2019版国家一级建造师《水利水电工程管理与实务》模拟试题(I卷) 附答案

2019版国家一级建造师《水利水电工程管理与实务》模拟

试题（I卷）附答案

考试须知：

1.考试时间：180分钟，满分为160分。

2.全卷共三大题，包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。

3.作答单项选择题和多项选择题时，采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。

4.作答案例分析题时，采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。

姓名:_________

考号:_________

一、单选题（共20题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）

1、同一液体在同一管道中流动，当流速较小，各流层的液体质点有条不紊地运动，互不混掺，该流动型态为（）。

A、均匀流

B、渐变流

C、紊流

D、层流

2、根据土的分级属于Ⅲ级土的是（）。

A. 砂土

B. 含少量砾石的黏土

C. 壤土

D. 含卵石黏土

3、某水利建筑安装工程的建筑工程单价计算中，直接工程费为Ⅰ，直接费为Ⅱ，间接费为Ⅲ，已知企业利润的费率为χ，则企业利润为（）。

A、Ⅰ×χ

B、(Ⅰ+Ⅲ)×χ

C、(Ⅱ+Ⅲ)×χ

D、(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)×χ

4、根据《水利工程设计概(估)算编制规定》，大型机组分别运至工地后的拼装费用应包括在（）内。

A、安装费

B、运杂费

C、设备原价

D、以上都不是

5、建筑施工安全检查评分为优良的项目保证项目分值不少于40分，汇总表分值应在（）分及其以上。

A、80

B、70

C、90

D、60

6、骨料分层堆料时，卸料跌差应保持在（）以内。

A、1m

B、2m

C、3m

D、4m

7、预应力锚索最后一次超张拉后，应控制卸荷到（）。

A.设计吨位

B.校核吨位

C.标准吨位

D.安装吨位

8、混凝土建筑物立模细部轮廓点的放样位置，以距设计线（）为宜。

A. 0．1～0．2m

B. 0．2～0．4m

C. 0．2～0．5m

D. 0．5m以上

9、根据《水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范》（DL/T5018—2004），下列关于闸门验收的说法，错误的是（）。

A．闸门安装好后，应在无水情况下作全行程启闭试验

B．启闭试验时，应在橡胶水封处浇水润滑

C．有条件时，工作闸门应作动水启闭试验

D．有条件时，事故闸门应作动水启闭试验

10、在坝址进行详细调查深部岩层性质及其构造特征时，可采用（）方式进行勘察。

A.钻探

B.静力触探

C.地球物理勘探

D.井探

11、混凝土面板宜采用单层双向钢筋，钢筋宜置于面板截面（）。

A. 边缘部位

B. 上部

C. 下部

D. 中部

12、灌溉分水闸招标时共有甲、乙、丙、丁四家单位购买了招标文件，其中甲、乙、丙参加了由招标人组织的现场踏勘和标前会，现场踏勘中甲单位提出了招标文件中的疑问，招标人现场进行了答复，根据有关规定，招标人应将解答以书面方式通知（）。

A. 甲

B. 乙、丙

C. 甲、乙、丙

D. 甲、乙、丙、丁

13、堤防工程竣工验收前，工程质量检测的项目和数量由（）确认。

A.项目法人

B.监理单位

C.项目主管部门

D.质量监督机构

14、下列地基处理方法中，对软基和岩基均试用的方法是（）。

A.旋喷桩

B.排水法

C.挤实法

D.灌浆法

15、灌溉分水闸闸基开挖工程量为l0万m3，经现场测量土石方体积比约为3；7；发包人并未要求对表土和岩石分开开挖，而合同中该部位土方、石方开挖单价分别为10元／m3、20元／m3，则该部分开挖的结算价款应为（）万元。

A. 100

B. 170

C. 200

D. 300

16、根据《水工碾压混凝土施工规范》（DL／T 5112—2000），碾压混凝土压实质量的评价指标是（）。

A.最大干密度

B.压实重度

C.相对密实度

D.相对密度

17、根据《中华人民共和国水土保持法》，下列关于水土保持设施与主体工程“三同时”说

法，错误的是（）。

A.同时设计

B.同时施工

C.同时投产使用

D.同时验收

18、根据《防洪法》，在河道上修建跨河桥梁，其（）应当报经有关水行政主管部门审查同意。

A.工程设计方案

B.工程施工方案

C.工程建设方案

D.工程补偿方案

19、对于大体积混凝土浇筑块，模板安装成型后的偏差，不应超过模板安装允许偏差的（）。

A. 10%~30%

B. 30%~50%

C. 50%~80%

D. 50%~100%

20、土体中细小颗粒在渗流作用下开始在孔隙内移动时的水力坡降为（）。

A. 临界坡降

B. 允许坡降

C. 极限坡降

D. 破坏坡降

二、多选题（共10题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）

1、质量缺陷备案的内容包括（）。

A、质量缺陷的施工单位

B、质量缺陷产生的部位、原因

C、质量缺陷是否处理和如何处理

D、质量缺陷对建筑物使用的影响

E、质量缺陷所造成的经济损失

2、化学灌浆的工序是（）。

A.钻孔及压水试验

B.钻孔及裂缝的处理

C.埋设注浆嘴和回浆嘴

D.封闭、注水和灌浆

E.预先配制这种溶液盛在容器内

3、位于水中和地下部位的混凝土，宜采用（）等。

A. 普通硅酸盐水泥

B. 矿渣硅酸盐水泥

C. 矿渣硅酸盐大坝水泥

D. 粉煤灰硅酸盐水泥

E. 火山灰质硅酸盐水泥

4、高土石坝一般要用有限单元法计算坝体坝基及岸坡接头在填土自重及其他荷载作用下的填土应力应变，以判断（）。

A. 是否发生剪切破坏

B. 有无过量的变形

C. 是否存在拉力区和裂缝

D. 防渗土体是否发生水力劈裂

E. 坝体总沉降

5、与岩石地基相比，软土地基的特点有（）。

A．触变性强

B．压缩性大

C．含水量高

D．承载力低

E．孔隙率小

6、必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业的特种作业人员包括（）等。

A. 控制中心操作员

B. 垂直运输机械作业人员

C. 安装拆卸工

D. 爆破作业人员

E. 登高架设作业人员

7、根据《评标专家和评标专家库管理暂行办法》(国家发展计划委员会令第29号)，评标专家负有的义务包括（）等。

A、如存在符合相关法律法规规定的回避情况，应主动提出

B、严格遵守评标工作纪律

C、向部分或全部未中标人解释其未中标的原因

D、客观公正地进行评标

E、协助、配合有关行政监督部门的监督，检查

8、施工单位在堤防施工过程中的质量检验工作制度包括（）。

A.班组初检

B.作业队复检

C.项目部终检

D.单位抽检

E.质检员平行检验

9、均质土坝最常用的土料是（），要求其应具有一定的抗渗性和强度。

A、砂质黏土

B、黏土

C、细砂

D、砂砾石

E、壤土

10、骨料堆场的布置主要取决于( ）。

A.地形条件

B.堆料设备

C.运输条件

D.运输进出料方式

E.骨料的组成材料的成分

三、案列分析题（共5题，每题24分）

1、某水库除险加固工程的主要内容有泄洪闸加固、灌溉涵洞拆除重建、大坝加固。工程所在地区的主汛期为6～8月份，泄洪闸加固和灌溉涵洞拆除重建分别安排在两个非汛期施工。施工导流标准为非汛期5年一遇，现有泄洪闸和灌溉涵洞均可满足非汛期导流要求。

承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）与发包人签订了施工合同。合同约定：

（1）签约合同价为2200万元，工期19个月（每月按30天计，下同），2011年10月1日开工。

（2）开工前，发包人按签约合同价的10%向承包人支付工程预付款，工程预付款的扣回与还清按R=A(C-F1S)/(F2-F1)S计算，其中F1＝20%，F2＝90%。

（3）从第一个月起，按工程进度款5%的比例扣留工程质量保证金。

（4）控制性节点工期如表2-1所示：

表2-1 控制性节点工期

施工中发生以下事件：

事件一：工程开工前，承包人按要求向监理人提交了开工报审表，并做好开工前的准备，工程如期开工。

事件二：大坝加固项目计划于2011年10月1日开工，2012年9月30日完工。承包人对大坝加固项目进行了细化分解，并考虑施工现场资源配备和安全度汛要求等因素，编制了大坝加固项目各工作的逻辑关系表（如表2-2）。其中大坝安全度汛目标为，重建迎水面护坡、新建坝身混凝土防渗墙两项工作必须在2012年5月底前完成。

