民用建筑工程室内环境检测委托合同

某某县某某建设工程质量检测有限公司室内环境检测委托合同

委托编号：

委托单位：

委托日期：

委托须知

一、建设单位与检测单位办理委托手续时，需提供该工程施工图纸等相关资

料。

二、建设单位应在检测前接通被检测房间内的电源（220V 两相）。

三、检测前，在所测房间内不得放置影响室内环境质量的物品，如家具、油

漆、涂料等。

四、对需要关闭门窗后进行采样、检测的房间，该工程监理（建设）负责按

标准规范要求，事先做好准备工作。

五、现场采样、检测过程由工程监理单位进行见证。

六、对检测单位出具的《检测报告》若有异议，请在15 日内向检测单位以

书面形式提出。

室内装饰装修工程施工合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 室内装饰装修工程施工合同

编号：FS-DY-20497 室内装饰装修工程施工合同 甲方(发包人)：_____ 法人执照号码：_____ 法定代表人：_____ 地址：_____ 委托代理人：_____ 身份证号：_____ 联系电话：_____ 乙方(承包人)：_____ 营业执照号码：_____ 法定代表人：_____ 地址：_____ 委托代理人：_____ 身份证号：_____ 联系电话：_____

行业准入证号码：_____ 工程设计师：_____ 身份证号：_____ 施工负责人：_____ 身份证号：_____ 丙方：_____ 社团登记证号码：_____ 地址：_____ 法定代表人：_____ 联系电话：_____ 委托代理人：_____ 身份证号：_____ 合同签订地址：_____ 根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》(建设部第110号令)及其它有关法律、法规，结合室内装饰装修工程的特点，三方在平等、自愿、友好协商的基础上，就甲方装饰装修工程的有关事宜，达成以下协议：第一条工程概况

1.1施工地点：_____。 1.2工程装饰装修面积：_____。 1.3工程户型(以房管局登记备案为准)：_____。 1.4施工内容及做法(见附件1：《广东省室内装饰装修工程施工合同施工项目确认表》、附件2：《广东省室内装饰装修工程施工合同工程内容和做法一览表》及附件3：《广东省室内装饰装修工程施工合同工程施工图纸》)。 1.5工程承包方式，经商定采取下列第_____种方式： (1)乙方(承包人)包工、包全部材料(见附件4：《广东省室内装饰装修工程施工合同承包人提供装饰装修材料、设备明细表》); (2)乙方(承包人)包工、包部分材料，甲方(发包人)提供其余部分材料(见附件4及附件5：《广东省室内装饰装修工程施工合同发包人提供材料、设备明细表》); (3)乙方(承包人)包工、甲方(发包人)提供全部材料(见附件5)。 1.6工程期限： 开工日期：_____年_____月_____日;

建设工程质量检测委托合同

篇一:《建设工程质量检测委托合同》 北京市建设工程质量检测委托合同 委托单位（委托方） 营业执照注册号 组织机构代码 法定代表人委托代理人 通讯地址 邮政编码联系电话 电子邮箱开户银行账号

检测单位（受托方） 营业执照注册号 检测机构资质编号组织机构代码 法定代表人委托代理人 通讯地址 邮政编码联系电话 电子邮箱 开户银行 账号 根据《中华人民共和国合同法》、《房屋建筑和市政基础工程质 量检测技术管理规范》、《建设工程检测试验管理规程》等有关规定，

在自愿、平等、公平和诚实守信的基础上，委托方与受托方就建设工程质量检测的有关事宜，协商签订本合同。 第一条工程概况 1工程名称（按单位工程分别填写） 2工程地点 3结构类型 4监督单位 联系人联系电话 5开工日期竣工日期 6其他 第二条检测类别及项目

委托方委托受托方的检测类别 □见证取样检测□主体结构工程检测□地基基础工 程检测 □钢结构工程检测□建筑幕墙工程检测□室内环境 检测 □其他见证取样检测项目一览表（见附件）。 第三条检测依据和方法 本工程质量检测工作依据的标准、规范、规程 为 第四条检测费用及支付方式 本合同收费标准执行北京市物价局京价（收）字【2002】181号

文件规定的收费标准及《北京建设工程质量检测收费标准指导价（2011版）》，以上标准之外的检测项目收费标准 为 。 1委托方与受托方同意按照实际发生检测项目及检测数量计算总检测费。 2 支付方式□现金□支票□转账 3支付时间 □一次总付支付时间为。□分期支付第五条履行方式及期限 1 受托方应当于本合同签订后个工作日内开展现场（或

建设工程检测委托合同模板

甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 建设工程检测委托合同模板 The purpose of the contract is to specify the work that both parties must complete within the specified time limit.

