二级建造师法规模拟试题及答案

2018年二级建造师法规模拟试题及答案

一、单项选择题

1、下列法律中，不属于民法商法的是（）。

A、《民法通则》

B、《选举法》

C、《合同法》

D、《侵权责任法》

2、留置，是指合同当事人一方依据法律规定或合同约定，占有合同中对方的财产，有权留置以保护自身合法利益的法律行为。在下列合同中不能适用留置担保的是（）。

A、甲单位签订的一份保管合同

B、乙企业作为承运人的运输合同

C、丙公司作为卖方的买卖合同

D、丁私营企业作为加工人的承揽合同

3、下列关于抵押效力的说法，不正确的是（）。

A、当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围

B、抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值

C、转让抵押物的价款不得明显低于其价值

D、抵押权可以与债权分离而单独转让为其他债权的担保

4、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，（）按照约定履行债务或者承担责任的行为。

A、抵押人

B、债务人

C、债权人

D、保证人

5、根据《担保法》规定，必须由第三人为当事人提供担保的方式是（）。

A、保证

B、抵押

C、留置

D、定金

6、根据《担保法》的规定，当事人对保证方式约定不明确的，（）。

A、保证人按照连带责任保证承担保证责任

B、保证人承担一般保证责任

C、由保证人选择按照一般保证或连带责任保证承担保证责任

D、由债权人选择按照一般保证或连带责任保证承担保证责任

7、以下有关计算软件的法律保护的说法中，不正确的是（）。

A、一般情况下，软件著作权属于软件开发者

B、接受他人委托开发的软件，当双方无书面合同或者合同未作明确约定的，其著作权由委托人享有

C、为了学习和研究软件内含的设计思想和原理，通过安装、显示、传输或者存储软件等方式使用软件的，可以不经软件著作权人许可，不向其支付报酬

D、自然人开发的软件，其保护期为自然人终生及其死亡后50年，截止于自然人死亡后第50年的12月31日

8、施工企业甲负责照看施工现场，突遇火灾，某企业乙主动帮助抢险救灾，使甲减少损失10万元，而给乙造成4万元损失，企业甲应补偿企业乙（）万元损失。

A、14

B、10

C、8

D、4

9、施工企业取得法人资格的时间为（）日。

A、注册资金到位

B、公司成立

C、工商行政管理机关核准登记

D、建设行政主管部门颁发资质证书

10、关于二级建造师执业的说法，错误的是（）。

A、二级建造师可以在一级建筑企业执业

B、二级建造师可以担任二级企业建设工程项目施工的项目经理

C、如果同一工程相邻分段发包，二级建造师可以同时担任两个以上发包段的项目经理

D、项目停工150天，二级建造师就可以承接另外一个项目的项目经理工作

11、某建筑公司有3名工程师通过全国统考取得了二级建造师资格证书，并于当年在本建筑公司注册。其中：李某在注册后1年，更换了单位。赵某因故未能在3年内申请注册，孙某在注册后的一年里，又考取了一项专业。李某变更注册之后，其证书和印章有效期还剩（）年。

A、1

B、2

C、3

D、4

12、甲于2014年4月取得二级建造师的证书，并注册于某施工单位，由于工作单位变动于2015年6月变更注册到乙公司，其变更后注册有效期的截止时间为（）。

A、2017年4月

B、2017年6月

C、2018年4月

D、2018年6月

13、下列建筑工程中，开工前依法可以不办理施工许可证的是（）。

A、投资45万元的厂房

B、造价为60万元的管道安装工程

C、建筑面积为250平方米的装修工程

D、建筑面积为380平方米的修缮工程

14、按照《建筑企业资质管理规定》和《注册建造师管理规定》，建筑业企业、注册建造师或聘用单位未按规定提供其信用档案的，由有关主管部门责令限期整改，逾期未改正的，可以（）。

A、处1000元以上1万元以下的罚款

B、撤回资质证书

C、吊销资质证书

D、降低资质等级

15、《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当（）与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担（）责任。

A、分别，按份

B、分别，连带

C、共同，按份

D、共同，连带

16、关于建筑工程承发包制度的说法，正确的是（）。

A、总承包合同可以采用书面形式或口头形式

B、发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包

C、建筑工程只能招标发包，不能直接发包

D、工程总承包是国际通行的工程建设项目组织实施方式

17、招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，或者招标人擅自提高履约保证金或强制要求中标人垫付中标项目建设资金的，所产生的法律后果是（）。

A、有关行政监督部门责令改正；可以处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款

B、有关行政监督部门责令改正；可以处中标项目金额5%以上20%以下的罚款

C、有关行政监督部门责令改正；可以处中标项目金额1%以上2%以下的罚款

D、有关行政监督部门责令改正；可以处中标项目金额2%以上5%以下的罚款

18、借用其他单位的资质证书参加投标的，属于（）。

A、投标人以非法手段骗取中标

B、投标人与招标人之间串通招标投标

C、投标人以行贿手段谋取中标

D、投标人之间串通投标

19、根据《招标投标法》的规定，在投标截止日后到投标有效期终止前，下列投标人的行为将导致其投标保证金被没收的是（）。

A、甲投标人修改其投标文件

B、乙投标人补充其投标文件

C、丙投标人替换其投标文件

D、丁投标人撤销其投标文件

20、下列关于联合体各方的内部、外部权利和义务的说法，正确的是（）。

A、联合体内部的共同协议应同投标文件一并交招标人，但在评标时不予考虑

B、联合体各方就中标项目对外向招标人承担连带责任

C、负有连带责任的债务人可以债务人之间对债务分担比例的约定来拒绝部分或全部履行债务

D、连带债务人中一个或多人履行了全部债务后，其他连带债务人的履行义务仍不能解除

21、《招标投标法实施条例》规定，设区的（）以上人民政府可以根据实际需要，建立统一规范的招标投标交易场所。

A、乡级

B、县级

C、市级

D、省级

22、承包人在工期可以顺延的情况发生后（）天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。

A、7

B、14

C、28

D、30

23、因欺诈、胁迫而订立的施工合同可能是无效合同，也可能是可撤销合同。认定其为无效合同的必要条件是（）。

A、违背当事人的意志

B、乘人之危

C、显失公平

D、损害国家利益

24、（）指合同原债务人并不脱离合同关系，而由第三人与原债务人共同承担债务。

A、合同权利部分转移

B、合同义务部分转移

C、合同主体转移

D、合同内容转移

25、对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（）撤销该合同。

A、建设行政主管部门

B、工商行政主管部门

C、合同管理部门

D、人民法院或仲裁机构

26、关于重大误解构成要件，下列理解错误的是（）。

A、一般的误解也可造成合同可撤销

B、误解是表意人自己过失造成的

C、表意人的意思表示应与其错误认识具有因果关系

D、表意人在缔约时故意发生错误的不应按重大误解处理

27、发包人发生以下情形，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，人民法院应予支持的是（）。

A、未按约定支付工程价款致使承包人无法施工

B、拖欠垫资利息

C、施工现场安装摄像设备全程监控

D、迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付

28、根据合同法的规定，约定的违约金（）。

A、低于造成损失的，非违约方可以请求人民法院予以增加

B、高于造成损失的，违约方可以请求人民法院予以减少

C、过分高于造成损失的，非违约方可以请求人民法院予以增加

D、违约方支付迟延履行违约金后可以不再继续履行债务

29、2015年6月1日王某经面试合格与某开发公司签订了为期5年的劳动合同，并约定了试用期，该试用期最长截止时间为（）。

A、2015年6月1日

B、2015年8月1日

C、2015年12月1日

D、2016年6月1日

30、用人单位需要裁减人员20人以上，或者不足20人但占企业职工总数10%以上的，提前（）向工会或全体职工说明情况，并经劳动行政部门报告。

A、10日

B、15日

C、28日

D、30日

31、下列关于“包工头”用工模式的说法错误的是（）。

A、禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程

B、禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位

C、禁止分包单位将其承包的工程再分包

D、禁止建设工程一切的劳务分包

32、下列不属于用人单位非法招用未满16周岁的未成年人应受到的处罚是（）。

A、警告

B、由劳动行政部门责令改正

C、处以罚款

D、情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照

33、历史上各个时期的重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实物等可移动文物分为（）和（）。

