二级建造师法规习题集(整理版)

二级建造师法规习题集(整理版)

————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：

第一部分建设工程法律制度

一、建造师相关管理制度

1、二级建造师在注册有效期内变更执业单位时，应当及时办理

(B )手续。

A、备案

B、变更

C、重新注册

D、认证

【参考答案】B

【考点解析】二级建造师变更注册

2、建造师执业资格注册有效期一般为( B )年。期满前3个月应持证到原发证机构办理再次注册手续。

A、1

B、3

C、5

D、6

【参考答案】B

【考点解析】二级建造师注册有效期

3、二级建造师执业资格的注册管理机构是( c )。

A、国家住房和城乡建设部或其授权机构

B、国家人事部或其授权机构

C、省(自治区、直辖市)建设行政主管部门或其授权机构

D、省(自治区、直辖市)人事部门或其授权机构

【参考答案】C

【考点解析】二级建造师注册管理机构

4、注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，下列表述正确的是( B )

A、由受聘单位保管，由注册建造师本人使用

B、由注册建造师本人保管、使用

C、注册证书由单位保管、使用，执业印章由注册建造师本人保管使用

D、执业印章由单位保管、使用，注册证书由注册建造师本人保管使用

【参考答案】B

【考点解析】建造师注册证书和执业印章管理

5、关于注册建造师的执业活动，下列说法正确的是( )。

A、施工单位的注册建造师，最多只能同时担任两个项目施工的负责人

B、可以从事项目总承包管理、施工管理、建设工程项目管理服务、建设工程技术经济咨询

C、经受聘单位同意，临时出借注册证书和执业印章

D、在保证执业成果质量的前提下，以建造师名义从事第二职业【参考答案】B 【考点解析】建造师执业管理

6、注册建造师的信用档案记录应当包括的内容有( )

A、建造师的业绩

B、建造师的自我评价

C、建造师的良好行为

D、建造师的基本情况

E、建造师的不良行为

【参考答案】ACDE

【考点解析】建造师信用档案管理

二、法律体系和法的形式

1、下列与工程建设有关的法律、法规、部门规章中，( )属于行政法规范畴。

A、中华人民共和国建筑法

B、建设工程安全生产管理条例

C、建造师执业资格制度暂行规定

D、建筑业企业资质等级标准

【参考答案】B

【考点解析】行政法规的称谓

2、下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是( )。

A、工程建设项目施工招标投标办法

B、安全生产许可证条例

C、安全生产法

D、建筑业企业资质管理规定

【参考答案】B

【考点解析】行政法规的称谓

3、法律效力等级是正确适用法律的关键，下述法律效力排序正确的是( )

A、国际条约>宪法>司法解释>行政法规

B、法律>行政法规>部门规章>地方性法规

C、部门规章>行政法规>地方性法规>地方政府规章

D、宪法>法律>行政法规>地方政府规章

【参考答案】D

【考点解析】法律效力

4、我国法的形式主要包括宪法、法律、行政法规、地方性法规、行政规章等。下列属于法律的有( )