建设工程检测委托合同 合同编号：__________ 委托方：______________________________（以下简称甲方） 服务方：__________建设工程质量检测中心（以下简称乙方） 项目名称：____________________________________________ 乙方受甲方委托，对甲方的工程材料来样及其他建筑实体工程检测事宜进行检测。乙方根据国家规范和甲方的检测要求，予以科学、公正、准确、高效地进行检测，并按照客观的数据出具报告。为明确双方责任，经双方经友好磋商，就相关事宜达成如下协议： 一、工程概况 工程地址：______________________________ 施工单位：______________________________ 施工单位项目负责人：____________________ 联系电话：______________________________ 检测报告提交对象：______________________ 联系电话：______________________________ 报建面积：____________________（平方米）

建筑设计委托合同范本(完整版)

合同编号：YT-FS-2150-69 建筑设计委托合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

建筑设计委托合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 确立设计委托合同书单位： 甲方：乙方：兹为甲方委托乙方担任建筑外观装 饰、室内装饰方案设计及施工图纸设计工作，双方同 意遵守下列条款： 一. 室内装饰工程地点： 项目建筑平面面积合计约平方米 二. 装饰工程设计项目： 三. 乙方接受委托书后，应随即进行现场斟测， 并根据甲方提供资料办理下列事宜。(参照双方协商设 计内容十二项)乙方提出的设计方案必须经甲方审核， 参照甲方意见进行修改，在协商基础上达到双方满意。 四. 总设计费计人民币元整。 五. 设计费付款方式： 1.签约时，付设计费20%，计人民币

2.平面图交付时，付设计费25%，计人民币 3.效果图交付时，付设计费25%，计人民币 4.施工图交付时，付设计费25%，计人民币元整; 5.该工程装修完工后，结清设计费尾款5%，计人民币(预计装修工程时间6个月，若工程在6个月后非因设计原因未完成，甲方都应付清设计费尾款)。 以上款项都应一次付清。乙方在甲方付清所有设计费后，出具设计费收据，不出具发票。 若施工设计图己完成，而工程非因设计原因未能进行时，则以上各款项甲方也应一次付清。 由于此工程而使乙方必须出差时，甲方应承担所有差旅费用。 甲方无正当理由而不依约付款时，应支付乙方迟付设计费，并按每日迟付总设计费的千分之一计算收取滞纳金。 六. 平面配置及初步设计图应于签约后工作日内交付，全部设计图应于签订合同后工作日内完成(即应于年月日交图)。

室内装饰设计委托合同格式

室内装饰设计委托合同格式 主任设计师：以下简称乙方经招标甲方委托乙方担任装饰设计工作，双方同意遵守 以下条款： 一、装饰工程地点： 二、装饰工程设计项目： 三、乙方应进行现场勘测，并根据甲方提供资料办理下列事宜： 1、提出设计方案图平面、立面、透视效果图。 2、编制初步设计文件。 3、在设计方案确定后，绘制施工图，并建议其所需购置的室内装饰用品、材料及色 样等。 4、编制工程概算及施工说明书。 5、与施工单位负责人商讨工程中的问题。 6、供给工程需要的详图。 7、监督指导工程施工。 8、施工时，解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。 乙方提出的设计方案必须经甲方审核，参照甲方意见进行修改，以不违反合同规定为 原则，在协商基础上达到双方满意。 四、总设计费计人民币万元 五、设计费付款方式： 1、签约时，付总设计费的 %; 2、交施工图时，付总设计费的 %; 3、工程竣工验收后30日内付总设计费的100%。 以上每项款目都应一次付清。若施工设计图已完成，而工程非因设计原因未能进行时，则甲方应继续按第2、3项付款。 六、甲方有特殊情况，必须终止设计的进行，应书面通知乙方，甲方应付乙方接到 通知时已完成部分设计的费用。

