全国造价员网络继续教育考试题

上海造价员继续教育考试 2014

一、单项选择题（共30题）

1.索赔和（）管理有直接的联系，（）是索赔的依据。

A．合同

B．签证

C．档案

D．预算

A B C D

2.以下正确的表述为：（）

A．设计施工图交底与设计施工图会审是一回事，只是叫法不同

B．设计施工图会审做好了可以改变一些工程签证的行为责任归属问题

C．设计施工图会审主要是看图纸上有什么错误

D．设计施工图交底做好了，做到位了，图纸会审可以省略

A B C D

3.发、承包双方确认的索赔与签证费用，支付时间为（）

A．与工程进度款同期支付

B．至工程竣工后支付

C．至竣工结算办理完后支付

D．另行支付

A B C D

4.索赔证据的基本要求包括：真实性、（）、法律证明效力、及时性。

A．准确性

B．针对性

C．合理性

D．全面性

A B C D

5.对设计变更与设计修改的哪种说法是正确的：（）

A．设计变更一定涉及到外立面的变化

B．设计修改的权利人一般在于发包人

C．不论何种原因引起的设计变更，其责任人一定是发包人

D．设计单位有时可以不经过发包人签发设计修改通知

A B C D

6.采用工程量清单计价，建设工程造价由（）组成

A．分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金项目

B．分部分项工程费、措施项目费、暂列金额、规费和税金项目

C．分部分项工程费、通用措施项目费、暂列金额、规费和税金项目

D．实体项目工程费、非实体项目工程费、暂列金额、规费和税金项目

A B C D

7.在竣工结算审核审定单（文件）上请选出以下错误项：（）

A．发包方必须加盖法人印章

B．承包方可以用竣工结算专用章替代法人印章

C．造价咨询方可以使用统一制发的工程造价咨询专用章

A B C D

8.索赔证据资料的范围很广，它可能包括工程项目施工过程中所涉及的有关（）、经济、技术、财务资料。

A．社会

B．政治

C．文化

D．教育

A B C D

9.发包人应对承包人递交的竣工结算书签收，拒不签收的，则（）

A．承包人可以不交付竣工工程

B．承包人不可以不交付竣工工程

C．承包人应先交付竣工工程，再与发包人进行协商解决

D．发包人可要求强制交付竣工工程

A B C D

10.同一工程竣工结算发、承包双方签字确认后，（）

A．允许发包人要求承包人与另一个工程造价咨询人重复核对竣工结算

B．不允许发包人要求承包人与另一个工程造价咨询人重复核对竣工结算

C．经承包人同意，允许发包人要求承包人与另一个工程造价咨询人重复核对竣工结算

D．发包人可要求强制执行

A B C D

11.《建设工程工程量清单计价规范》第3.1.1条所指的工程造价咨询人，是指（）A．取得工程造价咨询资质等级证书，专门从事工程造价咨询服务的中介机构。

B．取得工程造价咨询资质等级证书，接受委托从事建设工程造价咨询活动的人。

C．建设工程造价咨询机构。

D．造价工程师或造价员

A B C D

12.工程合同、变更、签证、（）等工程档案是索赔的重要依据。

A．设计概算

B．施工图预算

C．招标文件

D．施工组织设计

A B C D

13.以下哪些费用不得作为竞争性费用（）

A．施工排水费、规费、税金

B．安全文明施工费、已完工程及设备保护费、税金

C．安全文明施工费、规费、税金

D．施工排水费、安全文明施工费、规费、税金

A B C D

14.索赔有利于建设单位、施工单位双方（）和管理水平的提高。

A．服务意识

B．质量观念

C．自身素质

D．工作态度

A B C D

15.工程量清单在招标投标活动中，对招标人和投标人都具有（）的重要文件。

A．约束力 B．吸引力 C．感染力 D．影响力

A B C D

16.下列说法不正确的是（）。

A．措施项目清单中的序号必须按措施项目清单中的相应内容填写

B．措施项目清单中的项目名称必须按措施项目清单中的相应内容填写

C．措施项目清单中未列的项目招标人可以根据工程实际情况进行补充

D．措施项目清单中未列的项目投标人可以根据工程实际情况进行补充

A B C D

17.（）变更不会引起工程变更。

A．价格

B．设计

C．施工条件

D．进度计划

A B C D

18.工程量清单的计量单位应按照（）中的计量单位确定；清单中工程内容的计量单位应按照预算定额规定的计算单位确定。

A．综合预算定额

B．单位估价表

C．预算定额

D．计价规范

A B C D

19.施工阶段中投资控制的具体工作内容包括：付款控制、（）、价格审核、施工分包的投资控制、竣工结算和竣工决算。

A．进度控制

B．变更控制

C．索赔控制

D．资金控制

A B C D

20.所谓控制，就是指行为主体为保证在变化的条件下实现其目标，按照事先拟定的计划和标准，通过采用各种有效的方法，对被控对象在实施过程中发生的各种实际值与（）进行

对比、检查、监督、引导和纠正的过程。

A．预测值

B．假定值

C．计划值

D．调整值

A B C D

21.《建设工程工程量清单计价规范》规定（），其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人协商确认后，给予补偿

