08.06文化石合同

文化石采购安装合同

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就文化石—景观墙工程（工

二、产品价格、名称、数量及规格。

三、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：产品质量必须符合乙方企业标准，以乙方提供经甲方确认的样品封样为准。

四、合同价款、付款方式及结算方式

1、本合同工程总量约为堆砌石：蘑菇石： m2 ,工程所需石材遵循多退少补原则，乙方应提前备足用料。

2、本合同价款暂定为元，大写：元整，结算时按实际铺装面积，和合同约定价格进行结算。

3、合同签订后，乙方在收到《文化石采购安装合同》邮件之后安排生产，7日内安排施工队进工地施工，施工工期为1天，文化石安装完成，经甲乙双方验收合格，7日

内支付至实际工程总造价的95%工程款，剩余5%质保期满二年、经双方确定无本身质量问题后，一次性无息支付完。

五、验收标准、方法及提出质量异议期限：

按乙方提供的封样为验收标准，货到工地当天当场进行质量验收、文化石颜色校准，如颜色与样品色差别明显，甲方有权要求更换。

六、运输及保险

1、乙方负责安排运输并承担装卸、保险、货损等相关费用。

2、文化石到工地后，乙方要妥善保管好货物，如因保管不善而导致货物遭受雨淋或者其它毁损的，损失由乙方自行承担。

七、包装及包装物的回收

产品包装：采用乙方厂家标准包装。

八、质量保修期：

竣工日期为本工程竣工验收通过的日期，此后2年为无偿保修期（包括石材因质量问题裂纹，脱落，严重变色等），（人为因素和不可抗因素除外，乙方可有偿维护）。

九、合同履行

合同一经双方签字即具有法律效力。任何一方不得单方面取消合同，如任何一方有正当理由要求变更供货规格、数量和交货日期，应在两日内以书面形式通知对方，并征得对方同意。

十、其他事项：

１、本合同未尽事宜，双方协商后签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

２、合同甲乙双方在合同同期如发生纠纷，可协商解决或向工程所在地人民法院提起诉讼。

３、本合同一式两份，甲乙双方各持壹份，签字盖章后生效。

甲方签字：（盖章）乙方签字：（盖章）

年月日年月日

房屋合同范文9篇

房屋合同范文9篇 Model text of housing contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01

房屋合同范文9篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：房屋合同范文通用版 2、篇章2：房屋合同范文标准版 3、篇章3：房屋合同模板基础版 4、篇章4：房屋合同范文(标准版) 5、篇章5：房屋合同模板标准版 6、篇章6：房屋合同范本(标准版) 7、篇章7：房屋合同范本通用版 8、篇章8：房屋合同范文标准版 9、篇章9：房屋合同模板标准版 篇章1:房屋合同范文通用版 出卖人（甲方）____市____镇____村委会

买受人（乙方）____________ 经____村全体村民代表大会研究通过，现将村集体所有的原____的房屋所有权通过评估标价面向____ 的形式，公开转让所有权。为此，双方特订立此合同。 一、标的 名称________，座落在________________，面积 ________平方米 ________结构。四至：东至________，西至________，南至________，北至________.宅基地使用面积 ____平方米。 二、价款____元。合同签订当日一次性付清。 三、乙方付款后，产权属乙方所有。由乙方负责办理产权变更手续。 四、房屋买卖契税由乙方承担，由乙方负责办理产权。 五、违约责任 1、甲方按合同约定按时将产权移交给乙方。逾期移交承担相应赔偿责任。 2、乙方必须按期付款，逾期付款甲方有权收回标的物，损失由乙方承担，所交款不退。

【承包合同】楼房工程承包合同范本

楼房工程承包合同范本 开发单位(甲方)：………………房地产开发有限公司工程承包单位(乙方)：………………建筑有限公司 为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条总则 一、工程名称：…………建设项目 二、工程地点：……………… 三、工程范围：本合同全部工程建筑面积共计_29500_平方米。 四、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币_￥.00元。 第二条在组织施工过程中，如遇下列情况，顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限： 一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者; 二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者; 三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。 第三条施工准备 一、甲方在开工前应办妥征地拆迁;申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中

转场地，搭建大型临时设施用地);解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;应于^^^年^^^月^^^日前向乙方提供所有工程设计图纸_2_份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。 第四条物资供应 一、本合同全部所需材料按下列第(三)项供应方式办理：全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点; 二、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，甲方应负责商品检验(在施工现场加工的非标准设备，甲方可委托有条件的乙方加工)。 三、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求，必须以其他规格品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责供应方负担。 四、凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必须验证，如无证明，须经试验合格方准使用，其试验费应由负责供应方负担。 五、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。 第五条工程款结算 一、本合同全部工程造价的结算方式，按下列第(2)项办理： 1.以施工图预算加增减变更预算进行结算;