七、乙方为本合同所设计的图纸保有版权，只供甲方作为本合同书指定地点施工或 宣传专用，若乙方有本合同施工以外其它用途，应预先征得甲方同意。 八、除有第六条的情况发生外，甲方不得另行委托他人设计，否则乙方凭证明文件，通知甲方解除委托合同，没收已收的设计费用，甲方向乙方赔偿毁约的费用。 九、甲、乙双方根据工程实际进展确定图纸交接时间，乙方不得拖延，若因乙方拖 延时间造成工程停工，应接受甲方处罚，因甲方更改变动设计时间顺延并应按国家有关规 定补偿乙方费用。 十、本合同书系指委托设计，如需施工另行签订施工委托合同书。十一、甲方订 立工程施工合同时，应约束承包方施工方服从乙方监督指导工程的进行，若承包方与乙方 有争议，甲方应出面协调。若因施工发生困难，要求更改设计时，乙方应征得甲方同意， 修改设计图纸。 十二、甲方在初步设计批准后，不得再以设计内容不满意为由，拒绝付设计费，双 方应以合作的态度协商解决。 十三、本合同书为双方同意签订，双方不得以其它文件提出对本合同书作其他解释。本委托合同书中如某一项经双方协商同意无效时，不得影响其他条款的实施。 十四、双方就本合同书约定的条款有所争议时，经双方同意可请所在地主管部门调解，甲、乙双方均应服从所作的调解，切实执行，调节费用由双方分担。 十五、甲、乙双方同意以_____人民法院为仲裁法院。 十六、 十七、 本合同一式陆份，由甲、乙双方各执叁份，均具有同等效力。本委托合同书自签订 之日起生效。 甲方：乙方：地址：地址：代表人：代表人：电话：电话：签约地点： 签约时间：年月日 衢州市南湖实业有限公司以下简称甲方 瑞安市大卫装饰工程有限公司以下简称乙方 兹为甲方委托乙方担任室内装饰设计工作，双方同意遵守下列条款： 一、室内装饰工程地点：浙江省衢州市 合计设计面积约7200 平方米

公路工程试验检测委托合同协议书范本

编号：_____________公路工程试验检测委托合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方： 乙方： 为了______________________________公路工程施工任务按时、按质、按量地顺利完成，甲方委托乙方承担________________________公路工程项目的试验检测工作业务。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵守互惠互利、平等自愿、诚实守信的合作原则，经甲、乙双方协商一致，就下列事宜达成一致共识，望共同遵守。特签订本合同。 第一条：委托的权限与事项： 甲方委托乙方完成________________________公路工程建设项目试验检测业务。包括室内标准试验（来样）检测和工地现场检测两部分。 第二条：委托期限 自至工程竣工。 第三条：检测质量要求： 乙方在试验检测过程中，应严格质量要求，对甲方及检测人员要作以下明确要求： l、样品送检时，必须填有样品送检记录单，记录单中须详细注明样品名称、取样地点、里程桩号、使用部位、监理单位、承包单位、设计要求和设计强度、结构类型、公路等级、起止里程、证明人监理旁站现场取样确认签字记录以及取样数量和取样日期。 2、水泥、钢筋、沥青、土工合成材料等制品材料在送检时必须提交生产厂家出厂报告和质量检测证明书，并应注明品种、牌号、批号、规格、型号、数量、质量、生产标准。 3、甲方对送检的样品材料质量负责并协同乙方、监理一同进行确认，由乙方妥善保管并经三方人员认定验收后共同封存作为留样和验收时的样品依据与实物标准。 第四条：检测结果应用要求：

建设工程检测委托合同新整理版

编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载建设工程检测委托合同新整理版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

合同编号__________委托方______________________________以下简称甲方服务方__________建设工程质量检测中心以下简称乙方项目名称 ____________________________________________乙方受甲方委托，对甲方的工程材料来样及其他建筑实体工程检测事宜进行检测。 乙方根据国家规范和甲方的检测要求，予以科学、公正、准确、高效地进行检测，并按照客观的数据出具报告。 为明确双方责任，经双方经友好磋商，就相关事宜达成如下协议一、工程概况工程地址______________________________施工单位 ______________________________施工单位项目负责人____________________联系电话______________________________检测报告提交对象 ______________________联系电话______________________________报建面积____________________平方米二、检测服务范围及时间见证取样检测1．水泥物理力学性能检测；2．钢筋含焊接及机械连接力学性能检测；3．建筑用砂常规检测；4．建筑用卵石、碎石常规检测；5．砼强度检验；6．砂浆强度检验；7．简易土工试验；8．掺和料粉煤灰检验；9．沥青检验；10．防水卷材检验；11．墙体材料强度检测主体结构检测1．回弹法检测混凝土抗压强度检测；2．砼保护层厚度钢筋扫描检测；3．砼楼板厚度检测；4．砌体基本力学性能检测说明因施工质量、试件制作等原因产生的各类现场实体检测甲方另行委托，费用按实计算。 三、合同单价1．本合同按单项或工程平方米费用包干方式进行收费核算；2．本次各项检测费用合计约为人民币大写______________￥小写_______元。 四、付款方式1．甲方需在检测前预付总检测费用的____％-____％预付金为人民币大写______________￥小写_______元。 2．其他的付款方式如下主体工程结束付_______整，剩余款项所有报告全部提交一次性结清。 五、相关权利和义务甲方义务1．工程开工后，凡建设过程发生的相关检测均委托乙方进行。