A、《建筑法》

B、《标准化法》

C、《安全生产许可证条例》

D、《安全生产法》

E、《建筑业安全卫生公约》

【参考答案】ABD

【考点解析】法律称谓

三、宪法

1、根据我国宪法规定，公民的宪法权利包括（）

A、在法律面前一律平等

B、有言论、出版、游行和示威的自由

C、有宗教信仰的自由

D、对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权

E、有维护祖国的安全、荣誉和利益的权利

【参考答案】ABCD

【考点解析】公民权利和义务

2、公民的监督权包括（）

A、控告权

B、建议权

C、申诉权

D、起诉权

【参考答案】ABC

【考点解析】公民的监督权

四、民法

1、工程建设法律关系的构成要素包括( )。

A、主体

B、客体

C、内容

D、事件

E、行为

【参考答案】A B C

【考点解析】建设法律关系的构成要素

2、建设法律关系主体，主要是指参加或管理、监督建设活动，受建设工程法律规范调整，在法律上享有权利、承担义务的( )。

A、自然人

B、法人

C、协会

D、政党

E、其他组织

【参考答案】ABE

【考点解析】建设法律关系主体

3、民事法律关系的内容是指( )。

A、民事权利和民事义务

B、民事权利和民事责任

C、民事规范和民事责任

D、民事义务和民事责任

【参考答案】A

【考点解析】民事法律关系的内容

4、在我国的民法通则中，自然人包括（）。

A、公民

B、行为

C、外国人

D、无国籍的人

E、专业技术人员【参考答案】ACD

【考点解析】自然人

5、法律关系的客体包括（）。

A、人

B、财

C、物

D、行为

E、非物质财富

【参考答案】B C DE

【考点解析】法律关系的客体

6、下列概念中，（）不属于法律意义上的物。

A、钢材

B、水泥

C、资金

D、建筑机械设备

【参考答案】C

【考点解析】法律上的物

7、法律关系的变更，是指法律关系的( )发生变化。

A、主体

B、内容

C、客体

D、事件

E、行为

【参考答案】ABC

【考点解析】法律关系的变更

8、法律关系的终止，分为（）。

A、权利终止

B、自然终止

C、义务终止

D、违约终止

E、协议终止

【参考答案】BDE

【考点解析】法律关系的终止

9、法律行为的成立要件有（）。

A、法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力

B、经过登记或备案等程序

C、行为人意思表示真实

D、行为内容合法

E、行为形式合法

【参考答案】ACDE

【考点解析】法律行为的成立要件

10、行为内容合法是法律行为的成立要件之一。该要件要求行为人实施的民事行为（）。

A、不违反法律

B、不违反行政法规

C、不得违背社会公德

D、不得损害社会公共利益

E、不得违背风俗习惯

【参考答案】ABCD

【考点解析】行为内容合法

11、下列关于法人的表述中，错误的是（）。

A、具有民事权利能力

B、具有民事行为能力

C、是自然人和企事业单位的总称

D、能够独立承担民事责任

【参考答案】C

【考点解析】法人的成立条件

12、根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的( )。

A、委托代理人

B、法定代理人

C、指定代理人

D、职务代理人

【参考答案】A

【考点【考点解析】代理的种类

13、代理的种类有（）。

A、委托代理

B、邀请代理

C、约定代理

D、法定代理

E、指定代理

【参考答案】ADE

【考点解析】代理的种类

14、施工企业委托律师代理诉讼属于（）。

A、法定代理

B、指定代理

C、约定代理

D、委托代理

【参考答案】D

【考点解析】委托代理

15、代签工程建设合同必须采用（）。

A、口头形式

B、书面形式

C、口头或书面形式

D、口头或书面之外的形式

【参考答案】B

【考点解析】建设工程合同的形式

16、为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理形式是（）

A、法定代理

B、指定代理

C、委托代理

D、指定代理和法定代理

【参考答案】A

【考点解析】法定代理

17、在代理关系中，通常涉及的关系主体为（）。

A、代理权人

B、代理人

C、被代理人

D、受托人

E、第三人

【参考答案】BCE

【考点解析】代理关系的主体

18、在代理关系中，（）承担民事责任。

A、代理人对自己的行为

B、被代理人对代理人的代理行为

C、代理人对第三人的行为

D、被代理人对第三人的行为

【参考答案】B

【考点解析】代理的法律后果

19、施工企业的项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( )承担。

A、项目经理

B、施工企业

C、建设单位

D、具体施工人员

【参考答案】B

【考点解析】委托代理的法律后果

20、在代理关系中，如果因为授权不明确而给第三人造成损失的，（）。

A、代理人向第三人承担责任，被代理人承担连带责任

B、被代理人独自向第三人承担责任

C、代理人独自向第三人承担责任

D、被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任

【参考答案】D

【考点解析】授权不明的法律后果

21、代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，( )。

A、被代理人承担责任

B、代理人承担责任

C、被代理人和代理人负连带责任

D、代理人和被代理人按约定承担责任

【参考答案】C

【考点解析】违法代理的法律后果

22、A公司授权其采购员甲到B公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与B公司订立了购买一

批电视机的合同，发生纠纷后，应当( )。

A、要求A公司支付计算机的货款但B公司可不交付电视机

B、要求甲支付电视机的贷款

C、退货

D、B公司向A公司交付电视机，要求A公司支付电视机的货款【参考答案】D

【考点解析】表见代理的法律后果

23、下列选项中（）属于委托代理终止的原因。

A、代理期限届满

B、被代理人取得民事行为能力

C、代理人辞去委托

D、被代理人死亡

E、代理事务完成

【参考答案】ACE

【考点解析】委托代理的终止原因

24、下列不属于指定代理或法定代理终止原因的是( )。

A、被代理人取得或者恢复民事行为能力

B、被代理人或代理人死亡

C、指定代理的人民法院或指定单位撤销指定

D、被代理人因车祸致残

【参考答案】D

【考点解析】法定代理或指定代理的终止原因

25、债是按照合同约定或依照法律规定，在当事人之间产生的特定的( )。

A、经济关系

B、权利义务关系

C、物权关系

D、合同关系

【参考答案】B

【考点解析】债的概念

26、在债的发生根据中，引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是（）。

A、合同

B、侵权行为

C、不当得利

D、无因管理

【参考答案】A

【考点解析】合同之债

27、甲、乙都是某公司的职工。乙的办公室着火，甲为防止乙的火蔓延而去扑火，结果被烧伤，花去医疗费2000元，衣服烧毁损失500元，则下列叙述正确的是( )。

A、甲、乙之间构成了不当得利

B、甲、乙之间构成了无因管理

C、甲、乙之间构成了合同之债

D、甲、乙之间没有形成债的关系

【参考答案】B 【考点解析】无因管理之债

28、无因管理行为一经发生，便会在管理人和其事务被管理人之间产生债权债务关系，其事务被管理者负有赔偿管理者在管理过程中所支付的（）的义务。

A、合理费用及直接损失

B、一切费用及直接损失

C、合理费用及间接损失

D、一切费用及间接损失

【参考答案】A

【考点解析】无因管理的法律后果

29、送货人员误将A公司订的货物投人B公司的信箱中，B公司不明所以，取而用之。B公司的行为( )。

A、不构成侵权行为，但构成无因管理

B、构成侵权行为，侵害了

C、公司对货物的所有权

D、并无不当

E、构成不当得利

【参考答案】D

【考点解析】不当得利之债

30、债权人无正当理由拒绝接受履行，致使债务人一时难以履行债务，经公证机关证明，债务人将履行的标的物提交有关部门保存的行为是（）。

A、抵消

B、提存

C、混同

D、免除

【参考答案】B

【考点解析】债的消灭原因

31、( )不属于知识产权的基本特征。

A、具有人身权和财产权的双重性质

B、地域性

C、时间性

D、唯一性

【参考答案】D

【考点解析】知识产权的特征

32、商业秘密、商标权、著作权等属于（）。

A、物权

B、债权

C、知识产权

D、专利权

【参考答案】C

【考点解析】知识产权的种类

33、( )是适用我国《著作权法》保护的作品。

A、法院判决书

B、数学公式

C、国家机关的决议

D、北京市地图

【参考答案】D

【考点解析】著作权客体

34、建筑作品（工程设计图纸及其说明）属于（）的客体。

A、物权

B、著作权

C、财产权

D、专利权

【参考答案】B

【考点解析】著作权客体

35、( )不属于著作人身权。

A、发表权

B、修改权

C、保护作品完整权

D、发行权

【参考答案】D

【考点解析】著作人身权

36、诉讼时效是指权利人在法定期间内，未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭其（）的制度。

A、起诉权

B、胜诉权

C、申诉权

D、请求权

【参考答案】B

【考点解析】诉讼时效的概念

37、超过诉讼时效期间，债务人自愿履行债务的，履行后债务人（）。

A、可以请求返还

B、不得请求返还

C、可以要求返还

D、履行无效

【参考答案】B

【考点解析】超过诉讼时效履行的法律后果

38、普通诉讼时效期间通常为（）年。

A、1

B、2

C、3

D、4

【参考答案】B

【考点解析】普通诉讼时效

39、甲公司与乙公司于2010年3月16日签订了一份设备租赁合同，其中规定乙公司应于2010年4月8日支付租金。在甲公司按合同规定履行其义务后，乙公司却未按期支付租金。则该笔租金的诉讼时效至( )届满。A、2011年5月16日

B、2012年5月16日

C、2011年4月8日

D、2012年4月8日

【参考答案】C

【考点解析】短期诉讼时效

40、《合同法》第129条规定：“因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为（）年，自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起计算。”

A、1

B、2

C、3

D、4

【参考答案】D

【考点解析】特别诉讼时效

41、诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。但是，从权利被侵害之日起超过（）年的，人民法院不予保护。

A、5

B、10

C、20

D、30

【参考答案】C

【考点解析】最长保护期

42、在诉讼时效期间的最后6个月，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止诉讼时效的原因消除之日起，诉讼时效期间（）计算。

A、不再

B、重新

C、继续

D、单独

【参考答案】C

【考点解析】诉讼时效中止

43、某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后2个月内支付工程款。2010年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是( )。

A、2011年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产

B、2012年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产

C、2012年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院

D、2012年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉

【参考答案】B

【考点解析】诉讼时效中止

44、诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务

而中断。从中断时起，诉讼时效期间（）计算。

A、继续

B、重新

C、不再

D、累计

【参考答案】B

【考点解析】诉讼时效中断

五、物权法

1、对他人所有物使用和收益的权利为（）。

A、所有权

B、他物权

C、用益物权

D、担保物权

【参考答案】C

【考点解析】用益物权

2、为了担保债的履行而在债务人或第三人特定的物或权利上所设定的权利称为（）。

A、所有权

B、抵押权

C、用益物权

D、担保物权

【参考答案】D

【考点解析】担保物权

3、担保物权不包括（）。

A、质权

B、留置权

C、企业经营权

D、抵押权

【参考答案】C

【考点解析】担保物权的种类

4、建设用地使用权和宅基地使用权属于( )。

A、所有权

B、用益物权

C、担保物权

D、抵押权

【参考答案】B

【考点解析】用益物权的种类

5、根据《物权法》，建设用地使用权属于( )。

A、所有权

B、用益物权

C、担保物权

D、留置权

【参考答案】B 【考点解析】用益物权的种类

6、根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是( )。

A、正在建造的建筑物

B、生产设备、原材料

C、交通运输工具

D、正在建造的船舶、航空器

【参考答案】A

【考点解析】登记产生抵押权的情形

7、关于物权的说法，正确的有( )。

A、所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上

B、用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上

C、国家所有土地的所有权和使用权都不能转移

D、建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权

E、两个抵押权可以同时存在于同一不动产之上

【参考答案】ABE

【考点解析】物权综合

8、甲建筑公司负责一块工地的施工工作。在未施工时，有不少商贩利用这块空地摆摊，现甲公司准备施工，但这些商贩拒不搬迁，严重影响了甲公司的工程进度。这种情况下，甲公司项目经理可以采取( )的方式向法院请求保护自己的物权。

