造价员基础知识题库1の9章

工程造价基知识题库

第一章建设工程造价管理相关法规与制度

考纲要求

(一)了解工程造价管理相关法律、法规与制度；

(二)了解造价员管理制度和造价工程师执业资格制度；

(三)了解工程造价咨询及其管理制度。

真题选编

一、单项选择题

1．依据《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于( B )学时。

A. 20

B.30

C.40

D. 60

2．工程造价咨询业的首要功能是( A )。

A．服务功能B．引导功能C．联系功能D．审核功能

3．我国工程造价管理体制改革的最终目标是( D )。

A．加强政府对工程造价的管理B．企业自主报价，国家定额只作参考

C．实行工程量清单计价D．建立以市场形成价格为主的价格机制4．依据《中华人民共和国招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一:( C )。

A．中标人报价最低B．经评审的合理低价

C．能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外

D．经评审的合理低价且不低于成本

5．工程造价的控制职能表现在( A )。

A．对投资的控制B．对工程质量的控制C．对安全的控制D．对进度的控制

6．以下行为符合我国法律规定的是( D )。

A．总承包单位将建设工程主体结构工程的施工分包给其他单位

B．以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程

C．建设单位的工程款直接进入项目管理机构的财务

D．总包单位将劳务作业发包给有资质的分包企业

7．从事建筑工程活动的人员，要通过国家任职资格考试、考核，由建设行政主管部门( B )并颁发资格证书。

A．审批B．注册C．登记D．备案

8．根据《工程造价咨询单位管理办法》的规定，乙级工程造价咨询单位的资质标准之一是:具有专业技术职称且从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价工程师注册证书的专业人员分别不少于( C )。

A．20人和10人B．20人和8人C．12人和6人D．12人和4人9．工程造价咨询单位的资质要求，不包括( C )。

A．技术力量B．注册资金C．成立时间D．办公条件

二、多项选择题

《中华人民共和国担保法》规定的担保方式有( BCDE )。

A．保函B．抵押C．保证D．留置E．定金

题库精选

一、单项选择题

1．除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，( )应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

A．施工单位B．建设单位C．监理单位D．勘察设计单位

2．建设单位应当自领取施工许可证之日起( )个月内开工。

A．一B．两C．三D．四

3．在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起( )个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建设工程的维护管理工作。

A．四B．三C．两D．一

4．按照国务院有关规定批准开工报告的建筑土程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。其中因故不能按期开工超过( )的，应当重新办理开工报告的批准手续。

A．两个月B．四个月C．六个月D．一年

5．大型建筑工程或结构复杂的建筑工程，可以由( )个以上的承包单位联合共同承包，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。

A．两B．三C．四D．五

6．建筑工程造价应当按照国家有关规定，由( )在合同中约定。

A．发包单位B．承包单位C．发包单位与承包单位D．发包单位或承包单位

7．所谓建筑工程监理，是指具有相应资质条件的工程监理单位受建设单位委托，依照( )及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施的监督管理活动。

A．法律、法规B．法律、地方法规C．法律、法视、规章D．法律、行政法规

8．工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告( )要求设计单位改正。

A．建设单位B．监理单位C．建筑施工企业D．建设行政主管部门

9．合同的( )原则体现了民事活动的基本特征，是合同关系不同于行政法律关系、刑事法律关系的重要标志。

A．平等B．自愿C．公开D．公正

10．招标人对己发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少( ) 日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

A．10 B．15 C．20 D．30

11．依据《中华人民共和国招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于( )日。A．40 B．30 C．20 D．30

12．依据《中华人民共和国招标投标法》规定，投标人少于( )人的,招标人应当依法重新招标。

A．2 B．3 C．4 D．5

13．依据《中华人民共和国招标投标法》规定，开标应当在招标人的主持下，在招标文件确定的提交投标文件截止时间( )公开进行;开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

A．后一日B．后二星期内C．同一时间D．后半个月内

14．下列选项中，对政府定价目录的相关内容叙述不正确的是( )。

A．政府指导价、政府定价的定价权限和具体适用范围，以国家的和地方的定价目录为依据

B．地方定价目录由省、自治区、直辖市人民政府价格主管部门接照中央定价目录规定的定价权限和具体适用范围制定，经本级人民政府审核同意，报国务院价格主管部门审定后公布

C．省、自治区、直辖市人民政府以下各级地方人民政府可以制定定价目录，但有限制条件

D．国家定价目录由国务院价格主管部门制定、修订，报国务院批准后公布

15．依据《中华人民共和国土地管理法》的规定，农民集体所有的土地，由( )级人民政府登记造册，核发证书，确认所有权。

A．乡B．县C．市D省

16．依据《中华人民共和国土地管理法》的规定，城市建设用地规模应当符合( )规定的标准，充分利用现有建设用地，不占或者少占农用地。

A．国际B．国家C．地方D．省级

17．依据《中华人民共和国土地管理法》的规定，经批准的建设项目需要使用国有建设用地的，建设单位应当持法律、行政法规规定的有关文件，向有批准权的( )级以上人民政府土地行政主管部门提出建设用地申请，经土地行政主管部门审查，报本级人最政府批准。

A．省B．市C．县D．乡

18．依据《中华人民共和国土地管理法》的规定，临时使用土地的使用者应当按照临时使用土地合同约定的用途使用土地，并不得修建永久性建筑物。其临时使用土地期限一般不超过( )年。

A．半B．一C．两D．三

19．依据《中华人民共和国保险法》的规定，投保人故意不履行如实告知义务的,保险人对于保险合同解除前发生的保险事故(保险合同约定的保险责任范围内的事故)，( )。

A．不承担赔偿或者给付保险金的责任,并不退还保险费

B．承担赔偿或者给付保险金的责任，同时退还保险费

C．不承担赔偿或者给付保险金的责任，但可以退还保险费

D．承担赔偿或者给付保险金的责任，但不退还保险费

20．依据《中华人民共和国保险法》的规定，( )应当遵守国家有关消防、安全、生产操作、劳动保护等方面的规定，维护保险标的的安全。

A．保险人B．被保险人C．投保人D．保险经纪人

21．依据《中华人民共和国保险法》的规定，保险责任开始后，投保人要求解除合同的( ) 。

A．应当向保险人支付手续费

B．保险人可以收取自保险责任开始之日起至合同解除之日止期间的保险费，剩余部分退还投保人

C．保险人没收全部保险费

D．保险人把全部保险费退还给投保人

22．依据《中华人民共和国保险法》的规定，保险事故发生后，保险人已支付了全部保险金额，保险金额( )保险价值的，保险人按照保险金额与保险价值的此例取得受损保险标的的部分权利。

A．高于B．低于C．相等于D．低于或等于

23．依据《中华人民共和国保险法》的规定，保险人、被保险人为查明和确定保险事

故的性质、原因和保险标的损失程度所支付的必要的、合理的费用，由( )承担。A．保险人B．被保险人C．投保人D．保险经纪人

24．依据《中华人民共和国保险法》的规定，合同约定分期支付保险费的，投保人应当于合同成立时支付首期保险费，并应当按期支付其余各期的保险费。投保人支付首期保险费后，除合同另有约定外，投保人超过规定的期限( )日未支付当期保险费的，合同效力中止，或者由保险人按照合同约定的条件减少保险金额。A．15 B．30 C．45 D．60

25．依据《中华人民共和国保险法》的规定，投保人解除合同，已交足二年以上保险费的，保险人应当自接到解除合同通知之日起( )日内，退还保险单的现金价值。A．60 B．45 C．30 D．15

26．根据《中华人民共和国税收征收管理法》的规定，从事生产、经营的纳税人(包括企业，企业在外地设立的分支机构和从事生产、经营的场所，个体工商户和从事生产、经营的事业单位)自领取营业执照之日起( )日内，应持有关证件，向税务机关申报办理税务登记。

A．.5 B．10 C．15 D．30

27．依据《中华人民共和国税收征收管理法》的规定,纳税人、扣缴义务人应按照法律、行政法规确定的期限缴纳税款。纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局批准，可以延期缴纳税款，但是最长不得超过( )个月。

A．一B．两C．三D．四

28．依据《中华人民共和国税收征收管理法》的规定，纳税人未按照规定期限缴纳税款时，扣缴义务人未按规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款( )的滞纳金。