合同范本之文化石施工合同

文化石施工合同 【篇一：0922文化石工程劳务分包合同】 咸宁碧桂园梓山湖一期（三）18-2地块甲方： 乙方： 日期：文化石工程施工劳务合同广东腾越建筑工程有限公司湖北 分公司咸宁碧桂园梓山湖第八项目部 2013年月日 咸宁碧桂园梓山湖一期（三）18-2地块 文化石工程施工劳务合同 发包方：广东腾越建筑工程有限公司咸宁碧桂园梓山湖第八项目部（以下简称甲方）承包方（签约人）： (以下简称乙方) 乙方身份证 号码：联系电话：经甲、乙双方友好协商，甲方将“咸宁碧桂园梓山 湖一期（三）18-2地块之文化石工程”委托乙方分包施工。遵照《中 华人民共和国合同法》及其他有关法律﹑法规等有关规定，乙方人 员已踏勘现场充分了解了甲方的整个现场平面布置规划（附件：现 场平面布置图）、仔细审阅全部图纸及其它有关文件，同意签订本 合同。乙方郑重承诺：乙方愿意以固定单价的形式按照国家有关验 收规范、建筑法律法规要求及相关施工规范承包上述工程的施工、 竣工（包验收），并承担任何由乙方责任造成的质量缺陷保修责任。 一、工程名称及报价项目、施工地点、承包方式及范围 工程名称及报价项目：咸宁碧桂园梓山湖一期（三）18-2地块文化 石施工工程施工地点：咸宁市贺胜桥镇滨湖村承包方式：包工、包 垂直运输、砂浆搅拌机、机械设备和工具、包质量、包安全、包风险、包验收、包括场内转运；施工用水和用电由甲方提供，但二级 电箱后的设备(如施工照明设备)和电缆及电线由乙方负责；现场临时 用水，甲方只提供原主体临时用水至各楼层的接驳点，其它由乙方 负责； 承包范围：以下承包范围内的工作内容所发生的费用已经包含在包 干单价内： 1) 施工场地范围内的水平（含二次运输）、垂直运输； 2) 领退料具、工序交接、布置场地、余料整齐归堆、清理场地、成 品及半成 品的保护工作； 3) 及时清理施工现场及各层楼地面杂物、余料，保证工程质量、安全、文明

租赁合同案例

租赁合同案例 原告（反诉被告）王某某。 委托代理人刘某某。 委托代理人姚某，河南某律师事务所律师。 被告（反诉原告）谢某某。 委托代理人杜某某。 委托代理人张某某。 原告王某某与被告谢某某房屋租赁合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭。本案在审理中，被告谢某某提起反诉，本院决定合并审理。公开开庭进行了审理，原告委托代理人姚某、刘彩虹，被告委托代理人张百礼均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告王某某诉称，20XX年3月16日，原告以125XXX元的高额转让价从“京都老蔡记”饭店取得了该店面的经营权，随后与被告签订了该处房屋的租赁合同，合同期限为三年。双方约定：合同履行期间，原告定期支付被告租金，被告依约将其所有的房产（郑州市惠济区南阳路XXX号5号楼XXX号）租赁给原告用于经营面庄。20XX年元月，原告暂停营业。在放假回家过春节期间，被告未通知原告撬门而入，将饭店内所有经营设备非法变卖，后又将此房违法租赁给了第三人。被告的违约行为严重侵害了原告的合法权益，原告因此诉至法院，请求判令被告谢某某赔偿原告

经济损失305XXX元，并承担本案诉讼费用。本案在审理中，原告 将其诉讼请求增加至696480.XXX元。 被告谢某某辩称，原、被告所签订的房屋租赁合同明确规定，每月6日为原告向被告交纳房租的时间，如果原告拖欠房租60天，视为原告违约，被告有权收回房屋，不退还原告押金。起初原告 尚能按时交纳房租，但随着时间的延长，原告常拖欠晚交房租。 由于原告做生意并不容易，被告没有追究原告的违约责任。但是，到了20XX年元月6日该交房租的时候，原告及其委托代理人却无 影无踪，被告电话联系到原告的代理人，他却说没钱，反正又不 到解除合同的条件，到时候大不了给违约金。由于未到解除合同 规定的60天时间，被告也无可奈何。到了20XX年2月，由于原告拖欠员工工资，被《东方今报》报道后，原告店里的设施被供货商抵账和员工抵工资分割一空。此时，被告赶紧按双方签订合同时 原告提供的身份证的地址给原告发送特快专递，通知原告来处理 此事，但原告置若惘然。无奈之下，被告于20XX年7月和第三人 签订了新的租赁合同。被告因此希望法院在查明事实的基础上依 法驳回原告的诉讼请求。 反诉原告谢某某诉称，反诉原告与反诉被告于20XX年3月16日签订了一份房屋租赁合同，约定每月6日为交纳房租的期限。 到20XX年2月6日，反诉被告共拖欠租赁费15XXX元、拖欠电费 4XXX元、水费XXX元、物业管理费1XXX元（电、水、物业费已由反诉原告替其垫付）。由于索要无果，反诉原告请求法院依法判令：

简单商品买卖合同范本

简单商品买卖合同范本 卖方： ________ 身份证号：______ 买方： ________ 身份证号：______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买私有住房，达成如下协议： 条甲方所售房屋权证号及座落位置、结构、层次、面积、附属设施： 1、甲方所售房屋所有权证号为"______ 号"，房屋土地使用权证号为"______ 号"； 2、甲方所售房屋位于______ 区______ 路______ 号，为______ 结构； 3、甲方所售房屋建筑面积______ 平方米； 4、甲方所售房屋附属设施为______ 。 第二条房屋价格及其他费用： 1、甲、乙双方协商一致，甲方所售房屋总金额为___ 拾___ 万___ 仟___ 佰元整； 2、甲、乙双方达成一致意见，双方交易税费由方负担。 第三条付款方式：

___________________________________________________ _________________________________ ___________________________________________________ _________________________________ ___________________________________________________ _________________________________ 第四条房屋交付： 甲、乙双方在房地局交易所办理完过户手续后 ___ 日内，甲方将房屋交付乙方，因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的，则房屋交付时间可据实予以延长。 第五条乙方逾期付款的违约责任： 乙方未按本合同规定的付款方式付款，每逾期一日，按照逾期金额的2‰支付违约金，逾期达一个月以上的，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解除合同，届时将由乙方承担此次交易中双方的全部交易税费，并向甲方支付购房款10%违约金。 第六条甲方逾期交房的违约责任： 甲方未按本合同第四条规定将房屋及时交付使用，每逾期一日，按照购房总价的2‰支付违约金，逾期达一个月以

