07造价基础答案修订版
江苏造价员《工程造价基础知识》
2007年考试真题
一.单项选择题(共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意)
1.某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于( D )。知识点；项目的构成
A．分部分项工程
B．单项工程
C．分项工程
D．单位工程
一、项目的构成（掌握）3页 05单、07多、09单
1、单项工程：（二独）05单（正确选项）
建设项目的组成部分，有独立设计文件、竣工后独立发挥效益或生产能力。（题干）如：车间、仓库、学校的图书馆等。
单项工程由若干个单位工程组成。
2、单位工程：（一独）07单
不能独立发挥生产能力，但有独立设计的施工图纸和组织施工的。
如：土建工程、电气工程、给排水工程等。
是单项工程的组成部分。
3、分部工程：09单（错误选项）
分部工程是单位工程的组成部分
单位工程进一步分解为分部工程。按单位工程的结构形式、工程部位、构件性质、使用材料、设备种类等的不同而划分的工程项目
土建划分，如；地面、屋面、采暖、基础、主体、门窗等。
安装按工程的种类划分，如通风工程、设备安装工程等。
4、分项工程：
分项工程是分部工程的组成部分
是预算中最基本的计算单位
按照不同的施工方法、材料、规格、构造把分部工程进一步划分为分项工程。
如主体结构工程中的；钢筋工程。
2．一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价( C )特点。知识点；造价的特点
A．个别性
B．差异性
C．层次性
D．动态性
造价的特点（熟悉）05单、07单、（09单错误选项、3个正确项）
1、大额性；关系到各方重大利益，对宏观经济有重大影响。
2、个别性、差异性；内容和实物形态具有个别性、差异性，所处地理位置不同。
3、动态性；不可控因素影响造价，造价处于不确定状态。05单
4、层次性；一个项目包含多项单项刚才，一个单项又由多个单位工程组成。07单
3．对工程量清单概念表述不正确的是( B )。知识点；工程量清单概念
A．工程量清单是包括工程数量的明细清单
B．工程量清单也包括工程数量相应的单价
C．工程量清单由招标人提供
D．工程量清单是招标文件的组成部分
工程量清单概念；
1、是包括工程数量的明细清单
2、是委托有相应资质的咨询人编制
3、是依据《建设工程工程量清单计价规范》及相关文件资料编制
4、由招标人提供
5、是招标文件的组成部分
6、其准确性和完整性由招标人负责
4．我国工程造价管理体制改革的最终目标是( D )。知识点；改革最终目标
A．加强政府对工程造价的管理
B．企业自主报价，国家定额只作参考
C．实行工程量清单计价
D．建立以市场形成价格为主的价格机制
改革最终目标（了解）07单
改革的最终目标是逐步建立以市场形成价格为主的价格机制。
5．下列哪项费用属于静态投资( A )。知识点；静态投资内容
A．建筑安装工程费用
B．价差预备费
C．投资方向调节税
D．建设期贷款利息
静态投资包括：1、建安费、2、设备、工器具3、其他费用4、基本预备费
6．在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为( D )。知识点；3阶段影响造价的可能性（造价管理）
A．75%～95%
B．35%～75%
C．15%～50%
D．5%～35%
影响造价可能性3阶段；（掌握）
1、初步设计阶段；75%-95%
2、技术设计阶段；35%-75%
3、施工图设计阶段；5%-35%
7．( D )是控制工程造价最有效的手段。知识点；工程造价控制原理
A．采用先进技术
B．招标竞价
C．实施工程造价全过程控制
D．技术与经济相结合
工程造价控制原理：17页（掌握）
1)合理设置造价控制目标
2)以设计阶段为重点进行全过程造价控制05单、
3)采取主动控制措施
4)技术与经济相结合是控制造价最有效的手段05单、07单、。
8．工程造价咨询业的首要功能( A )。知识点；造价咨询企业三功能
A．服务功能
B．引导功能
C．联系功能
D．审核功能
造价咨询企业三项社会功能：19页（熟悉）05单、07单
（1）服务功能（首要）、05单、07单、
（2）引导功能、权威性指导
（3）联系功能。联系桥梁
9．《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于( B )。知识点；继续教育的时间
A．20学时
B．30学时
C．40学时
D．60学时
造价员每三年参加继续教育的时间原则上不得少于30小时。07单
10．我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过( B )，并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1%的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。知识点；工程价款调整前提
A．5%
B．10%
C．15%
D．20%
工程价款调整前提；当工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%，且其影响分部分项工程费超过0.1%时，应由受益方在合同约定时间内向合同的另一方提出工程价款调整要求，由承包人提出增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价调整意见，经发包人确认后作为结算的依据，合同有约定的按合同执行。
11．根据我省清单计价法的规定，( B )不属于措施项目费的内容。知识点；措施项目费内容A．环境保护费
B．低值易耗品摊销费
C．临时设施费
D．脚手架费
通用措施项目费表一、表二；126页、14项
表一
（1）、现场安全文明施工措施费：3项；1）安全（三宝、四口、五临边）2）文明3）环保含3部分；由基本费、现场考评费、奖励费
（2）、夜间施工费
（3）冬雨季施工
（4）已完工程设备保护费
（5）临设费（3项见33页）05判、09单（属于选项）
1、临时宿舍
2、福利用房与构筑物
3、仓库
4、办公室
5、加工场
（6）材料与设备检验试验费；由建设单位支付。05判
（7）赶工措施
（8）按质论价
表二；
（1）二次搬运费07单
（2）大型设备进出场安拆费
（3）排水费
（4）降水费
（5）设施物临保费
（6）特出条件施工增加
12．在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，
并加计( D )的现场管理人员的人工数确定。知识点；保健费现场管理人员数确定
A．2%
B．3%
C．5%
D．10%
13．我国进口设备采用最多的一种货价是( A )。知识点；进口设备原价构成
A．装运港船上交货价(FOB)
B．目的港船上交货价(FOS)
C．离岸价加运费(C&F)
D．到岸价(CIF)
进口设备原价构成（国际贸易术语）05判、07单、09单多
1、进口设备采用最多的是装运港船上交货价（FOB）离岸价。
1）、（FOB）装运港船上交货价（离岸价）
2）、（C&F）运费在内价（到岸价）
3）、（CIF）保险费在内价（到岸价）
4）、（FOS）目的港船边交货价
14．某瓦工班组15人，砌1.5砖厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为1.25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是( D )。知识点；产量定额=1/时间定额
A．112.5m3
B．90m3/工日
C．80m3/工日
D．72m3
解：时间定额=1/产量定额
产量定额=1/时间定额=1/1.25=0.8m3/工日。
砌筑体积=0.8m3/工日*6天*15人=72m3
15．地砖规格为200㎜×200㎜，灰缝1㎜，其损耗率为1.5%，则100㎡地面地砖消耗量为( B )。知识点；砖消耗量
A．2475块
B．2513块
C．2500块
D．2462.5块
地面地砖净用量=100/墙厚*（砖长+灰缝）*（（砖宽+灰缝）
地面地砖消耗量=净用量/（1-损耗率）
地面地砖净用量=100/(0.2+0.001)* 100/(0.2+0.001)* =2475
地面地砖消耗量=2475/（1-0.015）=2513
16．工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在( C )费用中考虑。知识点；预留金概念
A．分部分项工程费
B．零星工程项目费
C．预留金
D．措施项目费
17．工程量清单编制原则归纳为“四统一”，下列错误的提法是( C )。知识点；五统一
A．项目编码统一
B．项目名称统一
C．计价依据统一
D．工程量清单计算规则统一
18．采用工程量清单计价，规费计取的基数是( D )。知识点；规费计取的基数
A．分部分项工程费
B．人工费
C．人工费+机械费
D．分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
19．分部分项工程量清单项目编码为040403003001，该项目为( D )工程项目。知识点；编码含义
A．装饰装修工程
B．建筑工程
C．安装工程
D．市政工程
项目编码：以“五级编码”用十二位阿拉伯数字表示：
第一级表示工程分类顺序码（分二位，附录A、B、C、D、E、F对应01建、02装、03安、04市、05园绿、06矿）；05单、07单、09单
第二级表示专业工程（章）顺序码（分二位）；
第三级表示分部工程（节）顺序码（分二位）；
第四级表示分项工程顺序码（分三位）；05单7、8、9位表示、
第五节表示具体清单项目码（分三位）。
20．对建筑结构较简单，工程规模较小，分部分项较少的施工图预算工程宜采用( D )。知识点；审查法
A．标准预算审查法
B．对比审查法
C．筛选审查法
D．全面审查法
预算审查7方法；
1)全面审查法：适用工程量较小、结构工艺较简单的工程。07单
2)重点审查法：（1）对量大、价高、较大影响的09单（2）对补充单价（3）对计取
的各项费用
3)标准预算审查法：适用于按标准图纸施工的工程。
4)分解对比审查法：要求对比的两个工程条件相同。（1）同一个施工图（2）设计相
同（3）面积相同
5)分组计算审查法
6)筛选法：适用于住宅工程或不具备全面审查条件的工程。
7)手册法
21．可调价格合同中对一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过( C )小时可调整合同价款。知识点；计价3方式调整4因素
A．6
C．8
D．10
计价3方式；
1)固定价格合同；约定风险范围内价款不再调整
2)可调价格合同；价款按约定可调整。
调整4因素：法规政策，造价站公布，一周内停水电气8小时，约定其他因素05单、07多、07单
3)成本加酬金合同；实际成本+约定方式支付酬金
22．不平衡报价法又称( B )。知识点；五种报价法
A．先盈后亏法
B．前重后轻法
C．突然降价法
D．增加建议法
