2019年全国造价员考试试题

2019年全国造价员考试试题

1、按我国现行《建筑安装工程费费用项目组成》的规定，建筑安装工程费用的组成为（）

A．直接费、间接费、计划利润、税金

B．直接工程费、间接费、利润、税金

C．直接费、间接费、规费、税金

D．直接费、间接费、利润、税金

答案：D

2、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（）

A．施工单位搭设的临时设施费

B．危险作业意外伤害保险费

C．劳动保障费

D．已完工程和设备保护费

答案：B

3、在下列费用中，不属于直接费的是（）

A．施工单位搭设的临时设施费

B．夜间施工费

C．技术开发费

D．二次搬运费

答案：C

4、下列费用中，属于建筑安装工程直接费的是（）

A．施工单位搭设的临时设施费

B．现场管理费

C．施工企业管理费

D．工程点交费

答案：A

5、下列不属于材料费用的是（）

A．材料原价

B．材料运杂费

C．材料采购保管费

D．材料二次搬运费

答案：D

6、建筑安装工程直接费中的人工费是（）

A．施工此案场所有人的工资性费用

B．施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用

C．直接从事建筑安装工程生产工人开支的各项费用

D．从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用答案：C

7、施工企业大型机械进出场费用属于建筑安装工程的（）

A．措施费

B．直接工程费

C．规费

D．企业管理费

答案：A

8、某工程项目，材料甲消耗量为200吨，材料供应价格为1000元/吨，运杂费为15元/吨，运输损耗率为2%，采购保管费率为1%，材料的检验试验费为30元/吨，则该项目材料甲的材料费为（）元

A．215130.6

B．200000

C．209130.6

土建造价员考试试题(一)

模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！ 土建造价员考试试题(一) 一、单选题（本大题30小题．每题1.0分，共30.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。） 第1题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，计算楼地面工程量时，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛开口部分面积不并入相应工程量的项目是( )。 A ．楼地面化纤地毯 B ．塑料板楼地面 C ．花岗岩楼地面 D ．竹木地板 【正确答案】：C 【本题分数】：1.0分 第2题 ( )是混凝土结构设计时强度计算取值、混凝土施工质量控制和工程验收的依据。 A ．立方体抗压强度 B ．混凝土强度等级 C ．混凝土轴心抗压强度 D ．混凝土抗拉强度 【正确答案】：B 【本题分数】：1.0分 第3题 在工程量清单计价方式中，清单项目的工程量计算通常是计算其( )。 A ．实体工程量 B ．定额工程量 C ．定额工程量与损耗工程量

模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！ D ．实体工程量与损耗工程量 【正确答案】：A 【本题分数】：1.0分 第4题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，在进行现浇钢筋混凝土工程量计算时，下列说法不正确的是( )。 A ．散水按设计图示尺寸以面积计算 B ．坡道不扣除单个0.3m 2以内的孔洞所占面积 C ．构造柱应按矩形柱项目编码列项 D ．现浇挑檐与屋面板连接时，以外墙中心线为分界线 【正确答案】：D 【本题分数】：1.0分 第5题 现浇踏步式钢筋混凝土独立基础，每阶高均为300mm ，下阶尺寸为1200mm ×1500mm ；上阶尺寸为800mm ×1100mm ，则支模板工程量应为( )m 2。 A ．2.68 B ．3.24 C ．2.28 D ．2.76 【正确答案】：D 【本题分数】：1.0分 第6题 在编制施工图预算时，先计算单位工程分部分项工程量，然后再乘以对应的定额基价，求出各分项工程直接工程费，再汇总成预算造价的方法是( )。 A ．综合单价法 B ．实物量法 C ．工料单价法

2010年造价员考试真题和题解

造价员考试工程计量与计价实务(土建工程)试题1 单项选择题 1.民用建筑分[ ]两大部分。 a生活建筑和公共建筑 b 居住建筑和公共建筑 c居住建筑和文化建筑 d生活建筑和公共建筑 解析：民用建筑指的是供人们活动的建筑。包括居住建筑和公共建筑两大部分。 2.严寒地区受动荷载作用的焊接结构，应选用碳素结构钢的品种是[ ]. a.q235-af b.q235-b c.q235-a.b d.q235-d 答案：d 解题要点：碳素结构钢按脱氧程度分镇静钢、半镇静钢和沸腾钢。镇静钢最好，质量等级自a到d逐次提高，在低温承受动荷载的焊接结构，工作环境恶劣，应选用d级的镇静钢。 3.调制罩面用的石灰浆不得单独使用，应掺入麻刀和纸筋等以[ ] a.节省石灰 b.防止开裂 c.易于施工 d.增加美观度 答案：b 解题要点：石灰浆在空气中硬化时有体积收缩现象，为防止抹面因收缩而开裂，应掺入麻刀或纸筋抵抗收缩拉力，防止裂缝。 4.其他条件一定时混凝土强度随水灰比的增大而[ ]. a.增大 b.不变 c.降低 d.不一定 答案：c 解题要点：决定混凝强度的因素有水泥标号、水灰比、骨料性质、温湿度、龄期等。水灰比越大，多余的水越多（因水泥水化所需水量是一定的）。多余的水在混凝土中会形成水泡或蒸发形成气孔，从而使强度降低。 5.试配c35混凝土，容重为2 450kg／m3，现已知单位水泥用量428 kg，单位用水量182kg，则该混凝土1 立方米所需的砂石总重量为[ ]kg. a.1 284 b.1 840 c.1 498 d.1 584 答案：b 解题要点：1立方米，混凝土重2450k8，是由4种成分组成。现已知水和水泥的用量，所以砂石总重量应为2 450—（428+182）；1 840kg. 6.某混凝配比设计中，、已知单位用水量为180 kg，水灰比为0.7，重量砂率为35％，则单位石子用量为[ ]kg. a.687 b.1 362 c.1 276 d.733 答案：c 解题要点：已知单位用水量及水灰比可求单位水泥用量为180/0.7=257kg，1 立方米混凝土重量为2 400kg，则砂石总重量为2 400—（180+257）=1 963 kg，又知砂率为35％，则石子含率为65％，所以石