A、请求消除危险

B、请求排除妨碍

C、请求确认物权

D、请求返还原物

【参考答案】B

【考点解析】物权保护方式

六、建筑法

1、在建设工程发包和签订工程合同前，必须向建设行政主管部门申请办理的手续是( )。

A、施工许可证

B、报建登记手续

C、规划许可证

D、国土使用证

【参考答案】B

【考点解析】施工许可证的办理

2、《建筑法》第7条规定："建筑工程开工前，( )应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。"

A、施工单位

B、建设单位

C、监理单位

D、设计单位

【参考答案】B

【考点解析】施工许可证的申请主体

3、根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是( )。

A、已经取得安全生产许可证

B、办理了工程质量监督手续

C、有满足施工需要的施工图纸

D、已经取得规划许可证

【参考答案】A

【考点解析】申领施工许可证的条件

4、根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列关于领取施工许可证应当具备的条件表述不准确的是( )。

A、建设资金已经落实

B、已办理了该建筑工程用地批准手续

C、已经确定施工企业

D、施工图设计文件已按约定完成

【参考答案】D

【考点解析】申领施工许可证的条件

5、根据《建筑法》，下列不属于领取施工许可证的条件是( )。

A、建设资金已经落实

B、有保证工程质量和安全的具体措施

C、已经确定施工企业

D、拆迁工作已经完成

【参考答案】D

【考点解析】申领施工许可证的条件

6、《建筑工程施工许可管理办法》规定建设资金已经落实是领取施工许可证必须具备的条件。建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的( )。

A、10％

B、20％

C、30％

D、50％

【参考答案】D

【考点解析】何谓建设资金已经落实

7、一般情况下，( )的建筑工程可以不申请施工许可证。

A、工程投资额在3万元以下或者建筑面积在30平方米以下

B、工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下

C、工程投资额在300万元以下或者建筑面积在3000平方米以下

D、工程投资额在3000万元以下或者建筑面积在30000平方米以下【参考答案】B

【考点解析】可不申请施工许可证的情形

8、根据《建筑法》的规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起( )内开工。

A、1个月

B、3个月

C、半年

D、1年

【参考答案】B

【考点解析】领取施工许可证后的开工时间要求

9、根据《建筑法》的规定，建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以二次为限，每次延期不超过( )。

A、1个月

B、3个月

C、半年

D、1年

【参考答案】B

【考点解析】施工许可证延期的限制

10、根据《建筑法》的规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起( )内，向施工许可证发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

A、7日

B、10 日

C、15日

D、1个月

【参考答案】D

【考点解析】中止施工应向发证机关报告的时间要求

11、终止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报( )核验施工许可证。

A、工商行政管理部门

B、上级主管单位

C、行政机关

D、发证机关

【参考答案】D

【考点解析】核验施工许可证的主管机关

12、根据《建筑法》的规定，在建的建筑工程因故中止施工满( )的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

A、1个月

B、3个月

C、半年

D、1年

【参考答案】D

【考点解析】核验施工许可证的时间要求

13、按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况，因故不能按期开工超过（）的，应当重新办理开工报告的批准手续。

A、1个月

B、3个月

C、6个月

D、1年

【参考答案】C

【考点解析】重新办理开工报告的时间要求

14、对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的责令停止施工，并（）处以罚款。

A、对施工单位

B、对建设单位和施工单位

C、对建设单位

D、对建设单位或施工单位

【参考答案】B

【考点解析】未取得施工许可证施工的法律后果

15、从事建筑活动的企业或单位，应当向（）申请设立登记，并由建设行政主管部门审查，颁发资格证书

A、工商行政管理部门

B、县级以上地方人民政府建设行政主管部门

C、省级以上人民政府建设行政主管部门

D、所在地人民政府

【参考答案】A

【考点解析】建设工程企业的登记设立机关

16、根据我国相关法规规定，我国建筑业企业的类别分为( )。

A、施工总承包

B、建筑工程勘察设计

C、专业承包

D、工程咨询监理

E、劳务分包

【参考答案】ACE

【考点解析】建筑业企业的类别

17、承包建筑工程的单位应当在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包、但两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照( )承揽工程。

A、资质等级较高的单位的业务许可范围

B、重新评定的资质业务许可范围

C、联合承包的各方在各自的资质范围

D、资质等级低的单位的业务许可范围

【参考答案】D

【考点解析】联合体资质的确定

18、下列对分包的有关规定的理解中，错误的有( )。

A、禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

B、禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解后以分包的名义转包给他人

C、总承包单位不能将部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位

D、实行施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成

【参考答案】C 【考点解析】立法对工程分包的态度

19、建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是( )。

A、必须报建设行政主管部门批准备案

B、除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可

C、必须经由建设单位与分包单位重新签订分包合同

D、建设单位应当重新领取施工许可证

E、施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成

【参考答案】BE

【考点解析】工程分包要求

20、施工总承包单位与分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是( )。

A、分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任

B、分包单位可以不承担法律责任

C、总包单位就分包工程对建设单位承担全部法律责任

D、总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

【参考答案】D

【考点解析】分包工程的法律责任承担

21、根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，属于违法分包的有( )。

A、施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给其他单位

B、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位

C、未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分工程交由其他单位完成

D、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位

E、分包单位将其承包的建设工程再分包

【参考答案】BCDE

【考点解析】违法分包的情形

22、关于施工总承包单位与分包单位的叙述中（）是正确的。

A、由总承包对施工现场的安全生产负总责

B、分包单位对分包工程的安全承担独立责任

C、在分包单位具有合格资质情况下，总包单位可以将建设工程主体结构的施工交与分包单位完成

D、分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担全部责任

【参考答案】A

【考点解析】分包单位的安全责任

23、承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，( )。

《法规》真题答案及解析（全） 一、单项选择题（每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1. 根据《民法总则》，法人分为（）。 A.企业法人和非企业法人 B.机关法人、企业法人和社团法人 C.一般法人和特别法人 D.营利法人、非营利利法人和特别法人 【答案】D 2.关于代理的说法，正确的是（）。 A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止 D.表见代理是有权代理 【答案】C 3. 关于物权的说法，正确的是（）。 A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人 B.用益物权人可以是该物的所有权人 C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役权 D.物权的变动只能基于合同关系 【答案】C 4. 关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是（）。 A.实用新型以申请时所附的说明书为准

B.建设工程发明以其附图为准 C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准 D.三类专利均已权利要求的内容为准 【答案】C 5.关于留置的说法，正确的是（）。 A.留置权属于债权 B.债权人不负责保管留置物 C.建设工程合同可以适用留置权 D.留置权基于法定而产生 【答案】D 6. 关于财产保险合同的说法，正确的是（）。 A.保险合同不可以转让 B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费 C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性 D.被保险人应当与投保人一致 【答案】C 7. 下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是（）。 A.解除合同 B.继续履行 C.罚款 D.合同无效 【答案】B