A、一般文物、重点文物

B、一般文物、珍贵文物

C、一级文物、珍贵文物

D、二级文物、三级文物

34、根据《大气污染防治法》，施工企业在城市市区内进行建设施工，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染。关于其应受“处罚”的说法，正确的是（）。

A、由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚

B、由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚

C、由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款

D、由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿，处以罚款

35、我国《固体废物污染防治法》中对于固体废物污染环境问题做了有关规定，下列选项叙述不正确的是（）。

A、禁止境外废物进境倾倒、堆放

B、禁止将危险物与旅客用同一运输工具运载

C、禁止向水体排放油类、酸类废液

D、禁止经中华人民共和国过境转移危险废物

36、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于建设单位安全责任的说法中错误的是（）。

A、建设单位应当向施工企业提供地下管线资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责

B、建设单位应当进行安全施工技术交底

C、建设单位应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期

D、建设单位应当对拆除工程进行备案

37、根据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡等损失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由（）依法强制执行。

A、人民法院

B、人民政府

C、建设行政主管部门

D、安全生产监督管理部门

38、职工认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由（）承担举证责任。

A、职工

B、鉴定机构

C、劳动部门

D、用人单位

39、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当在施工组织设计中编制（）。

A、管理保障措施

B、施工现场临时用电组织设计

C、专项施工方案

D、安全技术措施

40、生产安全许可证有效期满未办理延期手续继续从事施工活动的，处以（）罚款。

A、10～20万

B、20～30万

C、5～10万

D、10～50万

41、电气管线、设备安装及装修工程的保修期限为（）。

A、2年

B、3年

C、5年

D、设计文件规定的合理使用年限

42、工程经建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是（）。

A、施工单位维修，建设单位直接承担费用

B、建设单位维修并承担费用

C、施工单位维修并承担费用

D、施工单位维修，设计单位直接承担费用

43、承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后（）日内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。

A、7

B、14

C、21

D、28

44、建筑节能工程验收重点是检查建筑节能工程（）是否满足设计及规范要求。

A、成本

B、规模

C、效果

D、性质

45、《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在对施工方案审查时，审查的重点是（）。

A、安全生产投入是否充足

B、是否符合工程建设强制性标准

C、施工现场人员的安全生产管理能力

D、安全技术措施是否得到落实

46、某开发商开发一个住宅项目，设计文件注明的合理使用年限为50年。该年限的起算日期是（）。

A、核发施工许可证之日

B、工程竣工验收合格之日

C、工程缺陷责任期满之日

D、工程法定保修期满之日

47、下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是（）。

A、屋面、厕浴间使用的防水材料

B、非承重结构的钢筋及连接接头试件

C、用于防水层上保护层的商品混凝土

D、抹灰砂浆中使用的掺加剂

48、关于工程建设地方标准，说法错误的是（）。

A、工程建设地方标准不得与国家标准和行业标准相抵触

B、未经备案的工程建设地方标准，不得在建设活动中使用

C、工程建设地方标准不得作为强制性条文实施

D、工程建设地方标准的复审周期一般为5年

49、下列请求事项中，属于人民法院不受理公民法人和其他组织提起的行政诉讼请求事项的是（）。

A、对吊销许可证和执照等行政处罚不服的

B、对财产的查封等行政强制措施不服的

C、认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的

D、认为某地方性法规违法的

50、对被诉的具体行政行为，人民法院可以变更的情形是（）

A、行政行为超越职权

B、行政行为违反法定程序

C、被告不履行或迟延履行法定职责

D、行政处罚显失公平

51、某工地施工扬尘严重，市环保局接到群众举报并进行查实后，依法判其做出停工整改并处以3万元罚款的行政处罚，施工企业认为处罚过高，向（）申请行政复议。

A、市环保局

B、省建设厅

C、市人民政府

D、省级人民政府

52、某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉讼法院，后本案经调解达成协议，并制作了调解书。关于本案中调解的说法，正确的是（）。

