一级建造师 法规 重要时间点总结

2020年一建法规数字相关总结

2020年一建-法规-数字记忆 1、发明专利权的期限为20年，实用新型和外观设计专利权的期限为 计算（国务院专利权主管部门收到专利申请文件之日为申请日，若果申请文件是邮寄的以寄出的邮戳之日为申请日）。发明权、实用新型、外观设计专利权的授予自公告之日起生效。 2、注册商标的有效期为自核准之日起计算。注册商标有效期满需继续使用的应在期 满前6个月的宽限期。3、专利权的保护，侵犯行为的制止，在起诉前向人民法院申请责令停止，应当提供担保， 不提供驳回；受理48h内作出裁决，特殊的可延长48h，裁定停止的，应当执行，不服的可以申请复议一次。 4、一般保证的保证人未约定保证时间的，保证期间为主债务履行期界之日起连带 责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期界满之日起 （保证） 5、定金应当以书面形式约定，定金合同从实际交付定金之日起生效，定金数额由当事人约 定，但不得超过主合同标的额的 6、安装工程一切险的保险期内，一般包括一个试车考核期，安装工程一切险对考核期的保 险责任一般不超过 7、城市维护建设税:社区市7%，县城、镇5%，不在县城、镇1%。教育附加费3%。 8、限额以下小型工程：工程投资额在 工程，可以不申请办理施工许可证。抢险救灾也可不办理施工许可证。 9、建筑企业资质证书有效期为5年，企业须在资质有效期界满3个月前，申办资质延续手

续。中外合资经营建筑企业，中方合营者出资总额不得低于注册资本的25% 10、到位资金规定：合同价，工期不足1年的，原则上不得少于50%；超过1年的，不得少 于30%。 11、施工许可证具备9个条件，发证机关应当收到申请之日起15内发证；对于证明不齐全或 者失效的，应当当场或者5日内一次告知补正内容；不符合条件的，15日内书面通知，并说明理由。 12、（非常重要）：《建筑法》规定：建设单位应当自领取施工许可证之日起 因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期以两次为限， 既不开工，又不申请延期的，自行废止。 13、（非常重要）：《建筑法》规定：在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之 日起一年的工程恢复施工前，建设单位应当向发证机关核验施工许可证。 14、《建筑法》规定：按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或 中止施工的，向发证机关报告。时间超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。 15、企业资质变更，在有效期内，名称、地址、注册资本、法定代表人等变更的，先到工商 管理部门办理变更手续后1个月内办理资质变更手续，2日内办理完毕，变更结果15日内报国务院住建部备案；遗失补办的，先报上声明（先挂失）申请补办，2日内办理完毕； 16、在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，发生12种信用不良的，不予批准资质升级、 增项申请。 17、一级建造师初始注册者，自资格证书签发之日3年内提出申请注册，建造师执业资格注 册有效期一般为3年，并应在注册有效期届满30日前申请延续注册。 18、建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于变更5个工作日内报建设部和有 关部门及时进行网上变更。

一级建造师法规的时间、数额、处罚

时间： 1、行政法规、地方法规、条例、规章自公布后30日内备案，与宪法、法律发生抵触，制定机关2个月内研究是否修改；地方标准复审周期不超过5年。 2、物权的设立、变更、转让、消灭 （1）不动产物权：登记时生效，未登记不生效；以合同为基础的物权变动，自合同成立时生效，未登记，不影响合同效力。例外：地役权（登记对抗） （2）动产物权：交付时生效，未登记不得对抗善意第三人。例外：机动车、船舶、航空器（登记对抗） 3、知识产权 （1）发明专利权：20年；实用新型、外观设计专利权：10年，自申请日起计算。（2）商标权：10年，自核准注册日起计算，展期每次10年。 （3）著作权：1）公民作品：作者终生及死后50年；2）法人或组织作品：首次发表后50年。 4、保证担保的保证期间 （1）一般保证：主债务履行期届满之日起6个月； （2）连带保证：有约定从其约定；未约定债权人自主债务履行期满6个月内； 5、一切险保险期限 （1）生效：工地动工或材料、设备运抵工地之时； （2）终止（以先发生者为准）：工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格或实际占用或使用或接受部分或全部工程； （3）保险期限不得超出保险单列明的生效日或终止日； （4）安装工程一切险对考核期的保险责任不超过3个月。 6、开工报告和施工许可制度期限 （1）开工报告：1）开工期限：获批后6个月；2）不能按期开工：不予延期，重新办理；3）开工后暂停：报告后复工，不核验； （2）施工许可：1）开工期限：领证后3个月；2）不能按期开工：申请延期，两次，每次3个月；3）开工后暂停：不到1年，暂停起1个月内，报告后复工；超过1年，核验后复工。 7、主管部门收到申请15日内，颁发施工许可证。