注册建造师基本理论 单项选择题 1.根据《建造师执业资格制度暂行规定》，二级建造师执业划分为10个专业，注册建造师应在相应的岗位上执业，但国家鼓励和提倡（） A..多种经营 B.一岗多师 C.一师多岗 D.多种兼职 答案：C 解析：本题主要考查建造师的执业要求。二级建造师的专业分为房屋建筑工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、冶炼工程、石油化工工程、市政公用工程、机电安装工租、装饰装修工程等10个。注册建遣师应在相应的岗位上执业。同时鼓励和提倡注册建造师“一师多岗”，从事国家规定的其他业务． 2．在对二级建造师的执业技术能力的规定中，要求（）。 A.接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平 B.有丰富的施工管理专业知识 C.具有一定的工程技术、工程管理理论水平 D.熟练掌握和运用与施工管理业务相关的法律、法规 答案：A 解析：本题主要考查二级建造师应具备的执业技术能力。二级建造师应具备下列执业技术能力：了解工程建设的法律、法规、工程建设强制性标准及有关行业管理的规定；具有一定的施工管理专业知识；具有一定的施工管理实践能经验和资历，有一定的施工组织能力，能保证工程质量和安全生产。在掌握该知识点时需注意与一级建造师执业技术能力要求相区别，注意用词的分量。 3．建筑工程从业人员实行执业资格制度，取得建造师资格，()不得以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作。 A.未经上级主管部门审核的 B.未经注册的 C.未取得注册建筑师资格的 D.未取得注册结构工程师资格的 答案：B 解析：本题主要考查建造师执业的资格和基本条件。建造师经注册后，才有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理及从事其他施工活动的管理。取得建造师执业费格，未经注册的，不得以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作．这是行政法规对建造师执业资格的基本要求，不能由其他条件代替． 4．根据相关行政法规的规定，下列不属于建造师的执业范围的是()。 A.从事其他施工活动的管理工作 B.法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务 C.开展工程建设项目的监督检查工作 D. 担任建设工程项目施工的项目经理 答案：C 解析：本题主要考查建造师执业范围的相关规定。建造师的执业范围包括，担任建设工程项目施工的项目经理，从事其他施工活动的管理工作；法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务。而对于建设项目的监督检查别属于建设行政主管机关的行政职

2020年二级建造师考试必背知识点总结 【导语】2020年二级建造师考试备考正在进行中，为了方便考生及时有效的备考，那么，wo为您精心整理了2020年二级建造师考试必背知识点总结，供大家的关注。如想获取更多二级建造师考试的模拟题及备考资料，请关注wo的更新。 【篇一】2020年二级建造师考试必背知识点总结 施工合同的跟踪与控制： 1.施工合同跟踪：合同跟踪的重要依据是合同以及依据合同而编制的各种计划文件； 其次还要依据各种实际工程文件如原始记录、报表、验收报告等；另外，还要依据管理人员对现场情况的直观了解，如现场巡视、交谈、会议、质量检查等。 2.合同跟踪的对象：工程施工的质量，包括材料、构件、制品和设备等的质量，以及 施工或安装质量，是否符合合同要求等；工程进度，是否在预定期限内施工，工期有无延长，延长的原因是什么等；工程数量，是否按合同要求完成全部施工任务，有无合同规定以外的施工任务等；成本的增加和减少。 3.对专业分包人的工作和负责的工程，总承包商负有协调和管理的责任，并承担由此 造成的损失，所以专业分包人的工作和负责的工程必须纳入总承包工程的计划和控制中，防止因分包人工程管理失误而影响全局。 4.合同实施偏差分析的内容包括以下几个方面：产生偏差的原因分析；合同实施偏差 的责任分析；合同实施趋势分析：最终的工程状况，包括总工期的延误、总成本的超支、质量标准、所能达到的生产能力（或功能要求等）；承包商将承担什么样的后果，如被罚款、被清算，甚至被起诉，对承包商资信、企业形象、经营战略的影响等；最终工程经济效益（利润）水平。 5.根据合同实施偏差分析的结果，承包商应该采取相应的调整措施，调整措施可以分 为 （1）组织措施，如增加人员投入、调整人员安排，调整工作流程和工作计划等； （2）技术措施，如变更技术方案，采用新的高效率的施工方案等； （3）经济措施，如增加投入，采取经济激励措施等；

二级建造师工程法规题库及答案

1．关于施工许可的说法，正确的是( )。 A．省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管 B．农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证 C．限额以下小型工程应当申请取施工许可证 D．施工分包合同签订后，申请领取施工许可证 【答案】A P46

2．根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》，诚信典型和连续( )年无不良信用记录的行政相对人办理行政许可过程中，能够享受“绿色通道”和“容缺受理“等便利服务措施。 A．3 B．2 C．5 D．6 【答案】A P104 3．根据《招标投标法》，中标通知书自( )发生法律效力。 A．发出之日 B．作出之日 C．盖章之日 D．收到之日 【答案】A P81 4．根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是( )。 A．在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故者本人伤害的

B．患职业病的 C．工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的D．高空作业跌落的 参考答案：A，第232页。 5．关于留置的说法，正确的是( )。 A．留置权属于债权 B．债权人不负责保管留置物 C．建设工程合同可以适用留置权 D．留置权基于法定而产生 参考答案：D，第34页。 6．关于财产保险合同的说法，正确的是( )。A．保险合同不可以转让 B．保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费C．保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D．被保险人应当与投保人一致 参考答案：C，第35页。

7．下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是( )。 A．解除合同 B．继续履行 C．罚款 D．合同无效 参考答案：B，第41页。 8．根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是( )。 A．对于限制人身自由的行政强制措施不服的 B．国防、外交等国家行为 C．行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍的约束力的决定、命令 D．行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定 【答案】A P348 9．关于和解的说法，正确的是( )。 A．和解只能发生在诉讼前 B．当事人申请仲裁后，不可以自行和解

2019二级建造师法律法规复习重点 第一章建造师管理制度 第一节建造师管理制度 一、注册管理 概念： 注册建造师 1、通过考核认定或考试合格取得资格证书 按规定注册取得注册职业证书和职业印章 的专业技术人员 2、未取得注册职业证书的职业印章的，不得担任大中型建设工程项目的施工单位项目负责人，不得以注册建造师的名义从事相关活动。 （言下之意：小型工程的项目负责人不一定需要建筑师担任） 1、下列有关建筑师执业的行为中，合乎我国有关管理规定的是（ C ） A 在某工程项目中担任项目经理。 B、王某从事项目管理工作多年，并以取得一级项目经理资质证书，经所在单位同意，以建造师的名义在当地的一个项目上担任项目经理。 C、陈某参加了建造师的执业资格考试，没有通过，但其单位急需用人，仍然聘任其为小型项目工程的项目经理。 虽然没有通过，但其单位因急需用人仍然以建造师的名义聘任其为某工程的项目经理。 2、取得建造师执业资格证书的人员，以建造师的名义执业的前提规定（B） A、备案 B、注册 C、审批 D、认证 3、万某2006年9月参加全国二级建造师资格考试，假如他成绩合格，就可以（ C ） A、以建造师的名义担任在建设工程项目施工的项目经理。 B、通过注册取得建造师执业资格证书。 C、取得建造师执业资格证书，通过注册以建造师的名义执业。 （一）注册申请 注册的受理，审批，核发方：省，自治区，直辖市人民政府建设主管部门。核发 证书后30日内报国务院建设主管部门备案。 2006年1 名参加二级建造师考试，2007年4月在江苏南通某项目工作期间，获悉其建造师考试合格，并已取得资格证书。张某所在工作单位工商注册在上海奉贤。则张某（ D ） A、可以自行向南通市建设主观部门申请注册。 B、因当通过其所在单位向上海事或江苏省建设主观部门申请注册。 C、因当通过其所在单位向奉贤取建设主观部门申请注册。