A、法院调解应由审判员一人主持

B、调解书经双方当事人签收即发生法律效力

C、法院调解必须邀请有关单位和个人协助

D、调解书与判决书的效力不同

53、某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法中，正确的是（）。

A、施工单位申请执行的期间为1年

B、申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖

C、申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖

D、施工单位有权向人民法院申请执行

54、甲、乙、丙三人组成仲裁庭，甲为首席仲裁员，甲认为应该支持申请人的主张，乙、丙认为不应支持申请人的主张，则关于仲裁裁决的说法，正确的是（）。

A、应按乙、丙的意见作出仲裁书

B、乙、丙应服从甲的意见作出仲裁裁决

C、应将甲、乙、丙各自的意见全部列出提交仲裁委员会作出决定

D、应按甲的意见作出仲裁裁决，同时必须在笔录中如实记载乙、丙的意见

55、关于仲裁协议的效力，说法错误的是（）。

A、当事人只能通过向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁的方式解决该纠纷

B、仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁

C、一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉

D、仲裁协议是争议合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效

56、当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起（）日内向上一级人民法院提起上诉。

A、10

B、15

C、30

D、60

57、某施工企业和某律师签订的授权委托书中仅写“全权代理”而无具体授权事项，则该律师有（）的权利。

A、提出管辖权异议

B、代为承认、放弃诉讼请求

C、进行和解

D、提起反诉或者上诉

58、多名劳务工人共同委托律师甲代理其进行民事诉讼讨要工资，由于不懂法律，故授权委托书中写明律师的代理权限是“全权代理”。依此授权书，甲所具有的代理权限是（）。

A、不能认定为甲已获得特别授权

B、承认、放弃、变更诉讼请求

C、接受和解

D、提起反诉或者上诉

59、根据《仲裁法》，可以进行仲裁的是（）。

A、行政不作为纠纷

B、涉外婚姻纠纷

C、施工企业工资纠纷

D、工程质量纠纷

60、下列不属于行政机关的行政行为特征的是（）。

A、具有一定的裁量性

B、具有双方意志性

C、具有强制性

D、以无偿为原则

二、多项选择题

1、债务人不履行合同，债权人可以行使留置权的合同有（）。

A、保管合同

B、运输合同

C、借款合同

D、加工承揽合同

E、居间合同

2、下列属于表见代理的构成要件的有（）。

A、存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实

B、行为人自始至终没有被授予代理权

C、本人存在过失

D、相对人为善意

E、相对人明知行为人超越代理权

3、下列关于建设监理中的开工报告的说法中，不正确的有（）。

A、承包商在开工前应当向建设单位提交开工报告

B、经总监审定通过后，即可开工

C、开工报告表明建设单位具备了开工的条件

D、性质与施工许可证的行政相同

E、需要建设行政主管部门的审批

4、根据《建筑法》，下面关于工程承包的做法错误的有（）。

A、承包单位可以将所承包的工程转包给他人

B、所有的分包商都需要经建设单位认可

C、分包商应当对建设单位负责

D、如果分包商所承建的工程出现了质量事故，则业主可以要求总承包商为之承担责任

E、分包商经业主同意可以将承揽的工程再分包

5、根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，属于违法分包的有（）。

A、施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给具有相应资质的其他单位

B、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位

C、未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成

D、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位

E、分包单位将其承包的建设工程再分包

6、取得招标职业资格的专业人员违反国家有关规定办理招标业务的处罚有（）。

A、责令改正，给予警告

B、情节严重的，暂停一定期限内从事招标业务

C、情节特别严重的，取消招标职业资格

D、处5万元以上10万元以下的罚款

E、处5万元以上25万元以下的罚款

7、招标人不得组织（）踏勘项目现场。

A、单个潜在投标人

B、部分潜在投标人

C、全部潜在投标人

D、中标人

E、投标人

8、下列对评标委员会的组成的说法，正确的有（）。

A、评标由招标人依法组建的评标委员会负责

B、评标委员会成员人数为5人以上单数

C、与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会

D、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，

E、评标委员会有权指定中标人

9、某建设工程因中途停建，建设单位与施工企业拟解除施工合同，根据《合同法》，该施工合同解除后，不影响合同中（）条款的效力。

A、全面履行

B、结算和清理

C、履约担保

D、竣工验收

E、争议解决

10、根据《劳动合同法》，用人单位可以与劳动者解除劳动合同的情形有（）。

A、劳动者被依法追究刑事责任

B、劳动者严重违反用人单位的规章制度

C、在规定的医疗期内职工患病

D、女职工在哺乳期内

E、劳动者在试用期内被证明不符合录用条件

11、在下列项目中，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施的建议的有（）。

A、全部使用国有资金投资的建设工程

B、国家重点建设工程

C、关系公共利益和公共安全

D、采用新结构、新材料、新工艺的建设工程

E、特殊结构的建设工程

12、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列生产安全事故中，属于较大生产安全事故的有（）。

A、2人死亡事故

B、10人死亡事故

C、3人死亡事故

D、20人重伤事故

E、1000万元直接经济损失事故

13、下列关于施工现场消防安全管理的表述中正确的有（）。

A、公共建筑在使用期间不得进行外保温材料施工作业

B、在施工建筑内安排人员住宿需经项目经理批准

C、新建工程的外保温材料不得使用易燃材料

D、扩建工程的外保温材料应严格限制使用可燃材料

E、居住建筑进行节能改造作业期间应撤离居住人员

14、专项方案编制，应当包括下列（）等内容。

A、工程概况

B、编制依据

C、施工计划

D、劳动力计划

E、专家资质证明

15、总承包单位应当承担的法定安全生产责任包括（）。

A、承担连带责任

B、负责向有关部门上报生产安全事故

C、自行完成建设工程主体结构的施工

D、接受安全生产教育培训的义务

E、统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案

16、根据《安全生产许可证条例》，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有（）。

A、管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格

B、依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费

C、保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D、有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或行业标准的安全防护用具和安全防护服装

E、依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险

17、《建设工程质量管理条例》明确规定施工单位的质量责任和义务有（）。

A、在本单位资质等级许可的业务范围内承揽工程

B、施工单位不得转包工程

C、施工单位不得分包工程

D、不得指定材料、设备的生产厂、供应商

E、不得指定检测单位

18、强制性标准监督检查的内容包括（）。

A、施工单位所有的工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准

B、工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定

C、工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定

D、工程项目是否可以保证安全、质量符合强制性标准规定所需资金

E、工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定

19、根据《民事诉讼法》，属于广义民事诉讼当事人的有（）。

A、第三人

B、刑事附带民事案件自诉人

C、辩护人

D、原告与被告

E、共同诉讼人

20、关于级别管辖的说法，正确的有（）。

A、只有第一审民事案件涉及到级别管辖

B、我国法院分为三级，分别是：基层人民法院、中级人民法院和高级人民法院

C、婚姻关系的案件一般情况下由基层人民法院管辖

D、对于群体性纠纷案件，一般由中级人民法院受理

E、最高人民法院只受理二审案件

参考答案

一、单项选择题

1、

【正确答案】 B

【答案解析】本题考查的是民法商法包含的内容。民法商法包括：《民法通则》、《合同法》、《物权法》、《侵权责任法》、《公司法》、《招标投标法》。参见教材P2。

2、

【正确答案】 C

【答案解析】本题考查的是抵押权、质权、留置权、定金的规定。买卖合同一般不适用留置。参见教材P34。

3、

【正确答案】 D

【答案解析】本题考查的是抵押权、质权、留置权、定金的规定。选项D表述错误，抵押权与其担保的债权同时存在，抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。参见教材P33。4、

【正确答案】 D

【答案解析】本题考查的是保证的定义。所谓保证，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。参见教材P30。

5、

【正确答案】 A

【答案解析】本题考查的是建设工程保证担保的方式和责任。根据《担保法》规定，必须由第三人为当事人提供担保的方式是保证。参见教材P30。

6、

【正确答案】 A

【答案解析】本题考查的是建设工程保证担保的方式和责任。当事人对保证方式约定不明确的，保证人按照连带责任保证承担保证责任。参见教材P31。

7、

【正确答案】 B

【答案解析】本题考查的是建设工程知识产权的常见种类。委托开发的软件，如无约定或约定不明，其著作权属于受托人。参见教材P26。

8、

【正确答案】 D

【答案解析】本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。企业乙有权要求企业甲（受益人）偿付因此而支付的必要费用。参见教材P21。

9、

【正确答案】 C

【答案解析】本题考查的是法人的法定条件及分类。施工单位是以盈利为目的的企业法人，则必须经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。工商登记意味着企业法人成立，资质证书意味着技术水平达到要求。参见教材P8。

10、

【正确答案】 D

【答案解析】本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围。选项D的正确说法为：因非承包方原因，致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的情况下，二级建造师才可以同时担任两个及以上建设工程项目施工项目负责人。参见教材P67。

11、

【正确答案】 B

【答案解析】本题考查的是建造师考试、注册和继续教育的规定。变更注册后，注册证书和印章仍延续原注册有效期。参见教材P66。

12、

【正确答案】 A

【答案解析】本题考查的是建造师考试、注册和继续教育的规定。《注册建造师管理规定》中规定，在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。参见教材P66。

13、

【正确答案】 C

【答案解析】本题考查的是对施工许可制度的理解。工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，属于限额以下的小型工程，可以不申请办理施工许可证。参见教材P46。

14、

【正确答案】 A

【答案解析】本题考查的是建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制。关于罚款金额的问题。参见教材P108。

15、

【正确答案】 D

【答案解析】本题考查的是建设工程共同承包的规定。《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。参见教材P98。

16、

【正确答案】 D

【答案解析】本题考查的是建设工程总承包的规定。工程总承包是国际通行的工程建设项目组织实施方式。参见教材P97。

17、

【正确答案】 A

【答案解析】本题考查的是招标人违法行为应承担的法律责任。记清罚款的数额或比例。参见教材P90。

18、

【正确答案】 A

【答案解析】本题考查的是禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定。这种情况属于投标人以非法手段骗取中标的情形，选项A正确。参见教材P86。

19、

【正确答案】 D

【答案解析】本题考查的是投标保证金。在投标截止日后到投标有效期终止前，投标人撤销投标文件的，其投标保证金将被没收。参见教材P85。

20、

【正确答案】 B

【答案解析】本题考查的是投标人和联合体投标。联合体各方就中标项目对外向招标人承担连带责任，这是法律明确规定的。参见教材P83。

21、

【正确答案】 C

【答案解析】本题考查的是建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所。《招标投标法实施条例》规定，设区的市级以上人民政府可以根据实际需要，建立统一规范的招标投标交易场所。参见教材P76。

22、

【正确答案】 B

【答案解析】本题考查的是建设工程工期。承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。参见教材P112。

23、

【正确答案】 D

【答案解析】本题考查的是无效合同。一方以欺诈、胁迫手段订立，损害国家利益的合同是无效合同。参见教材P120。

24、

【正确答案】 B

【答案解析】本题考查的是合同权利义务的转让。合同义务部分转移指合同原债务人并不脱离合同关系，而由第三人与原债务人共同承担债务。参见教材P120。

25、

【正确答案】 D

【答案解析】本题考查的是可撤销合同。行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。参见教材P124。

26、

【正确答案】 A

【答案解析】本题考查的是可撤销合同。一般的误解并不足以造成合同可变更或撤销，因此选项A 错误。参见教材P124。

27、

【正确答案】 A

【答案解析】本题考查的是合同的终止。发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）未按约定支付工程价款的；（2）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；（3）不履行合同约定的协助义务的。参见教材P126。

28、

【正确答案】 A

【答案解析】本题考查的是违约责任及违约责任的免除。选项B不全面，应为“过分高于造成损失的，违约方可以请求人民法院予以减少”。参见教材P127。

29、

【正确答案】 C

【答案解析】本题考查的是劳动合同的基本条款和订立劳动合同应当注意的事项。劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。参见教材P131。

30、

【正确答案】 D

【答案解析】本题考查的是劳动合同的解除和终止。用人单位需要裁减人员20人以上，或者不足20人但占企业职工总数10%以上的，提前30日向工会或全体职工说明情况，并经劳动行政部门报告。参见教材P135。

31、

【正确答案】 D

【答案解析】本题考查的是“包工头”用工模式和劳务派遣。劳务分包是允许的，但必须具备相应的资质。参见教材P137。

32、

【正确答案】 A

【答案解析】本题考查的是劳动保护违法行为应承担的法律责任。用人单位非法招用未满16周岁的未成年人的，由劳动行政部门责令改正，处以罚款；情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照。参见教材P150。