2014年北京市建筑业土建造价员考试真题及答案

2014年11月北京市建筑业土建造价员岗位考核试题 （土建实务） 一、费用计算题（5分） 某办公楼建筑装饰工程，地点位于北京城区三环内，建筑物檐高20米，建筑面积1495平方米。按照2012北京市建设工程计价依据《房屋建筑与装饰工程预算定额》计算得出该工程分部分项工程费1376820.74元，其中人工费206523.11元；措施项目费619569.33元，其中人工费92935.40元，安全文明施工费88410.13元；其他项目费216790.54元，其中总承包服务费16790.54元，暂列金额200000元，计日工、专业工程暂估价未计取。 依据2012北京市建设工程计价依据《房屋建筑与装饰工程预算定额》京建法[2013]7号“关于执行《北京市建设工程计价依据-预算定额》的规定” 文件。按下表内容编制该工程招标控制价。（要求填写相关内容及数据，金额保留小数点后两位数字） 办公楼建筑装饰工程招标控制价

二、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）及以下有关说明，回答下列问题。（10分） （一）有关说明： 某钢结构工程图纸中设计有以下项目及内容： 1、预埋铁件24块，钢材品种Q235B，每块规格为540mm×340mm，钢板厚度25mm，现场除锈后刷防锈漆两道； 2、H型实腹钢柱24根，钢材品种Q345B钢结构构件截面尺寸H250×220×8×12，单根柱质量0.54t；连接方式焊接；钢柱安装焊接后超声 波探伤，焊接质量等级一级；涂装要求喷砂（抛丸）除锈达到国标要求Sa2.5级标准，除锈后立即涂刷无机富锌底漆2遍（干漆膜厚度为 75um）和薄型中涂漆1遍（干漆膜厚度为40um），再涂聚氨酯面漆2遍（干漆厚度为75um）；钢柱现场安装后对节点进行的动力工具 除锈处理；钢柱耐火极限2.5小时，采用厚涂型钢结构防火涂料。 （二）钢结构构件项目工程量计算规范见下表： 分部分项工程量清单项目工程量计算规范选录 1、列式计算预埋铁件和实腹钢柱工程量。（钢板密度取7.85；保留小数点后三位小数）

造价员考试历年试题

一 1.在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受本数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计(D)的现场管理人员的人工数确定。 A.2% B.3% C.5% D.10% 2.地砖规格为200mm×200mm，灰缝1mm，其损耗率为1.5%，则100㎡地面地砖消耗量为(B)块。 A.2475 B.2513 C.2500 D.2462.5 3.材料损耗计算公式，可以表示为(A)×100% A.损耗量/净用量 B.净用量/损耗 C.损耗量/总用量 D.净用量/总用量 4.材料预算价格是指材料从来源地到达(D)的价格。 A.工地 B.施工操作地点 C.工地仓库 D.工地仓库以后出库 5.下列不属于材料预算价格的费用是(D)。 A.材料原价 B.材料包装费 C.材料采购保管费 D.新型材料实验费 6.不用计人人工工资单价的费用是(A)。 A.劳动保险费 B.职工福利费 C.劳保费 D.工资性补贴 7.目前在我国工程量清单计价过程中，分部分项工程单价有(C)。 A.人工费、材料费、机械费 B.人工费、材料费机械赘、管理费 C.人工费、材料费、机械费、管理费、利润 D.人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费和税金 8.概算定额是确定完成合格的(B)所需清耗的人工、材料和机械台斑的数量标准。 A.分部分项工程 B.扩大分部分项工程 C.单位工程 D.单项工程 9.劳动消耗定额的主要表现形式是(A)。 A.时间定额 B.人工消耗定额 C.预算定额 D.施工定额 10.下列时间申在定额申不予考虑的是(C)。 A.休息时间 B.准备与结束时间 C.多余工作时间 D.不可避免的停工时间 11.编制概算定额的基础是(C)。 A.施工定额 B.劳动定额 C.预算定额 D.概算指标 12.在计算施工机械的台班单价时，不需要考虑(C) A.台班折旧费 B.台班养路费 C.原材料费 D.台班人工费 13.不应该计人人工工资单价的费用是(A)。 A.劳动保险费 B.职工福利费 C.劳动保护费 D.工资性补贴 14.工程造价多次性计价有各不相同时许价依据，对造价的精度要求也不相同，这就决定了计价方法具有(B)。 A.组合性 B.多样性 C.多次性 D.单件性 15.我国现行《建筑安装立程费用构成》中，材料酌散次搬运费应计人(B) A.直接工程费 B.措施费 C.企业管理费 D.规费 16.按定额反映时生产要素消耗两容分类，可以把工程建设定额分为(D) A.劳动消耗定额、施工定额、投资估算指标 B.机械消耗定额、施工定额，建筑工程定额 C.材料消耗定额、机械消耗定额忘施土定额 D.劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额 17.确定机械台班定额消耗量时，首先应(A)。 A.确定正常的工作条件 B.确定机械正常生产率 C.确定机械工作时间的利用率 D.确定机械正常的生产效率 18.夜间施工增加费是指因夜间施工所发生的夜间补助费，夜间施工照明设备摊销、照明用电及(B)等费用。