二级建造师笔记

?二级建造师《施工管理》复习整理笔记（1） 1.如以里程碑事件的进度目标值作为进度计划值，则进度的实际值应是相 对于（里程碑事件的实际进度）。 2.项目管理最基本的方法论是项目目标的（动态控制）。 3.运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不但是各分部分项工 程的施工质量，还包括（建筑材料、设备质量）。 4.在工程合同价与实际施工成本、工程款支付比较时，成本的计划值 是（工程合同价）。 5.在工程合同价与工程款支付中的相应成本项比较时，成本的实际值 是（工程款支付中的相应成本项）。 6.运用动态控制原理控制施工成本的工作步骤包括：（2）将施工成 本目标逐层分解；（1）收集施工成本的实际值；（3）将实际值与计划值比较；（4）找出偏差，采取纠偏措施。正确的步骤顺序是（2-1-3-4）。 7.在施工过程中对施工成本目标进行动态跟踪和控制时，一般的项目 成本控制的周期为（一个月）。 8.在施工过程中对施工进度目标进行动态跟踪和控制时，首先要做的 工作是（收集施工进度实际值）。 9.在项目目标动态控制中，属于项目目标控制准备工作的是（将项目 的目标进行分解）。 10.在施工过程中对施工进度目标进行动态跟踪和控制的步骤包括： （1）收集施工进度实际值；（2）定期对施工进度的计划值和实际值进行比较；（3）如有偏差，采取措施进行纠偏。正确的顺序是（1-2-3）。 11.以下属于项目目标的过程控制的是（定期进行项目目标的计划值 与实际值的比较）。 12.项目目标动态|考试大|控制的核心是（当发现目标偏离时采取纠 偏措施）。 13.当项目目标失控时，首先应考虑（组织）方面存在的问题。 14.调整项目组织结构、进行管理职能分工，属于项目目标动态控制 的（组织措施）。 15.属于项目动态控制技术措施的是（改进施工方法）。 16.项目目标动态控制的准备工作是将项目目标进行分解，以确定用 于目标控制的（计划值）。 17.进行项目目标动态控制，在收集项目目标的实际值之后，首先要 做的工作是（将实际值与计划值比较）。 ?二级建造师《施工管理》复习整理笔记（2） 1.在国际上，施工企业项目经理是企业任命的一个项目的项目管理班子的 负责人，其主要任务是（项目目标的控制和组织协调）。 2.施工企业项目经理由于主观原因或工作失误承担相应责任时，政府

2019年二级建造师《建设工程法规及相关知识》 一、单项选择题（共60题，每题1分，每天的备选项中，只有1个最符合题意） 1、取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。P3 A、登记 B、注册 C、备案 D、所在单位考核合格 2、行政法规的的制定主体是（）P6 A、全国人民代表大会 B、全国人民代表大会常务委员会 C、国务院 D、最高人民法院 3、订立合同的两个公司合并，使其之间既存的债权债务归于消灭，这种事实是债权债务（）P16 A、抵消 B、提存 C、混同 D、免除 4、甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司拒绝支付租金，乙公司的诉讼时效期间为从应付款之日起算（）年 P20 A、1 B、2 C、4 D、20 5、根据《物权法》，下列不适合作为质押财产的是（） P36（法规选编） A、汇票 B、仓单 C、建设用地 D、应收账款 6、下列行为中，不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是（）P25 A、转让 B、抵押 C、出资入股 D、投保火灾险 7、某建设工程施工合同约定，合同工期为18各月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（）万元。P29 A、100 B、200 C、600 D、1000 8、关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（）P33 A、总承包合同可以采用书面形式或口头形式 B、发包人可以将一个单位工程的主题分解成若干部分发包 C、建筑工程只能招标发包，不能直接发包 D、国家提倡对建筑工程实行总承包 9、下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（）P37~38 A、未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包 B、将专业工程分包给不具备资质的承包人（建筑法禁止） C、将劳务作业分包给不具备资质的承包人（建筑法禁止） D、未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人(违法分包)

能力。30建设工程法律制度、当事人死亡不必然导致债的消灭，第一部分 5、视为完全民事行为能力人：16周岁只有在有人身性质的合同之债中才会自己的劳动收入导致债的消灭周岁，以以上不满一、建造师相关管理制度18具有人身权和为主要生活来源：。知识产权基本特征31、。1、注册建造师的概念（注册） 财产权的双重性质专有性地域性初始、延；6、注册建造师的注册类别：、精神病人行为能力的判断：不能辨；；2 时间性续、变更、增项。认为无行为能力；不能完全辨认为限制注册四类 人身权内容：发表权（不是著作权、3、注册建造师的有效期：3年32行为能力“发行权”）、署名权、修改权、保护作品依法成立；有必要的财、法人条件：。74、变更注册时有效期的计算：延续 完整权有自己的名称、组织机构产或者经费；。必须有注册建造师签字且盖章情形5、： 发明人或设和场所；能够独立承担民事责任。质量合格文件：如有职务发明专利权主体33、。 计人所在单位（但是，约定为大）限责任公司、股份有限责任公司项目负责人专业和级别限制：大型6、 发明、实用新专利权的保护对象：34工程必须由本专业一级建造师担任。、8、法人与其他组织的最主要区别：能型和外观设计基本。：包括否独立承担民事责任7、注册建造师的信用档案发明20年业绩、良好行为、不良行为情况、；35、专利权的保护期限：等（公9、其他组织：如合伙企业、法人的分 违法违规行为、被投其他10机机构（分公司）、个人独资 企业。企示）。不良行为：年，均自申请日起算。 胜诉权诉举报处理、行政处罚：等。业的内设机构不是其他组织，、超过诉讼时效的法律后果36如人力资实体权利县级以上不消灭消灭；源部、财务

市政管理与实务 1:城市道路分为:(1刚性路面;(2柔性路面 2:路基分为:(1路堤;(2路堑;(3半填半挖;(4零填路基。 3:路基从材料上分为:土路基、石路基、土石路基。 4:路面结构是多层次的,按使用要求、受力状况、土基支承条件、自然因素影响程度的不同,在路基顶面采用不同规格和要求的材料分别铺设(a垫层、(b基层、(c面层等结构层。(当心多选题 5:第二页表格(2K311011多看。(1:粗粒式沥青混凝土:集料最大粒径:26.5mm,常用厚度:60---80mm,适宜层位:二层或三层式面层的下面层;(2细粒式沥青混凝土:集料最大粒径::9.5mm,常用厚度:15---20mm,适宜层位:(a沥青混凝土面层的磨耗层(上层,(b沥青碎石等面层的封层和磨耗层;(3沙粒式沥青混凝土:集料最大粒径:4.75mm,常用厚度:10---20mm,适宜层位:自行车道与人行道的面层。(重点 61:平整度、2:承载能力、3:温度稳定性、4:抗滑能力、5:透水性、6:噪声量。 7:城市道路分为: 8:主干路是4或6条机动车道和有分隔带的非机动车道,一般 9:第5页表格2K311012-1看。(重点。 10:路基施工程序包括:(1准备工作。(2修建小型构筑、造物与埋设地下管线。(3路基工程。(4质量检查与验收。(选择题 11:路基工程包括:(1测量桩号与高程、(2开挖路堑、(3填筑路堤、(4整平路基、(5压实路基、(6修整路肩、(7修建防护工程。(多选题