文化石采购合同

编号：_____________ 文化石采购合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________

文化石采购合同范文1 需方： (以下简称甲方) 供方： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，为明确责任、保障双方利益，保障工程顺利进行，现以甲、乙双方在平等、自愿、友好协商一致为原则，就的供销事宜达成一致意见，签订本合同，共同遵守。 一、合同标的的品牌(古王罗玛)、名称、型号、单位、单价、数量及金额等 注： 1、以上型号及数量为暂估，最终结算以实际供货数量为准;材质、颜色、样式以样品为依据。 2、文化石转角砖以每块砖的转角部位(直角、角度部位)的宽度以米数计量(含缝)。 3、以上价格含材料、包装、运输、检验、税费(普票)费用。除此外，无须乙方支付任何费用。 二、质量要求、技术标准： 1、产品质量必须符合乙方企业标准，并以乙方提供给甲方确认的样品为准。 2、因文化石的艺术特性，允许有个性的色差和尺寸大小不一的特点;文化石每一系列产品模型较多，甲方确认的样品模型仅代表该系列产品模型的一部分。 三、定货、交货要求及时间：

1、甲方根据乙方的供货周期，书面提供标明型号、数量及需货时间的《文化石定货通知书》发送邮件或传真、快递至乙方(;快递地址见合同结尾或《文化石定货通知书》中所列的乙方地址信息)。 2、按甲方现场实际需要及乙方供货的周期，甲方书面通知乙方分批次供货;由于产品出货前需养护，甲方应于实际需货前20个工作日以上通知乙方备货，甲方提报的每次材料需求计划乙方首次送货时间原则上不应超过20个工作日，其后批次陆续送货。 3、查询定单生产情况，可直接与乙方陈一云联系。但《文化石定货通知书》仍需传送给乙方合同经办人。 四、交(提)货地点： 乙方负责送货至项目现场。 五、运输方式、费用： 1、汽车运输，乙方负责该产品的运输费用，卸车及卸车费用由甲方负责;允许合理的运输损耗。 2、交货地点应为货厢长度9.6m货车能到达之处，如发生二次运输及装卸，则该费用由甲方承担。 六、包装标准： 纸箱包装，包装箱上需注明产品等级、执行标准、色号、规格、生产厂家等。 七、验收标准、方法： 1、按乙方提供的样品为验收标准，货到工地当天进行数量清点及签收，质量异议期为两天。

0922文化石工程劳务分包合同

咸宁碧桂园梓山湖一期（三）18-2地块 文化石工程 施工劳务合同 甲方：广东腾越建筑工程有限公司湖北分公司 咸宁碧桂园梓山湖第八项目部 乙方： 日期：2013年月日

咸宁碧桂园梓山湖一期（三）18-2地块 文化石工程施工劳务合同 发包方：广东腾越建筑工程有限公司咸宁碧桂园梓山湖第八项目部（以下简称甲方）承包方（签约人）： (以下简称乙方) 乙方身份证号码：联系电话： 经甲、乙双方友好协商，甲方将“咸宁碧桂园梓山湖一期（三）18-2地块之文化石工程”委托乙方分包施工。遵照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律﹑法规等有关规定，乙方人员已踏勘现场充分了解了甲方的整个现场平面布置规划（附件：现场平面布置图）、仔细审阅全部图纸及其它有关文件，同意签订本合同。乙方郑重承诺：乙方愿意以固定单价的形式按照国家有关验收规范、建筑法律法规要求及相关施工规范承包上述工程的施工、竣工（包验收），并承担任何由乙方责任造成的质量缺陷保修责任。 一、工程名称及报价项目、施工地点、承包方式及范围 工程名称及报价项目：咸宁碧桂园梓山湖一期（三）18-2地块文化石施工工程 施工地点：咸宁市贺胜桥镇滨湖村 承包方式：包工、包垂直运输、砂浆搅拌机、机械设备和工具、包质量、包安全、包风险、包验收、包括场内转运；施工用水和用电由甲方提供，但二级电箱 后的设备(如施工照明设备)和电缆及电线由乙方负责；现场临时用水，甲方 只提供原主体临时用水至各楼层的接驳点，其它由乙方负责； 承包范围：以下承包范围内的工作内容所发生的费用已经包含在包干单价内： 1) 施工场地范围内的水平（含二次运输）、垂直运输； 2) 领退料具、工序交接、布置场地、余料整齐归堆、清理场地、成品及半成 品的保护工作； 3) 及时清理施工现场及各层楼地面杂物、余料，保证工程质量、安全、文明 施工达标； 4) 配合水、电施工的需要留设槽坑、洞等； 5) 施工用的所有小型机械； 6) 搭设自用架子（铺设桥枋、板及桥上翻板子挂安全网等）； 7) 工程完工后清理干净楼地面并负责将垃圾运至指定的地点： 8) 工序完工后施工范围的成品保护及场地清洁必须达到交工验收标准及通 过业主验收，过程中甲方不派任何杂工，如造成甲方另派工日处理其费用