历年造价员考试基础知识精编真题解析

造价员考试基础知识精编真题解析 一、单选题: 1、［2006年真题］下列关于工程索赔的说法中，正确的是（）。 A．按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工期索赔和费用索赔 B．处理索赔必须坚持合理性原则，兼顾承、发包人双方的利益 C．工作内容增加引起的设备费索赔标准，不分自有设备或租赁设备， 均按机械台班费计算 D．工程会议纪要即使未经各方签署，也可以作为索赔的依据 答案：C 解析：按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见索赔和其他索赔。处理索赔必须坚持合理性原则，既考虑到国家的有关规定，也应当考虑工程的实际情况。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。会谈纪要只有经过各方签署后才可作为索赔的依据。因此答案为C。 2、［2006年真题］按照FIDIC合同条件有关规定，下列事件中承包商可以同时得到工期、费用和利润补偿的是（）。 A．承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误 B．由于传染病导致工期延误C．业主提前占用工程 D．业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分 答案：A 解析：由于传染病或其他政府行为导致工期的延误，可以得到工期的补偿。业主提前占用工程，可以得到费用和利润的补偿。业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分，可以得到费用的补偿。因此答案为A。 3、[2005年真题]某承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符，遇到了流砂，致使工期拖延了一个月，后又因合同中的疏漏，按工程师的解释导致成本增加1万元，则对该分项工程正确的处理是（） A.发包人不予补偿 B.发包人只给予工期延长但不给予费用补偿 C.发包人不给予工期延长但给予费用补偿 D.发包人应当给予工期延长及相应费用补偿 答案：D 解析：由于非承包人的原因导致施工进程延误，发包人应该给与工期顺延。合同中的遗漏属于合同缺陷，在这种情况下，工程师应当给与解释，如果这种解释将导致成本增加或工期延长，发包人应当给与补偿。因此选项D正确。 4、[2005年真题]建设工程施工合同条件下，发包人如果需要对原工程设计进行较小变更，且该变更只涉及增减合同中约定的工程量时，应该（） A.通知监理工程师，工程师在确认需要时发布变更指示 B.报请原规划部门和其他有关部门审查批准后实施变更 C.由原设计单位提供变更的相应图纸和说明后工程师发出变更指令 D.在变更前14天以前以书面形式向承包人发出变更通知 答案：D 解析：施工中发包人如果需要对设计进行变更，应不迟于变更前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或者批准的建设规模时，才需要经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，所以B错误。 5、[2005年真题]某工程施工中由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工50 工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，

造价员考试试题及答案

试题 1、按我国现行《建筑安装工程费费用项目组成》的规定，建筑安装工程费用的组成为（）A．直接费、间接费、计划利润、税金 B．直接工程费、间接费、利润、税金 C．直接费、间接费、规费、税金 D．直接费、间接费、利润、税金 答案：D 2、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．危险作业意外伤害保险费 C．劳动保障费 D．已完工程和设备保护费 答案：B 3、在下列费用中，不属于直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．夜间施工费 C．技术开发费 D．二次搬运费 答案：C 4、下列费用中，属于建筑安装工程直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．现场管理费 C．施工企业管理费 D．工程点交费 答案：A

5、下列不属于材料费用的是（） A．材料原价 B．材料运杂费 C．材料采购保管费 D．材料二次搬运费 答案：D 6、建筑安装工程直接费中的人工费是（） A．施工此案场所有人的工资性费用 B．施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用 C．直接从事建筑安装工程生产工人开支的各项费用 D．从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用 答案：C 7、施工企业大型机械进出场费用属于建筑安装工程的（） A．措施费 B．直接工程费 C．规费 D．企业管理费 答案：A 8、某工程项目，材料甲消耗量为200吨，材料供应价格为1000元/吨，运杂费为15元/吨，运输损耗率为2%，采购保管费率为1%，材料的检验试验费为30元/吨，则该项目材料甲的材料费为（）元 A．215130.6 B．200000 C．209130.6 D．202950.6 答案：A

江苏省全国造价员考试真题及答案

江苏省全国造价员考试真题及答案 一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意） 1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于( D )。 A．分部分项工程 B．单项工程 C．分项工程 D．单位工程 2．一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（C ）特点。 A．个别性 B．差异性 C．层次性 D．动态性 3．对工程量清单概念表述不正确的是（B ）。 A．工程量清单是包括工程数量的明细清单 B．工程量清单也包括工程数量相应的单价 C．工程量清单由招标人提供 D．工程量清单是招标文件的组成部分 4．我国工程造价管理体制改革的最终目标是（D ）。

