FIDIC试题-1

FIDIC 施工合同条件复习题（1）

一．填空（圆括弧内为答案）

1.FIDIC是（国际咨询工程师联合会）的（法）文缩写。

2.FIDIC的四类合同条件名称是：

A. 红皮书（施工合同条件）适用于大型施工工程。

B. 黄皮书（生产设备与设计-建设合同条件）适用于机电设备设计施工工程。

C. 银皮书（设计采购施工交钥匙合同条件）适用于EPC总承包工程。

D. 绿皮书（简明合同格式）适用于较小额度土木机电工程。

3.FIDIC施工合同文件包括（合同协议书、中标函、投标函、合同条件、规范、图纸、明细表-各类报表进度表及相关附录）。

4.FIDIC施工、设计建造和EPC总承包合同通用条件均各包括（20 ）条条款；简明合同格式通用条件总共（15）条。

5.FIDIC施工合同条件规定，承包商应定期向业主/工程师提交（月) 进度

报告。

6.施工合同中关于承包商雇佣当地工人注意事项为（遵守当地法规：雇佣及解雇程序、最低工资、福利条件、保险、休假及工作时间和加班费支付）。

7.施工合同中有关承包商项目管理内容包括（工作范围、时间、费用、人力资源、风险、质量、HSE、合同及协调沟通）、

8.施工合同中，工程接收证书标志着承包商（基本上）完成了工程；履约证书标志着承包商（彻底）履行了合同的全部义务。

9.施工合同中不可抗力的四个条件是（一方无法控制、签订合同前无法合理防范、事件发生后不能合理克服、事件不是另一方造成）。

10.国际工程的基本保险险别包括（施工一切险、安装一切险、雇主责任险、第三方责任险）。

二． FIDIC合同专业术语翻译（1）

1. 定义（）

2. 合同（）

3.中标函（）

4.投标函（）

5.规范（）

6.图纸（）

7.工程量表（）8.业主（）9.承包商（）

10.投标书（）11.工程师（）12.业主代表（）

13.Subcontractor ( )

14. DAB( )

15. Commencement Date( )

16. Time for Completion( )

17. Tests on Completion ( )

18. Taking-over Certificate( )

19. Defects Notification Period()

20. Performance Security ( )

三．判断（正确打√错误打×）

1. 在施工合同中，以下合同文件的优先次序是否正确？（）

合同协议书--中标函--投标函--专用合同条件--通用合同条件--规范--图纸-- 其它合同文件

2. 施工合同签订后，一方希望转让合同时，不必征得另一方的同意。（）

3. 施工合同实施过程中，技术文件或指令未能由业主或工程师及时签发，导致

现场停工，承包商应耐心等待。（）

4. 施工合同中，工程师是业主方管理合同的具体执行者，有权在工程建设过程

中根据现场进展更改合同（）

5. 施工合同实施过程中，获得工程师的批准、检查、证书、同意、通知、建议、

指令和要求后，承包商的合同责任可以解除（）

6. 施工合同规定：必要时，工程师可以发出口头指令。承包商应在接到口头指

令两个工作日内以书面形式主动将自己记录的口头指令报告工程师。若工程师在两个工作日内未予答复，则承包商记录的口头指令即被视为工程师的书面指令（）

7. 施工合同中定义的“承包商的代表”实际上就是国内习惯称呼的“施工项目

经理”。（）

8. 施工合同签署后，出于自身利益考虑，在获得业主同意后，承包商可以将整

个工程转包出去。（）

9. 按照施工合同条件，即使承包商提出拒绝的合理理由，业主也可以强迫承包

商雇用其“指定分包商。（）

10.施工合同执行过程中，基于现场工程建设需要，承包商可以招募业主的雇员。（）

四．思考题

1. FIDIC合同的通用条件和专用条件有何区别？

通用条件系指国际通用的FIDIC合同标准条件（施工合同通用条件20条163 款；设计及设备建造合同通用条件20条167款；EPC合同通用条件20条166款）。专用条款系指针对具体工程项目对于通用条款的修订。

2. 中标价格与合同价格是否相同？有何区别？

不同。

中标价格：系指中标投资者的投标价格，即名义合同价格

合同价格：则是工程全部完成后的“竣工结算价”---系动态价格

3. 按照施工合同，什么情况或条件下可导致业主提出终止合同？

A.承包商不按规定提交履约保证，或拒不执行工程师整改通知

B.承包商公开表示不再履约

C.无正当理由，拖延开工；28天内不回应不执行工程师整改通知

D.未征得同意，擅自分包或整体转让合同

E.承包商已破产清算

F.直接或间接向工程相关人员行贿或引诱其做出不轨行为

4. 按照施工合同条件，什么情况或条件下可导致承包商提出终止合同？

以下任一款发生，承包商均可提出有权终止合同：

A.业主不提供资金证明，导致暂停工作通知发出后42天

B.工程师收到报表和证明文件后56天内没有签发有关支付证书

C.承包商在期中支付款到期后42天内仍未收到该笔款项

D.业主严重不履行合同义务

E.业主不按合同规定签署合同协议书或者违反合同转让规定

F.工程师暂停工程超过84天、承包商提出复工要求后28天内仍未复工并

已影响整个工程进度

5. 承包商根据施工合同编制的工程进度计划表是否合同文件？为什么？

不是。

该工程进度计划表是双方签订合同之后才由承包商编制提交工程

师的，进度计划表只是一个程序性文件，并没有改变双方在合同中的任何义务。但进度计划表有助于承包商索赔、有助于业主监督工程进展。

6. 简述施工合同中，业主承担的风险。

施工合同中，业主承担的风险如下：

1.政治风险（战争及敌对行为等，工厂所在国内部起义、恐怖活动、革命等

内部战争或动乱）；

2.社会风险（非承包商-包括其分包商人员造成的骚乱和混乱等）

3.污染及外力风险（军火和其它爆炸性材料、放射性造成的离子辐射或污染

等造成的威胁--承包商使用此类物质导致的情况除外）；

4.业主行为风险（业主占用或使用部分永久工程或业主负责的工程设计）。7. 施工合同实施中，发生业主负责的风险后，合同双方应承担什么责任和义

务？

施工合同实施中，a.如果发生业主负责的风险，导致工程、物品或承包商的文件收到损害，承包商应立即通知工程师，并按工程师的要求予以修复和补救；b.若承包商因此遭受损失，可以按索赔条款提出费用和工期索赔；c.

