OTIS配套工程合同

西子奥的斯电梯有限公司

Xizi Otis Elevator Co., Ltd

电梯安装工程配套合同

买方（甲方）卖方（乙方）

单位名称：单位名称：

地址：地址：

电话：电话：

传真：传真：

邮编：邮编：

开户银行：开户银行：

银行帐号：银行帐号：

税务登记号：税务登记号：

甲方盖章：乙方盖章：

甲方法定代表人或乙方法定代表人或

委托代理人签字：委托代理人签字：

年月日年月日* 注：乙方上述开户银行及银行帐号为乙方指定帐户，甲方所付款项均应汇入该帐户。

鉴于甲方意欲购买且乙方意欲销售以下设备，经甲乙双方协商一致，在前述日期签订本合同并遵照执行：一、设备型号、数量及价格

由于该项目电梯属大包工程，为了明确甲、乙双方的责任和义务，经甲、乙双方协商同意，特签订如下合同条款：

一、该项目电梯（共计台）的运输费及运输保险费由乙方负责及办理。产品送达

后，由甲方或甲方指定收货单位按照提货凭证所示的箱数、及时进行清点签收，

当箱数不符或箱体损坏时，甲方在单证上写明不符或损毁情况，交承运人后将产

品接收。

二、乙方提供本合同电梯设备（台）经政府部门验收合格之日起18个月的日常维

护保养（保养周期为15天/次）以及非人为因素造成损坏需要更换的电梯配件及

材料。

三、该项目电梯（共计台）的安装调试及技术服务费等, 由乙方公司负责办理。

四、该项目电梯（共计台）安装所需搭脚手架，由乙方公司负责办理。

五、电梯设备到达甲方指定现场后的卸货，扶梯的吊装，搬运至安装位置工作由乙方

公司负责。

六、该项目观光电梯的轿厢、吊顶、厅门、轿门装璜, 标准配置之外其它所增加的其他

功能设施及材料费, 均由乙方公司负责办理。

七、乙方提供该项目号电梯轿底石材装饰。

八、电梯安装完毕，由乙方公司负责向当地技术监督部门申请验收，并承担验收费用。

九、上述工程项目配套费付款方式如下：

9.1 甲方在设备提货前20个工作日内，甲方向乙方支付该工程配套合同总价的50%

（第一期款项），计人民币：￥元（大写）：元整，直接付

至本合同乙方指定帐户。

9.2 该工程完工经政府部门验收合格之日起10个工作日内，甲方向乙方支付（第二

期款项）剩余工程款项50%，计人民币:￥（大写）：元整。

直接付至本合同乙方指定帐户。

十、其他未尽事宜，由甲、乙双方友好协商解决。

甲方盖章：乙方盖章：

甲方法定代表人或乙方法定代表人或

委托代理人签字：委托代理人签字：

年月日年月日

电力配套工程合同

电力配套工程合同 甲方（单位全称）： 法定代表人： 联系地址： 联系电话： 乙方（单位全称）： 法定代表人： 联系地址： 联系电话： 依照中华人民共和国《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，根据工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平诚信的原则，对本工程建设项目，经双方协商一致并达成一致意见，签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程施工建设范围：

厂房单体、水泵房、门卫、电信弱电机房、物业用房、垃圾房、绿化浇灌、景观照明等配电。开关站设备及安装、10 KV 电缆排管及敷设、箱变设备及安装、箱变及分支箱设备基础土建施工、分支箱设备及安装、电力排管过河顶管工程施工、0.4 KV 低压出线电缆排管及敷设、电缆排管后沟槽覆土、分支箱出线电缆排管及敷设直至单体厂房计量电表箱设备及安装、挂表送电。 四、承包方式： 合同总价一次性包干闭口合同。工程总价不因法律、法规、国家政策变化而调整；不因供电部门价格变化（含材料调价）及供电部门预算、设计、工询方案变化而变更。 五、工程期限： 自年月日进场施工至年月日电力排管和设备安装竣工（在前述期限内，乙方完成工程经供电部门及甲方验收通过并确保月日送电至用户终端）。 六、工程总造价： 合同一次性包干总价为人民币元整（元）该总价已包括：开关站设备及安装、10 KV电缆排管及敷设、箱变设备及安装、箱变及分支箱设备基

础土建施工、分支箱设备及安装、电力排管过河顶管工程施工、0.4 KV低压出线电缆排管及敷设、电缆排管后沟槽覆土、分支箱出线电缆排管及敷设直至单体厂房计量电表箱设备及安装、挂表送电。即完成上述内容而向电力公司支付的所有配套费用。 七、付款方式： 1、合同签订后十日内甲方向乙方预付人民币万元。 2、甲方支付给电力公司的用于电力配套费用（该电力配套费用由甲方直接支付电力公司，并在本合同总价中予以扣除，不足部分由乙方支付）。 3、在工程验收合格且送电后三十日内结算余款（如有）付至总造价的%。 4、%余款（如有）在竣工备案通过后的二年保修期到期后个工作日内付清。 八、设备、材料、质量认定： 1、乙方供应的材料、设备明细表见附件（含数量、技术参数及指标）。 2、乙方供应采购的设备，必须附有产品合格证及相关质量检验报告才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，

室外雨污水及道路承包合同(正本)