武汉2019年一级建造师考试时间

中华考试网教育培训界的翘楚！ 一级建造师证书可所谓含金量是非常高的，那想要拿到一建证书必须要通过考试全部合格，那么2019年什么时候考试呢，下面，小编整理了武汉考试时间如下: 2019年湖北一级建造师考试时间9月21-22日，与全国一致。 湖北一级建造师题型题量、考试时长、试卷分数： 一级建造师执业资格考试分综合考试和专业考试，综合考试包括《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》三个科目，这三个科目为各专业考生统考科目，专业考试为《专业工程管理与实务》一个科目。 《专业工程管理与实务》该科目分为10个专业，即：建筑工程、公路工程、铁路工程、民航机场工程、港口与航道工程、水利水电工程、市政公用工程、通信与广电工程、矿业工程、机电工程。考生在报名时根据工作需要和自身条件选择一个专业进行考试。

中华考试网教育培训界的翘楚！ 考试要求 (一)客观题用2B铅笔在答题卡上作答，主观题用黑色钢笔或签字笔作答。考生应考时，应携带黑色钢笔或签字笔，2B铅笔及橡皮，无声无文本编辑功能的计算器。草稿纸统一配发，考后收回。 (二)考生考试时注意如下事项： 1、答题前要仔细阅读应试人员注意事项(试卷封二)和作答须知(答题卡首页)，正确填(涂)客观题科目试卷代码; 2、使用规定的作答工具作答; 3、在答题卡划定的区域内作答。 对于考试没规划？没目标？基础薄弱？不用担心，咨询中华考试网老师，业内导师为你进行一对一服务指导，2019年一级建造师备考季全面开启，中华考试网提供一级建造师考试培训课程。欢迎大家前往一级建造师频道(https://www.wendangku.net/doc/d516347136.html,/jzs1)咨询。

一建考试法律法规总结

第一章、关于时间的总结（P98） 一、0 小时类 （1）开标时间及投标截止时间要求同一时间。 （2）仲裁裁决和二审判决立即生效。 （3）投标人对开标有异议的，要求开标当场提出，招标人当场答复并只制作记录。 （4）招标人设有标底的，应当在开标时公布。 二、1 小时 安全生产事故：单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向县级以上政府安监部门和有关部门报告。 三、2 小时 安全质量事故安监部门逐级上报的时间：2 小时。 三、3 小时 加班时间限制：一般每日不超过 1 小时；特殊原因在保障劳动者身体健康的条件下每日不得超过3 小时，但是每月不得超过36 小时。 四、4 小时 非全日制用工：一般平均每日工作时间不超过 4 小时，每周累计不超过24小时。 五、24 小时 （1）建设工程发生质量事故：有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。 （2）非全日制用工：平均每日工作时间不超过四小时，每周工作时间累计不超过24小时的用工形式。 （3）在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24 小时内赶赴现场，并在7 日内提出处理意见。 （4）因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先作出暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，预期未发出指示的，视为同意承包人暂停施工。因承包人原因引起的暂停施工，且在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为承包人“承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的”违约的情形。 六、48 小时（2日） （1）建设工程工期：工程师应当在接到延期开工申请后48小时

2017年一级建造师法规真题

2017年一级建造师法规真题及答案 一. 单项选择题（共70 题，每题1 分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意） 1 关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（） A 设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案 B 自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况 C 省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准 D 自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案 答案：C P4 2.2015 年9 月15 日，甲公司与丙公司订礼书面协议转让其对乙公司的30 万元债权，同年9 月25 日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是（） A 甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015 年9 月25 日生效 B 丙公司自2015 年9 月15 日起可以向乙公司主张30万元的债权 C 甲公司和乙公司就30 万债务的清偿对丙公司承担连带责任 D 甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015 年9 月25 日对乙公司发生效力 答案：D P138 3.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（） A 税率的确定 B 环境保护 C 历史文化保护 D 增加施工许可证的申请条件 答案：A P3 4.根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是（） A 责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚 B 是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关 C 责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚 D 地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类 答案：A P204 5.在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成（） A.重大责任事故罪 B.强令违章冒险作业罪 C.重大劳动安全事故罪 D.工程重大安全事故罪 答案：C P48 6.根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为（） A 工程所在地法院 B 被告所在地法院 C 原告所在地法院 D 合同签订地法院 答案：A P336 7.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（） A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书 B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查 C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收 D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明 答案；D P281 8.某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是（） A.李某 B.施工企业 C.李某所属施工企业项目经理部 D.施工企业法定代表人 答案：B P12 9.关于评标的说法，正确的是（） A 评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标 B 招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件 C 评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果、 D 投标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清，说明答案：A P89 10.关于工伤医疗停工薪期的说法，正确的是（）

2018一级建造师考试报名时间出炉了

千呼万唤 日思夜想 一级建造师考试报名终于要开始了 刚刚重庆人事考试网正式公布一建报名时间 其他省份目前还没有公布 不过小编觉得基本已经在公布的路上了 大家记得关注各省份人事考试网 千万别错过报考时间 关于做好2018年度一级建造师资格考试考务工作的通知 学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