如果是由业主的行为风险（占用或使用部分永久设备或工程设计）造成的，承包商可索赔利润。

8. 施工合同履行过程中，承包商在什么情况下可以行使“暂停工作”的权利保

护自己？

施工合同履行过程中，a.如果工程师没有按规定时间签发支付证书，或者业主没有按规定时间提供资金证明或没有按时支付工程款，则承包商在提前给业主21天的通知后，有权放慢工作进度或暂停工程进展；b.承包商有权将工程一直放慢或暂停到收到支付证书、业主资金证明或支付方止；c.承包商暂停工程后，仍然有权得到对迟付款享有融资费和终止合同的权利；d.

如果承包商在发出终止合同通知之前，收到了相关支付证书、证明或付款，则承包商应尽快复工；e.如果承包商因放慢工作速度或暂停工作而致工期费用受到影响，则有权提出索赔，索赔费用还可加入利润。

五．学习FIDIC施工合同条件后的心得体会

FIDIC施工合同条件--复习试题..

FIDIC施工合同条件试题1 一、单项选择题：在每小题的备选答案中选出一个正确答案，将正确答案填在括号内。（每 小题1分，共10分） 1.除合同另有规定，承包商应向（B ）提供一式六套承包商文件。 A.雇主 B.工程师 C.分包商 D.政府有关部门 2.因进场通路对承包商的使用要求不适应、不能用而发生的费用应由（C ）承担。 A.雇主 B.工程师 C.承包商 D.分包商 3.除非专用条件另有规定，FIDIC施工合同条件规定的保险应由（C ）作为投保方并以合同双方共同的名义投保。 A.雇主 B.工程师 C.承包商 D.政府有关部门 4.工程师应至少提前（B ）小时将参加试验的意图通知承包商。 A.48 B.24 C.72 D.36 5.承包商向工程师提交说明现场各类承包商人员的人数和各种承包商设备数量的详细资料。应按工程师批准的格式，（ C ）填报。 A.每周 B.每年 C.每月 D.每季度 6.除非并直到工程师已颁发任何部分工程的（A ），雇主不得使用该部分工程。 A.接受证书 B.付款证书 C.结清证明 D.履约证书 7.在雇主收到和认可（B ）前，不确认或办理付款。 A.付款证书 B.履约担保 C.合同协议书 D.投标函 8.合同双方应在（C ）中规定的日期前，联合任命一个DAB。 A.专用合同条件 B.中标协议书 C.投标书附录 D.通用合同条件 9.如果DAB已就争端事项向合同双方提交了他的决定，而任一方在收到DAB决定后（B ）天内，均未发出不满意的通知、则该决定应成为最终的、对双方均有约束力。 A.21 B.28 C.56 D.42 10下列说法不正确 ．．．的是（ C ） A.如果工程师在发出变更指示前要求承包商提出一份建议，承包商应尽快作出书面回应 B.承包商可随时向工程师提出书面建议，以提高雇主的竣工工程的效率和价值 C.承包商向工程师提出的提高雇主的竣工工程的效率和价值书面建议所需费用由雇主支付

FIDIC试题-1

FIDIC 施工合同条件复习题（1） 一．填空（圆括弧内为答案） 1.FIDIC是（国际咨询工程师联合会）的（法）文缩写。 2.FIDIC的四类合同条件名称是： A. 红皮书（施工合同条件）适用于大型施工工程。 B. 黄皮书（生产设备与设计-建设合同条件）适用于机电设备设计施工工程。 C. 银皮书（设计采购施工交钥匙合同条件）适用于EPC总承包工程。 D. 绿皮书（简明合同格式）适用于较小额度土木机电工程。 3.FIDIC施工合同文件包括（合同协议书、中标函、投标函、合同条件、规范、图纸、明细表-各类报表进度表及相关附录）。 4.FIDIC施工、设计建造和EPC总承包合同通用条件均各包括（20 ）条条款；简明合同格式通用条件总共（15）条。 5.FIDIC施工合同条件规定，承包商应定期向业主/工程师提交（月) 进度 报告。 6.施工合同中关于承包商雇佣当地工人注意事项为（遵守当地法规：雇佣及解雇程序、最低工资、福利条件、保险、休假及工作时间和加班费支付）。 7.施工合同中有关承包商项目管理内容包括（工作范围、时间、费用、人力资源、风险、质量、HSE、合同及协调沟通）、 8.施工合同中，工程接收证书标志着承包商（基本上）完成了工程；履约证书标志着承包商（彻底）履行了合同的全部义务。 9.施工合同中不可抗力的四个条件是（一方无法控制、签订合同前无法合理防范、事件发生后不能合理克服、事件不是另一方造成）。 10.国际工程的基本保险险别包括（施工一切险、安装一切险、雇主责任险、第三方责任险）。 二． FIDIC合同专业术语翻译（1） 1. 定义（） 2. 合同（） 3.中标函（） 4.投标函（） 5.规范（） 6.图纸（） 7.工程量表（）8.业主（）9.承包商（） 10.投标书（）11.工程师（）12.业主代表（） 13.Subcontractor ( ) 14. DAB( ) 15. Commencement Date( ) 16. Time for Completion( ) 17. Tests on Completion ( ) 18. Taking-over Certificate( ) 19. Defects Notification Period() 20. Performance Security ( )