A．十分之五B．百分之五C．千分之五D．万分之五

29．下列选项中，对税率中的累进税率的相关内容叙述正确的是( )。

A．指对同一征税对象，不论其数额大小，均按照同一比例计算应纳税额的税率B．累进税率又分为全额累进税率和超额累进税率，其中超额累进税率是以征税对象的全额，适用相应等级的税率计征税款

C．按照征税对象数额的大小规定不同等级的税率

D．征税对象数额越大，税率越低

30．税收根据税收征收对象不同，可分为流转税、所得税、财产税、行为税、资源税等五种。其中所得税是以( )为征税对象的税。

A．特定行为B．纳税人的收益额

C．财产的价值额或租金额D．商品流转额和非商品(劳务)流转额31．根据《中华人民共和国建筑法》的规定，由( )对全国的建筑活动实施统一监督管理。

A．国务院B．工商行政管理部门

C．国务院安全行政主管部门D．国务院建设行政主管部门

32．下列表述中不属于《中华人民共和国建筑法》规定内容的是( )。

A．建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工,因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期

B．工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的、有权要求建筑施工企业改正

C．监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理

D．设计单位对设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，不得指定生产厂、供应

商

33．根据我国现行有关规定，工程造价咨询企业资质有效期届满，需要继续从事工程造价咨询活动的，需提出资质延续申请。被准予延续的，其资质有效期可延续( )年。

A．1 B．2 C．3 D．5

34．申请乙级资质的工程造价咨询企业在暂定期内工程造价咨询营业收人合计不得低于人民币( )万元。

A．30 B．50 C．80 D．100

35．根据我国现行有关规定，下列项月中属于基本建设大中型项目或限额以上更新改造项目的是( )。

A．能源部门投资额为4000万元的某生产性建设项目

B．投资额为4000 万元的某公共事业建设项目

C．交通部门投资额为4000万元的某更新改造项目

D．原材料部门投资额为4000元的某更新改造项目

36．根据《城市房地产管理法》，基准地价是指各城市按不同的土地级别、不同地段分别评估和测算的( )。

A．商业、住宅、工业等各类用地土地使用权的平均价格

B．商业与住宅用地土地使用权的加权平均价格

C．工业与民用建筑用地土地使用权的加权平均价格

D．住宅与公用建筑用地土地使用权的平均价格

37．造价员资格考试合格者，由各管理机构、专业委员会颁发由( )统一印制的《建设工程造价员资格证书》及专用章。

A．国务院人事主管部门B．中国建设工程造价管理协会

C．国务院建设主管部门D．省、自治区、直辖市建设主管部门38．《全国建设工程造价员资格证书》原则上每( )年检验一次，由各管理机构和各专业委员会负责具体实施。

A．1 B．2 C．3 D．4

39．工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起( )日内到建设工程所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。

A．5 B．10 C．15 D．30

40．根据《工程造价咨询企业管理办法》规定，新申请工程造价咨询企业资质的，其资质等级按照相应的资质标准( )。

A．可核定为甲级，并设暂定期1年B．只能核定为乙级，并设暂定期1年C．只能核定为乙级，并设暂定期2年D．只能核定为丙级，并设暂定期1年41．根据《工程造价咨询企业管理办法》规定，下列属于工程造价咨询企业业务范围的是( ) 。

A．工程竣工结算报告的审核B．工程项目经济评价报告的审批

C．工程项目设计方案的比选D．工程造价经济纠纷的仲裁

42．根据我国现行有关规定，下列关于工程造价咨询单位的表述中正确的是( )。A．新开办的工程造价咨询单位可以申请甲级资质等级

B．对年检不合格的工程造价咨询单位，应限其整改1年

C．工程造价咨询单位停业半年以上时，应交回其资质证书

D．工程造价咨询单位的年检结论分为合格、不合格两种

43．根据《中华人民共和国建筑法》的规定，下列表述中正确的是( )。

A．经建设单位认可，分包单位可将其承包的工程再分包

B．两个以上不同资质等级的单位联合承包工程的，可以按资质等级高的单位考虑C．施工现场的安全由建筑施工企业和工程监理单位共同负责

D．建筑施工企业应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

44．建设单位申领建筑工程施工许可证后，既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，则( )。

A．建筑施工许可证自行废止B．由发证机关收回建筑施工许可证C．由建设行政主管机关处以罚款D．取消该建设项目

45．某房地产开发公司在某市老城区拟开发住宅项目涉及拆迁，按照《建筑工程施工许可管理办法》的规定，在以下有关房地产公司申领施工许可证前应具备的条件中，正确的是( )。

A．拆迁工作必须全部完成B．拆迁补偿安置资金全部到位

C．拆迁工程量己完成50% D．拆迁进度已符合施工的要求

46．某市立医院拟新建住院大楼，该医院于2007年3月20日领到施工许可证，根据《中华人民共和国建筑法》的规定，该工程应在( )前开工。

A．2007年4月20旧B．2007年6月20日

C．2007年9月20日D．2008年3月20日

47．某大型基础设施工程己按照国务院有关规定批准开工报告，但因故未能按期开工，若开工时间超过了( )个月，根据《中华人民共和国建筑法》的规定，该工程应当重新办理开工报告的批准手续。

A．1 B．3 C．6 D．12

二、多项选择题

1．建筑工程施工申请领取施工许可证，应当具备的条件包括( )。

A．正办理建筑工程用地批准手续B．要拆迁的，其拆迁进度符合施工要

求

C．有满足施工需要的施工图纸及技术资料D．有保证工程质量和安全的具体措施E．建设资金只有少部分落实

2．实施建筑工程监理前，建设单位应当将( )书面通知被监理的建筑施工企业。A．委托的工程监理单位B．监理的内容

C．监理权限D．监理单位的成立时间

E．监理单位的资金周转情况

3．工程监理单位应当根据建设单位的委托，( )执行监理任务。

A．客观地B．公开地C．公平地D．公正地E．主观地4．合同的基本原则包括( )。

A．平等的原则B．自愿的原则C．公开的原则D．公正的原则E．公平的原则

5．《中华人民共和国合同法》由总则、分则和附则三部分组成。其中总则包括一般规定、合同的订立、( )、违约责任、其他规定。

A．合同的权利和义务的终止B．合同的效力C．合同的适用范围D．合同的履行E．合同的变更和转让

6．依据《中华人民共和国招标投标法》规定，招标公告或投标邀请书应当载明( )，实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。

A．招标人的名称B．招标项目的性质C．招标项目的数量D．招标人的地址E．招标人的资金情况

7．依据《中华人民共和国价格法》规定，经营者定价应当遵循( )的原则,定价的基本依据是生产经营成本和市场供求状况。

A．公平B．公开C．合法D．诚实信用E．公

正

8．依据《中华人民共和国价格法》的规定，经营者进行价格活动，应当享有的权利包括( )。

A．努力改进生产经营管理

B．制定属于政府指导价、政府定价产品范围内的新产品的试销价格，包括特定产品C．检举、控告侵犯其依法自主定价权利的行为

D．在政府指导价规定的幅度内制定价格

E．自主制定属开市场调节的价格

9．依据《中华人民共和国价格法》的规定，政府在必要时可以对( )商品和服务价格实行政府指导价或政府定价。

A．资源丰富的少数商品价格

C．重要的盈利性的商品价格

B．自然垄断经营的商品价格

D．与国民经济发展和人民生活关系重大的极少数商品价格

E．重要的公用事业价格

10．依据《中华人民共和国价格法》的规定，制定政府指导价、政府定价，应当依据( )，实行合理的购销差价、批零差价、地区差价和季节差价。

A．有关商品或者服务的社会平均成本B．国际市场情况

C．市场供求状况D．国民经济与社会发展要求E．社会承受能力

11．依据《中华人民共和国土地管理法》的规定，各级人民政府应当依据( )，组织编制土地利用总体规划。

A．土地供给能力B．城市的总体规划

C．国土整治和资源环境保护的要求D．各项建设对土地的要求E．国民经济和社会发展规划

12．依据《中华人民共和国土地管理法》的规定，征收耕地的补偿费用包括( )。A．土地补偿费B．青苗的补偿费C．地上附着物的补偿费D．安置补助费E．日常管理的补偿费