表2-2 大坝加固项目各工作的逻辑关系表

根据表2-2，承包人绘制了大坝加固项目施工进度计划如图2所示。

经检查发现图2有错误，监理人要求承包人根据表2-2对图2进行修订。

事件三：F工作由于设计变更工程量增加12%，为此承包人分析对安全度汛和工期的影响，按监理人的变更意向书要求，提交了包括变更工作计划、措施等内容的实施方案。

事件四：截至2013年1月底累计完成合同金额为1920万元， 2013年2月份经监理人认可的已实施工程价款为98万元。

问题

1．写出事件一中承包人提交的开工报审表主要内容。

2．指出表2-1中控制性节点工期T的最迟时间，说明理由。

3．根据事件二，说明大坝加固项目施工进度计划（图2）应修订的主要内容。

4．根据事件三，分析在施工条件不变的情况下（假定匀速施工），变更事项对大坝安全度汛目标的影响。

5．计算2013年2月份发包人应支付承包人的工程款（计算结果保留2位小数）。

2、某水电站枢纽工程由碾压式混凝土重力坝、坝后式电站、溢洪道等建筑物组成，其中重力坝最大坝高46m，坝顶全长290m，电站装机容量20万kW，采用地下升压变电站。某施工单位承担该枢纽工程施工，工程施工过程中发生如下事件：

事件一：地下升压变电站项目划分为一个单位工程，其中包含开关站（土建），其他电气设备安装，操作控制室等分部工程。

事件二：施工单位根据本工程特点进行了施工总布置，确定施工分区规划布置应遵守的部分原则如下：

（1）金属结构，机电设备安装场地宜靠近主要安装地点；

（2）施工管理及生活营区的布置应考虑风向、日照等因素，与生产设施有明显界限；

（3）主要物质仓库、站场等储运系统宜布置在场内外交通衔接处。

事件三：开工前，施工单位在现场设置了混凝土制冷（热）系统等主要施工工厂设施。

事件四：施工单位根据施工单位根据《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2004计算本工程混凝土生产系统小时生产能力P，相关参数为：混凝土高峰月浇筑强度为15万m3，

每月工作日数取25d，每日工作时数取20h，小时不均匀系数取1.5。

事件五：本枢纽工程导（截）流验收前，经检查，验收条件全部具备，其中包括：

（1）截流后壅高水位以下的移民搬迁及库底清理已完成并通过验收；

（2）碍航问题已得到解决；

（3）满足截流要求的水下隐蔽工程已完成等。

项目法人主持进行了该枢纽工程导（截）流验收，验收委员会由竣工验收主持单位、设计单位、监理单位、质量和安全监督机构、地方人民政府有关部门、运行管理单位的代表及相关专家等组成。

【问题】：

1. 根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007，指出事件一中该单位工程应包括的其他分部工程名称；该单位工程的主要分部工程是什么？

2.指出事件二中施工分区规划布置还应遵守的其他原则。

3.结合本工程具体情况，事件三中主要施工工厂设施还应包括哪些?

4.计算事件四中混凝土生产系统单位小时生产能力P。

5.根据《水利水电建设工程验收规程》SL233-2008，补充说明事件五中导(截)流验收具备的其他条件。

6.根据《水利水电建设工程验收规程》SL233-2008，指出并改正事件五中导(截)流验收组织的不妥之处。

3、某水库除险加固工程的主要内容有泄洪闸加固、灌溉涵洞拆除重建、大坝加固。工程所在地区的主汛期为6～8月份，泄洪闸加固和灌溉涵洞拆除重建分别安排在两个非汛期施工。施工导流标准为非汛期5年一遇，现有泄洪闸和灌溉涵洞均可满足非汛期导流要求。

承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）与发包人签订了施工合同。合同约定：

（1）签约合同价为2200万元，工期19个月（每月按30天计，下同），2011年10月1日开工。

（2）开工前，发包人按签约合同价的10%向承包人支付工程预付款，工程预付款的扣回与还清按R=A(C-F1S)/(F2-F1)S计算，其中F1＝20%，F2＝90%。

（3）从第一个月起，按工程进度款5%的比例扣留工程质量保证金。

（4）控制性节点工期如表2-1所示：

表2-1 控制性节点工期

施工中发生以下事件：

事件一：工程开工前，承包人按要求向监理人提交了开工报审表，并做好开工前的准备，工程如期开工。

事件二：大坝加固项目计划于2011年10月1日开工，2012年9月30日完工。承包人对大坝加固项目进行了细化分解，并考虑施工现场资源配备和安全度汛要求等因素，编制了大坝加固项目各工作的逻辑关系表（如表2-2）。其中大坝安全度汛目标为，重建迎水面护坡、新建坝身混凝土防渗墙两项工作必须在2012年5月底前完成。

表2-2 大坝加固项目各工作的逻辑关系表

根据表2-2，承包人绘制了大坝加固项目施工进度计划如图2所示。

经检查发现图2有错误，监理人要求承包人根据表2-2对图2进行修订。

事件三：F工作由于设计变更工程量增加12%，为此承包人分析对安全度汛和工期的影响，按监理人的变更意向书要求，提交了包括变更工作计划、措施等内容的实施方案。

事件四：截至2013年1月底累计完成合同金额为1920万元， 2013年2月份经监理人认可的已实施工程价款为98万元。

问题

1．写出事件一中承包人提交的开工报审表主要内容。

2．指出表2-1中控制性节点工期T的最迟时间，说明理由。

3．根据事件二，说明大坝加固项目施工进度计划（图2）应修订的主要内容。

4．根据事件三，分析在施工条件不变的情况下（假定匀速施工），变更事项对大坝安全度汛目标的影响。

5．计算2013年2月份发包人应支付承包人的工程款（计算结果保留2位小数）。

4、某水库枢纽工程有主坝、副坝、溢洪道、电站及灌溉引水隧洞等建筑物组成，水库总库容5.84x108m3，电站装机容量 6.0MW，主坝为粘土心墙土石坝最大坝高 90.3 米，灌溉引水洞引水流量45m3/s，溢洪道控制段共 5 孔，每孔净宽 15 米，程施工过程中发生如下事件：

事件一：为加强工程施工安全生产管理，根据《水利工程施工安全管理导则》（SL721-2015）

等有关规定，项目法人组织制定了安全目标管理制度，安全设施“三同时”管理制度等多项安全生产管理制度，并对施工单位安全生产许可证，三类人员安全生产考核合格证及特种作业人员持证上岗等情况进行核查。

事件二：工程开工前，施工单位根据《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》（DL/T5274～2012），对各单位工程的重大危险源分别进行了辨识和评价，通过作业条件危险性评价，部分单位工程危险性大小值及事故可能造成的人员伤亡，数量和财产损失情况如下：

主坝：危险性大小值 D 为 240，可能造成 10～20 人死亡，直接经济损失，2000～3000 万元，副坝：危险性大小值 D 为 120，可能造成 1～2 人死亡，直接经济损失，200～300 万元，溢洪道：危险性大小值 D 为 270，可能造成 3～5 人死亡，直接经济损失，300～400 万引水洞：危险性大小值 D 为 540，可能造成 1～2 人死亡，直接经济损失，1000～1500 万元

事件三：电站基坑开挖前，施工单位编制了施工措施计划部分内容如下：

1）施工用电有系统电网接入，现场安装变压器一台；

2）基坑采用明挖施工，开挖深度 95 米，下部岩石采用爆破作业，规定每次装药量不得大于 50kg，雷雨天气禁止爆破作业；

（3）电站厂房墩墙采用落地式式钢管脚手架施工，墩墙最大高度 26m；

（4）混凝土浇筑采用，塔式起重机进行垂直运输，每次混凝土运输量不超过6m3，并要求风力超过 7 级暂停施工。

【问题】

1.指出本水库枢纽工程的等别、电站主要建筑物和临时建筑物的级别，以及本工程施工项目负责人应具有的建造师级别。

2.根据《水利工程建设安全生产管理规定》（水利部令第 26 号）和《水利工程施正安全管理导则》（SL721-2015），说明事件一中“三类人员”和“三同时”所代表的具体内容。

3.根据《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》（DL/T5274-2012），依据事故可能造成人员伤亡数量及财产损失情况，重大危险源共划分为几级?根据事件二的评价结果分别说明主坝、副坝、溢洪道、引水洞单位工程的重大危险源级别。

4.根据《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》（DL/T5274-2012），在事件三涉及的生产、施工作业中，宜列入重大危险源重点评价对象的有哪些?