A．工程量清单的工程数量有误引起工程量增减，属合同的约定幅度以外

B．工程量清单的工程数量有误的项目

C．工程量清单的漏项的

D．设计变更引起工程量增减

A B C D

22.在工程量清单编制中，应保留小数的后三位数字，第四位四舍五入的是（）。

A．以“t”为单位

B．以“m3”为单位

C．以“m2”为单位

D．以“m”为单位

A B C D

23.（）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。

A．措施项目

B．零星工作项目

C．分部分项工程项目

D．其他项目

A B C D

24.必须采用工程量清单计价的工程建设项目是（）

A．全部使用国有资金投资的工程建设项目。

B．全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型工程建设项目。

C．全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的工程建设项目。

D．所有的工程建设项目

A B C D

25.投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按08规范的规定编制的，应在（）向

招标监督机构或造价管理机构投诉。

A．开标前5天

B．开标前7天

C．开标后5天

D．开标后7天

A B C D

26.工程量计算应服从相应的计量规则，关于精确度的规定下列说法中不正确的是（）。A．以“t”为单位的，保留小数点后三位

B．以“m3、m2”为单位的，保留小数点后二位

C．以“m”为单位的，取整数

D．以“自然计量单位”为单位的，取整数

A B C D

27.以下正确概念是：（）

A．工程签证就是工程现场签证

B．工程签证是由发承包双方代表所作的签认证明

C．工程签证是就合同价款之外的责任事件所作的签认证明

D．工程签证的定义是由多种差与属概念构成的一种发承包行为概念

A B C D

28.工程量清单应包括分部分项工程量清单、措施项目清单、（）规费项目清单、税金项目清单。

A．模板及支架清单

B．其他项目清单

C．暂定金额

D．零星工作项目。

A B C D

29.对于工程量清单计价的基本过程描述正确的是（）

A．在统一的工程量清单项目设置规则的基础上，制定工程量计算规则

B．在统一的工程量计算规则基础上，制定工程量清单项目设置规则

C．在统一的工程量清单标准格式的基础上，制定工程量清单项目设置规则

D．在统一的工程量清单标准格式的基础上，制定工程量计算规则

A B C D

30.施工图会审涉及的是工程施工的有关各方，你认为以下哪个单位一般不涉及：（）A．发包方

B．施工方

C．设计方

D．监理企业

E．招标代理或造价咨询企业

F．施工分包方

A B C D E F

二、多项选择题（共13题）

1.确定工程变更价款时采用的方法有（）

A．合同中已有适用于变更工程的综合单价，按合同已有的综合单价确定

B．合同中只有类似于变更工程的综合单价，参照类似的综合单价确定

C．合同中只有类似于变更工程的综合单价，由造价工程师确定

D．合同中没有适用或类似于变更工程的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行

E．合同没有适用或类似于变更工程的综合单价，必须由造价工程师确定

A B C D E

2.区分设计变更设计修改的重要意义在于：（）

A．控制提高设计质量，减少不必要的设计修改

B．明确相关责任有利于控制工程签证的发生。

C．规范设计变更与修改行为

D．对于正确行使施工过程中的技术核定行为有积极意义

A B C D

3.设计施工图交底是为了顺利组织和实施符合设计要求的各项施工措施提供的履职服务行

为，它包括以下内容：（）。

A．以设计施工图交底会的形式完成上述履职服务行为

B．进一步阐明设计意图，明确设计内容

C．明确设计技术和设计施工的技术配合要求

D．明确符合要求的各项施工措施

E．为设计施工图的会审创造条件

A B C D E

4.工程量清单中的工程量计算规则，按专业划分为（）

A．建筑工程

B．装饰装修工程

C．矿山工程

D．园林绿化工程

E．公共卫生工程

A B C D E

5.工程量清单计价，应包括招标文件规定完成工程量清单所需的全部费用，通常包括（）A．实体项目费用

B．非实体项目费用

C．措施项目费用

D．其他项目费用

E．税金

A B C D E

6.实行工程量清单计价招标投标的建设工程，其（）的编制、（）确定与调整、（）应按《建设工程工程量清单计价规范》执行

A．招标控制价 B．合同价款 C．投标报价 D．竣工结算

A B C D

7.措施项目变化时，措施费的调整原则是（）

A．合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；

B．合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

C．原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；

D．原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整

E．合同没有适用或类似于变更工程的价格，必须由工程师确定

A B C D E

8.对设计变更与设计修改的哪些说法是正确的：（）

A．设计变更一定涉及到外立面的变化

B．设计修改的权利人一般在于发包人

C．不论何种原因引起的设计变更，其责任人一定是发包人

D．设计单位有时可以不经过发包人同意签发设计修改通知

E．建筑项目影响到其空间分布的重新设计一定属于设计变更

A B C D E

9.建设工程施工过程中的建安造价，它包括以下内容：（）

A．合同价款

B．设计修改发生的相应工程造价

C．技术核定单中涉及的工程建安造价。

D．施工过程中调整（追加）的合同价款

E．现场签证发生的费用

A B C D E

10.关于工程量清单说法正确的是（）

A．工程量清单是招标文件的组成部分

B．工程量清单是投标文件的组成部分

C．工程量清单是合同的组成部分

D．工程量清单由投标人提供

E．工程量清单由招标人提供

A B C D E

11.风险主要是指工程施工阶段工程计价的风险，体现了风险共担的原则；同时规范还给出了工程施工阶段风险的分摊原则是（）

A．完全承担．技术风险和管理风险，（如管理费和利润）

B．有限度承担．市场风险；（如建筑材料、机械燃料等价格风险；材料价格的风险宜控制在5%以内，施工机械使用费的风险可控制在10%以内，超过者予以调整）

C．完全不承担．法律、法规、规章和政策变化的风险（如税金、规费、人工单价等，应按照当地造价管理机构发布的文件按实调整）

D．按分部分项工程费的10%~15%作为参考

E．自定义

A B C D E

12.下列行为中哪些不是工程签证行为：（）

A．业务联系单

B．技术核定单

C．设计变更

D．设计修改

E．上述涉及合同价款之外责任事件者作为工程签证附件的签认证明

A B C D E

13.综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的（）以及一定范围内的风险费用

A．人工费

B．规费、税金

C．材料费

D．施工机械使用费

E．企业管理费与利润

A B C D E

三、判断题（共20题）

1.工程施工阶段风险分摊的原则．承包人完全不承担的是．法律、法规、规章和政策变化的

风险。（如税金、规费、人工单价等）。（）

对错

2.工程量清单的项目编码以五级编码设置，第四级为清单项目码。（）

对错3.施工单位提出的索赔对建设单位不具有任何惩罚性质。（）

对错4.技术核定单涉及的变化内容比设计修改或设计变更要小。（）

对错5.主动控制的意义在于发现问题和有效地解决问题。（）

对错

6.实现工程投资的全面管理，就必须开展对项目工期、质量和投资三个要素的集成管理。

（）

对错

7.只有在项目建设的各阶段、各环节做好建设项目投资管理工作，才能提高投资效益，消除

投资失控的可能性，达到最终的控制目标。（）

对错8.项目投资与工期是直接相关，项目工期紧投资高，工期松投资低。（）

对错

9.工程签证的定义是由多种差与属概念构成的一种发承包行为概念。（）

对错10.甲供的材料必须列入综合单价。（）

对错11.工程签证追究发承包合同价款之外的事件的核心问题在于责任追究。（）

对错

12.对于不采用工程量清单计价方式的工程建设项目，除工程量清单等专门性规定外，《建设工程工程量清单计价规范》的其他条文仍应执行。（）

对错

13.以“项”为单位的方式计价的措施项目，应包括规费、税金在内的全部费用。（）

对错

14.采用综合单价法进行工程量清单计价时，其综合单价应包括规费和税金在内的全部费用。（）

对错

15.引起设计变更的责任方是承包人的，这起变更的价款就一定不发生。（）

