2020年二级建造师继续教育选修课程 课后习题及答案(第8-45节)考试题库【90%题目在里面】

2020年二级建造师继续教育选修课程

课后习题及答案（第8-45节）

（总第8节) 二级注册建造师选修课程第八节【课后练习】

· 1.电线建筑安装与室外市政工程划分，以建筑外墙1.5m为界，1.5m以内为建筑安装相应子目，1.5m以外为市政工程相应子目。-正确

?正确

?错误

单选题

? 1.下列关于防水工程的说法错误的是[A]。

? A 屋面防水伸缩缝、女儿墙、天窗的弯起部分按500mm计算，并入平面工程量

? B卷材防水附加层套用卷材防水相应项目，人工乘以相应的系数

? C零星部位防水，人工乘需乘以相应的系数

? D单个房间楼地面面积≤8m2时，人工乘以相应的系数

多选题

? 1.已经执行综合脚手架，下列可另执行单项脚手架项目的是[ABCDE]。

? A.满堂基础

? B.高度在1.2m以外的混凝土或钢筋混凝土基础

? C.砌筑高度在3.6m以外的砖内墙

? D.砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙

? E.墙面高度在3.6m以外的内墙粉饰

（总第9、11节) 二级注册建造师选修课程第九、十一节

判断题

· 1.某建设工程为政府财政资金投资项目，其施工单项合同估算价280万元，不需要招标。（错误）

?正确

?错误

单选题

? 1.《中华人民共和国政府采购法》规定的政府采购方式有几种？（5种）

?2种

?3种

?4种

?5种

多选题

? 1.建设工程施工招投标，投标人必须提供的证件证明至少包括：[ACE]

? A.营业执照

? B.主要设备清单

? C.有效期内的安全生产许可证

? D.财务审计报告

? E.资质证书

（总第10节) 二级注册建造师选修课程第十节

· 1.某中学总建筑面积12000平方米、限高24米的教学楼土建项目公开招标，校方以确保工程质量和便于日后维修为由，要求必须具备一级资质且在本地注册的建筑施工总承包企业才能参加投标，你认为是否合法？【错误】

?正确

?错误

单选题

? 1.《中华人民共和国招标投标法》于1999年8月30日第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，自年月日起施行。【2000年1月1日】

?1999年12月1日

?2000年1月1日√

?2000年3月1日

?2000年6月1日

多选题

? 1.建设工程施工招投标，投标人必须提供的证件证明至少包括：【ACE】

? A.营业执照

? B.主要设备清单

? C.有效期内的安全生产许可证

? D.财务审计报告

? E.资质证书

（总第12节) 二级注册建造师选修课程第十二节

答案：

1、项目成本计划由项目组织机构编制：正确。

2、施工成本的间接费主要是：企业管理费。

3、成本计划编制依据有：（ABCDE）合同、设计、定额、变更、价格信息

（总第13节) 二级注册建造师选修课程第十三节

判断题

· 1.编制项目成本计划就是编制项目成本报表。（错误）

?正确

?错误

单选题

? 1.施工成本计划管理机构一般由（项目经理）担任组长。

?项目经理

?商务经理

?项目总工

?项目部预算员

多选题

? 1.针对合同清单中的亏损项，可以采取以下措施（ABCDE）。

? A.通过变更减少工程量

? B.重新认价，扭亏为盈

? C.增加施工范围，增加工程量

? D.优化施工方案，降低成本

? E.通过招标，压低分包单位价格

（总第14节) 二级注册建造师选修课程第十四节课后练习

· 1.工程实施过程中，所有的工程变更都必须有监理人发布的变更指示承包人才能执行。（错误）

?正确

?错误

单选题

? 1.根据工程量清单计价规范（2013），某分项工程的实际工程量为清单工程量的112%，下列说法正确的是（C）。

? A该分项工程按合同约定单价结算

? B该分项工程结算单价需重新认定

? C该分项工程超过工程量清单部分需要重新认定单价

? D该分项工程按工程量清单工程量结算

多选题

? 1.下列关于变更权的说法正确的有（ACE ）。

? A.发包人可以提出变更

? B.监理人有变更决策权

? C.监理人可以提出变更

? D.承包人没有变更建议权

? E.承包人有变更反对权

（总第15节) 二级注册建造师选修课程第十五节

· 1.根据清单计价规范（2013），如果某分项工程发生变更后，其工程量增减在合同约定的幅度范围以内，其单价一定不需要调整。错

?正确

?错误

单选题

? 1.某项目在实际施工过程中，由于地质环境等问题，发现原设计中的50mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板不能够满足质量要求，为了更好地保质保量，建设单位向施工单位出具了设计变更，聚苯乙烯泡沫塑料板厚度由50mm变更为70mm，其他做法不变。此项变更适用于变更项目估价的（ B）。

?适用原则

?类似原则

?新综合单价原则

?以上都可以

多选题

? 1.根据清单计价规范（2013），在确定工程变更项目单价时，下列属于在已标价工程量清单中有类似于变更工程项目的有（ACD）。

? A.变更项目综合单价的组价内容没有变化，只是人工、材料、机械的消耗量按比例改变，而施工工艺、材料、施工条件未发生变化

? B.变更项目改变施工工艺和方法，但所用人工、材料和机械没有变化

? C.变更项目在原项目的基础上增加工作内容

? D.变更项目只改变材质，但人工、机械、材料消耗量不变，施工方法、施工条件不变

? E.变更项目的项目特征没有变化，人工、材料、机械的消耗量没有变化，施工工艺、材料、施工条件没有变化

（总第16节) 二级注册建造师选修课程第十六节

· 1.承包人可以向发包人索赔，反之，发包人也可以向承包人索赔。[正确]

?正确

?错误

单选题

? 1.某承包商把屋面防水工程分包给某分包商A，施工过程中因业主原因导致分包商A费用增加，下列说法中正确的是（C）。

? A分包商A可以向业主索赔

? B分包商A不能索赔

? C分包商A可以向承包商索赔，承包商向业主索赔

? D分包商A不可以向承包商索赔，承包商可以向业主索赔

多选题

? 1.下列属于承包人可以向发包人索赔的情形有（ABDE ）。

? A.监理人指示错误、延误导致费用增加、工期延误

? B.发现化石、文物等导致工期延误，人员、机械窝工

? C.承包人租赁机械故障导致停工

? D.发包人提前向承包人提供材料、工程设备

? E.发包人提前使用工程

（总第17节) 二级注册建造师选修课程第十七节

·

1.对于持续性索赔事件，承包人可以在索赔事件结束后的28天内提交最终索赔报告（正确）。?正确

?错误

单选题

? 1.下列关于索赔意向通知的说法正确的是（B）。

? A索赔意向通知需要计算详细的工期损失和费用损失

? B索赔意向通知需要说明索赔的依据和理由

? C索赔意向通知应当在索赔事件发生后14天内向监理人提交

? D索赔意向通知不需要描述索赔事件

多选题

? 1.承包人向发包人索赔成立的必要条件包括（BCD）。

? A.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出和直接工期损失

? B.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失

? C.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任

? D.承包人按合同规定的程序提交索赔意向通知和索赔报告

? E.监理人同意承包人提出索赔申请

（总第18节) 二级注册建造师选修课程第十八节

判断题

· 1.承包人向发包人索赔机械窝工费时，都应按照机械租赁市场价计算。（错）

?正确

?错误

单选题

? 1.下列不可抗力事件发生后产生的后果中，应当由承包人承担的是（A）。

?承包人施工用设备损坏

?发包人人员伤亡

?永久工程的损坏

?不可抗力事件后发包人要求赶工而增加的赶工费

多选题

? 1.下列选项中，承包商可以提出材料费索赔的有（ CD）。

? A.由于承包商责任导致工程延期引起的材料价格上涨和超期存储费

? B.施工中材料消耗增大而增加的费用

? C.完成合同外工程所用的材料款

? D.材料价格涨幅超过合同约定的幅度

? E.由于仓库被盗造成的材料损失

（总第19节) 二级注册建造师选修课程第十九节

工程预付款的额度一般是根据A施工工期、B建安工作量、C主要材料和构件占建安工作量的比例以及D材料储备周期等因素经测算来确定。

判断题

· 1.监理人应当在收到承包人的工程进度款申请报表14天内完成审查并报送发包人审批。（错）

?正确

?错误

单选题

? 1.某工程合同总额300万元，合同中约定的工程预付款额度为15%，主要材料和构配件所占的比重为60%，合同约定预付款从未施工工程的材料和构配件的价值刚好等于预付款时开始起扣，则预付款的起扣点为（ 225）万元。

?75

?180

?225

?255

多选题

? 1.工程预付款额度的确定，一般应考虑的因素有（ BCDE）。

? A.质量要求

? B.施工工期

? C.建安工程量

? D.材料储备周期

? E.主要材料和构件占建安费的比重

（总第20节) 二级注册建造师选修课程第二十节

判断题

· 1.在进行结算价格调整时，在按月结算模式下，2018年12月进度款的结算价格以2018年12月的价格信息为准。（错误）

?正确

?错误

单选题

? 1.某施工合同规定，因材料价格波动超过5%从而影响合同价格时，采用造价信息进行价格调整。已知某材料在投标时的基准价格为200元/m，承包商的材料报价为180元/m，下列关于该项材料结算价的说法正确的是（D ）。