12:填方段内应事先找平,当地面坡度陡于1:5时,需修成台阶形式,每级台阶宽度不得小于1.0m,台阶顶面应向内倾斜;在沙土地段不做台阶,但应翻松表土层。 13:常用的机械分为:静力式、夯击式、振动式。 14:土质路基压实的原则:(1先轻后重、(2先稳后振、(3先低后高、(4先慢后快、(5轮迹重叠。 土类、湿度、设备、场地条件 16:最佳含水量和最大干密度。 17:按地基处理的作用机理分类大致分为:土质改良、土的置换、土的补强等三类。 18:第9页表格看。重点是:换土垫层:处理方法:沙石垫层、素土垫层、灰土垫层、矿渣垫层。原理及作用:以沙石、素土、和矿渣等强度较高的材料。置换地基表层软弱土,提高 持力层的承载力,扩散应力,减小沉降量。适用范围: 处理。 19::土质、灰质、石灰剂量、含水量、密实度、石灰土的龄期、养护条件(温度与湿度。 20:有机物含量超过10%的土,不宜用石灰来稳定。

2018年二级建造师《工程法规》知识点：2Z201011法律体系的基本框架《建设工程法规及相关知识》是每个二级建造师的必考科目，掌握二级建造师法规考点，对于知识点的融会贯通至关重要。学尔森二级建造师考试频道特地整理二级建造师考点，本文为：2018年二级建造师《工程法规》知识点：2Z201011法律体系的基本框架，希望能助各位二级建造师考生一臂之力! 2Z200000 建设工程法规及相关知识 2Z201000 建设工程基本法律知识 2Z201010 建设工程法律体系 2Z201011 法律体系的基本框架 一、宪法及宪法相关法 1.宪法是国家的根本大法，规定了国家的根本任务和根本制度，即社会制度、国家制度的原则和国家政权的组织以及公民的基本权利义务等内容。 2.宪法相关法，是指《全国人民代表大会组织法》、《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律。(学尔森二级建造师考试频道整理工程法规考点) 二、民法商法 1.民与民，民与法人，法人与法人之间财产和人身关系。国家不会主动干预。 2.《民法通则》、《合同法》、《物权法》、《侵权责任法》、《公司法》、《招标投标法》等属于民法商法。 三、行政法 1.调整行政主体在行使行政职权和接受行政法制监督过程中而与行政相对人、 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/ec18340360.html,/category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版

行政法制监督主体之间发生的各种关系，以及行政主体内部发生的各种关系。 2.《行政处罚法》、《行政复议法》、《行政许可法》、《环境影响评价法》、《城市房地产管理法》、《城乡规划法》、《建筑法》等属于行政法。 四、经济法 1.调整在国家协调本国经济运行过程中发生的经济关系。国家主动干预。 2.《统计法》、《土地管理法》、《标准化法》、《审计法》、《节约能源法》、《政府采购法》、《反垄断法》等属于经济法。 学尔森小编友情提示：本文为大家详细介绍了2018年二级建造师《工程法规》知识点：2Z201011法律体系的基本框架，请各位考生抓紧时间复习。小编及时更新相关资讯，欢迎持续关注。如果这篇文章对您有所帮助，可以手动免费下载收藏，方便日后查阅。学尔森，是大家备考学习交流的好平台哟! 2018年二级建造师《工程法规》知识点：2Z201011法律体系的基本框架《建设工程法规及相关知识》是每个二级建造师的必考科目，掌握二级建造师法规考点，对于知识点的融会贯通至关重要。学尔森二级建造师考试频道特地整理二级建造师考点，本文为：2018年二级建造师《工程法规》知识点：2Z201011法律体系的基本框架，希望能助各位二级建造师考生一臂之力! 五、社会法 1.目的是落实科学发展观、构建和谐社会，保护弱势群体。 2.《残疾人保障法》、《矿山安全法》、《劳动法》、《职业病防治法》、《安全生产法》、《劳动合同法》等属于社会法。 六、刑法 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/ec18340360.html,/category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版

2017年二级建造师考试真题 《建设工程法规及相关知识》 1.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。 A.最高人民法院 B.国务院 C.全国人民代表大会 D.全国人民代表大会常务委员会 【参考答案】B 【解析】考查法的效力层级。行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。教材P6 2.关于建设工程中代理的说法，正确的是（） A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理 B.建设工程中的代理主要是法定代理 C.建设工程中应由本人试试的民事法律行为，不得代理 D.建设工程中被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理 【参考答案】C

【解析】考查建设工程代理行为的设立。《民法通则》规定，依照法律规定或者按照双方当事人约定，应当由本人实施的民事法律行为，不得代理。教材P11 3.建设用地使用权自（）时设立。 A.土地交付 B.转让 C.登记 D.支付出让金 【参考答案】C 【解析】本体考查的是与土地相关的物权。建设用地使用权自登记时设立。参见教材P17 4.甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售亲去哪产品每件获利1000元，乙应赔偿甲（）。 A.60万元 B.80万元 C.120万元 D.160万元

【参考答案】C 【解析】本体考查的是建设工程知识产权侵权的法律责任。赔偿损失的数额有4种确定方法：①侵权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；②实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；③权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该知识产权许可使用费的倍数合理确定；④权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一定数额的赔偿。按照①机损：600×2000=120万元。参见教材P28 5.甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果一在规定时期内不履行设计合同，应该返还给甲（）。 A.50万元 B.80万元 C.90万元 D.100万元 【参考答案】C 【解析】本题考查的是定金。给付定金的一方不履行约定的债务的，物权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同的额的20%。50+200×20%=90万元。参见教材P34。

2021年二级建造师《法规》重要知识点整理 P2下列事项只能制定法律:（5）对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚；（6）税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度；（7）对非国有财产的征收； P6法人应当具备的条件：1.依法成立；2.应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费；（法人以其主要办事机构所在地为住所）3.能够独立承担民事责任；（法人以其全部财产独立承担民事责任）4.有法定代表人。（法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受） P6~7①营利法人经依法登记成立。营业执照签发日期为营利法人的成立日期。②非营利法人经依法登记成立，取得事业单位法人资格；依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有事业单位法人资格。③有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构从成立之日起，具有机关法人资格。 P8项目经理部行为的法律后果由企业法人承担：项目经理部没有按照合同约定完成施工任务，则应由施工企业承担违约责任；项目经理签字的材料款，如果不按时支付，材料供应商应当以施工企业为被告提起诉讼。 P9代理具有如下的法律特征:(一)代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；(二)代理人一般应该以被代理人的名义实施代理行为；(三)代理行为必须是具有法律意义的行为；(四)代理行为的法律后果归属于被代理人。（总结：代理人在代理权限范围内，以被代理名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力）P10委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。 P11有下列情形之一的，委托代理终止:(1)代理期间届满或者代理事务完成；(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托；(3)代理人丧失民事行为能力；(4)代理人或者被代理人死亡；(5)作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。 P13表见代理对本人产生有权代理的效力（表见代理：无权、有效） P16建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立。设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式。国家严格限制以划拨方式设立建设用地使用权。建设用地使用权自登记时设立。 建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合以下规定:(1)当事人应当采取书面形式订立相应的合同。使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限。(2)应当向登记机构申请变更登记。(3)附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分。 P17地役权自地役权合同生效时设立。当事人要求登记的，可以向登记机构申请地役权登记；未经登记，不得对抗善意第三人。 不动产合同自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。 P18债权相对性理论的内涵，可以归纳为以下三个方面:(1)债权主体的相对性；(2)债权内容的相对性； (3)债权责任的相对性。 P20如施工噪声或者废水、废弃物排放等扰民，可能对工地附近的居民构成侵权。此时，居民是债权人，施工单位或者建设单位是债务人。

