面，以下选项中正确的组合是（a）。 A.情感与态度—行为与习惯—知识与技能—过程与方法。 B.情感态度与价值观—行为与习惯—知识与技能—过程与方法。 C.情感与态度—行为与习惯—知识与能力—过程与方法。 D.情感态度与价值观—过程与方法—知识与能力—行为与习惯。 5．品德与社会课程是在小学中、高年级开设的一门以儿童社会生活为基础，促进学生良好品德形成和社会性发展的（b）。 A．活动课程B．综合课程C．活动型综合课程程D．生活课程 6．品德与生活课程的核心是（d）。 A．帮助学生养成基本文明行为，遵守纪律 B．帮助学生参与社会，学习做人 C．引导儿童珍爱生命，热爱自然，热爱科学 D．引导儿童热爱生活，学会关心、积极探究 7．品德与生活课程注重对儿童安全行为的指导，“祝你平安”主题中设置了学打电话求助的活动，其中交通事故报警电话是（ b ）。 A．110B．122 C．119D．120 8、品德与社会课程设计思路：一条主线，点面结合，综合交叉，螺旋上升。请问一条主线指以（a）为主线。 A、学生的生活发展 B、学生的发展 C、学生的体验 D、学生的实践 9．了解不同民族生活习惯和独特风土人情是“多彩的民族风情”主题中的一个重要活动内容，泼水节是（ c ）传统节日。 A．彝族B．布依族 C．傣族 D．蒙古族 10．“将垃圾分类”是主题“美，就这么简单”中的一个操作性活动，其目的是激励学生为保护周围的环境做力所能及的事，下列（c）是可回收的垃圾。 A．霉变食品碎玻璃片B．废弃衣服废弃电池 C．报纸矿泉水瓶D．烟头建筑垃圾 11、在学习“选购商品的初步知识，能够独立购买简单物品，文明购物，具备初步的消费者自我保护意识”这个教学内容时，一位教师在课前安排学生独立去商场购买东西，在实践中自己发现问题，这样的设计体现了本课程（ a）的基本特征。 A、实践性 B、开放性 C、活动性 D、综合性

建设工程合同管理考试试题及答案

建设工程合同管理考试试题及答案 篇一：建设工程合同管理_xx年考试真题_xx年版 1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。 A:该施工企业 B:该外地的分公司 C:项目经理部 D:项目经理 答案:A 解析:参见教材P4法人资格 2、关于合同鉴定的说法，正确的是（）。 A：经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证 B:法律规定强制实施合同鉴定 C：合同鉴定的效力不限于我国国 D:合同鉴定由工商行政管理机关作出 答案:D 解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别 3、某通用设备采购合同中约定，采购付款后，供货交货。合同订立后，采购以有确切证据证明供货经营状况重恶化为由，暂停支付设备货款。采购暂停支付设备货款的行为行使的是 专业资料

（）。 A:同时履行抗辩权 B：后履行抗辩权 C：不安抗辩权 D：先诉抗辩权 答案:C 解析:参见教材P39实行先履行抗辩权的情形之（1）经营状况重恶化。 4、下列解决建设工程合同纠纷的式中，具有强制执行法律效力的是（）。 A:和解 B：民间调解 C：行政调解 D:诉讼 答案:D 解析:参见教材P47倒数第1行 5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款XX万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款， 经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。 专业资料

A:A银行1000万元，B银行XX万元 B:A银行1800万元，B银行1200万元 C:A，B银行各项工作1500万元 D:A银行XX万元，B银行1000万元答案:A 解析:参见教材P11抵押物登记的先于未登记的受偿 6、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。 A:留置担保 B:保证担保 C:抵押担保 D:质押担保 答案:B 解析:参见教材P12施工投标保证 7、要约与要约邀请的共同特征是（）。 A:容具体明确 B:具备合同的一般条款 C:明示订立合同的意思表示 D:对行为人具有约束力 答案:C 解析:参见教材P27要约和要约邀请的概念 8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正 专业资料