?当实际材料价格低于180元/m时，超过部分据实调整

?当实际材料价格高于200元/m时，超过部分据实调整

?当实际材料价格低于190元/m时，超过部分据实调整

?当实际材料价格高于210元/m时，超过部分据实调整

多选题

? 1.采用价格指数调整公式进行价格调整时，需要确定时点价格，这里的时点价格包括（CE）。? A.开工时的市场价格

? B.政府指定价格

? C.基准日期对应的时点价格

? D.工程价款结算时的价格

? E.与特定付款证书相关的期间最后一天42天前的时点价格

（总第21节) 二级注册建造师选修课程第二十一节

判断题

· 1.只有一般纳税人才可以开具增值税专用发票。正确

? 正确

?错误

单选题

? 1.现行的建筑业增值税税率为（0.09）。

??0.17

?0.11

?0.1

?0.09

多选题

? 1.根据江西省2017年费用定额，当采用一般计税模式时，在计算销项税额时，应扣除进项税的项目有（BCDE）。

? A.人工费

? B.材料费

? C.施工机具费

? D.企业管理费

（总第22节) 二级注册建造师选修课程第二十二节

判断题

· 1.进行招投标过程中，招标文件的要求不得高于法律规定。（错误）

?正确

?错误

单选题

? 1.关于联合体投标的说法,正确的是(C)

??招标人接受联合体投标并进行资格预审的,联合体可以在资格预审后组成

?资格预审后联合体增减、更换成员的,应当书面通知招标人

?招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标

?联合体各方在同招标项月中可以以自己名义单独投标

多选题

? 1.依法必须招标的工程项目包括：(ABCD)

?? A.使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目

? B.市政公用项目，施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上

? C.使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目

? D.市政基础项目，监理服务单项合同估算价在 100 万元人民币以上

? E.企业重修办公楼，重要材料等货物的采购，单项合同估算价在 200 万元人民币以上

（总第23节) 二级注册建造师选修课程第二十三节

判断题

· 1.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。对

??正确

?错误

单选题

? 1.关于开标的说法,正确的是（D）

??开标应当在据标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行

?开标地点不必为招标文件中预先确定的地点

?开标由招标人以外的人主持,邀请所有投标人参加

?开标过程应当记录,并存档备查

多选题

? 1.依法必须进行施工招标的工程建设项目有下列哪些情形之一的，可以不进行施工招标？（ABCD）

?? A.涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标

? B.施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术

? C.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设

? D.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力，并且其他人承担将影响施工或者功能配套要求

? E.项目技术复杂或有特殊要求，或者受自然地域环境限制，只有少量潜在投标人可供选择

（总第24节) 二级注册建造师选修课程第二十四节

判断题

· 1.经公开招标确定中标单位，招标人发出中标通知书后，中标人拒绝签订合同的，应当承当法律责任。对

??正确

?错误

单选题

? 1.评标委员会由（A）组建。

??招标人

?招标代理机构

?投标人推荐

?招标人和投标人共同确定

多选题

? 1.下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（ABC）。

?? A.不同投标人的投标文件由同一人编制

? B.不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异

? C.不同投标人的投标文件相互混装

? D.属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标

? E.投标人之间约定部分投标人放弃投标

（总第25节) 二级注册建造师选修课程第二十五节

判断题

· 1.施工总承包单位或专业承包单位未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，或派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中一人及以上与施工单位没有订立劳动合同且没有建立劳动工资和社会养老保险关系，或派驻的项目负责人未对该工程的施工活动进行组织管理，又不能进行合理解释并提供相应证明的，应当认定为挂靠。错

?正确

?错误

单选题

? 1.根据《招标投标法》，中标通知书自（A）发生法律效力。

??发出之日

?作出之日

?盖章之日

?收到之日

多选题

? 1.招标人有下列情形之一的，可以对单位的人和其他直接责任人员依法给予处分的是（CDE）。?? A.确定的提交资格预审申请文件,投标文件的时限不符合《招标投标法》和《招标投标实施条例》的规定? B.招标文件的发售、澄清、修改的时取不符合《招标投标法》和《招标投标实施条例》的规定

? C.依法应当公开招标而采用邀请招标

? D.接受应当拒收的招标文件

? E.接受未通过资格预事的单位或者个人参加投标

（总第26节) 二级注册建造师选修课程第二十六节

判断题

· 1.建设工程开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。对

?正确

?错误

单选题

? 1.关于留置的说法，正确的是(D)。

??留置权属于债权

?债权人不负责保管留置物

?设工程合同可以适用留置权

?留置权基于法定而产生

多选题

? 1.下列施工合同中，属于无效合同的有（ABCD）。

?? A.施工企业借用他人资质签订的

? B.施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的

? C.建设工程依法必须进行招标而未招标的

? D.施工企业超越资质等级与建设单位签订的

? E.施工企业将其承包的部部分非主体工程分包的

（总第27节) 二级注册建造师选修课程第二十七节

判断题

· 1.当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人可以以此为由主张工期顺延。正确

?正确

?错误

单选题

? 1.在施工合同中,就施工行为而言，债权人是（A）

?建设单位

?设计单位

?施工企业

?监理单位

多选题

? 1.建设工程施工合同签订后，承包人以发包人未取得建设工程规划许可证为由，请求确认建设工程施工合同无效的，人民法院如何处理？（AD）

? A.予以支持。

? B.不予支持。

? C.人民法院视工程进度情况综合考虑。

? D.发包人在起诉前取得建设工程规划许可证的，不予支持。

? E.发包人在判决前取得建设工程规划许可证的，不予支持。

（总第28节) 二级注册建造师选修课程第二十八节

判断题

· 1.根据《建设工程质量管理条例》,设计中对有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商。正确单选题

· 1.建设工程应当自领取施工许可证之日起（3）个月内开工。

多选题

· 1.某项目开工通知发出后，现场实际上尚不具备开工条件，后发承包双方因工期发生纠纷，法院如何确定开工日期？（BC）

·· A.以承包人实际进场施工的时间为开工日期。

· B.以开工条件具备的时间为开工日期。

· C.如因承包人原因导致开工时间推迟，以开工通知载明的时间为开工日期。

· D.如因承包人原因导致开工时间推迟，以合同约定的开工时间为开工日期。

· E.如因承包人原因导致开工时间推迟，以有利于发包人的时间为开工日期。

（总第29节) 二级注册建造师选修课程第二十九节

判断题

· 1.当事人对建设工程开工日期有争议的，承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。（正确）

?正确

?错误

单选题

? 1.关于建设工程依法实行工程监理的说法,正确的是（B）。

??建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理

?建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理

?工程监理单位不能与建设单位有隶属关系

?工程监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系

多选题

? 1.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械不得出租、使用的情形有（ACE）。? A.经检验未达到安全技术标准规定的

? B.属于国家不鼓励使用的

? C.没有完整安全技术档案的

? D.安全保护装置齐全有效的

? E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的

（总第30节) 二级注册建造师选修课程第三十节

判断题

· 1.未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用，施工企业不得进入下一道工序的施工。（正确）

单选题

? 1.关于履约保证金的说法,正确的是（C）。

?履约保证金不得低于中标合同金额的10%

?中标人不履行与招标人订立的合同的,履约保证金不予退还,给招标人造成的损失超过履约保证金数额的,对超过部分不予赔偿

?招标文件要求中标人提交履约保证金的,中标人应当提交

?施工企业不得以银行保函或担保公司保函的形式,向建设单位提供履约担保

多选题

? 1.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,发包人的下列行为中,造成建设工程质量缺陷,应承担过错责任的有（ABCE）。

? A.提供的设计有缺陷

? B.提供的建筑材料不符合强制标准

? C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准

? D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程

? E.直接指定分包人分包专业工程

（总第31节) 二级注册建造师选修课程第三十一节

判断题

· 1.在中华人民共和国境内从事建设工程的新建、扩建、改建和救火等有关活动及实施对建设工程安全生产的监督管理，适用《建设工程安全生产条例》。【错误】

?正确

?错误

单选题

? 1.某施工企业对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建设行政主管部门名义作出的通报批评结果不服而申请复议，该复议可以向（B）提出

? 市质量监督站

?市建设行政主管部门

?区质量监督站

?区建设行政主管部门

多选题

? 1.存在下列哪些情形之一的，应当认定为转包？【ABC】

? A.承包单位将其承包的全部工程转给其他单位（包括母公司承接建筑工程后将所承接工程交由具有独立法人资格的子公司施工的情形）或个人施工的

? B.承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的

? C.合同约定由承包单位负责采购的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备，由其他单位或个人采购、租赁，或施工单位不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明，又不能进行合理解释并提供相应证明的