对错16.工程签证问题处理中的核心问题是依据约定明确工程签证事件中的责任追究问题。（）

对错

17.建设项目投资动态控制中的横向控制措施包括：组织措施、技术措施、合同措施、结算审核措施。（）

对错

18.技术核定单在涉及到与施工图纸的符合性问题时就一定需要设计方的签认认可。（）

对错

19.非国有资金投资的工程建设项目，是否采用工程量清单计价由业主决定。（）

对错

20.通过工程量清单计价方式招投标，发包方的招标控制价可使招标工程造价达到最低。（）

对错

造价员考试基础知识模拟试题

模拟试题（一） 一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的） 1.按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（ A ）。 A.建设单位 B.施工单位 C.建立单位 D.设计单位 2.开标应当由（ B ）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A.政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C.投标人推选的代表 D.公证人 3.根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（A ）。 A.发起设立工程造价咨询企业 B.签订工程施工合同 C.依法裁定工程经济纠纷 D.审批工程变更文件 4.下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（A ）。 A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B.取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% D.企业注册资本不少于人民币100万元 5.建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是（D ）。 A.规定的时间 B.规定的预算费用 C.规定的质量标准 D.规定的安全标准 6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（ B ）。 A.次序可以颠倒，但不能交叉 B.次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C.次序不能颠倒，也不能进行交叉 D.次序可以颠倒，同事可以进行合理的交叉 7.建设工程项目组成中的最小单位是（B ）。 A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程 8.在项目目标控制的方法中，S形曲线法的一般作用是（ B ）。 A.进度控制和质量控制 B.造价控制和进度控制 C.质量控制和造价控制 D.造价控制和风险控制 9.在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是（B ）。 A.风险事件发生的概率 B.风险清单 C.风险事故对项目目标的影响程度 D.风险等级 10.当事人订立合同，必须经过的程序是（C ）。 A.担保和承诺 B.要约和担保 C.要约和承诺 D.承诺和公正 11.按照《中华人民共和国合同法》规定，下列情形中引起整个合同无效的是（C ）。 A.因故意或者重大过失造成对方财产损失的 B.因重大误解订立的合同 C.一方以欺诈手段订立合同损害国家利益的 D.在合同订立时显失公平的

广东造价员继续教育考试习题(仅供参考)

广东造价员继续教育考试习题（仅供参考） 一、单项选择题（共20题） 1.采用工程量清单计价的承包合同中的综合单价，如遇设计变更引起工程量增减，对其超出合同约定幅度部分工程量，除合同另有约定外，其综合单价的调整办法是（）。A．由承包人提出，经发包人确认后作为结算依据 B．由发包人提出，并经承包人同意后作为结算依据 C．由承包人提出，报工程造价管理机构备案后作为结算依据 D．由承包人提出，经监理工程师确认后作为结算依据 A B C D 2.某工程采用最高限额成本加最大酬金合同。合同规定的最低成本为1800万元，报价成本为2400万元，最高限额成本为2600万元，酬金数额为460万元，同时规定成本节约额合同双方各50%，若最后乙方完成工程的实际成本为2650万元，则乙方能够获得的支付款额为（）万元。 A．2100 B．2600 C．2650 D．3110 A B C D 3.建设项目分成几个阶段（）。 A．项目建议书阶段、施工阶段、竣工验收阶段、使用阶段 B．决策阶段、设计阶段、交易阶段、实施阶段、竣工验收阶段、使用阶段 C．决策阶段、设计阶段、交易阶段、施工阶段、竣工验收阶段、使用阶段 D．决策阶段、设计阶段、交易阶段、实施阶段、竣工验收阶段 A B C D 4.分析工程索赔产生的原因时，下列事件中，不属于合同变更的是（）。 A．施工方法变更 B．合同中的遗漏 C．设计变更 D．追加某些工作 A B C D 5.根据《合同法》，下列各类合同中，属于可变更或可撤销合同的是（）。

A．以欺诈、胁迫的手段订立损害国家利益 B．因重大误解订立或订立时显失公平 C．以合法形式掩盖非法目的 D．恶意串通，损害国家、集体或第三人利益 A B C D 6.合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该（）。 A．按审价部门提出的价格调整 B．按发包人指定的价格调整 C．按设计部门提出的价格调整 D．由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整 A B C D 7.按照索赔事件的性质分类，在施工中发现地下流砂引起的索赔属于（）。 A．工程变更索赔 B．意外风险和不可预见困素索赔 C．工程延误索赔 D．合同被迫终止的索赔 A B C D 8.工程造价鉴定结论确定的工程款计算方法和计价标准与建设施工合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以（）的为准。 A．工程造价鉴定结论 B．法官判定 C．委托方意见 D．合同约定 A B C D 9.对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用（）合同。 A．固定总价 B．调值总价 C．固定单价 D．成本加酬金 A B C D

二〇一四年江苏省建设工程造价员考试卷(安装)

二〇一四年江苏省建设工程造价员考试卷 安装造价案例分析试卷试题本 本卷为案例分析题，电气初级做一、二、四题，给排水初级做一、三、五题，总分为100分。中高级一、二、五、六或一、三、四、六题，总分为120分。要求分析合理，结论正确。 一单项选择题（本题满分40分，每题两分），给排水初级做1-20题，电气初级做16-35题，安装中、高级做11-30题。 请根据考试大纲的要求，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计价规范》（GB50856-2013）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）的有关规定，对下列选择题做出正确的选择项。每题的备选答案中，只有一个最符合题意，请将答案填入表中。 1、下列哪些不属于《给排水、采暖、燃气工程》工程量计价范围中钢管清单子 目的工作内容（） A.压力试验 B.警示带铺设 C.管道接口保温 D.管件制作、安装 2、下列关于《给排水、采暖、燃气工程》计价定额中说法不正确的是（） A.带感应器的小便器安装，包含了电气检查接线、电气测试等工作内容 B.过墙、过楼板钢套管套用室外焊接钢管定额 C.小便槽冲洗管制作与安装，不包括阀门安装 D.热熔塑料给水管安装中包括管件安装的人工，但不包括管件的价格 3、点型探测器按线制的不同分为多线制与总线制两种，套用定额时，点型探测器，哪一种说法不正确（） A.不分规格、型号 B.不分安装方式、位置 C.以单个为计算单位 D.不包括本体调试 4、下列有关《刷油、防腐蚀、绝热工程》中的说法正确的是（） A.刷油工程和防腐蚀工程中设备、管道以“㎡”为计量单位，一般金属结构、管廊钢结构以及H型钢制结构以“kg”为计量单位 B.若管道现场安装后再绝热施工，执行《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目，人工乘以系数0.9 C.消防管道标志色环的刷油，执行《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目，人工乘以系数2.0 D.绝热工程中绝热层、防潮层、保护层以“㎡”为计量单位 5、下列关于《江苏省安装工程计价定额》中说法不正确的是（） A.洗脸盆安装是按照电钻打孔，塑料膨胀管安装，如果采用预埋铁件，定额不可调整 B.法兰阀门安装中包括了二只法兰片的安装 C.方形伸缩器的两臂，按两倍臂长合并在管道长度内计算 D.搪瓷浴盆安装中，包含了金属软管安装的人工，不包含金属软管的材料费

土建造价员考试试题(一)