正文： 各区县(自治县)人力资源和社会保障局考试管理部门，市级各部门人事(干部)处：根据人力资源和社会保障部人事考试中心《关于做好2018年度一级建造师资格考试考务工作的通知》(人考中心函〔2018〕31号)和重庆市人力资源和社会保障局《关于印发2018年度重庆市人事考试工作计划的通知》(渝人社办〔2018〕10号)规定，为切实做好我市2018年度一级建造师资格考试考务工作，现将有关事项通知如下： 一、报名时间 学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

7月10日─7月19日。 二、考试时间及科目 三、报考条件 前些天的考试日历，小编已经总结，点击文字查询报考条件。 四、报名流程 登录：考生可以通过点击中国人事考试网首页的【网上报名】跳转到登录系统的页面，见下图。 学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

输入正确的用户名、密码、验证码后点击【登录】即可登录到报名界面（见下图）。 学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

上传注册照片：登录系统后，点击【注册照片维护】，进入照片上传界面，点击右侧的加载图像，选择要上传的照片，点击【缩小】、【放大】可以放大或缩小照片，移动照片可调整照片在选框中的范围，调到照片合适后，输入验证码，点击【上传】按钮，照片会显示在左侧的方框内，照片上传成功（见下图）。 重要提示：照片务必为本人证件照，JPG格式 选择考试：照片上传完成后，点击左侧的【进入网上报名】，在右侧的考试列表中选择要报考的考试，点击【选择】按钮进入选择省份界面（见下图）。 学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

2019年一建-法规-时间与数字等归纳总结-高效

2016年一建-法规-数字、时间、归纳总结便于记忆 1、发明专利权的期限为 限为 寄的以寄出的邮戳之日为申请日） 2、注册商标的有效期为 效期满需继续使用的应在期满前 3、 赔偿；侵犯建设工程著作权和商标权，应当处以 4、一般保证的保证人未约定保证时间的，保证期间为主债务履 行期界之日起 日起（保证） 5、定金应当以书面形式约定，定金合同从实际交付定金之日起 生效，定金数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的 6、安装工程一切险的保险期内，一般包括一个试车考核期，安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超 过 7、建设、设计、施工、监理单位违反国家规定，降低工程质量 标准，造成重大安全事故，对直接责任人处以 8、生产中违反有关安全管理规定，发生重大伤亡事故或造成其 他严重后果的，处 险作业造成重大事故或其他严重后果的， 9、安全生产设备或安全生产条件不符合规定，发生重大事故的处以3年以下有期徒刑或拘役，情节特别严 重的，处 10、

11、限额以下小型工程：工程投资额在 请办理施工许可证。抢险救灾也可不办理施工许可证。 12、（非常重要）：建筑行政主管部门在收到申请之日起 13、（非常重要）：《建筑法》规定：建设单位应当自领取施工许可证之日起 14、（非常重要）：《建筑法》规定：在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起 15、《建筑法》规定：按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或中止施工的，向 16、 18、特级企业具有注册一级建造师50人以上，一级企业具有一级资质项目经理不少于12人，二级企业具有二级资质以上项目经理不少于12人，三级企业具有三级资质以上项目经理不少于10人。 19、施工总承包、专业承包、劳务分包按照技术特点和工程性质划分为三个序列：施工总承包资质序列分12个资质类别，每个资质类别划分3至4个资质等级；专业承包资质序列分60个资质类别，每个资质类别划分为1至3个资质等级；劳务分包资质序列分13个资质类别，每个资质类别分一级、二级两个资质等级。 20、建筑企业资质证书有效期为 生变更的，应当在工商部门办理变更手续后 21、中外合资经营建筑企业，中方合营者出资总额不得低于注册资本的25% 23、建设单位将工程发包给不具有相应资质的单位，处以50万元以上100万元以下的罚款； 建设单位将工程肢解发包的。处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款； 无施工资质承揽工程的施工单位处工程合同价款以2%以上4%以下的罚款。 24、施工单位将工程非法转包给他人的，对施工单位处合同价款0.5%以上1%以下的罚款。 25、一级建造师初始注册者，自资格证书签发之日