材料采购合同

合同编号： 材料采购合同 买受人： （以下简称甲方）——材料使用方即建筑装修施工方 出卖人： （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上，经友好协商达成如下一致条款，甲方愿意按以下条款的约定向乙方购买 海熙御龙湾建筑装饰工程人造文化石 ，乙方愿意按以下条款的约定出售 人造文化石 给甲方，现特订立本合同以资共同信守执行。 第一条 货物清单 1、以上单价、总价，如未作特别说明，均已含包含生产、运输、装卸、检测及其他一切风险及将该材料运抵甲方指定地点所须之费用的综合单价包干 2、上表所列甲方需求货物之数量为暂定额，甲方有权根据工程的实际需要而单方予以增（或减），其价格以本表为准； 3、每批次的采购数量由甲方提前10天向建设方（江西海熙臵业有限公司，下同）提出当批次的采购数量及具体到货时间的申请，经建设方复核审批后将分发给甲方及乙方，由甲方依据经建设方审批后的采购申请单向乙方发出书面采购通知，甲方以实际收到的供货量为结算合同价款的依据； 4、如按订单供货，则订单作为本合同附件，为本合同的重要组成部分； 5、遇有合同约定材料单价市场价格上扬时，本合同单价不调整；遇有合同约定材料单价下跌时，双方对单价下调进行协商，结算时甲方按下调后确定的单价进行结算； 6、合同总价款以货物单价乘以甲方实际收到的供货量为准，供货数量按实际经建设方、甲方、乙方三方在卸货现场清点确认的供应量结算, 卸货前损耗由乙方负责，卸货后的保管及损耗由甲方负责。 第二条 质量要求、技术标准 乙方交付货品的质量、技术标准须符合现行的国家标准，没有国家标准的应符合行业标准，没有行业

长期买卖合同范本

长期买卖合同 合同签订地： 合同签订时间： 甲方： 地址： 法人代表： 授权代表人： 联系方式： 乙方： 地址： 法人代表： 授权代表人： 联系方式： 甲方拟定期从乙方购买供甲方使用，甲乙双方就甲方购买该货物，乙方长期提供货物的有关事宜达成一致，签订以下条款以兹共同遵守： 第一条： 1.1货物名称：。 1.2货物规格，品牌等描述： 1.3品种，数量，单价等依照每次甲方的订货确定，订货单参照如下格式： 订货单与本合同不一致的，以订货单为准，未作出约定的，以本合同为准： 第二条：合同期限： 2.1 合同期限为年，自至。

2.2 合同期满，双方协商一致可协议书面续约，未书面续约的而双方继续履行合同的，依照本合同约定继续履行。 第三条：运输条款： 2.1 运输费由承担，运输事宜由办理。 2.2 交付地点： 2.3 交付时间依据订货单确定。 第四条：付款方式： 4.1 4.2 乙方应出具正式发票给甲方，否则甲方得拒绝付款。 第五条：甲乙双方的义务 5.1 甲方应按时付款； 5.2 乙方接到订单后应及时反馈能否接受该笔订货，甲方发出订货单三天内乙方未提出异议的，视为接受了订单的订货要求。 5.3 乙方供货数量每月不少于如下标准： 少于上述标准三分之一以上的，甲方有权不对该月所供货物付款。 5.3 乙方应按照甲方订货单要求及时供货，迟延到货一天承担该批货物总值%的迟延违约金，超过天仍未到货的，甲方有权取消该次订货，不再接收该批货物，乙方承担该批货物总值30%的违约金。 5.4 货物到达交付地点后，乙方应按甲方要求每月对已供货物进行换货处理，换货依据货物价值公平协商确定，但乙方每次换货不超过以供货物总量的。甲方决定的换货物品由乙方运输处理。乙方不进行换货的，或以次代好，甲方不再对该月乙方实供货物进行付款。 5.5 乙方所供货物应满足如下质量要求： 不能满足如上要求的，甲方有权要求退货或换货，否则将不符合质量要求的货物总值在货款中扣除。

单包建设工程施工合同范本

建设工程施工合同 发包方(全称)：(以下简称甲方) 承包方(全称)：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 工程名称：XX 工程地点：XX 工程内容：社区建筑面积约为m2(竣工后按实际收方计算)。 二、工程承包范围： 承包范围： 1、设计方案中全部建筑工程； 2、卫生间、外阳台现浇，第一层层高为2.5m，为预制板，二、 三、四层层高为3米，全现浇楼面，屋面盖红机瓦。 3、外墙为外墙涂料，面墙柱子为文化石墙砖。 4、房内墙一粉一搓。 三、合同工期： 开工日期： 竣工日期： 四、质量标准： 工程质量标准：严格按图设计施工，乙方不得以任何形式和方法偷工减料。如需修改建筑方案则由甲乙双方协商后申请设计部门下达修改通知书。

五、合同造价： 工程总造价：竣工后以验收测算面积计算房屋总造价。 工程单价：元/m2，不含契税。 六、付款方式： 1.建筑面积分4次付款，即第一次储藏室盖板按建筑实际面积平方付50%( 元/m2),一楼、二楼、三楼加屋面以此类推。 2.内粉按建筑面积形象进度付20%。 3.外粉按建筑面积形象进度付10%。 4.余款验收后付清。 七、承包形式： 承包形式：包工不包料。 八、甲方工作： 甲方应按约定的时间和要求完成以下工作： 1、将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地，做到水通、电通，路通，场地平整(即三通一平)。 2、双方约定甲方应做的其它工作：甲方在乙方未进行房屋验收前，不得有房主进入干扰施工，除房屋布线外。房主及顾请人员进入时，出现安全问题由房主承担一切责任，乙方概不负责。 九、施工与设计变更： 1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，甲、乙双方不得擅自更改。 2、施工中如发现设计有错误和严重不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计部门等有关单位，研究确定修改意见或更改设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工，超出原设计图纸范围，属增加工作，增加工程需经甲、乙双方签证认可后，按原预算标准结算给乙方。 3、甲方如需变更设计，必须由原设计单位作出正式修改通知书