模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！ 土建造价员考试试题(一) 一、单选题（本大题30小题．每题1.0分，共30.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。） 第1题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，计算楼地面工程量时，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛开口部分面积不并入相应工程量的项目是( )。 A ．楼地面化纤地毯 B ．塑料板楼地面 C ．花岗岩楼地面 D ．竹木地板 【正确答案】：C 【本题分数】：1.0分 第2题 ( )是混凝土结构设计时强度计算取值、混凝土施工质量控制和工程验收的依据。 A ．立方体抗压强度 B ．混凝土强度等级 C ．混凝土轴心抗压强度 D ．混凝土抗拉强度 【正确答案】：B 【本题分数】：1.0分 第3题 在工程量清单计价方式中，清单项目的工程量计算通常是计算其( )。 A ．实体工程量 B ．定额工程量 C ．定额工程量与损耗工程量

模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！ D ．实体工程量与损耗工程量 【正确答案】：A 【本题分数】：1.0分 第4题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，在进行现浇钢筋混凝土工程量计算时，下列说法不正确的是( )。 A ．散水按设计图示尺寸以面积计算 B ．坡道不扣除单个0.3m 2以内的孔洞所占面积 C ．构造柱应按矩形柱项目编码列项 D ．现浇挑檐与屋面板连接时，以外墙中心线为分界线 【正确答案】：D 【本题分数】：1.0分 第5题 现浇踏步式钢筋混凝土独立基础，每阶高均为300mm ，下阶尺寸为1200mm ×1500mm ；上阶尺寸为800mm ×1100mm ，则支模板工程量应为( )m 2。 A ．2.68 B ．3.24 C ．2.28 D ．2.76 【正确答案】：D 【本题分数】：1.0分 第6题 在编制施工图预算时，先计算单位工程分部分项工程量，然后再乘以对应的定额基价，求出各分项工程直接工程费，再汇总成预算造价的方法是( )。 A ．综合单价法 B ．实物量法 C ．工料单价法

造价员考试模拟试题MicrosoftWord文档

一、单选题（40题） 1．建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（）组成。 A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C、土地使用费及勘察设计费 D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2．以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（）。 Ａ、施工机械修理费Ｂ、材料采购和保管费 Ｃ、材料二次搬运费Ｄ、生产工人基本工资 3．预算定额基价是指（）的人工、材料、施工机械使用费之和。 A、单位工程 B、分部分项工程 C、扩大分部分项工程 D、单项工程 4．我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（）。 Ａ、企业管理费Ｂ、财务费用 Ｃ、其它费用Ｄ、现场管理费 5．对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（）。 A、单价法 B、实物法 C、概算法 D、指标法 6．仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（）。 A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行 B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决 C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉 D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。 7．工程项目施壬合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。 A．③-②-①B．①-②-③C．③-①-②D．②-①-③ 8．水泥砂浆体积配合比是指水泥与( )体积比。 A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 9．材料预算价格是指材料( )费用 A.采购 B.成本 C.预算 D.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部10．一般土建工程费用定额中的费率是由( )而定的 A.施工单位资质 B.工程造价的大小 C.上级主管部门 D.工程类别 11．定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理( ) A.可换算入定额内 B.建立补充定额 C.由甲乙双方商定在独立费中处理 D.视情况而定 12．一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按( )层计算 A.1 , B.1.5, C2, D.3 13．人工挖地槽、地坑定额深度为( )米，超过时可另作补充定额 A.3, B.4, C.5, D.6 14．机械挖土方工程量，按机械挖土方( )％，人工挖土方(D)％计算

2016造价员继续教育考试2(98分)

上海造价员继续教育考试 一、单项选择题（共20题） 1.与典型建设工程不同之处在于：信息化工程不仅要管理“实体”资源，还要管理（）资源。A. 信息B. 智力C. 社会 A B C D 2.信息化的技术资源——（）资源。A. 信息B. 石油C. 人力 A B C D 3.下列项目中通常可用于衡量软件规模的指标是（）。A. 研发成本B. 开发周期C. 功能点数 A B C D 4.信息化工程的系统集成包括五个类型，即：硬件集成、软件集成、数据信息集成、技术管理集成和（）。A. 环境设备集成B. 组织机构集成C. 经营业务集成 A B C D 5.信息化的技术内容——信息交流和（）共享。A. 财富B. 知识C. 设备 A B C D 6.信息化工程运维项目中，运维工程师投入40个人日，配置管理30个人日，服务台25个人日，总监15个人日，已知运维工程师500元/人日，则项目费用为（）。A. 55000 B. 60750 C. 60000 A B C D 7.计算机网路系统工程、综合布线工程属于信息化工程的（）。A. 应用工程B. 技术工程 C. 基础工程 A B C D 8.适用于咨询规划类项目的工作量评估方法有（）。A. 任务分解法B. 功能点法C. 用例

点法 A B C D 9.信息化的技术手段——（）技术。A. 电力B. 农业C. 信息 A B C D 10.通信交换的信息形式通常是将文字或语言进行采样、转换为数字序列表达，然后以数字形式在机器中进行自动计算、处理、存储等操作，但此时“（）”被不具有“思维能力”的机器丢失了。A. 语法B. 语义C. 书法 A B C D 11.下列信息化项目，采用定额计价的有（）。A. 咨询规划B. 软件开发C. 机房工程 A B C D 12.下列项目中，既可以采用费率方式又可以采用人工计价的是（）。A. 软件服务B. 软件开发C. 商用套装软件实施 A B C D 13.按照信息系统工程的规范对信息化工程进行绩效评价和审计，以改善、提升、规范工程管理，或提出对工程的升级、改造、乃至重建的决策参考，是信息化工程（）阶段的基本目标。A. 控制B. 营运C. 治理 A B C D 14.已知某信息化项目设备费为100万元，该设备的系统集成费为（）万元。A. 16.67 B. 19.5 C. 23 A B C D 15.下列项目中，属于运维服务人员的是（）。A. 咨询师B. 服务台C. 程序员 A B C D

安装造价员考试案例分析试题

安装造价员考试案例分析试题 一、（本题60分） 请根据给定的电气工程施工图，计算工程量并编制电气部分项工程量清单。 （一）设计说明 1、该建筑物为单层砖混结构，建筑物净高3.6m，顶板为现浇，建筑物室内外高差为0.3m。 2、电源采用三相四线制、电缆YJV22-4×16+1×6埋地穿管入户，室外部分管道埋深0.8m; 照明、插座由不同的支路供电，插座同路设漏电断路器保护。配线线路全部采用穿管暗敷，照明线路采用BV2.5mm2穿电线管，2～3根穿MT15，4～5根穿MT20;插座线路采用BV3×4 mm2穿SC20。 3、入户处做重复接地，系统接地设在配电箱AL下，接地母线采用-40×4镀锌扁钢，室外埋深0.75m，普通土；接地极采用镀锌角钢∠50×50×5×2500mm，直立打入地下，顶埋深0.75m. 4、配电箱AL型号为PZ30/20，厂家成品供应，箱内无端子板；配电箱尺寸为330（宽）×420（高）×120（深）mm，底边安装高度距地1.5m。 5、其他安装高度： 开关A86Kll-10N 安装高度1.3m; 开关A86K21-10N 安装高度1.3m; 插座A86Z223-I0N 安装高度0.3m; 荧光灯YG2-2 2×36W 吸顶安装； 防水防尘灯l×60W 吸顶安装； 圆球吸顶灯φ300 l×40W 吸顶安装；