室外雨污水管网及道路工程施工承包合同 甲方（全称）：龙元建设集团股份有限公司装饰分公司 乙方（全称）：沈荣伟（土石方班组） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，行政法 规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确甲方和乙方在杭州天溪湖酒店会所工 程室外配套工程中的权利、义务和经济责任，就本工程施工合作事项经双方友好协商，达成 一致，订立本合同（具体事宜及未尽事宜详见2015年3月27日《杭州天溪湖酒店工程室外配套工程建设工程施工合同》）。 一、工程承包范围及其他 1.工程概况 1.1、工称名称：杭州天溪湖酒店会所工程室外配套工程 1.2、工程地点：桐庐县分水镇 1.3、工程内容：_________ 湖酒店会所工程室外配套工程项目依据《室外排水平面图》、《管道综合平面图》的室外雨污 水管网及沥青道路工程，包括杭州天溪湖酒店会所工程室外配套工程项目室外雨污水及沥青道路工程的深化设计、制作、安装、测试、验收及保修维护等工作。 1.4、现场条件：主体工程已完工同时具备外围施工条件 2.工程承包范围及方式 2.1、工程承包范围与其他工程承包范围界面划分：根据汉嘉设计集团股份有限公司设计的 “杭州天溪湖酒店会所工程室外配套工程”施工图纸（2014.09 ）确定的范围。详见图纸和 招标工程量清单。 2.2、工程承包方式：包工包料，承包范围内的施工内容固定总价，施工过程中不作调整（甲 方认可的变更、签证和合同外的内容除外）。 2.3、开工日期及竣工日期：开竣工日期从2015年月日至2015年月日结束, 工期________ 天。 2.5、工程质量：一次性验收合格率100% 二、分包施工方式 包工包料，包质量、进度、安全，甲方收取乙方管理费及各项税费等按照审计单位最终结算造价20% 收取（经业主确认），乙方上交以上管理费用后自负盈亏，工程决算工作及审计费用由甲、乙双方共同负责并且所产生的费用各承担50% 。 三、工程造价及结算、付款办法 1）工程造价：暂定合同总价人民币为：柒佰叁拾陆万陆仟玖佰肆拾捌元整（7366948元）。2）工程款支付方式：每次业主支付甲方工程款后，甲方扣除乙方应扣除的20%税费后支付给乙方，具体见甲方与业主签订的总包合同付款方式。

管网配套工程施工合同

管网配套工程施工合同 发包人（全称）： 承包人（全称）： 发包人和承包人依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条理》，经协商一致，签订小区管网配套施工合同 一、工程名称：综合管网配套工程 二、工程承包范围：管线接口图纸的设计及施工方案的制定，管网平面图中采暖、给排水部分的全部内容（室外部分）、施工后场地平整，包括：二次管网的管线、阀门、井室砌筑等工程。 三、承包形式：包工包料。 四、工期：年月日至年月日 五、质量标准：本工程严格执行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002要求及国家相关标准。 六、合同价款及付款方式： 合同总价款为人民币元。 1、承包人管线材料运至工地现场后支付合同价款30%。 2、工程竣工验收合格后支付工程合同价款50%, 3、其余工程款扣除3%保修金后待该小区住宅用户进驻小区正常使用后一次性结清。 七、材料要求 1、本工程全部管线材料及附属件由承包人负责采购，所有材料需采

购正规厂家生产的合格产品，并提供检验报告及合格证明。 2、材料运至工地现场后，需经过发包人派驻到现场的工地代表和工程监理人员验收后方可投入使用，未经验收的材料不准使用，若使用，每发现一次罚承包人1万元。若在验收过程中发现承包人使用不合格产品则属承包人严重违约，发包人有权解除合同，不结算工程款。 3、不合格品的判定标准：经双方共同认可的第三方检验机构出具的检验报告为准。 八、发包人责任 1、提供规划平面图、管网平面图各一份，各单位工程给排水、采暖施工图各一套。 2、施工过程中，对有需要修改的施工方案或增加项目下达书面变更通知单，作为承包人施工更改和工程结算的依据。 3、发包人指定派驻现场的项目经理为工地现场代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐蔽工程，办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定做好各项技术资料和报表整理，负责签证，组织工程竣工验收。 4、负责工程中不同专业之间及界面接口等的协调工作，并提供施工中乙方所需的用水、用电，但水电费由承包人承担。 九、承包人责任 1、承包人应严格按照发包人提供小区规划平面图、管网平面图及经政府相关管理部门和发包人审定的管线接口图纸设计、方案进行施工。

建设工程施工合同(电力)完整版_1

建设工程施工合同(电力) 完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________

建设工程施工合同(电力)完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 电力建设工程施工合同电力建设工程施工合同条件第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：１．发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力

室外配套工程施工合同2070307

（项目名称） 施工合同 发包人： 承包人： 合同编号：

合同协议书 发包人：儋州市城市建设投资有限公司 承包人： 甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 项目承包事宜协商达成一致，同意签订如下合同，以便共同遵守执行。 一、工程名称及地点 工程名称： 工程地点： 二、项目工程承包内容和性质 按施工图纸设计范围工程量及编制的工程预算书所包含内容施工，承包性质为乙方总承包。 三、工程造价 根据编制的工程预算造价元下浮为合同签约价，即人民币元（大写：），其中：安全文明施工费为人民币元。 最终造价以政府审计部门审定的造价为准，其中审计核减金额超过总造价5%的核减部分的审计费用由承包人承担。 四、工程质量要求 以施工图纸确定的范围，符合国家相关质量标准，甲方、监理及项目施工单位等相关部门验收合格并同意接收为准。 五、工程量的增减