建筑施工复习题和答案

2011年课程考试复习题及参考答案 建筑施工 一、填空题： 1.集水总管一般直径100～127mm，每节4m，与井点管的接头间距 0.8 或 1.2 m。 2.U形井点的开口方向一般留在_ 地下水下游__方向。 3.轻型井点的出水规律是先大后小，先混后清。 4.轻型井点采用单排布置，井点管应设在__靠地下水_一侧。 5.钢筋混凝土预制桩采用平卧叠浇，下层混凝土达到_30%_设计强度方可浇注上层 6.钢筋混凝土预制桩的混凝土强度达到设计强度的 75％方可运输和打桩。 7.现场接桩的方法有焊接法和浆锚法两种。 8.桩距大于 4倍桩径时，打桩顺序对土体挤压影响不大。 9.泥浆护壁成孔灌注桩中护筒的作用是保护孔口和增加泥浆压力。 10.泥浆护壁成孔灌注桩中泥浆的两个最主要的作用是护壁和携渣。 11.沉管成孔灌注桩施工时常易发生断桩、_缩颈_和_吊脚_等问题。 12.高压喷射注浆法采用三重管法，有效直径为 1.2～2.6 m。 13.深层搅拌法采用反射波法检测质量，其养护不少于 28 天。 14.钢筋级别越高，可焊性越差。 15.钢筋与钢板的丁字形接头宜选用埋弧压力焊。 16.钢筋机械连接中只能用于带肋钢筋的是套筒冷挤压连接。 17.大模板的平面组合方案有平模方案、小角模方案、大角模方案。 18.滑模在混凝土达到设计强度的 75％即可拆除。 19.早拆模板体系主要用于现浇楼板浇注。 20.导管法水下浇筑混凝土应当连续浇注，一旦堵管半小时以上，应立即用备用导管浇注。 21.泵送混凝土的配合比要求水泥用量适当增加。 22.预应力筋的张拉顺序应遵循_对称、分批、交错_张拉原则。 23.后张法预应力施工时，曲线孔道的留设可采用胶管抽芯法或预埋波纹管法。 24.预应力筋的张拉程序为_0→1.03σcon _或_0→1.05σcon－持荷2 分钟→σcon _。 25.单层房屋结构吊装，起重机的起重半径R≥a＋b，起重机宜单侧布置。 26.装配式框架结构柱的接头有榫式、插入式和浆锚式。 27.地下室防水混凝土墙体只能留水平缝，不得留垂直缝。 28.普通防水混凝土宜采用普通硅酸盐水泥。 29.卷材防水采用外防外贴法，卷材铺贴应该先铺平面，后铺立面。 30.大规格天然石饰面板一般采用安装法施工。 二、选择题： 1.含水层处于二不透水层之间，井底未达到下部不透水层的轻型井点，称为（ C ）。 A.有压完整井 B.无压完整井 C.有压不完整井 D.无压不完整井 2.宽大于6m的条状基坑采用轻型井点降水，宜选择（ B ）布置。 A.单排 B.双排 C.环形 D.U形 3.地下水表面为自由水，井底达到下部不透水层的轻型井点，称为（ B ）。 A.有压完整井 B.无压完整井 C.有压不完整井 D.无压不完整井 4.我国目前划分深基坑和浅基坑的界限是（ C ）。 A.6.1m B.6.5m C.7.0m D.7.5m 5.钢筋混凝土预制桩主筋的连接宜采用（ A ）。