五种报价法：1、不平衡报价又称（前重后轻）05单、07单
1)、早收钱
2）、多收钱
2、多方案报价
3、增加建议法
4、突然降价法
5、先亏后赢法
23．对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用( C )合同。知识点；合同4形式
A．固定总价
B．固定单价
C．调值总价
D.成本加酬金
按计价方式划分合同4形式：（掌握）169 07单
1)固定总价合同：一般适用于合同工期较短且工程合同总价较低的项目。
特点：承包方承担全部风险，报价较高，施工图预算+包干系数属此类。
2)调值总价合同：一般适用于工期较长的项目。05单、07单
特点：建设单位承担通货膨胀风险，承包方风险小。
3)单价合同：适用于工程项目内容和设计不能十分确定，或是工程量可能出入较大时。
07单
特点：鼓励承包方提高工效和利润，降低成本。建设单位可减少意外开支。
单价三种形式；（1）估算工程量（2）纯单价（3）单价包干与包干混合式
4)成本加酬金合同；适用于两种情况：
24．竣工后承包人向发包人递交了竣工结算金额1200万元的报告及完整的结算资料，发包人应当在( B )天内进行核对审查并提出审查意见。知识点；结算资料审查期限
A．20
B．30
D．60
结算核对期限；
1）、500万以下；接到结算报告和资料之日起，20天
2）、500万-2000万；接到结算报告和资料之日起，30天05单07单
3）、2000万-5000万；接到结算报告和资料之日起，45天
4）、5000万以上；接到结算报告和资料之日起，60天
25．包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同全额的( )，不高于合同全额的( C )。知识点；包工包料的预付款拨付
A．10%，20%
B．20%，30%
C．10%，30%
D．15%，25%
预付款的拨付（掌握）
包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%
26．某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为1200万元，主要材料金额的比重为60%，预付备料款为25%，
当累计结算工程款为( C )时，开始扣回备料款。知识点；何时开始扣回备料款
A．180万元
B．600万元
C．700万元
D．720万元
（开始扣回备料款）起扣时已完工程价值=施工合同总值-预付备料款÷主要材料比重（
开始扣回备料款（起扣时已完工程价值）=施工合同总额（1200万）-未完工程价值（500万）=700万
未完工程价值=预付备料款为（1200*25%）/主要材料金额的比重为60%=500万
27．合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该( D )。知识点；工程价款调整原则
A．按审价部门提出的价格调整
B．按发包人指定的价格调整
C．按设计部门提出的价格调整
D．由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整
工程价款调整的因素与原则
因清单漏项或非承包人原因，而增加新项目；合同中有类似的，参照类似的。合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。
28．根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程结算款，发包人应在收到申请后( C )天内支付结算款，
到期没有支付的应承担违约责任。知识点；价款结算原则
A．7
B．14
C．15
D ．10
价款结算原则；
1及时结算，2、15天内结算。
29．实行工程量清单计价，( B )。知识点；附录；建设厅40号文件，量价分离，风险分担A．业主承担工程价格波动的风险，承包商承担工程量变动的风险
B．业主承担工程量变动风险，承包商承担工程价格波动的风险
C．业主承担工程量变动和工程价格波动的风险
D．承包商承担工程量变动和工程价格波动的风险
实行工程量清单招标的工程建设项目应当采用固定单价合同，量的风险由发包人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定
30．中标通知书发出后( B )天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同。知识点；订立合同期限
A．15天
B．30天
C．45天
D．三个月
中标通知书发出后30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改。
31．《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：( C )。知识点；中标人投标条件
A．中标人报价最低
B．经评审的合理低价
C．能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低;但是投标价格低于成本的
除外。
D．经评审的合理低价且不低于成本
中标人投标条件
能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外
32．对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求( D )撤销该合同。知识点；合同撤销机构
A．建设行政主管部门
B．工商行政管理部门
C．合同管理部门
D．人民法院
可变更、撤销合同情形：请求法院撤销两种07单32题、09单
1)重大误解
2)显失公平
33．施工合同文件正确的解释顺序是( C )。知识点；施工合同文件的效力
A．施工合同协议书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单→工程报价单或预算书
B．施工合同协议书→中标通知书→施工合同通用条款→施工合同专用条款→工程量清单C．施工合同协议书→中标通知书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单D．施工合同协议书→中标通知书→投标书及其附件→施工合同通用条款→施工合同专用条款
施工合同文件的组成：9项（掌握）158 07单33题
1)施工合同协议书；
2)中标通知书；
3)投标书及其附件；
4)施工合同专用条款；
5)施工合同通用条款；
6)标准、规范及有关技术文件；
7)图纸；
8)工程量清单；
9)工程报价单或预算书。
34．施工合同示范文本规定，发包人供应的材料设备与约定不符时，由( B )承担所有差价。知识点；甲材料设备与约定不符时
A．承包人
B．发包人
C．承包人与发包人共同
D．承包人与发包人协商
发包人供应的材料设备与约定不符时，由发包人承担所有差价
35．当投标单位在审核工程量时发现工程量清单上的工程量与施工图中的工程量不符时，应( D )。知识点；清单量与施工图中的工程量不符
A．以工程量清单中的工程量为准
B．以施工图中的工程量为准
C．以上面A、B两者的平均值为准
D．在规定时间内向招标单位提出，经招标单位同意后方可调整
36．财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，根据确定的工程计量结果，发包人支付工程进度款的比例为( D )。知识点；发包人支付进度款比例
A．不低于工程价款30%，不高于工程价款60%
B．不低于工程价款40%，不高于工程价款70%
C．不低于工程价款40%，不高于工程价款80%
D．不低于工程价款60%，不高于工程价款90%
发包人支付进度款比例
发包人应在批准的支付申请的14天内，向承包人按不低于计量工程款的60%，不高于90%范围支付进度款。
37．根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是( A )。知识点；违约责任的核心要件
A．违约方当事人客观上存在违约行为
B．违约方当事人主观上有过错
C．守约方当事人客观上存在损失
D．由合同当事人在法定范围内自行约定
38．以国有资金投资为主的招投标工程，建设单位拟单独发包专业性较强的分部分项工程时，应该( B )。知识点；单独发包单独签定施工合同
A．作为独立费列入主体工程工程量清单中
B．建设单位与专业工程承包人单独签定施工合同
C．作为招标人预留金列入主体工程招标文件的工程量清单中
D．建设单位与主体结构承包商签定指定分包合同
39．建设部制订的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,合同期在一年以内的，
建设单位应按不低于该费用总额的( C )预付安全防护、文明施工措施费。知识点；安全文明施工措施费)预付比例
A．30%
B．40%
C．50%
D．60%
40．我省2006年对工程预算工资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政工程预算工资单价调整为( D )。知识点；见附录苏建价〔2010〕494号
A．一类工28元/工日，二类工26元/工日，三类工24元/工日
B．一类工32元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日
C．一类工38元/工日，二类工34元/工日，三类工30元/工日
D．一类工40元/工日，二类工37元/工日，三类工34元/工日
二．多项选择题(共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选，本题不得分;少选，选择正确的每个选项得0.5分)
1．建设工程分类有多种形式，按建设工程性质可分为( ACE )。知识点；建设工程项目分类A．迁建项目
B．自筹资金
C．新建项目
D．中外合资
E．改建项目
、按性质：
（1）新建; A：新建，B：新增资产超过原三倍以上
（2）扩建;原有基础扩大
(3)改建;原有工程、设备改造
(4)重建; 全部或报废后重建
(4)迁建;搬迁建设
2．工程造价的特殊职能表现在( ABCE )。知识点；造价的职能
A．预测职能
B．控制职能
C．评价职能
D．监督职能
E．调控职能
造价的职能（掌握）
1、预测；为投标报价，为成本管理提供依据。
2、控制；对投资控制，对成本控制。
3、评价；评价偿贷、获利、能力，宏观效益，企管水平，经营效果
4、调控；对建设规模、物耗水平、产品结构、投资方向调控。
3．清单计价法的分部分项工程费包括( ABC )。知识点；分部分项工程费构成
A．人工费
B．材料费
C．机械费
D．措施项目费
E．规费
分部分项工程费是指实体性项目的各项费用，由人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润构成。
4．材料采购保管费包括( ACDE )。知识点；采购保管费内容
A．采购费
B．场外运输费
C．工地保管费
D．仓储损耗
E．仓储费
采购保管费； 4项：采购、仓储、工地保管、仓损
5．清单计价法的施工机械费构成包括( ABCD )。知识点；施工机械台班单价费用构成A．折旧费