13．依据《中华人民共和国土地管理法》的规定，有( )情形之一的，有关政府土地行政主管部门报经原批准用地的人民政府或者有批准权的人民政府批准,可以收回国有土地使用权。

A．土地出让等有偿使用合同约定的使用期限届满，土地使用者己申请续期或申请续期已获批准的

B．因单位撤销、迁移等原因，停止使用原划拨的国有土地的

C．公路、铁路、机场、矿场等经核准报废的

D．为个人利益需要使用土地时

E．为实施城市规划进行旧城区改建，需要调整使用土地的

14．依据《中华人民共和国保险法》的规定，保险合同应当包括的事项有( )。A．投保人、被保险人名称和住所，以及人身保险的受益人的名称和住所B．保险金额

C．保险期间和保险责任开始时间D．保险人名称和住所E．保险人、投保人和被保险人的兴趣爱好

15．依据《中华人民共和国保险法》的规定，有( )情形之一的，除合同另有约定外,保险人应当降低保险费，并按日计算退还相应的保险费。

A．据以确定保险费率的有关情况发生变化，保险标的危险程度明显减少

B．保险标的的保险价值明显增加

C．据以确定保险费率的有关情况发生变化，保险标的危险程度明显增加

D．保险标的的保险价值明显减少

E．保险标的的保险价值无明显变化

16．依据《中华人民共和国保险法》的规定，被保险人死亡后，遇有( )情形之一的，保险金作为被保险人的遗产，由保险人向被保险人的继承人履行给付保险金的义务。

A．受益人先于被保险人死亡，没有其他受益人的

B．投保人、受益人故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病的

C．受益人后于被保险人死亡，没有其他受益人的

D．受益人依法丧失受益权或者放弃受益权，没有其他受益人的

E．没有指定受益人的

17．国务院建设主管部门在全国范围内行使建设管理职能，在建设工程造价管理方面的主要职能包括( )。

A．组织制定建设工程造价管理有关法规、规章并监督其实施

B．制定工程造价咨询企业的资质标准并监督其执行

C．负责全国工程造价咨询企业资质管理工作，审定乙级与丙级工程造价咨询企业的资质

D．组织制定全国统一经济定额并监督指导其实施

E．制定工程造价管理专业技术人员执业资格标准并监督其执行

18．《中华人民共和国建筑法》规定的承担连带责任的情形有( )。

A．联合体共同承包的各方B．总承包单位和分包单位C．互相串通谋取非法利益的监理单位和承包单位D．建设单位和承包单位E．设计单位和承包单位

19．根据《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备的条件有( )。

A．已经办理了该建筑工程用地批准手续

B．在城市规划区的建筑工程，正在申请规划许可证

C．已经确定了建筑施工企业

D．有保证工程质量和安全的具体措施

E．建设资金正在落实

20．造价员资格考试的报考条件是凡遵守国家法律、法规，恪守职业道德，具备( )条件之一者，均可申请参加造价员资格考试。

A．其他专业大专及以上学历，工作满一年B．工程造价专业中专及以上学历C．其他专业中专及以上学历，工作满一年D．工程造价专业大专及以上学历E．其他专业中专及以上学历，工作满两年

21．对造价员职业道德准则叙述不正确的有( )。

A．与委托人有利害关系时，无需主动回避B．应保守委托人的商业秘密C．准许他人以自己的名义执业D．对违反国家法律、法规的计价行为,有权向国家有关部门举报

E．应遵守工程造价行业的技术规范和规程,保证工程造价业务文件的质量

22．工程造价咨询企业资质等级分为( )。

A．甲级B．乙级C．丙级D．暂定级E．丁级

23．对工程造价咨询企丛资质等级中的甲级资质标准叙述正确的有( )。

A．企业近3年工程造价咨询营业收人累计不少于人民币500万元

B．企业注册资本不少于人民币50万元

C．专职从事工程造价专业工作的人员不少于20 人

D．技术负责人己取得造价工程师注册证书，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作十年

E．企业出资人中，注册造价工程师人数不低于出资人总人数的60%，且其出资额不低于企业注册资本总额的60%

24．工程造价咨询企业有( )行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正，并处以1万元以上3万元以下的罚款。A．跨省、自治区、直辖市承接业务不备案的

B．涂改、倒卖、出租、出借资质证书，或者以其他形式非法转让资质证书

C．以给予回扣、恶意压低收费等方式进行不正当竞争

D．同时接受招标人和投标人或两个以上投标人对同一个工程项目的工程造价咨询业务E．新设立的分支机构不备案的

25．建设工程造价涉及到国民经济各部门、各行业，作用重大，主要有( )。A．建设工程造价是项目决策的依据B．建设工程造价是筹集建设资金的依据C．建设工程造价是总分包的依据D．建设工程造价是计算材料用量的依据E．建设工程造价是评价投资效果的重要指标

26．根据《中华人民共和国建筑法》的规定，下列行为中属于禁止性行为的有( )。A．施工企业允许其他单位使用本企业的营业执照，以本企业的名义承揽工程

B．建筑施工企业联合高资质等级的企业承揽超出本企业资质等级许可范围的工程C．两个以上的建筑施工企业联合承包大型或结构复杂的建筑工程

D．总承包单位自行将其承包工程中的部分工程发包给有相应资质条件的分包单位E．分包单位将承包的工程根据工程实际再分包给具有相应资质条件的分包单位27．根据我国现行有关规定，资质许可机关应当依法注销工程造价咨询企业资质的情形有( )。

A．工程造价咨询企业资质有效期满而未申请延续

B．工程造价咨询企业转包所承接的工程造价咨询业务

C．工程造价咨询企业资质被撤销

D．工程造价咨询企业资质被撤回

E．工程造价咨询企业出借其资质证书

28．根据《工程造价咨询单位管理办法》的规定，下列表述中正确的有( )。A．工程造价咨询单位合并时，应交回原资质证书，重新申请资质等级

B．新开办的工程造价咨询单位只能申请乙级工程造价咨询单位资质等级

C．工程造价咨询单位资质年检结论分为优良、合格和不合格三种

D．对于年检不合格的工程造价咨询单位，其限期整改时间为1年

E．工程造价咨询单位停业半年以上时，应当办理备案手续

29．为了加强对造价工程师执业的监督和管理，我国对造价工程师执业资格实行年检制度。在下列情形中不予通过年检的有( )。

A．同时在两个以上工程项目执业的B．同时在两个以上工程造价咨询单位执业的

C．未按规定参加继续教育的D．在工程造价咨询业务活动中有过失行为的

E．调离工程造价业务岗位的

30．根据《注册造价工程师管理办法》的规定，造价工程师享有的权利包括( )。A．使用造价工程师的名称B．批准物资采购价格

C．签发工程开工、停工、复工令D．申请设立工程造价咨询单位

E．签署工程造价文件、加盖执业专用章

31．根据《注册造价工程师管理办法》的规定，注册造价工程师申请续期注册时，不

予注册的情形包括( )。

A．同时在两个工程项目中执业的B．同时在两个单位注册的

C．未达到造价工程师继续教育合格标准的D．未在工程造价成果文件上签字的E．未在工程造价成果文件上加盖执业印章的

32．依据《中华人民共和国建筑法》规定，对于建筑工程承包，( )。

A．两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程

B．建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位

C．在特定的条件下，分包单位可以将其承包的工程再分包

D．在特定的条件下，承包单位可以将其承包的全部建筑工程转包给他人

E．对于联合承包，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任

33．依据《中华人民共和国建筑法》规定，在城市规划区内的建筑工程，建设单位申领建筑工程施工许可证的条件是( )。

A．已经取得建设工程规划许可证B．已经确定建筑施工企业

C．己经签订委托监理合同D．已经办理工程质量、安全监督手续E．建设资金己落实

34．甲建设单位改建办公大楼，该工程由乙施工单位承建，根据《中华人民共和国建筑法》关于施工许可证的有关规定，下列说法正确的有( )。

A．该改建工程无需领取施工许可证

B．应由甲向建设行政主管部门申请领取施工许可证

C．应由乙向建设行政主管部门申请领取施工许可证

D．领取施工许可证前，建设资金必须全部到位

E．领取施工许可证前，建设资金已经落实

35．下列做法中，不符合《中华人民共和国建筑法》中关于分包工程规定的做法是( )。A．某建筑施工企业将其承包的全部建筑工程转包给他人

B．某建筑施工企业将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人C．某建筑施工企业经建设单位认可将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位