? D.没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的

? E.有资质的施工单位相互借用资质承揽工程的，包括资质等级低的借用资质等级高的，资质等级高的借用资质等级低的，相同资质等级相互借用的

（总第32节) 二级注册建造师选修课程第三十二节

判断题

1.发包人将依法不属于必须招标的建设工程进行招标后，与承包人另行订立的建设工程施工合同背离中标合同的实质性内容，当事人请求以中标合同作为结算建设工程价款依据的，人民法院应予支持，但发包人与承包人因客观情况发生了在招标投标时难以预见的变化而另行订立建设工程施工合同的除外。（正确）

单选题

· 1.关于工程总承包的说法,正确的是（A）

··采购-施工总承包（P-C）是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程项目采购和施工,并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责

·工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有工程总承包资质的企由该企业按照合同的约定向建设单位负责,承包完成施工任务

·设计采购施工总承包（EPC）是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程目设计和施工,并对承包工程的设计和施工的质量、安全、工期、造价负责

·交钥匙总承包的施工必须由总承包企业自行完成

多选题

· 1.关于质量保证责任的说法,正确的有（BCDE）。

· A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷，由施工企业负责维修和承担费用

· B.质量保修有保修期限和保修范围的双重约束

· C.因地震、台风、洪水等原因造成的永久工程损坏，先由施工单位负责维修，建设参与各方再根据国家具体政策分担经济责任

· D.建设工程质量保证金是从建设单位应付的工程款中预留的资金

· E.缺陷责任期内预留质量保证金的，施工企业履行合同约定的责任，到期后施工企业可以向建设单位申请返还质量保证金

（总第33节) 二级注册建造师选修课程第三十三节

判断题

· 1.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否施工企业原因造成的，施工企业都应负责返修。正确

?正确

?错误

单选题

? 1.设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金20万元。采购人按照约定向供应商交付定金15万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是(35)万元。

?30

?20

?15

?35

多选题

? 1.根据《建设工程安全生产管理条例》,属于建设单位安全责任的有（BC）。

? A.编制施工安全生产规章制度

? B.向施工企业提供准确的地下管线资料

? C.将拆除工程的有关资料报送有关部门备案

? D.保证设计文件符合工程建设强制性标准

? E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险

（总第34节) 二级注册建造师选修课程第三十四节

判断题

· 1.发包人欠付工程款，实际施工人怠于追偿的，承包人可以将发包人、实际施工人列为共同被告。错误

? 正确

?错误

单选题

? 1.关于总分包单位的质量责任的说法，正确（B）。

? 分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责

?分包单位应当接受总承包单位的质量管理

?总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任

?分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿

多选题

? 1.招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的（ABCD）等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持。

? A.工程范围

? B.建设工期

? C.工程质量

? D.工程价款

? E.合同格式

（总第35节) 二级注册建造师选修课程第三十五节

1.建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，经施工单位修复后验收合格，承包人自行承担修复费用。（正确）

??正确

?错误

单选题

? 1.建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具（A）报告。

??竣工验收合格

?建筑节能合格

?建筑节能达标

?能耗验收合格

多选题

? 1.下列属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（ABCDE）。

?? A.有完整的技术档案和施工管理资料

? B.完成建设工程设计和合同约定的主要内容

? C.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件

? D.有施工企业签署的工程保修书

? E.有工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告

（总第36节) 二级注册建造师选修课程第三十六节

判断题

· 1.发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益，但发包人可以根据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权。错误

? 正确

?错误

单选题

? 1.某项目施工完毕，发包人拒付工程款，（）可以根据合同法第二百八十六条规定请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿？D

? 与承包人订立分包合同的实际施工人。

?防水专业分包人。

?项目材料供应商。

?与发包人订立施工合同的承包人。

多选题

? 1.建设工程价款优先受偿的范围包括（BCD）

? A.违约金

? B.承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬。

? C.承包人为建设工程应当支付的材料款。

? D.依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围的规定确定。

? E.利息

（总第37节) 二级注册建造师选修课程第三十七节

·屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，保修期限为5年。对

??正确

?错误

单选题

? 1.注册建造师担任施项目负责人,在其承建的工程项目竣工验收手续办结前,可以变更注册至另一个企业的情形是（B）。

??同一工程分期施工

?发包方同意更换项目负责人

?承包方同意更换项目负责人

?停工超过120天承包方认为需要调整的

多选题

? 1.施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有( ABE)。?? A.工程已实际交付的，为交付之日

? B.工程未交付的，为提交峻工结算文件之日

? C.工程已交付，工企业主张工程款的，为提出主张之日

? D.工程未交付的，为提交竣工验收报告之日

? E.工程未交付，工程程价款也未结算的，为当事人起诉之日

（总第38节) 二级注册建造师选修课程第三十八节

判断题

· 1.建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。对

??正确

?错误

单选题

? 1.某项目承包人起诉发包人要求支付工程款，一审诉讼中，经法院释明，承包人申请鉴定但未支付鉴定费用，二审诉讼中承包人再次申请鉴定的，人民法院下列处理方法中哪种是不正确的？A

?不予准许承包人的鉴定申请。

?人民法院认为确有必要的，发回重审。

?人民法院认为确有必要的，同意鉴定。

?法院认为无必要的，不予准许承包人的鉴定申请。

多选题

? 1.在施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有( BCDE)。

? A.法律规定

? B.当事人的陈述

? C.施工企业偷录的淡判录音

? D.工程设计图纸

? E.工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告

（总第39节) 二级注册建造师选修课程第三十九节

判断题

· 1.施工单位应当在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案。错误

?正确

?错误

单选题

? 1.某施工单位经正常招投标程序中标某市政项目，随后跟建设单位签订了与中标通知书关于工期、价款约定不一致的建设工程施工合同并进行了备案，项目开工之前又跟建设单位签订了与备案合同、中标通知书关于工期、价款约定不一致的补充合同作为实际履行的合同。后双方因工程款结算发生纠纷，施工单位欲起诉建设单位，应当以（C）为结算依据？

?实际履行的补充合同。

?招投标文件。

?备案的施工合同。

?视实际情况选择对自身结算工程款有利的。

多选题

? 1.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加（AC）为本案第三人，在查明发包人欠付建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。

? A.转包人。

? B.分包人。

? C.违法分包人。

? D.违法转包人。

? E.监理

（总第40节) 二级注册建造师选修课程第四十节

判断题

· 1.发包人在承包人提起的建设工程施工合同纠纷案件中，以建设工程质量不符合合同约定或者法律规定为由，就承包人支付违约金提出反诉的，人民法院可以合并审理。对

? 正确

?错误

单选题

? 1.施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用、工期和利润的承担原则是（A）。

?经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

?经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用，建设单位承担延误的工期

?经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

?经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

多选题

? 1.投标人相互串通投标报价,损害招标人利益,情节严重的,可能承担的刑事责任有（BCD）。? A.没收财产

? B.拘役

? C.有期徒刑

? D.罚金

? E.管制

（总第41节) 二级注册建造师选修课程第四十一节

判断题

· 1.建设工程施工合同无效,将会产生赔偿损失、继续履行、支付违约金等法律后果。错??正确

?错误

单选题

? 1.施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当(D)

??继续按设计文件和图纸施工

?对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工

?对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议?及时提出意见和建议

多选题

? 1.关于建设工程保修责任的说法,正确的是(CDE)。

?? A.因建设单位使用不当造成的工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由施工企业向建设单位承担