在施工过程中，如有工程量发生增减，经甲方、监理及乙方三方签证确认后予以认可，最后按已确定的实际工程量结算。 六、施工期限 年月日开工至年月日完成，合同工期总日历天数为天，因政府征地拆迁和甲方原因或者不可抗力导致工程延误的，乙方施工工期可以顺延。 七、工程款结算及支付方式 1、工程合同价按项目预算造价为准，根据工程进度分期付款，乙方进场施工后，每次工程进度款按审定月报的85%比例支付。 2、工程竣工验收，经结算审计后，双方签订结算协议书后三十天内支付至结算审核价的95%，余下5%作为质保金在工程保修期满后14日内一次性支付（不计利息）。 3、工程结算以海南省建设厅颁布的《海南省房屋建筑与装饰工程计价定额》和海南省建设工程标准定额站主办的《海南省工程造价信息》同期信息价为依据。 4、需专项施工组织方案确认的工程部位或设计变更，应按程序报批完善手续后，方可中期计量，未完善手续，不能以暂定金额先予计量。 八、甲方的权利及义务 1、甲方有权监督乙方按确定的设计图纸要求进行施工。 2、为确保工程按期完工，甲方有权检查乙方的施工进度。 3、为确保工程质量，甲方对乙方施工中不合格部分有权指令返工、修改。 4、甲方必须办理好本项目施工建设的各种手续。

强电安装施工合同范本

强电安装施工合同范本 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

强电安装施工合同 篇一：强电工程施工合同 合同编号： 工程施工合同 工程地点： 甲方（建设单位）： 乙方（施工单位）： 甲方（建设单位）： 联系人：联系电话： 乙方（施工单位）： 联系人：联系电话：工程（以下简称本工程），于年月日，由甲方正式委托乙方承建。为明确工程内容及三方权利义务，本着互利合作、紧密配合、分工负责的原则，根据《中华人民共和国合同法》有关文件规定，甲、乙双方订立如下协议，望共同遵守执行。 一、工程内容和承建范围 1、工程名称：工程； 2、工程地址： 3、工程内容：强电工程布线、线路测试、验收合格等； 4、承建范围：红线范围内强电系统设备及安装工程。

5、安装数量（暂定）：本项目内有总平方数为：平方。 6、承包方式：包工不包料。工程造价中，包括系统的施工人员费、工具材料费、保险费、监理费、建安费、包含建安营业税及附加在内的所有税费等各种费用。 7、本工程合同总价根据施工图按单价包干。结算时，按实际完成的平方数量结算。 二、质量要求 1、工程质量：根据设计图纸，严格按照国家照明电器规范和甲方要求施工，工程 质量达到优良。 三、工期要求： 1、开工日期：按甲方的指定时间进场施工，以甲方书面通知为准。 2、竣工日期：按甲方通知的阶段性工期要求施工竣工，并于小区各期入伙前办理 完所有相关手续后交付使用。 四、合同价格及付款方式 1、乙方的工程款项及付款方式： 合同总价为：人民币正（￥：元）。 （1）、工程费的单价：元/平方米。

以上所有价格已包含整个工程的施工费、工具材料费、保险费、监理费、建安费、包含建安营业税及附加在内的所有税费等各种费用。 （2）、付款方式：1、签订合同之日起日内甲方付总工程款的%； 2、工程全部完工，测试成功即付总工程款的 %； 3、通过甲方及有关部门初验验收合格，并且系统无故障运行一 个月后，再付总工程款的 %。 甲方收到乙方提交的下列有效单证后的十个工作日内付清全款。全款付清后办理相关移 交手续。 ——经甲方现场确认签字的工程进度证明单一份。 ——乙方出具的金额为本合同总价格的发票（税务局监制）正本一份。 五、甲、乙双方责任 （一）甲方责任 1、甲方按技术要求投资建设本工程甲方红线内室外共用管道及建筑物内共用暗 埋管道和暗埋盒，并确保管道的畅通； 2、向乙方提供设计所需的甲方红线范围内室外强电管线平面图、建筑内共用管线

工程配套施工合同范本

工程配套施工合同范本 配套工程是指与主体工程相配套的工程。工程配套施工合同怎么写呢?以下是在为大家整理的工程配套施工合同范文，感谢您的欣赏。 工程配套施工合同范文一发包人(全称)： 承包人(全称)： 发包人和承包人依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条理》，经协商一致，签订小区管网配套施工合同 一、工程名称：综合管网配套工程 二、工程承包范围：管线接口图纸的设计及施工方案的制定，管网平面图中采暖、给排水部分的全部内容(室外部分)、施工后场地平整，包括：二次管网的管线、阀门、井室砌筑等工程。 三、承包形式：包工包料。 四、工期：年月日至年月日 五、质量标准：本工程严格执行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242 2002要求及国家相关标准。 六、合同价款及付款方式： 合同总价款为人民币元。 1、承包人管线材料运至工地现场后支付合同价款30%。

2、工程竣工验收合格后支付工程合同价款50%, 3、其余工程款扣除3%保修金后待该小区住宅用户进驻小区正常使用后一次性结清。 七、材料要求 1、本工程全部管线材料及附属件由承包人负责采购，所有材料需采购正规厂家生产的合格产品，并提供检验报告及合格证明。 2、材料运至工地现场后，需经过发包人派驻到现场的工地代表和工程监理人员验收后方可投入使用，未经验收的材料不准使用，若使用，每发现一次罚承包人1万元。若在验收过程中发现承包人使用不合格产品则属承包人严重违约，发包人有权解除合同，不结算工程款。 3、不合格品的判定标准：经双方共同认可的第三方检验机构出具的检验报告为准。 八、发包人责任 1、提供规划平面图、管网平面图各一份，各单位工程给排水、采暖施工图各一套。 2、施工过程中，对有需要修改的施工方案或增加项目下达书面变更通知单，作为承包人施工更改和工程结算的依据。 3、发包人指定派驻现场的项目经理为工地现场代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐蔽工程，办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定做好各项技术资料和报表整理，负责签证，组织工程竣工验收。