（二）答题要求 1、进配电箱AL的管线，仅计算电缆的配管部分（出外墙1.5m），不计算电缆的工作量。 2、尺寸在图纸中按比例量取(1：100)。 3、电气配管进入地坪或顶板的深度均按l00mm计算。 4、不考虑电缆沟挖填土方量。 分部分项工程量清单 序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量 得分评卷人 二、（本题60分） 请根据给定的给排水工程施工图，计算工程量并编制给排水分部分项工程量清单。（一）设计说明 1、图中标高和管长以“m”，其余都以“mm”计。 2、水管用PPR管，热熔连接；排水管采用UPVC塑料排水管，胶水粘接。 3、给水管穿楼板应设钢套管，套管公称直径比给水管公称直径大二号，套管长度每处按300mm计。 4、室内给排水管道安装完毕且在隐蔽前，给水管需做水压试验，试验压力l.0MPa;捧水管需做灌水试验。 （二）答题要求 1、仅计算室内管道部分，尺寸在图纸中按比例量取。 2、楼板厚度按l00mm考虑。 3、计算不包括的内容：管道挖填土、管道支架、管道开墙槽、给水管穿墙套管。 主要材料表 序号名称规格单位 1 自闭式冲洗阀蹲式大便器DN25 套 2 自闭式冲洗阀挂式小便器DN15 套 3 洗涤盆DN15 套 4 冷水洗脸盆（立式水嘴）DN1 5 套 5 给水截止阀De63 只 6 地漏（带存水弯）DN50 套

2019年整理市政造价员考试模拟试题资料全

市政造价员考试模拟试题 1、机械打眼爆破沟槽石方开挖坡面每侧允许超挖量为（ C ）。 A.10厘米 B.15厘米 C.20厘米 D.30厘米 2、某基坑体积100立方米需回填，要从取土点取天然密实土方 （ D ）立方米。 A.150 B.130 C.125 D.115 3、已知施工期平均水位标高64.00，最高临水面标高64.50，则草袋围堰顶标高（ B ）。 A.64.50 B.65.00 C.65.30 D.65.50 4、通常需埋设拉杆的是（ D ）。 A.横向缩缝 B. 横向施工缝 C.胀缝 D.纵向施工缝 5、混合料多层次铺筑时，养生面积按（ A ）。 A.基层顶面积 B. 最下基层面积 C.各层面积之和 D.已含在铺筑定额子目中 6、属于水泥混凝土路面定额子目工作内容中的是（ A ）。 A.拉毛 B.刻槽 C.养生 D.切缝 7、梁宽15cm，高30cm，长250cm，双肢箍筋￠6@250，则箍筋重量（ B ）KG。 A.2.0 B.2.20 C.2.23 D.2.40 8、预制小型构件，可按混凝土基价的（ C ）计算运输、堆放、安

装损耗。 A.1％ B.1.5％ C.2％ D.3％ 9、钻孔灌注桩泥浆池建造和拆除工程量按（ D ）计算。 A.灌注混凝土工程量 B.设计桩长×设计桩截面 C.灌注混凝土加充盈量 D.成（冲）孔工程量 10、隧道内衬喷射混凝土定额包含了混合料（ C ）的运输距离。 A.100m B.150m C.200m D.300m 11、沉井基坑开挖的底部尺寸，按沉井外壁每侧加宽（ D ）计算，执行第一册相应定额。 A.0.3m B.0.5m C.1m D.2m 12、给水新旧管线连接项目所指的管径是指新旧管中（ C ）的管径。 A.新管 B.旧管 C.最大 D.最小 13、不宜套用铸铁管件安装定额的是（ A ）。 A.法兰伸缩节 B.球墨渐缩管 C.铸铁三通 D.铸铁套管 14、排水砖砌检查井的井深指的是（ A ）至铸铁井盖顶面的距离。 A. 基础顶面 B. 基础底面 C. 垫层顶面 D. 垫层底面 15、计算管道工程量需扣除每座砖砌矩形直线雨水定型检查井1100×1500的长度是（ B ）。 A. 0.7米 B. 1.0米 C. 1.1米 D. 1.5米 16、排水工程小型构件是指单件体积在（ B ）的构件。

造价员考试试题及答案

试题 1、按我国现行《建筑安装工程费费用项目组成》的规定，建筑安装工程费用的组成为（）A．直接费、间接费、计划利润、税金 B．直接工程费、间接费、利润、税金 C．直接费、间接费、规费、税金 D．直接费、间接费、利润、税金 答案：D 2、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．危险作业意外伤害保险费 C．劳动保障费 D．已完工程和设备保护费 答案：B 3、在下列费用中，不属于直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．夜间施工费 C．技术开发费 D．二次搬运费 答案：C 4、下列费用中，属于建筑安装工程直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．现场管理费 C．施工企业管理费 D．工程点交费 答案：A

5、下列不属于材料费用的是（） A．材料原价 B．材料运杂费 C．材料采购保管费 D．材料二次搬运费 答案：D 6、建筑安装工程直接费中的人工费是（） A．施工此案场所有人的工资性费用 B．施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用 C．直接从事建筑安装工程生产工人开支的各项费用 D．从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用 答案：C 7、施工企业大型机械进出场费用属于建筑安装工程的（） A．措施费 B．直接工程费 C．规费 D．企业管理费 答案：A 8、某工程项目，材料甲消耗量为200吨，材料供应价格为1000元/吨，运杂费为15元/吨，运输损耗率为2%，采购保管费率为1%，材料的检验试验费为30元/吨，则该项目材料甲的材料费为（）元 A．215130.6 B．200000 C．209130.6 D．202950.6 答案：A