? B.由于设计问题造成的质量缺陷,施工企业有义务维修,其费用由材料采购单位承担

? C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷,由施工企业负责维修,其费用由材料采购单位承担

? D.因地震等自然灾害造成工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由建设单承担

? E.因施工企业违反有关标准佳规范施工导致质量缺陷,由施工企业负责维修

（总第42节) 二级注册建造师选修课程第四十二节

判断题

· 1.建筑业对国计民生关系十分重大，直接影响到国家安全和人民生命财产安全。对??正确

?错误

单选题

? 1.（A）是建筑工业化的重要组成部分，势必极大地提升我国建筑业的生产效率。??装配式建筑

?BIM技术

?大数据公司

?互联网购物

多选题

? 1.建筑业的持续健康发展对于我国成功实施“一带一路”有着重大影响。国家“一带一路”倡议要在（ABCDE）等方面互联互通。

?? A.政策

? B.设施

? C.资金

? D.贸易

? E.民心

（总第43节) 二级注册建造师选修课程第四十三节

判断题

· 1.长期以来，我国建筑业的很多问题不是孤立的，可以说是系统性的，与现有建筑市场监管体制机制不畅密切相关。正确

? 正确

?错误

单选题

? 1.随着全国统一建筑市场的推进，资质管理和行政审批等措施的改革，必将为建筑业带来更为（）的发展环境。高效？

?高效

?严格

?宽松

?国际化

多选题

? 1.《意见》的出台，对深化建筑业“放管服”改革，（ABCE？）促进建筑业持续健康发展具有重要意义

? A.完善监管体制机制

? B.优化市场环境

? C.提升工程质量安全水平

? D.强化队伍建设

? E.增强企业核心竞争力

（总第44节) 二级注册建造师选修课程第四十四节

判断题

· 1.我们要坚持标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用，推动建造方式创新。正确

? 正确

?错误

单选题

? 1.要缩小必须招标的工程建设项目范围，让社会投资工程的建设单位自主决定发包方式。充分尊重市场主体意愿，体现“谁（投资）、谁决策”的理念。

? 管理

?负责

?使用

?投资

多选题

? 1.今后要鼓励（ABCDE）等企业采取联合经营、并购重组等方式发展全过程工程咨询，培育一批具有国际水平的全过程工程咨询企业。

? A.投资咨询

? B.勘察设计

? C.监理

? D.招标代理

? E.造价

（总第45节) 二级注册建造师选修课程第四十五节

判断题

· 1.建筑业产生的大量数据交互和共享是需要有统一的数据标准。对

??正确

?错误

单选题

? 1.建筑业改革发展的核心是（专业化）？

??集约化

?市场化

?专业化

?信息化

多选题

? 1.纵观《意见》中七大改革举措，（ABCDE）等贯穿其中，统领全文，必将对建筑行业产生巨大而深远的影响。

?? A.国际化

? B.专业化

? C.规模化

? D.市场化

? E.信息化

二级建造师继续教育答案汇总

省建设行政主管部门负责全省建筑施工悬挑式脚手架的安全监督管理。各市、县(市、区)建设行政主管部门不负责本行政区域内建筑施工悬挑式脚手架的安全监督管理。( ) 本题得2分 正确 错误 显示答案 2、用人单位的安全技术人员应当接受职业卫生培训，遵守职业病防治法律、 法规，依法组织本单位的职业病防治工作。( ) 本题得0分 正确 错误 显示答案 3、施工现场架设或使用的临时用电线路，当发生故障或过载时，就有可能造 成电气失火。( ) 本题得2分 正确 错误 显示答案 4、地锚一般用钢丝绳、钢管、钢筋混凝土预制件、圆木等作埋件埋入地下做 成。( ) 本题得0分 正确 错误 显示答案 5、用人单位不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。( ) 本题得2分 正确

错误 显示答案 6、扣件拧紧扭力矩应控制在40~65N.m的范围内。( ) 本题得2分 正确 错误 显示答案 7、模板和支架支承部分安装在基土上时，应加设垫板，垫板应有足够强度和支撑面积，且应中心承载，基土应坚实，并有排水措施。( ) 本题得2分 正确 错误 显示答案 8、能与空气中的氧或其他氧化剂起剧烈反应的物质，都称为可燃物质。( ) 本题得2分 正确 错误 显示答案 9、钢丝绳可以作任意选用，且可超负荷使用。( ) 本题得2分 正确 错误 显示答案 10、搅拌机作业中，当料斗升起时，严禁任何人在料斗下停留或通过。( ) 本题得2分 正确

错误 显示答案 11、劳动者离开用人单位时，要索取本人职业健康监护档案复印件时，用人单位可以有偿提供。( ) 本题得2分 正确 错误 显示答案 12、贮存易燃物品的仓库大门应当向内开。( ) 本题得2分 正确 错误 显示答案 13、施工现场应当设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材，现场入口处要设置明显标志。( ) 本题得2分 正确 错误 显示答案 14、悬挑式脚手架安装、拆卸作业前，编制专项施工方案的专业技术人员和专职安全员应向全体作业人员进行安全技术交底。( ) 本题得2分 正确 错误 显示答案 15、物质的燃点越高，发生的危险性越大。( ) 本题得0分 正确

一级建造师继续教育通知文件

关于上海市建筑工程专业一级注册建造师 继续教育培训有关问题的通知 各建设单位、注册一级建造师： 根据中国建筑业协会《建筑工程专业一级注册建造师继续教育工作方案》和有关管理办法的通知（建协[2011]31号）精神，即将组织开展一级注册建造师继续教育培训工作，现将有关事宜通知如下： 一、培训内容及课时 1、课程结构与学时安排 遵循住房城乡建设部制定的《注册建造师继续教育管理暂行办法》和中国建筑业协会制定的《注册建造师继续教育必修课教学大纲》、《注册建造师继续教育选修课教学大纲》的规定，参照中国建筑业协会制定的《继续教育课程表》执行。必修课60学时，选修课60学时。 2、必修课与选修课讲授内容 参照中国建筑业协会制定的《各课程单元的教材章节内容组合情况说明》执行：

3、统一按120学时（面授）为开班周期 每周授课3天，累计4周，共12天完成120学时；或每周授课2天，累计6周完成。 每天授课10学时（每学时为45分钟），上午8：00～11：40；下午13：00～17：00；上午、下午中间各休息10分钟。 二、学习测试及继续教育成绩评定 1、根据《注册建造师继续教育管理暂行办法》关于培训单位必须确保教学质量，并负责记录学习情况，对学习情况进行测试的规定。学习测试本市统一采取考试的方法，必修课和选修课的学习测试合并进行。采用百分制评分，60分为及格。 2、严格学员考勤制度，缺勤2天以上，或培训期间有重大违纪行为的评为继续教育成绩不合格。 3、学员在继续教育期间因特殊情况请假，缺课内容，在以后培训班中补足，可视考勤合格。 4、继续教育成绩合格的条件：学习测试及格、考勤合格、培训期间无重大违纪行为。 三、第二专业为“建筑工程”的学员培训 1、必修课30学时，选修课30学时，按照中国建筑业协会制定的《各课程单元的教材章节内容组合情况说明》执行，统一按60学时为开班周期。 2、学习测试及继续教育成绩评定，参照第一专业的规定执行。 四、培训对象 根据《注册建造师继续教育管理暂行办法》中关于“注册建造师应按规定参加继续教育，接受培训测试，不参加继续教育或继续教育不合格的不予注册”的规定，下列一级建造师都应参加继续教育培训： 1、所有注册期已超过三年或即将三年的一级建造师； 2、所有正常延续注册的、增项注册的一级注册建造师。（不含一级临时注册建造师）

二级建造师继续教育题库参考答案

复习题 一、单选题 1.传统的建设工程项目管理是指建设项目的实施阶段，全过程、全方位、多层次地运用组织、管理、技术、经济及法律等手段，通过对建设工程项目管理目标的预测、（）、控制、分析、监督等，实现成本、工期、质量的（），并最终获得资源的最优配置和建设工程项目最大的投资效益。 A.优化统一投资效益 B.论证统一增值 C.优化统一增值 D.论证统一投资效益 2.建设工程项目管理的核心任务是（ C ）。 A.实现成本、工期、质量的统一 B.获得资源的最优配置 C.工程建设增值 D.管理目标的实现 3.建设工程项目安全管理的基本对象为（）。 A.各参建单位 B.劳务分包单位 C.材料、设备等供应商 D.业主 4.建设工程领域，所说的“三项管理”是指（）。 A.开发管理、项目管理、设施管理 B.开发管理、信息管理、设施管理 C.成本管理、质量管理、进度管理 D.成本管理、项目管理、进度管理

5.以下说法错误的是（）。 A.传统的全寿命周期管理将开发管理、项目管理、设施管理分隔成独立的、互不沟通的管理系统 B.全寿命周期集成化管理就是指在统一的目标、领导、管理思想、管理语言、管理规则、信息处理系统的影响下，实现三管合一的集成化管理 C.“三项管理”是指成本管理、质量管理、进度管理 D.以上都正确 6.以下关于D-B工程总承包管理模式的概念说法错误的是（）。 A.D-B总承包模式是采用单一合同的管理办法，将建设项目交由一家有资格和能力的承包企业，该承包企业全面负责项目的设计、施工、管理工作 B.D-B总承包模式被广泛应用于地铁、桥梁、高速公路、码头，机场等政府投资的基础设施项目中 C.对于项目中使用到的主要材料及设备，业主自行进行采购 D.以上三项都不正确 7.以下关于工程总承包管理模式的说法错误的是（）。 A.在D-B工程总承包中，设计施工总承包商承担项目的时间越早，设计与施工可较早的沟通与协作，发挥各自的技术优势，降低工程成本，节省工程投资，带来合理利润 B.EPC工程总承包将项目的设计、采购、施工以及试运行等一系列相关工作，全部委托给单个承包商