专升本《建筑施工技术》考试试题及答案

专升本《建筑施工技术》考试试题及答案 第一章 土方工程 一、填空题 1．土方工程的施工往往具有??工程量大 、?劳动繁重??、 施工条件复杂?等特点。 2．土方施工中，按照?土的开挖难易程度?划分，土可分为松软土、普通土、坚土、砂砾 坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石八类。 3．土方施工中要考虑土的可松性，是由于土方工程量是以?自然状态的体积?来计算的，土的可松性用?可松性系数??来表示。 4．场地平整用三角棱柱体确定初步设计标高的计算公式?? ()4321043241z z z z n z ∑+∑+∑+∑=?土方量计算中部分填挖方时的计算公式V 锥= ?? ))((63231332H H H H H a ++???；? V 楔=??[]1233231332))((6H H H H H H H H a ++-++?? 5．最佳设计平面既能使?土方工程量最小?又能保证?填方量相等?，一般可用?最小二乘法?方法求解。 6．影响土方边坡稳定的因素主要有?土质、开挖深度、施工工期、地下水水位、坡顶荷 载、气候条件因素?。 7．计算水井系统时，水井可分成??承压完整井、承压非完整井、无压完整井、无压非完 整井?。 8．一般轻型井点的管路系统包括??滤管、井点管、弯联管、总管?。 9．填土的压实方法有???碾压、夯实、振动压实??其中??夯实、振动压实??适用于非粘性土。 10．防治流砂的方法有??水下挖土法、人工降低地下水位法、枯水期施工、地下连续墙、抛大石块法、打钢板桩法?。 11．挖土机根据工作装置可分成??正铲、反铲、抓铲、拉铲?等类型。 二、是非题： 1、动水压力GD 的大小与水力坡度i 成正比，与地下水渗流路程L 成反比。（√） 2、当动水压力GD 大于土的浮重度γw'时，土粒便会产生流砂现象。（×） 3、井点平面环形布置运用于大面积基坑降水。如采用U 形布置，则井点不封闭的一段应设在基坑的任一短边位置。（×） 4、集水井的开挖随基坑逐层开挖，并保持低于挖土面1.0~2.0m.（×）0.7--1.0m 5、土的渗透系数小于0.1m/d 时，应选择喷射轻型井点降水。（×）电渗井点 6、计算环状井点管的埋深公式h ≥h1+△h+iL 中，L 为取短边总管长度的二分之一。（√） 7、群井系统涌水量计算公式中的x0为环状井点系统的假想半径，其适用条件为总管的长边与短边之比不大于3。（×） 8、井点打设并填砂后，须用粘土封口，其目的是防止井点系统漏气。（√） 9、井点管路系统是由滤管、井点管、弯联管、总管等组成。（√） 10、埋设井点的程序为：埋设井点管、排放总管、用弯联管接井点管与总管。（×） 三、单项选择题 1．基坑（槽）路堤的土方量可采用下列方法计算：（ C ） A.三角棱柱体法 B.等截面计算法 C.拟柱体体积计算法 D.四方棱柱体法

品社复习资料答案版

品德与社会复习资料第三单元 一、填空。 1、安全上学，安全回家，是（家长）、（学校）、（社会）对每一位同学的（期望）和（要求）。因此，我们应该遵守（交通规则），注意（交通安全）。 2、行人必须在（人行道内）行走，没有人行道的（靠路边）行走，横过车行道，需走（人行横道）。 3、《铁路运输安全保护条例》第七条规定：旅客必须按规定（购票乘车）。第九条规定：禁止在线路上（行走）或在钢轨上（坐卧）。 4、绿色表示（通行）,红色表示（禁止通行），黄色表示（警告信号）。 5、在生活中，有秩序的交通会给人们带来（方便）和（安全），不遵守交通秩序常常会引发（事故）。 6、学龄前儿童在街道或公路上行走，须有（成年人）带领。 7、火灾常常会危及人们的（生命）和（财产）安全。当火险出现时，我们要（冷静应对），采取必要的（措施），并迅速拨打电话（“119”）求救。 8、火灾发生时，被困屋中，不能慌张、乱跑，应立即用一条（湿毛巾）捂住口鼻以防呛到。 9、（大兴安岭森林）火灾，是中华人民共和国建国以来毁林面积最大、（伤亡最多）、损失最惨重的一次特大灾难。它是由一个小小的（烟头）引起的。 10、（干粉灭火器）适用于扑灭各种（易燃）、（可燃）液体和（气体）火灾，以及（电气设备）火灾。 11、拨打“119”报火警时既要准确的报出失火（地点），还要简要的说明失火地点周围的（环境）和（道路交通）情况。 12、生活中常常会发生一些意想不到的事情。有的是由于人的（安全意识）不强造成的，也有的是不可抗拒的（自然灾害）。