D．分包单位将其承包工程申的部分工程再分包给具有相应资质条件的施工企业E．总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

36．下列属于违法分包行为的有( )。

A．总承包单位将建设工程门窗工程分包给具备资质的单位

B．分包单位将其承包的建设工程再分包

C．施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位

D．施工总承包单位将其承包的全部建设工程转包给他人

E．施工总承包单位自行完成承包工程的主体结构工程

37．按照《中华人民共和国建筑法》的规定，建设单位应当在实施建筑工程监理前，将( )书面通知被监理的建筑施工企业。

A．监理的内容B．监理规划C．监理的费用D．委托的工程监理单位E．监理权限

38．关于工程造价咨询企业的分支机构，以下说法正确的是( )。

A．可以跨省区承担业务

B．可以以自己的名义承接工程造价咨询业务

C．可以以自己的名义订立工程造价咨询合同

D．可以以自己的名义出具工程造价成果文件

造价员考试基础知识模拟试题

模拟试题（一） 一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的） 1.按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（ A ）。 A.建设单位 B.施工单位 C.建立单位 D.设计单位 2.开标应当由（ B ）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A.政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C.投标人推选的代表 D.公证人 3.根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（A ）。 A.发起设立工程造价咨询企业 B.签订工程施工合同 C.依法裁定工程经济纠纷 D.审批工程变更文件 4.下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（A ）。 A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B.取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% D.企业注册资本不少于人民币100万元 5.建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是（D ）。 A.规定的时间 B.规定的预算费用 C.规定的质量标准 D.规定的安全标准 6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（ B ）。 A.次序可以颠倒，但不能交叉 B.次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C.次序不能颠倒，也不能进行交叉 D.次序可以颠倒，同事可以进行合理的交叉 7.建设工程项目组成中的最小单位是（B ）。 A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程 8.在项目目标控制的方法中，S形曲线法的一般作用是（ B ）。 A.进度控制和质量控制 B.造价控制和进度控制 C.质量控制和造价控制 D.造价控制和风险控制 9.在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是（B ）。 A.风险事件发生的概率 B.风险清单 C.风险事故对项目目标的影响程度 D.风险等级 10.当事人订立合同，必须经过的程序是（C ）。 A.担保和承诺 B.要约和担保 C.要约和承诺 D.承诺和公正 11.按照《中华人民共和国合同法》规定，下列情形中引起整个合同无效的是（C ）。 A.因故意或者重大过失造成对方财产损失的 B.因重大误解订立的合同 C.一方以欺诈手段订立合同损害国家利益的 D.在合同订立时显失公平的

造价员基础知识考题及答案

造价员基础知识考题及答案 2017年造价员基础知识考题及答案 一、单项选择题 1.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过()小时。 A.4 B.8 C.12 D.24 2.在工程索赔的实践中，以下()费用允许索赔。 A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用 B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用 C.承包商进行索赔工作的准备费用 D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 3.工期索赔的计算方法有()。 A.总费用法 B.分项法 C.因素分析法 D.网络分析法

4.某建设项目业主与甲方承包商签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天，合同履行过程中，因发生 不可抗力时间致使开工日期推迟30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述 时间均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费 为()万元。 A.0.7 B.3.7 C.4.7 D.5.2 5.某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工 期索赔为()个月。 A.1.5 B.0.9 C.1.2 D.3.6 6.某工程施工中，由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工 50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单 价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人工窝工补贴费为12 元/工日，含税的综合费率为17%，承包商可得该项索赔为()元。 A.1260 B.1263.6 C.1372.2 D.1474.2

2014年造价员基础知识习题及答案3

2014年造价员基础知识习题及答案:3 1.合同内容是指当事人之间就设立，变更或者终止权利义务关系表示一致的意思。其合同的内容由当事人约定，一般包括( )。 A.标的 B.价款或者报酬 C.当事人的兴趣爱好 D.当事人的名称 E.违约责任 2.有( )情形之一的，要约失效。 A.承诺期限届满，受要约人已作出承诺 B.要约人依法撤销要约 C.受要约人对要约的内容作出实质性变更 D.拒绝要约的通知到达要约人 E.受要约人对要约的内容未作出实质性变更 3.合同法律关系的主体可以是( )。 A.自然人 B.行为 C.其他组织 D.法人 E.物

4.缔约过失责任发生于合同不成立或者合同无效的缔约过程。其构成条件包括( )。 A.当事人有过错，若无过错，则不承担责任 B.当事人的过错行为与造成的损失无因果关系 C.有损害后果的发生，若无损失，则不承担责任 D.当事人有过错，若无过错，也应承担部分责任 E.当事人的过错行为与造成的损失有因果关系 5.合同有( )情形之一的，该合同无效。 A.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益。 B.违反法律、行政法规的强制性规定。 C.以合法形式掩盖非法目的 D.因故意或者重大过失造成对方财产损失的 E.违反法律、行政法规的强制性规定 6.违约责任是指合同当事人不履行或者不适当履行合同义务所应承担的民事责任。其具有特点有( )。 A.是一种民事赔偿责任 B.可由合同当事人在法定范围内约定 C.以合同当事人不履行或者不适当履行合可义务为要件 D.以有效合同为前提 E.不可由合同当事人在法定范围内约定 7.当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行，但有( )情形之一的除外。

历年造价员考试基础知识精编真题解析

造价员考试基础知识精编真题解析 一、单选题: 1、［2006年真题］下列关于工程索赔的说法中，正确的是（）。 A．按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工期索赔和费用索赔 B．处理索赔必须坚持合理性原则，兼顾承、发包人双方的利益 C．工作内容增加引起的设备费索赔标准，不分自有设备或租赁设备， 均按机械台班费计算 D．工程会议纪要即使未经各方签署，也可以作为索赔的依据 答案：C 解析：按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见索赔和其他索赔。处理索赔必须坚持合理性原则，既考虑到国家的有关规定，也应当考虑工程的实际情况。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。会谈纪要只有经过各方签署后才可作为索赔的依据。因此答案为C。 2、［2006年真题］按照FIDIC合同条件有关规定，下列事件中承包商可以同时得到工期、费用和利润补偿的是（）。 A．承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误 B．由于传染病导致工期延误C．业主提前占用工程 D．业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分 答案：A 解析：由于传染病或其他政府行为导致工期的延误，可以得到工期的补偿。业主提前占用工程，可以得到费用和利润的补偿。业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分，可以得到费用的补偿。因此答案为A。 3、[2005年真题]某承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符，遇到了流砂，致使工期拖延了一个月，后又因合同中的疏漏，按工程师的解释导致成本增加1万元，则对该分项工程正确的处理是（） A.发包人不予补偿 B.发包人只给予工期延长但不给予费用补偿 C.发包人不给予工期延长但给予费用补偿 D.发包人应当给予工期延长及相应费用补偿 答案：D 解析：由于非承包人的原因导致施工进程延误，发包人应该给与工期顺延。合同中的遗漏属于合同缺陷，在这种情况下，工程师应当给与解释，如果这种解释将导致成本增加或工期延长，发包人应当给与补偿。因此选项D正确。 4、[2005年真题]建设工程施工合同条件下，发包人如果需要对原工程设计进行较小变更，且该变更只涉及增减合同中约定的工程量时，应该（） A.通知监理工程师，工程师在确认需要时发布变更指示 B.报请原规划部门和其他有关部门审查批准后实施变更 C.由原设计单位提供变更的相应图纸和说明后工程师发出变更指令 D.在变更前14天以前以书面形式向承包人发出变更通知 答案：D 解析：施工中发包人如果需要对设计进行变更，应不迟于变更前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或者批准的建设规模时，才需要经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，所以B错误。 5、[2005年真题]某工程施工中由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工50 工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，