建筑工程一级注册建造师继续教育选修课(卷一)带答案

建筑工程一级注册建造师继续教育选修课 考试时间(120分钟)：未超过1分钟请不要交卷。 一，单选题,本题型每题有四个备选答案，其中只有一个答案是正确的，多选，不选，错选均不得分。 1. 在绿色施工中，“四节一环保”是指（）。错误！未找到引用源。 错误！未找到引用源。A. 节水、节电、节地、节材和环境保护 错误！未找到引用源。B. 节能、节地、节水、节材和环境保护 错误！未找到引用源。C. 节水、节电、节能、节地和环境保护 错误！未找到引用源。D. 节能、节水、节电、节材和环境保护 2. 项目总工程师的协调、调度和（）在项目创优工作中十分重要。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。A. 总体策划 错误！未找到引用源。B. 制度策划 错误！未找到引用源。C. 专项策划 错误！未找到引用源。D. 体系策划 3. 如果从关系因素上考虑，解决国际工程合同争议的最合适方式是（）。错误！未找到引用源。 错误！未找到引用源。A. 工程师协商解决和第三方调解 错误！未找到引用源。B. 第三方调解和仲裁 错误！未找到引用源。C. 第三方调解和诉讼 错误！未找到引用源。D. 仲裁和诉讼 4. 实现创优目标，保证业主所提供原材料和设备满足承包方提出的（）指标，并纳入承包商的质量管理体系中。错误！未找到引用源。 错误！未找到引用源。A. 控制 错误！未找到引用源。B. 实施 错误！未找到引用源。C. 计划 错误！未找到引用源。D. 创优 5. 对于国际工程，如果采用固定单价合同，也应该认真核算工程量，其原因是（）。错误！未找到引用源。 错误！未找到引用源。A. 保证工程量的准确性 错误！未找到引用源。B. 保证固定单价的准确度 错误！未找到引用源。C. 为竣工决算打好基础 错误！未找到引用源。D. 为过程索赔做好准备 6. 鲁班奖工程验收必须通过了设计、规划、人防、消防、环保、档案等单位的全面验收，工程使用（）以上，并完成了相关备案手续。错误！未找到引用源。 错误！未找到引用源。A. 半年 错误！未找到引用源。B. 一年 错误！未找到引用源。C. 一年半 错误！未找到引用源。D. 二年 7. 工程项目论证的核心内容是工程项目实施的（）。错误！未找到引用源。 错误！未找到引用源。A. 必要性和可行性 错误！未找到引用源。B. 可行性和科学性 错误！未找到引用源。C. 科学性和合法性

二级建造师继续教育答案

判断题 1、水体下开采得可行性方案得编制也可以由乙级及以上资质得水文地质工程地质勘探部门完在。可行性方案与开采设计,要报县级煤炭行业管理部门审查批准后实施.() 正确答案：错误 ２、不作处理就能满足安全使用要求或经返修处理后,虽然改变了外形尺寸但仍能满足安全使用要求得工程，可按技术处理方案与协商文件进行验收。(） 正确答案：正确 3、注浆钻孔每隔40m应测斜一次,钻孔得偏斜率不应大于０、5％。注浆钻孔落点在相同得注浆深度应相对均匀。() 正确答案:正确 4、通过放水试验可以查明采矿条件下地下水得补给来源、补给通道、补给量。放水试验具有直观、实用、可靠性高与成本低得特点，在水文条件复杂得矿区普通受欢迎.（) 正确答案：正确 ５、吊泵与井壁之间得安全距离应保持800mm以上,与吊桶外缘之间得安全距离应符合规定要求。（） 正确答案:错误 6、固定盘主要用来保护井下施工安全，还用作测量与接长管路得工作平台，一般位于封口盘以下3—８m（） 正确答案:错误 7、注册建造师有权拒绝在不合格或者有弄虚作假内容得建设工程施工管理文件上签字并加盖职业印章。 正确答案：正确 8、市政公用工程专业二级建造师可以承担机电设备安装工程80０万得项目。 正确答案:正确 9、半逆法施工工法利用调蓄池得自身结构作为水平支撑体系，大大降低了工程成本。 正确答案：正确 １0、半逆法施工适用于临近有河流或地下水丰富得软土地基等

正确答案:正确 11、项目负责人就是民事责任得主体,企业可以追究项目负责人得责任。 正确答案:错误 1２、注册建造师执业管理得关键就是状态管理，不就是结果管理. 正确答案:正确 1３、竣工验收阶段结束，工程得施工监理工作全部完成。 正确答案:错误 14、理单位根据业主委托必须承担项目得全过程监理。（) 正确答案:错误 15、监理单位与监理工程师作为承包人承包单位得工程。 正确答案：错误 １6、市政工程建设项目得目标控制管理就是市政工程建设监理得中心任务，也就是控制科学得规划所确定得工程项目得投资、进度、质量、安全与环境保护目标。 正确答案：正确 1７、单口水压试验合格得大口径球墨铸铁管,设计无要求时，压力管道需要先进行预实验阶段，再进行主试验阶段。 正确答案:错误 18、压力管道水压试验,采用允许压力降与允许渗水量作为试验合格得判定依据. 正确答案：正确 １９、专项方案经论证后需作重大修改得,施工单位应当按照论证报告修改，不需要再组织专家论证。 正确答案:错误 ２0、专项方案应当由建设单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门得专业技术人员进行审核。正确答案：错误 21、施工高度5０m及以上得建筑幕墙安装工程属于超过一定规模得危险性较大得分部分项工程. 正确答案：正确

2018年二级建造师网络继续教育题库

2018二级建造师继续教育试题题库 一、单选题 1.各省市、自治区关于建筑工业化的政策中，惟一一个提出推广装配式装修的是（）。 B.北京 2.对于挤压混凝土衬砌，说法正确的是（）。 A.一次成型； 3. 污染物生物净化的效果与入渗水在地下的停留时间有关，停留时间越长则净化效果越好。地下水位距渗透面大于（）比较适合雨水下渗。 4.为了消除轨道下沉及坍砟，将轨枕下的道砟打实或者抬高后打实称为（）。 D.捣固 5.下列选项中不属于框架-支撑结构体系可以增加框架结构的性能的是（）。 C.弹塑性 6. 竖直渗透面的有效渗透面积按有效水位高度的（）计算。2 7.（）是BIM 信息模型的基础。 B. BIM建模软件 8. 小区道路路缘石标高宜高于绿地标高100mm以上，对于下凹式绿地段道路，竖向高程应高出绿地标高不小于（）。 9.下列雨水斗属于半有压式的是（）。重力式 10.以下表示属于门窗族默认类型名称的是（）。 A. M0921 11.抵抗钢轨伸缩，防止线路爬行的参数是指（）。B.道床纵向阻力 12.浮置板式无砟轨道施工中，将钢轨、轨枕、扣配件、钢筋等材料均人工倒运至作业面，在隧道内现场组装轨排、布设绑扎道床钢筋的施工方法是（）。 A.散铺架轨法 13.设计单位要依据场地三通一平后的状况进行三维建模，为后期建模提供场地模型，可以使用（）软件完成。 D. Civil 3D 14.对有砟轨道的特点，叙述正确的是（）。 A.建设费用低，建设周期短； 15.轨枕顶面支撑钢轨的部分称作承轨槽，其轨底坡的坡度为（）。十二月-1899 16.大板房墙板与楼板、屋面板、基础之间的水平接缝必须坐浆，楼板下面应坐垫砂浆，楼板上面应做挤浆填缝，砂浆缝厚度不大于（）。 17. 国务院办公厅出台“关于推进海绵城市建设的指导意见”指出，采用渗、滞、蓄、净、用、排等措施，要求将多少降雨就地消纳和利用（）。透水沥青混凝土铺装的养生期间，行车速度限制在（）下，但禁止重型车辆和机械通行。h 19.（）是指全寿命期工程项目或其组成部分物理特征、功能特性及管理要素的共享数字化表达。 B. 建筑信息模型 20.以下不是企业级BIM 标准化政策实施路线的内容的是（）。 C. 推广集成 21. 由于水多，强调排水，并利用源头管理方法对径流和污染物进行控制，“排”的过程中体现可持续性的国家是（）。 A.英国 22.新加坡达士岭组屋建筑单体采用（）系统，整栋建筑的预制装配率已达到94%。 A.预制钢筋混凝土平板 23.各省市、自治区关于建筑工业化的政策中，出台了针对装配式建筑的奖励、补贴政策并且提出以土地源头实行“两个强制比率”的是（）。 A.上海

二级建造师继续教育操作流程

二级建造师网上继续教育系统 操作流程 1、报名 参加网上教育的二级建造师（以下简称学员）首先登录“辽宁建设执业信息网（网址：https://www.wendangku.net/doc/d267188.html,/index.aspx）”在首页栏目中点击二级建造师网上培训（或直接输入https://www.wendangku.net/doc/d267188.html,/ce.winui/LogOn.aspx网址进入网上学习系统，如图1： 图1 进入学习系统后首先点击左侧“在线注册按钮”进行网上报名，如图2： 图2 进入报名页面后在身份证检索一栏中输入学员身份证号，然后点击“检索”按钮进行数据库检索，如图3：

图3 检索后应显示学员相关信息，如图4，如未检索到学员信息，请与注册中心相关负责人联系。 图4 检索到个人信息后，将其他未填信息输入完整，上传照片时请点击“浏览”按钮，然后在电脑里选择学员准备上传的照片，选中后点击上传并预览。注意：1、上传照片要求：照片要求1、2寸免冠数码照片，照片文件大小应不大于150K，照片格式限制为*.JPG/*.jpg/*.jpeg格式，否则上传会失败。2、取得资格年度填写资格证书上面签发日期。 3、本人联系电话必须填写手机号码。 4、帐号填写4-10字符之内的字母或数字，不能填写汉字。 5、密码应填写6-20位以内字符。资料填写成功后应如图5所示：