二建建设施工管理和法规关于时间节点归类总结

施工管理 一、7天的 清单计量——时间都是7天。发包人需要现场计量核实，提前24小时通知。 签证——承包人收到发包人指令后7天提交签证报告，发包人收到签证报告48小时核实。承包人在签证工作完成后7天计算价款报发包人确认。 预付款支付——在收到申请后7天核实并签发预付款支付证书，并在签发支付证书后7天支付预付款。第8天可暂停施工。扣完预付款后14天将预付款保函退回承包人。 开工通知——监理人在开工日期前7天向承包人发出开工通知。 单价合同计量——发包人7天核实，如需现场核实提前24小时通知承包人。 如承包人认为有误，7天提出书面意见，发包人7天复核后通知承包人。 总价合同计量——发包人7天核实 正式验收——建设单位组织竣工验收，提前7个工作日通知质监站。 竣工结算款支付——工程接收证书颁发后，发包人收到竣工结算申请后7天核实，发包人签发竣工结算支付证书后14天付结算款。 二、14天的 劳务报酬支付——完工经承包人认可后14天交交资料，14天核实，确认后14天支付。 合同价款调整——时间都是调增是14天承包人向发包人向投标人提出，调减是14天发包人向承包人提出。 质保金返还——申请返还14天发包人核实 变更估价——承包人收到变更指示或意向书后14天向监理提交变更报价书，监理人收到后14天商定或确认变更价格。 最终结清——缺陷责任期终止证书签发后承包人向监理人提交最终结清申请单，发包人14天核实，签发最终结清支付证书，最终结清支付证书发出14天支付清。质保金在缺陷期止后14天返还承包人。 项目经理——1、承包人需要更换项目经理，应提前14天书面通知发包人和监理人，并取得发包人书面同意。 2、发包人要求更换项目经理的，承包人应在收到更换通知后14天向发包人提出书面改进报告。承 包人应当在接到第二次更换通知的28天进行更换。 进度款支付——支付比例60%-90%承包人在计量周期到期后7天提交支付申请一式四份。发包人收到支付申请14天核实，签发支付证书。签发支付证书14天支付进度款。如是提交给监理人的监理人在收到承包人 付款申请后14天完成核查出具支付证书，发包人在签发支付证书后14天付进度款。发包人在监理 人收到支付申请单后28天付进度款。在支付周期满7天未支付的，承包人可以在支付期满后第8天 暂停施工。 三、28天的 合同价款调整——有关法律法规变化的基准日时间为招标工程投标截止日前28天，或非招标工程在合同签订前28天。 安全文明施工费——发包人在开工后28天支付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费的60%。 验收——承包人提交竣工报告后1.监理人认为不具备竣工验收条件，应收到报告后28天通知承包人。2.监理人认为具备竣工验收条件，应收到报告后28天提请发包人进行竣工验收。3.发包人同意竣工验收的应在 监理人收到申请报告后56天（相当于监理人收到验收报告后28天报给发包人后的28天）由监理人

2019年浙江一级建造师考试时间

中华考试网教育培训界的翘楚！ 近日，浙江人事考试网公布了关于2019年执业资格考试的通知，其中，2019年的一级建造师的考试时间已确认了，那么，一起来看看具体什么时候考试吧! 2019年浙江一级建造师考试时间2019年9月21、22日，具体考试时间安排如下： 其中，《专业工程管理与实务》分为公路工程、铁路工程、民航机场工程、港口与航道工程、水利水电工程、市政公用工程、通信与广电工程、建筑工程、矿业工程、机电工程10 个专业，考生可根据从事的工作选择其中一个专业科目报考。 一级建造师题型题量、考试时长、试卷分数： 一级建造师执业资格考试分综合考试和专业考试，综合考试包括《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》三个科目，这三个科目为各专业考生统考科目，专业考试为《专业工程管理与实务》一个科目。 《专业工程管理与实务》该科目分为10个专业，即：建筑工程、公路工程、铁路工程、民航机场工程、港口与航道工程、水利水电工程、市政公用工程、通信与广电工程、矿业工程、机电工程。考生在报名时根据工作需要和自身条件选择一个专业进行考试。

中华考试网教育培训界的翘楚！ 一级建造师相应专业考试科目、考试日期、考试时间、题型、题量、分值见下表：

中华考试网教育培训界的翘楚！ 考试注意事项 各科考试考生提前半小时进场，开考5分钟后不得入场，请考生务必掌握好时间，提前到达考点! 考试工具 考生携带黑色墨水笔、2B铅笔、橡皮、卷(削)笔刀，可以使用计算器(免套、无声、无文本编辑储存功能)。 以上就是中华考试网小编整理的2019年浙江一级建造师考试时间。知道了考试时间的小伙伴们，可要抓紧时间准备复习了呀，如果你零基础或基础薄弱，自学能力差，复习盲目抓不住重点中华考试网拥有最全面的考试题型，教你更好的学习规划，给你更专业的学习指导，提供最新颖的考试题型，欢迎大家前往一级建造师频道咨询。

2014年一建法律法规数字时间记忆归纳背诵

2014年一建法律法规数字时间记忆归纳背诵 1、发明专利权的期限为 均自申请日起计算（国务院专利权主管部门收到专利申请文件之日为申请日，若果申请文件是邮寄的以寄出的邮戳之日为申请日）。发明权、实用新型、外观设计专利权的授予自公告之日起生效。 2、注册商标的有效期为 在期满前 3、侵犯建设工程专利权，处 作权和商标权，处 4、一般保证的保证人未约定保证时间的，保证期间为主债务履行期界之日起 务履行期界满之日起（保证） 5、定金应当以书面形式约定，定金合同从实际交付定金之日起生效，定金数额 由当事人约定，但不得超过主合同标的额的 6、安装工程一切险的保险期内，一般包括一个试车考核期，安装工程一切险对 考核期的保险责任一般不超过 7、建设、设计、施工、监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大 安全事故，对直接责任人处以 处 8、生产中违反有关安全管理规定，发生重大伤亡事故或造成其他严重后果的， 处