造价员基础知识精选题

造价员基础知识精选题 单项选择题 1.养路费及车船使用税指施工机械按照国家规定和有关部门规定应缴纳的养路费、车船使用税、保险费及年检费等。其属于()。 A、施工机械使用费用 B、与工程无关的费 C、企业管理费 D、设备购置费 2. 根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是()。 A、违约方当事人客观上存在违约行为 B、违约方当事人主观上有过错 C、守约方当事人客观上存在损失 D、由合同当事人在法定范围内自行约定 3. 大中型建设工程项目立项批准后，在工程开工前，应当由()按照有关规定申请领取施工许可证。 A、建设单位 B、施工单位 C、总承包单位 D、监理单位 4. 工程造价的第一种含义是从投资者或业主的角度定义

的，按照该定义，工程造价是指()。 A、建设项目总投资 B、建设项目固定资产投资 C、建设工程其他投资 D、建筑安装工程投资 5. 在设立甲级工程造价咨询企业时，企业出资人中，注册造价工程师人数不低于出资人总人数的()%，且其出资额不低于企业注册资本总额的60%。 A、30 B、40 C、20 D、60 6. 成本计划的编制基础是()。 A、成本控制 B、成本核算 C、成本分析 D、成本预测 7. 新设立的分支机构不备案的，县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正;逾期未改正的，可处以()的罚款。 A、1万元以上3万元以下 B、1万元以上2万元以下

C、5 000元以上1万元以下 D、5 000元以上2万元以下 8. 采用现场测定法，测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为12.47 kg，损耗量为0.65 kg，则该材料的损耗率为()。 A、4.95% B、5.21% C、5.45% D、5.50% 9.某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100万m3，合同中规定：土方工程单价为5元/m3，当按实际工程量超过估计工程量15%时，调整单价，单价调为4元/m3.工程结束时实际完成土方工程量为130万m3， 则土方工程款为多少万元? A：750 B：850 C：640 D：635 多项选择题 10. 以下属于建设准备阶段的工作有()。 A、通过招标选择施工单位 B、准备必要的施工图纸

(整理)工程造价基础知识试题

第一套 1．在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受本数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（D）的现场管理人员的人工数确定。 A．2% B．3% C．5% D．10% 2．地砖规格为200mm×200mm，灰缝1mm，其损耗率为1.5%，则100㎡地面地砖消耗量为（B）块。 A．2475 B．2513 C．2500 D．2462.5 3．材料损耗计算公式，可以表示为（A）×100%A．损耗量/净用量 B．净用量/损耗量 C．损耗量/总用量 D．净用量/总用量 4．材料预算价格是指材料从来源地到达（D）的价格。 A．工地 B．施工操作地点 C．工地仓库 D．工地仓库以后出库 5．下列不属于材料预算价格的费用是（D）。 A．材料原价 B．材料包装费 C．材料采购保管费 D．新型材料实验费 6．不用计人人工工资单价的费用是（A）。 A．劳动保险费 B．职工福利费 C．劳保费 D．工资性补贴 7．目前在我国工程量清单计价过程中，分部分项工程单价有（C）。 A．人工费、材料费、机械费 B．人工费、材料费机械赘、管理费 C．人工费、材料费、机械费、管理费、利润 D．人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费和税金 8．概算定额是确定完成合格的（B）所需清耗的人工、材料和机械台斑的数量标准。 A．分部分项工程 B．扩大分部分项工程 C．单位工程 D．单项工程 9．劳动消耗定额的主要表现形式是（A）。

A．时间定额 B．人工消耗定额 C．预算定额 D．施工定额 10．下列时间申在定额申不予考虑的是（C）。 A．休息时间 B．准备与结束时间 C．多余工作时间 D．不可避免的停工时间 11．编制概算定额的基础是（C）。 A．施工定额 B．劳动定额 C．预算定额 D．概算指标 12．在计算施工机械的台班单价时，不需要考虑（C） A．台班折旧费 B．台班养路费 C．原材料费 D．台班人工费 13．不应该计人人工工资单价的费用是（A）。 A．劳动保险费 B．职工福利费 C．劳动保护费 D．工资性补贴 14．工程造价多次性计价有各不相同时许价依据，对造价的精度要求也不相同，这就决定了计价方法具有（B）。 A．组合性 B．多样性 C．多次性 D．单件性 15．我国现行《建筑安装立程费用构成》中，材料酌散次搬运费应计人（B） A．直接工程费 B．措施费 C．企业管理费 D．规费 16．按定额反映时生产要素消耗两容分类，可以把工程建设定额分为（D） A．劳动消耗定额、施工定额、投资估算指标 B．机械消耗定额、施工定额，建筑工程定额 C．材料消耗定额、机械消耗定额忘施土定额 D．劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额 17．确定机械台班定额消耗量时，首先应（A）。 A．确定正常的工作条件 B．确定机械正常生产率 C．确定机械工作时间的利用率

安徽省造价员考试真题_基础知识

《工程造价基础知识》试卷（2011年） 一、单项选择题（共60题，每题1分） 1、按《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。 A、15日 B、20日 C、25日 D、30日 2、根据《安徽省建设工程造价员管理实施细则》的规定，造价员被注销其造价员资格证书和专用章，且2年内不得参加造价员资格考试的情形是（）。 A、执业期间无工作业绩的 B、无故不参加资格证书验证的 C、3年内累计参加继续教育未达30个学时的 D、近3年内有两起以上（含两起）不良信用行为记录的 3、根据《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第149号）规定，工程造价咨询企业资质等级分为（）。 A、甲级、乙级 B、甲级、乙级、丙级 C、甲级、乙级、暂乙级 D、一级、二级、暂定级 4、具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物是指（）。 A、单项工程 B、单位工程 C、分项工程 D、分部工程 5、在项目实施中，激励、调动和发挥项目控制人员实现目标的积极性、创造性，这是工程项目目标控制的（）之一。 A、组织措施 B、技术措施 C、经济措施 D、合同措施 6、下列哪项不属于承包商遇到的风险（）。 A、责任风险 B、决策错误风险 C、缔约和履约风险 D、恶劣的自然条件风险 7、在法律上，工程施工合同的成立必须要经过要约和（）两个阶段。 A、履约 B、承诺 C、违约 D、要约邀请 8、依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（）。. .A、按新价格执行B、按原价格执行 C、按原价和新价的平均价执行 D、按市场价执行 9、法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊要求的，则（）时，合同成立。 A、承诺生效 B、要约生效 C、双方当事人签字或者盖章 D、附生效期限的合同期限届至 10、对于可撤销的合同，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起（）年内行使撤销权。 A、0.5 B、1 C、1.5 D、2 11、《中华人民共和国合同法》规定，建设工程合同应当采用（）形式。 A、口头 B、书面 C、默示 D、其他 12、《建设工程施工合同（示范文本）》有三个附件，下列（）不是附件的组成部分。 A、承包人承揽工程项目一览表 B、发包人供应材料设备一览表 C、承包人供应材料设备一览表 D、房屋建筑工程质量保修书 13、不应计入人工工资单价的费用是（）。 A、劳动保险费 B、职工福利费

造价基础知识题库与模拟试卷

全国建设工程造价员资格考试工程 造价基础知识题库与模拟试卷 全国建设工程造价员资格考试辅导用书编写组编写 中国建材工业出版社

工程造价基础知识题库 第一章建设工程造价管理相关法规与制度 考纲要求 (一)了解工程造价管理相关法律、法规与制度； (二)了解造价员管理制度和造价工程师执业资格制度； (三)了解工程造价咨询及其管理制度。 真题选编 一、单项选择题 1．依据《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于( B )学时。A. 20 B.30 C.40 D. 60 2．工程造价咨询业的首要功能是( A )。 A．服务功能B．引导功能C．联系功能D．审核功能 3．我国工程造价管理体制改革的最终目标是( D )。 A．加强政府对工程造价的管理B．企业自主报价，国家定额只作参考C．实行工程量清单计价D．建立以市场形成价格为主的价格机制4．依据《中华人民共和国招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一:( C )。 A．中标人报价最低B．经评审的合理低价 C．能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外 D．经评审的合理低价且不低于成本 5．工程造价的控制职能表现在( A )。 A．对投资的控制B．对工程质量的控制C．对安全的控制D．对进度的控制 6．以下行为符合我国法律规定的是( D )。 A．总承包单位将建设工程主体结构工程的施工分包给其他单位 B．以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程 C．建设单位的工程款直接进入项目管理机构的财务 D．总包单位将劳务作业发包给有资质的分包企业 7．从事建筑工程活动的人员，要通过国家任职资格考试、考核，由建设行政主管部门( B )并颁发资格证书。A．审批B．注册C．登记D．备案 8．根据《工程造价咨询单位管理办法》的规定，乙级工程造价咨询单位的资质标