B．大修理费
C．人工费
D．燃料动力费
E．管理费
施工机械台班单价费用7项；
折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费、车辆使用费。
6．承包人具有( ABC )情形之一，发包人请求解除合同，法院应予支持。知识点；合同无效5情形
A．将承包的建设工程非法转包的
B．将承包的建设工程违法分包的
C．已经完成的建设工程质量不合格并拒绝修复的
D．超越资质等级承包的
E．工期延误的
合同无效5情形：法院可以解除
1)欺诈、胁迫，损害国家利益；
2)恶意串通，损害三方利益；
3)合法形式掩盖非法目的；
4)损害社会公共利益；
5）违反法律、行政法规的强制性规定
7．工程建设定额具有( BCE )的特征。知识点；定额3特征
A．计划性
B．科学性
C．系统性
D．强制性
E．时效性
工程建设定额的特征：大纲没有要求（三组六性）
真实性和科学性、系统性和统一性、稳定性和时效性
8．施工定额的作用表现在( ACDE )。知识点；定额5作用
A．是企业计划管理的依据
B．是企业提高劳动生产率的手段
C．是企业计算工人劳动报酬的依据
D．是编制施工预算、加强企业成本管理的基础
E．是企业组织和指挥施工生产的有效工具
施工定额的5作用：
1)企业计划管理的依据
2)组织和指挥施工有效工具
3)计算工人报酬的依据
4)有利于推广先进技术
5）编制施工预算、成本管理的基础：
9．在正常的施工条件下，预算定额中的人工工日消耗量是由( AD )组成的。知识点；人工工日消耗量
A．基本用工
B．人工幅度差
C．辅助用工
D．其他用工
E．超运距运费用工
人工工日消耗量=基本用工+辅助用工+超运距用工+人工幅度差
10．工程量清单计价方法的作用是( ABCE )。知识点；参照；清单计价的意义
A．有利于“逐步建立以市场形成价格为主的价格机制”工程造价体制改革的目标
B．有利于将工程的“质”与“量”紧密结合起来
C．有利于业主获得最合理的工程造价
D．有利于国家对建设工程造价的宏观调控
E．有利于中标企业精心组织施工，控制成本，充分体现本企业的管理优势
工程量清单计价的意义07多（大纲没有要求）
1、提供一个平等的竞争条件
2、满足市场经济条件下竞争的需要07单
3、有利于提高工程计价效率，能真正实现快速报价
4、有利于工程款的拨付和工程造价的最终结算。
5、有利于业主对投资的控制
11．《工程量清单计价规范》的特点是( ACDE )知识点；计价规范的特点
A．强制性
B．市场性
C．实用性
D．竞争性
E．通用性
计价规范的特点熟悉
1、强制性。
2、实用性。
3、竞争性。
4、通用性。
12．我省依据《工程量清单计价规范》编制的“计价表”作用是( ABDE )。知识点；省计价表5作用
A．企业内部核算、制定企业定额的参考依据
B．指导招投标工程编制工程标底、投标报价和审核工程结算
C．国有建设投资项目编制和审核工程造价的依据
D．编制建筑工程概算定额的依据
E．建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据
省计价表5作用（掌握）05多、07多
1、指导招投标编制标底、投标报价和审核工程结算；
2、企业内部核算、制定企业定额的参考依据；
3、编制和审核工程预、结算的依据；
4、概算定额的依据；
5、调解造价纠纷、确定造价的依据。
13．设计概算的主要作用可归纳为：( ABCD )。知识点；设计概算作用
A．是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据
B．是控制施工图设计和施工图预算的依据
C．是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据
D．是考核建设项目投资效果的依据
E．是建设项目签订贷款合同的依据
设计概算作用；6依据（熟悉）07多、07判
1、是编制项目投资计划、确定、控制项目投资的依据
2、是签订建设和贷款合同依据
3、是控制施工图设计和预算的依据
4、是衡量设计方案合理性选择最佳设计方案依据
5、是造价管理和编制招投标价的依据
6、是考核项目投资效果的依据
14．按计价方式划分合同形式,一般分为:( ABE )。知识点；合同4形式
A．总价合同
B．成本加酬金合同
C．风险包干合同
D．固定费率合同
E．单价合同
按计价方式划分合同4形式：（掌握）169 07单
5)固定总价合同：一般适用于合同工期较短且工程合同总价较低的项目。
特点：承包方承担全部风险，报价较高，施工图预算+包干系数属此类。
6)调值总价合同：一般适用于工期较长的项目。05单、07单
特点：建设单位承担通货膨胀风险，承包方风险小。
7)单价合同：适用于工程项目内容和设计不能十分确定，或是工程量可能出入较大时。
07单
特点：鼓励承包方提高工效和利润，降低成本。建设单位可减少意外开支。
单价三种形式；（1）估算工程量（2）纯单价（3）单价包干与包干混合式
8)成本加酬金合同；适用于两种情况：
15．法律责任的类别包括( ACDE )。知识点；法责类别
A．行政法律责任
B．连带法律责任
C．刑事法律责任
D．民事法律责任
E．经济法律责任
法责类别；
1)行政
2)民事
3)刑事
4)经济
16．合同法的基本原则是( ACDE )。知识点；合同法原则
A．平等、自愿原则
B．权利与义务相统一的原则
C．遵守法律、维护社会公共利益的原则
D．公平、诚实信用原则
E．依法成立的合同对当事人具有约束力的原则
合同法的基本原则（掌握）201 05多、07多
1、平等自愿
2、公平诚信
3、守法、维护公共利益
4、具有约束力
17．《担保法》规定的担保方式有( BCDE )。知识点；担保5方式
A．保函
B．抵押
C．保证
D．留置
E．定金
担保5方式：（熟悉）214 07多
1、保证
2、抵押
3、质押
4、留置
5、定金。
18．财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，可调价格合同的调整因素包括( ABCDE )。知识点；调整4因素：
A．法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款
B．工程造价管理机构的价格调整
C．经批准的设计变更
D．发包人更改经审定批准的的施工组织设计(修正错误除外)造成费用增加
E．双方约定的其他因素
计价3方式；
4)固定价格合同；约定风险范围内价款不再调整
5)可调价格合同；价款按约定可调整。
调整4因素：1法规政策，2造价站公布，3一周内停水电气8小时，4约定其他因素. 05单、07多、07单
6)成本加酬金合同；实际成本+约定方式支付酬金
19．我省依法必须招标的建设工程项目规模标准为( ABCD )。知识点；苏政发（2004）48号
A．勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的
B．施工合同估算价在100万元人民币以上或者建筑面积在2000平方米以上的
C．重要设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的
D．总投资在2000万元人民币以上的
E．政府投资、融资金额在50万元以上的
20．我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费包括( ABDE )。知识点；不可竞争费内容
A．现场安全文明施工措施
B．环境保护费
C．工程定额测定费
D．劳动保险费
E．税金
不可竞争费包括；
1、现场安全文明费
2、工程定额测定费
3、安监费
4、建筑管理费
5、劳动保险费
6、税金
7、有权部门批准费（含规费）
三. 判断题(共20题，每题1分，共20分)
1. 建设工程总承包商将部分项目分包给专业企业时，分包合同与总承包合同的约定应当一致。(是)知识点；总分包合同一致
需划分标段时，合同界限是否合理，不允许肢解工程招标
2. 初步设计阶段按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的最高限额。(是)知识点；设计概算作用
经批准的建设项目设计总概算的投资额，是该工程建设投资的“最高限额”。
3. 我省规定初级水平的造价员可以从事1500万元人民币以下建设项目的相关专业工程造价编制、审核和控制。(否)知识点；造价员从业资格制度
初级：1500万元以下建设项目相关专业的编制
4. 建设单位委托工程造价咨询企业审核工程结算，其工程造价咨询费属于工程建设其他费用。(是)知识点；工程建设其他费用
工程建设其他费用；
1、建设单位管理费
2、勘察设计费
3、研究试验费
4、建设单位临设费
5、工程监理费
6、招投标代理费
7、造价咨询费
8、工程保险费
9、供电贴费
10、引进技术进口设备费
11、工程承包费
5. 时间定额和产量定额的关系可以表示为：时间定额×产量定额=1。(是)知识点；劳动定额表现形式
1、时间定额：单位产品时间定额（工日）=小组成员工日数总和/小组每班产量07判
2、产量定额：小组每班产量=小组成员工日数总和/单位产品时间定额（工日）05单、09
单
6. 当事人就同一建设项目另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。(是)知识点；附件省政府令（66号）备案的合同效力
当事人签订的合同变更或者另行签订的其他协议与经过备案的施工合同在实质性内容上不
一致的，以经过备案的合同作为工程结算和审核的依据
7. 当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行司法鉴定的，人民法院不予支持。(是)知识点；附录5省高院意见2008、12、17
8. 建设项目总概算是确定整个建设项目从筹建到竣工验收所需要的全部费用文件，它是由单项工程综合概算，工程建设其他费用概算、预备费、投资方向调节税概算和建设期贷款利息概算汇总而成。(否)知识点；总概算定义及内容
建设项目总概算；是从筹建到验收全部费用总文件。
它是由单项工程综合概算，工程建设其他费用概算、其他费用、利息、预备费、投资方向调节税、铺底流动资金、规定统一表格汇编制而成。
9. 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。(是)知识点；工期延误
工期延误；
下列情况竣工工期顺延；
1、发包人未按约定提供图纸和开工条件
2、发包人未按约定支付预付款、进度款、致使工程不能进行
3、工程师未按约定提供指令、批准，致使工程不能进行
4、设计变更和工程量增加
5、一周内非因承包人原因停水电气造成停工累计8小时
6、不可抗力
7、专用条款约定或工程师同意工期顺延的其他情况
10. 清单计价规范规定,凡工程内容中未列全的其他具体工程，投标人可以按照招标文件或图纸要求补充列入，并综合考虑到报价中。(是)知识点；
11. 作为价格管理范畴，工程造价管理是指工程建设投资费用管理。(否)知识点；造价管理的含义
造价管理的含义
工程造价管理的两种含义：一是投资费用管理；二是工程价格管理
12. 分部分项工程量清单以“个”、“项”为计量单位的工程数量应取整数。(是)知识点；工程数量规则