强令他人违章冒险作业造成重大事故或其他严重后果的，处 9、安全生产设备或安全生产条件不符合规定，发生重大事故的处以3年以下有 期徒刑或拘役，情节特别严重的，处 10、投标人相互串通标价，损害招标人或其他投标人利益，情节严重的处 11、限额以下小型工程：工程投资额在 可证。 12 的申请办法施工许可证。 13、（非常重要）：《建筑法》规定：建设单位应当自领取施工许可证之日起 14、（非常重要）：《建筑法》规定：在建工程因故中止施工的，建设单位应当 自中止施工之日起 工前，建设单位应当向发证机关核验施工许可证。 15、《建筑法》规定：按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不 理开工报告的批准手续。 16、建设单位未取得施工许可证或开工报告未经批准擅自施工的，责令停止施

药事管理与法规时间总结p

药事管理与法规时间总结 p This manuscript was revised by the office on December 22, 2012

【经典资料，ＷＯＲＤ文档，可编辑修改】 【经典考试资料，答案附后，看后必过，ＷＯＲＤ文档，可修改】 药事管理与法规时间总结 （一）处方限量 ①处方一般不得超过7日用量；急诊处方一般不得超过3日用量；适当延长的情况 ②门（急）诊患者麻醉药品、一类精神药品：注射剂处方为一次用量；控缓释制剂处方不得超过7日用量；其他剂型处方不得超过3日用量（关键词：注射一次，控缓7日，其他3日） ③门（急）诊癌症疼痛患者和中、重度慢性疼痛患者开具的麻醉药品、一类精神药品注射剂，每张处方不得超过3日常用量；控缓释制剂，每张处方不得超过15日常用量；其他剂型，每张处方不得超过7日常用量。 ④住院患者开具的麻醉药品和一类精神药品处方：逐日开具，每张处方为1日用量 ⑤一类精神药哌醋甲酯用于治疗儿童多动症，每张处方不得超过15日用量。 ⑥二类精神药品：一般不得超过7日用量；可适当延长的情况：慢性病或特殊患者总结：注意上述几种情况的对比，尤其是麻醉药品、一类精神药品不同患者的适用情况。 ⑦一次常用量的情况： a门（急）诊患者的麻醉药品、一类精神药品注射剂 b需要加强管制的麻醉药品，仅限二级以上医院使用 c盐酸二氢埃托啡，仅限二级以上医院使用 d盐酸哌替啶，仅限医疗机构使用 ⑧医疗用毒性药品每次剂量不得超过二日极量 ⑨医疗用毒性药品每次处方剂量不得超过二日极量。 （二）药品各种记录、文件保存时限 1、保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年的情况总结 （1）药品生产、经营企业采购药品时按规定留存的资料和销售凭证； （2）医疗机构药品购进记录； （3）医疗机构药品验收记录必须保存至超过药品有效期1年，但不得少于3年。2、超过有效期两年的情况总结

2019年一级建造师《法规》真题及答案全

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.在工程建设活动中，施工企业与建设单位形成的是( )。 A.刑事法律关系 B.民事商事法律关系 C.社会法律关系 D.行政法律关系 2.不同行政法规对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时,由( )裁决。 A.国务院 B.最高人民法院 C.国务院司法行政部门 3.法人进行民事活动的物质基础是( )。 A.有自己的名称 B.有自己的组织机构 C.有必要的财产或经费 D.有自己的住所 4.关于表见代理的说法，正确的是( )。 A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力 B.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任 C.表见代理对本人产生有权代理的效力 D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为，属于表见代理 5.关于建设工程代理的说法，正确的是( )。 A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理 B.建设工程中的代理主要是法定代理 C.建设工程中应当由本人实施的民事法律行为，不得代理 D.建设工程中为了被代理人的利益，代理人可以直接转托他人代理

6.建设用地使用权自( )时设立。 A.土地交付 B.支付出让金 C.转让 D.登记 7.关于不动产物权的说法，正确的是( )。 A.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记 B.不动产物权的转让未经登记不得对抗善意第三人 C.不动产物权的转让在合同成立时发生效力 D.未办理物权登记的，不动产物权转让合同无效 8.下列损失属于建筑工程一切保险范围的是( )。 A.设计错误引起的缺陷 B.地震引起的损失 C.工艺不善引起的保险财产本身的损失 D.非外力引起的机械装置本身的损失 9.关于核验施工许可证的说法,正确的是( )。 A.中止施工经核验符合条件期间，由建设单位做好建设工程的维护管理工作 B.在建的建筑工程因故中止施工的，施工企业应当自中止之日起3个月内报发证机关核验 C.中止施工满6个月的，在建工程恢复施工前,应当报发证机关核验施工许可证 D.经核验不符合条件的，不允许其恢复施工，待条件具备后再申请核验 10.关于建设工程竣工规划验收的说法,正确的是( )。 A.建设工程竣工后，施工企业应当向城乡规划主管部门提出竣工规划验收申请 B.竣工规划验收合格的，由城乡规划主管部门出具规划认可文件或核发建设工程规划验收合格证 C.报送有关竣工验收材料必须在竣工后1年完成 D.未在规定时间內向城乡规划主管部门报告竣工验收材料的，责令限期补报,并罚款