注册咨询工程师再教育FIDIC试题及答案

【试卷总题量: 7，总分: 100.00分】用户得分：90.0分，用时1182秒，通过 一、单选题【本题型共3道题】 1.英国建筑法学会的英文缩写是：（）。 A．SCL B．SCM C．TCL D．TCM 用户答案：[A] 得分：10.00 2.以下哪一项不是建筑法学会推荐的索赔方式：（）。 A．一揽子索赔 B．工期索赔 C．费用索赔 D．干扰索赔 用户答案：[B] 得分：0.00 3.FIDIC《施工合同条件》（1999版）通用条件中关于“雇主的索赔”的章节号是：（）。 A．2.1 B．2.3 C．2.5 D．3.5 用户答案：[C] 得分：10.00 二、多选题【本题型共3道题】 1.关于总部管理费用及利润，常用的计算公式有：（）。 A．哈德森公式 B．埃姆登公式 C．恩克勒公式 D．以上都不是 用户答案：[ABC] 得分：20.00 2.FIDIC施工合同条件（1999版）通用条件中规定,就各方而言，以下哪些文件的版权和知识产权应归承包商所有：（）。

A．承包商编制的承包商文件 B．以承包商名义编制的承包商文件 C．承包商编制的其他设计文件 D．以承包商名义编制的其他设计文件 用户答案：[ABCD] 得分：20.00 3.以下属于《工期延误与干扰索赔分析准则》六大类记录的是：（）。 A．进度计划.进度 B．资源.费用， C．往来函件与日常管理 D．合同与投标文件 用户答案：[ABCD] 得分：20.00 三、判断题【本题型共1道题】 1.国际工程索赔管理中，关于延误分析的方法有计划影响分析.时间影响分析等多种。（） Y．对 N．错 用户答案：[Y] 得分：10.00

FIDIC合同条件介绍及要点分析 2020年注册咨询师继续教育 95分

一、单选题【本题型共6道题】 1.在DB合同条件下，由承包商设计，经工程师审核后用于工程施工，如果出现错误，应由（）负责。 A．工程师 B．业主 C．承包商 D．业主代表 用户答案：[C] 得分：5.00 2.当已颁发工程接收证书时，工程师应确认将（）的前一半支付给承包商。 A．期中支付 B．保留金 C．最终支付 D．预付款 用户答案：[B] 得分：5.00 3.关于分包的规定，错误的是（）。

A．承包商与分包商签订分包合同时，分包合同中应加入有关规 定，使得分包合同能够在特定的情况下将分包合同转让给业主 B．材料供货商需经过工程师的同意 C．承包商不得将整个工程分包出去 D．承包商应为分包商的一切行为和过失负责 用户答案：[D] 得分：0.00 4.承包商按照接到开工通知后（）天内承包商应向业主代表提交详细的进度计划。当原进度计划与实际进度或承包商的义务不符时，承包商还应提交一份修改的进度计划。 A．7 B．14 C．28 D．26 用户答案：[C] 得分：5.00 5.如果竣工检验被业主方无故延误或由业主方应负责的原因延误，且延误累计超过了14天，则视为业主已经在（）接收了该工程。

A．缺陷通知期内补充检验通过日 B．工程实际移交日 C．竣工检验本该完成的日期 D．雇主实际使用日 用户答案：[C] 得分：5.00 6.FIDIC合同条件范本中，红皮书是指（）模式。 A．Short Form of Contract B．Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects C．Conditions of Contract for Plant and Design-Build D．Conditions of Contract for Construction 用户答案：[D] 得分：5.00 二、多选题【本题型共4道题】 1.进度计划应包含的内容，包括（）。 A．承包商根据合同数据载明的时间获得现场的日期 B．承包商实施工程的步骤与顺序以及各阶段工作持续的时间 C．《业主的要求》或合同条件中载明的承包商提交文件的审核

FIDIC合同条件(第一课)章节练习

单项选择题（共1 题) 1、FIDIC合同条件内规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时，（）。 (B) ?A、经监理工程师批准后才能运出工地 ?B、不能运出工地。 ?C、可自行运出工地。 ?D、应经业主批准后才能运出工地。 答题结果： 正确答案：A 多项选择题（共1 题) 1、发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由( )。 (D) ?A、发包人负责检查试验 ?B、费用由发包人负责。 ?C、承包人负责检查试验。 ?D、检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款，并相应顺延工期。 答题结果： 正确答案：BCD 判断题（共1 题) 1、合同解除包括约定解除和法定解除。 (A) ?A、正确 B、错误 答题结果： 正确答案：A

FIDIC合同条件（第一课）章节练习 单项选择题（共1 题) 1、竣工试验开始前，承包商应按照规范要求向监理工程师提交（）及操作和维护手册。(D) ?A、支付文件 ?B、变更文件。 ?C、履约文件。 ?D、竣工文件。 答题结果： 正确答案：D 多项选择题（共1 题) 1、承包商应按照（）生产设备制造、材料的生产加工，以及工程的实施作业。。(ABE) ?A、国家法律 ?B、合同规定的方法。 ?C、公认的良好习惯，使用恰当精巧和仔细的方法；。 ?D、公司的内部规定。 ?E、除合同适当配备的设施和无危险的材料。。 答题结果： 正确答案：BCE 判断题（共1 题) 1、FIDIC 施工合同条件规定，承包商应作为投保方，为工程、生产设备、材料和承包商文件投保。(A) A、正确 B、错误 答题结果： 正确答案：A 1、FIDIC合同条件内规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时，（）。 (A) ?A、经监理工程师批准后才能运出工地。 ?B、不能运出工地。 ?C、可自行运出工地。 ?D、应经业主批准后才能运出工地。 答题结果： 正确答案：A

04231 建设工程合同(含FIDIC)条款练习题及答案

机密★启用前 练习题 建设工程合同(含FIDIC)条款 (课程代码04231) 注意事项: 1、本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。 2、应考者必须按试题顺序在答题卡指定位置上作答，答在试卷上无效。 3、涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。 一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20 分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1.对某政府办公大楼项目进行施工招标，招标文件中不允许外省的投标人参与投标，此举违背了招投标活动的 A.公开原则 B.公平原则 C.公正原则 D.诚实信用源则 2.如果业主对工程项目建设管理能力较差,对于中小型工程而言，适合采用的招标方式为 A.全过程招标 B.单项招标 C.专项招标 D.联合招标 3.建设项目设计评标中,评审的内容-一般不包括 A.完成初步设计时间的早晚 B.投入产出和经济效益 C.设计方案 D.设计资历和社会信誉 4.对于监理内容比较明确的小型或中等的工程项目，监理费用的计算方法-一般采用 A.按时计算法 B.工资加一定比例的其他费用计算法 C.按工程建设成本的百分比计算法 D.固定价格计算法 5.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标截止日期止，最短不得少于 A.10天. B.15天 C. 20天 D.30天 6.招标项目评标结束后，对末中标的投标人的投标保证金应当退还的时间为 A.发出中标通知书后 B.完成评标后