图5 2、学员报名成功后，在登录页面输入用户名、密码和验证码进行登录，登录成功后的页面 如图6所示： 图6 二、缴费 学员点击“打印个人资料（缴费单）”打印个人资料表，个人资料表仅作个人留存及缴费使用，与面授听课证无关。若个人资料表照片未显示或资料有误，可点击修改个人信 息按钮进入个人修改页面（图7）从新上传照片并修改其它信息。

一级注册建造师继续教育管理办法

一级注册建造师继续教育管理办法 (征求意见稿) 第一条为进一步提高一级注册建造师执业素质，提高建设工程项目管理水平，保证工程质量安全，促进建筑行业发展，根据《注册建造师管理规定》制定本办法。 第二条一级注册建造师应通过继续教育，掌握工程建设有关法律法规、标准规范，增强职业道德和诚信守法意识，熟悉工程建设项目管理新方法、新技术，总结工作中的经验教训，不断提高综合素质和执业能力。 第三条一级注册建造师按照本办法参加继续教育，是申请延续注册和逾期申请初始注册、增项注册、重新注册(以下统称注册)的必要条件。 第四条继续教育采取学分制，每个注册有效期内应取得60学分。注册两个及以上专业的，每增加一个专业还应增加取得相应专业30学分。 第五条住房城乡建设部对全国一级注册建造师的继续教育工作实施统一监督管理，国务院有关部门负责本专业一级注册建造师继续教育工作的监督管理，省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门负责本地区一级注册建造师继续教育工作的监督管理。 第六条住房城乡建设部会同国务院水利、交通运输、工业和信息化、铁路、民航主管部门以及有关行业协会组织制定一级注册建造师继续教育教学大纲、编写综合教材，建立测试题库。住房城乡建设部委托住房城乡建设部执业资格注册中心，建立一级建造师继续教育学习质量测试试题库。 国务院有关部门以及有关行业协会负责本专业一级注册建造师继续教育专业教材编写、拟定课程学分，并编制专业测试命题等工作。 省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门负责组织本行政区域内一级建造师继续教育学习质量测试工作。

第七条一级注册建造师继续教育综合教材应当包括以下内容： (一)新颁布的相关法律法规和有关政策。 (二)建设工程项目管理的新理论、新方法。 (三)注册建造师职业道德规范。 第八条一级注册建造师继续教育专业教材应包括以下内容： (一)新颁布的本专业相关法律法规。 (二)本专业相关新标准、新技术、新工艺。 (三)工程项目管理案例。 第九条一级注册建造师参加继续教育采取多种形式，可参加用人企业组织的培训，也可参加有关机构组织的培训。各级住房城乡建设主管部门及有关主管部门不得以任何形式要求申请人必须参加特定中介机构组织的培训。 第十条一级注册建造师完成继续教育相关内容学习后，应到省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门指定地点参加继续教育学习质量测试，测试合格后，即可取得相应学分。注册建造师每一注册有效期内学分累计达到要求的，可在相应网站自行打印带二维码的一级注册建造师继续教育合格证书。 第十一条一级注册建造师在每一注册有效期内从事以下工作并取得相应证明的，可充抵继续教育部分学分。每一注册有效期内，充抵继续教育学分累计不得超过30学分。 (一)参加全国建造师执业资格考试大纲编写及命题工作，每次计20学分。 (二)参加一级注册建造师继续教育教材编写工作，每次计20学分。 (三)在公开发行的省部级期刊上发表有关建设工程技术、项目管理等学术论文的，第一作者每篇计10学分;公开出版5万字以上专著、教材的，第一、二作者每人计10学分。 一级注册建造师继续教育学分的充抵认定，由住房城乡建设部执业资格注册中心负责。

建造师选修课继续教育习题及答案5

? 1.下列建设工程招标投标行为中，属于投标人不正当竞争行为的有() 正确答 案：A、B、D · A.投标人相互串通投标 · B.投标人与招标人串通投标 · C.招标人操纵中标 · D.投标人以他人名义投标 · E.投标人以高于市场价的报价竞标 · 2.根据(招标投标法)和招标投标法实施条列)关于招标项目的说法。正确的有() 正确答 案：C、D · A.招标人不可以授权评委委员会直接确定招标人 · B.评委委员会成立对其评审意见承担个人责任 · C.履约保证金不得超过中标合同金额的10% · D.国有资金控股的依法必须进行招标的项目，排名第一的中标候选人为中标人 · E.招标人可以与投标人就投标价格，投标方案等实质性内容进行谈判 · 3.根据《劳动合同法》，用人单位在与劳动者签订合同时采取的正当行为有() 正确答 案：A、E · A.约定专业技术培训服务违约金 · B.扣押居民身份证 · C.钦定敬业限制协议书 · D.扣押职业资格证 · E.要求提供担保 · 4.下列招标行为中，属于弄虚作假骗取中标的有() 正确答

案：A、B、C、 D · A.使用伪造、变造的许可证 · B.提供虚假的财务状况或业绩 · C.提供虚假的信用状况 · D.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明 · E.不同投标人的投标文件相互混装 · 5.工程监理单位的主要安全责任有() 正确答 案：C、D · A.采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线 · B.组织抢救生产安全事故 · C.对施工安全事故隐患要求整改 · D.及时报告生产安全事故 · E. · 6.依法必须进行招标的项目活动违反法律规定，对中标接货造成实质性影响，且不 正确答能采取补救措施予以纠正的，应() 案：A、B、C · A.认定招标、投标、中标无效 · B.依法重新招标 · C.依法重新评标 · D.由行政监督部门接管剩余招标投标工作 · E.依法禁止就该项目再次招标 · 7.下列建设工程合同中，属于无效合同的有() 正确答 案：A、B、E

2019年二级建造师继续教育考试试题库(附答案)

第一章建造师执业资格制度 一、选择题 1、王某2014年5月参加了二级建造师资格考试，如果他成绩合格，就可以（C）。 A. 以建造师名义从事招标投标活动 B. 以建造师的名义担任施工单位的项目经理 C. 取得建造师资格证书、通过注册以建造师名义执业 D. 取得建造师注册执业证书和执业印章 2、建造师初始注册和延续注册的有效期均为（B）年。 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 3、已取得二级建造师资格证书的张某因故未能在3年内申请注册，那么他3年后申请注册时必须（D）。 A. 重新参加资格考试 B. 重新取得资格证书 C. 提供新的业绩证明 D. 提供达到继续教育要求的证明材料 4、注册建造师有权利（C） A. 同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业 B. 出借资格证书、注册证书和执业印章给他人使用 C. 对本人的执业活动进行解释和辩解 D. 超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动 5、注册建造师信用档案应包括注册建造师的基本情况、业绩、良好行为、不良行为等内容。上述信息按有关规定（A）。 A. 向社会公示 B. 保密 C．告知建造师本人 D. 告知聘用单位 二、判断题 （B）1、取得建造师注册证书的人可以以建造师的名义担任建设工程项目的施工单位项目负责人。 （A）2、二级建造师变更注册后，有效期执行原注册证书的有效期。 （B）3、《注册建造师管理规定》中规定，申请人年龄超过60周岁的不予注册。 第二章建设工程许可制度 一、选择题 1、我国基本建设程序包括①设计阶段②施工准备阶段③投资决策阶段④施工阶段⑤竣工验收，其顺序为（A） A. ③①②④⑤ B. ①②③④⑤ C. ③②①④⑤ D. ①③②④⑤

精选二级建造师继续教育考试题库500题(含答案)

二级建造师继续教育考试题库500题[含答案] 一、选择题 1．济南市建委发布的《关于加快推进BIM技术应用的意见》中明确提到：到2019年底，济南市建筑行业勘察.设计.施工.房地产开发.咨询服务.构件生产等企业应全面掌握BIM技术。 A.正确 B.错误 正确答案:B 2．由于水多，强调排水，并利用源头管理方法对径流和污染物进行控制，“排”的过程中体现可持续性的国家是（）。 A.英国 B.美国 C.澳大利亚 D.日本 正确答案:A 3．（）年，住建部发布《推进建筑信息模型应用指导意见》。 A.2010.0 B.2012.0 C.2015.0 D.2016.0 正确答案:C 4．到（）年末，建筑行业甲级勘察.设计单位以及特级.一级房屋建筑工程施工企业应掌握并实现BIM与企业管理系统和其他信息技术的一体化集成应用。 A.2017.0 B.2018.0 C.2020.0 D.2025.0 正确答案:C 5．施工企业应利用基于BIM的数据库信息，导入和处理已有的BIM设计模型，形成（）。 A.BIM竣工模型 B.BIM施工模型 C.BIM规划模型

D.BIM运维模型 正确答案:B 6．BIM竣工模型应包括建筑.结构和机电设备等各专业内容，在三维几何信息的基础上，还包含材料.荷载.技术参数和指标等设计信息，（）等施工信息，以及构件与设备信息等。 A.质量 B.安全 C.运维 D.耗材 E.成本 正确答案:ABDE 推进建筑信息模型应用的基本原则是（）。 A.企业主导，需求牵引 B.政策主导，技术升级 C.行业服务，创新驱动 D.政策引导，示范推动 E.行业服务，示范推动 正确答案：ACD 7．运营维护单位只能利用竣工资料来建立BIM运营维护模型。 A.正确 B.错误 正确答案:B 8．到（）年末，建筑行业甲级勘察.设计单位以及特级.一级房屋建筑工程施工企业应掌握并实现BIM与企业管理系统和其他信息技术的一体化集成应用。 A.2017.0 B.2018.0 C.2020.0 D.2025.0 正确答案:C 9．上海住建委BIM“十三五”发展规划中提出：推广BIM技术的艰巨性和复杂性，目前存在的问题有（）。 A.企业对BIM技术认识不足 B.BIM技术和应用环境不成熟 C.政府传统管理方式尚未转变 D.管理技术人员能力不足