33、

【正确答案】 B

【答案解析】本题考查的是受国家保护的文物范围。历史上各个时期的重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实物等可移动文物分为珍贵文物和一般文物。参见教材P195。

34、

【正确答案】 C

【答案解析】本题考查的是施工现场大气污染防治违法行为应承担的法律责任。施工企业未采取有效扬尘防治措施，应当由主管部门责令其限期改正，并处罚款；由于已经造成环境污染，应当由环境保护主管部门予以处罚。参见教材P183。

35、

【正确答案】 C

【答案解析】本题考查的是施工现场固体废物污染环境的防治。选项C属于水污染防治的内容。参见教材P181。

36、

【正确答案】 B

【答案解析】本题考查的是建设单位相关的安全责任。安全施工技术交底由施工单位来完成。参见教材P247。

37、

【正确答案】 A

【答案解析】本题考查的是施工安全事故应急救援与调查处理违法行为应承担的法律责任。《安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任；拒不承担或者其负责人逃匿的，由人民法院依法强制执行。参见教材P246。

38、

【正确答案】 D

【答案解析】本题考查的是工伤保险的规定。《工伤保险条例》规定，职工与用人单位的主张不一致时，由用人单位承担举证责任。参见教材P229。

39、

【正确答案】 D

【答案解析】本题考查的是编制安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底的规定。施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。选项A非安生生产管理的内容；选项B只有在现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW有以上的，才需编制用电组织设

计；之下的有安全用电和电气防火措施即可。选项C对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程需要编制专项施工方案。参见教材P218。

40、

【正确答案】 C

【答案解析】本题考查的是安全生产许可证违法行为应承担的法律责任。《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》进一步规定，安全生产许可证有效期满未办理手续，继续从事建筑施工活动的，责令其在建项目停止施工，限期补办延期手续，没收违法所得，并处5万元以上10万元以下的罚款。参见教材P203。

41、

【正确答案】 A

【答案解析】本题考查的是质量保修书和最低保修期限的规定。电气管线、设备安装及装修工程的保修期限最低为2年。参见教材P295。

42、

【正确答案】 A

【答案解析】本题考查的是竣工工程质量争议的处理。建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。但是，对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷，其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的。参见教材P292。

43、

【正确答案】 B

【答案解析】本题考查的是工程竣工结算。承包人如未在规定的时间内提交竣工结算资料，经发包人催告后14天内仍未提供，发包人有权根据已有资料审查，责任由承包人自负。参见教材P291。

44、

【正确答案】 C

【答案解析】本题考查的是建筑工程节能验收。建筑节能工程验收重点是检查建筑节能工程效果是否满足设计及规范要求。参见教材P289。

45、

【正确答案】 B

【答案解析】本题考查的是工程监理、检验检测单位相关的安全责任。工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。参见教材P252。46、

【正确答案】 B

【答案解析】本题考查的是勘察、设计单位相关的质量责任和义务。工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。参见教材P280。

47、

【正确答案】 A

【答案解析】本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：（1）用于承重结构的混凝土试块；（2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块；（3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（6）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；（7）地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；（8）国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。参见教材P269。

48、

【正确答案】 C

【答案解析】本题考查的是工程建设地方标准。工程建设地方标准中，对直接涉及人民生命财产安全、人体健康、环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文。参见教材P260。

49、

【正确答案】 D

【答案解析】本题考查的是行政诉讼。选项D针对对象不具有针对性，不能提起行政诉讼。参见教材P346。

50、

【正确答案】 D

【答案解析】本题考查的是行政诉讼的受案范围、受理程序和判决执行。具体的行政行为明显不当可以变更。也就是行政处罚显失公平。参见教材P348。

51、

【正确答案】 C

【答案解析】本题考查的是行政复议的范围、受理和复议决定。对于行政复议，应当按照《行政复议法》的规定向有权受理的行政机关申请，如“对县级以上地方各级人民政府部门的具体行政行为不服的”，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。参见教材P344。

52、

【正确答案】 B

【答案解析】本题考查的是调解的规定。法院调解的调解书和效力和判决书是一样的；人民法院进行调解，可以由审判员一人主持；人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助。参见教材P337。

53、

【正确答案】 D

【答案解析】本题考查的是仲裁裁决的执行。选项A申请仲裁裁决强制执行的期间为2年；选项B 由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。参见教材P334。

54、

【正确答案】 A

【答案解析】本题考查的是仲裁审理的法定程序。仲裁庭按少数服务多数的原则作出决议，不能形成多数意见时，应按首席仲裁员的意见作出。参见教材P334。

55、

【正确答案】 D

【答案解析】本题考查的是仲裁协议。仲裁协议的效力是独立的，合同的效力不影响仲裁协议的效力，所以选项D不正确。参见教材P331。

56、

【正确答案】 B

【答案解析】本题考查的是民事诉讼的审判程序。当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉。参见教材P322。

57、

【正确答案】 A

【答案解析】本题考查的是民事诉讼的当事人和代理人。对于“全权代理”，只能代理相关程序性的行为，而对于可能发生权利和义务等实质性行为的代理，是不允许的。参见教材P310。

58、

【正确答案】 A

【答案解析】本题考查的是民事诉讼的当事人和代理人。针对实践中经常出现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形，最高人民法院特别规定，在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得特别授权，即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉。参见教材P310。

59、

【正确答案】 D

【答案解析】本题考查的是民事纠纷的法律解决途径。《仲裁法》仅限于民商事仲裁；对于收养、婚姻、监护、抚养、继承纠纷及依法应当由行政机关处理的行政争议不能仲裁。劳动争议仲裁和农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷不受此法调整。参见教材P301。

60、

【正确答案】 B

【答案解析】本题考查的是建设工程行政纠纷。行政机关的行政行为具有的特性中，应当具有单方意志性，即不必与行政相对方协商或者征得其同意便可依法自主做出。参见教材P299。

二、多项选择题

1、

【正确答案】 ABD

【答案解析】本题考查的是抵押权、质权、留置权、定金的规定。因保管合同、运输合同、加工承揽合同而发生的债权，债务人不履行债务，债权人有权留置。参见教材P34。

2、

【正确答案】 ACD

【答案解析】本题考查的是建设工程代理法律关系。表见代理的构成要件：（1）须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由。这是构成表见代理的客观要件；（2）须本人存在过失；（3）须相对人为善意。参见教材P14。

3、

【正确答案】 ACDE

【答案解析】本题考查的是施工许可证和开工报告的适用范围。对于建设监理开工报告，在开工前由承包商向监理单位提出，并经总监审定通过后即可开工；开工报告表明施工单位具有了开工的条件，与建设项目开工管理制度的开工报告是不同的，不需要建设行政主管部门的审批。参见教材P46。4、

【正确答案】 ABCE

【答案解析】本题考查的是建设工程分包的规定。选项A不得转包，选项B劳务分包可以不经建设单位同意，选项C分包单位对总包单位负责，选项E不得再分包。参见教材P99。

5、

【正确答案】 BCDE

【答案解析】本题考查的是建设工程分包的规定。选项BCDE均为《建设工程质量管理条例》规定的违法分包的行为。土方工程不属于主体结构可以进行分包。参见教材P99。

6、【正确答案】 ABC

【答案解析】本题考查的是招标代理机构违法行为应承担的法律责任。取得招标职业资格的专业人员违反国家有关规定办理招标业务的责令改正，给予警告；情节严重的，暂停一定期限内从事招标业务；情节特别严重的，取消招标职业资格。参见教材P91。

7、【正确答案】 AB

【答案解析】本题考查的是禁止肢解发包、禁止限制、排斥投标人的规定。招标人不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。参见教材P82。

8、【正确答案】 ABCD

二级建造师 《法规》真题答案及解析(全)

《法规》真题答案及解析（全） 一、单项选择题（每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1. 根据《民法总则》，法人分为（）。 A.企业法人和非企业法人 B.机关法人、企业法人和社团法人 C.一般法人和特别法人 D.营利法人、非营利利法人和特别法人 【答案】D 2.关于代理的说法，正确的是（）。 A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止 D.表见代理是有权代理 【答案】C 3. 关于物权的说法，正确的是（）。 A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人 B.用益物权人可以是该物的所有权人 C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役权 D.物权的变动只能基于合同关系 【答案】C 4. 关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是（）。 A.实用新型以申请时所附的说明书为准