A．加强政府对工程造价的管理 B．企业自主报价，国家定额只作参考 C．实行工程量清单计价 D．建立以市场形成价格为主的价格机制 5．下列哪项费用属于静态投资（A ）。 A．建筑安装工程费用 B．价差预备费 C．投资方向调节税 D．建设期贷款利息 6．在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（D ）。 A 75%～95% B．35%～75% C．15%～50% D．5%～35% 7．( D )是控制工程造价最有效的手段。 A．采用先进技术 B．招标竞价 C．实施工程造价全过程控制 D．技术与经济相结合 8．工程造价咨询业的首要功能（A ）。 A．服务功能 B．引导功能

C．联系功能 D．审核功能 9．《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（B ）。 A．20学时 B．30学时 C．40学时 D．60学时 。10．我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（ B ），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A．5％ B．10％ C．15％ D．20％ 11．根据我省清单计价法的规定，（B ）不属于措施项目费的内容。 A．环境保护费 B．低值易耗品摊销费 C．临时设施费 D．脚手架费

土建造价员考试题(含答案)

土建造价员考试试题 土建预算员模拟试题 一、单选题（每题1分，选对得分，选错不得分，共30分） 1.建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（D）组成 A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C土地使用费及勘察设计费 D预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2.以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（C）。 A、施工机械修理费E、材料采购和保管费 C、材料二次搬运费 D、生产工人基本工资 3.预算定额基价是指（B）的人工、材料、施工机械使用费之和。 A、单位工程 B、分部分项工程 C扩大分部分项工程D单项工程 4.我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（D）。 A、企业管理费E、财务费用 C、其它费用 D、现场管理费 5.对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（A）。 A、单价法 B、实物法 C、概算法D指标法 6.仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给

第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（D）。 A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行 B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决 C裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉 D裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向 人民法院起诉。 7.预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组合键（B） A Alt+PB、Alt+1C、Alt+2D、Shift+O 8水泥砂浆体积配合比是指水泥与（C）体积比。 A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 9.材料预算价格是指材料（d）费用 a.采购 b.成本 c.预算 d.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部 10.一般土建工程费用定额中的费率是由（d）而定的 a.施工单位资质 b.工程造价的大小 c.上级主管部门 d.工程类别 11.定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理（c） a.可换算入定额内 b.建立补充定额 c.由甲乙双方商定在独立费中处理 12.一般住宅层咼3米，某住宅只一层，但咼达9米，其建筑面积应按 ⑻层计算 a.1, b.1.5, c.3, d. 视不同情况而定 13.人工挖地槽、地坑定额深度为（e）米，超过时可另作补充定额

2013年土建造价员试题

2013年江苏省造价员资格考试土建试卷土建答案及解析 一、（本题25分，初级做） 某工业厂房建筑，为三类工程，其基础平面图、剖面图如图所示。基础为C20钢筋砼独立柱基础，C10素砼垫层，设计室外地坪为－0.30m。基础底标高为－2.0米，柱截面尺寸为400×400mm。根据地质勘探报告，土壤类别为三类土，无地下水。该工程采用人工挖土，人工回填土夯填至设计室外地坪。人工挖土从垫层下表面起放坡，放坡系数为1:0.33，工作面以垫层边至基坑边为300mm，本工程砼均采用泵送商品砼。 请按以上施工方案以及《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2004）计算规则计算土方开挖、土方回填、砼垫层以及砼基础（其余不予考虑）的计价表工程量并填写相应的计价表子目编号、名称及综合单价。

评分标准：人工挖基坑J1、J2中开挖深度、基坑下口宽度、基坑上口宽度计算正确各1分，计算公式使用正确及结果正确各2分，计10分。独立基础工程量计算正确3分垫层工程量计算正确 2分回填土工程量工程计算正确2分（过程正确得1.5分） 定额号填写正确每项1分，定额名称及单价各0.5分，计8分（定额名称准确即可）合计25分 二、某一层接待室为三类工程，砖混结构，平、剖面图如图所示。设计室外地坪标高为－0.300m，设计室内地面标高为±0.000m。平屋面板面标高为3.500m。墙体中C20砼构造柱工程量为2.39 m3（含马牙槎），墙体中C20砼圈梁工程量为2.31 m3,平屋面屋面板砼标号C20，厚100mm，门窗洞口上方设置砼过梁，工程量为0.81 m3，－0.06m处设水泥砂浆防潮层，防潮层以上墙体为KP1多孔砖240×115×90mm，M5混合砂浆砌筑，防潮层以下为砼标准砖，门窗洞口尺寸见门窗表。 1、请按江苏省04计价表计算KP1多孔砖墙体的工程量及综合单价（管理费、利润费率等按计价表执行不调整，其他未说明的，按计价表执行。） 2、请按江苏省04计价表计算与墙体砌筑、墙面抹灰、天棚面抹灰的脚手架工程量，并列出子目对应的定额编号。（注：计算脚手架时：内墙砌体高度、净高：自室内地面至屋面板底；外墙脚手架按双排外架子考虑。）