C.签署施工合同后5个工作日内 D.合同履行完毕后 7某施工项目采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲乙的情况如下:甲报价1000万元，评标价950万元:乙报价980万元，评标价90万元，此时 A.中标人为乙，合同价为980万元， B.中标人为乙，合同价为990万元 C.中标人为甲，合同价为950元 D.中标人为甲，合同价为1000万元 8.现场考察时间一般安排在 A.资格预审前 B.购买标书前 C. :投标截止前 D.签订合同前 9.对于机电设备采购的招标，制造厂商在国际上较少时-般采用的招标方式为 A.国际竞争性招标 B.有限竞争性国际招标 C.国内竞争性招标 D.国内议标 10.依照民法理论，狭义的合同是指 A.劳动合同 B.物权合同 C.债权合同 D.身份合同 11.下列有关中标通知书的说法正确的是 A.中标通知书属于承诺 B. .中标通知书属于要约邀请 C.中标通知书属于要约 D.中标通知书对招标人不具有法律效力 12. (合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而 A.解除合同 B.变更合同 C.转让合同 D.中止履行合同义务 13.根据《合同法》的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，具有对违约方实行制裁双重性质的是 A.罚金 B.赔偿金 C.利息 D.违约金 14.《建设工程勘察合同示范文本》有两种格式，按照委托勘察任务的不同分别透用的委托任务包括 A.岩土工程勘察、水文地质勘察 B民用建设工程勘察、其他专业工程勘察

fidic合同条件第一课每日一练

fidic合同条件第一课每日一练 一、引言 FIDIC合同条件是国际工程承包领域广泛应用的合同条件之一，对于工程承包商和业主来说具有重要的指导意义。本文将从FIDIC合同条件的基本概念、特点和应用等方面进行详细介绍，并提供一些实用的案例和练习题，以帮助读者更好地理解和掌握FIDIC合同条件。 二、FIDIC合同条件的基本概念 FIDIC合同条件是由国际咨询工程师联合会（FIDIC）制定的一套国际通用的工程承包合同条件，适用于各种类型的工程项目。FIDIC 合同条件具有广泛的适用性和权威性，是国际工程承包领域的重要参考依据。 三、FIDIC合同条件的特点 1. 公正性：FIDIC合同条件强调公正性，对业主和承包商的权利和义务进行了平等规定，避免了合同执行过程中的不公平现象。 2. 规范性：FIDIC合同条件具有规范性，对工程项目的各个阶段和环节都进行了详细规定，使得合同执行过程更加规范、有序。 3. 灵活性：FIDIC合同条件具有一定的灵活性，可以根据具体工程项目的实际情况进行调整和修改，以适应不同的工程需求。 4. 国际性：FIDIC合同条件具有国际性，被广泛应用于国际工程承包领域，得到了世界各国的广泛认可和使用。 四、FIDIC合同条件的应用 FIDIC合同条件主要应用于国际工程承包领域，包括基础设施建

设、石油化工、水利水电等各种类型的工程项目。在工程项目的各个阶段，业主和承包商都需要遵循FIDIC合同条件的规定，以确保工程项目的顺利进行。 五、案例分析 以下是一个关于FIDIC合同条件的案例： 某国际工程项目采用了FIDIC合同条件进行工程承包。在工程实施过程中，业主提出了一些变更要求，导致工程项目的成本和工期发生了变化。承包商根据FIDIC合同条件的规定，向业主提出了索赔要求。经过协商和谈判，业主和承包商达成了一致的索赔协议，确保了工程项目的顺利进行。这个案例体现了FIDIC合同条件在工程承包实践中的具体应用和价值。 六、练习题 为了帮助读者更好地理解和掌握FIDIC合同条件，以下是几个每日一练的练习题： 1. FIDIC合同条件的英文全称是什么？请简要介绍其含义和作用。 2. 在FIDIC合同条件下，承包商提出索赔需要具备哪些条件和程序？请举例说明。 3. FIDIC合同条件中规定的业主和承包商的主要权利和义务有哪些？请分别列举并简要说明。 4. 在实际工程项目中，如何应用FIDIC合同条件来确保工程项目的顺利进行？请结合具体案例进行分析和说明。

建设工程合同(含FIDIC)条款四川省2016年1月自学考试(试题+答案)

四川省2016年1月高等教育自学考试 建设工程合同（含FIDIC）条款试卷 （课程代码04231） 一、单项选择题 l.下列合同中属于单务合同的是 A.施工承包合同 B.勘察设计合同 C.赠与合同 D.监理委托合同 2.建设单位甲就拟建办公楼与施工单位乙签订了一份工程施工合同,该合同关系的内容是指 A.拟建办公楼 B.甲与乙 C.该工程施工合同 D.甲的权利和乙的义务 3.某工程施工合同签订时，建设单位隐瞒了本工程项目拆迁工作的障碍问题，致使施工单位进场后造成窝工损失。则该施工合同的签订违反了合同法原则中的 A.自愿原则 B.诚信原则 C.合法原则 D.鼓励交易原则 4.下列情形中，不属于要约失效的是 A.要约人依法撤销要约 B.拒绝要约的通知到达要约人 C.受要约人对要约内容作非实质性变更 D.承诺期限届满，受要约人未作出承诺 5.当事人在订立合同过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应承担 A.缔约过失责任 B.过错责任 C.损害责任 D.违约责任 6.根据《合同法》的规定,下列关于合同生效的要件中，不正确的是 A.合同必须具备书面形式 B.当事人意思表达真实 C.不违反法律和社会公共利益 D.行为人具有相应的民事行为能力 7.甲为乙的债权人，乙为逃避债务，以极低的价格向另一知情人转让了自己的财产，并签订了转让合同，此时 A.甲可行使代位权 B.甲可行使撤销权 C.乙可行使代位权 D.乙可行使撤销权 8.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的相关条款，投料试车应当在工程竣工验收后由谁全部负责? A.发包人 B.设计方 C.承包人 D.监理人 9.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的相关条款，因以下原因造成工期延误，经工程师确认，可以顺延工期的是 A.分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工 B.一周内非承包人原因停电造成停工累计超过6小时 C.发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件 D.承包人的施工机械出现意外故障 10.施工中发现影响施工的障碍物，承包人应 A.在4h内以书面形式通知工程师 B.在8h内以书面形式通知工程师 C.在12h内以书面形式通知工程师 D.在24h内以书面形式通知工程师