2017年二级建造师学习资料(汇总资料)。学尔森二级建造师频道会跟广大考生分享二建名师的高频考点讲解资料以及二建前辈自己总结的学习方法，今天与大家分享的是建筑实务工程预付款专题，有需要的小伙伴来看看吧。 2017年二级建造师学习资料(汇总资料)整理如下： 一、预付款的支付 1.工程预付款的额度的确定方法 ①百分比法(题目中给定) 此种情况居多 比如：某工程合同价1000万，工程预付款为合同价的10%。 【补充】包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价(扣除暂列金额)的10%，不宜高于签约合同价(扣除暂列金额)的30%。 ②数学计算法 工程备料款数额=╳材料储备天数 公式中，年度施工天数按365日历天计算，按已知条件来对待。 2.工程预付款的支付时间 发包人没有按时支付预付款的，承包人可催告发包人支付;发包人在付款期满后的7d内仍未支付的，承包人可在付款期满后的第8天起暂停施工。发包人应承担由此增加的费用和延误的工期，并向承包人支付合理的利润。 二、预付备料款的回扣 发包人拨付给承包人的工程预付款属于预支的性质。随着工程进度的推进，拨付的工程进度款数额不断增加，工程所需主要材料、构件的储备逐步减少，原已支付的预付款应以抵扣的方式从工程进度款中予以陆续扣回。 预付的工程款必须在合同中约定扣回方式，常用的扣回方式如下：

(1)题目给定。在承包人完成金额累计达到合同总价一定比例(双方合同约定)后，采用等比率或等额扣款的方式分期抵扣。比如：自工程款支付至合同价款的60%后，开始从当月的工程款中扣回工程预付款，分两个月均匀扣回。 (2)起扣点计算公式。从未完施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣，从每次中间结算工程价款中，按材料及构件比重抵扣工程预付款，至竣工之前全部扣清。起扣点=承包工程价款总额- 以上就是小编为大家整理的2017年二级建造师学习资料(汇总资料)，想要更多的二建复习资料，欢迎关注学尔森二级建造师频道哦。 2018年二建《工程法规》章节习题：建造师管理制度。学习最好的方法就是在学完考点之后进行相应习题的练习，本章节习题希望能帮大家加深记忆，巩固掌握。 二级建造师复习资料:二级建造师考试考点- 学尔森 提供二级建造师考试辅导资料、复习笔记、讲义等内容。欢迎广大考生访问学尔森二级建造师考试网，获取更多关于二级建造师考试的信息。

二级建造师《建设工程法规及相关知识》复习资料 （内部资料，注意保存保密） 重点掌握的法律法规： 1、物权法 2、建筑法 3、招标投标法 4、建设工程安全生产管理条例 5、建设工程质量管理条例 6、劳动合同法 7、合同法 第一部分建设工程法律制度 1、建造师执业资格制度的实施由人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部共 同负责。建造师管理体制原则：“分级管理、条块结合”。住房和城乡建设部（全国统一的监督管理）、国务院各部门（本专业）、省建设厅和同级各专业部门（本省、本专业）。建造师执业资格制度原则：“分级别，分专业”。一级设置10 个专业，二级设置 6 个专业。 2、建造师执业资格制度体系由六大标准支撑，即执业实践标准、教育和评估标 准、考试标准、注册标准、执业标准和继续教育标准。 3、注册建造师的注册管理分为：初始注册、延续注册、变更注册和增项注册。 初始注册证书与执业印章有效期为3 年；延续注册的，注册证书与执业印章有效期也为3 年；变更注册的，变更注册后的注册证书与执业印章仍延续原注册有效期（减去已用时间）。 4、建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，应当由注册建造师签字 并加盖执业印章。施工单位签署质量合格的文件上，必须有建造师的签字盖章。大型工程项目负责人必须由本专业一级注册建造师担任。注册建造师不得有下列行为（共1种，须重点掌握）：（1）同时在两个或者两个以上单位受聘并执业；（2）超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动；（3）未变更注册单位，而在另一家企业从事执业活动；（4）所负责工程未办理竣工验收或移交手续前，变更注册到另一企业。 5、注册建造师在每一注册有效期内接受120学时继续教育。必修课60学时，选 修课60学时。注册建造师违法从事相关活动，违法行为地县级以上地方人民政府建设主管部门或有关部门应当依法查处，并将违法事实、处理结果告知注册机关。 6、合同法、担保法、专利法、商标法、著作权法、物权法都属于民法，建筑法、 招标投标法、税法属于经济法，劳动法、劳动合同法、安全生产法、消防法属于劳动与社会保障法。《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《建设项目环境保护管理条例》属于行政法规。《工程建设项目施工招标投标办法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》、《建筑业企业资质管理规定》属于行政规章。 7、法律效力等级依次是：宪法、法律、行政法规、地方性法规，部门规章的效 力低于法律、行政法规，地方政府规章低于法律法规，低于同级或上级地方性法规。地方性法规、规章之间不一致时，裁决方法是：（1）同一机关制定

2018年二级建造师工程法规真题及答案汇总 1. 根据《民法总则》，法人分为( )。 A.企业法人和非企业法人 B.机关法人、企业法人和社团法人 C.一般法人和特别法人() D.营利法人、非营利利法人和特别法人 【答案】D 【解析】法人分为营利法人、()非营利法人和特别法人三大类。 【考点来源】2Z201021 法人的分类P8 2. 关于代理的说法，正确的是( )。 A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，()委托代理终止 D.表见代理是有权代理 【答案】C 【解析】A错误，《民法总则》规定，()代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第 三人的选任以及对第三人的指示承担责任。转委托代理未经被代理人同意或者追认的，代理人应当对转委托的第 三人的行为承担责任，但是在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代理的除外。 B错误，委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由被代理人签名或者盖章、数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定 的除外。 C正确，《民法总则》规定，有下列情形之一的，()委托代理终止：(1)代理期闻届满或者代理事务完成，(2)被代理人取消委托或者代理大辞去委托，(3)代理人丧失民事行为能力：(4)代理人或者被代理人死亡：(5)作为被代理人或者代理人的法人非法人组织终止。 D错误，表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代 理权的表象，而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。《合同法》规定，行为人没有代理权、()超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。 【考点来源】代理制度的相关规定 P11-14 3. 关于物权的说法，正确的是( )。 A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人 B.用益物权人可以是该物的所有权人 C.未经农村土地承包经营者同意，()土地所有人不得在该地块设立地役权 D.物权的变动只能基于合同关系 【答案】C 【解析】A错误，担保物权是权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形， 依法享有就担保财产优先受偿的权利。债权人在借贷、买卖等民事活动中，为保障实现其债权，需要担保的，() 可以依照《物权法》和其他法律的规定设立担保物权。 B错误，用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包 括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。 C正确，土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意， 土地所有权人不得设立地役权。 D错误，物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让。需要注意的是，当事人之间订立有 关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效;未办理物权登记的，不影响合同效力。 【考点来源】物权制度的相关规定 P16-19 4. 关于建设工程专利权保护范围的说法，()正确的是( )。 A.实用新型以申请时所附的说明书为准