2011年河北省造价员继续教育考试题及答案

2011年河北省土建造价员继续教育网上考试题及答案 单选题 1..按工业建筑用途分类，机械制造厂的热处理车间厂房属于（）。C、生产厂房 2.将骨架结构厂房山墙承受的风载荷传给基础的是（）C、柱子 3. 我国为北京奥运会建筑的“鸟巢”，中间露天，四周有顶盖看台，外围及顶部采用型钢架，这类建筑物的结构称为（）D、空间结构 4. 下列人工处理地基的方法中，不消耗建筑材料的是（）。C、压实法 5. 下列叙述不正确的是（）。C、箱形基础属刚性基础 6. 窗台根据窗子的安装位置可形成内窗台和外窗台。内窗台的作用主要是（）A、排除窗上的凝结水 7. 设置伸缩缝的建筑物，其基础部分仍连在一起的原因是（）。A、基础受温度变化影响小 8. 关于柔性基础构造下列叙述正确的是( )。D、素混凝土垫层厚100mm左右 9. 适用于120mm厚砖墙的组砌方法是( )。B、全顺式 10.清单项目工程量的计量是按设计图示以( )考虑。B、工程实体的净量 11. '计价规范'包括正文和附录两大部分，二者的效力（）。D、同等效力 12. 发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等，需经发包方现场工程师签字认可后实施，费用按照（）计价。D、计日工 13. 高层建筑垂直运输机械降效不作为单独的工程量清单项目列项，应计入（）中。A、垂直运输机械费 14. （）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。A、措施项目 15. 工程量清单计价中，招标人为可能发生的工程量变更而预留的金额属于（）。B、暂列金额 16. 工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人或受其委托具有相应资质的（）进行编制。D、造价咨询人 17.投标总价应按（）合计金额填写。C、工程项目总价表 18. 建筑工程的规费计费基础是（）。D、分部分项工程费、措施项目费、其他项目费之和 19. 清单计价中，装饰柱（梁）面按设计图示外围饰面尺寸乘以高度（长度）以面积计算。这里外围饰面尺寸是指：（）。B、饰面的表面尺寸 20. 商品砼输送泵由施工单位自备，应将泵送费列入（）B、措施费用内 21. 担保方式中，必须由第三人为一方当事人提供担保的是（）。A、保证 22. 甲与乙签订工程设计合同，合同约定设计费为80万元，甲方向乙方支付16万元定金。合同订立后，甲方实际向乙方支付了12万元定金，乙收取定金后拒不履行合同，则甲可以要求乙返还（）万元。C、24 23. 关于租赁合同，下列表述错误的是（）。C、书面租赁合同未约定租赁期限的，视为20年租赁期限 24. 某建设单位2005年2月1日领取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据《建筑法》的规定，申请延期应在（）前进行。C、2005年5月1日 25. 新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，（）不是必备的条件。C、有符合规定的工程质量保证体系 26.招标投标活动应当遵循的原则是（）。C、公开、公平、公正和诚实信用 27. 某政府工程项目进行施工招标，在招标过程中对所有的投标人进行资格预审。资格预审主要侧重于对投标人的（）能力进行审查。B、履行合同 28.《建设工程质量管理条例》规定，装修工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。D、2年和合理使用年限 29. 某工程地下室柱子钢筋绑扎完成，准备浇筑混凝土时，按《建设工程质量管理条例》要求，施工单位应通知建设单位和（）参加隐蔽验收。C、建设工程质量监督机构 30. 下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是（）。C、当事人可以经调解程序解决合同争议 31. 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353规定，直径为2.2m，高2.4m的屋顶圆形水箱，其建筑面积为( )。A、不计算 32. 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353规定，有永久性顶盖无围护结构的加油站其建筑面积应按( )计算。D、顶盖水平投影面积的1/2 33. 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353规定，单层高低联跨的建筑物，需分别计算建筑面积时，应以( )为界分别计算。A、高跨结构外边线 34. 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB／T 50353规定，关于建筑面积计算表示正确的是( )。B、用于疏散的室外楼梯按自然层投影面积之和计算 35. 根据《建筑工程工程量清单计价规范》GB 50500－2008规定，基础与墙体使用不同材料时，工程量计算规则规定以不同材料为界分别计算基础和墙体工程量，范围是( )。A、室内地坪±300mm以内 36. 根据《建筑工程工程量清单计价规范》GB 50500－2008规定，计算现浇混凝土楼梯工程量时，正确的做法是( )。C、伸入墙内部分不另增加 37. 根据《建筑工程工程量清单计价规范》GB 50500－2008规定，下列( )项的工程量是按m2计算的。C、砖砌台阶 38. 根据《建筑工程工程量清单计价规范》GB 50500－2008规定，低合金钢筋一端采用镦头插片、另一端采用帮条锚具时，钢筋增加( )计算。A、0.15 m 39. 根据《建筑工程工程量清单计价规范》GB50500－2008规定，计算不规则或多边形钢板质量应按其( )。C、外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论质量计算 40. 根据《建筑工程工程量清单计价规范》GB 50500－2008规定，柱面装饰板工程量应按设计图示饰面外围尺寸以面积计算，且( )。D、柱帽、柱墩并入相应柱饰面工程量内 41. 下列民事法律关系主体中属于法人的是（）。C、丙省建工集团海外子公司 42. 某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2003年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2003年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为（）。D、2005年8月1日 43. 招标人于2006年4月1日发布招标公告，2006年4月20日发布资格预审公告，2006年5月10日发售招标文件，投标人于投标截止日2006年6月10日及时递交了投标文件，2006年7月20日招标人发出中标通知书，则要约生效的时间是（）。C、2006年6月10日 44. 在投标形势竞争激烈的情况下，承包人与发包人签订了将风险不合理转嫁给承包人的合同。该合同已履行完毕，承包人对此约定未提出异议，则该合同（）。 A、属于有效合同 45. 甲公司将其塔吊租给乙公司使用，乙公司却将该塔吊卖给丙公司。依据我国《合同法》的规定，乙公司与丙公司的塔吊买卖合同属于（）合同。A、无效

安装造价员考试试题

全国建设工程造价员考试练习题 《计量与计价实务》（安装专业） 一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意。) 1、具有较高的强度和塑性，具有较高的弹性极限和疲劳极限，同时还具有较好的耐蚀性，抗碱性及优良的减磨性和耐磨性的金属是（）。 A．铜合金B．铁合金C．铝合金D．高分子塑料 2、厚钢板指的板厚大于（）。 A．3mm B．4 mm C．5 mm D．6 mm 3、高压电是指电压高于1KV低于（）。 A．35kv B．10kv C．220kv D．630kv 4、低压电器指各种控制设备、继电器以及保护设备电压低于（） A．10 kv B．1 kv C．500v D．220v 5、室外照明灯具安装不应低于（）。 A．2.5m B．3m C．2m D．1.8 m 6、每个照明回路的灯和插座数不宜超过（）。 A．18个B．20个C．25个D．15个 7、拉线开关一般距地面为（）。 A．2～3 m B．1.5～2 m C．1.2～1.5 m D．1.0～1.2 m 8、电气配管工程，应根据其名称、材质、规格、配置形式及部位，以“m”为计量单位，按设计图示尺寸以延长米计算，管路中间的接线箱（盒）、灯头盒、开关盒所占长度（）。A．扣除B．不扣除C．计算一半D．以上均不对 9、单风道集中式空调系统是指（）。 A．混合空调系统B．二次循环空调系统C．全空气式空调系统D．洁净空调系统 1 / 13 10、根据需要，对空气中的尘粒、温度、湿度、压力、噪声等进行控制，且符合规范规定洁净度的空调系统，称为（）。 A．洁净空调系统B．局部式空调系统C．双风道空调系统D．半集中式空调系统11、盘管表面式换热器有光管式和（）。 A．排管式B．波纹管式C．肋管式D．扁管式 12、室内给水钢管除锈、刷油工程量，其计算式为（）。 A．F=1.2лDL B．F=лDL C．F= 1.1 лDL D．F=1.05лDL 13、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，已完工程及设备保护属于措施项目中的（）。 A．通用项目B．建筑工程项目C．装饰装修工程项目D．安装工程项目 14、找出照明线路图用图形符号（）。 A．WL B．WP C．WX D．WV