供电设施工程建设和运行维护协议(模版)

供电设施工程建设和运行维护协议 甲方： 乙方：云南电网公司怒江供电局 为统一规范新建住宅项目供电设施工程建设，明确供电设施安全和维护责任，减少用电安全隐患和事故，提高供配电质量和供电可靠性。根据怒江州怒发改价格〔2013〕35号文要求，甲乙双方就供电设施建设工程费的统一收取，供电设施建设的统一规划、统一设计、统一建设、统一管理维护达成如下协议： 一、供电设施工程建设和运行维护内容 甲方依据怒发改价格〔2013〕35号文，依据泸水县城乡规划管理局颁发的《建设工程规划许可证》核定的建筑面积向乙方交纳供电设施建设工程费。在甲方向乙方统一交纳供电设施建设工程费后，乙方配合甲方住宅工程进度，在约定的时间内完成供电设施安装和保质保时供电，并承担今后的用电安全、维修、改造及日常运行管理工作。 1.工程建设范围 从上级电源出线至住宅楼居民电能装置（含表箱和电表）“一户一表”，以及低压供电公建设施的产权分界处止的所有供配电设施的设计、材料和设备的购置、安装和调试。包括：工程设计、高压T接箱、高压出线、变配电站（不含征地、拆迁费用）土建、电气工程、低压线路、低压T接箱、线路基础、土建工程。根据住宅建设项目的要求必须配备的应急供电系统的建设、临时施工电源的建设及小区原有电力设施的拆迁不在本次项目的建设范围内。 2.工程建设内容 小区名称： 小区地点： 《建设工程规划许可证》编号 报建建筑总面积：m2（最终建筑总面积为实际建设并经有关部门核准的面

积） 其中：住宅面积：m2 住宅类型：多层建筑栋m2、二类高层建筑栋m2、一类高层建筑栋m2 经营性、办公用房面积：m2 公益性用房、公建设施面积：m2 地下面积：m2 3.配置标准 （1）商品住宅配置标准（建筑面积）：不低于6kW/户（90㎡及以下）、不低于8kW/户（91－150㎡，不含150㎡）、不低于10kW/户（150㎡及以上） （2）保障性住房配置标准（建筑面积）：4kW/户（90㎡以下） （3）住宅区公共设施用房配置标准：不低于40W/㎡ （4）配套建设的办公用房配置标准：不低于80-100W/㎡ （5）经营性用房配置标准：不低于100-120W/㎡ 有特殊配置要求的甲方将面积及提高要求以书面方式明确，同时甲乙双方签订《补充协议》。 4.收费标准 （1）商品住宅及住宅区内公共设施用房、配套办公用房、经营性用房收费标准为：110元/m2； （2）保障性住房及住宅区内公共设施用房、配套办公用房、经营性用房收费标准为：75元/m2。 收费说明： （1）在基本供电容量配置标准之外每提高1kW供电容量的收费标准提高10%。（2）高层住宅10层至18层按多层住宅1.1系数标准计收。19层至32层按1.3系数标准计收。33层及以上由双方协商确定系数标准 （3）开发小区容积率低于1或总面积低于2万平方米或因场地狭小要求采用地下站供电并使用小型化设备、配套成本较高的项目，收费标准以1.1系数计算。 5.工程费的收取

小区道路及室外管网工程施工承包合同(范本)

XX道路及厂区管网工程施工承包合同 合同编号： 签约日期：年月日

第一章合同协议书 发包人（又称甲方）： 承包人（又称乙方）： 为进一步明确发承包双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，经发包人与承包人友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照有关法律、行政法规，结合当地的有关规定及本合同工程的实际情况，于年月日在签署本合同。 1.工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程内容： 1.3.1承包人应按照发包人的要求，结合现场实际施工需要，负责组织本工程的施工、供 货、维护、竣工验收、修补、保修和工程服务等工作。 1.3.2发包人有权根据实际情况的需要调整承包人的工程内容（包括但不限于增加或减少 工程范围等），由此而引起合同价款的调整，按合同的有关规定执行，承包人不得因此而提出任何异议或要求任何形式的补偿。 2.工程的承包范围及承包方式 2.1本合同工程的承包范围：，本工程性质 为交钥匙承包工程，其中的综合单价均为完成工程竣工验收并合格的固定综合单价。 2.2承包人应做好合同工程范围内的供货、施工、维护、验收、保修、工程服务等工作。 具体包括但不限于：厂区内土方挖运、土方回填、回填土方的夯实、路基换土、道路预埋管的安装、路床碾压、垫层施工、混凝土的摊铺、路面养生、路边石安铺、防滑面包砖铺设、排水明沟、给排水管网、热力管网、消防管网、厂区电缆铺设及配套设施施工等。(施工过程中产生的多余土方堆放于发包方厂区内，具体地点由发包方指定，堆放后按发包方要求整平) 2.3发包人专业分包的工程和发包人直接供货（简称甲供）的材料设备均不属于承包人 的承包范围，但承包人应履行现场总包管理和总包配合的责任及义务。