工程数量规则;（大纲没有要求）07判、09单
1）以“t”为单位，保留小数点后三位
2）以“m3”“m2”“m”为单位，保留小数点后二位
3）以“个”“项”为单位，取整数
13. 列入招标工程量清单内的预留金、材料购置费、零星项目工程费，在工程结算时应视为投标人所有。(否)知识点；
14. 计价规范规定，设计变更引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均应按实调整，但招标工程的清单项目工程数量增减不予调整。(否)知识点；
15. 劳动生产率水平越高，施工定额水平也越高。(是)知识点；施工定额的水平
施工定额水平与劳动生产率水平变动方向一致：劳动生产率水平越高，施工定额水平也越高；施工定额水平与劳动和物质消耗水平变动方向相反：劳动和物质消耗数量越多，施工定额水平越低。
工程造价基础知识
造价基础知识 1.基本建设工程预算都有哪几种？ 按照国家规定；基本建设工程预算是随同建设程序分阶段进行的。由于各阶段的预算制基础和工作深度不同，基本建设工程预算可以人为两类，即：一是概算；二是预算。概算有可行性研究投资估算和初步设计概算两种，预算又有施工图设计预算和施工预算之分，基本建设工程预算是上述估算、概算和预算的总称。 2.什么叫工程项目？工程项目综合概、预算书都包括哪些内容？如果编制？ 工程项目又称单项工程，是指具有独立存在意义的一个完整工程，它由许多单位工程组成的综合体。 工程项目综合概、预算书是确定工程项目（如生产车间、独立公用事业或独立建筑物）全部建设费用文件。整个建设工程有多少工程项目，就应编到多少工程项目的综合概、预算书。 工程项目综合概、预算书包括的内容有建筑、安装工程费、设备购置费及其他费用。 上述各项费用是根据各单位工程概、预算书及其他工程和费用概算书汇编而成。如果一个建设项目只有一个单项工程，则汇编时，与这个单项工程有关的其他工程和费用，即可有直接汇入工程项目综合概、预算书。 3.什么是建设项目？建设项目总概预算书的作用是什么？如何编制？ 建设项目：一般指具有设计任务书和总体设计，经济上实行独立核算，行政上具有独立组织形式的基本建设单位，如：在工业建设中，一般以一个工厂为一个建设项目，在民用建设中，一般以一个学校，一个医院等为一个建设项目，一个建设项目中可以有几个单位工程。 建设项目总概、预算书是设计文件的重要组成部分，它是确定一个建设项目（工厂或学校等）从筹建到竣工验收过程的全部建设费用的文件。 建设项目总概、预算书是由各生产车间独立公用事业及独立建筑物的综合概、预算书，以及其它工程费用概、预算书汇编组成的。 4.基本建设工程造价由哪几部分费用组成？ 基本建设工程全部造价，由建筑工程费、设备购置费、安装工程、其他工程费用四个部分组成。 5.什么叫建筑、安装工程费？ 建筑及设备安装工程费，是建设项目中用于主要生产，辅助生产，生活福利建筑和类设备安装工程施工所需要的全部费用。它是建设项目总造价的重要组成部分。 6.什么叫建筑、安装工程概算定额？ 建筑、安装工程概算定额是国家或其授权机关规定完成一定计量单位的建筑中设备安装扩大结构或扩大分项工程所需要的人工、材料和施工机械台班耗量，以货币形式表示的标准。建筑安装工程概算指标是在建筑或设备安装工程概算定额的基础上，以主体项目为主，合并相关部分进行综合，扩大而成，因此，也叫扩大定额。 7.建筑、安装工程概算定额在工程建设中，都有哪些作用？ （1）建筑、安装工程概算定额是设计单位进行设计方案技术经济比较的依据，也是编制初步设计概算和修正概算的依据； （2）建筑、安装工程概算定额，也可作为建设、施工单位编制主要材料计划的依据。 8.什么叫可行性研究？研究的目的是什么？ 可行性研究是随着科学技术进步和经济管理科学发而逐步兴起，并日趋完善的综合性科学，所谓可行就是办任何事都有成功与不成功两种可能性，能成功者谓可和，不能成功者就不可行。可行性研究就是在行动以前，对要办的事进行调查其可行与不可行，即：可行则行，不可行则止。 基本建设可行性研究，是基本建设前期工作的重要内容，也是按基本建设程序办事的重要步骤，其目的就是要使建设项目决策正确，避免或减少因决策失误而造成投资浪费。
《工程造价基础知识》 (B)2008试题
重庆市2008年全国建设工程造价员资格考试试题 《工程造价基础知识》 （ B ） 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意。) 1、工程造价咨询企业的企业出资人中，注册造价师人数不低于出资人总人数的（ ），且其出资额不低于企业注册资本总额的（ ）。 A. 2/3，50% B. 60%，50% C. 2/3，60% D. 60%，60% 2、工程造价咨询企业资质有效期为（ ）。 A. 3年 B. 甲级5年，乙级2年 C. 1年 D. 4年 3、在建筑工程承包的描述中，下列错误的是（ ）。 A. 承包建筑工程的单位应当在其资质等级许可的业务范围内承揽工程 B. 联合承包中，共同承包的各方对承包合同的履行承担各自的责任 C. 在工程总承包合同中，除合同中已约定的分包外，如果再进行工程分包，必须经过建设单位许可 D. 工程禁止转包 4、普通诉讼时效通常为（ ）。 A. 6个月 B. 1年 C. 2年 D. 3年 5、合同的变更是指合同依法成立后，在尚未履行或未完成履行时，当事人双方依法经过协商对合同的（ ）进行修订或调整所达成的协议。 A ．形式 B ．内容 C ．主体 D ．客体 6、以下不属于债的担保的是（ ）。 A. 保证 B. 抵押 C. 定金 D. 质押 7、工程造价管理包括两层管理，即建设工程投资费用管理和（ ）。 A 、工程价格管理 B 、工程管理 C 、建设项目管理 D 、工期管理 8、某工程钢门窗安装拟完工程计划施工成本为30万元，已完工程计划施工成本为40万元，已完工程实际施工成本为50万元，则钢门窗安装的进度偏差为（ ）。 A. 10万元 B. -10万元 C. 20万元 D. -20万元 9、当事人在订立合同过程中，一方故障隐瞒与订立合同有关的重要事实，对方造成损失的，应 承担（ ）责任。 A ．风险损害赔偿 B ．双倍返还定金 C ．缔约过失 D ．违约赔偿 10、具备独立施工条件，并能够独立形成使用功能的建筑物及构筑物是指（ ）。 A ．单项工程 B ．单位工程 C ．分部工程 D ．分项工程 11、当事人行使不安抗辩权的法律效果是（ ）。 A ．终止合同 B ．解除合同 C ．中止履行合同 D ．恢复履行合同 12、建设工程施工总承包合同履行时，若合法的分包人未完全按施工图纸施工，则（ ）承担违约责任。 A ．总承包人向建设单位 B ．分包人向建设单位 C ．分包人向总承包人 D ．建设单位向总承包人 13、在建筑工程施工合同示范文本中，下列说法错误的是（ ）。 A. 由于不可抗力导致承包人的设备损害，由承包人承担 B. 运至施工场地内用于工程的待安装设备，由承包人办理保险，并支付保险费用 C. 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费用 D. 在开工前，发包人应为第三方人员生命财产办理保险，支付保险费用 14、施工承包合同中规定应由承包人承担的义务有（ ）。 A ．办理施工许可证及有关批准与手续 B ．将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点 C ．负责工地安全，看管进场材料、设备和未交工工程 D ．主持和组织工程的验收 15、某设备采购合同中约定，甲方向乙方订购5台设备，由乙直接将其中2台设备交付给丙，但乙一直未向丙交付设备。则该合同中应由（ ）承担违约责任。 A. 甲向丙 B. 乙向丙 C. 乙向甲 D. 丙向甲 16、与建设项目的工程造价在量上相等的是（ ）。 A. 建设项目总投资 B. 建设投资 C. 建筑安装工程造价 D. 工程费用 17、某项目建设投资为5500万元，建设期二年，第一年计划投资使用比例为60％，其余为第二年计划投资额。建设期年平均价格上涨率为5％，则该项目的涨价预备费应为( )万元。 A ．225.5 B ． 275 C ． 390.5 D ．550 18、编制投资估算时，预防自然灾害所采取的措施费用属于（ ）。 A ．建筑安装工程费 B ．直接费 C ．间接费 D ．预备费 19、在直接工程费中，不计入人工费的是（ ）。 A. 劳动保险费 B. 职工福利费 C. 基本工资 D. 工资性补贴 20、采用工料单价法编制施工图预算时，工料单价是指（ ）单价。 A ．人工费 B ．人工费+材料费 C 、人工费+材料费+机械费 D 、直接费 21、在施工图设计阶段投资控制的目标是( )。 A ．投资估算 B ．施工图预算 C ．设计概算 D ．设计预算 考生姓名： 专业： 准考证号： 封 线 密
(整理)工程造价基础知识试题
第一套 1．在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受本数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（D）的现场管理人员的人工数确定。 A．2% B．3% C．5% D．10% 2．地砖规格为200mm×200mm，灰缝1mm，其损耗率为1.5%，则100㎡地面地砖消耗量为（B）块。 A．2475 B．2513 C．2500 D．2462.5 3．材料损耗计算公式，可以表示为（A）×100%A．损耗量/净用量 B．净用量/损耗量 C．损耗量/总用量 D．净用量/总用量 4．材料预算价格是指材料从来源地到达（D）的价格。 A．工地 B．施工操作地点 C．工地仓库 D．工地仓库以后出库 5．下列不属于材料预算价格的费用是（D）。 A．材料原价 B．材料包装费 C．材料采购保管费 D．新型材料实验费 6．不用计人人工工资单价的费用是（A）。 A．劳动保险费 B．职工福利费 C．劳保费 D．工资性补贴 7．目前在我国工程量清单计价过程中，分部分项工程单价有（C）。 A．人工费、材料费、机械费 B．人工费、材料费机械赘、管理费 C．人工费、材料费、机械费、管理费、利润 D．人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费和税金 8．概算定额是确定完成合格的（B）所需清耗的人工、材料和机械台斑的数量标准。 A．分部分项工程 B．扩大分部分项工程 C．单位工程 D．单项工程 9．劳动消耗定额的主要表现形式是（A）。