工程建筑设计咨询服务合同

设计咨询服务合同 委托方（甲方）： 承接方（乙方）： 经甲、乙双方友好协商，甲方决定委托乙方承担建筑设计咨询工作。为了保证工作顺利进行，根据国家有关规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。 一. 甲方需设计、咨询服务项目地址为，建筑面积平米现正式委托乙方进行建筑节能方案咨询及设计工作。 二. 付款方式 1）设计、咨询服务费为人民币元，人民币大写元整。合同签订后乙方向甲方支付设计费总额的%人民币￥元，人民币大写叁拾壹万伍仟元整。其它%节能方案设计咨询服务费人民币￥元，人民币大写柒拾叁万伍仟元整，该项目节能验收合格后7日内付完全部费用。 2）因甲方不能及时支付设计、咨询服务费，乙方有权停止设计、咨询服务工作。乙方延迟支付设计、咨询服务费每日支付总款额10% 的滞纳金。 3）以上款项不含税，甲方如需开工程发票应向乙方另行支付设计、咨询服务费总额的17%。 三. 乙方义务 1）乙方收到设计、咨询服务费定金第二日跟据甲方提供的原始建筑图纸及现场照片展开设计、咨询服务工作。甲乙双方约定，本阶段设计方案应于本合同

签订之日起日内完成。 2）乙方负责对原节能设计（外墙内保温）部份，与原设计单位进行协调达到验收条件。 3）乙方需对甲方项目信息保密，因乙方泄密造成甲方损失，一切费用由乙方承担。 四. 甲方义务 1）对该项目外墙玻璃部份与当地职能部门协调达到验收条件。 2）对该项目办公楼外墙内保温进行施工达到验收条件。 3）甲方负责节能验收过程中全部费用。 4）甲方需对乙方设计、咨询服务工作信息保密，因甲方泄密造成乙方损失，一切费用由甲方承担。 五. 设计、咨询服务合同经双方签字盖章认可后，甲方应按以上程序支付设计、咨询服务费。在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲乙双方应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 六.如乙方未能于双方约定完成设计咨询服务工作，双方约定甲方根据乙方延迟设计咨询服务工作总额的3‰/日扣除乙方设计、咨询服务费。 七.本合同中如有未尽事宜，由双方协商解决。 八.本合同一式两份，甲方执贰份，乙方执壹份。 九. 甲方可以通过银行汇款将上述各款项于指定的期限内支付到乙方下列帐户：

室内装饰装修工程施工合同(标准版)

合同编号： 室内装饰装修工程施工合同(标准版） 甲方（发包人）： 乙方（承包人）：

甲方（发包人）： 法人执照号码：法定代表人： 地址： 委托代理人：身份证号： 联系电话： 乙方（承包人）： 营业执照号码：法定代表人： 地址： 委托代理人：身份证号： 联系电话： 行业准入证号码： 工程设计师：身份证号： 施工负责人：身份证号： 根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部第110号令）及其它有关法律、法规，结合室内装饰装修工程的特点，双方在平等、自愿、友好协商的基础上，就甲方装饰装修工程的有关事宜，达成以下协议： 第一条工程概况 1.1 施工地点：。 1.2 工程装饰装修面积：。