建设工程合同(含FIDIC)条款四川省2016年4月自学考试(试题+答案)

四川省2016年4月高等教育自学考试 建设工程合同（含FIDIC）条款试卷 （课程代码04231） 一、单项选择题 1.下列合同属于无偿合同的是 A.施工合同 B.运输合同 C.借用合同 D.监理合同 2.甲为乙的债权人，乙为了逃避债务，以极低的价格向另一知情人转让了自己的财产，并签订了转让合同，此时 A.债权人可行使撤销权 B.债权人可行使不安抗辩权 C.债权人可请求法院进行财产保全 D.转让合同自签订之时起无效 3.依据合同法的规定，下列文件中不属于要约邀请的是 A.招标公告 B.商品价目表 C.拍卖公告 D.投标文件 4.对于隐蔽工程或中间工程的检验，承包商应 A.提前24h书面通知工程师来参加验收 B.提前24h电话通知工程师来参加验收 C.提前48h书面通知工程师来参加验收 D.提前48h电话通知工程师来参加验收 5.按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人有权 A.自行将该工程抵押 B.申请人民法院将该工程依法拍卖 C.将工程直接收归已有 D.自行将该工程卖给他人 6.由于总承包单位拖欠分包单位工程款，造成分包工程进度严重滞后，为此发包人从总包工程应付款中扣除了分包款项直接向分包单位支付，在下列说法中正确的是 A.总承包人违约，发包人亦违约 B.总承包人违约，发包人不违约 C.总承包人不违约，发包人违约 D.总承包人不违约，发包人亦不违约 7.工程师进行工程计量应提前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，则计量结果 A.由双方协商处理 B.无效 C.按合同约定处理 D.有效 8.依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工 A.验收前由发包人负责 B.验收前由工程师负责 C.验收后由发包人负责 D.验收后由工程师负责 9.FIDIC合同条件中，被称为“新红皮书”的是 A.《施工合同条件》 B.《土木工程合同文件格式》 C.《EPC/交钥匙项目合同条件》 D.《设备和设计——建造合同条件》 10.FIDIC施工合同文本结构一般包括 A.通用条件、专用条件和合同协议 B.通用条件、专用条件和其他标准化文件格式 C.合同协议、通用条件和投标文件 D.协议书、专用条件和招标文件 11.依据FIDIC《施工合同条件》，工程师可以随时指示承包商暂停施工。若工程师提出

FIDIC施工合同条件部分条款试题

FIDIC施工合同条件部分条款 [单项选择题] 1、fIDIC《施工合同条件》规定，业主的付款时间不应超过工程师收到承包商的月进度付款申请单后的56天，如果逾期支付将承担延期付款的违约责任，延期付款的利息按银行贷款利率加（）计算。 A.1% B.2% C.3% D.4% 参考答案：C [多项选择题] 2、最终结算的合同价可能与中标函中注明的接受的合同款额不一定相等，究其原因，涉及以下几方面因素的影响（）。 A.合同类型特点 B.发生应由业主承担责任的事件 C.承包商的质量责任 D.由于传染病导致延误工期 E.包含在合同价格之内的暂列金额 参考答案：A,B,C,E [多项选择题] 3、依据fIDIC《施工合同条件》，下列风险中，属于业主应承担的风险有（）。 A.外敌入侵 B.工程所在地发生的叛乱 C.超音速飞行物产生的压力波 D.工地发生放射性污染 E.不利气候条件对施工的影响 参考答案：A,B,C,D 参考解析：业主应承担的风险义务 1．合同条件规定的业主风险 属于业主的风险包括： (1)战争、敌对行动、入侵、外敌行动； (2)工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战(在我国实施的工程均不采用此条款)； (3)不属于承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等；

(4)超音速或亚音速飞行物产生的压力波； (5)暴乱、骚乱或混乱，但不包括承包商及分包商的雇员因执行合同而引起的行为； (6)因业主在合同规定以外，使用或占用永久工程的某一区段或某一部分而造成的损失或损害； (7)业主提供的设计不当造成的损失； (8)一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用。 前5种风险都是业主或承包商无法预测、防范和控制而保险公司又不承保的事件，损害后果又很严重，业主应对承包商受到的实际损失(不包括利润损失)给予补偿。 2．不可预见的物质条件 (1)不可预见物质条件的范围。承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件，但不包括气候条件。 [单项选择题] 4、在fIDIC《土木工程施工分包合同条件》中，业主对分包合同的管理主要表现为（）。 A.对分包商发布指令 B.对分包工程的批准 C.向分包商支付工程款 D.审查分包商的资质 参考答案：B [多项选择题] 5、依据fIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商应立即执行的变更指令包括（）。 A.工程师直接送达的书面指令 B.工程师代表直接送达的书面指令 C.承包商代表直接送达的书面指令 D.经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令 E.经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令 参考答案：C,E 参考解析： 1、承包商依据主合同发布变更指令 承包商代表接到工程师依据主合同发布的涉及分包工程变更指令后，以书面确认方式通知分包商，也有权根据工程的实际进展情况自主发布有关变更指令。 2、承包商依据分包合同单独发布变更指令 承包商依据分包合同单独发布的指令大多与主合同没有关系，通常属于增加或减少分包合同规定的部分工作内容，为了整个合同工程的顺利实施，改变分包商原定的施工方法、作业次序或时间等。