二级建造师继续教育.docx

一、BTM技术 一判断题（正确选A,错误选B） 1.BIM工作流程更加强调和依赖设计团队的协作。（A） 2.BIM设计团队通过协作共同创造三维模型，通过三维模型自动生成所需要的各种平面图、剖面图、立面图、明细表等，无需人工协调。（A） 3.BIM的特点可视化、协调性、模拟性、优化性、不可出图性。（B） 4.可视化是通过三维建模将复杂的建筑实物直观地表现出来，并可同构件之间形成互动性和反馈性。（A） 5.BIM的模拟性体现在只能模拟设计出的建筑物模型。（B） 6.事实上整个设计、施工、运营的过程就是一个不断优化的过程，优化和BIM存在着实质性的必然联系。（B） 7.BIM的优化受三个因素的制约：信息、复杂程度和时间。（A） 8.BIM的综合设计施工图=建筑设计图+经过碰撞检查和设计修改。（A） 9.项目是单个设计信息数据库模型,项目文件包含了建筑的所有设计信息，文件扩展名为“.RTE”。（B） 10.项目样板文件继承了来自样板的所有族、设置（如单位、标注符号、标高标头、填充样式、线样式、线宽和视图比例）和几何图形。（A） 11.一个族中各个属性对应的数值可能有不同的值，但是属性的设置（其名称与含义）是相同的。（A） 12.项目样板文件扩展名为“.RTE”，族样板文件扩展名为“.RFT”。（A） 13.用户可以将项目和样板中的系统族进行删除或修改后保存。（B） 14.可载入族是用户最经常创建和修改的族。（A） 15.可载入族是可载入到项目中的外部族，具有属性可自定义的特征，因此可载入族是用户最经常创建和修改的族。（A） 16.内建族通过“内建模型”或“内建体量”命令建立，能够单独存成RFA文件，供别的项目文件调用。（B） 17.用户在自建族构件时，需选择合适的族样板，将族样板修改编辑后保存为“.RFA”格式的文件。（B） 18.类别是以建筑构件性质为基础，对建筑模型进行归类的一组图元。（A） 19.每种类别构件有多个类型,类型用于表示同一族的不同参数（属性）值。（A） 20.图元是建筑模型中的单个实际项，包括基础图元、模型图元（模型构建是建筑模型中其它所有类型的图元）和视图专有图元（注释图元，详图）。（A） 二选择题（单选题） 1.以下哪个选项是BIM工作流程中设计团队更加强调和依赖的？(C) A技术B经验C协作D组织计划 2.以下哪个选项不是BIM优化过程受制约的因素？(B) A信息B模型C复杂程度D时间 3.以下哪个选项不属于BIM的特点？(C) A可视化B协调性C兼容性D模拟性 4.以下哪个选项不是BIM模拟性？(B) A3D画面的模拟B仿真模拟C5D（造价控制上）的模拟D对地 震人员逃生及消防人员疏散等日常紧急情况的处理方式的模拟 5.Revit项目的文件扩展名是以下哪个选项？(A)A.RVT B.RTE C.RFA D.RFC 6.以下哪个选项不属于BIM模型提供的建筑物实际存在信息？（C） A几何信息B物理信息C管理信息D规则信息 7.三维建模将复杂的建筑实物直观地表现出来，并可同构件之间形成互动性和反馈性，这是BIM价值中的哪个选项？(A) A可视化B协调性C模拟性D可出图性 8.BIM的哪个特性是建筑业中的重点内容，不管是业主还是设计单位及施工单 位，无不在做着与之配合的相关工作。(B) A可视化B协调性C模拟性D优化性 9.综合设计施工图和综合管线图应该在对建筑物进行可视化展示、协调、模拟、 优化后，还需做哪项工作后方可出图？(D) A碰撞检查B设计修改C深化设计D碰撞检查和设计修改 10.BIM的出图性所出内容包括综合设计施工图、综合管线图、综合结构留洞图、 碰撞检查侦错报告和以下哪个选项？(C) A平面图B剖面图C建议改进方案D立面图 11.Revit项目样板的文件扩展名是以下哪个选项？(B) A.RVT B.RTE C.RFA D.RFT 12.Revit族文件的扩展名是以下哪个选项(C) A.RVT B.RTE C.RFA D.RFT 13.Revit族样板的文件扩展名是以下哪个选项(D) A.RVT B.RTE C.RFA D.RFT 14.Revit系统族不包含以下哪个选项(C) A标高B轴网C梁D墙 15.Revit可载入族不包含以下哪个选项(A) A墙B梁C柱D门 16.以下哪个选项不符合Revit內建族的相关描述？(D) A可使用“内建模型”命令新建B可使用“内建体量”命令新建 C不能单独存成“.RFA”文件D能在别的项目文件中引用 17.关于Revit族样板描述不正确的选项是(C) A包含创建族以及Revit在项目中放置族时所需的信息B自建族时首先需要选择合适的族样板C族样板可以被修改D文件扩展名为“.RFT” 18.关于Revit类别和类型的描述哪个选项描述不正确(A) A类别是以建筑构件信息为基础B类别是对建筑模型进行归类的一组图元C每种类别构件有多个类型D类型用于表示同一族的不同参数（属性）值 19.Revit标高建立有四种方式：直线绘制、拾取线绘制、复制、阵列，其中有几种方式可自动创建平面视图(B) A一种B二种C三种D四种 20.关于Revit项目样板描述哪个选项不正确(D) A项目样板包含族、设置和几何图形B样板文件是一个系统性文件 C项目样板使用文件扩展名为“.RTE”D项目样板不可以被修改 21.在Revit项目中如何退出绘制命令（A） A Esc B Shift C Enter D Ctrl 22.在Revit三维视图状态下如何旋转视图（A） A Shift+鼠标中键 B Shift+鼠标左建 C Ctrl+鼠标中建 D Ctrl+

建筑工程专业一级建造师继续教育培

1 一级建造师继续教育必修课培训结业报告 -------如何提高建造师队伍建设 摘要：建造师行业责任重大，建造师需要全面扎实的技术及管理知识，如何提高建造师行业的整体素质，让建造师们为我国的建筑行业贡献自已的力量，本文根据培训期间专家老师们的授课及学员们交流情况，就如何提高建造师队伍建设提出几点建议。 关键字：责任，门槛，培训，监督 根据统一安排，我参加了本次一级建造师继续教育必须课的培训，通过七天的学习，使自已的整体水平有了进一步的提高。 科技 在发展，我们就要不断的学习才能适应社会的需要，本次培训正是由各专家老师们根据目前最新形式，对法规、项目管理及最新规范等进行了系统专业的讲座，让我们更进一步。同时，我通过业余时间与各地同行们进行了深入的交流，下面就如何加强建造师队伍的建设提几点看法： 一、建造师责任重大 建造师执业资格制度与项目经理责任制均是我国施工管理体制 上重大的改革，是理想化的制度。但真正的实用型人才绝对不是通过培训式的突击、冲刺就能塑就的。特别由于建造师是懂管理、懂技术、懂经济、懂法规，综合素质较高的复合型人才，既要有理论

水平、专业知识，更要具备丰富的实践经验和较强的组织能力。他2 们 走向各自岗位后，主要承担的是建筑业原项目经理的责任，要独 当一面。一项工程建造师是直接负责人，项目施工需要人、财、物的投入，需要组织、管理、技术全方位的能力建造师的准入必须高标准严要求。建造师应达到的层次。建造师应代表我国工程管理的最高水平，其含金量应超过一级项目经理。只有建造师的高层次高水平才能带动项目管理的全面发展。通过这个方式，甚至使一级项目经理都以得到建造师证书来体现自身价值和水平。同时，我国的建造师的水平应至少能在IPMP 的B 级以上，使得我国建造师的水平在国际上有一席之地，为我国项目管理的发展奠定基础。 建造师 要求的知识应全面，首先在管理、法律、合同、技术、沟通、。。。各 方面应具备较强的能力，同时要有很高的国际工程管理水平。 二、建造师门槛低，应提高准入门槛 我们应该看到，建造师报考门槛较低。只要是工程或工程经济 专业，拥有中专以上学历，具备两年工作经验者就可报考国家二级注册建造师；大专以上，六年工作经验者可报考一级。根据这一标准，全国各地的建筑企业中和水泥、递砖头的千百万小工都有希望

二级建造师继续教育最全题库(带答案)