全国造价员考试真题及答案完整版

全国造价员考试真题及 答案 集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

一、单项选择题(共30题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1.本定额日工资单价不包括以下内容（）。 A.养老保险费 B.职工福利费 C.劳动保护费 D.工资性补贴 2.下列（）不应计算建筑面积。 A.建筑物顶部的电梯机房 B.层高2.2米以上的设备层 C.无顶盖的多层室外楼梯 D.层高2.2米内的底层车库 3.某工程采用轻型井点排水，共埋设井管180根，工期30天，则其每天的费用为（）。 A.903元 B.1535元 C.1632元 D.1082元 4.某1/2标准砖墙突出墙面的垛尺寸为240×490（490为平行于墙），则附墙垛折加长度为（）。 A.0.98m B.1.065m C.1.023m D.1.191m 5.管径在（）以上的沟槽回填土工程量应扣除其所占的体积。 A.380mm B.450mm C.500mm D.530mm 6.预制钢筋砼桩的运输工程为施工图净用量的（）。 C.101% D.100% 7.两坡瓦屋面工程量按（）计算。 A.实铺面积 B.水平投影面积×坡度折加系数 C.水平投影面积×延尺系数 D.水平投影面积×偶延尺系数 8.无框玻璃门工程量按（）面积计算。 A.洞口 B.框外围 C.扇外围 D.实际 9.定额中砖用量按标准和常用规格计算的，如实际砖的尺寸不符标准时，则（）。 A.定额不作调整 B.砖的用量进行调整，其余不变 C.定额均作调整 D.砖和砂浆的用量进行调整，其余不变 10.某房间层高3.6米，吊顶高3.0米，楼板厚0.15米，则其内墙抹灰高度按（）计算。 A.3.15米 B.3.0米 C.3.6米 D.3.45米 11.在施工现场对建筑材料、构件进行一般性鉴定检查所发生的费用应列入（）。 A.措施费 B.间接费 C.研究试验费 D.材料费 12.材料市场信息价是指（）。 A.材料供应合同价； B.材料供应价和运杂费之和； C.材料从其来源地到达工地仓库后的出库价格； D.供应商将材料送到工地的价格； 13.计算砌体工程量时不扣除（）。 A.过人洞 B.0.3m2孔洞 C.过量 D.嵌入墙体的楼板 14.以下不正确的是（）。 A.沉管灌注桩的钢筋笼应在打桩项目清单中予以描述； B.沉管灌注桩的钢筋笼应单独编码列项； C.沉管灌注桩的加灌加度应在清单项目特征中予以描述； D.相同特征的沉管灌注桩如现场自然地坪标高不一致时，应分别编码列项； 15.钢筋混凝土现浇板坡度为10度时（）。

全国造价员考试真题及答案

一、单项选择题(共30题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1.本定额日工资单价不包括以下内容（ A ）。 A.养老保险费 B.职工福利费 C.劳动保护费 D.工资性补贴 2.下列（B）不应计算建筑面积。 A.建筑物顶部的电梯机房 B.层高 2.2 米以上的设备层 C.无顶盖的多层室外楼梯 D.层高 2.2 米内的底层车库 3.某工程采用轻型井点排水，共埋设井管180 根，工期30 天，则其每天的费用为（ C ）。 A.903 元 B.1535 元 C.1632 元 D.1082 元 4.某1/2 标准砖墙突出墙面的垛尺寸为240×490（490 为平行于墙），则附墙垛折加长度为 （B ）。 A.0.98m B.1.065m C.1.023m D.1.191m 5.管径在（C ）以上的沟槽回填土工程量应扣除其所占的体积。 A.380mm B.450mm C.500mm D.530mm 6.预制钢筋砼桩的运输工程为施工图净用量的（ D ）。 A.101.5% B.100.4% C.101% D.100% 7.两坡瓦屋面工程量按（ C ）计算。 A.实铺面积 B.水平投影面积×坡度折加系数 C.水平投影面积×延尺系数 D.水平投影面积×偶延尺系数 8.无框玻璃门工程量按（ C ）面积计算。 A.洞口 B.框外围 C.扇外围 D.实际 9.定额中砖用量按标准和常用规格计算的，如实际砖的尺寸不符标准时，则（ D ）。 A.定额不作调整 B.砖的用量进行调整，其余不变 C.定额均作调整 D.砖和砂浆的用量进行调整，其余不变 10.某房间层高 3.6 米，吊顶高 3.0 米，楼板厚0.15 米，则其内墙抹灰高度按（ A ）计算。 A.3.15 米 B.3.0 米 C.3.6 米 D.3.45 米 11.在施工现场对建筑材料、构件进行一般性鉴定检查所发生的费用应列入（ D ）。 A.措施费 B.间接费 C.研究试验费 D.材料费 12.材料市场信息价是指（ C ）。 A.材料供应合同价； B.材料供应价和运杂费之和； C.材料从其来源地到达工地仓库后的出库价格； D.供应商将材料送到工地的价格； 13.计算砌体工程量时不扣除（ B ）。 A.过人洞 B.0.3m2 孔洞 C.过量 D.嵌入墙体的楼板 14.以下不正确的是（ C ）。 A.沉管灌注桩的钢筋笼应在打桩项目清单中予以描述； B.沉管灌注桩的钢筋笼应单独编码列项； C.沉管灌注桩的加灌加度应在清单项目特征中予以描述； D.相同特征的沉管灌注桩如现场自然地坪标高不一致时，应分别编码列项； 15.钢筋混凝土现浇板坡度为10 度时（B ）。

全国造价员考试试题模拟试题(一)