13、当我们遇到突发事件时，我们都不要（紧张慌乱），要（沉着冷静），积极应对。 14、（自然灾害）是人类依赖的自然界中所发生的（异常现象）。分为（突发性自然灾害）和（突变性自然灾害）。 15、在野外迷路时。夜间可使用（火焰）联络。白天，可以用（冒烟）引人注意。 16、常用的消防器材有（消防栓）、（灭火器）、（火警警铃）、（消防应急灯）、（消防喷淋）。 二、简答。 1、发生了火灾应该如何报警？（P61） （1）迅速找到电话，并拨打火警电话“119”。（2）准确报出失火地点。（3）简要说明失火地点周围环境和道路交通情况。 2、火灾发生的原因有哪些？ （1）乱丢未熄灭的烟头；（2）乱放烟花爆竹；（3）乱接电线；（4）电线老化； （5）在炉火旁堆放可燃物。 3、我们应该怎样避免火灾的发生？（P60） （1）不乱丢未熄灭的烟头；（2）不乱放烟花爆竹；（3）不乱接电线；（4）及时检查、更换老化电线；（6）不要在炉火旁堆放可燃物。（7）不玩打火机、火柴等危险物品。 4、火灾发生时，被困在房间里应该怎么办？（P61,P62） 5、引起交通事故的原因有哪些？(P55) （1）超速行驶；（2）违章占道行驶；（3）不按规定让行；（4）酒后驾驶。 6、你所知道的交通规则有哪些？(P53,P57) 7、怎样正确使用灭火器？(P66) 8、游泳时我们应该注意什么？(P71) 9、近些年发生的自然灾害有哪些？ （1）2008年四川汶川地震；（2）2010年青海玉树地震；（3）2010年甘肃发生泥石流。

工程合同管理考试试卷一

工程合同管理考试试卷一

工程合同管理考试试卷（一） 一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分,共30分） 在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在小题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.下列不是业主的主要合同关系有（ B）。 A.勘察设计合同 B.施工分包合同 C.监理合同 D.贷款合同 2.最常见的合同类型是（ A ）。 A.单价合同 B.固定总价合同 C.可调单价合同 D.成本加酬金合同 3.订立合同过程中，具有承诺的法律性质是( D )。 A.招标公告 B.投标书 C.开标 D.中标 4.分包人必须在合同中约定或经（ B ） A.监理单位认可，否则属于非法分包。 B.业主认可，否则属于非法分包。 C.总承包商认可，否则属于非法分包。 D.政府主管部门认可，否则属于非法分包。 5. 合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先确定价款应当采用( A )。 A.补充协议 B.合同有关条款 C.交易习惯 D.按照一般标准 6．在工程施工中,承包方应当承担工期延误违约的责任原因为( B )。 A.不可抗力 B.承包方的设备损坏 C.设计变更 D.工程量变化 7.工程变更起因与工程变更问题处理的关键是（ B ）。 A．工程索赔 B. 工程变更责任分析 C.工程变更控制 D.工程合同风险分析8．当事人一定要按合同履行义务，不能用违约金或赔偿金来替代合同的标的，体现了（ A ）。 A．实际履行原则 B．全面履行原则C．协作履行原则D. 情势变更原则 9. 公开招标是指（ B ）。 A．招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它组织投标 B．招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其它组织投标 C．发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为 D．有限招标 10. 工程标底是工程项目的( B )。 A.中标合同价格 B.招标预期价格 C.施工结算价格 D.工程概算总价格 11. 建设工程合同实施不包括（ D ）。 A.合同分析 B.合同控制 C.合同变更管理 D.合同审查管理 13. 下列不是合同价款应规定的内容的是（D ）。 A．计算方式B．结算方式C．价款的支付期限D．价款支付日期14. 业主将设计、土建、电器等工程施工分别委托给不同的承包商的承包模式称为（ B ）。 A.全包模式 B.平行发包模式 C.设计施工总承包模式 D.设计管理承包模式