5、某水闸除险加固工程主要工程内容包括：加固老闸，扩建新闸，开挖引河等。新闸设计流量1100m3/s。工程平面布置示意图如图3所示。

图3 工程平面布置示意图

施工合同约定工程施工总工期为3年。工程所在地主汛期为6～9月份，扩建新闸、加固老闸安排在非汛期施工，相应施工期设计洪水水位为10.0，该工程施工中发生了如下事件：

事件一：施工单位根据本工程具体条件和总体进度计划安排，提出的施工导流方案如图3所示。工程附近无现有河道可供施工导流，施工单位采用的导流方案为一次拦断河床（全段）围堰法施工，具体施工组织方案是在一个非汛期施工完成扩建新闸和加固老闸，在新闸和老闸上、下游填筑施工围堰，期间利用新挖导流明渠导流。监理单位审核后，认为开挖导流明渠工程量较大，应结合现场条件和总体工期安排，优化施工导流方案和施工组织方案。

事件二：施工单位优化施工导流方案和施工组织方案报监理单位审批，并开展施工导流工程设计，其中施工围堰采用均质土围堰，围堰工程级别为4级，波浪高度为0.8m。

事件三：施工单位在围堰施工完毕后，立即进行基坑初期排水，基坑初期水深为6.0m。开始排水的当天下午，基坑水位下降了2.0m，此时围堰顶部在基坑侧局部出现纵向裂缝，边

坡出现坍塌现象。施工单位及时采取措施进行处理，处理完成并经监理单位同意后继续进行后续工作。

事件四：新闸闸室地基采用沉井基础，施工单位经项目法人同意选择符合资质条件符合的某专业基础处理公司进行施工，并要求该公司选派符合要求的注册建造师担任项目负责人。

问题：

1.根据事件一，提出适宜的施工导流方案及相应的施工组织方案。

2.根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004），计算事件二中施工围堰的设计顶高程；该围堰的边坡稳定安全系数最小应为多少？

3.根据事件三，施工单位计算确定基坑初期排水设施时，应考虑的主要因素有哪些？

4.根据事件三，基坑围堰出现险情后，施工单位应采取哪些技术措施？

5.根据《注册建造师执业工程规模标准》，分析事件四中沉井工程的注册建造师执业工程规模标准以及该项目负责人应具有的注册建造师级别。

试题答案

一、单选题（共20题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）

1、D

2、B

3、B

4、C

5、A

6、C

7、D

8、C

9、D

10、正确答案：D

11、D

12、D

13、D

14、【参考答案】D

15、B

16、『正确答案』C

17、【答案】：D

18、『正确答案』C

19、正确答案：D

20、A

二、多选题（共10题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）

1、B、 C、 D

2、正确答案：A,B,C,D

第17 页共21 页

第 18 页 共 21 页

3、B,D,E

4、A,B,C,D

5、ABCD

6、B,C,D,E

7、A 、 B 、 D 、 E

8、『正确答案』ABC

9、A 、 E

10、正确答案：A,B,D

三、案列分析题（共5题，每题24分） 1、1．承包人提交开工报审表的主要内容是按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程进度安排。 2．控制性节点工期T 的最迟时间为2012年5月30日。施工期间泄洪闸与灌溉涵洞应互为导流，因灌溉涵洞在第二个非汛期施工，泄洪闸加固应安排在第一个非汛期，而6月份进入主汛期（在5月30日前应具备通水条件）。

3．图2修订的主要内容包括：

（1）A 工作增加节点②（A 工作后增加虚工作）

（2）节点⑤、⑥之间增加虚工作（B 工作应是F 的紧前工作）

（3）工作H

与C 先后对调

（4）工作H 、C 时间分别为50和90

或：承包人修订后的大坝加固项目施工进度计划

4.按计划，F 工作最早完成日期为2012年5月10日，在施工条件不变情况下，增加12%的工程量，工作时间需延长12天（100×12%=12），F 工作将于2012年5月22日完成，对安全度汛无影响。

5．（1）2月份监理人认可的已实施工程价款：98万元

（2）工程预付款扣回金额：220-211.43=8.57万元

截至2013年1月底合同累计完成金额1920万元，相应工程预付款扣回金额按公式计算结果为211.43万元。

截至2013年2月底合同累计完成金额2018万元，相应工程预付款扣回金额按公式计算结果为225.43万元。

225.43万元＞220万元（2200×10%）

（3）工程质量保证金扣留额：98×5%=4.9万元

（4）发包人应支付的工程款：98-8.57-4.9=84.53万元

（或：98-（2200×10%-211.43）-（98×5%）＝84.53万元）。

2、1.其他分部工程：变电站（土建）、主变压器安装、交通洞。主要分部工程：主变压器安装。

2.施工区域规划布置还应遵守的原则：(1)因本工程是以混凝土建筑物为主的枢纽工程，故施工区布置应以砂石料的加工和混凝土生产系统为主； (2)还应考虑施工对周围环境的影响，避免噪音、粉尘等污染对敏感区的危害。

3.主要施工工厂设施还有：混凝土生产系统，砂石料加工系统，风水电供应系统，综合加工厂（包括木材加工厂、钢筋加工厂、混凝土预制构件厂）。

4.生产能力：P=15*1.5*10000/20*25=450m3/h

5.导截流验收应具备的其他条件：(1)导流工程已基本完成并具备过流条件；(2)截流设计已获批准，截流方案已编制完成；(3)度汛方案已经有管辖权的防汛指挥部门批准；（4）验收文件、资料已齐全、完整。

6.项目法人主持验收不妥，应由竣工验收单位或其委托的单位主持；设计单位、监理单位作为验收委员会成员不妥，应作为被验收单位在验收鉴定书上签字。

3、1．承包人提交开工报审表的主要内容是按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程进度安排。

2．控制性节点工期T的最迟时间为2012年5月30日。施工期间泄洪闸与灌溉涵洞应互为导流，因灌溉涵洞在第二个非汛期施工，泄洪闸加固应安排在第一个非汛期，而6月份进入主汛期（在5月30日前应具备通水条件）。

3．图2修订的主要内容包括：

（1）A工作增加节点②（A工作后增加虚工作）

（2）节点⑤、⑥之间增加虚工作（B工作应是F的紧前工作）

第19 页共21 页

（3）工作H与C先后对调

（4）工作H、C时间分别为50和90

或：承包人修订后的大坝加固项目施工进度计划

4.按计划，F工作最早完成日期为2012年5月10日，在施工条件不变情况下，增加12%的工程量，工作时间需延长12天（100×12%=12），F工作将于2012年5月22日完成，对安全度汛无影响。

5．（1）2月份监理人认可的已实施工程价款：98万元

（2）工程预付款扣回金额：220-211.43=8.57万元

截至2013年1月底合同累计完成金额1920万元，相应工程预付款扣回金额按公式计算结果为211.43万元。

截至2013年2月底合同累计完成金额2018万元，相应工程预付款扣回金额按公式计算结果为225.43万元。

225.43万元＞220万元（2200×10%）

（3）工程质量保证金扣留额：98×5%=4.9万元

（4）发包人应支付的工程款：98-8.57-4.9=84.53万元

（或：98-（2200×10%-211.43）-（98×5%）＝84.53万元）。

4、1.根据库容可知水利枢纽工程的等别为；根据工程等别，可知电站主要建筑物为 2 级；根据保护对象（电站为 2 级）可知临时建筑物级别为 4 级；因本工程为大（2）型，只能一级水利水电专业注册建造师可担任该工程施工项目负责人。