高档小区智能化工程施工合同

**花园智能化工程施工合同 甲方：***限公司（以下简称甲方） 乙方：**有限公司（以下简称乙方） 为明确责任，保障双方的利益，保证工程顺利进行，现经双方友好协商，在双方自愿以及完全清楚、理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及深圳市有关规定，根据本工程的具体情况，签订本施工合同。 1. 工程名称：*****智能化工程 2. 工程地点： 3.承包方式：建筑智能化安装工程采用综合单价合同，即包人工费、材料费、机械费、利润、管理费费用；包设计图纸及深化设计图纸、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包员工保险、包措施费、包竣工资料及竣工图、包材料设备检验试验费、包智能化验收、包风险等方式，负责三湘海尚花园智能化工程供货、安装、调试、包验收合格、培训、保修及保修期间的保养等工作。 4.承包范围：按施工图及招标文件中有关要求的内容进行承包，主要包括以下：防盗报警系统、网络系统、闭路监控系统、背景音乐系统、保安电子巡更系统、呼叫帮助系统、智能家居及楼宇对讲系统、电梯联动和卡控系统、门禁设备系统、停车场管理系统、多煤体信息发布系统、系统集成管理系统、物业管理系统、智能化机房装修及配套系统、会所和游泳池消费等系统工程的安装。主要材料设备为甲供材料或甲控材料，乙方负责安装，详见附件4。 5．合同总价：本合同总价为（人民币）： 暂定（小写）￥元，（大写）：。 5．1以上暂定合同总价是在招标文件及乙方投标文件”（详见附件4）投标报价的基础上进行总价下浮而得，结算时按此下浮比例进行总价下浮,综合单价按乙方投标报价中的单价执行，工程量按实际竣工图及变更签证按实结算。除本合同中另有约定的情况以外，合同单价不得调整。 5．2合同暂定总价中不包含主要材料设备费用，主要材料设备为甲供材料或甲控材料，详见附件4，由双方另行协商甲供材料或甲控材料有关事宜。

电力配套工程合同

电力配套工程安装合同 甲方（单位全称）： 乙方（单位全称）： 依照中华人民共和国《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，根据工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平诚信的原则，对本工程建设项目，经双方协商一致并达成一致意见，签订本合同。 工程名称：三门 工程地点：三门峡产业聚集区马谢村310国道南 工程施工建设范围： 工程涉及安装315KVＡ干式带计量箱变一台；高压真空预付费一体机一台，铺设电缆YJV22-10-3*35600米，采用顶管540米过公路，组立电杆1基，高压隔离刀闸２组，避雷器２组，接地网２组，制作电缆头２个。、电缆终端头制作及电缆试验。 承包方式： 合同总价一次性包干闭口合同。工程总价不因法律、法规、国家政策变化而调整；不因供电部门价格变化（含材料调价）及供电部门预算、设计方案变化而变更。 一、工程期限： 自2014年12月11 日进场施工至2014年12月31 日安装竣工（在前述期限内，乙方完成工程经供电部门及甲方验收通过并确保送电至用户终端）。 二、工程总造价： 合同一次性包干总价为人民币叁拾捌万元整，（元） 付款方式： 1、乙方完成工程经供电部门及甲方验收通过并确保送电至用户终端7日内付至总造价的95%。 2、设备运行半年无故障结清5%余款 三、设备、材料、质量认定： 1、乙方供应的材料、设备明细表见附件（含数量、技术参数及指标）。 2、乙方供应采购的设备，必须附有产品合格证及相关质量检验报告才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，

方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，由供货方将其运出场外，其复验费由供货方承担。 3、无合格证及相关质量检验报告的材料、设备不得用于本工程。 4、任何一方犯有失职或者渎职，提供不合格材料、设备，用于本工程的，由此引起的一切后果由责任方承担。 5、乙方供应采购的材料、设备，如未按期供应或规格质量不符合供电公司验收要求，延误工期，因此造成的另一方损失，由责任方负担。 九、甲、乙双方责任和义务： 1、甲方责任和义务： （1）甲方及时提供向供电部门办理用电申请所需的资料；出具电气安装配套委托书。 （2）甲方协助配合乙方做好施工现场的前期准备工作。 （3）提供施工场地范围内的地下管线资料，对资料的真实准确性负责。 （4）组织设计单位、施工单位参加的施工图纸交底会，并做好交底内容纪要。 （5）协调解决乙方与监理单位及其他相关单位在施工中的相互配合。 （6）派驻施工现场的工程代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，负责设计变更，工程中间验收、工程进度、拨款的签证和其他必需的签证。 （7）根据工程进度的实际情况、及时组织对工程的竣工验收，配合乙方做好工程决算工作。 2、乙方的责任和义务： （1）负责本项目的用电工询、方案设计、审批、流转、设备、材料、安装调试、施工、施工监理、挂表、办证、申领用户电表等相关手续办理并承担费用。按经甲方确认的由供电部门出具的工询方案，设计及材料设备，并组织实施。 （2）编制施工组织设计（或施工方案），施工进度计划，工程量及时送甲方（甲方指定代表），积极做好各项施工准备工作。 （3）按合同约定的工程范围，完成工程所需的材料、设备的采购、供应和管理。 （4）严格按照施工图与说明书进行施工，按经甲乙双方确认的由供电部门出具的供电方案、设计及材料设备，并组织实施，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付。