全国造价员考试试题模拟试题（一） 一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的） 1. 按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（）。 A. 建设单位 B. 施工单位 C. 建立单位 D. 设计单位 2. 开标应当由（）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A. 政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C. 投标人推选的代表 D. 公证人 3. 根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（）。 A. 发起设立工程造价咨询企业 B. 签订工程施工合同 C. 依法裁定工程经济纠纷 D. 审批工程变更文件 4. 下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（）。 A. 已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B. 取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C. 企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的 60% D. 企业注册资本不少于人民币 100万元 5. 建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是（）。 A. 规定的时间 B. 规定的预算费用 C. 规定的质量标准 D. 规定的安全标准 6. 工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（）。 A. 次序可以颠倒，但不能交叉 B. 次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C. 次序不能颠倒，也不能进行交叉 D. 次序可以颠倒，同事可以进行合理的交叉 7. 建设工程项目组成中的最小单位是（）。 A. 分部工程 B. 分项工程 C. 单项工程 D. 单位工程 8. 在项目目标控制的方法中， S 形曲线法的一般作用是（）。 A. 进度控制和质量控制 B .造价控制和进度控制 C. 质量控制和造价控制 D. 造价控制和风险控制 9. 在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是（）。 A. 风险事件发生的概率 B .风险清单 C. 风险事故对项目目标的影响程度 D. 风险等级 10. 当事人订立合同，必须经过的程序是（）。 A. 担保和承诺 B. 要约和担保 C. 要约和承诺 D. 承诺和公正

土建造价员考试(工程计量与计价案例)试题解析

全国造价员培训

案例一（关于基础土方工程量计算及综合单价计算） 背景资料： 一、设计说明 1、某工程+0.000以下的柱及独立基础平面、剖面图详见下图，此独立基础及柱共计20个。 2、基础垫层为非原槽浇筑，垫层考虑支模，混凝土强度等级为C15，独立基础及柱子混凝土强度等 级为C20。基础及垫层混凝土均考虑为现场搅拌。 3、本工程建设方已经完成三通一平，基础土壤类别及填土均为三类土壤，均属于天然密实土壤，室 内外高差300mm。 二、其它要求 1、本基础工程为非桩基工程，土方开挖为人工开挖、放坡，不考虑开挖时地表水排放及基底钎探， 工作面为300mm，放坡系数为1:0.43。 2、开挖的基础土方中有60%通过人力车运输、堆放在现场50m的地方。另外的一部分土壤堆放在基 坑边。 3、余土外运或取土回填，采用机械运输，场外运输距离为5km。 4、回填仅有基础回填，考虑为人工夯填。 问题： 一、根据设计说明、其它要求、平面剖面图，审查以下分部分项工程量清单中+0.000以下的清单工程 量（表一）及计算挖基础土方项目、基础土方回填项目工程量清单综合单价分析表中的综合单价 （表二）、（表三）。 二、审查要求及计算说明： 1、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008、《河南省建设工程工程量清单综合单价 （2008）》及其它相关文件、勘误、解释等审查以下分部分项工程量清单中的项目编码、项目名称、 计量单位、工程数量、项目特征是否有误，将错误的内容、标注、数量、编号用“——”符号划 去后，将正确的内容、、标注、数量、编号填写在下一行空行或空白处的相应栏目中，或增加相应 内容。 2、本清单中未计算基础钢筋。 3、措施项目及规费等清单不计算，综合单价中定额项目综合单价（人工费、材料费、机械费、综合 费）均不调整。 4、工程量结果保留两位小数。 5、清单编码后面注明*号的项目表示为须评审。

2020年预算员试题及答案

第一章工程造价管理相关法律﹑法规和制度 一﹑单项选择题 1﹑在工程承发包过程中,承包单位的下面行为中,不属于禁止行为的是[D]。 A﹑将其承包的全部建筑工程转包给她人 B﹑将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给她人 C﹑将工程分包给不具备资质条件的单位 D﹑施工总承包的,建筑工程主体结构的施工由总承包单位自行完成 2﹑政府在必要时能够对部分商品和服务价格实行政府指导价和政府定价。下面不属于政府指导价和政府定价的商品是[D]。 A﹑关系到国计民生的极少数商品B﹑资源稀缺的少数商品 C﹑自然垄断经营的商品D﹑大面积开发的商品房 3﹑依据中国现行规定,工程造价咨询企业出具的工程造价成果文件除由执行咨询业务的注册造价工程师签字﹑加盖执业印章外,还必须加盖[A]。 A﹑工程造价咨询企业执业印章B﹑工程造价咨询企业法定代表人印章 C﹑工程造价咨询企业技术负责人印章D﹑工程造价咨询项目负责人印章 4﹑【中华人民共和国建筑法】自[D]起施行。 A﹑1997年11月1日B﹑1997年12月1日C﹑1998年1月1日D ﹑1998年3月1日

5﹑【合同法】中所列的平等主体有三类:即:[A]和其它组织。 A﹑自然人﹑法人B﹑公民﹑法人C﹑自然人﹑当事人D﹑法人﹑当事人 6﹑对全国的建筑活动实施统一监督管理的是[B]。 A﹑国务院有关部门B﹑国务院建设行政主管部门C﹑人事部D﹑国务院 7﹑下面关于造价咨询单位必备条件的说法中,错误的是[C] A﹑具备一定的技术力量B﹑必须具备一定数量的注册资金 C﹑能够是法人,也能够不是法人D﹑必须取得工程造价咨询单位资质证书 8﹑从事建筑工程活动的企业或单位,应当向[C]申请设立登记 A﹑市级以上人民政府B﹑建设行政主管部门 C﹑工商行政管理部门D﹑县级以上人民政府 二﹑多项选择题 1﹑依据中国【建筑法】的规定。申请领取施工许可证,应具备的条件包含[A﹑B﹑C﹑D]。 A﹑已办理工程用地批准手续B﹑已确定建筑施工单位 C﹑需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求D﹑有满足施工需要的施工图纸及技术资料 E﹑材料﹑设备已经购入 三﹑判断题 1﹑【中华人民共和国建筑法】中规定,禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位,分包单位能够将其承包的工程再分包。