2.（1）三类人员：施工企业主要负责人、项目负责人及专职安全生产管理人员。

（2）三同时：为加强工程施工安全生产管理，建设项目中的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

3.依据事故可能造成的人员伤亡数量及财产损失情况，重大危险源划分为一级重大危险源、二级重大

第20 页共21 页

2019年一级建造师《公路》真题及答案解析

2019一级建造师《法规》真题及解析（仅供参考） 单选题(1-10小题) 1.不宜冬期施工的项目（）。 A.含水流动性开挖 B.河滩地段开挖 C.整修路基边坡 D.岩石地段的路堑开挖 答案：C 2.不宜采用强夯法施工的是（）。 A.高饱和度的粉土 B.碎石土 C.杂填土 D.软土 答案：A 3.不属于间接防护的是（）。 A.护坝 B.石笼 C.丁坝 D.改移河道 答案：B 4.热拌沥青碎石配合比设计采用（）设计。 A.正交试验 B.针入度试验 C.马歇尔试验 D.洛杉矶磨耗试验 答案：C 5.液体石油沥青施工说法正确的是（）。 A.液体石油沥青宜采用针入度较小的石油沥青 B.与沥青稀释剂混合加热，再搅拌、稀释制成 C.掺配比例根据使用要求由经验确定 D.基质沥青的加热温度严禁超过140℃ 答案：D 6.关于透层施工说法错误的是（）。 A.气温低于10℃或大风、即将降雨时不得喷洒透层油 B.透层油洒布后应自由流淌，应渗入基层一定深度，在表面形成油膜 C.应按设计喷油量一次均匀洒布，当有漏洒时，应人工补洒 D.在摊铺沥青前，应将局部尚有多余的未渗入基层的沥青清除 答案：B 7.关于预应力钢筋混凝土拆模说法错误的是（）。 A.承包人应在拟定拆模时间的12h以前，并应取得监理工程师同意 B.非承重侧模板应在混凝土强度，设计未规定达到2.5MPa时方可拆除侧模板 C.钢筋混凝土结构的承重模板、支架，应在混凝土强度能承受其自重荷载及其他可能的叠加荷载时，方可拆除

8.关于高强度混凝土施工说法错误的是（）。 A.不得使用立窑水泥 B.高强度混凝土的水泥用量宜大于600kg/m3 C.高强度混凝土的施工应采用强制式搅拌机拌制 D.搅拌混凝土时高效减水剂宜采用后掺法 答案：B 9.关于先张法预制梁板说法错误的是（）。 A.钢横梁受力后，挠度不能大于2mm B.对热轧带肋钢筋，可采用乙炔一氧气切割 C.同一构件内预应力钢丝、钢绞线的断丝数量不得超过1% D.其位置与设计位置的偏差应不大于8mm 答案：D 10.中、小型突水泥的地段地质灾害分级为（）。 A.A级 B.B级 C.C级 D.D级 答案：B 单选题(11-20小题) 11.湿式凿岩水、风操作正确的是（）。 A.先开风后开水，先关水后关风 B.先开风后开水，先关风后关水 C.先开水后开风，先关风后关水 D.先开水后开风，先关水后关风 答案：C 12.不属于安全设施的是（）。 A.交通标志 B.交通标线 C.自动报警 D.隔离栅 答案：C 13.施工进度计划检查不包括（）。 A.工程量完成情况 B.资源使用及进度的互配情况 C.上次检查提出问题的处理情况 D.标准化执行情况 答案：D 14.水泥混凝土抗压强度试件为边长（）mm正方体。 A.100 B.150 C.200 D.250 答案：B

2019年一级建造师工程管理考试真题及答案

本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载，另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！ 2019年一级建造师工程管理考试真题及答案

一、单项选择题 1．根据国际设施管理协会的界定，下列设施管理的内容中，属于物业运行管理的是（）。 A．财务管理 B．空间管理 C．用户管理 D．维修管理 答案：D 2．关于《项目管理知识体系指南（PMBOK指南）》中项目集和项目组合的说法，正确的是（）。 A．项目组合的管理包括识别、排序、管理和控制项目等

B．项目组合中的项目一定彼此依赖或有直接关系 C．项目集指的是为有效管理实现战略业务目而组合在一起的项目D．项目集中不包括各单个项目范围之外的相关工作 答案：A 3．关于施工方项目管理的说法，正确的是（）。 A．可以采用工程施工总承包管理模式 B．项目的整体利益和施工方本身的利益是对立关系 C．施工方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程 D．施工方项目管理的目标应根据其生产和经营的情况确定 答案：C 4．关于项目结构分析的说法，正确的是（）。 A．同一个建设工程项目只有一个项目结构的分解方法 B．居住建筑开发项目可根据建设的时间对项目结构进行逐层分解C．群体项目最多可进行到第二层次的分解 D．单体工程不应再进行项目结构分解 答案：B 5．下列项目策划的工作内容中属于项目决策阶段合同策划的是（）。A．项目管理委托的合同结构方案 B．方案设计竞赛的组织 C．实施期合同结构总体方案 D．项目物资来购的合同结构方案 答案：C

6．下列项目策划的工作内容中，属于项目实施管理策划的是（） A．项目实施期管理总体方案 B．生产运营期设施管理总体方案 C．生产运营期经营管理总体方案 D．项目风险管理与工程保险方案 答案: D 7．施工总承包管理模式与施工总承包模式相比在合同价方面的特点是（）A．合同总价可以一次确定 B．分包合同价对业主相对透明 C．不利于业主节约投资 D．确定建设项目合同总额的依椐不足 答案：B 8．结合项目的施工组织设计及自然地理条件,降低材料的库存成本和运输成本,属于成本管理的（）措施 A．组织 B．经济 C．技术 D．合同 答案：C 9．下列质量管理体系程序性文件中，可视企业质量控制需要而制定，不作统一规定的是（）。 A．内部审核程序

(完整word版)2019二级建造师《水利实务》真题及答案(完整版)

2019二级建造师《水利实务》真题及答案（完整版） 一、单项选择题 （共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.下列示意图中，表示土坝排水棱体常用断面型式的是（） 答案：B 【解析】本题考查土石坝与堤防的构造及作用。（P4） 2.混凝土重力坝排水廊道一般布置在（）。 A.坝基础位置 B.坝上游侧 C.坝中心线位置 D.坝下游侧 答案：B 【解析】本题考查混凝土坝的构造及作用。为了便于检查顼体和排除坝体渗水，在靠近坝体沿高度每隔15 ~ 30m设一检查兼作排水用的廊道.( P6-P7) 3.拱坝是（）。 A.静定结构

B.瞬变结构 C.可变结构 D.超静定结构 答案：D 【解析】本题考查混凝拱坝的构造及作用。拱坝是超静定结构，有较强的超载能力。P8 4.根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 250-2017），水利水电工程等分别为（）等。 A.二 B.三 C.四 D.五 答案：D 【解析】。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》252—2017的规定，对于我国不同地区、不同条件下建设的防洪、灌溉、发电、供水和治涝等水利水电工程等别，根据其工程规模、效益和在经济社会中的重要性，划分为I 、I I、III、IV、V 五等。（P20）建造师免费资料QQ群629214696 5.闸门的合理使用年限最高为（）年。 A.20 B.30 C.50 D.100 答案：D 【解析】本题考查工程合理使用年限。1级、2级永久性水工建筑物中闸门的合理使用年限应为50年，其他级别的永久性水工建筑物中闸门的合理使用年限应为30年。（P25）

6.下列示意图中，表示逆断层的是（）。 答案：B 【解析】本题考查水工建筑的工程地质和水文条件。（P30） 7.材料体积内被固体物质所充实的程度称为材料的（）。 A.孔隙率 B.密实度 C.填充率 D.空隙率 答案：B 【解析】本题考查建筑物的基本性质。密实度。指材料体积内被固体物质所充实的程度，其值为材料在绝对密实状态下的体积与在自然状态下的体积的百分比。（P39）

2019年一级建造师《建筑工程》真题及答案解析(完整版)

2019年一级建造师《建筑工程》真题及答案解析 一、单项选择题 1.住宅建筑室内疏散楼梯的最小净宽度为（）。 A.1.0m B.1.1m C.1.2m D.1.3m 2.直接接触土体浇筑的普通钢筋混凝土构件,其混凝上保护层厚度不应小于( )。 A.50mm B.60mm C.70mm D.80mm 3.装饰施工中,需在承重结构上开洞凿孔,应经相关单位书面许可,其单位是（） A.原建设单位 B.原设计单位 C.原监理单位 D.原施工单位 4.关于粉煤灰水泥主要特征的说法,正确的是( )。 A.水化热较小 B.抗冻性好

C.干缩性较大 D.早期强度高 D.早期强度低P36 5.HRB400E钢筋应满足最大力下总伸长率不小于（）。 A.6% B.7% C.8% D.9% 6.用于承重的双排孔轻集料混凝土砌块砌体的孔洞率不应大于（）。 A.25% B.30% C.35% D.40% 7.木材的变形在各个方向不同,下列表述中正确的是( )。 A.顺纹方向最小,径向较大,弦向最大 B.顺纹方向最小,弦向较大,径向最大 C.径向最小,顺纹方向较大,弦向最大 D.径向最小,弦向较大,顺纹方向最大 8.为设计提供依据的试验桩检测,主要确定( )。 A.单桩承载力