B.建设工程发明以其附图为准 C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准 D.三类专利均已权利要求的内容为准 【答案】C 5.关于留置的说法，正确的是（）。 A.留置权属于债权 B.债权人不负责保管留置物 C.建设工程合同可以适用留置权 D.留置权基于法定而产生 【答案】D 6. 关于财产保险合同的说法，正确的是（）。 A.保险合同不可以转让 B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费 C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性 D.被保险人应当与投保人一致 【答案】C 7. 下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是（）。 A.解除合同 B.继续履行 C.罚款 D.合同无效 【答案】B

二级建造师法律法规模拟试卷试题

全国二级建造师执业资格考试 建设工程法规及相关知识 模拟试卷（A ） 提示：本试卷为选择题，由计算机阅读。请将所选答案填涂在答题卡上，勿在卷面上直接作 答。考试时间为120分钟。 一、单项选择题（共 60题，每题1分。每题的备选项中，只有 1.（1）在我国的法律体系中，下列法律属于经济法部门的是（ A. 合同法 B.建筑法 C.消防法 D.劳动法 （2）关于法的效力，说法错误的是（） A. 《建筑法》的效力高于建设部《建筑业企业资质管理规定》 B. 国务院《建设工程质量管理条例》的效力低于《建筑法》 C. 《上海市建筑市场管理条例》的效力低于《建设工程质量管理条例》 D. 建设部《建筑业企业资质管理规定》的效力高于《上海市建筑市场管理条例》 3?某单位甲委托某乙代为采购 10吨早强水泥，乙持授权委托书向供应商某丙采购，但供应 商恰好缺货，在向乙说明情况后，乙同意购买普通水泥代替。 则针对本案事实，说法错误的 是（ A. 乙的行为属于表见代理 B.甲有权拒绝接受这批普通水泥 C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务 D.如甲同意，应由甲承担付款义务 4?甲委托某车行修理汽车。取车时，因钱未带够不能支付修理费，征得车行同意将金戒指一 枚留下，约定交清修理费时取回戒指，则车行对该戒指享有（ ） A. 处分权 B.抵押权 C 质押权 D.留置权 5. 3月1日甲将房屋70万元卖给乙，但借故未办理过户登记。 3月5日，乙取得房屋钥匙 进行装修。丙得知此事后，向甲表示愿意加价 10万元购买。4月1日，甲与丙办理了房屋 过户登记。则（ ） A. 乙自房屋交付时起取得房屋所有权 B. 由于甲乙未办理过户登记，故甲乙房屋买卖合同无效 个最符合题意） ）。 2?施工单位甲向水泥厂乙购买钢材， 乙因生产能力所限, 约定届时由丙向甲供货和收款, 关系（）。 A ?属于合同转让 C .属于违约终止 并将此事书面通知了甲, B .属于合同变更 D .以上说法都不对 将该笔业务全部转让给另一厂家丙， 甲未置可否。则甲、乙之间的法律

2019年二级建造师法规知识基础试题及答案(10)

2019年二级建造师法规知识基础试题及答案 (10) 整理了《2019年二级建造师法规知识基础试题及答案(10)》，希望对您有帮助，祝考生们考试取得好成绩。相关资讯敬请关注本网的更新! 2019年二级建造师法规知识基础试题及答案(10) 1. 根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用( )作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。 A.地下水 B.市政自来水 C.雨水 D.中水 【答案】A 【解析】本题考查的是施工节能的规定中的非传统水源利用，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。 2. 根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，属于不同投标人之间相互串通投标情形的是( )。 A. 约定部分投标人放弃投标或者中标 B. 投标文件相互混装 C. 投标文件载明的项目经理为同一人

D. 委托同一单位或个人办理投标事宜 【答案】A 【解析】BCD 都是“视为串通投标的情形” 3、甲建设单位拖欠乙施工企业工程款，乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是 ( ) 。 A. 诉讼时效的中止 B. 诉讼时效的中断 C. 诉讼时效的延长 D. 改变法定时效期间 【答案】B 【解析】诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。 4、甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同,合同约定设计费为 200 万元。定金为设计费的 15%，甲支付定金后,如果乙在规定期限内不履行合同,甲可以要求乙返还( )元。 A.80 万 B.60 万 C.40 万 D.30 万 【答案】B 【解析】定金合同从实际交付之日起生效，给付方不履约的无权要求返还，收受方不履约的，应当双倍返还定金，定金数额不得超过主合同标的额的 20%。 5、甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应

二级建造师工程法规题库及答案

二级建造师工程法规题库及答案

1．关于施工许可的说法，正确的是( )。 A．省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管 B．农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证 C．限额以下小型工程应当申请取施工许可证 D．施工分包合同签订后，申请领取施工许可证 【答案】A P46

2．根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》，诚信典型和连续( )年无不良信用记录的行政相对人办理行政许可过程中，能够享受“绿色通道”和“容缺受理“等便利服务措施。 A．3 B．2 C．5 D．6 【答案】A P104 3．根据《招标投标法》，中标通知书自( )发生法律效力。 A．发出之日 B．作出之日 C．盖章之日 D．收到之日 【答案】A P81 4．根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是( )。 A．在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故者本人伤害的

B．患职业病的 C．工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的D．高空作业跌落的 参考答案：A，第232页。 5．关于留置的说法，正确的是( )。 A．留置权属于债权 B．债权人不负责保管留置物 C．建设工程合同可以适用留置权 D．留置权基于法定而产生 参考答案：D，第34页。 6．关于财产保险合同的说法，正确的是( )。A．保险合同不可以转让 B．保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费C．保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D．被保险人应当与投保人一致 参考答案：C，第35页。

7．下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是( )。 A．解除合同 B．继续履行 C．罚款 D．合同无效 参考答案：B，第41页。 8．根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是( )。 A．对于限制人身自由的行政强制措施不服的 B．国防、外交等国家行为 C．行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍的约束力的决定、命令 D．行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定 【答案】A P348 9．关于和解的说法，正确的是( )。 A．和解只能发生在诉讼前 B．当事人申请仲裁后，不可以自行和解

2017二级建造师法规的模拟试题

2017二级建造师法规的模拟试题 一提到建筑行业，就不得不谈谈建造师，这个与工程建设息息相关的职业。根据建筑资质的标准，企业申请建筑资质，就需要配备一定数量的建造师，下面是小编整理的2017二级建造师法规的模拟试题，欢迎来学习! 1.建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于( )。 A.指定代理 B.表见代理 C.委托代理 D.法定代理 答案：C 解析：参见教材11页。委托代理按照被代理人的委托行使代理权。 2.下列权利中，属于用益物权的是( )。 A.房屋租赁权 B.建设用地使用权 C.土地所有权 D.船舶抵押权 答案：B 解析：参见教材16页。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。 3.使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的( )。 A.地域性 B.期限性 C.财产权和人身权的双重性 D.专有性 答案：D 解析：参见教材22页。权利人对智力成果享有专有权，其他人若要利用这一成果必须经过权利人同意，否则构成侵权。 4.关于抵押的说法，正确的是( )。 A.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变 B.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可 C.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围 D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让 答案：C 解析：参见教材33页。抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用。当事人也可以在抵押合同中约定抵押担保的范围。选项A,抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。选项B, 抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况;否则，该转让行为无效。选项D,抵押权与其担保的债权同时存在。抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。 5.两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是( )。 A.徇私作弊罪 B.重大责任事故罪 C.玩忽职守罪 D.串通投标罪