1.3 工程户型（以房管局登记备案为准）：。 1.4 施工内容及做法（见附件1：《河北省室内装饰装修工程施工合同施工项目确认表》、附件2：《河北省室内装饰装修工程施工合同工程内容和做法一览表》及附件3：《河北省室内装饰装修工程施工合同工程施工图纸》）。 1.5 工程承包方式，经商定采取下列第种方式： （1）乙方（承包人）包工、包全部材料（见附件4：《河北省室内装饰装修工程施工合同承包人提供装饰装修材料明细表》、附件5：《河北省室内装饰装修工程施工合同承包人提供装饰装修设备明细表》）； （2）乙方（承包人）包工、包部分材料，甲方（发包人）提供其余部分材料（见附件4、附件5、附件6：《河北省室内装饰装修工程施工合同发包人提供材料明细表》及附件7：《河北省室内装饰装修工程施工合同发包人提供设备明细表》）； （3）乙方（承包人）包工、甲方（发包人）提供全部材料（见附件6和附件7）。 1.6 工程期限： 开工日期年月日； 竣工日期年月日。 1.7 工程款：本合同工程造价为人民币元，金额大写：（见附件8：《河北省室内装饰装修工程施工合同工程报价单》）。 若变更施工内容或材料等，变更部份对应的工程款按实际发生另计。 第二条工程质量标准 2.1 本工程质量执行国家标准GB 50096－1999《住宅设计规范》、GB 50327－2001《住宅装饰装修工程施工规范》、GB 50210－2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》等

工程三方检测合同

合同编号： 证书编号：闽建质检第号 建设工程质量检测合同 甲方（委托人） 乙方（检测机构） 丙方（施工单位） 根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙丙三方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。 工程概况 工程名称： √市政□其他 工程性质：□房建□ 建设单位： 设计单位： / 监理单位： 施工单位： 工程所属区县： 质监站：建设工程质量安全监督站第一条检测项目 甲方委托乙方检测的检测项目包括（以打“√”为准）： √市政道路工程检测 □建筑材料检测□ 第二条检测依据国家检测标准或业内检测标准执行 第三条检测费用的核算与支付 - 1 -

（一）三方同意按照下列第 1 种计算方式核算检测费用。 1．本合同各检测项目合计检测费用按肆拾陆万元（0000.00元）包干。 （二）甲方对检测项目费用有异议的，应及时与乙方进行协商，但不得拖延其他无异议项目检测费用的支付。 (三)所有检测费用由（丙方）施工方支付。 第四条检测报告的交付 乙方交付检测报告一式两份，并对其准确性和可靠性负责。当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定。 第五条甲方的权利义务 （一）甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。 （二）甲方授权为代表，负责与乙方联系。如甲方代表发生变更，甲方应书面告知乙方。 （三）委托检测前，甲方应将见证单位和见证人员以书面形式通知乙方。见证人员发生变更的，甲方应及时书面告知乙方。 （四）甲方应当负责与本工程检测业务有关的第三人的协调，为乙方提供必要的外部工作条件。 （五）甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。 第六条乙方的权利义务 （一）乙方承诺与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。 （二）乙方应在丙方通知的日期进场开展检测活动。 （三）乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度，安全责任均由乙方负责。乙方应熟知本工程图纸和检测规范要求，确保本工程所有检测项目频率、数量符合现行有关施工验收规范要求。 （四）对于已纳入本市建设工程检测信息管理系统内的检测项目，乙方 - 2 -

建设工程检测委托合同

建设工程检测委托合冋 合同编号： 委托方：（以下简称甲方） 服务方: 昆山市建设工程质量检测中心（以下简称乙方）

项目名称: 昆山市建设工程质量检测中心 根据省建设厅《关于改变我省建设工程质量见证取样检测委托方有关事项的通知》（苏建质2004-372号），甲方委托乙方对其开发建设的 __________________________ 程进行各项检测，双方经友好磋商，就相关事宜 达成如下协议： 一、工程概况 工程地址：_________________________________________ 建设单位项目负责人：____________ 联系电话： ___________ 施工单位：_________________________________________ 施工单位项目负责人：____________ 联系电话： ___________ 监理单位：_________________________________________ 项目总监：_____________ 联系电话：____________________ 建设（监理）单位见证员：________________ 联系电话：__________ 送样员：_____________ 联系电话： ___________ 质监编号：______________________________ 报建面积：____________________________________ （平方米） 检测费用：__________________ 元（按建筑面积估算，工程结束以实际工作量结算）。 二、检测项目 1?口常规建筑材料类：水泥、砼试块、建筑用砂、钢筋、建筑用砂、砖、瓦、高强钢结构用螺栓、铝合金等。2?口市政土工及防水材料类：沥青、各种防水卷材、防水涂料、外墙涂料、土工、道路回弹弯沉、沥青 混合料、水泥土等检测。 3.□现场结构检测：超声回弹测砼强度、钻芯取芯检测砼强度、钢结构焊缝测缺、饰面砖粘结强度、锚固件抗拉力、超声法检测砼 缺陷、钢筋保护层、现场砂浆抗压强度、结构载荷试验、结构安全性评 估等。