概述： 本文档汇总了网上多套二级建造师题库，是目前为止网上最全的题库，另附二级建造师通过攻略。 1）本文档包含两部分：市政工程部分析题和继续教育必修题库两部分，近300页资料涵盖了绝大部分继续教育考试题目。部分变种题、新题型查不到的，可以百度相关资料汇总答题，有些模拟试题可以直接搜到原题。但我们的目的不是100分而是60分，本题库原题即可保证60分以上。 2）使用方法考试人将文档考入手机存储器，在考场利用手机WPS的搜索功能直接查询。或者通过照相将原题发至后援团，后援团通过电脑端，利用word中的搜索功能搜答案，汇总后发给考生，建议两者分工合作，这样效率会更高。 3）掌握技巧，通过并不难，祝广大考生顺利通过。

1.8 复习题 一、单选题： 1.我国建设工程法律法规体系中，《建筑业企业资质管理规定》属于（D）。 A.法律 B.行政规章 C.行政法 D.部门规章 2.有关法的形式，描述正确的是（C ）。 A.宪法的法律地位和效力是最高的，由国务院制定 B.行政法规的效力低于宪法，但是高于法律 C.法律的效力高于地方性法规 D.部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，由地方政府裁决 3.有关法的形式，描述正确的是（C）。 A.宪法的法律地位和效力是最高的，由国务院制定 B.行政法规的效力低于宪法，但是高于法律 C.法律的效力高于地方性法规 D.部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，由地方政府裁决 4.监理人收到承包人报送的竣工验收申请报告后（C）内完成验收申请审查。 A.7天 B.10天 C.14天 D.21天 5.发包人应在竣工验收合格后（C）天内向承包人签发工程接收证书，无正当理由逾期不颁发的，自验收合格后第1天起视为已颁发工程接收证书。 A.7天 B.10天 C.14天 D.21天 6.某建筑施工单位有50名从业人员。根据《安全生产法》，该单位应当（D ）。 A.配备兼职安全生产管理人员 B.配备专职安全生产管理人员 C.因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员 D.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员 7.关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的是（A）。 A.国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度 B.土石方施工阶段，噪声限值是昼间70分贝，夜间55分贝 C.打桩施工阶段，噪声限值是昼间80分贝，夜间禁止施工 D.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行任何产生环境噪声污染的建筑施工作业。 8.关于设计单位的权利的说法，正确的是（B）。 A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计 B.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商 C.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成 D.设计深度由设计单位酌定 9.根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是（B）。 A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用 B.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款 C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序 D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收 10.根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（C ）作业 A.抢修 B.抢险 C.抢工期 D.生产工艺要求必须连续 11.在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪音污染的，施工单位必须在该工程开工（ C ）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。 A.7 B.10 C.15 D.3 12.建设单位应自建设项目投入试生产之日起（C ）个月内，向有关部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。 A.1 B.2 C.3 D.5 13.关于建设工程分包的说法，正确的有（A）。 A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体，非关键性工作分包给其他企业 B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业 C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业 D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业

二级建造师继续教育选修课考试试题及答案备课讲稿

二级建造师继续教育选修课考试试题及答案 1. 1列地铁列车的运载能力大约相当于（）辆小汽车。 A.50.0 B.100.0 C.150.0 D.200.0 正确答案：D 2. 我国城市轨道交通的建设模式中，交钥匙工程指的是（）。 A.政府作为投资的主体 B.采用多元投资体制 C.由工程总承包商负责整个项目的融资、设计咨询、施工及运营 D.公私合营模式正确答案：C 3. 我国新轨轨身周期性不平顺的波长多在（）。 A.2.4～2.8m； B.2.6～3.0m； C.2.8～3.2m； D.3.0～3.4m 正确答案：C 4. 目前我国应用最广泛的轨枕类型是（）。 A.树脂枕； B.普通钢筋混凝土枕； C.先张法预应力混凝土枕； D.后张法预应力混凝土枕正确答案：C 5. 施工单位可以使用（）软件进行施工总工期与施工进度模拟。 A. Navisworks B. Microsoft Office C. AutoCAD D. Ecotect 正确答案：A 6. BIM技术最先从（）发展开来。 A. 英国 B. 美国 C. 日本 D. 中国正确答案：B 7. 手工捣固作业采用的工具是（）。 A.铁棍； B.大头镐； C.铁锹； D.锄头正确答案：B 8. 能实现不平行股道的交叉功能的道岔是（）。 A.普通单开道岔； B.单开对称道岔； C.三开道岔； D.交分道岔正确答案：D 9. 全断面开挖法的优点（）。 A.较大的作业空间； B.开挖面较小； C.围岩稳定性高； D.每个循环工作量较小正确答案：A 10. 不属于预铺道砟工作范围的选项是（）。 A.试验确定参数； B.摊铺压实作业； C.测量放线； D.轨道整理正确答案：D 11. （）是通过限制条件起点和终点来创建族形体。、 A. 旋转 B. 融合 C. 拉伸 D. 放样正确答案：C 12. 当地下线位于城市道路下方时，要考虑路面铺装和管线要求，一般地，隧道结构顶板距地面为（）。A.1～2 m；B.2～3 m；C.3～4 m；D.4～5 m 正确答案：B 13. 以下不是企业级BIM 标准化政策实施路线的内容的是（）。 A. 策略制定 B. 全面把握 C. 推广集成 D. 形成企业标准正确答案：B 14. 1926年，铺设世界最早的一条无缝线路的国家是（）。 A.英国 B.法国 C.美国 D.德国正确答案：D 15. 窄级配道砟对针状指数和片状指数的要求为（）。 A.不大于5%； B.不大于10%； C.不大于20%； D.不大于50% 正确答案：C 16. 隧道内的轨道，一般采用（）。 A.特级道砟； B.一级道砟； C.二级道砟； D.三级道砟正确答案：B 17. “中国尊”项目高度达到（）米，建成后将成为北京第一高楼，成为北京新的地标性建筑。 A.512.0 B.632.0 C.633.0 D.528.0 正确答案：D

2018二级建造师网络继续教育及答案

2018年度二级建造师网络继续教育试卷及答案 1.建筑功能材料 2.生态环境状况评价技术规范 3.建材矿山工程项目设计文件编制标准 4.道路设计新技术 5.工程项目财务评价 6.混凝土工程质量通病及预防措施 7.煤矿安全规程2010版 8.钢筋工程质量通病原因预防措施 9.矿山救护规程 10.水泥原料矿山设计规范 11.混凝土结构工程裂缝判断与处理 12.绿色施工示范工程的组织与实施 13.道路工程质量通病与防治 14.建筑施工安全管理及事故案例分析 15.建设项目投融资与承包模式 16.建设项目全寿命周期成本管理 17.绿色建筑应用及工程实践 18.沥青路面新技术及绿色施工技术 19.高性能混凝土与结构混凝土 20.建筑废弃物环境管理与处理处置 21.项目融资与PPP模式 22.BIM技术分析与应用 23.海绵城市建设与案例分析 24.绿色建筑与绿色施工 25.建设项目安全现状及风险分析 26.建设项目风险控制及国外管理经验 27.建筑节能 28.《中华人民共和国招标投标法实施条例》解读 29.太阳能技术及案例分析 30.建筑工程环境影响与评价 31.建筑工程安全及职业健康安全管理体系 32.建设工程质量管理及质量管理体系 33.建设工程工程量清单计价规范解析 34.工程建设QC小组 35.新型建筑材料 36.施工现场重大危险源识别与控制及注意事项 37.现代混凝土的问题与对策

建筑功能材料 考试时长：15 分钟，总分：10 分，合格分数：6分 ======单选题部分====== ? 1.多孔性吸声材料是比较常用的一种吸声材料，它具有良好的（） o A 中高频吸声性能 B 高频吸声性能 o C 中频吸声性能 D 低频吸声性能 ? 2.薄板振动吸声结构具有( )声波吸声特性 o A 低频 B 中频 C 高频 D 中低高频 ? 3.中空玻璃的技术性质不包括（） o A 隔热保温性 B 隔声性 C 光学性质 D 成本低廉 ? 4.钢化玻璃的技术性质不包括（） o A 抗折强度与抗冲击性 B 弹性变形 C 安全性 D 经济划算 ======多选题部分====== ? 5.吸声材料的选用和安装必须注意以下各点（） o A 吸声材料强度一般较低，应设置在护壁线以上，以免碰撞破损 o B 多孔吸声材料往往易于吸湿，安装时应考虑到湿胀干缩的影响 o C 选用的吸声材料应不易虫蛀、腐朽，且不易燃烧 o D 应尽可能选用吸声系数较高的材料，以便节约材料用量，降低成本 ? 6.有关双层隔声结构的说法正确的是（） o A 根据质量定律，频率降低一半，传递损失要降6db；而要提高隔声效果时，质量增加一倍，传递损失增加6db o B 在这一定律支配下，若要显著地提高隔声能力，单靠增加隔层的质量，例如增加墙的厚度，显然不能行之有效，有时甚至是不可能的，如航空器上的隔声结构。 o C 这时解决的途径主要是采用双层以至多层隔声结构 o D 双层隔声结构的两层，不用相同厚度的同一种材料