FIDIC合同条件(一)_真题-无答案

FIDIC合同条件(一) (总分55,考试时间90分钟) 一、单项选择题 1. 工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人( )。A．以不属于自己的原因拒绝索赔要求 B．认为要求合理，先行支付后再向业主索赔 C．不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D．不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 2. 因承包商变更建议造成合同价值减少，应决定一笔费用加入合同价格，这笔费用应按如下确定( )。A．该部分工程的价值 B．减少的工程价值乘以规定费率 C．合同价的减少的一半 D．节省的承包单位的直接费的一半 3. 因物价浮动对合同价格的调整的方法，通用条款内规定为( )。A．指数法 B．系数法 C．公式法 D．比例法 4. 按照FIDIC《施工合同条件》规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以( )签发接收证书。A．本该进行检验日 B．缺陷通知期内补充检验通过日 C．工程实际移交日 D．业主实际使用日

5. 承包商的自有施工设备一经运抵施工现场用于该工程，则( )可运出场地。A．随时B．经业主批准 C．经工程师批准 D．经承包商的项目经理批准 6. 某采用FIDIC《施工合同条件》的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，但应当( )。A．以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任 B．以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任 C．以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任 D．以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任 7. FIDIC条款中，( )即国内所指的工程保修期。A．缺陷责任期 B．工程保管期 C．缺陷通知期 D．质量保修期 8. FIDIC合同条件规定，( )之后，工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。A．颁发工程移交证书 B．履约证书 C．签发最终支付证书 D．承包商提交结清单 9. FIDIC《施工合同条件》为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第28天为“基准日”。从此日期起至( )止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。A．开标日 B．工程师发布开工令日 C．工程师颁发工程接收证书日 D．工程师颁发履约证书日 10. 按照FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到( )影响，属于承包商应承担的风险。A．不利的气候条件 B．招标文件未说明的污染

2022年10月自考《04231建设工程合同(含FIDIC)条款》试题

机密★启用前 2022年10月高等教育自学考试全国统一考试 建设工程合同(含FIDIC)条款 (课程代码04231) 注意事项： 1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。 2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答，答在试卷上无效。 3. 涂写部分、画图部分必须使用2B 铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。 第一部分选择题 一、单项选择题：本大题共30小题，每小题1分，共30分。在每小题列出的备选项中 只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。 1. 合同因法律规定的特定法律事实出现，当事人双方原有的权利义务关系归于消灭的 状况称为合同 A. 设立 B. 变更 C. 终止 D. 补充 2. 合同一旦依法成立，任何一方都不得擅自变更或者解除合同，这是合同的 A. 平等原则 B. 公平原则 C. 合法原则 D. 诚实信用原则 3. 保管合同的标的是 A. 保管物 B. 保管的权利与义务 C. 保管行为 D. 保管人 4. 甲乙双方就设备采购订立合同，合同中附有“自双方签字之日起一个月或设备到达 现场开始生效，以先到者为最终生效时间”的条款，该合同于2021年6月1日签订，设备于6月20日送达，6月25日开始安装，合同生效时间为 A.6 月 1 日 B.6 月20日 C.6 月25日 D.6 月30日 建设工程合同(含FIDIC)条款试题第1 页 ( 共6 页) 5. 订立合同时，约定不明确，依照《合同法》,合理的处理方法是 A. 履行地点不明确的，给付货币的，在给付货币一方所在地履行 B. 履行地点不明确的，交付不动产的，在给付货币一方所在地履行 C. 履行期限不明确的，债务人和债权人均可以随时要求履行义务 D. 履行费用的负担不明确的，由当事人双方共同分担 6. 在各种担保方式中，以人作为担保的是 A. 保证 B. 抵押 C. 留置 D. 定金 7. 根据《担保法》,下列不能进行质押的是 A. 农民的自建房 B. 公司的汽车 C. 企业的股份 D. 产品的商标权 8. 合同债权转让的对象是 A. 合同权利 B. 第三人 C. 合同义务 D. 标的物 9. 合同履行中，可能引起合同解除的不可抗力是 A. 连续6天的大雨 B. 物价波动 C. 施工时遇到涌水 D. 政府经济政策的重大调整导致项目不可行 10. 施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，合同条款约定材料供应商若不能按时 供货，将支付违约金1.4万元。施工过程中，因供应商材料短缺造成供应不足，施工企业损失2.0万元，此时，施工企业可以要求供应商赔偿 A. 0.6万元 B. 1.4万元 C. 2.0万元 D. 3.4万元 11. 产生合同纠纷时，当事人双方在仲裁机构或其他第三方组织的介入下，自愿达成解 决纠纷的协议，这种解决合同纠纷的方式属于 A. 和解 B. 调解 C. 仲裁 D. 诉讼 12. 工程合同与一般承揽合同的区别主要在于 A. 工程合同是诺成合同 B. 工程合同的计酬方式有多种 C. 工程合同的内容是双方特殊的权利义务 D. 工程合同的标的是建设工程 13. 某拟建住宅区项目包括10栋32层住宅楼，总投资约1亿元，发包人进行工程施工 发包，要求承包人完成施工图深化设计、工程施工和相关材料设备采购等工作，下列具有缔约资格的是 A. 具有建筑工程施工总承包二级资质的企业 B. 具有建筑工程施工一级资质的企业 C. 具有劳务分包资质的企业 D. 具有设备安装工程施工一级资质的企业 建设工程合同(含FIDIC)条款试题第2 页 ( 共6 页)

监理工程师考试题库--合同管理1

监理工程师考试题库--合同管理1 2016年监理工程师考试题库--合同管理1 练习题 1. FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商索赔同时给予工期、费用、利润补偿的情况有( )。 A.延误移交施工现场 B.不可预见的外界条件 C.非承包人原因检验导致施工的延误 D.业主提前占用工程 E.不可抗力事件造成的损失 2.在建筑工程一切险中，保险人对( )等原因造成的损失负责赔偿。 A.自然事件 B.设计错误 C.意外事件 D.自然磨损 E.维修养护 3.索赔按目的划分包括( )。 A.综合索赔 B.单项索赔 C.工期索赔 D.合同内索赔 E.费用索赔 4.指定分包商的特点主要表现为( )。 A.业主选择实施该部分工程的施工单位 B.指定分包商与业主签订合同 C.承包商负责指定分包商施工的协调管理 D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付 E.指定分包商的违约行为视为承包商违约 5.施工过程中，工程师根据工程的需要，可以就( )情况发布变更指