2020 年二级建造师《法规》重要知识点汇总 P2 下列事项只能制定法律：（5）对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚；（6）税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度：（7）对非国有财产的征收： P6法人应当具备的条件：1.依法成立：2.应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费：（法人以其主要办事机构所在地为住所）3. 能够独立承担民事责任：（法人以其金部财产独立承担民事责任） 4. 有法定代表人。（法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受） P6~7?营利法人经依法登记成立。营业执照签发日期为营利法人的成立日期。②非营利法人经依法登记成立，取得事业单位法人资格：依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有事业单位法人资格。③ 有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构从成立之日起，具有机关法人资格。 P8 项目经理部行为的法律后果由企业法人承担：项目经理部没有按照合同约定完成施工任务，则应由施工企业承担适约责任：项目经理签字的材料款，如果不按时支付，材料供应商应当以施工企业为被告提起诉讼。 P9 代理具有如下的法律特征：（一）代理人必须在代理权限范围内实施代理行为：（二）代理人一般应该以被代理人的名义实施代理行为：（三）代理行为必须是具有法律意义的行为：（四）代理行为的法律后果归属于被 代理人。（总结：代理人在代理权限范围内，以被代理名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力）P10 委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。 P11有下列情形之一的，委托代理终止：（1）代理期间届满或者代理事务完成：（2 ）被代理人取消委托或者代 理人辞去委托：（3）代理人法失民事行为能力：（4）代理人或者被代理人死亡：（5）作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。 P13表见代理对本人产生有权代理的效力（表见代理：无权、有.效） P16建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立。设立建设用地使用权.可以采取岀让或者划拨 等方式。国家严格限制以划拨方式设立建设用地使用权。建设用地使用权自登记时设立。 建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、岀资、赠与或者抵押，应当符合以下规定：（1）当事人应当采取书面形式订立相应的合同。使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剰余期限o （2）应当 向登记机构申请变更登记. （3）附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分。 P17地役权自地役权合同生效时设立。当事人要求登记的，可以向登记机构中清地役权登记：未经登记，不得 对抗善意第三人。 不动产合同白合同成立时生效：未办理物权登记的. 不影响合同效力。 P18债权相对性理论的内涵，可以归纳为以下三个方面：（1）债权主体的相对性：（2）债权内容的相对性：（3） 债权责任的相对性。 P20如施-匸噪声或者废水、废弃物排放等扰民，可能对工地附近的居民构成侵权。此时，居民是债权人，施工 单位或者建设单位是债务人。 P20知识产权是权利人依法就下列客体享有的专有的权利：（1）作品：（2）发明、实用新型、外观设计：

第三部分建设工程纠纷的处理 一、民事纠纷处理的方式 建设工程民事纠纷的处理方式主要有四种，分别是和解、调解、仲裁和诉讼。 （一）掌握民事诉讼的特点 1、民事诉讼的概念 民事诉讼，是指人民法院在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理、裁判、执行等方式解决民事纠纷的活动，以及由此产生的各种诉讼关系的总和。诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人等。 例：诉讼参与人包括( )。 A、原告 B、第三人 C、证人 D、调解人 E、法官 [答案]ABC 2、民事诉讼的基本特征 （1）公权性 （2）强制性 （3）程序性 （二）掌握仲裁的特点 1、仲裁的概念 《仲裁法》的调整范围仅限于民商事仲裁,劳动争议仲裁和农业承包合同纠纷仲裁不受《仲裁法》的调整。此外，根据《仲裁法》第3条的规定，“下列纠纷不能仲裁： 婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷； 依法应当由行政机关处理的行政争议。” 2、仲裁的基本特点 （1）自愿性

（2）专业性 （3）灵活性 （4）保密性 （5）快捷性 仲裁实行一裁终局制度，仲裁裁决一经作出即发生法律效力。 （三）熟悉和解与调解 1、和解 和解的应用非常广泛，发生争议后，当事人即可自行和解；即使在申请仲裁或诉讼后仍然可以和解。当事人申请仲裁后，自行和解，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁。 和解可以发生在民事诉讼的任何阶段。当事人在诉讼中和解的，应由原告申请撤诉，经法院裁定撤诉后结束诉讼，当事人通过和解处理纠纷，但审判阶段的和解没有法律效力。当事人和解以后，可以请求法院调解，制作调解书，产生法律效力。在执行中，双方当事人在自愿协商的基础上，达成的和解协议，产生结束执行程序的效力。如果一方当事人不履行和解协议或者反悔的，对方当事人只可以申请人民法院按照原生效法律文书强制执行。 例1：采用和解的方式解决纠纷，较为经济和快捷，有利于维持和发展双方的合作关系。下列关于和解的理解错误的是()。 A、和解是指发生在仲裁、诉讼程序之外的自行解决纠纷的行为 B、当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以申请仲裁机构制作裁决书 C、当事人申请仲裁后，可以自行和解 D、审判阶段的和解不具有强制执行效力 [答案]A 例2：施工单位与供货商因采购的防水材料质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法正确的是()。 A、双方依仲裁协议申请仲裁后，不可以和解 B、双方在申请仲裁后达成和解协议，仲裁庭依据该和解协议作出的裁决书具有强制执行力 C、如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解 D、如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行

２0０9年二级建造师《法律法规》真题及答案 一、单项选择题（共60题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意） 1．在我国法律体系中，《建筑法》属于()部门。 A.民法 Ｂ.商法?C．经济法 Ｄ.诉讼法 2.关于民事法律行为分类，以下说法错误的是（）。? A.民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为 B.订立建设工程合同应当采取要式法律行为 C．建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为 D．自然人之间的借贷行为属于不要式法律行为 3.引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是（)。 Ａ．合同 B．扶养 C.不当得利? D.无因管理 4．根据《物权法》规定,下例关于抵押权的表述中错误的是( ）。?A.在建工程可以作为抵押物?Ｂ．即使抵押物财产出租早于抵押,该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押物? C.建设用地使用权抵押后,该土地上新增的建筑物不属于抵押财产?Ｄ．抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权 5.根据《物权法》规定,一般情况下动产物权的转让，自（)起发生效力。 A.买卖合同生效 B.转移登记 C．交付?Ｄ．买方占有 6.某工程项目建设工期为三年,为保证施工顺利进行,开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的（)。?A．2０％?Ｂ.30% C.５0％?D．80% 7．建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定项工程所在地县级以上人民政府激射行政主管部门申

请领取（)。? A.建设用地规划许可证?B．建设工程规划许可证 Ｃ.施工许可证 D．安全生产许可证 ８.按照建筑法规定,以下正确的说法是（)。 A．建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程?B.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程 Ｃ．联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程 D.施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人 ９.关于建筑工程的发包、承包发式，以下说法错误的是（）。?A．建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包 B.未经发包发式方同意且无合同约定,承包方不得对专业工程进行分包?C．联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任?D．发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位 １0．甲乙两建筑公司组成一个联合体去投标,在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔,各自承担索赔额的50%。后来甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔20万元。则下列说法正确的是( ）。?A．由于是甲公司的原因导致,故建设单位只能向甲公司主张权利 B．因约定各自承担5０％,故乙公司只应对建设单位承担１０万元的赔偿责任?C．如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对2０万元索赔额承担责任? D.只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任 1１.按照《招标投标法》及相关规定,必须进行施工招标的工程项目是（)。?A．施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程B．属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程? C.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术工程 D.经济适用房工程 12．根据《招标投标法》规定，投标联合体（）。 A.可以牵头人的名义提交投标保证金 Ｂ.必须由相同专业的不同单位组成 C．各方应在中标后签订共同投标协议 D．是各方合并后组建的投标实体 1３．按照建筑法及其相关规定，投标人之间（)不属于串通投标的行为。 A．相互约定抬高或者降低投标报价