文化石工程劳务分包合同(完整版)

文化石工程施工劳务合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方（签约人）： (以下简称乙方) 乙方身份证号码：联系电话： 经甲、乙双方友好协商，甲方将“咸宁碧桂园梓山湖一期（三）18-2地块之文化石工程”委托乙方分包施工。遵照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律﹑法规等有关规定，乙方人员已踏勘现场充分了解了甲方的整个现场平面布置规划（附件：现场平面布置图）、仔细审阅全部图纸及其它有关文件，同意签订本合同。乙方郑重承诺：乙方愿意以固定单价的形式按照国家有关验收规范、建筑法律法规要求及相关施工规范承包上述工程的施工、竣工（包验收），并承担任何由乙方责任造成的质量缺陷保修责任。 一、工程名称及报价项目、施工地点、承包方式及范围 工程名称及报价项目：咸宁碧桂园梓山湖一期（三）18-2地块文化石施工工程 施工地点：咸宁市贺胜桥镇滨湖村 承包方式：包工、包垂直运输、砂浆搅拌机、机械设备和工具、包质量、包安全、包风险、包验收、包括场内转运；施工用水和用电由甲方提供，但二级电箱后的设备(如施工照明设备)和电缆及电线由乙方负责；现场临时用水，甲方只提供原主体临时用水至各楼层的接驳点，其它由乙方负责； [薄螃螀肆薃蒂羆肂薂] 承包范围：以下承包范围内的工作内容所发生的费用已经包含在包干单价内： 1) 施工场地范围内的水平（含二次运输）、垂直运输； 2) 领退料具、工序交接、布置场地、余料整齐归堆、清理场地、成品及半成品的保护工作； 3) 及时清理施工现场及各层楼地面杂物、余料，保证工程质量、安全、文明施工达标；[荿薀螅肃芅虿袈袅膁] 4) 配合水、电施工的需要留设槽坑、洞等； 5) 施工用的所有小型机械； [薆聿肅膃蚈袂羁膂螀] 6) 搭设自用架子（铺设桥枋、板及桥上翻板子挂安全网等）； 7) 工程完工后清理干净楼地面并负责将垃圾运至指定的地点： [螂螃羂莃螈螃膅薈蚄] 8) 工序完工后施工范围的成品保护及场地清洁必须达到交工验收标准及通过业主验收，过程中甲方不派任何杂工，如造成甲方另派工日处理其费用另加20%的管理费在分包结算款中扣除。 [肄蒄蕿螈肇蕿蚈肁罿] 二、承包单价及结算方式（结算时按实际砌筑面积计算）

买卖购销合同模板

买卖/购销合同协议 甲方（供货方）：乙方（购货方）： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 地址：地址： 电话：电话： 第一条经购销双方协商，在平等自愿的前提下，双方同意履行本合同条款。具体品类（种），需签订要货成交单，并作为本购销合同的附件；本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等效力。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。 第二条合同签订后，不得擅自变更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同；乙方因市场发生骤变或不能防止的原因，经双方协商同意后，可予变更或解除合同。但提出方应提前通知对方，并将“合同变更通知单”寄给对方，办理变更或解除合同的手续。 按乙方指定规格生产的商品，在安排生产后，双方都需严格执行合同。如需变更，由此而产生的损失，乙方负担；如甲方不能按期、按质、按量按指定要求履行合同，其损失，甲方负担。 第三条成交单中的商品价格，由双方当事人商议决定，或以国家定价决定。 在签订合同时，确定价格有困难，可以暂定价格成交，上下幅度双方商定。 国家定价的商品，在合同规定的交（提）货期限内，如遇国家或地方行政部门调整价格，按

交货（指运出）时的价格执行。 逾期交货的，如遇价格上调时，按原价执行；遇价格下调时，按新价执行。逾期提货的，遇价格上调时，按新价执行，遇价格下调时，按原价执行。由于调整价格而发生的差价，购销双方另行结算。 第四条运输方式及运输费用等费用，由双方当事人协商决定。 第五条各类商品质量标准，甲方严格执行合同规定的质量标准，保证商品质量。 第六条商品包装，必须牢固，甲方应保障商品在运输途中的安全。乙方对商品包装有特殊要求，双方应具体合同中注明，增加的包装费用，由乙方负担。 第七条商品调拨，应做到均衡、及时。对合同期内的商品可考虑按３∶３∶４的比例分批发货；季节性商品按承运部门所规定的最迟、最早日期一次发货；当令商品，零配件和数量较少的品种，可一次发货。 第八条对有有效期限的商品，其有效期在２／３以上的，甲方可以发货；有效期在２／３以下的，甲方应征得乙方同意后才能发货。 第九条甲方应按乙方确定的合理运输路线、工具、到达站（港）委托承运单位发运，力求装足容量或吨位，以节约费用。 如一方需要变更运输路线、工具、到达站时，应及时通知对方，并进行协商，取得一致意见后，再办理发运，由此而影响合同期限，不以违约处理。 第十条商品从到达承运部门时起，所有权即属乙方。在运输途中发生的丢失、缺少、残损等责任事故，由乙方负责向承运部门交涉赔偿，需要甲方协助时，甲方应积极提供有关资料。乙方在接收商品时发现问题，应及时向承运部门索取规定的记录和证明并立即详细检查，及时向有关责任方提出索赔；若因有关单据未能随货同行，货到后，乙方可先向承运部门具结接收，同时立即通知甲方，甲方在接到通知后５日内答复；属于多发、错运商品，乙方应做好详细记录，妥为保管，收货后１０日内通知甲方，不能自行动用，因此而发生的一切费用由甲方负担。