建设工程委托设计合同(中英文对照)

建设工程设计合同 Construction Project Design Contract 项目名称： Project Name: 项目建设地点： Project Location: 合同编号： Contract No.: 设计证书等级： Grade of Design License: 委托方： Client: 承接方： Design Firm: 签订日期： Signed on: 委托方：（甲方） Client (Party A): 承接方：（乙方） Design Firm (Party B): 甲方委托乙方承担XX 项目（一期）工程设计，经双方协商一致， 签订本合同。 Party A entrusts Party B to undertake the design for This Contract is made by the two parties after their mutual agreement. 第一条本合同依据下列文件签订 Article 1. This Contract is made on the basis of the following documents:

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建 设工程勘察设计市场管理规定》。 1.1 《The Contract Law of the People’s Republic of China》,《The building regulations of the People’s Republic of China》and 《The developmental Law of the People’s Republic of China. 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.2 Relevant Building & Design Codes and Regulations of the State and of the Shanghai Municipality. 1.3 建设工程的相关批准文件。 1.3 The approval documents that are required for this construction project. 第二条本合同工程设计项目的名称、地点、规模、投资、内容及 标准 Article 2. The name, location, size, investment sum, function, design contents and standards : 2.1 工程项目的名称：XX 项目（一期） 2.1 Project name: 2.2 工程项目的地点： 2.2 Project location: 2.3 工程项目的规模：总建筑面积约平方米（其中地下面 积约平方米），高度米。 2.3 Project size：The total floor area is approximately m2(of which the floor area of the underground area is m2),the total height is m. 2.4 工程特征及附注说明：商业办公综合楼 2.4 Project features & remarks：A commercial cum office building complex 2.5 工程项目的投资总额：控制在亿元人民币以下 2.5 Project investment in total: Controlled Within RMB million yuan RMB

室内装饰装修设计委托合同书

装饰设计委托合同书 立设计委托合同书单位： （以下简称甲方） 主任设计师：（以下简称乙方） 经招标甲方委托乙方担任装饰设计工作，双方同意遵守以下条款： 一、装饰工程地点： 二、装饰工程设计项目： 三、乙方应进行现场勘测，并根据甲方提供资料办理下列事宜： 1、提出设计方案图（平面、立面、透视效果图）。 2、编制初步设计文件。 3、在设计方案确定后，绘制施工图，并建议其所需购置的室内装饰用品、 材料及色样等。 4、编制工程概算及施工说明书。 5、与施工单位负责人商讨工程中的问题。 6、供给工程需要的详图。 7、监督指导工程施工。 8、施工时，解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。 乙方提出的设计方案必须经甲方审核，参照甲方意见进行修改，以不违反合同规定为原则，在协商基础上达到双方满意。 四、总设计费计人民币万元 五、设计费付款方式： 1、签约时，付总设计费的％； 2、交施工图时，付总设计费的％； 3、工程竣工验收后30日内付总设计费的100％。

以上每项款目都应一次付清。 若施工设计图已完成，而工程非因设计原因未能进行时，则甲方应继续按第2、3项付款。 六、甲方有特殊情况，必须终止设计的进行，应书面通知乙方，甲方应付乙方接到通知时已完成部分设计的费用。 七、乙方为本合同所设计的图纸保有版权，只供甲方作为本合同书指定地点施工或宣传专用，若乙方有本合同施工以外其它用途，应预先征得甲方同意。 八、除有第六条的情况发生外，甲方不得另行委托他人设计，否则乙方凭证明文件，通知甲方解除委托合同，没收已收的设计费用，甲方向乙方赔偿毁约的费用。 九、甲、乙双方根据工程实际进展确定图纸交接时间，乙方不得拖延，若因乙方拖延时间造成工程停工，应接受甲方处罚，因甲方更改变动设计时间顺延并应按国家有关规定补偿乙方费用。 十、本合同书系指委托设计，如需施工另行签订施工委托合同书。 十一、甲方订立工程施工合同时，应约束承包方（施工方）服从乙方监督指导工程的进行，若承包方与乙方有争议，甲方应出面协调。若因施工发生困难，要求更改设计时，乙方应征得甲方同意，修改设计图纸。 十二、甲方在初步设计批准后，不得再以设计内容不满意为由，拒绝付设计费，双方应以合作的态度协商解决。 十三、本合同书为双方同意签订，双方不得以其它文件提出对本合同书作其他解释。本委托合同书中如某一项经双方协商同意无效时，不得影响其他条款的实施。 十四、双方就本合同书约定的条款有所争议时，经双方同意可请所在地主管部门调解，甲、乙双方均应服从所作的调解，切实执行，调节费用由双方分担。 十五、甲、乙双方同意以_____人民法院为仲裁法院。