造价员考试基础知识试题

造价员考试基础知识试题 单项选择题 1.工程造价的第一种含义是从投资者或业主的角度定义的，按照该定义，工程造价是指()。 A、建设项目总投资 B、建设项目固定资产投资 C、建设工程其他投资 D、建筑安装工程投资 2. 某工程购置水泥50t，供应价为320元/t，运输费为20元/t，运输损耗费为3元/t，采购及保管费率为3%，运输包装费共为300元，包装品回收值共为l00元，则50t水泥的预算价格共计为()元。 A.17873.5 B.17830.0 C.33014.5 D.562.3 3. 对于工期长、技术复杂、实施过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程，以及业主为了缩短工程建设周期初步设计完成后就进行施工招标的工程，应选择最适用的合同类型为()。 A、总价合同 B、成本加酬金合同

C、单价合同 D、任意合同 4. 某建设项目投资构成中，设备购置费1000万元，工、器具及生产家具购置费200万元，建筑工程费800万元，安装工程费500万元，工程建设其他费用400万元，基本预备费150万元，涨价预备费350万元，建设期贷款2000万元，应计利息120万元，流动资金400万元，则该建设项目的工程造价为()万元。 A、3520 B、3920 C、5520 D、5920 5. 工程造价信息管理中应遵循的原则是()。 A、高效处理原则 B、定性化原则 C、简洁原则 D、优越性原则 6. 下列关于合同债务转移正确的是()。 A、债权人转让权利的，债权人应当通知债务人 B、债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人 C、合同债权转让后，该债权由原债权人转移给受让人，受让人取代让与人(原债权人)成为新债权人 D、原债务人享有的对债权人的抗辩权也随债务转移而由新

全国造价员考试真题及答案完整版

全国造价员考试真题及 答案 集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

一、单项选择题(共30题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1.本定额日工资单价不包括以下内容（）。 A.养老保险费 B.职工福利费 C.劳动保护费 D.工资性补贴 2.下列（）不应计算建筑面积。 A.建筑物顶部的电梯机房 B.层高2.2米以上的设备层 C.无顶盖的多层室外楼梯 D.层高2.2米内的底层车库 3.某工程采用轻型井点排水，共埋设井管180根，工期30天，则其每天的费用为（）。 A.903元 B.1535元 C.1632元 D.1082元 4.某1/2标准砖墙突出墙面的垛尺寸为240×490（490为平行于墙），则附墙垛折加长度为（）。 A.0.98m B.1.065m C.1.023m D.1.191m 5.管径在（）以上的沟槽回填土工程量应扣除其所占的体积。 A.380mm B.450mm C.500mm D.530mm 6.预制钢筋砼桩的运输工程为施工图净用量的（）。 C.101% D.100% 7.两坡瓦屋面工程量按（）计算。 A.实铺面积 B.水平投影面积×坡度折加系数 C.水平投影面积×延尺系数 D.水平投影面积×偶延尺系数 8.无框玻璃门工程量按（）面积计算。 A.洞口 B.框外围 C.扇外围 D.实际 9.定额中砖用量按标准和常用规格计算的，如实际砖的尺寸不符标准时，则（）。 A.定额不作调整 B.砖的用量进行调整，其余不变 C.定额均作调整 D.砖和砂浆的用量进行调整，其余不变 10.某房间层高3.6米，吊顶高3.0米，楼板厚0.15米，则其内墙抹灰高度按（）计算。 A.3.15米 B.3.0米 C.3.6米 D.3.45米 11.在施工现场对建筑材料、构件进行一般性鉴定检查所发生的费用应列入（）。 A.措施费 B.间接费 C.研究试验费 D.材料费 12.材料市场信息价是指（）。 A.材料供应合同价； B.材料供应价和运杂费之和； C.材料从其来源地到达工地仓库后的出库价格； D.供应商将材料送到工地的价格； 13.计算砌体工程量时不扣除（）。 A.过人洞 B.0.3m2孔洞 C.过量 D.嵌入墙体的楼板 14.以下不正确的是（）。 A.沉管灌注桩的钢筋笼应在打桩项目清单中予以描述； B.沉管灌注桩的钢筋笼应单独编码列项； C.沉管灌注桩的加灌加度应在清单项目特征中予以描述； D.相同特征的沉管灌注桩如现场自然地坪标高不一致时，应分别编码列项； 15.钢筋混凝土现浇板坡度为10度时（）。

造价员专业基础知识部分

专业基础知识部分 1.建筑工程施工许可证由建设单位申领.。 2.施工许可证有效期限。建设单位应当自领取之日起3个月内开工。因故不开工的，延期以 两次为限，每次不超过3个月。 3.中止和恢复施工，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证单位报告。 4.承包资质。承包单位应当持有依法取得的资质证书，在资质等级许可业务范围内承揽。 5.联合承包，大型或结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。 6.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。 7.建设单位与委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。 8.监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或合同约定的质量要求，应当报告建设单 位要求设计单位改正，认为施工不符合设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。 9.建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针。 10.施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。 11.设计单位对选用的材料、构配件和设备，不得指定生产厂、供应商。 12.《合同法》中所列的平等主体有三类，即：自然人、法人和其他组织。 13.法人是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组 织。 14.非企业法人指：国家机关法人、事业单位法人和社会团体法人。 15.招标分为公开和邀请招标两种方法。 16.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄请或修改，应当在招标文件要求提交投标文件截 止时间至少15日前。 17.自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。 18.两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。 19.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。 20.联合体各方应当签订共同投标协议，联合体中标的，各方应当共同与招标人签订合同。 21.开标应当在招标人的主持下开标。 22.政府在必要时可以对下列商品和服务价格实行政府指导价或政府定价：①与国民经济发展 和人民生活关系重大的极少数商品价格；②资源稀缺的少数商品价格； 23.土地所有权。我国实行土地的社会主义公有制，国家为了公共利益的需要，可以依法对土 地实行征收或征用并给予补偿。 24.依法改变土地权属和用途的，应当办理土地变更手续。 25.国家实行土地用途管制制度。将土地分为农用地、建设用地和未用地。 26.土地利用规划。各级政府应当依据国民经济和社会发展规划，编制土地利用总体规划。 27.征收土地的补偿费用包括土地补偿费、安置补助费及地上附着物和青苗的补偿费。 28.征收城市郊区的菜地，用地单位应当按照国家有关规定缴纳新菜地开发建设基金。 29.保险合同的内容。可以分为财产保险和人身保险合同。 30.建设工程施工人员意外伤害保险即属于人身保险。 31.解除保险合同时，投保人已交足二年保险费的，保险人应当退还保险单的现金价值。 32.我国现行税率有三种，即：比例税率、累进税率和定额税率。 33.所得税是以纳税人的收益额为征税对象的税。 34.行为税：固定资产投资方向调节、城镇土地使用、耕地占用、印花、屠宰、筵席税等。