酒店大理石材供货及安装施工合同

合同编号：2018092001 喜·悦楼大酒店 大 理 石 材 合 同 二0一八年九月 喜·悦楼大酒店大理石材合同 甲方：江苏宾悦酒店管理有限公司签订地点：南京·江宁 乙方：新沂市汇强陶瓷销售部签订日期： 2018 年 9月20 日甲乙双方本着诚实守信的原则，依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国产品质量法》等法律规定，甲方正式委托乙方对石材进行加工制作、安装、验收，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，甲乙双方经友好协商，签定本合同，经双方签字盖章后，即发生法律效力，双方必须严格履行。 第一条产品的名称、品种、材质、数量、单价、人工、深加工、辅材

见附件1 特殊说明： 本合同只固定各项材料单价（如有未进场的石材在采购中价格与已确认过的单价存在差异，是否采购该石材需要经甲方同意后方可采购安装），甲方提供图纸乙方出石材铺贴安装竣工图，产品数量以现场完成面实贴面积计算、石材以平方米结算、特别复杂项目石材铺贴损耗按现场实际结算。后续工程甲方需追加订购的不同品种的石材以及马赛克、简拼石材、文化石，经双方确认样品和单价后，按此合同结算方式及期限执行，不再另行起草; 其它未尽事项由双方协商另订附件。 第二条产品的质量要求（产品技术标准要求）及检验 1、乙方保证所提供石材、瓷砖、马赛克、文化石等产品的技术质量及规格 符合国家标准及《天然大理石建筑板材》（JG/T79-2001）、《天然花岗岩建筑板材》（GB/T18601-2001）中的已确认的样品为验收标准以及甲方对产品质量具体用途的要求，在甲方对产品验收时，乙方应出具包括产品合格证书在内的产品相关资料。 2、所有产品在抵达目的地后，由乙方配合施工队向甲方报验，经相关人员 对产品的数量、品种、型号、规格、颜色、外观质量进行及时检验，检验无异议的，甲乙双方代表签署验收证明文件，若发现任何质量问题，双方签署备忘录，乙方应在约定的时间范围内负责修补或更换。 3、本合同附甲乙双方确认图纸，乙方依据图纸需派技术员及设备进驻现场 进行放线、加工安装，以确保工程的顺利开展。如甲方提供图纸发生变

万科总包建设工程合同范本

总包建设工程合同 （工程内容） 合同编号： 签约日期：年月日

合同目录 第一章合同协议 第二章合同条件 第三章合同附件 附件1 合同造价清单 附件2 关于设计变更、现场签证的协议 附件3 工程质量保修书 附件4 廉洁合作协议书 附件5 其他附件 5.1 乙方银行帐户说明书 5.2 乙方项目及公司印鉴样式 5.3 乙方履约保证金递交证明 附件6 质量检验细则（光盘）

第一章合同协议 本章目录 1、工程概况 (5) 2、工程的承包范围及承包方式 (5) 3、合同工期 (6) 4、质量标准 (7) 5、合同价款 (7) 6、工程款支付 (8) 7、组成合同的文件 (8) 8、合同生效 (9)

发包方（以下简称甲方）：天津万科房地产有限公司 承包方（以下简称乙方）： 为进一步明确责任，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，甲乙双方经过友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，结合当地的有关规定，根据本合同工程的具体情况，于年月日在天津市签署本合同。 鉴于： 1、甲方将委托乙方承担总包建设工程的供货、施工、总包 管理、配合、维护、调试、竣工验收、修补、保修、工程保险和工程服务等工作。 2、乙方承诺有能力按照甲方的要求，依据甲乙双方确认的价格，在本合同规定的时间内保 质、保量地完成总包建设工程的上述工作。 3、作为一个有资质、有实力、有经验的承包商，在投标及签订 本合同前已充分了解、研究并考虑到当地的有关规定，当地及周边市场和行业等状况，工程当前的进展情况，项目建设所处的阶段，甲方目前的项目准备情况，全部图纸，技术说明，承包范围，工地周边环境，交通道路，地上和地下情况，通讯设施，现场条件，生活条件，包装运输及二次搬运，人员，材料，机械，地上地下情况，安全施工，冬（雨）季施工，夜间、农忙及节假日施工，外地施工，施工组织设计，施工技术措施，文明施工措施，建筑垃圾自行清理，施工期间的气候影响，对分包单位的管理，履行总包管理和配合的责任及义务，甲方对工期和质量的要求，设计及工程变更，成品和半成品的保护，检验，调试，验收，样品，工程管理，工程服务，所有税费的规定和缴纳等因素。 4、乙方承诺完全接受甲方《招标文件》（包括招标文件补充、谈判纪要等）内容，并保证 投标报价准确无误，如有错漏，概由其自行承担。

房屋建筑承包合同——全包

房屋建筑承包合同 委建方：(以下简称“甲方”)：身份证号： 住址： 承建方：(以下简称“乙方”)：身份证号： 住址： 第一条：建民房概况 1、本合同建房位置为： 2、房屋类型：一栋砖混结构两层楼房。附房屋设计图。 3、房屋面积(允许实际误差±%)：房屋总面积为平方米。 第二条：承包方式 采用包工包料方式承包，面积价格一次性包。工程面积必须严格按图纸设计施工，乙方不得随意改变图纸设计，未经甲方同意不得随便增减面积，不得偷工减料，使用劣质材料，因施 工过程中发现设计问题，确实需要变更的，需双方协商一致，乙方在施工中必须接受甲方的监工，并接受合理化建议并采纳。 乙方负责解决建筑施工过程中的所有设备、工具、原材料和水电费 (包括但不限于：施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板、搭架用的竹木等；建筑基础、主体结构的砌砖，扎 钢筋、装模、拆模、现浇混凝土、楼梯、门窗过梁预制板购买与安装；房屋主体材料及外墙保 温、防水、室内外墙面文化石和瓷砖的粘贴、楼梯扶手、粉刷、采暖、门窗、上下水管道、防 水，强电弱电、防雷接地、屋内暗线敷设等材料，天棚水泥砂浆粉刷；主体顶层瓦面，室外散 水，楼面找平，台阶等，以及施工期间的钉子、铁丝、切割片、小线等消耗品)，以上材料由