江苏2019年一级建造师考试时间

中华考试网教育培训界的翘楚！ 准备考江苏一级建造师的考生要注意了，江苏2019年一建的考试时间已经公布了，你们知道什么时候考试吗，接下来，中华考试网小编整理了江苏的考试时间供你参阅，希望对您考试有所帮助! 2019年江苏一级建造师考试时间为9月21、22日。 具体考试安排 一级建造师进考试注意事项： 根据准考证上的要求： (一)考生应考时，应携带黑色墨水笔(用于主观题作答)，2B铅笔，橡皮，无声无文本编程功能的计算器。各科试卷卷本可作草稿纸使用，考后回收，不再另发草稿纸。

中华考试网教育培训界的翘楚！ (二)《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》三个科目为客观题，用2B铅笔在答题卡上作答。《专业工程管理与实务》科目共包括10个专业，试卷包括主观题和客观题，客观题用2B铅笔作答，主观题用黑色墨水笔作答。 (三)《专业工程管理与实务》科目10个专业采用计算机网络阅卷，使用专用答题卡。 考试结束后， 将采用技术手段进行雷同试卷甄别，鉴定为雷同试卷的答卷，将给予考试成绩无效的处理。查实有作弊行为的将根据违纪违规处理有关规定严肃处理，并视情记入诚信档案! 《建设工程法规及相关知识》 科目为“卷卡合一”，该科目试卷封二页面上不再标注试卷代码，与之配套的答题卡印制在试卷封底内页。应试人员必须在配套答题卡上作答，卷卡不一致将影响应试人员考试成绩。 身份证遗失的补救方式 1.有效期内的临时身份证; 2.派出所开具的临时身份证明。 开考5分钟后，迟到考生不得入场。 请考生提前熟悉考点位置，考试当天尽量乘坐公共交通工具提前赶往考点。 考试实行全程录像，请考生严守考试纪律。 对于考试没规划？没目标？不知道如何准备？不用担心，咨询中华考试网老师，业内导师为你进行一对一服务指导，中华考试网提供一级建造师考试培训课程。欢迎大家前往一级建造师频道(https://www.wendangku.net/doc/d516347136.html,/jzs1)咨询。

二建法规时间总结

1.二级建造师中法律法规有关时间的总结 2.建造师初始注册有效期3年；延续注册有效期3年。 3.10周岁以上未成年人是限制民事行为能力。 4.委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理 热付连带责任。 5.发明专利权的期限是20年；实用新型和外观设计专利权的期限是 10年。 6.普通诉讼时效期间为2年；短期诉讼时效期间为1年，如身体伤 害、租金、不合格商品未声明。权利被侵害超过20年，法院不保护。 7.在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或其他障碍不得行使请求权的，诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。诉讼时效中断，诉讼时效期间重新计算。8.抵押权协议损害其他债权人利益的，可以在知道或应当知道撤销事由之日起一年内请求人民法院撤销该协议。 9.留置权人应当给债务人2个月以上履行债务的时间，鲜活易腐烂 物品除外。 10.预告登记后，债权消灭或自能够进行不动产登记之日起3个月内 未申请登记的，预告登记失效。 11.建设工期不足一年的，到位资金不得少于工程合同价的50%，超 过一年的，不得少于30%。 12.小型工程不需办理施工许可证：投资额在30万元以下或面积在

300平方米以下。 13.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能 按期开工的，可延期2次，每次不得超过3个月。在建的工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。 14.必须有监理的：1）国家重点建设项目 2）大中型公共事业工程（总投资额在3000万元以上） 3）建筑面积在5万平方米以上的住宅建设工程 4）利用外国政府或国际组织贷款、援助资金的工程 5）项目总投资额在3000万元以上关系社会公共利益、公共安全的基础设施；学校、影剧院、体育场馆项目。 15.同时要符合两个条件的必须招标： 1）大型基础设施、公共事业等关系社会公共利益、公共安全的项目； 2）全部或部分使用国有资金或国家融资的项目； 3）使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目。 1）估算价在200万元人民币以上的；