A．时间定额 B．人工消耗定额 C．预算定额 D．施工定额 10．下列时间申在定额申不予考虑的是（C）。 A．休息时间 B．准备与结束时间 C．多余工作时间 D．不可避免的停工时间 11．编制概算定额的基础是（C）。 A．施工定额 B．劳动定额 C．预算定额 D．概算指标 12．在计算施工机械的台班单价时，不需要考虑（C） A．台班折旧费 B．台班养路费 C．原材料费 D．台班人工费 13．不应该计人人工工资单价的费用是（A）。 A．劳动保险费 B．职工福利费 C．劳动保护费 D．工资性补贴 14．工程造价多次性计价有各不相同时许价依据，对造价的精度要求也不相同，这就决定了计价方法具有（B）。 A．组合性 B．多样性 C．多次性 D．单件性 15．我国现行《建筑安装立程费用构成》中，材料酌散次搬运费应计人（B） A．直接工程费 B．措施费 C．企业管理费 D．规费 16．按定额反映时生产要素消耗两容分类，可以把工程建设定额分为（D） A．劳动消耗定额、施工定额、投资估算指标 B．机械消耗定额、施工定额，建筑工程定额 C．材料消耗定额、机械消耗定额忘施土定额 D．劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额 17．确定机械台班定额消耗量时，首先应（A）。 A．确定正常的工作条件 B．确定机械正常生产率 C．确定机械工作时间的利用率
工程造价基础知识有哪些
工程造价基础知识有哪些 1.工程量 计算工程量时多是以体积、面积、长度、个数为计量单位的，这四种类型的计算公式在高中时就学到了。其它的计算规则是需要用专业书籍学习的。学习就是这样的，没有一下子就能学成的，最主要的是先要入门，再学会融汇贯通，就容易一点了，多看书看定额是有好处的。 来源：https://www.wendangku.net/doc/ef5375900.html,/6875665.html 2.建设项、固定资产投资、基本预备费、国外建筑安装工程费用、动态投资 1、建设项目总投资包括固定资产投资(又叫工程造价)和流动资产投资(又叫流动资金)。 2、固定资产投资包括:设备工器具购置费(设备购置费、工器具及生产家具购置费)、建筑安装工程费(直接费、间接费、利润、税金)、工程建设其他费(土地使用费、与项目建设有关的费用、与未来企业生产经营有关的费用)、预备费(基本预备费、涨价预备费)、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税。 3、基本预备费=(设备工器具购置费+建筑安装工程费+工程建设其他费)*基本预备费率 4、固定资产投资方向调节税=(设备工器具购置费+建筑安装工程费+工程建设其他费+预备费)*费率。更新改造项目依实际完成的投资额为计税依据-按投资项目的单位工程年度计划投资预缴 5、静态投资包括:设备工器具购置费、建筑安装工程费、工程建设其他费、基本预备费 6、动态投资包括:涨价预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税 7、流动资金=流动资产-流动负债 8、建筑安装工程税金是指应计入建筑安装工程费用的营业税、城乡维护建设税、教育费附加 9、世界银行工程造价构成:项目直接成本(土地征购费、场外设施费、场地费用、服务性建设费用)、项目间接成本(项目管理费、开工试车费、业主的行政费用、生产前费用、运费和保险费、地方税)、应急费(未明确项目的准备---肯定发生、不可预见准备金---不一定发生)建设成本上涨费 10、国外建筑安装工程费用的构成与我国大致相同，其中计算基本一致的是(直接费---而开办费、管理费、利润税金不同) 来源：https://www.wendangku.net/doc/ef5375900.html,/35979.html 3.非标设备的原价、测定安装工程质量、人工费、材料预算价格、机械台班单价 1、非标设备的原价的计价方法一般有:成本估算法、系列设备插入估价法、分部组合估价法、定额估价法 2、非标设备的原价一般由以下几个部分:材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+废品损失费+外购配套件费+包装费+利润+税金(主要是指增值税=当期销项税额-当期进项税额)+非标设备设计费(其中外购配套件费不计取利润) 3、设备运杂费的构成:运费和装卸费+包装费+设备供销部门手续费+采购及仓库保管费 4、工器具及生产家具购置费=设备购置费*定额费率 5、为测定安装工程质量，对单台
工程造价基础知识_知识点汇总_!!!复习要点
1.单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，仅有1个最符合题意） 2.多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至 少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分） 选项有A、B、C、D、E共五项。 第一章建设工程造价管理相关法规与制度 §1.1 增建设工程造价管理相关法律法规 一.建筑法——《中华人民共和国建筑法》 1.建筑许可 1按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证； 2申请施工许可证应具备的条件： a)已办理建筑工程用地批准手续； b)在城市规划区里的建筑工程，已取得规划许可证； c)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求； d)已经确定建筑施工单位； e)有满足施工需要的施工图纸及技术资料； f)有保证工程质量和安全的具体措施； g)建设资金已经落实； h)法律、行政法规规定的其他条件。 3施工许可证的有效期限：建设单位应自领取许可证之日起3个月内开工，延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或延期超时的，许可证自动废止。 4在建工程因故中止施工的，建设单位应自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并做好维护管理工作。 5批准开工的建筑工程因故不能按期开工超过6个月的，应重新办理开工报告批准手续。 2.建筑工程承发包 1联合承包：联合承包的各方对承包合同承担连带责任，并应按资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程；将共同投标协议连同投标文件一并提交； 2除总承包合同已约定的分包外，须经建设单位认可； 3但禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，或将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义全部转包给他人；禁止分包单位将其承包的工程再分包；
工程造价基础知识试题
2011年造价员考试《造价基础知识》备考精选习题⑴ 1. 《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：（C ）。 A.中标人报价最低 B.经评审的合理低价 C.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低;但是投标价格低于成本的除外。 D.经评审的合理低价且不低于成本 2. 对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（D ）撤销该合同。 A.建设行政主管部门 B.工商行政管理部门 C.合同管理部门 D.人民法院 3?施工合同文件正确的解释顺序是（C ）。 A.施工合同协议书 -施工合同专用条款 -施工合同通用条款 -工程量清单-工程报价单或预算书 B. 施工合同协议书-中标通知书-施工合同通用条款 -施工合同专用条款 -工程量清单 C.施工合同协议书-中标通知书-施工合同专用条款 -施工合同通用条款 -工程量清单 D.施工合同协议书 -中标通知书- 投标书及其附件-施工合同通用条款-施工合同专用条款 4?施工合同示范文本规定，发包人供应的材料设备与约定不符时，由（B ）承担所有差价。 A.承包人 B.发包人 C.承包人与发包人共同 D.承包人与发包人协商 5. 当投标单位在审核工程量时发现工程量清单上的工程量与施工图中的工程量不符时，应（D ）。 A.以工程量清单中的工程量为准 B.以施工图中的工程量为准 C.以上面A、B两者的平均值为准 D.在规定时间内向招标单位提出，经招标单位同意后方可调整 6. 财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，根据确定的工程计量结果，发包人支付工程进度款的比例为（D ）。
A.不低于工程价款0%，不高于工程价款 60% B.不低于工程价款40%，不高于工程价款 70% C. 不低于工程价款40%，不高于工程价款 80% D.不低于工程价款60%，不高于工程价款 90% 7. 根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（A ）。 A.违约方当事人客观上存在违约行为 B.违约方当事人主观上有过错 C.守约方当事人客观上存在损 失 D.由合同当事人在法定范围内自行约定 8. 以国有资金投资为主的招投标工程，建设单位拟单独发包专业性较强的分部分项工程时，应该（B ）＜ A.作为独立费列入主体工程工程量清单中 B.建设单位与专业工程承包人单独签定施工合同 C.作为招标人预留金列入主体工程招标文件的工程量清单中 D.建设单位与主体结构承包商签定指定分包合同 9. 建设部制订的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，合同期在一年以内的，建设单位应按不低于该费用总额的（C ）预付安全防护、文明施工措施费。 A. 0% B.40% C.50% D.60% 10. 我省2006年对工程预算工资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政工程预算工资单价调整为（D ）。 A.—类工28元/工日，二类工26元/工日，三类工24元/工日 B. 一类工2元/工日，二类工0元/工日, 三类工27元/工日 C. 一类工8元/工日，二类工 4元/工日，三类工 0元/工日 D. 一类工40元/工日， 二类工7元/工日，三类工4元/工日 1. 建设工程分类有多种形式，按建设工程性质可分为 （ACE ）。
工程造价基础知识大全汇编(图文)
经典文档 下载后可复制编辑目录 一、最精辟的建筑行业知识汇总 (6) 1、一个土建工程师应该知道的数据 (6) 1．1、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量： (6) 1．2、普通多层住宅楼施工预算经济指标 (6) 1．3、施工功效 (6) 1．4、基础数据 (6) 2、建筑行业必须懂的常识 (7) 2．1、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量： (7) 3、建筑行业顺口溜 (7) 4、建筑设计常用尺寸大全 (8) 4．1、室内设计常用尺寸 (8) 4．2、室内设计及家具设计的基本尺寸（单位：厘米） (9) 二、建筑行业所有计算公式大全 (11) 三、施工全过程图解 (28) 3.1、承台砖胎膜砌筑 (28) 3.2、承台基础梁砖胎膜砌筑 (28) 3.3、承台、底板垫层砼浇捣后 (29) 3.4、地下室底板及承台基础梁防水卷材施工 (29) 3.5、钢筋绑扎 (30) 3.6、地下室外墙及消防水池的施工缝处的止水钢板焊接 (30) 3.7、外墙施工缝处吊模 (31) 3.8、外墙模板安装注意要用止水螺杆 (31) 3.9、套管预埋 (32) 3.10、高低跨处侧模焊钢筋支架支撑 (32) 3.11、地下室高低跨处吊模支撑 (33) 3.12、止水钢板 (33) 3.12、地下室底板砼浇捣后，表面找平、收光 (34)