小区低压配电工程合同

合同编号（） XXX项目 低压配电工程及商业变压器 施 工 合 同 发包方： 承包方： 签约时间：20 年月日

发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 为明确甲乙双方责任，保障双方的利益，确保工程顺利进行，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》、《建筑法》、《电力法》及其他有关法律、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程的实际情况，双方通过友好协商达成协议，订立本合同。 第一条工程概况 （一）工程名称：低压配电工程及商业变压器 （二）工程地点： （三）施工内容： 1. 新安装居民户表454只+楼梯照明户表41只+红白喜事房户表1只+车棚户表3只=495只； 2. 新安装商业户表53只+小区物管户表1只=54只； 3. 315KV商业变压器一个。 第二条合同工期 （一）开工日期：合同签订日期为准。 （二）合同工期：二个月 (特殊原因双方协商顺延）。

第三条工程价款 （一）该工程价款共计人民币：元，大写：元整。（注：此价款不含IC卡预付电费及质保期满后的维护管理费用）。 第四条预付款及工程价款的支付方式 （一）双方约定的工程款支付的方式和时间： 支付方式：以银行转帐方式支付至承包人基本帐户。 支付时间如：工程竣工验收合格并完成搭火用电后5个工作日内支付80%，分房入住支付15%，质保期满后支付5%。 第五条双方的权利和义务 （一）甲方 1．甲方及时提供低压配电工程报批所需的相关文件及资料。 2．甲方在本合同签订后协助乙方按照相关规定办理并完成该项目建设工程的各项手续。 3．甲方保证按本合同相关约定支付工程价款。 4．甲方按照国家相关法律、法规及本合同约定对乙方建设过程进行监管。 5．在工程具备验收条件后，甲方负责在收到乙方书面验收请求之日起7日内组织验收。若工程项目存在不合格的地方，甲方有权要求乙方限期整改。

电力建设工程施工合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 电力建设工程施工合同

编号：FS-DY-20192 电力建设工程施工合同 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义 《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1．发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2．甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。 3．承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条

款》中指定的代表人。 5．社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 7．设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 9．工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 10．工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。 11．合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。 12．经济支出：在施工中发生，经甲方确认后以增加预

住宅小区通信配套协议

关于新城香溢紫郡小区4#楼 通信配套设施建设合作协议书 甲方：昆山新城创宏房地产有限公司 乙方：中国电信股份有限公司昆山分公司 中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司 中国联合网络通信有限公司昆山市分公司 经甲、乙双方友好协商，本着平等自愿、诚实信用、互惠互利的原则，根据国家及地方相关政策法规要求，就小区通信配套设施建设事宜，达成如下协议： 一、工程建设概况 1、小区名称：新城香溢紫郡小区4#楼 小区地点：玉山镇长江南路 2、建设范围：商业用房4#楼（2层），总计建筑面积约1392.65平方米。 3、建设内容：通信配套设施工程（含固定电话、无线覆盖、宽带接入、基站接入）。 二、工程建设标准及投资 1、本小区通信设施采用光纤到户方式建设，建设标准必须依照国家标准（GB50846-2012）《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》、国家标准（GB50847-2012）《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》以及《江苏省信息化条例》、苏建科（2010）308号文件及江苏省工程建设标准《住宅小区光纤到户通信配套设施建设标准》严格执行。 2、根据文件要求，住宅小区及商住楼项目应同步建设规划用地红线內的通信管道、配线管网、电信间、设备间、用户光缆等通信设施，所需投资由甲方承担。红线外至小区內电信设备间之间的配线光缆、配线设备所需投资由乙方承担。 三、甲方职责 1、甲方按设计要求和相关标准自建楼内通信管线，预埋所有楼内的通信暗管系统和家居综合布线，并穿放好建筑内的用户光缆（蝶形光缆）。 2、按照《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》、《住宅区

电力工程承包合同范本

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 电力工程承包合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

篇一：电力工程施工合同范本 电力工程施工合同 工程名称： 甲方： 乙方： 第一部分协议书 甲方（全称）： 乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、承包方式： 二、合同工期 1、工期：自签订合同之日起60天 三、质虽标准：以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要 求的工程质虽标准为依据，要求竣工验收单位工程质 虽合格率为100%优良率：安装工程为：85% 土建工程为

75% 四、合同价款和支付方式： 1、合同价款：。 2、付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付20%合同款, 款项合计元，其余款项根据工程进度进行支付，留合同价款的5利质保金，质保期满后付清。 五、其他约定： 1、合同价格调整：合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的，若主要设备材料价格上涨超过10%勺则按照新价格执行。 2、乙方不能按合同工期完成交付使用，乙方应承担违 约责任，乙方延误一天工期须按合同价款％tj甲方支付违约 金。 第二部分通用条款 第一章双方一般权利与义务 第一条甲方代表 甲方派出代表或委托代理人在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责，如隐蔽工程和中间检查验收，有关施工需要配合停电等。 第二条乙方代表 乙方委派驻施工现场代表，按照要求行使合同约定的权 利和履行合同约定的职责。 第三条甲方工作 1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场