造价员基础知识复习题

造价员基础知识 第一部分：教材第一章至第九章及有关造价管理文件 第一章工程造价相关法规 本章内容 1、第一节：工程造价相关法规（建筑法；价格法；土地管理法；保险法；税收相关法律） 注：合同法合并到第三章招投标法合并到第七章 2、第二节：工程造价管理制度 大纲要求 1、了解工程造价管理相关法律、法规与制度； 2、了解造价员管理制度和造价工程师执业资格制度； 3、了解工程造价咨询及其管理制度。 一、单项选择题：（每题1分，请在机读卡上相应位置将正确的选项用2B铅笔涂黑。） 1、某建设单位于2012年12月1日领取施工许可证，则该项目必须在（D ）前开工 A、2013年2月28日 B、2013年1月15日 C、2012年12月31日 D、2013年3月2日 2、建筑工程承包中关于分包，下列说法不正确的是（C）°? A、总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位 B、施工总承包的，建筑主体结构的施工必须由总承包单位自行完成 C、建筑工程总承包单位和分包单位按照合同约定对建设单位负责 D、总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 3、甲、乙、丙三家为同一专业的承包单位，其资质等级依次为一级、二级、三级。当三家单位实行联合共同承包时，应按（C）的业务许可范围承揽工程。◎ A、甲 B、乙 C、丙 D、建设单位认可 4、建筑工程的施工质量主要由（B ）负责。◎ A、建设单位 B、建筑施工单位 C、勘察设计单位 D、监理单位. 5 ?下列不属于造价员不当行为的是（B ）。★ A、在从业过程中索贿、受贿或牟取合同约定外的不正当利益 B、与当事人有利益关系时，应当主动回避 C、同时在两个或两个以上单位执业

造价员考试基础知识模拟试题及答案

造价员考试《基础知识》模拟试题及答案（四） 一、单项选择题：1．在建设工程项目合同体系中的两个最主要的节点是（）。 二、A．业主和承包商 三、B．勘察单位和设计单位 四、C．承包商和设备材料供应商 五、D．设备和材料供应商 六、2．业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的工程承包合同是（）。 七、A．EPC承包合同 八、B．施工总承包合同 九、C．单项工程承包合同 十、D．特殊专业工程承包合同 十一、3．以下不属于业主主要合同关系的是（）。 十二、A．工程承包合同 十三、B．工程勘察合同 十四、C．工程咨询或项目管理合同 十五、D．劳务分包合同 十六、4．以下不属于承包商主要合同关系的是（）。 十七、A．工程承包合同 十八、B．设备、材料采购合同 十九、C．项目监理合同 二十、D．劳动分包合同 二十一、5．根据我国《合同法》，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中不属于建设合同的是（）。 二十二、A．勘察合同 二十三、B．设计合同 二十四、C．施工合同 二十五、D．建设项目贷款合同 二十六、6．总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担（）。 二十七、A．损害赔偿责任 二十八、B．连带责任 二十九、C．侵权责任 三十、D．违约责任 三十一、7．在设计合同的实施过程中，下列造成设计返工、停工、延迟或者修改情况中，发包人不应该增付费用的情形是（）。 三十二、A．发包人变更设计计划 三十三、B．发包人提供不准确的勘察资料 三十四、C．发包人没有提供设计所需要的条件 三十五、D．承包人设计不合格延长设计时间 三十六、8．在工程施工合同中，关于发包人权利和义务的论述中，错误的是（）。 三十七、A．发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下可以随时对工程进行检查 三十八、B．承包人施工质量不合格，发包人有权要求其修理或者返工

造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案

造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案 2017年造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案 一、单项选择题 1.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过()小时。 A.4 B.8 C.12 D.24 2.在工程索赔的实践中，以下()费用允许索赔。 A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用 B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用 C.承包商进行索赔工作的准备费用 D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 3.工期索赔的计算方法有()。 A.总费用法 B.分项法 C.因素分析法 D.网络分析法

4.某建设项目业主与甲方承包商签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天，合同履行过程中，因发生 不可抗力时间致使开工日期推迟30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述 时间均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费 为()万元。 A.0.7 B.3.7 C.4.7 D.5.2 5.某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工 期索赔为()个月。 A.1.5 B.0.9 C.1.2 D.3.6 6.某工程施工中，由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工 50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单 价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人工窝工补贴费为12 元/工日，含税的综合费率为17%，承包商可得该项索赔为()元。 A.1260 B.1263.6 C.1372.2 D.1474.2

天津造价员考试试题(基础知识3)

模拟试题（三） 一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的） 1.当工程分包时，分包单位按照分包合同的约定对（）负责。 A.设计单位 B.建设单位 C.总承包单位 D.监理单位 2.按照我国《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日止，最短不得少于（）日。 3.下列各项中，不属于注册造价工程师职业范围的是（）。 A.可行性研究投资估算的编制和审核 B.投标报价的编制和审核 C.工程造价分析与控制 D.工程经济纠纷的鉴定和仲裁 4.根据我国现行规定，甲级和乙级工程造价咨询企业专职从事工程造价专业工作的人员中，取得造价工程师注册证书的人员分别不得少于（）人。 A,20和12 和8 和6 和6 5.在建设工程项目管理中，造价控制、进度控制、质量控制之间是（）关系。 A.相互矛盾 B.相互统一 C.相互对立统一 D.相互独立 6.完成施工用水、电、路工程和征地、迁至以及场地平整等工作，应该属于（）阶段的工作内容。 A.施工图设计阶段 B.建设准备阶段 C.建设实施阶段 D.生产准备阶段 7.具备独立施工条件，能形成独立使用功能但不能独立发挥生产能力或工程效益的工程项目被称为（）。 A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程 8.在建设工程目标控制中，以下不属于主动控制的措施是（）。 A.识别风险，揭示各种影响目标实现和计划实施的潜在因素 B.利用信息反馈系统及时发现偏离目标的情况，采取措施予以纠正 C.制定必要的备用方案，对付可能出现的影响项目目标或计划实现的情况 D.加强信息收集，为预测工程未来发展状况提供及时可靠的信息

造价员基础知识习题

第一章建设工程造价管理相关法规与制度 一、单项选择（备选答案中只有一个是正确的） 1、除国务院建设行政主管部门确定的（ C ）外，建设工程开工前，建设单位应当申请领取施工许可证。 A．大型项目 B．中型项目 C．限额以下的小型项 目 D．新建项目 2、施工现场安全由（ B ）负责。 A．建设单位 B．建筑施工企业 C．监理单位 D．设计单位 3、造价员每（ D ）年参加继续教育的时间原则上不得少于30小时。 A．五年 B．一年 C．二年 D．三年 4、建设项目临时使用土地期限一般不超过（ C ）。 A．五年 B．一年 C．二年 D．三年 二、多项选择（备选答案中至少有两个是正确的） 1、建设工程造价专业人员资格管理包括（ AB ） A．造价工程师执业资格管理 B．造价员从业资格管理 C．造价咨询企业资质管理 D．造价员执业资格管理 E．造价咨询企业执业资格管理 第二章建设工程项目管理 一、单项选择（备选答案中只有一个是正确的） 1、下列关于项目正式开工日期说法正确的是（ A ）。

A．项目设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破土开槽开始施工的日期 B．工程地质勘察开始施工的日期 C．施工用临时道路和水、电等工程开始施工的日期 D．旧建筑物拆除开始施工的日期 2、按国家现行规定，已具备竣工验收条件的工程，应在（ C ）办理验收投产和移交固定资产手续。 A．一年内 B．六个月内 C．三个月内 D．一个月内 3、（ B ）是一种面对未来的控制。 A．事后控制 B．主动控制 C．被动控制 D．反馈控制 4、被动控制也可以表述为（ B ）。 A．前馈控制 B．反馈控制 C．开环控制 D．事前控制 5、风险是一种客观存在的、损失的产生（ D ）的状态。 A．确定性 B．可预测性 C．可估量性 D．不确定性 6、按照风险来源划分，宗教影响和冲击属于（ B ）。 A．经济风险 B．社会风险 C．政治风险 D．法律风险 7、在下列内容中，属于政治风险的是（ C ）。 A．社会治安的稳定性 B．环境保护法规的限制 C．经济的开放程度 D．产业结构调整 8、按照风险涉及的当事人划分，对于发包人而言，管理体制、法规不健全属于（ C ）。 A．社会风险 B．政治风险 C．人为风险 D．法律风险 9、对于承包商而言，中介与代理风险属于（ A ）。 A．决策错误风险 B．人为风险 C．责任风险 D．社会风险