经典文档3.14、放线，柱头砼凿毛 (35) 3.15、模板支撑满堂架搭设 (35) 3.16、外墙施工缝处凿毛 (36) 3.17、柱脚焊的定位钢筋 (36) 3.18、地下室外墙止水螺杆 (36) 3.19、柱的垂直度检查 (38) 3.20、地下室柱的砼浇捣完毕 (39) 3.21、人防密闭门框预埋 (39) 3.22、地下室顶板砼浇捣中 (40) 3.23、地下室外墙模板拆除后的止水螺杆处理 (40) 3.24、外墙模板拆除后，外墙上的止水螺杆处理，人工凿除原先埋在砼中的小木块 (42) 3.25、外墙止水螺杆割除后水泥砂浆修补 (43) 3.26、外墙防水卷材施工中 (43) 3.27、模板的支撑顶托。 (43) 3.28、圆柱模板安装 (45) 3.29、地下室拆模后的情景 (46) 3.30、地下室 (47) 3.31、地下室砖墙砌筑 (48) 3.32、车道施工 (48) 3.33、梁侧板交接处处理 (49) 3.34、砖墙与砼结构交接处（钉铁丝网） (50) 3.35、消防喷淋管安装 (50) 3.36、楼面模板施工完毕。 (51) 3.37、楼板钢筋绑扎。 (51) 3.37、地下室风管安装 (52) 3.39、消防喷淋管安装 (52) 下载后可复制编辑
工程造价基础知识教材
工程造价基础知识教材 目录 1 工程造价相关法规与制度 工程造价管理及其基本内容 1.1.1 工程造价管理的概念 1.1.2 工程造价管理的内容 1.1.3 我国工程造价管理体制 1.1.4 工程造价管理的组织 造价员管理制度与造价工程师执业资格制度 1.2.1 造价员管理制度 1.2.2 造价工程师执业资格制度 工程造价咨询及其管理制度 工程造价管理相关法律、法规 1.4.1 概述 1.4.2 建筑法 1.4.3 其他相关法规 2 建设项目管理 项目管理的概念 2.1.1 项目的定义 2.1.2 项目的广义性 2.1.3 现代项目管理的特点 2.1.4 成功的项目管理 2.1.5 项目取得成功的前提 建设项目管理的概念、内容、程序 2.2.1 建设项目管理的概念与特点 2.2.2 建设项目分类 2.2.3 建设项目的组成 2.2.4 建设项目程序 2.2.5 建设项目管理的基本目标 2.2.6 建设项目管理的类型和任务 建设项目的成本管理内容、控制理论与方法 2.3.1 基本概念 2.3.2 积极的成本计划 2.3.3 项目成本计划的精度 2.3.4 成本计划的过程 2.3.5 成本计划的内容和表达方式 2.3.6 建设项目成本计划的编制 2.3.7 建设项目成本控制 建设项目风险管理的基本知识 2.4.1 风险和风险量的基本概念 2.4.2 建设项目的风险类型 2.4.3 风险管理的工作流程 3建设工程合同管理 3.1合同法律基本制度
3.1.1合同法的概述 3.1.2合同的订立 3.1.3合同的效力 3.1.4合同的履行 3.1.5合同的变更、转让 3.1.6合同的终止 3.1.7违约责任 3.1.8合同争议的解决 3.2建设工程合同类型及选择 3.2.1建设工程合同的类型 3.2.2建设工程施工合同类型的选择 3.3建设工程施工合同与造价咨询合同 3.3.1建设工程施工合同文本的主要条款 3.3.2建设工程造价咨询合同的主要条款 3.4建设工程分包合同 3.4.1分包合同的订立与履行 3.4.2分包合同的主要内容 4工程造价的构成 4.1我国建设工程造价的概念和构成 4.1.1建设工程项目投资的构成和工程造价的构成 4.1.2设备及工、器具购置费用的构成 4.2建筑安装工程费的构成 4.2.1我国现行建筑安装工程费用项目组成 4.2.2直接费 4.2.3间接费 4.2.4利润 4.2.5税金 4.3工程建设其他费用组成 4.3.1土地使用费 4.3.2与项目建设有关的其他费用 4.3.3与未来企业生产经营有关的其他费用 4.4预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税4.4.1预备费 4.4.2建设期贷款利息 4.4.3固定资产投资方向调节税 5工程造价计价方法和依据 建设工程造价计价方法和特点 建设工程造价依据分类、作用与特点 5.2.1工程定额计价方法的性质 5.2.2工程定额的作用与特点 5.2.3建设工程的分类 人工、材料、机械台班定额消耗量的确定方法 5.3.1施工过程 5.3.2工作时间分类
工程造价基础知识练习题及答案
基础知识辅导1 1．企业在竞争中处于强势地位，具有高收益与成长，应选择（）投资战略类型。 A．积极投资B．根据需要增加投资C．有选择的投资D．为维持增长率投资 答案： A 2．勘察设计费属于建设项目中的（）。 A．预备费B．建安工程费D．工程建设其他费用 答案： D 3．某项目中建筑安装工程费用为560万元，设备工器具购置费工为330万元，工程建设其他费用为133万元，基本预备费为102万元，涨价预备费55万元，建设期贷款利息为59万元（没有固定资产投资方向调节税），则静态投资为（）万元。 A．1023 B．1125 C．1180 D．1239 答案： B 【参考解析】：建设项目静态投资包括建筑工程安装费用，设备和工、器具购置费，工程建设其他费用，基本预备费。故只能选B. 4．某工程网络计划有三条独立的路线A-D．B-E．C-F，其中B-E为关键线路， TFA=TFD-2d，TFc=TFF=4d，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4d，因施工方案原因使D工作延误8d，因不可抗力使D．E．F工作延误10d，则承包人就上述事件可向业主提出的工期索赔的总天数为（）。 A．42 B．24 C．14 D．4 答案： C 【参考解析】：此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。首先应做出判断：只有业主原因和不可抗力引起的延误才可以提出工期索赔。经过各个工序的延误可以发现，关键路线依然是B-E．一共延误了14d，所以工期索赔总天数为14D．5．某装修公司采购一批花岗石，运至施工现场，已知该花岗石出厂价为1000元/㎡由花岗石生产厂家业务员在施工现场推销并签订合同，包装费4元/㎡，运杂费30/㎡，当地供销部门手续费率为1%，当地造价管理部门规定材料采购及保管的费率为1%，该花岗石的预算价格为（）元/㎡. A．1054.44 B．1034 C．1054.68 D．1044.34 答案： A 【参考解析】：该题为2004年考题，虽然在206号文件中对材料费的构成有新的规定，但由于教材没有变动，所以在考试当中除第一章第三节按照206号文件考核之外，其余章节的内容均按照教材中的要求考核。此题依然适用教材中的公式2．5．1～2．5．10．材料原价=材料出厂价=1000元供销部门手续费=材料原价×1%=10（元）材料预算价格=（材料原价+供销部门手续费+包装费+运杂费）× （1+采购及保管费率）=（1000+10+ 4+30）× （1+1%）=1054．44（元/平方米） 6．某建设项目投产后的年销售收入为1．2亿元，与其同类的企业百元销售收入流动资金占用额为18．60元，则该项目的流动资金估算额为（）万元。 A．3600 B．2660 C．1860 D．2232 答案： D 7．采用工程竣工调价系数时，在（）基础上调整价差。 A．定额价格B．估算价格C．结算价格D．实际价格 答案： A 8．工人在夜间施工导致的施工降效费用应属于（）。
工程造价基础知识A
《工程造价基础知识》模拟试卷一 姓名 一、判断题：（判断正确请在答题卡“√”格内填涂，判断错误请在“×”格内填涂，每题1分，共20分） 1、招标分为公开招标和邀请招标两种方式。 2、承包单位的项目成本核算应以项目经理责任成本目标为基本核算范围。 3、合同主体变更实质上是合同的转让。 4、合同价款的调整因素中包括：一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过10小时。 5、材料运杂费是指材料来自源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用。 6、建设项目财务决算报表要根据大、中、小型建设项目分别制定。 7、直接工程费中材料费是指施工过程中耗费的构成工程非实际原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用。 8、二次搬运费是指因施工场地狭小等特殊情况而发生的二次搬运费用。 9、价差预备费是指在投资估算或设计概算内难以预料的工程费用。 10预算定额是以概算定额为基础的综合扩大。 11人工幅度差主要指非正常施工条件下，劳动定额中没有包含的用工因素。 12材料运输的损耗是指材料在运输和装卸搬运过程中不可避免的损耗。 13设计概算是控制施工图设计和施工图预算的根据。 14邀请招标，是指业主以招标公告的方式邀请特定的法人或其他组织投标。 15竣工结算时，应该将预留金及其税金从合同金额中扣除，但规费不得扣除。16工程量清单中漏项的内容，在投标报价中不予考虑，待将来索赔中计取。 17合理使用周转材料，也能达到节约和控制材料的目的，一是延长施工进度，二是控制好工期，三是做好周转材料保管。 18按索赔的对象而言，索赔是指业主向承包商提出的索赔。 19工程变更是指业主方对项目提出新的要求。 20房屋、建筑物、管线、线路等固定资产的成本包括：建筑工程成果和应分摊的待摊投资。 二、单项选择题：（请在备选的选项中，选出一个正确选项并将其英文字母填涂在答题卡相应的选择格内，每题1分，共40分。） 1、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（），向发证机关报告。 A、1个月内 B、2个月内 C、3个月内 D、6个月内 2、在工程承发包过程中，承包单位的下列行为中，不属于禁止行为的是（）。 A、将其承包的全部建筑工程转包给他人 B、将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给他人 C、将工程分包给不具备资质条件的单位 D、实行施工总承包的，建筑工程主体结构的施工由总承包单位自行完成 3、按照《中华人民共和国招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日止，最短不得少于（）日。
工程造价基础学习资料