B.桩身混凝土强度 C.桩身完整性 D.单桩极限承载力 9.关于大体积混凝土浇筑的说法,正确的是( )。 A.宜沿短边方向进行 B.可多点同时浇筑 C.宜从高处开始 D.应采用平板振捣器振捣 10.关于预应力工程施工的说法，正确的是（）。 A.都使用台座 B.都预留预应力孔道 C.都采用放张工艺 D.都使用张拉设备 11.关于砌体结构施工的说法，正确的是（）。 A.在干热条件砌筑时，应选用较小稠度值的砂浆 B.机械搅拌砂浆时，搅拌时间自开始投料时算起 C.砖柱不得采用包心砌法砌筑 D.先砌砖墙，后绑构造柱钢筋，最后浇筑混凝土 12.下列属于产生焊缝固体夹渣缺陷主要原因的是（）。 A.焊缝布置不当 B.焊前未预热

2019年二级建造师《建筑实务》真题及答案

2019 年二级建造师考试《建筑实务》真题及答案解析 一、单顶选择题（共20 分，每题1 分。每题的备选顶中，只有1 个最符合题意） 1. 按照民用建筑分类标准，属于起高层建筑的是（）。 A. 高度50m 的建筑 B. 高度70m 的建筑 C. 高度90m 的建筑 D. 高度110m 的建筑 【答案】D 【解析】建筑高度大于100m 的民用建筑为超高层建筑。 2. 严禁将地下室作为主要用房的是（）。 A. 歌舞厅 B. 老年生活用房 C. 游戏厅 D. 放映厅 【答案】B 【解析】严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室。 3. 不属于应急照明光源的是（）。 A. 备用照明 B. 疏散照明 C. 延时照明 D. 安全照明

【解析】应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明，必须选用能瞬时启动 的光源。 4. 预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于（）。 A. C25 B. C30 C. C35 D. C40 【答案】D 【解析】预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40 。 5. 属于永久荷载的是（）。 A. 固定设备 B. 活动隔墙 C. 风荷载 D. 雪荷载 【答案】A 【解析】永久荷载包括结构构件、围护构件、面层及装饰、固定设备、长期储物的自重，土压力、水压力，以及其他需要按永久荷载考虑的荷载，例如：固定隔墙的自重、水位不变的水压力、预应力、地基变形、混凝土收缩、钢材焊接变形、引起结构外加变形或约束变形的各种施工因素。 6. 在工程应用中，通常用于表示钢材塑性指标的是（）。

B. 抗拉强度 C. 屈服强度 D. 疲劳性能 【答案】A 【解析】钢材的塑性指标通常用伸长率表示。 7. 根据国家的有关规定，终凝时间不得长于 6.5h 的水泥是（）。 A. 硅酸盐水泥 B. 普通硅盐酸水泥 C. 矿渣硅盐酸水泥 D. 火山灰硅盐酸水泥 【答案】A 【解析】硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6. 5h ，其他五类常用水泥的终凝时间不得长于 10h 。 8. 影响混凝土和易性的主要因素是（）。 A. 石子 B. 砂子 C. 水泥 D. 单位体积的用水量 【答案】D 【解析】影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度，它是影响混凝土和易性的最主要因素。

2019年一级建造师《水利水电工程》真题及参考答案

2019年一级建造师《水利水电工程》真题及答案 1.边坡稳定观测宜采用( )。 A.交会法 B.视准线法 C.水准线法 D.**** [参考答案] A 2.3级大坝的合理使用年限为( ) 年。 A.150 B.100 C.50 D.30 [参考答案] C 3.粗集料的最大粒径，不应超过钢筋净间距的(》。 A.1/4 B.1/2 C.2/5 D.2/3 [参考答案] D 4.最高洪水位以下特征库容为( )。 A.总库容 B.*** C.调洪 D.*** [参考答案] A 5.1I类围岩( )。 A稳定 B基本稳定 C.稳定性差 D不稳定 [参考答案] B 6.下列关于灌浆顺序正确的是( )。 A.固结灌浆接缝灌浆回填灌浆 B.接缝灌浆回填灌浆固结灌浆 c.回填灌浆固结灌浆接缝灌浆 D.回填灌浆接缝灌浆固结灌浆 [参考答案] C 7.钢筋在调直机上调直后，其表面伤痕不得使钢筋截面面积减少( ) 9%以上。 A.5 B.6 C.7 D.8

[参考答案] A 8.大型水斗机的应用水头约为( ) m。 A.50~100 B.20~50 C.40~250 D.300~1700 [参考答案] D 9.工程静态总投资超过可行性研究报告相应估算静态总投资( )，必须重新编制可行性研 究报告并按原程序报批。 A.*** B.*** c.*** D.15% [参考答案] D 10.根据《水利工程建设项目管理规定( 试行)》下列属于三项制度的是( )。 A项目法人责任制、招标投标制和建设监理制 .*** C.*** D.*** [参考答案] A 11.根据《水闸安全鉴定管理办法》水闸首次安全鉴定应在竣工验收后( ) 年内进行。 A.3 B.5 C.6 D.10 [参考答案] B 12根据《水利部关于修订印发水利建设质量工作考核办法的通知>(水建管[2018]102号)，涉及监理单位监理质量控制主要考核，不包括( )。 A质量控制体系建立情况 B.监理控制相关材料损送情况。 C.监理控制责任履行情况 D.历次稽察提出质量问题整改 [参考答案] D 13.混凝士下料后平仓前测得的深( ) cm处的温度。 A.5~10 B.3~5 C. *** D. *** [参考答案] A 14.质量缺陷备案资料必须按竣工验收的标准制备，由( ) 组织填写。 A.施工单位 B.监理单位 C.建设单位

2019年一级建造师建筑实务真题及答案(最全版本)

2019年一级建造师建筑实务真题及答案 一、单选题 1.住宅建筑室内疏散楼梯的最小净宽度为（）。 A.1.0m B.1.1m C.1.2m D.1.3m 答案：B 2.直接接触土体浇筑的普通钢筋混凝土构件,其混凝上保护层厚度不应小于()。 A.50mm B.60mm C.70mn D.80mm 答案：C 3.装饰施工中,需在承重结构上开洞凿孔,应经相关单位书面许可,其单位是（） A.原建设单位

B.原设计单位 C.原监理单位 D.原施工单位 答案：B 4.关于粉煤灰水泥主要特征的说法,正确的是()。 A.水化热较小 B.抗冻性好 C.干缩性较大 D.早期强度高 答案：A 5.HRB400E钢筋应满足最大力下总伸长率不小于（）。 A.6% B.7% C.8% D.9% 答案：D

6.用于承重的双排孔轻集料混凝土砌块砌体的孔洞率不应大于（）。 A.25% B.30% C.35% D.40% 答案：C 7.木材的变形在各个方向不同,下列表述中正确的是()。 A.顺纹方向最小,径向较大,弦向最大 B.顺纹方向最小,弦向较大,径向最大 C.径向最小,顺纹方向较大,弦向最大 D.径向最小,弦向较大,顺纹方向最大 答案：A 8.为设计提供依据的试验桩检测,主要确定()。 A.单桩承载力 B.桩身混凝土强度 C.桩身完整性

D.单桩极限承载力 答案：D 9.关于大体积混凝土浇筑的说法,正确的是()。 A.宜沿短边方向进行 B.可多点同时浇筑 C.宜从高处开始 D.应采用平板振捣器振捣 答案：B 10.关于预应力工程施工的说法，正确的是（）。 A.都使用台座 B.都预留预应力孔道 C.都采用放张工艺 D.都使用张拉设备 答案：D 11.关于砌体结构施工的说法，正确的是（）。 A.在干热条件砌筑时，应选用较小稠度值的砂浆