2019年一级建造师法规

2015 一级建造师法规高频考点记忆口诀 1. 联合投标资质：就低不就高；公司合并资质:就高不就低（同一类） 2.法规与规章：法规叫条例，规、定、办、细则 3. 法律冲突：人大优于政府，中央优于地方，新法优于旧法，特殊优于一般 4. 表见代理有效条件：无权有效无意有理 5. 招标程序：首尾遍布投资，开瓶即中签（履行审批手续、委托、编制、公布、投标邀请、资格审查、开标、评标、中标、签约） 6. 强制招标标准：5.123 （按工程建设顺序勘察、设计、监理50W单采购100W施工单项200w 总投资3000w ） 7. 可以不招标项目：国军临时抢救小民文物 8 .强制监理项目：重点监理外公豪宅（成片开发的小区） 9. 施工许可证：三月开胸（工）验验（延）肺（废），一月中止，一岁核 10. 需要施工单位办理的许可：稍安勿躁（安全生产，噪声排放） 11 必须组织专家论证审查的专项施工方案：高大专家暗挖深坑 12.环评编报文件：一书两表（环境影响报告书、报告表、登记表） 1 3 .劳动合同试用期：313@126 （合同期—试用期对应） 14. 单位解除劳动合同：笑星兼职十张纸币（效刑兼职、试用、规章、失职、舞弊） 15 劳动者单方解除合同：散书三日酬报校长（三书三十日酬保险、保护，无效、法律规章） 16庭审质证顺序：先人（证）后物（证）

17 仲裁意见的采纳：仲裁首席忌三心二意 18 施工单位申领许可证：稍安勿躁 19 建设单位：施工许可证 20 三同时：劳动卫生、环保、安全（同时设计，同时施工，同时投入使用） 21 安全生产许可证的申领条件：一年两险三人四预案，建章建制装备全，投资配专员，特安全 22. 建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括：监理插（监察）话（规划）射（设计）中（中标）合同（关键时刻监理的话还是要听的哦） 23. 竣工验收条件：玩设计料理，进场饱嗝（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（二）有完整的技术档案和施工管理资料；（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（五）有施工单位签署的工程保修书。 24. 办理施工许可证的条件：徒弟备礼35 （烟）安置师祖萧何3 - O、用地批准手续C2、取得规划许可证G3、现场具备施工条件，拆迁进度符合施工要G4确定施工企G5有经审查图纸资料G6有保证质量和安全的具体措施G建设资金落实（钱30, 50%）G8强行监理C9消防审核 1、发明专利权期限是20 年，实用新型和外观设计专利权的期限是10年。 2、普通诉讼时效期间通常为 2 年，身体受伤，拒付租金，出售质量不合格的商品未声明的，寄存财物丢失的，诉讼时效为 1 年，涉外诉讼 4 年。 3、从权利被侵害之日起超20 年的，人民法院不予保护。 4、在诉讼时效期间的最后 6 个月内，诉讼才可以终止。 5、留置权人应当给债务人两个月以上履行债务时间。

一级建造师报名时间及考试时间

中华考试网教育培训界的翘楚！ 根据人社部2019年考试计划安排，2019年一级建造师考试时间为9月21日、22日。2019年一级建造师报名时间，具体详情可咨询中华考试网! 历年一级建造师报名时间： 2018：2018年7月11日-23日 2017：2017年6月16日-27日 2016：2016年7月25日-8月5日 一级建造师考试时间： 考试日期考试时间考试科目 9：00-11：00 建设工程经济9月21日 14：00-17：00 建设工程法规及相关知识 9：00-12：00 建设工程项目管理9月22日 专业工程管理与实务（10个 14：00-18：00 专业）《专业工程管理与实务》分为建筑工程、公路工程、铁路工程、民航机场工程、港口与航道工程、水利水电工程、市政公用工程、通信与广电工程、矿业工程、机电工程10个专业，报考人员可根据各自从事的工作选择其中一个专业科目。 一级建造师题型题量、考试时长、试卷分数： 考 考试科目 题型与题量满分 试时长 2小 建设工程经济 单选题60道；多选题20道100分 时

中华考试网教育培训界的翘楚！考试科目 考 试时长 题型与题量满分 建设工程法规及相关 知识 3小 时 单选题70道；多选题30道130分 建设工程项目管理 3小 时 单选题70道；多选题30道130分 专业工程管理与实务（10个专业） 4小 时 单选题20道；多选题10道； 案例题5道 160分，其中案例 题120分 一级建造师执业资格考试分综合考试和专业考试，综合考试包括《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》三个科目，这三个科目为各专业考生统考科目，专业考试为《专业工程管理与实务》一个科目。 一级建造师考试实行2年滚动制，2年之内通过全部科目，方可取得一级建造师证书！更多一级建造师报名时间及考试时间，关注中华考试网！

一建《法规》时间知识点记忆汇总

2017年一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》 全书关于时间知识点的汇总

1Z301000 建设工程基本法律知识 1、发明专利权的期限为20 年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年，均自申请之日起计算。 2、注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。 3、一般保证未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月，连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期的，债权人有权自主债务履行期届满之日起6个月要求保证人承担保证责任。 4、留置的时间至少2个月。 5、安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过3个月。 1Z302000 施工许可法律制度 1、建设行政主管部门应当至收到申请之日起15日，对符合条件的申请颁发施工许可证。