建设工程检测委托合同(官方版)

编号：QJ-HT-0968 建设工程检测委托合同(官 方版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---

建设工程检测委托合同(官方版) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 合同编号：__________ 委托方：______________________________（以下简称甲方） 服务方：__________建设工程质量检测中心（以下简称乙方） 项目名称：____________________________________________ 乙方受甲方委托，对甲方的工程材料来样及其他建筑实体工程检测事宜进行检测。乙方根据国家规范和甲方的检测要求，予以科学、公正、准确、高效地进行检测，并按照客观的数据出具报告。为明确双方责任，经双方经友好磋商，就相关事宜达成如下协议： 一、工程概况 工程地址：______________________________ 施工单位：______________________________ 施工单位项目负责人：____________________

建筑设计委托合同范本

The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 建筑设计委托合同

编号：FS-DY-28752 建筑设计委托合同 委托方：(以下简称甲方) 设计方：湖北xxx有限公司(以下简称乙方) 甲方委托乙方承担xxx温泉谷(度假商务酒店、美食城、温泉综合楼)工程 第一条 本合同依据下列文件签订：1.《中华人民共和国合同法》 2.《中华人民共和国建筑法》 3.《建设工程勘察设计市场管理规定》 4.《工程勘察设计收费标准》(20xx年修订本)。 5. 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 第二条本合同设计范围： 第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表. 说明：凡涉及到建筑水电、消防、暖通、智能化系统图

或土建结构图、钢结构图、幕墙结构及其计算式，均由甲方另行委托具有相关资质的公司来完成。 第三条甲方应向乙方提交的有关资料及文件： 备注：为了保证乙方设计工作顺利进行，甲方须协调经营者参与到设计的全过程，及时为乙方提供其所需的涉及到经营方面的各种资料。 第四条乙方应向甲方交付的设计资料及文件： 注：因受甲方工期影响，设计周期非常紧凑。方案设计阶段已安排正常与甲方沟通确认时间(两次)。超出进度安排的设计沟通、确认、及修改。时间相应延长。 第五条本合同总设计费为人民币柒拾捌万玖仟玖佰元(￥789，900元)整。设计费支付进度详见下表。 说明： 1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 2.在完成最后一阶段设计工作的同时结清全部设计费。 3.本合同履行后，订金抵作设计费。 第六条乙方方案设计的阶段 1.乙方提出装饰设计平面方案。

室内装饰设计委托合同完整版_1

编号：TQC/K295 室内装饰设计委托合同完 整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________

室内装饰设计委托合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方： 乙方： 经过甲乙双方协商，结合工程设计的具体情况，双方就室内设计达成如下协议：一、 二、 三、 四、设计项目：，设计面积_____平方设计项目地点：指定由_____工作室(设计师)进行设计。乙方签定委托书后，在付完总设计费50%的基础上进行现场勘测，

建设工程质量委托专项检测合同协议范本

建设工程质量委托专项检测合同 甲方（建设单位）： 法定代表人： 乙方（检测单位）： 法定代表人： 为了确保建设工程质量，明确本建设项目相关责任主体的法律责任，依照国家有关工程建设标准规范、设计图纸要求对本工程所用材料、构配件、施工工序及工程实体质量进行检测。经甲、乙双方平等协商，甲方决定将________________________________________________ 工程的相关检测项目委托乙方检测，特签订本合同，具体条款如下： 一、工程概况 1、本工程类别为：房屋建筑（）市政基础设施（）项目，工程地址 在_________________ ，工程造价约人民币 ________ 元。建筑面积约_________ m2，结构 类型为_______ 层_________________ 结构。 2、本工程建设单位__________________ ，设计单位___________________ ，监理单 位_________________ ，施工单位 _________________ 。 二、检测的项目和内容 1、基础验槽触探检测 __________________________ 。 2、预制构件结构性能检测 _______________________ 。 3、主体结构现场实体检测 _______________________ 。 4、水电安装质量检测 __________________________ 。 5、室内环境质量检测 __________________________ 。