江苏土建造价员考试真题d答案

江苏土建造价员考试真 题d答案 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

二○一五年江苏省建设工程造价员考试 土建造价案例分析试卷试题本 （注意：请在答卷本上答题） 本卷为案例分析题，初级做一到三题，其中第三题做第(一)部分，共100分；中、高级做一、三、四题，其中第三题做第（二）部分,共120分；多做和漏做的题均不得分。除注明外，管理费费率、利润费率、人工工资单价、材料单价和施工机械台班单价、题中未给出的条件全部以《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）（以下简称2014年计价定额）为准；文字与图形不同时，以文字说明为准。除选择题外，案例题要求写出简要计算过程。题中“π”取。 一、（本题为单项选择题，共20题，每题2分，共40分，初级、中级、高级均做） 1．在计算建筑面积时，当无围护结构，有围护设施，并且结构层高在2.2m以上时，（）按其结构底板水平投影计算1/2建筑面积。 A．立体车库B．室外挑廊C．悬挑看台D．阳台 2．某单层宿舍，平面为长方形，外墙的结构外边线平面尺寸为33.8m×7.4m。 已知外墙外侧面做法为：20厚1:3水泥砂浆找平层，3厚胶黏剂，20厚硬泡聚氨酯复合板，5厚抹面胶浆。则该单层宿舍的建筑面积为（）。A．251.77 m2 B．252.43 m2 C．253.67 m2 D．254.08 m2 3．在计算建筑面积时，（）不应计算建筑面积。 A．室外台阶B．观光电梯C．玻璃幕墙D．空调搁板 4．下列建筑工程，当檐高为16m，且无地下室时，（）的工程类别应是建

筑工程二类。 A．住宅B．单层厂房 C．多层厂房D．公共建筑 5．某办公楼，檐口高度20m，层数6层，有2层共2000m2地下室。现编制招标控制价，已知该工程挖土工程量6000m3，灰土回填工程量800m3。则灰土回 填部分的管理费费率应为（）。 A．6 % B．25% C．28 % D．31% 6．某钢结构工程，加工厂制作，现场安装。无省市级标化工地创建要求。已知该工程分部分项工程费为8000万元，单价措施项目费为240万元。总价 措施项目费中投标人计列了冬雨季施工增加费，费率%；临时设施费，费率 1%；安全文明施工措施费，费率按我省规定费率；其他未列。则该投标价 中的措施项目费为（）。 A．万元B．万元C．万元D．万元 7．某市区内建筑工程，编制招标控制价。已知分部分项工程费为380万元，措施项目费42万元，其他项目费30万元，规费按规定计取，其中工程排 污费费率暂按%计列，税金费率按%计取，则该工程的工程造价应为 （）。 A．万元B．万元C．万元D．万元 8．某住宅工程，无地下室，无外保温。已知首层平面为长方形，外墙的结构外边线平面尺寸为42m×18m，则该工程平整场地的清单工程量为 （）。 A．756m2B．880m2 C．1012m2D．条件不全，无法确定 9．按2014年计价定额，以下子目的定额工程量，（）不是按天然密实体

建筑工程土建预算员考试试题及答案

所在项目（部门）：姓名： 预算员及相关岗位人员考试试题 说明：1、总分100分。2、考试时间：9:30--11:00。 一、单项选择题（每题2分，25小题，共计50分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。） 1、建筑物外墙外侧有保温隔热层的建筑面积应按照（A ）计算。 A、应按保温隔热层外边线计算建筑面积 B、不应按保温隔热层外边线计算建筑面积 C、应按结构外围外边线计算建筑面积 D、同外墙装饰、抹灰、镶嵌块料面层一样，不计算建筑面积 2、根据山东省住房和城乡建设厅发布的《关于发布我省建设工程定额人工最低工日单价、综合工日单价的通知》【2013年7号】，目前我省建筑工程消耗量定额中的省基价人工费已调整为（ C ）。 A、53元/工日 B、72元/工日 C、66元/工日 D、80元/工日 3、一栋六层住宅，勒脚以上结构的外围水平面积，每层为600m2，其中六层无围护结构的挑阳台的水平投影面积之和为200m2，则该工程的建筑面积为（ B ）m2。 A、4200 B、3500 C、3800 D、3600 4、下列项目应计算建筑面积是（ A ）。 A、地下室的采光井 B、室外台阶 C、建筑物内的操作平台 D、穿过建筑物的通道 5、以下应计算全部建筑面积的是（ B ） A、层高2.1m的半地下贮藏室。 B、层高2.3m的地下商场。 C、屋面上有顶盖和1.5m高的钢管围栏凉棚。 D、外挑宽度1.5m悬挑雨蓬。 6、确定合同价款的方式不包括（D ） A、固定总价合同 B、固定综合单价合同 C 、可调价格合同D、预算合同 7、在约定风险范围时，( C )不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在