2019年二级建造师法规真题及答案

2019年二级建造师《建设工程法规及相关知识》 一、单项选择题（共60题，每题1分，每天的备选项中，只有1个最符合题意） 1、取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。P3 A、登记 B、注册 C、备案 D、所在单位考核合格 2、行政法规的的制定主体是（）P6 A、全国人民代表大会 B、全国人民代表大会常务委员会 C、国务院 D、最高人民法院 3、订立合同的两个公司合并，使其之间既存的债权债务归于消灭，这种事实是债权债务（）P16 A、抵消 B、提存 C、混同 D、免除 4、甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司拒绝支付租金，乙公司的诉讼时效期间为从应付款之日起算（）年 P20 A、1 B、2 C、4 D、20 5、根据《物权法》，下列不适合作为质押财产的是（） P36（法规选编） A、汇票 B、仓单 C、建设用地 D、应收账款 6、下列行为中，不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是（）P25 A、转让 B、抵押 C、出资入股 D、投保火灾险 7、某建设工程施工合同约定，合同工期为18各月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（）万元。P29 A、100 B、200 C、600 D、1000 8、关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（）P33 A、总承包合同可以采用书面形式或口头形式 B、发包人可以将一个单位工程的主题分解成若干部分发包 C、建筑工程只能招标发包，不能直接发包 D、国家提倡对建筑工程实行总承包 9、下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（）P37~38 A、未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包 B、将专业工程分包给不具备资质的承包人（建筑法禁止） C、将劳务作业分包给不具备资质的承包人（建筑法禁止） D、未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人(违法分包)

2019-2020年一级建造师《建筑工程管理与实务》试卷A卷 (附解析)

2019-2020年一级建造师《建筑工程管理与实务》 试卷A卷 (附解析) 考试须知： 1.考试时间：180分钟，满分为160分。 2.全卷共三大题，包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。 3.作答单项选择题和多项选择题时，采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。 4.作答案例分析题时，采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。 姓名:_________ 考号:_________ 一、单选题（共20题，每题1分。选项中，只有1个符合题意） 1、图示人字梯放置在光滑(忽略摩擦)地面上，顶端人体重量为P。关于绳子拉力与梯子和地面的夹角α、绳子位置h的关系的说法，正确的是（）。 A、α、h越大，绳子拉力越大 B、α、h越小，绳子拉力越大 C、α越大、h越小，绳子拉力越大 D、α越小、h越大，绳子拉力越大 2、关于钢结构高强度螺栓安装的说法,错误的是（）。 A.应从刚度大的部位向不受约束的自由端进行 B.应从不受约束的自由端向刚度大的部位进行 C.应从螺栓群中部开始向四周扩展逐个拧紧 D.同一接头中高强度螺栓的初拧、复拧、终拧应在24h内完成 3、某悬挑长度为1.2m，混凝土强度为C30的现浇阳台板，当混凝土强度至少应达到（）N/mm2时，方可拆除底模。 A.15 B.21 C.22.5 D.30 4、规范要求抹灰工程实测实量检测，阴阳角检测，（2）同一个部位选取两个点，两点间距不小于（）cm，分别测量1次。踢脚线部位的阴阳角必测。测量时采用（）cm角尺进行测量，以角尺短边靠紧墙面，用塞尺测量角尺长边与墙面缝隙最大处得出一个实测值。2次实测值作为判断该实测指标合格率的1个计算点。 A．30、30 B. 200、20 C．50、50 D．100、100 5、在建筑装饰饰面石材中，具备坚硬致密、抗压强度高、吸水率低、耐酸耐腐、耐磨、耐久的天然石材是（）。 A．花岗石

2019年一级建造师水利水电工程必考案例整理 (1)

第一章 （案例1）开挖工程测量应包括下列内容：开挖区原始地形图和原始断面图测量；开挖轮廓点放样；开挖竣工地形、断面测量和工程量测算。 开挖工程动工前，必须实测开挖区的原始断面图或地形图；开挖过程中，应定期测量收方断面图或地形图；开挖工程结束后，必须实测竣工断面图或竣工地形图，作为工程量结算的依据。 （案例2）立模和填筑放样应包括下列内容：测设各种建筑物的立模或填筑轮廓点；对已架立的模板、预制（埋）件进行形体和位置的检查；测算填筑工程量等。 （案例3）填筑工程量测算 1.混凝土浇筑和土石料填筑工程量，必须从实测的断面（或平面）图上计算求得。 2.混凝土浇筑块体收方，基础部位应根据基础开挖竣工图计算；基础以上部位，可直接根据水工设计图纸的几何尺寸及实测部位的平均高程进行计算。 （案例4）在基坑施工中，为防止边坡失稳，保证施工安全，采取的措施有：设置合理坡度、边坡护面、基坑支护、降低地下水位等。 （案例5、高频）水泥检验的要求 水泥应有生产厂家的出厂质量证明书（包括厂名、品种、强度等级、出厂日期、抗压强度、安定性等代表该产品质量的内容）以及28d强度证明书。 有下列情况之一者，应复试并按复试结果使用：用于承重结构工程的水泥，无出厂证明者；存储超过3个月（快硬水泥超过1个月）；对水泥的厂名、品种、强度等级、出厂日期、抗压强度、安定性不明或对质量有怀疑者；进口水泥。 （案例6）屈服强度、极限强度、伸长率和冷弯性能是有物理屈服点钢筋进行质量检查的四项主要指标，而对无物理屈服点的钢筋则只测定后三项。 （案例7）钢筋检验

进入施工现场的钢筋，应具有出厂质量证明书或试验报告单，每捆（盘）钢筋均应挂上标牌，标牌上应注有厂标、钢号、产品批号、规格、尺寸等项目，在运输和储存时不得损坏和遗失这些标牌。 到货钢筋应分批进行检验，检验时以60t同一炉（批）号、同一规格尺寸的钢筋为一批。随机选取2根经外部质量检查，查看锈蚀程度及有无裂缝、结疤、麻坑、气泡、砸碰伤痕等及直径测量合格的钢筋，各截取一个抗拉试件和一个冷弯试件进行检验，不得在同一根钢筋上取两个或两个以上同用途的试件。钢筋取样时，钢筋端部要先截去500mm再取试样。在拉力检验项目中，包括屈服点、抗拉强度和伸长率三个指标。如有一个指标不符合规定，即认为拉力检验项目不合格。冷弯试件弯曲后，不得有裂纹、剥落或断裂。对钢号不明的钢筋，需经检验合格后方可使用。检验时抽取的试件不得少于6组。 （案例8）防止渗透变形的工程措施：截断岩（土）体中的渗透水流或减小岩（土）体中渗透水流渗透比降具体工程措施为： （1）设置水平与垂直防渗体，增加渗径的长度，降低渗透坡降或截阻渗流。（2）设置排水沟或减压井，以降低下游渗流口处的渗透压力，并且有计划地排除渗水。 （3）对有可能发生管涌的地段，应铺设反滤层，拦截可能被渗流带走的细小颗粒。（防止涌水带砂，而留有渗水出路） （4）对有可能产生流土的地段，则应增加渗流出口处的盖重。盖重与保护层之间也应铺设反滤层。 堤防防汛抢险施工的抢护原则：前堵后导、强身固脚、减载平压、缓流消浪。 漏洞：前截后导、临重于背 管涌：反滤导渗，控制涌水，留有渗水出路。（采用反滤层压盖）（大面积管涌） （案例9、高频）施工导流的基本方式可分为分期围堰导流和一次拦断河床围堰导流两类 1、分段围堰法导流适用于河床宽、流量大、工期长的工程，尤其适用通航和冰凌严重的河道，导流方法费用低。 2、一次拦断河床围堰导流适用于枯水期流量不大，河道狭窄的河流，按导流泄水建筑物的类型可分为明渠导流、隧洞导流、涵管导流等

2019年一级建造师《法规》真题及答案全

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.在工程建设活动中，施工企业与建设单位形成的是( )。 A.刑事法律关系 B.民事商事法律关系 C.社会法律关系 D.行政法律关系 2.不同行政法规对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时,由( )裁决。 A.国务院 B.最高人民法院 C.国务院司法行政部门 3.法人进行民事活动的物质基础是( )。 A.有自己的名称 B.有自己的组织机构 C.有必要的财产或经费 D.有自己的住所 4.关于表见代理的说法，正确的是( )。 A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力 B.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任 C.表见代理对本人产生有权代理的效力 D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为，属于表见代理 5.关于建设工程代理的说法，正确的是( )。 A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理 B.建设工程中的代理主要是法定代理 C.建设工程中应当由本人实施的民事法律行为，不得代理 D.建设工程中为了被代理人的利益，代理人可以直接转托他人代理