6、建筑节能检测 ______________________________ 。 7、比对抽检检测 ______________________________ 。 8双方约定的其他检测___________________________ 。 三、双方的责任 甲方责任 1、甲方应按国家相关技术标准规范及有关部门规定，结合本工程实际情况作出工程质量检测计划，并组织落实。 2、甲方每次委托乙方检测时，应用钢笔按要求认真填写相关检测委托单，委托单应盖章签字齐全。 3、在施工现场进行检测的项目，甲方应根据需要和具体情况给予积极配合和支持。 乙方责任 1、乙方应具备承担检测项目的相关资质，并承担相关法律责任。 2、乙方根据甲方委托的检测项目，认真按照国家相关标准规范及时完成检测工 作，提供科学、准确、公正的检测报告，并对报告结论负法律责任。 3、乙方应及时出具检测报告，发现不合格检测项目及时通知委托单位，并按规定上报本项目监督工程师。 四、检测收费、付款方式 根据甲方委托的检测项目及_________ 省物价局《___________________ 号》文件规定标 准要求，按先交费后进行检测的程序进行。 五、其他1、未尽事宜，双方协商解决。 2、本合同一式二份，各方各执一份。各份合同文本具有同等法律效力。本合同经各方签署后生效。

建设工程检测委托合同

根据省建设厅《关于改变我省建设工程质量见证取样检测委托方有关事项的通知》（建质号），甲方委托乙方对其开发建设的工程进行各项检测，双方经友好磋商，就相关事宜达成如下协议： 一、工程概况 工程地址：建设单位项目负责人： 联系电话： 施工单位：施工单位项目负责人： 联系电话： 监理单位：项目总监： 联系电话： 建设（监理）单位见证员：联系电话： 送样员：联系电话： 质监编号：报建面积：（平方米） 检测费用：元(按建筑面积估算，工程结束以实际工作量结算)。 二、检测项目 1．常规建筑材料类：水泥、砼试块、建筑用砂、钢筋、建筑用砂、砖、瓦、高强钢结构用螺栓、铝合金等。 2．市政土工及防水材料类：沥青、各种防水卷材、防水涂料、外墙涂料、土工、道路回弹弯沉、沥青混合料、水泥土等检测。 3.现场结构检测：超声回弹测砼强度、钻芯取芯检测砼强度、钢结构焊缝测缺、饰面砖粘结强度、锚固件抗拉力、超声法检测砼缺陷、钢筋保护层、现场砂浆抗压强度、结构载荷试验、结构安全性评估等。

4.水电设备安装类：门窗现场三性、施工升降机、塔式起重机、接地电阻、线路绝缘、通球、水压等检测。 5．室内环境类：室内甲醛、苯、氡浓度、氨、TVOC检测；无机建筑材料放射性检测；内墙涂料检测；人造板及其制品甲醛释放量等检测。 6．保温节能材料类：EPS板材、保温浆料、抗裂砂浆、胶粘剂、界面砂浆、耐碱玻纤网格布、镀锌钢丝网、珍珠岩保温板等检测。 7．基桩检测：预应力管桩抗弯性能、静载试验、低应变动测桩身完整性、高应变。8．基坑监测：基坑开挖过程中对支护结构体系及周边道路、房屋、管道等进行动态监测。 9．幕墙工程：幕墙三性检测（四性）、玻璃检测、型材检测、后置锚固件现场拉拔、铝塑板抗剥离、结构胶等。 10．小区市政工程：井盖、管道、路缘石、道路砖等。 注：本工程实际检测项目根据质量监督部门、设计要求确定。 三、检测收费 1．常规建筑材料类、市政土工及防水材料类、现场结构检测类、水电设备安装检测类、室内环境类、保温节能材料类等六大类检测项目的收费标准参照《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》制定，本工程实际收费按收费标准的计价，并按实结算。 注：检测收费优惠是针对本合同内签订的所有检测项目均在我中心检测而特定，如未按合同签订项目委托检测则不享受优惠。 2．基桩检测：静载试验按元/吨计，低应变动测按元/根计，高应变按元/根计，预应力管桩抗弯性能试验：L≥10米，2300元/根计；L<10米，2000元/根计，按实结算。详见合同附件。

建设工程勘察设计委托合同完整版

建设工程勘察设计委托合 同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________

建设工程勘察设计委托合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 委托方：_________（以下简称甲方） 承包方：_________（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。 第二条乙方根据委托的勘察设计