造价员考试基础知识模拟试题及复习资料一

造价员考试《基础知识》模拟试题及答案(一） 一、单项选择题(共6０题,每题1分,共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意）1．当工程分包时，分包单位按照分包合同的约定对( )负责。 A．设计单位 B．建设单位 C.总承包单位?D．监理单位 1．【答案】C 【解析】本题考查的是建筑工程发包与承包。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。2?.在合同履行过程中,价款或报酬约定不明确，依法应当执行政府定价或者政府指导价的,如逾期交货又遇到标的物的价格发生变化,则处理的原则是（）。?A．遇价格上涨,按原价执行，价格下降,按新价执行?Ｂ.遇价格上涨，按新价执行，价格下降，按原价执行?C.无论价格上涨还是下降都按原价执行?D．无论价格上涨还是下降都按新价执行 2．【答案】Ａ 【解析】本题考查的是合同的履行。逾期交付,为了惩罚他，必须少给钱,则按就低原则。3.合同的权利义务终止又称为合同的终止或合同的消灭。下列情形中引起合同终止的是( )。?A．债务人不履行债务?B．债权人不行使债权 C.债权债务相互抵消 Ｄ.债务纠纷进入诉讼 3．【答案】C 【解析】本题考查的是合同的权利义务终止。有下列情形之一的,合同的权利义务终止：债务已经按照约定履行；合同解除;债务相互抵消；债务人依法将标的物提存;债权人免除债务；债权债务同归于一人；法律规定或者当事人约定终止的其他情形。 4．按照《中华人民共和国招标投标法》规定,依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日止，最短不得少于( ）日。 A.10? B.１５?C．2０ D．25 4．【答案】C 【解析】本题考查的是招标。依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日期之日止，最短不得少于２0日。?５．根据我国现行规定，甲级和乙级工程造价咨询企业专职从事工程造价专业工作的人员中,取得造价工程师注册证书的人员分别不得少于( )人。?A.2０和12 B.16和8?C．10和６ D．8和6 5．【答案】Ｃ 【解析】本题考查的是工程造价企业资质等级标准。工程造价咨询企业资质等级标准:甲级——专职专业人员不少于20人，中级职称不少于１６人,注册造价工程师不少于10人。乙级——专职专业人员不少于12人，中级职称不少于8人，注册造价工程师不少于6人。6?.下列各项中，不属于注册造价工程师执业范围的是（）。 A.可行性研究投资估算的编制和审核?B．投标报价的编制和审核 Ｃ.工程造价分析与控制 D.工程经济纠纷案件的审理 6．【答案】Ｄ?【解析】本题考查的是注册造价工程师执业资格制度。注册造价工程师的执

造价员《基础知识》考试复习题及答案

造价员《基础知识》考试复习题及答案2017年造价员《基础知识》考试复习题及答案 一、单项选择题 1.三级概算的编制形式的组成内容不包括()。 A.建设项目总概算 B.分部分项工程概算 C.单位工程概算 D.单项工程综合概算 2.当工程项目由若干个单项工程组成时，单项工程概算中的内容应该包括()。 A.预备费B工程建设其他费用 C.建筑安装工程费 D.建设期贷款利息 3.三级概算文件编制形式的组成内容有()。 A.建设工程概算、安装工程概算、设备工器具概算 B.工程费用概算、工程建设其他费用概算、预备费概算 C.建设项目总概算、单项工程综合概算、单位工程概算 D.分部分项工程概算、措施项目概算、其他项目概算 4.建设项目的三阶段设计是指()。 A.单位工程设计、单项工程设计、建筑项目总设计 B.初步设计、技术设计、施工图设计 C.总图运输设计、平面设计、立面设计 D.初步设计、技术设计、扩大初步设计

5.下列关于设计概算的说法，错误的是()。 A.设计概算是建设项目从筹建至竣工交付使用所需全部费用 B.设计概算一经批准就作为工程造价管理的最高限额 C.设计概算是确定静态投资，作为筹措、供应和控制资金使用的限额 D.设计概算是设计方案技术经济合理的综合反映 6.不属于二级但属于三级概算编制形式的组成表格是()。 A.总概算表 B.单项工程概算表 C.工程建设其他费用计算表 D.单位工程概算表 7.在工业建设项目总概算中，下列各项工程归属于公用设施中给排水工程的是()。 A.软化水处理设备 B.消防工程 C.防洪工程 D.锅炉房工程 8.某建设项目订购了50t的国产非标准设备，订货价格为50000元/t，已知设备运杂费率为8%，设备安装费率为20%，按概算指标法，该项目的设备安装工程概算价值为()万元。 A.40 B.50 C.54 D.324 9.概算指标法采用的是()。 A.直接工程费指标 B.全费用指标 C.完全单价指标 D.综合单价指标 10.某市一栋普通办公楼为砖混结构3000m3，建筑直接工程费为370元/┫，其中：毛石基础为39元/m3，而今拟建一栋办公楼3500m3，是采用钢筋混凝土带形基础为51元/m3，其他结构相同，该拟建办公楼直接费的造价概算适合采用()。

造价员《基础知识》考试练习题及答案

造价员《基础知识》考试练习题及答案2017年造价员《基础知识》精选考试练习题及答案 一、多项选择题 1.关于工程预付款结算，下例说法正确的是()。 A.工程预付款原则上预付比例不低于合同金额的30%，不高于合同金额的60% B.对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付 C.实行工程量清单计价的，实体性消耗和非实体性消耗部分应在合同中分别约定预付款比例 D.预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式，并在工程进度款中进行抵扣 E.凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，业主不得预付工程款 2.合同示范文本专用条款中供选择的进度款的结算方式有()。 A.按月结算与支付 B.分段结算与支付 C.按季结算与支付 D.按形象进度结算与支付 3.竣工结算的方式有()。 A.单位工程竣工结算 B.单项工程竣工结算

C.建设项目竣工总结算 D.分项工程竣工结算 E.分部工程竣工结算 4.工程价款结算对于建筑施工单位和建设单位均具有重要的意义，其主要作用有()。 A.是建设单位组织竣工验收的先决条件 B.是加速资金周转的重要环节 C.是施工单位确定工程实际建设投资数额，编制竣工决算的主要依据 D.是施工单位内部进行成本核算，确定工程实际成本的重要依据 E.是反应工程进度的主要指标 5.竣工结算编制的依据包括()。 A.全套竣工图纸 B.材料价格或材料、设备购物凭证 C.双方共同签署的工程合同有关条款 D.业主提出的设计变更通知单 E.承包商单方面提出的索赔报告 6.工程竣工结算的审核一般从以下()入手。 A.核对合同条款 B.落实设计变更签证 C.按图核实工程数量 D.严格按决算约定计价 E.注意各项费用计取

造价员《基础知识》练习题 第 章

2013年造价员《基础知识》练习题：第二章 单项选择题： 1.建设程序，是指()在整个建设过程中，各项工作()的先后顺序。 a.建设项目可能遵循 b.建设工程必须遵循 c.建设项目必须遵循 d.建设项目可能遵循 2.某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计，但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于()。 a.分部工程 b.单项工程 c.分项工程 d.单位工程

3.作为建设项目的组成部分，具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或效益的一组配套齐全的工程项目是()。 a.分部工程 b.单项工程 c.分项工程 d.单位工程 4.一座大型食品加工厂属于()。 a.单项工程 b.建设工程 c.建设项目 d.单位工程 5.一栋教学办公楼属于()。 a.单项工程 b.分部工程

c.建设工程 d.单位工程 6.某中学实验楼的土建工程属于()。 a.单项工程 b.单位工程 c.建设工程 d.分项工程 7.某大型商场的桩基础属于()。 a.建设工程 b.单项工程 c.分部工程 d.单位工程 8.不属于按建设项目性质的分类是()。

a.扩建项目 b.在建项目 c.改建项目 d.迁建项目 9.基本建设项目按投资规模分类的是()。 a.筹建项目 b.在建项目 c.大型项目 d.投产项目 10.不属于按建设项目的投资效益分类的是()。 a.竞争性项目 b.基础性项目 c.公益性项目 d.生产性项目

参考答案： 11.以下按照投资作用进行建设项目分类的是()。 a.生产型建设项目和非生产型建设项目 b.限额以上和限额以下项目 c.政府投资项目和非政府投资项目 d.竞争性项目，基础性项目和公益性项目 12.具有独立的设计文件，可独立组织施工，但建成后不能独立发挥生产和效益的工程是指()。 a.建设项目 b.单位工程 c.分项工程 d.单项工程 13.具有独立的设计文件，可以独立组织施工，将建成可以独立发挥生产