6.建设用地使用权自( )时设立。 A.土地交付 B.支付出让金 C.转让 D.登记 7.关于不动产物权的说法，正确的是( )。 A.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记 B.不动产物权的转让未经登记不得对抗善意第三人 C.不动产物权的转让在合同成立时发生效力 D.未办理物权登记的，不动产物权转让合同无效 8.下列损失属于建筑工程一切保险范围的是( )。 A.设计错误引起的缺陷 B.地震引起的损失 C.工艺不善引起的保险财产本身的损失 D.非外力引起的机械装置本身的损失 9.关于核验施工许可证的说法,正确的是( )。 A.中止施工经核验符合条件期间，由建设单位做好建设工程的维护管理工作 B.在建的建筑工程因故中止施工的，施工企业应当自中止之日起3个月内报发证机关核验 C.中止施工满6个月的，在建工程恢复施工前,应当报发证机关核验施工许可证 D.经核验不符合条件的，不允许其恢复施工，待条件具备后再申请核验 10.关于建设工程竣工规划验收的说法,正确的是( )。 A.建设工程竣工后，施工企业应当向城乡规划主管部门提出竣工规划验收申请 B.竣工规划验收合格的，由城乡规划主管部门出具规划认可文件或核发建设工程规划验收合格证 C.报送有关竣工验收材料必须在竣工后1年完成 D.未在规定时间內向城乡规划主管部门报告竣工验收材料的，责令限期补报,并罚款

2019年二级建造师市政工程真题及答案解析

一、单项选择题(共20题，每1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.下列建筑道路中必须设置中间分隔带的是()。 A.双向快速路 B.三向上下路 C.单向次干路 D.单向支路 【参考答案】A P1 快速路必须设置中间分隔带。 2.下列沥青路面结构层中，主要作用为改善土基的湿度和温度状况的是()。 A.中面层 B.下面层 C.基层 D.垫层 【参考答案】D P2 垫层是介于基层和土基之间的层位，其作用为改善土基的湿度和温度状况(在干燥地区可不设垫层) ，保证面层和基层的强度稳定性和抗冻胀能力，扩散由基层传来的荷载应力，以减小土基所产生的变形。 3.多孔标准跨径总长为500m的桥梁属于()。

A.特大桥 B.大桥 C.中桥 D.小桥 【参考答案】B P34 4.关于预应力混凝土结构模板拆除的说法，正确的是()。 A.侧模应在预应力张拉前拆除 B.侧模应在预应力张拉后拆除 C.模板拆除应遵循先支先拆，后支后拆的原则 D.连续梁结构的模板应从支座向跨中方向依次循环卸落 【参考答案】A P37 预应力混凝土结构的侧模应在预应力张拉前拆除;底模应在结构建立预应力后拆除。 模板、支架和拱架拆除应遵循先支后拆、后支先拆的原则。 简支梁、连续梁结构的模板应从跨中向支座方向依次循环卸落;悬臂梁结构的模板宜从悬臂端开始顺序卸落。故选项A正确。 5.钢筋与钢板的T形连接，宜采用() A.闪光对焊 B.电阻点焊

C.电弧焊 D.氯弧焊 【参考答案】C P38 钢筋与钢板的T形连接，宜采用埋弧压力焊或电弧焊。选项C正确。 6.矿山法施工的地铁车站不采用()结构形式。 A.框架 B.单拱 C.双拱 D.三拱 【参考答案】A P78 喷锚暗挖(矿山)法施工的地铁车站，视地层条件、施工方法及其使用要求的不同，可采用单拱式车站、双拱式车站或三拱式车站，并根据需要可作成单层或双层。选项A框架形式不属于矿山法施工的地铁车站采用的结构形式。 7.应根据钢筋直径、钢材、现场条件确定钢筋() A.计量 B.切断 C.弯曲 D.连接 【参考答案】D P129 钢筋连接的方式：根据钢筋直径、钢材、现场条件确定钢筋连接的方式。主要采取绑扎、焊接、机械连接方式。 8.市政工程埋地给排水管道不采用()

2019年一级建造师考试教材-机电工程实务(2019年版)

2019年一级建造师考试教材-机电工程实务(2019年 版) 2019年一级建造师考试教材-机电工程实务(2019年版) 2019年一级建造师考试教材-机电工程(2019年版) ：教材简介 【书名】全国一级建造师执业资格考试用书(2019年版) ——机电工程管理与实务 【出版社】中国建筑工业出版社 【图书作者】全国一级建造师执业资格考试用书编写委员会编写 【出版时间】2019年4月 【开本】16 【定价】76.00元 【包装】平装 2019年一级建造师机电工程实务—教材目录 1H410000机电工程技术 1H411000机电工程常用材料及工程设备 1H411010机电工程常用材料 1H411020机电工程常用工程设备 1H412000机电工程专业技术 1H412019测量技术 1H412020起重技术

1H412030焊接技术 1H413000工业机电工程安装技术 1H413010机械设备安装技术 1H413020电气工程安装技术 1H413030管道工程施工技术 1H413040静置设备及金属结构安装技术1H413050动力设备安装技术 1H413060自动化仪表工程安装技术 1H413070防腐蚀工程施工技术 1H413080绝热工程施工技术 1H413090工业炉窑砌筑工程施工技术 1H414000建筑机电工程安装技术 1H414010建筑管道工程安装技术 1H414020建筑电气工程安装技术 1H414030通风与空调工程安装技术 1H414040建筑智能化工程安装技术 1H414050电梯工程安装技术 1H414060消防工程安装技术 1H420000机电工程项目施工管理 1H420010机电工程项目及其建设程序 1H420020机电工程项目管理的任务

2019年一级建造师考试建筑工程真题及答案(完整版)

一、单项选择题 1.有效控制城市发展的重要手段是()。 A.建筑设计 B.结构设计 C.规划设计 D.功能设计 参考答案：C 2.影响钢筋与混凝土之间粘结强度的因素有()。 A.混凝土强度 B.钢筋抗拉强度 C.钢舫抗压强度 D.钢筋屈服强度 参考答案：A 3.水泥的初凝时间指()。 A.从水泥加水拌合起至水泥浆失去可塑性所需的时间 B.从水泥加水拌合起至水泥浆开始失去可塑性所需的时间 C.从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去可塑性所需的时间 D.从水泥加水拌合起至水泥浆开始产生强度所需的时间参考答案：B 4.关于天然花岗石特性的说法,正确的是()。 A.碱性材料 B.酸性材料

C.耐火 D.吸水率高 参考答案：B 5.属于非膨型防火材料的是() A.超薄型防火涂料 B.薄型防火涂料 C.厚型防火涂料 D.有机防火堵料 参考答案：C 6.关于工程测量仪器性能与应用的说法,正确的是()。 A.水准仪可直接测量待定点高程 B.S3型水准仪可用于国家三等水准测量 C.经纬仪不可以测量竖直角 D.激光经纬仪不能在夜间进行测量工作 参考答案：B 7.不宜用于填土土质的降水方法是()。 A.轻型井点 B.降水管井 C.喷射井点 D.电渗井点 参考答案：B 8.直接承受动力荷载的结构构件中,直径为20mm纵向受力钢筋的连接宜选用()。

A.绑扎连接 B.直螺纹套筒连接 C.帮条焊 D.搭接焊 参考答案：B 9.高强度螺栓广泛采用的连接形式是()。 A.平接连接 B.T形连接 C.搭接连接 D.摩擦连接 参考答案：D 10.关于装配式混凝土结构工程施工的说法,正确的是()。 A.预制构件生产宜建立首件验收制度 B.外墙板宜采用立式运输,外饰面层应朝内 C.预制楼板、阳台板宜立放 D.吊索水平夹角不应小于30° 参考答案：A 11.关于型钢混凝土组合结构特点的说法,正确的是() A.型钢混疑土梁和板是最基本的构件 B.型钢分为实腹式和空腹式两类 C.型钢混凝土组合结构的混凝土强度等级不宜小于C25 D.须等待混凝土达到一定强度才可继续卖上层施工