令。 A.改变某单位工程的标高 B.增加工程量清单中列明某项工作的数量 C.从承包范围内删减部分工作内容交与当地承包人施工 D.为了协调施工干扰指示改变承包商某部分施工的时间 E.指示承包商使用其投标书内未承诺到场的施工机械完成新增工作 6.合同法律关系由( )等要素构成。 A.主体 B.客体 C.行为 D.事件 E.内容 7.投标单位有以下行为时，( )招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。 A.通过资格预审后不投标 B.不参加开标会议 C.中标后拒绝签订合同 D.开标后要求撤回投标书 E.不参加现场考察 8.下列关于抵押权的实现和有关质押的说法正确的有( )。 A.质押可分为动产质押、不动产质押和权利质押 B.抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿 C.抵押物未登记的，按照合同成立的先后顺序清偿 D.可以质押的权利包括汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单 E.所有股份、股票以及商标专用权、专利权、着作权中的财产权 9.有资格代理招标的机构应具备的.条件包括( )。 A.必须是法人组织 B.不得与行政机关有隶属关系

FIDIC施工合同条件--复习试题1

FIDIC施工合同条件 一、单项选择题：在每小题的备选答案中选出一个正确答案，将正确答案填在括号内。（每小题2分，共 20分） 1.除合同另有规定，承包商应向（）提供一式六套承包商文件。 A.雇主 B.工程师 C.分包商 D.政府有关部门 2.因进场通路对承包商的使用要求不适应、不能用而发生的费用应由（）承担。 A.雇主 B.工程师 C.承包商 D.分包商 3.除非专用条件另有规定，FIDIC施工合同条件规定的保险应由（）作为投保方并以合同双方共同的名义投保。 A.雇主 B.工程师 C.承包商 D.政府有关部门 4.工程师应至少提前（）小时将参加试验的意图通知承包商。 A.48 B.24 C.72 D.36 5.承包商向工程师提交说明现场各类承包商人员的人数和各种承包商设备数量的详细资料。应按工程师批准的格式，（）填报。 A.每周 B.每年 C.每月 D.每季度 6.除非并直到工程师已颁发任何部分工程的（），雇主不得使用该部分工程。 A.接受证书 B.付款证书 C.结清证明 D.履约证书 7.在雇主收到和认可（）前，不确认或办理付款。 A.付款证书 B.履约担保 C.合同协议书 D.投标函 8.合同双方应在（）中规定的日期前，联合任命一个DAB。 A.专用合同条件 B.中标协议书 C.投标书附录 D.通用合同条件 9.如果DAB已就争端事项向合同双方提交了他的决定，而任一方在收到DAB决定后（）天内，均未发出不满意的通知、则该决定应成为最终的、对双方均有约束力。 A.21 B.28 C.56 D.42 10下列说法不正确 ．．．的是（） A.如果工程师在发出变更指示前要求承包商提出一份建议，承包商应尽快作出书面回应 B.承包商可随时向工程师提出书面建议，以提高雇主的竣工工程的效率和价值 C.承包商向工程师提出的提高雇主的竣工工程的效率和价值书面建议所需费用由雇主支付 D.承包商在等待其提交给工程师的有关建议的答复期间，不应延误任何工作 二.多项选择题：在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确答案，并将正确答案填在括号内，正确答案未选全或选错，该小题无分。（每小题4分，共40分） 11.任何事故发生后，承包商应（）

建设工程招投标与合同管理 第七章 FIDIC施工合同条件(参考答案)(1)

习题答案 第七章 FIDIC施工合同条件 思考与练习 单选题： 1、FIDIC合同条件规定，在收到工程接收证书后的84天内，承包商应向工程师报送( B )。 A、最终报表 B、竣工报表 C、结清证明 D、临时支付报表 2、FIDIC合同的各个文件之间相互解释和相互补充，如果各个文件规定出现矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是（ D ）。 A、投标书 B、技术规范 C、合同专用条款 D、合同协议书 3、FIDIC合同条件规定，保留金全部退还给承包商是在（ C ）。 A、施工完毕之后 B、工程移交之后 C、保修期满之后 D、竣工验收报告批准之后 4、FIDIC合同条件规定，解决合同争议的方法不包括( D )。 A、提交争端裁决委员会决定 B、协商 C、仲裁 D、诉讼 5、根据FIDIC合同条件规定，现场工程师由（ A ）任命。 A、工程师 B、雇主 C、施工单位 D、争端裁决委员会 6、根据FIDIC合同条件规定，下列有关工程师权利的说法正确的是（ C ）。 A、工程师只能定期向承包商发出指令或变更 B、雇主和承包商达不成一致意见时，工程师应当将双方意见详实记录后，提交争端裁决委员会决定 C、承包商应当无条件接受工程师做出的与合同有关的指令 D、承包商实施与建筑工程有关的某项操作时，只要是在确保建筑工程质量的前提下，就可实施，无需得到工程师的批准 简答题： 1、简述FIDIC合同条件的具体运用方式有哪些。通过查资料分析，FIDIC合同条件在我国建筑工程的最主要运用方式是哪种。 答：①具体运用方式：国际金融机构贷款项目直接采用、对比借鉴采用、局部选用、合同谈判时参考。 ②我国建筑工程的最主要运用方式：对比借鉴采用。

一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分.共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分．共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1．建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙．签订了一份工程设计合同，该合同关系的内容是指【 d 】 A.拟建办公楼 B．甲单位和乙单位 C．甲单位与乙单位签订合同的行为 D．甲单位的权利和乙单位的义务 2．要式合同必须采用【】 A．书面形式 3 A C 4 A C 5 A C 6】 A．l年内 C．3年内 7．下列表述中，不属于无效合同的是【】 A．一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益 B．损害社会公共利益 C．以合法形式掩盖非法目的 D．乘人之危订立的合同 8．建设工程竣工验收应具备的条件不包括【】 A．完整的施工管理资料 B．完整的施工技术人员资质证件 C．施工单位签署的工程质量保修书D．主要建筑材料的进场试验报告