造价员考试基础知识模拟试题及答案

造价员考试《基础知识》模拟试题及答案（四） 一、单项选择题：1．在建设工程项目合同体系中的两个最主要的节点是（）。 二、A．业主和承包商 三、B．勘察单位和设计单位 四、C．承包商和设备材料供应商 五、D．设备和材料供应商 六、2．业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的工程承包合同是（）。 七、A．EPC承包合同 八、B．施工总承包合同 九、C．单项工程承包合同 十、D．特殊专业工程承包合同 十一、3．以下不属于业主主要合同关系的是（）。 十二、A．工程承包合同 十三、B．工程勘察合同 十四、C．工程咨询或项目管理合同 十五、D．劳务分包合同 十六、4．以下不属于承包商主要合同关系的是（）。 十七、A．工程承包合同 十八、B．设备、材料采购合同 十九、C．项目监理合同 二十、D．劳动分包合同 二十一、5．根据我国《合同法》，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中不属于建设合同的是（）。 二十二、A．勘察合同 二十三、B．设计合同 二十四、C．施工合同 二十五、D．建设项目贷款合同 二十六、6．总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担（）。 二十七、A．损害赔偿责任 二十八、B．连带责任 二十九、C．侵权责任 三十、D．违约责任 三十一、7．在设计合同的实施过程中，下列造成设计返工、停工、延迟或者修改情况中，发包人不应该增付费用的情形是（）。 三十二、A．发包人变更设计计划 三十三、B．发包人提供不准确的勘察资料 三十四、C．发包人没有提供设计所需要的条件 三十五、D．承包人设计不合格延长设计时间 三十六、8．在工程施工合同中，关于发包人权利和义务的论述中，错误的是（）。 三十七、A．发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下可以随时对工程进行检查 三十八、B．承包人施工质量不合格，发包人有权要求其修理或者返工

造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案

造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案 2017年造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案 一、单项选择题 1.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过()小时。 A.4 B.8 C.12 D.24 2.在工程索赔的实践中，以下()费用允许索赔。 A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用 B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用 C.承包商进行索赔工作的准备费用 D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 3.工期索赔的计算方法有()。 A.总费用法 B.分项法 C.因素分析法 D.网络分析法

4.某建设项目业主与甲方承包商签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天，合同履行过程中，因发生 不可抗力时间致使开工日期推迟30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述 时间均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费 为()万元。 A.0.7 B.3.7 C.4.7 D.5.2 5.某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工 期索赔为()个月。 A.1.5 B.0.9 C.1.2 D.3.6 6.某工程施工中，由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工 50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单 价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人工窝工补贴费为12 元/工日，含税的综合费率为17%，承包商可得该项索赔为()元。 A.1260 B.1263.6 C.1372.2 D.1474.2

2011浙江造价员继续教育考试答案

2011浙江造价员继续教育（10学时）80 已通过 1.某流水施工过程，施工段m=4，施工过程n=6，施工层r=3，则流水步距的个数 为（）。 A.6 B.5 C.4 D.3 A B C D 2.在组织成倍节拍流水时，用各施工过程的流水节拍去除以最大公约数，所得的商 数应是（）。 A.流水步距 B.各施工过程的专业队数 C.专业队数之和 D.搭接时间 A B C D 3.某管道敷设工程，划分三个施工过程，流水节拍分别为6、2、4（天），每300m 长为一个施工段，工程量总长为1800m，施工单位采用等步距异节拍流水施工，试问其施工段和总工期各是（）。 A.6（段）和16（天） B.6（段）和22（天） C.6（段）和18（天） D.60（段）和22（天） A B C D 4.某分部工程有两个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为 3、4、3、3和2、5、4、3天, 则流水步距和流水施工工期分别为( )天。 A.3和16 B.3和17 C.5和18 D.5和19 A B C D

5.单代号网络计划的自由时差等于( )。 A.本工作与紧前工作时间间隔的最大值 B.本工作与紧后工作时间间隔的最大值 C.本工作与紧前工作时间间隔的最小值 D.本工作与紧后工作时间间隔的最小值 A B C D 6.同一个施工过程的节拍值彼此相等，而不同的施工过程在同一施工段上的节拍值彼此不相等，这种流水方式称（）。 A.等节拍专业流水 B.无节奏专业流水 C.异节拍专业流水 D.不等步距流水 A B C D 7.下列不是临时设施布置要遵循的原则的选项是（）。 A.方便施工 B.少占或不占农田 C.尽量压缩临设 D.尽量利用原有房屋 A B C D 8.不属于无节奏流水施工的特点是( )。 A.所有施工过程在各施工段上的流水节拍均相等 B.各施工过程的流水节拍不等，且无规律 C.专业工作队数目等于施工过程数目 D.流水步距一般不等 A B C D 9.施工段、施工层在流水施工中所表达的参数为（）。 A.空间参数 B.工艺参数 C. 时间参数 D. 一般参数 A B C D

造价员综合考试题及答案电气

造价员考试试题（安装工程电气部分） 一、填空题（每空1分，共计：10分） 1、各种配管应区别不同、、，以“延长米”为计量单位，不扣除管路中间的、、 所占长度。 答案：敷设方式、敷设位置、管材材质、接线箱（盒）、灯头盒、开关盒2、管内穿线的工程量，应区别线路、导线、导线，以单线“延长米”为计量单位。线路分支接头线的长度已综合考虑在定额中，不再另行计算（照明线路中的导线截面大于或等于时，应执行动力线路穿线相应项目）。 答案：性质、材质、截面、6mm2 二、单项选择题（每题1分，共计：30分） 1、《电气设备安装工程》定额规定工程超高增加费（已考虑了超高因素的定额项目除外）：操作物高度离楼地面（B）的电气安装工程，可参照超高部分人工费的15％计算。 A、4.5m以上、20m以下 B、5m以上、20m以下 C、5m以上、25m以下 D、6m以上、20m以下 2、《电气设备安装工程》定额高层建筑增加费是指：高度在（C）以上的工业与民用建筑。 A、6层或25m B、8层或25m C、6层或20m D、8层或20m