2019年二级建造师施工管理真题与答案

2019年二级建造师施工管理真题及答案（完） 一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．EPC工程总承包方的项目管理工作涉及的阶段是() A．决策设计一施工一动用前准备B．决策一施工一动用前准备一保修期 C．设计前的准备一设计一施工一动用前准备D．设计前的准备一设计施工一动用前准备一保修期参考答案：D P5 2．关于施工总承包管理方责任的说法，正确的是 A．承担施工任务并对其质量负责B．与分包方和供货方直接签订合同 C．承担对分包方的组织和管理责任D．负责组织和指挥总承包单位的施工 参考答案：C P20 3．建设工程施工管理是多个环节组成的过程，第一个环节的工作是() A．提出问题B．决策C．执行D．检查 参考答案：A P15 4．某施工企业采用矩阵组织结构模式，其横向工作部门可以是() A．合同管理部B．计划管理部 C．财务管理部D．项目管理部 参考答案：D P15 5．根据施工组织总设计编制程序，编制施工总进度计划前需收集相关资料和图纸、计算主要工程量、确定施工的总体部署和() A．编制资源需求计划B．编制施工准备工作计划 C．拟订施工方案D．计算主要技术经济指标 参考答案：C P29 6．下列建设工程项目目标动态控制的工作中，属于准备工作的是 A．收集项目目标的实际值B．对项目目标进行分解 C．将项目目标的实际值和计划值相比较D．对产生的偏差采取纠偏措施 参考答案：B PB 7．大型建设工程项目进度目标分解的工作有:①编制各子项目施工进度计划;②编制施工总进度计划; ③编制施工总进度规划:;④编制项目各子系统进度计划。正确的目标分解过程是() A．②-③-①-④B．②-③-④-①C．③-②-①-④D．③-②-④-① 参考答案：D P31 8．建设工程施工方进度目标能否实现的决定性因素是( )。 A．项目经理B．施工方案C．信息技术D．组织体系 参考答案：D P149 9．关于建设工程施工文件归档质量要求的说法，正确的是( )。 A．归档文件用原件和复印件均可B．工程文件文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面

2019一级建造师考试项目管理真题及答案(完整版)

2019一级建造师真题答案| 真题答案下载 一、单选题 1.下列建设工程管理的任务中，属于为工程使用增值的是() A.有利于环保 B.提高工程质量 C.有利于投资控制 D.有利于进度控制 参考答案：A 2.根据《项目管理知识体系指南(PMBOK指南)》，项目经理应具备的技能包括() A.决策能力、领导能力和组织协调能力 B.项目管理技术、应变能力和生产管理技能 C.管理能力、应变能力、社交与谈判能力和项目管理经验 D.项目管理技术、领导力、商业管理技能和战略管理技能 参考答案：D 3.业主方项目管理的目标中，进度目标是指()的时间目标。 A.项目动用 B.竣工验收 C.联动试车 D.保修期结束 参考答案：A 4.关于组织论及组织工具的说法，正确的是()。

A.管理职能分工反映的是一种报考组织关系 B.工作流程图是反映工作间静态逻辑关系的工具 C.组织结构模式和组织分工都是一种相对的静态组织关系 D.组织结构模式反映一个组织系统中的工作任务分工和管理职能分工 参考答案：C 5.下列工程项目策划工作中，属于决策阶段经济策划的是() A.项目总投资规划 B.项目总投资目标的分解 C.项目建设成本分析 D.技术方案分析和论证 参考答案：C 6.下列工程项目策划工作中，属于实施阶段管理策划的是() A.项目实施期管理总体方案 B.生产运营期设施管理总体方案 C.生产运营期经营管理总体方案 D.项目风险管理与工程保险方案 参考答案：D 7.关于单代号网络计划绘图规则的说法，正确的是()。 A.不允许出现虚工作 B.箭线不能交叉 C.不能出现双向箭头的连线

D.只能有一个起点节点，但可以有多个终点节点 参考答案：C 8.建设工程安全事故调查组应当提交事故调查报告的时间为()。 A.自事故发生之日起30日内 B.自调查组成立之日起30日内 C.自调查组成立之日起60日内 D.自事故发生之日起60日内 参考答案：D 9.根据建设项目信息的内容属性，质量控制信息应归类为()。 A.组织类信息 B.技术类信息 C.管理类信息 D.经济类信息 参考答案：B 10.某工程签约合同价为2400万元，总工期为24个月，施工过程中业主增加工程200万元，则根据比例分析法承包商可提出的合理工期索赔值为()。 A.1个月 B.2个月 C.3个月 D.4个月 参考答案：B

2019-2019年全国一级建造师法规真题及答案

2011年全国一级建造师执业资格考试 建设工程法规与相关知识（参考答案及解析） 一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1．不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。 A．国务院主管部门 B．最高人民法院 C．国务院 D．全国人大常委会 2．某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是（）。 A．合法行为 B．无权代理 C．不正当竞争 D．滥用代理权 3．被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。 A．由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任 B．由被代理人独自向第三人承担责任 C．由第三人自己承担损失 D．由代理人独自向第三人承担责任 4．施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。 A．10 B．20 C．30 D．50 5．建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是（）。 A．相邻权 B．地役权 C．土地出租权 D．建设用地使用权 6．施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是（）。 A．抵押权 B．质权 C．留置权 D．所有权

2019年二级建造师市政继续教育试卷及答案

2019年二级建造师继续教育试卷及答案 (市政工程专业) 1.智能式压力表按测量精度来分大致可分为分辨率为0.5m的和分辨率为()m两类 A.0.4 B.0.3 C.0.2 D.0.1 正确答案：D您的答案：D 2.燃气管道进行气压试验前，应对管道及管路附件的耐压强度进行验算，验算时安全系数 不得小于（） A.3 B.2 C.3.5 D.2.5 正确答案：D您的答案：D 3.压水试验也是检查地层灌浆实际效果的主要方法 A.<空> B.错 C.<空> D.对 正确答案：D您的答案：D 4.下列叙述正确的是（） A.在靠近胀力两侧的活动支架，应向膨胀的反方向偏心安装 B.供热管网的供水管或蒸汽管应敷设在 载热介质前进方向的右侧C.对于用汽质量要求较高的场所，蒸汽管道的支管应从主管的上部或侧部 接出，避免凝结水流入支管D.蒸汽管通最低点应设疏水器，热水管道最高点应设排气阀 正确答案：B您的答案：D 5.水资源优化配置实现途径是（）。 A.水量的自动化调度 B.水质的实时监测 C.计算机模拟技术 D.都不是 正确答案：C您的答案：D 6.降低混凝土入仓温度的措施，不包括以下（） A.采用加冰拌合 B.采用自然散热 C.合理安排浇筑时间 D.对骨料预冷 正确答案：B您的答案：B 7.关于整地的方法，下面说法正确的是（） A.由于土山多数不太大，坡度较缓，又全是疏松新土，整地时可以按设计要求进行整体的自然块状调整 B.C.园林植物栽植地的整地工作包括适当整理地形、翻地，去除杂物，碎土，耙平，填压土壤等内 容D.对于坡度在8°以下的平缓耕地或半荒地，可采取局部整地的方法 正确答案：C您的答案：C 8.截流中封堵龙口的工作叫闭气 A.对 B.错 C.<空> D.<空> 正确答案：B您的答案：B

2019年注册一级建造师《建设工程项目管理》练习题A卷 (附解析)

2019年注册一级建造师《建设工程项目管理》练习题A卷 (附解析) 考试须知： 1、考试时间：180分钟，满分为130分。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。 姓名:___________ 考号:___________ 一、单选题（共70题，每题1分。选项中，只有1个符合题意） 1、属于待检点的是（）。 A.重要作业 B.特种作业 C.专门工艺 D.隐蔽工程 2、根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）条文中的风险等级评价估表，如果某个风险事件将对项目造成中度损失，且发生的可能性很大。则该事件的风险等级为（）级。 A、5 B、4 C、3 D、2 3、在网络计划中，工作N最迟完成时间为第25天，持续时间为6天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第10天、第12天和第13天，则工作N的总时差为（）天。 A. 6 B. 9

C. 12 D. 15 4、根据事故造成损失的程序，下列工程质量事故中，属于重大事故的是（）。 A.造成1亿元以上直接经济损失的事故 B.造成1000万元以上5000元以下直接经济损失的事故 C.造成100万以上1000万元以下直接经济损失的事故 D.造成5000元以上1亿元以下直接经济损失的事故 5、项目经理部对竣工工程成本核算的目的是（）。 A. 考核项目管理绩效 B. 寻求进一步降低成本的途径 C. 考核企业经营效益 D. 分析成本偏差的原因 6、关于建设工程安全生产管理预警级别的说法，正确的是（）。 A．Ⅳ级预警一般用蓝色表示 B．I级预警表示生产活动处于正常状态 C．Ⅱ级预警表示处于事故的上升阶段 D．Ⅲ级预警表示受到事故的严重威胁 7、关于单价合同中承包商风险的说法，正确的是（）。 A、单价合同中承包商存在工程量方面的风险 B、固定单价合同条件下，承包商存在通货膨胀带来的单价上涨的风险 C、单价合同中承包商存在投标总价过低方面的风险 D、变动单价合同下，承包商存在通货膨胀带来的单价上涨的风险 8、根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，对必须招标的项目，招标人行为符合要求的是（）。 A.就同一招标项目向潜在投标人提供有差别的项目信息