室外配套工程施工合同

信阳市水榭龙庄配套工程 合同编号： 施 工 合 同 河南省立厦防水防腐工程有限公司 信阳分公司

室外配套工程施工合同 甲方：信阳安佳房地产开发有限公司（以下简称甲方）乙方：河南省立厦防水防腐工程有限公司信阳分公司（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。甲方将水榭龙庄小区1#、2#、3#、4#、5#、6#楼的室外配套工程委托乙方施工，经协商达成如下协议： 一、工程名称：水榭龙庄小区室外配套工程。 二、工程地点：信阳市狮河北路水榭龙庄小区内。 三、工程内容：室外给排水、小区道路、砌筑围墙及电缆沟等。 四、承包方式：包工包料。 五、工程造价：按实际工程量，清单报价结算（材料及人工按市场价， 另加6%税金和5%的利润据实结算）。 六、施工质量要求：按现行建筑安装工程规范要求施工，并验收合格。 七、结算依据：按实际完成工程量执行结算，另外，材料除甲方提供外， 其余材料均按市场价，并经甲方认可。 八、安全责任：乙方施工时必须按有关安全操作规程施工，违章操作造 成的安全事故均由乙方负责（施工后清理施工垃圾）。甲方应提供乙方施工人员的住宿和办公用房，水电费用由乙方承担。 九、付款方式：按工程进度付款，（每次付款乙方应提供主管税务部门开具的 正规发票）。工程完工后，由乙方提供竣工资料结算并报送甲方，结算书审定后，甲方按结算书造价的95％拨付给乙方，余下5％作质保金，保质期满

后7个工作日内，质保金退回给乙方。保修期为一年。 十、工期要求：本工程由甲乙双方根据现场实际情况商定工期。乙方必须保 证按甲方要求工期完工，若遇雨天或不可抗拒的客观因素所造成的延期，工期可往后顺延。 十一、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。 十二、本合同双方签字后生效。 十三、工程完工后付清余款，本合同自行解除。 十四、其他未尽事宜由甲乙双方共同协商后另行签订补充协议。 甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）： 日期年月日日期：年月日

管道燃气设施配套工程协议

现代投资住宅小区 管道燃气设施配套工程协议合同编号：AXTZ-ZHZH-2009-08 甲方：湖南安迅投资发展有限公司 乙方：长沙新奥燃气有限公司 二00九年十一月

管道燃气设施配套工程协议 （民用户） 甲方：湖南安迅投资发展有限公司 乙方：长沙新奥燃气有限公司 为适应城市现代化的发展，完善住宅小区配套功能，提升人民生活品质，根据《中华人民共和国合同法》、《城市燃气安全管理规定》和《长沙市燃气管理条例》等法律法规规定，经甲乙双方友好协商，就管道天然气设施配套施工事宜达成一致，并签订如下协议。 第一条配套工程范围、内容和产权界定 1.配套工程名称：现代投资住宅小区庭院管网及入户工程。 2.配套工程内容： 154 户入户及庭院管网施工，具体包括： ⑴设计：对甲方燃气设备配套工程的设计； ⑵管网建设：主要包括小区内户外管线、设备的安装； ⑶立管：指户（外）内主管道安装； ⑷挂表安装：包括立管以后灶前阀前的支管、燃气表等安装。 3.配套工程地点：长沙市天心生态新城 4.顺气流方向调压箱出口后的庭院管网（包括主立管）属于小区业主共有资产，居民户内燃气设施属于业主所有。 第二条工期 1.开工日期： 2009年 12 月 15 日（甲方必须具备施工条件及按合同支付工程款才能开工） 2、竣工日期： 2010 年 4 月 15 日 工期为 120 天 3、施工过程中如遇到下列情况，可顺延工期： （1）由于甲方原因变更计划或提出修改施工图； （2）甲方不按合同约定支付有关款项； （3）甲方的其他违约行为，致使乙方无法施工； （4）由于出现战争、地震、水灾、火灾、暴风雪、罢工、骚乱、政府行为不可抗力时。 第三条燃气居民用户燃气庭院管网和室内管道安装费收取标准、金额、方式及时间

小区驻地网合作建设工程施工合同

合同编号：XXX小区驻地网工程建设施工合同工程名称：XXX小区网络建设和运营工程甲方：XXXXXX地产置业有限公司（暂定） 乙方：北京天维信通科技有限公司（暂定） 丙方：XXX工程有限公司（暂定）签订地点：签订日期： 甲方：XXXXXX地产置业有限公司乙方：北京天维信通科技有限公司丙方：XXX工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙丙三方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就丙方在甲方开发建设的____________小区进行网络建设和运营工程建设施工事宜，经协商一致，订立本合同，供各方共同遵守执行。第一条项目概况 ____________________小区）位于 _____________________________________________。___________小区预计户数为________户（建筑面积 _________万平米），为全力提升___________小区的物业价值，满足小区用户的电信需求，乙方拟在 ___________小区进行综合电信建设，并为小区提供优质、全面的电信服务，丙方负责该项目建设的施工。

甲方作为__________小区的开发方，应遵循本合同第九条约定，同意乙方、丙方对_____________小区进行综合电信建设并提供相应的电信服务及项目建设施工，并愿意向乙方、丙方提供相应的协助。第二条合作内容2.1甲乙丙三方按照本合同约定的条件，在甲方开发或管理的________小区进行综合电信项目合作（以下称项目），甲方开发过程或管理过程中涉及的与综合电信建设及其服务有关的项目由乙方进行投资并提供电信综合服务，丙方负责按乙方要求进行项目前期施工并保证通过竣工验收和调试，丙方须具有网络工程施工资质。 2.2本项目中乙方负责投资、建设，丙方负责施工的工程内容： 2.2.1工程地点： 2.2.2工程内容：（1）建设楼盘红线内的所有电信线槽、光缆管道、设备、光缆（至用户室内使用的末端模块或户内的弱电箱），建立光纤网络传输系统，满足普通语音通讯和上网需求；- 1 - （2）为小区提供地区相关政府部门、政策要求的电信运营商的宽带、通讯网络接入，提供小区内业主、用户的宽带接入业务；（3）投资建设小区内网络系统 2.3提供的综合电信服务包括：（1）语音通话通讯业务；（2）宽带网络业务；（3）互联网业务；（4）数据业务；（5）移动业务；（6）其他增值服务（可另行协议约定）。第三条投资及产权归属 3.1甲方投资