造价员考试真题及答案

一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意） 1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于( D )。 A．分部分项工程 B．单项工程 C．分项工程 D．单位工程 2．一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（C ）特点。 A．个别性 B．差异性 C．层次性 D．动态性 3．对工程量清单概念表述不正确的是（B ）。 A．工程量清单是包括工程数量的明细清单 B．工程量清单也包括工程数量相应的单价 C．工程量清单由招标人提供 D．工程量清单是招标文件的组成部分 4．我国工程造价管理体制改革的最终目标是（D ）。 A．加强政府对工程造价的管理 B．企业自主报价，国家定额只作参考 C．实行工程量清单计价 D．建立以市场形成价格为主的价格机制 5．下列哪项费用属于静态投资（A ）。 A．建筑安装工程费用 B．价差预备费 C．投资方向调节税 D．建设期贷款利息 6．在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（D ）。 A 75%～95% B．35%～75% C．15%～50% D．5%～35% 7．( D )是控制工程造价最有效的手段。 A．采用先进技术 B．招标竞价 C．实施工程造价全过程控制

D．技术与经济相结合 8．工程造价咨询业的首要功能（A ）。 A．服务功能 B．引导功能 C．联系功能 D．审核功能 9．《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（B ）。 A．20学时 B．30学时 C．40学时 D．60学时 10．我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（B ），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A．5％ B．10％ C．15％ D．20％ 11．根据我省清单计价法的规定，（B ）不属于措施项目费的内容。 A．环境保护费 B．低值易耗品摊销费 C．临时设施费 D．脚手架费 12．在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（D ）的现场管理人员的人工数确定。A．2% B．3% C．5% D．10% 13．我国进口设备采用最多的一种货价是（A ）。 A．装运港船上交货价（FOB） B．目的港船上交货价（FOS） C．离岸价加运费（C&F） D．到岸价（CIF） 14．某瓦工班组15人，砌1．5砖厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为1．25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是（D ）。 A．112．5m3

土建造价员考试题库

造价员考试题库精选（二） 考纲要求 （一） 了解合同法的有关内容； （二） 了解建设土程管理涉及的相关合同，熟悉工程造价管理相关合同 ； （三） 熟悉建设工程合同类型及其选择方法 ； （四） 了解建设工程施工合同文件的组成，熟悉建设工程施工合同造价相关条款； （五） 熟悉建设工程总承也合同及分包合同的订立、履行与变更的基本原侧 ； （六） 了解建设工程施工合同争议的解决办法。 真题选编 一、单项选择题 1. 可调价格合同中对一周内因非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过（ ）小时可调整合同 价款。 A. 6 B.12 C.8 D.10 2. 对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用（ ）合同。 A. 固定总价 B.固定单价 C.调值 总价 D.成 本加酬金 3. 根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（ ）。 A. 违约方当事人客观上存在违约行为 B.违约方当事人主观 上有过错 C.守约方当事人客观上存在损失 D. 了础合同当事人在法定范围内自行定 4. 对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（ ）撤销该合同。 A. 建设行政主管部门 B.工商行政管理部门 C.合同管理部门 D.人民法院 5. 施工合同文件正确的解释顺序是（ ）。 A. 施工合同协议书-施工合同专用条款-施工合同专用条款-工程量清单-工程报价单或预算书 B. 施工合同协议书-中标通知书-施工合同通用条款-施工合同专用条款-工程量清单 C. 施工合同协议书-中标通知书-施工合同专用条款-施工合同通用条款-工程量清单 D. 施工合同协议书-中标通知书-投标书及其附件-施工合同通用条款-施工合同专用条款 6. 下列各项中合同解释排列顺序正确的是（ ）。 A. 协议书一通用条款一专用条款一工程通知单 ★★

造价员试题

2008年造价员资格考试真题（部分）（全国卷） 一、基础理论部分 单项选择题 1、建设工程施工费用按“人工费+机械费”或“人工费”为计算基数，人工费、机械费是指（）。 A.直接工程费中的人工费 B.直接工程费及施工技术措施费中的人工费和机械费 C.直接工程费及施工措施费中人工费+机械费 D.直接工程费中人工费和机械费，其中机械费包括大型机械设备进出场及安拆费 2、以“人工费＋机械费”为计费基础的工程，在综合单价计价时，规费的计算基数为（）。 A.直接工程费+措施费+综合费用 B.人工费+机械费提供 C.分部分项工程清单项目费 +措施项目清单费 D.分部分项工程清单项目费+施工技术措施项目清单 3、《浙江省建设工程计价规则》适用于（）。 A.适用于工程量清单计价模式 B.适用于定额计价模式提供 C.既适用于工程量清单计价模式，也适用于定额计价模式 D.工程量清单计价模式和定额计价模式均不适用 4、按照现行规定，建筑安装工程造价中的脚手架费应列入( ) 。 A.直接费中的措施费

B.直接工程费中的材料费 C.间接费中的规费提供 D.间接费中的工具用具使用费 5、以下各项中，属于建筑安装工程直接工程费的是( )。 A.模板及支架费 B.大型机械设备进出场及安拆费 C.二次搬运费提供 D.材料检验试验费 6、下列哪一选项是正确的（）。 A.招标人提供的分部分项工程量清单项目漏项，若合同中没有类似项目综合单价，招标方提出适当的综合单价。 B.招标人提供的分部分项工程量清单数量有误，调整的工程数量由发包人重新计算，作为结算依据。 C.招标人提供的分部分项工程量数量有误，其增加部分工程量单价一律执行原有的综合单价。 D.清单项目中项目特征或工程内容发生变更的，以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价 7、工程量清单表中项目编码的第四级为（）。 A.分类码 B.具体清单项目码 C.节顺序码 D.清单项目码