建筑工程造价基础学习资料 第一章工程造价概论 一、建设工程概念： 是指建设项目从预备、筹建、勘察设计、设备购置、建设安装、试车调试、竣工投产，直到形成新的固定资产的全部过程。是为人类生活、生产提供物质技术基础的各类建筑物和工程设施的统称 二、建设工程的特点： 建设工程是人类有组织、有目的、大规模的经济活动。是固定资产再生产过程中形成综合生产能力或发挥工程效益的工程项目。建设工程是指建造新的或改造原有的固定资产。 三、建设工程按性质分类： 1、新建项目（定义：是指新建的项目，或对原有项目重新进行总体设计，并使其新增固定资产价值超过原有固定资产价值三倍以上的建设项目。） 2、扩建项目（定义：是指原有企业或事业单位为了扩大原有主要产品的生产能力或效益，或增加新产品生产能力而建设新的主要车间或其它工程项目。） 3、改建项目（定义：是指原有企业为了提高生产效益，改进产品质量或调整产品结构，对原有设备或工程进行改造的项目，有的为了平衡生产能力，需增建一些附属、辅助车间或非生产性工程，也可列为改建项目。） 4、恢复项目（定义：是指企业、事业单位因受自然灾害、战争或人为灾害等特殊原因，使
原有固定资产全部或部分报废，需按原来规模重新建设或恢复中同时进行扩建的项目。）5、迁建项目（定义：是指原有企业、事业单位，由于某种原因报经上级批准进行搬迁建设，不论其规模是维持原规模还是扩大建设，均属于迁建项目。） 四、建设工程按规模分类：大型、中型、小型 建设项目的构成： 1、建设项目（定义：是指具有一个设计任务书，按一个总体设计进行施工，经济上实行独立核算，行政上具有独立法人组织形式的设计单位，如一个工厂，一所学校。） 2、单项工程（定义：是建设项目的组成部分，一般指具有独立设计文件，可以独立施工，竣工后能发挥生产能力或工程效益的工程，如一所学校的教学楼）。 3、单位工程（如一所学校教学楼的土建工程，安装工程） 4、分部工程（如一所学校教学楼的土建工程中的地下室工程、主体工程） 5、分项工程（定义：是分部工程的一个细节，一般是按照选用的施工方法，所使用的材料，结构构件规格等不同因素划分的施工分项，如砖基础，混水墙。） 五、工程造价的定义： 工程造价的直意就是工程的建造价格。广义上工程造价涵盖建设工程造价，安装工程造价，市政工程造价，电力工程造价，水利工程造价，通信工程造价等。工程造价是指进行某项工程建设所花费的全部费用，其核心内容是投资估算、设计概算、修正概算、施工图预算、工程结算、竣工决算等等。工程造价的任务：根据图纸、定额以及清单规范，计算出工程中所包含的直接费、间接费、规费及税金等等。 六、工程造价的特点：
《工程造价基础知识》 (A)2010试题ok
2010年重庆市全国建设工程造价员资格考试试题 《工程造价基础知识》 （ A ） 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意。) 1、在项目建议书阶段，按照有关规定，应该编制（ ）。 A. 初步投资估算 B. 投资估算 C. 初步设计概算 D. 设计概算 2、控制项目工程造价的最有效手段是（ ）。 A ．合同与法律措施 B ．技术措施 C ．信息技术措施 D ．技术与经济相结合 3、造价员每三年参加继续教育的时间原则上不得少于（ ）。 A. 15小时 B. 20小时 C. 25小时 D. 30小时 4、针对工作业绩，国家规定的甲级工程造价咨询企业资质标准是（ ）。 A. 企业近5年工程造价咨询营业收入累计达到1000万； B. 企业近5年工程造价咨询营业收入累计达到750万； C. 企业近3年工程造价咨询营业收入累计达到500万； D. 企业近3年工程造价咨询营业收入累计达到250万； 5、因发生不可抗力导致法律关系终止，属于（ ）。 A. 自然终止 B. 违约终止 C. 协议终止 D.其他终止 6、2007年1月1日，乙欠甲的100万债务到期，甲碍于情面没有追讨。2008年5月1日，甲住地发生地震，社会用了5个月恢复正常。则甲从何时起丧失讨债的胜诉权（ ）。 A. 2009年3月1日 B. 2009年4月1日 C. 2009年5月1日 D. 2009年6月1日 7、工程造价咨询企业应当自觉遵守工程造价咨询规程和咨询成果质量控制规定，坚持造价咨询成果（ ），保证工程造价咨询成果的质量。 A ．技术负责人签字制度 B ．会审会签制度 C ．三级审核制度 D ．造价工程师负责制度 8、建设项目管理的核心任务是（ ）。 A. 对工程项目周期内所有工作进行计划、组织、协调和控制 B. 项目的信息管理和组织协调 C. 与环境协调，促进项目可持续发展 D. 控制项目目标，实现项目功能 9、 按投资额划分的基本建设项目中，原材料部门的生产性工程项目，投资额达到（ ）以上为大中型项目。 A. 2000万 B. 3000万 C.5000万 D. 1亿 10、具备独立施工条件，并能形成独立使用功能的建筑物是（ ）。 A. 单项工程 B. 单位工程 C. 分部工程 D. 分项工程 11、成本计划过程中，在（ ）时就提出了总投资目标。 A. 项目目标设计 B. 项目建议书 C. 项目可行性研究 D. 项目立项 12、建设项目施工成本控制的步骤为（ ）。 A. 比较、分析、预测、纠偏、检查 B. 分析、比较、预测、纠偏、检查 C. 检查、比较、分析、纠偏、预测 D. 比较、分析、检查、纠偏、预测 13、进度偏差＝（ ）。 A. 已完工程实际施工成本－已完工程计划施工成本 B. 拟完工程计划施工成本－已完工程实际施工成本 C. 已完工程实际时间－已完工程计划时间 D. 拟完工程计划时间－已完工程计划时间 14、引起火灾的因素属于（ ）。 A. 组织风险 B. 工程环境风险 C. 经济与管理风险 D. 技术风险 15、合同双方的一方不得将自己的意志强加给另一方，实施不平等竞争和不平等交换。这体现 考生姓名： 专业： 准考证号： 封 线 密
工程造价基础知识知识汇总
工程造价基础知识知识汇总
工程造价基础知识知识汇总 问题1工程造价基础知识 回答：直接费就是定额计价，只包含人工费、材料费、机械费综合单价法就是清单计价，包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润等直接费=人工费+材料费+机械费综合单价=直接费+取费工程造价=综合单价*工程量+税金；定额计价是按直接费进行取费，然后进行汇总工程造价的。清单计价是按清单工程量进行组价，包括利润、管理费的综合单价。 来源：https://www.wendangku.net/doc/ef5375900.html,/6804200.html 问题2学习工程造价基础知识 回答：1.识图识图是学习的基础 2.房屋建筑学3.施工技术（非常重要） 4.造价概论和计量计价（这个主要是看书和算量，算量不难，难在识图和熟悉算量的规则） 5.熟悉定额（工作多了，自然就熟悉了） 6.软件（CAD和算量软件） 来源：https://www.wendangku.net/doc/ef5375900.html,/1387782.html
问题3综合单价法即清单计价？ 回答：综合单价法就是清单计价，包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润等 来源：https://www.wendangku.net/doc/ef5375900.html,/7348639.html 问题4工程造价师需要什么基础知识 按照国家规定；基本建设工程预算是随同建设程序分阶段进行的。由于各阶段的预算制基础和工作深度不同，基本建设工程预算可以人为两类，即：一是概算；二是预算。概算有可行性研究投资估算和初步设计概算两种，预算又有施工图设计预算和施工预算之分，基本建设工程预算是上述估算、概算和预算的总称。 2.什么叫工程项
目？工程项目综合概、预算书都包括哪些内容？如果编制？工程项目又称单项工程，是指具有独立存在意义的一个完整工程，它由许多单位工程组成的综合体。工程项目综合概、预算书是确定工程项目（如生产车间、独立公用事业或独立建筑物）全部建设费用文件。整个建设工程有多少工程项目，就应编到多少工程项目的综合概、预算书。工程项目综合概、预算书包括的内容有建筑、安装工程费、设备购置费及其他费用。上述各项费用是根据各单位工程概、预算书及其他工程和费用概算书汇编而成。如果一个建设项目只有一个单项工程，则汇编时，与这个单项工程有关的其他工程和费用，即可有直接汇入工程项目综合概、预算书。 3.什么是建设项目？建设项目总概预算书的作用是什么？如何编制？建设项目：一般指具有设计任务书和总体设计，经济上实行独立核算，行政上具有独立组织形式的基本建设单位，如：在工业建设中，一般以一个工厂为一个建设项目，在民用建设中，一般以一个学校，一个医院等为一个建设项目，一个建设项目中可以有几个单位工程。建设项目总概、预算书是设计文件的重要组成部分，它是确定一
造价员工程造价基础知识电子版
造价员工程造价基础知识 第一章工程项目投资与融资 1、投资通常是指购置和建造固定资产、购买和储备流动资产的经济活动。 2、用于购置和建造固定资产的投资称为固定资产投资。如：建筑物、构筑物、机器设备、运输工具等。 3、用于流动资产的投资称为流动资产投资。如：原材料、半成品、库存现金、银行存款等。 4、根据投资决策的集权程度不同，可以把投资划分为高度集权、分散和综合型投资体制模式。 5、投资调控，主要通过财政、税收、贷款利率和筹资手段来引导和调节投资方向。 6、工程建设程序：①项目建议书阶段②可行性研究阶段③建设项目决策阶段④设计工作阶段⑤建设准备阶段⑥建设实施阶段⑦竣工验收和后评估阶段。 7、工程建设管理体制主要内容：项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。 8、项目法人的设立在项目建议书批准以后。 9、工程监理是指监理的执行者，依据行业法规和技术标准，综合运用法律、经济、行政和技术手段，对工程建设参与者的行为进行必要的管理和约束，以保
障工程建设的质量、工期、投资的顺利实施，并取得较好的投资效益。 10、建设项目资金筹措的基本要求：①合理确定资金需要量②认真选择资金来源③适时取得资金④适当负债经营。 11、适当负债经营的优点：借款利息可在所得税前列入成本费用，对项目净利润影响较小，提高了自有资金的使用效果。 12、资本金的筹措：国家预算内投资、自筹投资、发行股票、吸收外资。 13、吸收外资分为合资经营与合作经营。其中合资经营是指按照出资比例实施控制权，分离利益和承担风险。 14、负债筹资方式：银行贷款、发行债券、设备租赁、借用国外资金。 15、银行贷款的发放应当遵循效益性、安全性和流动性的原则。 16、设备租赁的方式可分为融资租赁、经营租赁和服务出租。 17、资金成本是指企业为筹集和使用资金面付出的代价。 第二章工程经济
工程造价基础知识书籍有哪些
工程造价基础知识书籍有哪些 想从事造价工作首先应该做到认真、负责，有耐性，也要有一些必备的书籍。下面为您精心推荐了工程造价基础知识书籍，希望对您有所帮助。 工程造价知识书籍 1、《工程造价基础与相关知识》 2、《工程造价计价与计量》(分土建和安装) 该两本书是针对要考证时必须学习的教材，另外需要自己针对所学的专业在网上搜寻一些历年考试真题以供练习。 再有必不可少的就是工具书了，包括你们那边地方施行的预算定额(或消耗量定额)、工程量清单计价规范、费用定额等。此类是在考试时必须要使用的。 工程造价基础知识 基本建设工程预算都有哪几种? 按照国家规定;基本建设工程预算是随同建设程序分阶段进行的。由于各阶段的预算制基础和工作深度不同，基本建设工程预算可以人为两类，即：一是概算;二是预算。概算有可行性研究投资估算和初步设计概算两种，预算又有施工图设计预算和施工预算之分，基本建设工程预算是上述估算、概算和预算的总称。 什么叫工程项目?工程项目综合概、预算书都包括哪些内容?如果编制? 工程项目又称单项工程，是指具有独立存在意义的一个完整工程，它由许多单位工程组成的综合体。 工程项目综合概、预算书是确定工程项目(如生产车间、独立公用事业或独立建筑物)全部建设费用文件。整个建