2014二级建造师法规考试真题及答案

2014二级建造师法规考试试题（代码22） 一、单项选择题（共60题，毎题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1．关于施工企收法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（B ）。 A．项目经理部具备法人资格 B．项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者 C．项目经理部行为的法律后果由其自己承担 D．项目经理部是施工企业内部常设机构 2．单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲、乙行为的说法，正确的是（ D ）。 A．乙的行为属于法定代理B．甲有权拒绝接受这批普通水泥 C．如甲拒绝，应由乙承担付款义务D．甲应承担付款义务 3．根据《物权法》，土地承包经营权属于（B ）。 A．所有权B．用益物权 C．担保物权D．准物权 4．关于不动产物权设立的说法，正确的是（A）。 A．经依法登记，发生设立效力 B．合同签字盖章，发生设立效力 C．依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记 D．未经登记，不动产交易合同无效 5．工程建设中使用的计算机软件是（C）保护的客体，受知识产权保护。 A．专利权B．商标权 C．著作权D．发明权 6．根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是（D ）。 A．厂房B．可转让的专利权 C．生产原材料D．公立幼儿园的教育设施 7．根据《物权法》，下列财产不可以抵押的是（ D ）。 A．生产设备B．连设用地使用权 C．正在建设的建筑物D．集体所有的宅基地 8．某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担（）。 B A．行政处分B．违约责任 C．行政处罚D．交纳罚金 9．以市场主导，以守法、守信、守德、综合实力为基础进行综合评价的是（ B ）。 A．政府对市场主体的守法诚信评价 B．社会中介信用机构的综合信用评价 C．市场主体的自我综合信用评价 D．行业协会协助政府部门的综合信用评价 10．承揽工程不符合规定质量标准造成损失的，施工企业与使用本企业名义施工的单位承担（ C ）。

2017年二级建造师建设工程法规真题及参考答案

2017年二级建造师建设法规及相关知识真题 （游一男整理） 一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。 A.最高人民法院 B.国务院 C.全国人民代表大会 D.全国人民代表大会常务委员会 2.关于建设工程中代理的说法，正确的是（）。 A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理 B.建设工程中的代理主要是法定代理 C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理 D.建设工程中被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理 3.建设用地使用权自（）时设立。 A.土地交付 B.转让 C.登记 D.支付出让金 4.甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售侵权产品每件获利1000元，乙应赔偿甲（）。 A.60万元 B.80万元 C.120万元 D.160万元 5.甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定时期内不履行设计合同，应该返还给甲（）(游一男整理)。 A.50万元 B.80万元 C.90万元 D.100万元 6.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（）。 A.2014年2月10日 B.2014年4月20日 C.2014年5月1日 D.2014年5月10日 7.在承揽合同中，承揽人应承担违约责任的情形是（）。 A.承揽人发现定作人提供的图纸不合理，立即停止工作并通知定作人，因等待答复，未能如期完成工作 B.承揽人发现定作人提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料 C.因不可抗力造成标的物损毁(游一男整理) D.因定作人未按照支付报酬，承揽人拒绝交付工作成果 8.根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于招标违法行为记录公告的说法，正确的是（）。 A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月，公告期限为6个月 B.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明 C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在做出答复前停止对违法行为记录的公告

2019年二级建造师法规真题及答案

2019年二级建造师《建设工程法规及相关知识》 一、单项选择题（共60题，每题1分，每天的备选项中，只有1个最符合题意） 1、取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。P3 A、登记 B、注册 C、备案 D、所在单位考核合格 2、行政法规的的制定主体是（）P6 A、全国人民代表大会 B、全国人民代表大会常务委员会 C、国务院 D、最高人民法院 3、订立合同的两个公司合并，使其之间既存的债权债务归于消灭，这种事实是债权债务（）P16 A、抵消 B、提存 C、混同 D、免除 4、甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司拒绝支付租金，乙公司的诉讼时效期间为从应付款之日起算（）年 P20 A、1 B、2 C、4 D、20 5、根据《物权法》，下列不适合作为质押财产的是（） P36（法规选编） A、汇票 B、仓单 C、建设用地 D、应收账款 6、下列行为中，不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是（）P25 A、转让 B、抵押 C、出资入股 D、投保火灾险 7、某建设工程施工合同约定，合同工期为18各月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（）万元。P29 A、100 B、200 C、600 D、1000 8、关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（）P33 A、总承包合同可以采用书面形式或口头形式 B、发包人可以将一个单位工程的主题分解成若干部分发包 C、建筑工程只能招标发包，不能直接发包 D、国家提倡对建筑工程实行总承包 9、下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（）P37~38 A、未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包 B、将专业工程分包给不具备资质的承包人（建筑法禁止） C、将劳务作业分包给不具备资质的承包人（建筑法禁止） D、未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人(违法分包)

二级建造师法规试题

某建筑公司通过最低报价中标承包了一栋写字楼的施工任务，为了保本赶工期，规定施工中节假日不休息，工人每天工作10个小时。施工期间，工地现场多次发生失窃事件，有人认为近来木工王某形迹可疑，极有可能是王某行窃。项目经理遂立即开除王某并安排人对王某居住的集体宿舍和王某身体进行了搜查，但一无所获。此后，王某向劳动部门投诉并要求支付施工期间的加班工资，但施工单位认为建筑行业、建筑施工现场有其特殊性，断然拒绝。本案中，王某被侵犯的权益不包括（） A、人身自由 B、财产权 C、劳动权 D、休息权 【答案】：B 甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值10万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙，乙发现丙曾使用过该设备造成部分磨损。关于本案，说法正确的有（） A. 丙有权要求甲支付保管费用 B. 丙有权要求乙支付保管费用 C. 乙有权要求丙承担侵权责任 D. 乙有权要求甲承担违约责任 【答案】：D 甲建筑工程公司委托乙设备公司修理塔吊一台。由于塔吊修理费未支付，乙公司依法留置该塔吊。随后乙公司又将该塔吊出租给丙。两个月后，乙得知该塔吊早已被甲抵押给丁公司并办理抵押登记，还曾经被质押给戊公司并订立质押合同，现丁公司和戊公司均已向法院起诉要求拍卖受偿。乙遂与丙商议将该塔吊变卖，则（）。 A. 乙有权就该变卖所得最先受偿 B. 丙有权就该变卖所得最先受偿 C. 丁有权就该变卖所得最先受偿 D. 戊有权就该变卖所得最先受偿 【答案】：A 场景（一） 甲公司在乙酒店附近实施基坑爆破。该酒店外墙面为玻璃幕墙，酒店经理王某担心爆破会造成玻璃幕墙毁坏，故反复与项目建设单位和政府部门协调，要求采取妥善措施。但爆破后仍然发现部分玻璃脱落，经建设行政主管部门调解，酒店获得了1万元赔偿。 根据场景（一），回答以下问题。 4. 爆破前，乙酒店采取的物权保护方法是（） A. 请求确认权利 B. 请求恢复原状 C. 请求消除危险 D. 请求损害赔偿 ----------------------------------------------------- 5. 如基坑爆破后，乙酒店当即发现玻璃幕墙出现部分玻璃破损，则（） A．只能要求建设单位赔偿损失 B．只能要求施工单位赔偿损失 C．既可以要求建设单位，也可以要求施工单位赔偿损失 D．属于不可抗力，不能要求赔偿损失 ----------------------------------------------------- 6. 建设行政主管部门对上述案件进行了调解，乙酒店获得了1万元补偿，但事后又反悔。则乙酒店可以采取的行为是（） A．申请行政复议或提起行政诉讼 B. 申请仲裁或提起民事诉讼 C．申请行政复议后提起行政诉讼 D. 申请仲裁后提起民事诉讼 -----------------------------------------------------

2017二级建造师《法律法规》真题及解析答案

2017年二级建造师考试真题 《建设工程法规及相关知识》 1.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。 A.最高人民法院 B.国务院 C.全国人民代表大会 D.全国人民代表大会常务委员会 【参考答案】B 【解析】考查法的效力层级。行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。教材P6 2.关于建设工程中代理的说法，正确的是（） A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理 B.建设工程中的代理主要是法定代理 C.建设工程中应由本人试试的民事法律行为，不得代理 D.建设工程中被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理 【参考答案】C

【解析】考查建设工程代理行为的设立。《民法通则》规定，依照法律规定或者按照双方当事人约定，应当由本人实施的民事法律行为，不得代理。教材P11 3.建设用地使用权自（）时设立。 A.土地交付 B.转让 C.登记 D.支付出让金 【参考答案】C 【解析】本体考查的是与土地相关的物权。建设用地使用权自登记时设立。参见教材P17 4.甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售亲去哪产品每件获利1000元，乙应赔偿甲（）。 A.60万元 B.80万元 C.120万元 D.160万元

【参考答案】C 【解析】本体考查的是建设工程知识产权侵权的法律责任。赔偿损失的数额有4种确定方法：①侵权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；②实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；③权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该知识产权许可使用费的倍数合理确定；④权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一定数额的赔偿。按照①机损：600×2000=120万元。参见教材P28 5.甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果一在规定时期内不履行设计合同，应该返还给甲（）。 A.50万元 B.80万元 C.90万元 D.100万元 【参考答案】C 【解析】本题考查的是定金。给付定金的一方不履行约定的债务的，物权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同的额的20%。50+200×20%=90万元。参见教材P34。