《建筑工程概预算》复习题 含答案

《建筑工程概预算》复习题1（含答案） 建筑工程定额具有哪些性质？1. 科学性2. 法令性3. 群众性4. 稳定性和时效性 1.预算定额基价组成：（1）人工费；（2）材料费；（3）机械使用费 2.建筑装饰工程费用由哪些项目构成（1）直接费（2）间接费（3）利润 4）税金 3.单位工程预算的编制方法有哪两种模式？（定额计价模式和清单计价模式） 4.建筑工程定额：在正常施工条件下，完成单位合格产品所必须消耗的劳动 力、材料、机械台班的数量标准。 5.时间定额：是指某种专业的工人班组或个人，在合理的劳动组织和合理使 用材料的条件下，完成单位合格产品所必须消耗的工作时间 6.工资等级系数：是表示建筑安装企业各级工人工资标准的比例关系 7.材料预算价格：指材料由来源地或交货地点，经中间转运，到达工地仓库 或施工现场堆放地点后的出库价格 8.工程量清单编码：项目编码采用12位阿拉伯数字表示，以五级编码设置。 9.建筑面积：指建筑物各层水平投影面积的总和。 10.施工图预算：在施工图设计完成后，根据施工图设计图纸、预算消耗定额 等资料编制的、反映建筑安装工程造价的文件。 11.单项工程：指在一个建设设项目中具有独立的设计文件，竣工后可以独立 发挥生产能力或使用效益的工程。 12.措施项目清单：指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全等方面 的非工程实体项目的清单。 13.综合单价：指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、 机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。 14.产量定额：指某种专业的工人班组或个人，在合理的劳动组织和合理使用 材料的条件下，单位时间完成合格产品的数量的数量。 15.单位工程：指竣工后一般不能独立发挥生产能力或效益，但具有独立的设 计文件能独立组织施工的工程。 16.施工预算：指施工单位根据施工图纸、、施工及验收规范、标准图集、 (或 施工方案)编制的单位工程（或分部分项工程）施工所需的人工、材料和施工机械台班数量，是施工企业内部文件，是单位工程或分部分项工程）施工所需的人工、材料和施工机械台班消耗数量的标准。 17.工程量清单的组成部分1）分部分项工程量清单2）措施项目清单3）其 他项目清单 18.编制投标措施项目费的原则：措施项目费，投标人要根据施工方案结合企业 自身实力、技术专长自行计算报价，未计算或少算的费用视为此费用已包括在其它费用内，额外的费用除合同另有约定外，一般不预支付。措施费用结算时需要调整的，必须在招标文件或合同中明确。 19.什么样的工程必须执行工程量清单计价？全部使用国有资金或国有资金 投资为主的中大型建设工程。 20..定额计价所称价差，是预算编制时期的人、材、机价格与竣工期的人、材、

建筑施工技术试题库及答案

一、名词解释 1.土的可松性：自然状态下的土，经开挖后，其体积因松散而增加，以后虽然经回填压实，仍不能恢复成原来的体积，这种性质，称为土的可松性。 2.土方边坡坡度: 土方边坡：土方边坡的坡度以其高度h与底宽b之比表示（图），即 式中：，称为坡度系数 3.土层锚杆：土层锚杆是埋入土层深处的受拉杆件，一端与工程构筑物相连，一端锚固在土层中，以承受由土压力、水压力作用产生的拉力，维护支护结构的稳定。 4.土钉支护土钉支护：基坑开挖的坡面上，采用机械钻孔，孔内放入钢筋并注浆，在坡面上安装钢筋网，喷射厚度为80～200mm的C20混凝土，使土体、钢筋与喷射混凝土面板结合为一体，强化土体的稳定性。这种深基坑的支护结构称为土钉支护。 5.动水压力：流动中的地下水对土颗粒产生的压力称为动水压力。 6.流沙现象：采用集水坑降水法开挖基坑，当基坑开挖到地下水位以下时，有时坑底土会形成流动状态，随地下水涌入基坑，这种现象称为流砂现象。 7.土的最优含水量：在压实机械和压实遍数相同的条件下，使填土压实获得最大密实度时的土的含水量，称为土的最优含水量。 8.压实系数：压实系数是土的施工控制干密度和土的最大干密度的比值。 9.摩擦桩与端承桩： 端承桩——是指穿过软弱土层并将建筑物的荷载通过桩传递到桩端坚硬土层或岩层上。桩侧较软弱土对桩身的摩擦作用很小，其摩擦力可忽略不计。 摩擦桩——是指沉入软弱土层一定深度通过桩侧土的摩擦作用，将上部荷载传递扩散于桩周围土中，桩端土也起一定的支承作用，桩尖支承的土不甚密实，桩相对于土有一定的相对位移时，即具有摩擦桩的作用。 10.静力压桩: 静力压桩是在软弱土层中，利用静压力(压桩机自重及配重)将预制桩逐节压入土中的一种沉桩法。 11.护筒:护筒用4—8mm厚钢板制成，内径比钻头直径大100—200 mm，顶面高出地面0．4～0.6 m，上部开1一2个溢浆孔。 12.复打法施工: 复打法是在单打法施工完拔出桩管后，立即在原桩位再放置第二个桩尖，再第二次下沉桩管，将原桩位未凝结的混凝土向四周土中挤压，扩大桩径，然后再第二次灌

人教版小学六年级品德与社会复习习题及参考答案(最新整理)