乙方严格按照施工图纸规格、型号购买材料，并达到国家建筑材料验收标准，费用由乙方自理。甲方负责购买屋内的地砖，施工仍归乙方。 第三条：工程款及支付方式 1、本合同为固定工价，根据房屋面积按每平方元计算，屋檐滴水处每平方米按每（楼面平方米1/2）费计算，即屋檐滴水处是每平方元计算，工程总价款为元。 2、进场后甲方支付乙方元。待第一层施工完毕，甲方支付乙方元；待第二层施工完毕甲方支付乙方元。以上施工为主体工程，待房屋主体工程施工完毕后 由乙方进行房屋的配套工程，全部施工结束后，除质保金外予以结清。以上付款均在工程验收合格的情况下支付。施工期间概不借支。质保金为总工程造价的10%，工程竣工验收后一年支付。 第四条：工期 主体工程工期为天，从签订合同之日起计算，乙方必须在年月日前完成主体工程，完工时间不能超过天，乙方不能因各种原因拖 延甲方建房完工时间。如因乙方的原因造成工期延误的，每拖延一天，每平方米减少工钱 元，因大雨等不可抗拒的客观原因造成的工期延误除外。 第五条：工程质量 1、乙方按工程设计图纸及甲方的要求施工，未经甲方同意，乙方不得擅自更改施工要求，并保证施工质量。乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。 2、每个单项施工完毕后，乙方通知甲方，组织相关人员按施工规范要求进行检查验收。 如出现建筑质量问题，由乙方重新修缮直到符合甲方质量要求为止，并赔偿因建筑质量问题给 甲方造成的全部损失。重新修缮的费用（包括修缮工时费用和材料费用），全部由乙方自行承 担。

物资购销合同

物资购销合同 买方一：（以下简称甲方）买方二：（以下简称乙方） 供货方：（以下简称丙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、以及其他有关法规、规定，就甲方购买丙方下列建筑物资供给乙方，三方经过充分协商就购销事宜达成一致意见，特签订本合同，以资共同遵守。 第一条买卖关系 甲方从丙方购买建筑物资材料，并按乙方需要向乙方供货。而且甲方所购物资材料的规格型号、数量、价格必须经过乙方认可。 第二条所购物资材料名称、数量、规格及价格如下表

款等。 第三条交货 、交货地点：乙方指定地点或指定仓库。 、交货方式：甲方将物资材料运送到乙方指定地点并在移交乙方前负责保管。 、合同交货期：本合同签订后日内。 、物资材料移交乙方前，由甲方负责运输、卸货和派专人保管，由此发生的费用和风险由甲方承担。物资移交乙方时，双方应办理书面移交手续。 第四条验收及提出异议期限 、所有物资材料均应按国家规范、行业标准要求，并提供有关质量合格证明。 、物资材料到乙方指定的地点后，由丙方、甲方、乙方和监理共同验收无误后，签署验货证书。 、物资材料到货验收时，丙方必须提供①产品合格证书;②原产地证明文件;③使用说明书（中文）④出厂检验报告;⑤相关数据指标说明等。

、若乙方或监理对所验货物有异议，应该于天内向甲方提出，实属甲方责任的，由甲方负责补换，实属丙方责任的，一切经济损失由丙方承担。验收后天内未提出异议的，则视为所交物资外观质量和数量符合验收标准。 第五条合同价款的预支与支付 、合同签订后，乙方向甲方支付总价款的预付款。 、合同签订后，日内，甲方向丙方支付总价款的预付款。 、全部物资材料供到乙方指定的地点后，甲方向丙方支付合同总价款款项。 、全部物资材料交付乙方后个月内，乙方支付给甲方余下合同总价款的款项；甲方支付给丙方余下合同总价款款项。 第六条所有权转移 本合同项下的所有货物自丙方按照本合同约定交付完成之日（即货物通过验收且质量异议期结束之日）起所有权即由甲方转移至乙方。 第七条甲方责任 、甲方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方应付给乙方少交部分货款总值％的违约金，如因此给乙方造成的损失，甲方应承担赔偿责任。 、物资材料由于运输或包装不当出现质量瑕疵时，甲方负责承担因此发生的费用。 第八条乙方责任

外墙装修施工合同范本5篇

外墙装修施工合同范本5篇 施工合同亦称“工程合同”或“包工合同”。指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。下面是关于外墙装修施工合同范本5篇，希望对你有所帮助。 甲方： 乙方： 甲方同意由乙方承包26、27幢及地下室A区外墙装修分项工程施工依照《中华人民 ___合同法》、《中华人民 ___建设法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律，行政法规;尊循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致。订立本合同，双方共同遵守。 一、工程名称：博罗县东山省级森林公园开发项目E地块26、27栋住宅楼及连体地下室A区工程 二、工程地点：博罗县罗阳镇商业东街城市绿洲二期