电梯安装配套合同(1)

电梯设备安装配套合同 合同编号： 甲方： 乙方： 安装配套工程（以下简称本工程），为进一步明确甲、乙双方的责任、权利、义务，保证工程顺利实施。经甲、乙双方友好协商，按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的相关规定，结合本工程具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的情况下，签订本合同。 1、工程概况 1.1工程名称：明月天意客梯 1.2工程地点：重庆市江津区 1.3工程内容：1、电梯的脚手架的搭拆；2、电梯井道低压照明的提供；3、电梯施工期间电焊、气焊；4、电梯的起重、分层、搬运、就位。5、政府部门收取的电梯初装验收费；6、承担施工期间的水电、费；7、电梯卫士的初装费

2、工程工期 前期配合土建，根据总包进度施工,以总包进度时间为准。 3、合同价款 经双方协商，合同包干价：人民币50000 元;且包括规定工程内容内的所有人工费、材料费、机械费、检验调试费、联动试车费、验收费、手续费、措施费、采保费、管理费、利润和应由乙方向施工所在地税务局缴纳的税金等费用，并充分考虑了规费及风险因素，（市场价格波动、法规、规定等）。 4、付款方式 4．1甲方在支付电梯设备进场安装款前,支付50000元给乙方。 4．2按国家及地方政府规定由乙方缴纳的各种税收及其他费用已包含在本合同价款内。 5、甲方责任及义务 5.1协调现场施工的有关关系，如提供施工用水、用电接口，费用由乙方负责。 5.2甲方代表，全面履行甲方职责，对工程质量、进度进行监督检查。 5.3提供具备施工进场条件。

5.4提供符合安装要求的井道、机房、正式电源等 6、乙方责任及义务 6.1乙方在施工期间，对未完成的工程负有实施产品保护的责任。 6.2施工用水、用电费用已包括在合同金额中，由乙方自行支付。 6.3乙方在各分项施工前须与甲方联系，提供或了解其在分项工程上和特殊要求，如开槽、预留孔洞、预埋件等，并在每次隐蔽工程之前要甲方和监理签字确认，否则，因此而导致的额外施工费用由乙方承担。 6.4负责本工程的整体质量及联动试运行，保证设计使用效果。 6.5配合甲方做好后期的服务工作。 6.6严格执行施工规范、安全操作规程，做到文明施工、安全施工。施工中发生的一切因乙方引起的安全事故，乙方自行解决；甲方不承担任何责任和经济赔偿。 6.7按合同组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。 6.8乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬等内容，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬。 7. 附则 8.1未尽事宜，双方协商解决。如双方经协商仍未解决之事宜，可提交工程所在地法院进行诉讼。 8.2本协议一式肆份，甲方两份、乙方两份，双方签字盖章后生效。

(word完整版)小区电力施工合同模板

合同编号： XX小区送电工程建设协议书 工程名称：XX小区二期送电工程 建设单位：XX开发有限公司 实施单位： 签订日期：2013年4月3日

兹因建设需要，甲乙双方就本合同所列供电工程的办理业务，为经双方自愿，协商一致，签定本合同，并共同履行。 合同双方当事人： 建设单位:XX有限公司（以下简称甲方） 法定代表人（签章）：联系电话： 委托代理人（签章）：联系电话： 实施单位:（以下简称乙方） 负责人（签章）： 委托代理人（签章）：联系电话： 第一条：乙方承担的送电工程建设任务 工程名称：XX送电工程 工程地址：XXXXXXX 工程竣工后按实际面积计算，费用进行相应增减。 第二条：甲乙双方责任 甲方责任如下： （一）甲方负责按照供电部门审定的设计图纸建设小区配电室、箱变的土建房屋、基础、小区红线内电力土建管线、桥架、楼内通道的建设。 （二）依据供电部门提供的高压供电方案配合乙方到规划部门办理路由批复手续。 乙方责任如下：

（一）居民住宅：从供电线路（或变电站、开闭站的电缆接头）至居民表计以上的所有供配电设施。 （二）公建设施：从供电线路至计量点以上的所有供配电设施。 （三）送电工程费包括以上两条供配电设施的前期、设计、材料和设备购置、安装、调试等费用。 （四）乙方在施工过程的安全由乙方负责。 第三条：合同金额及付款方式 经双方商议，合同总金额为人民币XXX元，大写肆佰陆拾陆万元整。（甲方前期购买的变压器等装置费用150万元，施工建设完工后资产无偿移交给供电部门。） 甲方先交伍拾万元做为前期费用。 如甲方交款逾期则工程送电日期顺延。 第四条：规划、设计变更的约定及违约责任 合同签订后，如有任何变更，甲方应在有关部门批准同意之日起3日内，书面通知乙方，如乙方已开始设备材料采购，则本合同价款不变，如乙方还未开始进行设备材料采购，则按照变更后的工程量重新商定合同金额。 第五条：质量保证 （一）乙方应保证所建设的配套电力设施建设符合国家相关标准和规定。 （二）甲方应保证按照乙方审定的设计图纸向乙方提供配电设施用房及线路通道，并能满足国家标准及规范，同时符合电力部门安全运行要求。