人教版小学六年级品德与社会复习习题及参考答案 第一课 一、填空 1．自立自强是一种良好的（品质），是一种可贵的（精神）。 2．自立自强的人，把依靠（自己）的努力创造美好生活和获得事业的成功看作是（光荣）的。 3．前途是（自己创造）出来的。 4．滴自己的汗，吃（自己的饭），自己的事（自己干），靠人靠天靠祖上，不算是（好汉）。 二、选择（把正确答案的序号填在括号里） 假如你是斌斌、小婷，你会怎样做？ 1．斌斌一干家务活，奶奶就说，“我来，我来！”连块小手帕也不让他洗。斌斌认为 （C ) A . “不是我不洗，是大人不让。” B . “我的主要任务是学习，生活上的事，大人替我做了，我何必非要争着自己去做呢？ C . “我要向奶奶说明自立自强的重要性，争取自己做力所能及的家务活，培养自立自 强的精神。” 2．小婷和同学发生矛盾，闹了别扭。（B ) A ．向家长告状，请家长为自己解决 B．自己想一个妥善的解决办法 C．不向别人说，自己委曲哭泣 三、判断（对的打“√错的打“x " ) 1．自立自强就是自己的事情自己故主，不让大人管。（x ) 2．我们现在年龄还小，还不能完全自立，可以理所当然地依赖父母。（x ) 3．我们所处的时代是一个充满挑战，激烈竞争的时代，要求我们更要具备自立自强的品质。（√） 四、问答 1．什么是自立自强？ 答：自立就是靠自己的劳动生活，不依赖别人；自强就是不安于现状，勤奋、进取，依靠 自己的努力不断向上。 2．为什么要从小培养自立自强的品质？ 答：适应社会的要求，国家、民族强盛的需要。 3．从小应如何培养自立自强的精神？ 答：生活自理，学习自觉，努力向上，不依赖他人。 五、辨析题，想一想下面的说法对吗？谈谈你的感想 1．小林最怕动脑筋，总想依赖别人。上课只听别人说，自己不思考，作业专抄别人的，学 习功课，总要父母催促。他认为：“反正现在搞素质教育，考试又不评分，那么努力干嘛。” 答：小林的想法不对，学习要主动自觉，不能老依赖别人，也不是应付考试。不然就学不 到本领，无法适应时代的要求。 2．丽丽的父母对她要求严格，从小就让她做力所能及的家务活，学习上遇到困难，也要 求她自己先想办法克服，实在不懂才帮助她，丽丽认为父母不爱她。丽丽的父母真的不爱丽 丽吗？ 答：自立自强的精神需要从小培养。丽丽的父母严格要求丽丽，培养她学会自立、自强，

建设工程合同合同管理试题[1](1)

建设工程合同管理试题 一、单项选择题1、公开招标是指（B ）。 A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标 B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标 C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为 D.有限招标 2、招标人与中标人应当自中标通知发出之日（B ）内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A.40天 B.30天 C.50天 D.20天 3、按照承包工程计价方式分类不包括（D ）。 A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.预算合同 4、下列不是合同价款应规定的内容的是（D ）。 A.计算方式 B.结算方式 C.价款的支付期限 D.价款支付日期 5、建设工程总承包合同的履行不包括（A ）。 A.合同应明确双方责任 B.建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行 C.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包 D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可 6、建设工程项目一般应采用（A ）。 A.公开招标方式 B.邀请招标

C.有限招标 D.其他组织招标 7、资格预审程序中应首先进行（C ）。 A.资格预审资料分析 B.发出资格预审通知书 C.发布资格预审通告 D.发售资格预审文件 8、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（B ），并标明排列顺序。 A.l－2人 B.l－3人 C.1－4人 D.1－5人 9、招标人与中标人签订合同后（C ）个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 A.2 B.3 C.5 D.6 10、建设工程合同的最基本要素是（A ）。 A.标的 B.承包人和发包人 C.时间 D.地点 11、下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是（D ）。 A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.邀请合同 12、下列不属于工程合同的付款阶段的是（D ）。 A.预付款 B.工程进度款 C.退还保留金 D.价格调整条款 13、下列不属于完善合同条件问题的是（B ）。 A.关于工程交付 B.工程量及价格单 C.关于合同图纸 D.关于施工占地 14、建设工程的建设合同大体上不包括（D ）阶段。