三、承包范围及详细部位、外墙装修分项工程。具体包括外墙打底挂网批荡、外墙纸皮砖、西瓦、文化石等镶贴、安全生产、文明施工。 四、承包方式和工程内容： 1、承包方式：本工程采用包工不包料：即甲方提供物料提升机、砂浆机及斗车外，其它工具乙方一切全包。 2、承包范围包括：包进度、工期、包质量、包安全、包100M范围内的水泥运输、包工程验收、质量达到国家验收标准、包施工中乙方工人劳动保险费用和劳务用品(包括雨衣、手套、口罩等，劳动费用含防暑降温、风雨停工、节假日工资、病假工资、员工意外伤，规定的安全培训和安全活动人工费等)包物价上涨的形式由乙方承包。如乙方违章操作或违反安全管理有关规定所发生工伤、死亡等事故，均由乙方负责解决，甲方不再作各方面的任何补偿及抚恤。 3、工程内容：按甲方提供的建筑施工图纸、会审记录、设计变更说明和施工方案及业主要求全部外墙拉毛、抹灰、贴纸皮砖、西瓦、文化石、线条、全挂铁网、铝合金门窗及入户门待安装门框后修、塞补抹砂浆。开线、弹线、计算砖模数等。

文化石购销合同

文化石购销合同 工程采购合同 合同编号：201 （）-YJCG- 买方：（下称甲方）地址：电话：卖方：（下称乙方）地址：联系人： ______电话： 传真：营业执照号/身份证号码：开户行:______ 户名:______ xxxxxxxxxxxxxxxx 账号:______ XXXXXXXXXXXXXXXXXX 甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。 第一条名称、品种、规格、价格和质量 1、名称、品种、规格：序号名称规格数量单位单价（元）合计（元）备注1 文化石 m2 合计人民币金额（大写）：（￥）以上单价含以下（1）（2）（3）（4）共4 项费用。合同内单价不再调整。 （1）货到工地运费（2）税金（3）装货费（4）卸货费（5）安装费（6）包装费（7）调试费（8）其他合同标的物数量以甲方书面确认的现场实际验收合格数量为准。 材料实际供货发生数量（甲乙双方签字确认的数量）超出合同量，所增加材料单价不作调整。 2、质量标准：（1）若甲、乙双方共同确认的技术附件及图纸对货物的规格及数量等有更详细的规定，则以技术附件及图纸

的规定为准。技术附件和图纸作为本合同的组成部分，与本合同具有同等约束力。 （2）若本合同签订前，乙方已经提供货物样品的，则乙方提供的货物质量应当与甲、乙双方封样样品一致。 （3）货物应执行国家相关标准或相关行业标准。若本合同项下货物没有国家标准、行业标准、甲方企业标准可供执行，则乙方所供货物应当符合其产品说明书并能实现甲方使用目的和符合该产品的正常使用功能。 （4）质量控制及质量保证承诺：乙方承诺提供的材料按甲方要求进行加工，出厂为合格产品。 第二条交货方式 1、交货时间： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 联系人： ______莫万湘电话： XXXXXXXXXXXXXXXX 2、交货地点：。货到甲方指定地点前一切风险由乙方承担。 3、运输方式：t汽运□船运□其他。由乙方负责运输，乙方承担运费。乙方在装卸、运输过程中出现的交通、安全等事故均与甲方无关，处理事故和保证正常供货措施所产生的一切费用由乙方承担。 4、包装方式：应采用适合于本合同所规定运输方式的保护措施进行包装，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵甲方指定地点。乙方应承担由于其包

建设工程围墙施工合同

建设工程施工合同 合同编号：[2011]001号 建设单位：四川泰鑫实业发展有限责任公司（以下简称甲方） 工程承包单位：南充市帝豪建筑有限公司（以下简称乙方） 依照《屮华人民共和国合同法》、《屮华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则， 甲乙双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务分包工作对象及提供劳务内容 1、工程名称：四川泰鑫实业发展有限责任公司新园区建设东面和南面II墙工程。 2、工程地点：四川省南充市顺庆区潔华工业集屮区。 3、承包范围和内容：1、围墙土方开挖，回填夯实。2、基础钢筋、碗浇筑。3、围墙砌筑、抹灰、文化石粘贴。 4、II墙灯采购安装。 5、围墙铁花栏杆制作、安装。 二、分包工作期限 开工时间：2011年元月1_Bo 竣丄时间：2011年 '月30日o 总日历工期60天。 三、承包方式：包工包料，施工总承包。 四、工程价款及付款方式 1＞工程价款

本工程的工程价款采用固定单价价记取：350.00元/米（大写: 畚佰肆拾伍元/米）。砌砖高度超出1.0米外，增加工程量按照砌砖132元何、抹灰25?0元/nf进行增加工程量计价。工程量由甲乙双方按实际工程量收方计价。甲方与乙方约定的单价款中包含乙方管理费、机械费、利润、食宿费用、施工作业人员工资、福利、劳保、工伤、第三者责任等保险费用以及发生安全事故的处理费用，甲方不再另行支付费用、乙方自负盈亏。 2、支付办法 本合同签订后，砌砖完成总工程量的1/3预付工程款W0000元（大写：壹拾万元正）。砌体工程完工后支付所完工程量的85%,完成合同所有工程量并经验收合格后10天内按合同单价支付所有工程款。 3、工程量计费结算方式： ①按规范要求进行工程质量验收及工程量验收。 ②结算按验收合格工程实际收方量和约定单价计取。 五、甲方权利义务 1、监督乙方施工质量和施工进度。工程竣工后由甲方进行验收，若工程质量未达到甲方要求，甲方有权要求乙方限期整改。 2、负责工程计量和审核。施工中如有工程量的增减，须由甲、乙双方代表签字认可。 3、支付乙方工程款。 4、有权对违章违纪人员进行处罚，直至解除合同并索赔。