2020年二级建造师法律法规模拟试题及答案

2020年二级建造师法律法规模拟试题及答案 一、单项选择题（每题1分，共60分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。） 1.在委托代理法律关系中，如果因为授权不明确而给第三人造成损失，（）。 A．由被代理人独自承担责任 B．由代理人独自承担责任 C．由被代理人和代理人按照约定各自承担赔偿责任 D．被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任 2.某施工企业和某建设单位于1999年5月10日签订了一份工程施工合同，合同约定建设单位应于2001年9月10日前支付所有工程款，但建设单位一直未按约定支付。那么，施工企业的诉讼时效期限至（）。 A．2001年5月10日B．2001年9月10日 C．2002年9月10日D．2003年9月10日 3.建设单位领取施工许可证后，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期次数和每次期限分别为( )。 A．1次和3个月B．2次和3个月 C．3次和2个月D．1次和6个月 4.建设单位申领施工许可证时，建设资金应当已经落实。按照规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不少于工程合同价款的（）。 A．10% B．30% C．50% D．80% 5.根据《招投标法》的有关规定，大型基础设施项目，施工单项合同估算价和勘察设计合同单项合同估算价在( )以上时，必须进行招标。 A．200万元和100万元 B．100万元和50万元 C．200万元和50万元 D．3000万元和100万元 6.在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于（）。 A．物证 B．勘验笔录 C．书证 D．视听资料 7.关于民事法律行为分类,以下说法错误的是( )。 A.民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为 B.订立建设工程合同应当采取要式法律行为 C.建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为 D.自然人之间的借贷行为属于不要式法律行为 8.引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是( )。 A.合同 B.扶养 C.不当得利 D.无因管理 9.根据《安全生产法》的规定，当发现直接危及人身安全的紧急情况时，从业人员停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利是( )。 A．拒绝权B．建议权 C．紧急避险权 D．自保权 10.根据《物权法》规定,下列关于抵押权的表述中错误的是( )。 A.在建工程可以作为抵押物

202X年二级建造师法规知识重点习题及答案(4).doc

202X年二级建造师法规知识重点习题及答案(4) 我精心为您收集整理了《202X年二级建造师法规知识重点习题及答案(4)》，希望给您带来帮助!更多精彩内容尽在本站，。我祝您考试取得自己理想的成绩哦！ 2Z206000~10 建设工程安全生产法律制度、施工安全生产许可证制度【习题】根据《安全生产许可证条例》，国家对( )实行安全生产许可制度。 A.矿山企业 B.建筑施工企业 C.日用化学品生产、经营、储存单位 D.危险化学品生产、经营、储存单位 E.烟花爆竹、民用爆破器材生产企业 【答案】ABDE 【解析】安全许可证的实施范围。《安全生产许可证条例》规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆竹器材生产企业实行安全生产许可制度。 【习题】下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业申领安全生产许可证应当具备的是( )。 A.建设资金已经落实 B.主要负责人经有关部门考核合格 C.配备了兼职安全生产管理人员 D.为职工办理了意外伤害保险 【答案】B

【解析】《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中进一步规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备12项安全生产条件：(1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程;(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入;(3)设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员;(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格;(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书;(6)管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格;(7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费;(8)施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求;(9)有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装;(10)有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案;(11)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备;(12)法律、法规规定的其他条件。 【习题】根据《安全生产许可证条例》，企业取得安全生产许可证应当具备的条件有( )。 A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格 B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费 C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入 D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装 E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险

2018二级建造师工程法规真题及答案汇总

2018年二级建造师工程法规真题及答案汇总 1. 根据《民法总则》，法人分为( )。 A.企业法人和非企业法人 B.机关法人、企业法人和社团法人 C.一般法人和特别法人() D.营利法人、非营利利法人和特别法人 【答案】D 【解析】法人分为营利法人、()非营利法人和特别法人三大类。 【考点来源】2Z201021 法人的分类P8 2. 关于代理的说法，正确的是( )。 A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，()委托代理终止 D.表见代理是有权代理 【答案】C 【解析】A错误，《民法总则》规定，()代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第 三人的选任以及对第三人的指示承担责任。转委托代理未经被代理人同意或者追认的，代理人应当对转委托的第 三人的行为承担责任，但是在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代理的除外。 B错误，委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由被代理人签名或者盖章、数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定 的除外。 C正确，《民法总则》规定，有下列情形之一的，()委托代理终止：(1)代理期闻届满或者代理事务完成，(2)被代理人取消委托或者代理大辞去委托，(3)代理人丧失民事行为能力：(4)代理人或者被代理人死亡：(5)作为被代理人或者代理人的法人非法人组织终止。 D错误，表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代 理权的表象，而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。《合同法》规定，行为人没有代理权、()超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。 【考点来源】代理制度的相关规定 P11-14 3. 关于物权的说法，正确的是( )。 A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人 B.用益物权人可以是该物的所有权人 C.未经农村土地承包经营者同意，()土地所有人不得在该地块设立地役权 D.物权的变动只能基于合同关系 【答案】C 【解析】A错误，担保物权是权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形， 依法享有就担保财产优先受偿的权利。债权人在借贷、买卖等民事活动中，为保障实现其债权，需要担保的，() 可以依照《物权法》和其他法律的规定设立担保物权。 B错误，用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包 括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。 C正确，土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意， 土地所有权人不得设立地役权。 D错误，物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让。需要注意的是，当事人之间订立有 关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效;未办理物权登记的，不影响合同效力。 【考点来源】物权制度的相关规定 P16-19 4. 关于建设工程专利权保护范围的说法，()正确的是( )。 A.实用新型以申请时所附的说明书为准

2018年二级建造师《法规及相关知识》试题及答案

2018年二级建造师《法规及相关知识》试 题及答案 导读：本文2018年二级建造师《法规及相关知识》试题及答案，仅供参考，如果能帮助到您，欢迎点评和分享。 欢迎阅读由二级建造师栏目整理的《2018年二级建造师《法规及相关知识》试题及答案》，精彩资讯请关注本站! 2018年二级建造师《法规及相关知识》试题及答案 单项选择题 1在同一个法律体系中，按照一定的标准和原则所制定的同类法律规范总称为( )。 A. 法律形式 B. 法律体系 C.法律规范 D. 法律部门 【答案】D 2.下列法律中，属于社会法的是()。 A.《安全生产法》 B.《招标投标法》 C.《物权法》 D.《合同法》

【答案】A 3不同法律对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由( )裁决。 A.制定机关 B.最高人民法院 C.国务院 D.全国人大常委会 【答案】D 4根据《公司法》，公司法人成立日期是()之日。 A.公司营业执照签发 B.申请公司设立 C.工商管理机关批准 D.组织机构代码证签发 【答案】A 5下列属于委托代理终止的是( )。 A.被代理人取得民事行为能力 B.被代理人恢复民事行为能力 C.代理期间届满或者代理事务完成 D.指定代理的人民法院取消指定 【答案】C 6在委托代理关系中，因为授权不明确而给第三人造成损失，则应该由()。

A.第三人自己承担损失 B.代理人独自向第三人承担责任 C.被代理人独自向第三人承担责任 D.被代理人与代理人向第三人承担连带责任 【答案】D 7按照《物权法》的规定，建设用地使用权自( )时设立。 A.合同签订 B.合同生效 C.登记 D.支付出让金 【答案】C 8.某市政工程施工过程中，施工单位进行道路挖掘未进行围挡防护，导致夜间一行人张某失足坠落沟槽内摔伤，为此，施工单位对张某须承担的是()。 A.刑事责任 B.违约责任 C.侵权责任 D.行政责任 【答案】C 9. 专利权的保护对象，是指依法应授予专利的发明创造。根据《专利法》及其实施细则的规定，包括发明、实用新型和( )。 A.内部设计