3、《电气设备安装工程》定额规定在有害人身健康的环境（包括高温、多尘、噪声超过标准和在有害气体等有害环境）中施工时，可参照安装工程总人工费增加（D）。 A、10％ B、3％ C、15％ D、5％ 4、电机的接地线定额按镀锌扁钢（C）考虑，与实际不同时进行调整。 A、30×4 B、25×3 C、25×4 D、40×4 5、《电气设备安装工程》定额规定安装与生产同时进行时，可参照安装工程（D）。 A、总人工费增加10％ B、总人工费增加8％ C、总人工费增加6％ D、总人工费增加5％ 6、《电气设备安装工程》定额规定除10kV以下架空线路以外，脚手架搭拆费可参照人工费（包括地下室部分）的（B）计算，其中人工工资占25%。 A、10％ B、3％ C、15％ D、5％ 7、配管配线工程中，当选用钢管明配时，其连接方式应为(B)。 A、焊接 B、管箍丝接 C、熔接 D、管箍丝接或焊接 8、《电气设备安装工程》定额中，连接各种开关箱、柜、板导线预留长度，按照盘面尺寸（C）进行计算。 A、长+宽 B、高+长

2021年造价员考试《经典模拟题》

2021年造价员考试《经典模拟题》（1） 1、建设工程合同是指承包人进行工程的勘察、设计、施工等建设，由发包人支付相应价款的合同。建设工程合同的主体只能是 （）。 A．公民个人 B．设计者 C．法人 D．法人 答案：D 2、实际工程质量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择（） A．总价合同 B．单价合同 C．成本加酬金合同 D．以上合同类型均匀合适 答案：B 3、根据工程建设的不同阶段，建设工程合同可以分为（） A．固定总结合同和固定单价合同 B．建设工程总包合同和分包合同 C．勘察合同、设计合同和施工合同

D．供水供电合同和运输合同 答案：C 4、工程造价的特点是（） A．大额性、可调性、动态性和层次性 B．多样性、单体性、动态性和层次性 C．多样性、可调性、单体性和动态性 D．大额性、单体性、动态性和层次性 答案：D 5、工程造价的构成主要划分为设备及工、器具购置费用、（）、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税。 A．建筑安装工程费用 B．土地使用费 C．固定资产使用费 D．生成准备费 答案：A 6、下列费用中不属于社会保障费的是（） A．养老保险费 B．失业保险费

C．医疗保险费 D．住房公积金 答案：D 7、工程监理费是指（）招标委托工程监理单位实施工程监理的费用。 A．施工单位 B．建设单位 C．质量监督单位 D．国家有关部门 答案：B 8、工程造价计价主要方法有（） A．定额单价法一种 B．直接费单价法一种 C．直接费单价和综合单价法两种 D．定额单价法和直接费单价法两种 答案：C 9、预算定额是由（）组织编制、审批并颁发执行。 A．国家主管部门或其授权机关 B．国家发展改革委员会

《二级建造师》-继续教育题库-造价判断部分

二级建造师继续教育题库 造价判断部分 例1经常进行的生产大修理，它属于建设工程投资。（B）正确的表述：经常进行的生产大修理，它不属于建设工程投资 例2 2004年7月16日发布的《国务院关于投资体制改革的决定》规定，对于企业不使用政府投资建设的项目，不再实行核准制。( B ) 正确的表述： 2004年7月16日发布的《国务院关于投资体制改革的决定》规定，对于企业不使用政府投资建设的项目，不再实行审批制。 例3 建设单位应当自领取施工许可证之日起六个月内组织开工。（B） 正确的表述：建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内组织开工。 例4 分包合同与总承包合同的约定应当一致；不一致的，以分包合同为准。（B） 正确的表述：分包合同与总承包合同的约定应当一致；不一致的，以总承包合同为准。 例 5 工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部投资费用。( B ) 正确的表述：工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全

部固定资产投资费用。 例 6 作为价格管理范畴，工程造价管理是指工程建设投资费用管理。（B） 正确的表述：作为价格管理范畴，工程造价管理，在微观层次上，是生产企业…的系统活动。在宏观层次上，是政府…的系统活动。例7 初步设计阶段按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的最高限额。（A） 例8 我国工程造价管理体制改革的最终目标是逐步建立以市场形成价格为主的竞争机制。（B） 正确的表述：我国工程造价管理体制改革的最终目标是逐步建立以市场形成价格为主的价格机制。 例9 工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动,应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。( A ) 例10 我省规定初级水平的造价员可以从事1500万元人民币以下建设项目的相关专业工程造价编制、审核和控制。( B ) 正确的表述：我省规定初级水平的造价员可以从事1500万元人民币以下建设项目的相关专业工程造价编制。 例11 在初步设计阶段，影响项目造价的可能性为70％—85％。( B ) 正确的表述：在初步设计阶段，影响项目造价的可能性为75％—

造价员考试《安装工程》考试试题(带答案)

造价员考试《安装工程》考试试题（带答案） 一、单项选择题 1.建设项目可行性研究报告可作为( D )依据。 A.调整合同价 B.编制标底和投标报价 C.工程估算 D.项目后评价 2.不应计入人工工资单价的费用是( A ) A.劳动保险费 B.职工福利费 C.工资性补贴 D.工资 3.项目建议书阶段的投资估算，其误差率应控制在( B )。 A.40%左右 B.30%左右 C.20%左右 D.10%左右 4.设备安装工程概算的编制方法主要有( C )。 A.扩大单价法、概算指标法、类似工程预算法 B.扩大单价法、综合指标法、类似工程预算法 C.预算单价法、概算指标法、设备价值百分比法 D.预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法

5.采用单价法与实物法编制施工图预算的主要区别是( D )。 A.定额相同，单价不同 B.定额相同，单价相同 C.定额不同，单价不l 8.固定总价合同一般适用于( B )工程。 A.设计图纸完整齐备 B.工程规模小，工期短 C.技术复杂 D.工程量大 9.最高限额成本加固定最大酬金合同形式中，首先要确( C )。 A.限额成本、报价成本、实际成本 B.报价成本、最低成本、实际成本 C.最低成本、限额成本、报价成本 D.实际成本、限额成本、最低成本 10.主要由业主承担通货膨胀风险，承包商承担其他风险的合同价类型一般采用( B )。 A.固定总价合同 B.调整总价合同 C.固定单价合同 D.成本加酬金合同 11.某单位拟建一浴室，计算工期为4个月，土建工程合同价款为90万元，该工程采用( C )方式较为合理。

A.按月结算 B.分段结算 C.竣工后一次结算 D.部分结算 12.预付备料款是由发包单位在开工前拨给承包单位用于( C )所需的流动资金。 A.进场费用 B.购买设备 C.储备主要材料、结构件 D.搭建临时设施 13.某土方工程发包方提出的估计工程量为1500m3，合同中规定土方工程单价为16元/m3，实际工程量超过估计工程量10%时，调整单价，单价调整为15元/m2，结束时实际完成土方工程量为1800m3，则土方工程款为( A )元 A.28650 B.27000 C.28800 D.4500 14.某工程施工中，建设单位推迟了图书馆大楼基础设计图纸的批准，使该单项工程延期20周，该单位工程合同价款为800万元，而整个工程合同价款位6400万元，承包商应提出的总工期索偿为( B )周。