9．按照《建筑工程施工合同》的规定，工程预付款的比例是( ) A．安装工程一般不超过合同价的10% B．建筑工程一般不超过合同价的10% C．建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30% D．安装工程一般不超过当年安装工程工作量的30% 10．工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求，若重新检验发现工程质量不合格时，则应【】 A．由承包人承担其全部费用，工期不予以顺延 B．由发包人承担其全部费用，工期不予以顺延 C．由承包人承担其全部费用，工期应予以顺延 D．由承包人和发包人共同承担其全部费用，工期应予以顺延 11．在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是【】 A．．监 12 B C 13 A 14】 A C．在48 15 工， 16．FIDIC B．国际工程施工 C．国际和国内询价采购 D．有限国际招标 17．在FIDIC合同条件下，有权将部分工程项目的施工任务发包给指定分包商的是【】 A．总包单位 B．承包商 C．雇主 D．设计单位

FIDIC合同条件下的施工管理(一)试题

FIDIC 合同条件下的施工管理( 一) 一、单项选择题 每题的备选项中，只有 1 个最符合题意 1、在FIDIC 的《施工合同条件》中，合同协议书应当在( ) 后签订A ．开标B ．发出中标函 C ．提交履约保证 D ．开工 2、在FIDIC 的《施工合同条件》中，合同有效期是指( ) 。 A ．合同约定的工期加经批准顺延的工期之和 B ．合同管理之日起至设立之日止的期间 C ．开工之日起至结清单生效之日止的期间 D ．合同签字之日起至结清单生效之日止的期间 3、在FIDIC 的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中( ) 。A ．不 得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可担任仲裁员 B ．不得担任业主咨询顾问，提交仲裁时也不得担任仲裁员 C ．可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得担任仲裁员 D ．可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员 4、按照FIDIC 施工合同通用条款的规定，如果由于承包商的故意违约行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应( ) 。 A ．以履约保函金额为限 B ．以中标的合同金额为限 C ．为业主的全部损失 D ．包托业主的全部损失加违约金 5、某采用FIDIC 《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师( ) 。 A ．有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担 B ．有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担 C ．无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度 D ．无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度 6、在FIDIC 《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于( ) 。 A ．工程维修 B ．清理施工现场 C ．报送竣工报表 D ．财务结算 7、某施工合同采用FIDIC 《施工合同条件》，专用条件中约定完成工程的时间为500 天，缺陷通知期为365 天。施工过程中，经工程师批准顺延工期38 天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为( ) 天。 A ．500 B ．583 C ．865 D ．903 8、依据FIDIC 《施工合同条件》，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则( ) 。 A ．增加的费用和工期延误责任都由发包人承担 B ．增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担 C ．增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担 D ．增加的费用和工期延误责任都由承包人承担 9、依据FIDIC 《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金 ( ) 。 A ．在颁发接收证书时全部返还 B ．在颁发履约证书时全部返还

河南自考本科料FIDIC条款复习题1

一、单选题库 1. 依据FIDIC《施工合同条件》，承包人应建立质量保证体系,工程师有权对体系的（任何方面)进行审查。 2. 依据FIDIC《施工合同条件》，未经( 工程师)事先同意，承包人不得撤销承包人代表的任命，或任命替代人员。 3. 依据FIDIC《施工合同条件》，直到工程师向承包人颁发（缺陷责任终止证书），注明承包人完成合同规定的各项义务的日期后，才应认为承包人的义务已经完成. 4。依据FIDIC《施工合同条件》，承包人应采取（一切适当）措施，保护环境，限制由其施工作业引起的污染、噪音和其他后果对公众和财产造成的损害和妨害。 5。依据FIDIC《施工合同条件》，争端裁决委员会成员为( 一名或三名）。 6. 依据FIDIC《施工合同条件》，工程师( 无权）修改合同. 7. FIDIC的总部设在（瑞士洛桑 ). 8. 通常说的FIDIC“红皮书”是指（土木工程施工合同条件）. 9。将变更工作量限定为±15％的FIDIC合同条件是（ 1988年版）。 10。ICE是（英国土木工程师协会的英文）缩写。 11. FIDIC是（国际工程师联合会的法文）缩写. 12．业主最重要的义务是（按合同向承包商支付工程款 ). 13。FIDIC合同中规定承包商违约的是第( 63）款。 14. FIDIC合同实际上是想建立一个以（咨询工程师）为中心的专家管理体系。 15. 承包商收到咨询工程师颁发的缺陷责任证书后正确的是( 对颁发时尚未履行的义务承担责任）。 16. FIDIC合同1999年版中首次明确业主享有( 向承包商索赔）的权利。 17. （中标通知书 )是业主正式确认接受承包商的投标，发出后就使得业主与承包商之间的关系进入法律范畴。 18. 承包商在完成预定工程和修补好所指出的任何缺陷，并使咨询工程师满意后，有权在（ 21 ）天内收到上述移交证书。P79 19。（资质审查）及招标的公告通常会透过多种公众媒介传达给投标者.P83 20。FIDIC合同条件中的B。Q。单指的是( 工程量价单）.P88 21。以“早收钱，多收钱”为目的进行的投标报价称为(不平衡报价）。P94 22。正式工程开始之前的各项有关准备工作所需的费用称为（工程开办费）。P103 23。（招标文件）明确规定了业主的各种条件和要求，承包商在投标时应仔细阅读研究,并对这些规定做出认真反应.P107 24。Q。S.指的是（工料测量师）。P109 25. 索赔、工程变更令和调价公式这三大创收支柱的实质就是(合同外收入）。P117 26. 包含在合同中，并在工程量表中以该名称标明，供工程任何部分施工，或供不可预测事件使用的一项金额是（暂定金额 )。P129 27. 根据FIDIC合同第42.3款规定，承包商进出现场所需的专用或临时道路通行权的一切费用和开支应由（承包商）承担。P146 28。当出现要求工程实施偏离合同内容的情况时，工程术语上讲工程受到（波纹效应 )的影响。P146 29。因FIDIC合同第65款特殊风险导致承包商遭受的任何损失应有（业主）负责补偿。P170