2、建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期以两次为限，每次不超过3个月。 3、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1 个月向发证机关报告，并按规定做好建筑工程的维护管理工作。中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。4、对于实行开工报告制度的建设工程，因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。 5、建造师初始注册者，可自书签发之日起3年提出申请。建造师执行资格注册有效期一般为3年。注册期届满的，应当在注册有效期届满30日前申请延续注册。延续注册有效期为3年。 6、申请人有下列情形的，不予注册： ①因执行活动收到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的； ②因前向规定以外的原因收到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的； ③被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的； ④在申请注册之日前3年担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的； ⑤年龄超过65 周岁的。 7、因非承包方的原因致使工程停工超过120天（含），经建设单位同意，可以同时担任两个项目的项目经理。 8、建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更

一级建造师考试方式是什么

中华考试网教育培训界的翘楚！ 据“人社厅：2019年一级建造师考试计划及有关事项通知”可知，2019年一级建造师考试时间为9月21、22日。各位考生你只有8个月的时间备考，请抓紧时间做好一建备考计划。 一级建造师的考试是为闭卷考试，并是以笔试的方式进行。请考试的时候带好黑色墨水笔、2B铅笔、橡皮、无声无文本编辑功能的计算器，草稿纸现场会提供无需带。最重要的请带好身份证和准考证，进入考场的时候需要与你本人核对之后才允许你进入考场。 一级建造师考试安排和作答要求 铁路工程、民航机场工程、港口与航道工程、水利水电工程、市政公用工程、通信与广电工程、矿业工程和机电工程。 (二)《专业工程管理与实务》科目为主、客观题混合卷，在专用答题卡上作答;其余科目均为客观题，在答题卡作答。 (三)考生应考时，须携带黑色墨水笔、2B铅笔、橡皮、无声无文本编辑功能的计算器。答题前要仔细阅读试卷封二的应试人员注意事项和答题卡首页的作答须知;正确填(涂)客观题科目试卷代码;使用规定的作答工具在答题卡划定区域内作答。 一级建造师考试成绩和证书管理 报考级别为考全科的人员须在连续2个考试年度内通过全部科目;报考级别为免二科的人员须在1个考试年度内通过应试科目。考试合格者，由北京市人力资源和社会保障局颁发人力资源和社会保障部统一印制，人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部用印的《中华

中华考试网教育培训界的翘楚！ 人民共和国一级建造师执业资格证书》。 报考级别为增报专业的人员须在1个考试年度内通过应试科目。考试合格后获得人力资源和社会保障部人事考试中心统一印制的《中华人民共和国一级建造师专业类别考试合格证明》。该证明作为注册时增加执业专业类别的依据。 对提供虚假证明材料或者以其他不正当手段取得相应资格证书或成绩证明等严重违纪违规行为的，由证书签发机关宣布证书或成绩证明无效，并将其违纪违规行为记入专业技术人员资格考试诚信档案库，记录期限为5年。 一建考试没目标？一建备考没方向？别担心，请到中华考试网来。一个用心做培训的教育机构，为你的资格考试开拓新希望。 担心错过报名时间？担心自己报考条件不满足要求？请登入中华考试网（https://www.wendangku.net/doc/d516347136.html,/jzs1/），可在线咨询一级建造师专业老师，还可享报名提醒，让你报名，考试通通安心顺利。 中华考试网，一级建造师培训为你量身定制，不限IP不限地址，你在哪都可以学习，你什么姿势都可以做题，只要你舒服，只要你能学的好。你还有9个月的时间备考一建考试，赶紧行动吧，抢先学早通过。

一建《法规》关于时间的总结

一建《法规》关于时间的总结 0小时1、开标时间与投标截止时间要求同一时间。2、仲裁裁决和二审判决立即生效。3、对开标的异议要求开标当场提出，当场答复。 1小时安全生产事故：单位负责人接到报告后，应当于1小时内向县级以上政府安监部门和有关部门报告。 2小时安全质量事故安监部门逐级上报的时间：2小时。 3小时加班时间限制：一般每日不超过1小时；特殊原因在保障劳动者身体健康的条件下每日不得超过3小时，但是每月不得超过36小时。 4小时非全日制用工：一般平均每日工作时间不超过4小时，每周累计不超过24小时。 24小时1、建设工程发生质量事故：有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。 2、非全日制用工：平均每日工作时间不超过四小时，每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。 3、在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。 48小时1、建设工程工期：工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人；48小时内不答复视为同意承包人要求，工期顺延。 2、暂停施工：工程师认为有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见；承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内予以答复；48小时内未答复，承包人可自行复工。 3、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查；监理人不能按时检查的，应在检查前24小时向承包人提出书面延期要求，但延期不能超过48小时；监理人未按时检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格。 4、诉讼证据保全：情况紧急的，必须在48小时内作出裁定；诉前证据保全：必须在48小时内作出裁定。更多资料关注微信公众号daofeng5666；一建交流群65528086 3日（工作日）1、资格预审文件澄清或修改：提交资格预审申请文件截止时间至少3日前。 2、试用期解除劳动合同：劳动者在试用期内提前三日通知用人单位可以解除劳动合同。