设工程有多少工程项目，就应编到多少工程项目的综合概、预算书。 工程项目综合概、预算书包括的内容有建筑、安装工程费、设备购置费及其他费用。 上述各项费用是根据各单位工程概、预算书及其他工程和费用概算书汇编而成。如果一个建设项目只有一个单项工程，则汇编时，与这个单项工程有关的其他工程和费用，即可有直接汇入工程项目综合概、预算书。 什么是建设项目?建设项目总概预算书的作用是什么?如何编制? 建设项目：一般指具有设计任务书和总体设计，经济上实行独立核算，行政上具有独立组织形式的基本建设单位，如：在工业建设中，一般以一个工厂为一个建设项目，在民用建设中，一般以一个学校，一个医院等为一个建设项目，一个建设项目中可以有几个单位工程。 建设项目总概、预算书是设计文件的重要组成部分，它是确定一个建设项目(工厂或学校等)从筹建到竣工验收过程的全部建设费用的文件。 建设项目总概、预算书是由各生产车间独立公用事业及独立建筑物的综合概、预算书，以及其它工程费用概、预算书汇编组成的。 基本建设工程造价由哪几部分费用组成? 基本建设工程全部造价，由建筑工程费、设备购置费、安装工程、其他工程费用四个部分组成。 什么叫建筑、安装工程费? 建筑及设备安装工程费，是建设项目中用于主要生产，辅助生产，生活福利建筑和类设备安装工程施工所需要的全部
工程造价基础简答题
简答题 1.简述工程项目的建设程序。 答：（1）编制项目建议书；（2）进行可行性研究及项目评估；（3）编制计划任务书、选择并确定建设地点；（4）编制设计文件；（5）编制年度工程建设投资计划；（6）建设项目施工准备（7）建设项目的施工生产；（8）建设项目的生产准备；（9）竣工验收、交付使用；（10）建设项目后评价。 2.简述工程造价的两种含义。 答：工程造价师指工程项目自开始建设至竣工，到形成固定资产为止的全部费用。即为完成一个工程项目的建设，预期的或实际所需的全部费用的总和。 第一种含义：从投资者的角度来看，工程造价是指完成一个建设项目所需费用的总和。这些费用主要包括设备及工器具购置费、建筑工程及安装工程费、预备费、建设期利息等。 第二种含义：从承包商的角度来看，工程造价是指发包工程的承包价格，即为完成一个建设项目，预计或实际在建筑市场、设备市场、技术劳务市场等交易活动中所形成的勘察设计、监理价格、建筑安装工程的价格、设备采购价格或建设项目工程总价格。 3.造价工程师应具备哪些能力 答：（1）了解所建项目的生产工艺条件，了解工程和房屋建筑以及施工技术等，了解各分部工程所包括的具体内容，了解指定的设备和材料性能并熟悉施工现场各工种的只能。（2）能采用现代经济分析方法，对拟建项目计算期内投入产出诸多经济要素进行调查、预测、研究、计算和论证从而选择、推荐较优方案作为投资决策的重要依据。（3）能够运用价值工程等技术经济方法，组织评选技术方案，优化设计，使设计在达到必要功能前提下，有效地控制投资项目。（4）具有根据图纸和现场情况计算工程量的能力，能够对工程项目进行投资估算、设计概算、施工图预算、编制招标文件及标底，进行投标报价，能使估价的准确度控制在一定范围之内。（5）需要对合同协议、法律有确切的了解，当需要时，能对协议中的条款做出咨询，在可能引起争论的范围内，要有与承包商谈判的才能和技巧。具有足够的法律基础知识，以了解如何完成一项具有法律约束力的合同以及合同各个部分所承担的义务。有获得价格和成本费用信息、资料的能力和分析这些资料的能力。 4.造价工程师的执业范围有哪些 答：（1）工程概算、工程预算、工程量清单、工程结算、竣工决算、工程招标标底价、投标报价的编制、审核；（2）建设项目投资估算的编制、审核及项目经济评价；（3）建设项目各阶段的工程造价控制；（4）工程经济纠纷的鉴定；（5）工程变更及合同价的调整和索赔费用的计算；（6）工程造价计价依据的编制和审核（7）与工程造价业务有关的其他事项。 5.我国现阶段工程造价由哪些费用组成 答：根据工程项目建设过程中各类费用支出的性质、途径的不同，我国现阶段工程造价由建筑安装工程费用、设备及工器具购置费用、工程建设其他费用、预备费、建设费贷款利息和固定资产投资方向调节税等几项费用组成。 6.什么是措施项目费它包含那些费用内容 答：措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。 措施费主要包括以下内容：（1）环境保护费；（2）文明施工费；（3）安全施工费；（4）临时设施费；（5）夜间施工增加费；（6）二次搬运费；（7）大型机械设备进出场及安拆费；（8）混凝土、钢筋混凝土模板及支架费；（9）脚手架费；（10）已完工 程及设备的保护费；（11）施工排水、降水费。 7.设备购置费由哪些费用组成 答：设备购置费是指为建设项目购置或自制的达到固定资产标准 的各种国产或进口设备、工具、器具的购置费用。设备购置费用 由设备原价和设备运杂费构成。 8.在成本计算估价法中，非标准设备的原价有哪些费用构成 答：在成本计算估价法中，非标准设备的原价由材料费、加工费、 辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费、包装费、 利润、税金及非标准设备费构成。 9.进口设备抵岸价由哪些费用构成 答：通常进口设备抵岸价由以下费用构成：货价、国际运费、运 输保险费、银行财务费、外贸手续费、关税、增值税、消费税、 海关监管手续费、车辆购置附加费等。 10.什么是工程建设其他费它由哪三类费用组成 答：工程建设其他费用，是指从工程筹建起到工程竣工验收交付 使用止的整个建设期间，除建筑安装工程费用和设备及工、器具 购置费用以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正 常发挥效用而发生的各项费用。工程建设其他费用，按其内容可 分为三类：土地使用费、与工程建设有关的其他费用，与企业未 来生产经营有关的其他费用。 11.与项目建设有关的其他费用包含哪些内容 答：与项目建设建设有关的其他费用通常包含：（1）建设单位管 理费；（2）勘察设计费；（3）研究试验费；（4）建设单位临时设 施费；（5）工程监理费；（6）工程保险费；（7）引进技术和进口 设备的其他费用；（8）工程承包费。 12.什么是建设工程定额建设工程定额的特点是什么 答：建设工程定额是指在正常的施工条件下，完成一定计量单位 的合格产品所必需消耗的人工、材料和施工机械台班的数量标 准。 建设工程具有如下特点：科学性、系统性、统一性、指导性、 稳定性和时效性。 13.何谓消耗量定额它包含哪些内容 答：消耗量定额是指根据合理的施工组织设计，按照正常的施工 条件制定的，生产一个规定计量单位的合格产品（分项工程或结 构构件）所消耗的人工、材料、机械台班数量标准，是国家或地 区编制颁发的一种法令性指标。 消耗量定额主要包含人工消耗定额、机械台班消耗定额和材 料消耗定额。 14.何谓企业定额企业定额的特点是什么 答：企业定额是指由施工单位考虑本企业具体情况，参照国家、 部门或地区定额的水平而制定的定额。企业定额只在内部使用， 亦可用于投标报价，是企业素质的一个标志。企业定额水平一般 应高于国家现行定额，只有这样，才能满足生产技术发展、企业 管理和市场竞争的需要。 15.何为计时观察法使用计时观察法的目的是什么 答：计时观察法是测定定额通常使用的方法，它以工时消耗为对 象，以观察测时为手段，以现场观察为特征，通过抽样技术进行 直接的时间研究。 应用计时观察法的主要目的是查明工作时间消耗的性质和 数量，查明和确定各种因素对工作时间消耗数量的影响，找出工 时损失的原因和研究缩短工时、减少损失的可能性。 16.计时观察法有哪几种主要方法 答：计时观察法有下列几种主要方法：（1）测时法；测时法主要 适用于测定那些重要循环工作的工时消耗。（2）写实记录法；写 实记录法用一个表格详细记录在一段时间内观察对象的各种活 动、时间消耗以及完成的产品数量。（3）工作日写实法；工作日 写实法是研究整个工作班内各种工时消耗的方法。 17.何谓定额计价定额计价的基本方法是什么 答：定额计价是我国长期传统的计价模式，工程造价人员采用国 家、部门或地区统一规定的消耗定额、统一的单价和统一的取费 标准来确定工程的价格。 定额计价的基本方法是工料单价法。所谓工料单价法是指分 部分项工程单价作为直接工程单价，以分部分项工程量乘以对应 的分部分项工程单价后合计为单位工程直接费。直接费汇总后， 另加间接费、利润、税金等就得到工程承发包价格。按照分部分 项工程单价产生方法的不同，工料单价法又分为单价法和实物 法。 18.人工、材料、机械台班单价中包含哪些具体费用 答：人工单价是指一个建筑安装生产工人一个工作日在计价时应 计入的全部人工费用。包括：基本工资、工资性补贴、生产工人 辅助工资、职工福利费、劳动保护费等。 材料的价格是指材料从来源地到达施工工地仓库后出库的 综合平均价格。材料价格一般由材料原价、材料运杂费、运输损 耗费、采购及保管费组成，上述四项构成材料基价。此外在计价 时，材料费中还应包括单独列项计算的检验试验费。 施工机械使用费是根据施工中耗用的机械台班数量和机械 台班单价确定的。施工机械台班单价由七项费用组成，包括折旧 费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运费、人工费、燃料 动力费、养路费及车船使用税等。 19.投资估算指标有哪三个层次各有什么含义 答：投资估算指标是确定和控制建设项目全过程各项支出的技术 经济性指标，内容因行业不同而异，一般可分为建设项目综合指 标、单项工程指标和单位工程指标三个层次：（1）建设项目综合 指标:指按规定应列入建设项目总投资的从立项筹建开始至竣工 交付使用的全过程投资额，包括单项工程投资，工程建设其他费 用和预备费等。（2）单项工程指标：指按规定应列入能独立发挥 生产能力或使用效益的单项工程内的全部投资额，包括建筑工程 费、安装工程费、设备、工器具及生产家具购置和其他费用。（3） 单位工程指标：按规定应列入能独立设计、施工的工程项目的费 用，即建筑安装工程费用。 20.固定资产静态投资部分的估算方法有哪些 答：固定资产投资静态投资部分的估算方法有：单位生产能力估 算法、生产能力指数法、系数估算法、比例估算法、指标估算法 等。 21.投资估算的分类估算法包含哪些内容 答：建设项目投资分类估算法包含建筑工程费估算、设备及工器 具购置费估算、安装工程费估算、工程建设其他费用估算等内容。 22.什么叫工程量清单 答：所谓工程量清单就是表现拟建工程的分部分项项目、措施项 目、其他项目名称和相应数量的明细清单，是按照招标要求和施 工设计图纸要求，依据统一的工程量计算规则，统一的工程量清 单项目编制规则，计算拟建招标工程的分部分项工程数量的清单 表格。 23.简述工程量清单的作用 答：（1）工程量清单作为信息的载体，为潜在的投标者提供必要 的信息。（2）工程量清单为投标者提供了一个公开、公平、公正 的竞争环境，工程量清单由招标人提供统一的工程量，避免了由