二级建造师《法律法规》真题及答案

２0０9年二级建造师《法律法规》真题及答案 一、单项选择题（共60题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意） 1．在我国法律体系中，《建筑法》属于()部门。 A.民法 Ｂ.商法?C．经济法 Ｄ.诉讼法 2.关于民事法律行为分类，以下说法错误的是（）。? A.民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为 B.订立建设工程合同应当采取要式法律行为 C．建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为 D．自然人之间的借贷行为属于不要式法律行为 3.引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是（)。 Ａ．合同 B．扶养 C.不当得利? D.无因管理 4．根据《物权法》规定,下例关于抵押权的表述中错误的是( ）。?A.在建工程可以作为抵押物?Ｂ．即使抵押物财产出租早于抵押,该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押物? C.建设用地使用权抵押后,该土地上新增的建筑物不属于抵押财产?Ｄ．抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权 5.根据《物权法》规定,一般情况下动产物权的转让，自（)起发生效力。 A.买卖合同生效 B.转移登记 C．交付?Ｄ．买方占有 6.某工程项目建设工期为三年,为保证施工顺利进行,开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的（)。?A．2０％?Ｂ.30% C.５0％?D．80% 7．建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定项工程所在地县级以上人民政府激射行政主管部门申

请领取（)。? A.建设用地规划许可证?B．建设工程规划许可证 Ｃ.施工许可证 D．安全生产许可证 ８.按照建筑法规定,以下正确的说法是（)。 A．建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程?B.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程 Ｃ．联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程 D.施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人 ９.关于建筑工程的发包、承包发式，以下说法错误的是（）。?A．建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包 B.未经发包发式方同意且无合同约定,承包方不得对专业工程进行分包?C．联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任?D．发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位 １0．甲乙两建筑公司组成一个联合体去投标,在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔,各自承担索赔额的50%。后来甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔20万元。则下列说法正确的是( ）。?A．由于是甲公司的原因导致,故建设单位只能向甲公司主张权利 B．因约定各自承担5０％,故乙公司只应对建设单位承担１０万元的赔偿责任?C．如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对2０万元索赔额承担责任? D.只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任 1１.按照《招标投标法》及相关规定,必须进行施工招标的工程项目是（)。?A．施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程B．属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程? C.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术工程 D.经济适用房工程 12．根据《招标投标法》规定，投标联合体（）。 A.可以牵头人的名义提交投标保证金 Ｂ.必须由相同专业的不同单位组成 C．各方应在中标后签订共同投标协议 D．是各方合并后组建的投标实体 1３．按照建筑法及其相关规定，投标人之间（)不属于串通投标的行为。 A．相互约定抬高或者降低投标报价

二级建造师法律法规模拟试题及答案

二级建造师法律法规模拟试题及答案

二级建造师建设工程法规与相关知识 1. 甲某在施工单位担任项目经理，2008 年通过全国二级建造师执业资格考试（建筑工程专业），并在某省建设行政主管部门办理了初始注册。2009 年甲某又办理了机电安装专业的增项注册。则以下关于甲某的注册和执业管理，说法正确的是（） A 其只能在本省范围内以二级注册建造师名义执业 B 其注册证书和执业印章应由单位保管，由本人使用 C 其在每一注册有效期内应接受120 学时继续教育 D 其信用档案信息不属于个人隐私，应按规定向社会公示 E 其所负责项目未办理竣工验收手续前，不得办理变更注册 参考答案：DE

通过二级建造师资格考核认定，或参加全国统考取得二级建造师资格证书并经注册人员，可在全国范围内以二级注册建造师名义执业。注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人保管、使用。注册建造师在每一注册有效期内应接受120学时继续教育。必修课60学时中，30学时为公共课、30学时为专业课；选修课60学时中，30学时为公共课、30学时为专业课。注册两个及以上专业的，除接受公共课的继续教育外，每年应接受相应注册专业的专业课各20学时的继续教育。注册建造师信用档案信息按照有关规定向社会公示。 2．注册建造师的下列行为中，应作为不良行为记录记入其信用档案的有( )。 A．以欺骗、贿赂手段取得注册证书后被撤销注册B．在执业中实施商业贿赂受到行政处罚C．超越执业范围执业被警告、处罚D．弄虚作假取得继续教育证书后被取消继续教育记录

E．为自己的执业活动进行辩解造成不良影响参考答案：ABCD 注册建造师信用档案应当包括注册建造师的基本情况、业绩、良好行为、不良行为等内容。违法违规行为、被投诉举报处理、行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记入其信用档案。 3. 在我国的法律体系中，下列法律属于经济法部门的是（）。 A. 合同法 B. 建筑法 C. 消防法 D. 劳动法 参考答案：B 经济法是调整国家在经济管理中发生的经济关系的法律，包括建筑法、招标投标法、反不正当竞争法、税法等。 4（2006）有权制定地方性法规的主体是（）A.省人大常委会 B.省人民政府 C.省建设行政主管部门 D.市人民政府 参考答案：A 地方性法规是指省、自治区、直辖市以及省、

2015年二级建造师法律法规真题及答案

2015年二级建造师法律法规真题及答案 1．施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（）。 A．项目经理承担 B．企业法人承担 C．企业法定代表人承担D．项目经理部与企业法人共同承担 【答案】B 2．关于委托代理终止情形的说法，正确的是（）。 A．被代理人恢复了民事行为的能力 B．被代理人取得了民事行为的能力 C．指定单位取消指定 D．代理期间届满或者代理事务完成 【答案】D 3．甲房地公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需求，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景，合同签订生效后甲公司即支付了全部款项，后来，甲公司将A地块的建设用地使用权转让给丙臵业公司，关于A地块权利的说法，正确的是（） A．甲公司对乙工厂的土地拥有地役权 B．甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权 C．甲公司给定的权利自合同公正后获得 D．甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利 【答案】A 4.关于不动产物权设立的说法，正确的是（） A.不动产物权的设立应依法登记 B.不动产物权的设立属自愿登记 C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效 D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理 【答案】A 5.下列事项中，属于专利权保护对象的是（）。 A．施工企业的名称标志 B．施工企业编制的投票文件 C．施工企业编制的施工方案 D．施工企业发明的新技术 【答案】D 6．关于担保的说法，正确的是（）。 A．担保是用益物权的一种 B．担保的目的是保障特定债权实现 C．担保合同是主合同 D．反但保不适用《担保法》的规定 【答案】B 7、某开发商一起A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保按期还贷，此担保方式属于（） A．保证B．质押C．抵押D．留臵 【答案】C 8 .关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法申，正确的是( ). A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开 B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开 C.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开 D.招标技标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开 【答案】 D 9 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的相关人员未经安全考核不合格即从事相关工作的，应责令限期改正，逾期未改正的，下列人员中，属于“相关人员”范围的是（）

二级建造师法规模拟试题及答案

二级建造师法规模拟试题及答案 北京鲁班培训 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．建造师执业资格注册的有效期一般为（）年。 A．5 B．4 C．3 D．2 2．一级建造师相对于二级建造师在职业划分方面多出了（）项? A.2 B.3 C.4 D.5 3．建设单位自领取施工许可证之日起因故不能按期开工的应当申请延期，延期以（）次为限，每次不超过（）个月。 A．1，2 B．1，3 C．2，2 D．2，3 4．下列各项中不正确的一项是（）。 A．诉讼时效是指权利人在法定期间内，未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭其胜诉权的制度 B．向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年，法律另有规定的除外C．诉讼时效期间从权利人知道或者应当知道其权利受侵害之日起开始计算，但是超过20年的，人民法院不予保护 D．在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中断 5．下列不属于委托代理关系终止原因的是（）。 A．代理期限届满或代理事务完成B．被代理人取消委托或代理人辞去委托 C．代理人丧失民事行为能力或代理人死亡D．被代理人取得或恢复民事行为能力6．某在建的建筑工程，因建设单位资金的原因于2003年3月15日中止施工，该建设单位应在（）之前向发证机关报告。 A．2003年3月30 日B．2003年4月15日C．2003年5月15 日D．2003年6月15 日 7．下列关于招标方式的说明，不正确的是（）。 A．招标方式分为公开招标和邀请招标B．发布招标公告是公开招标的第一个环节 C．邀请招标的邀请对象不得少于3家D．邀请招标的邀请对象不得少于5家8．两个以上法人或者其他组织组成联合体投标时，国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体的资质应符合（）。 A．各方的加总条件符合规定的资质条件即可B．有一方具备规定的相应资质条件即可