文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑工程施工劳务承包合同

建筑工程施工劳务承包合同

编号:_____________ 建筑工程劳务承包合同

甲方: __________________________

乙方: __________________________

签订日期: ____ 年____ 月_____ 日

发包人(全称):

以下简称(甲方) 承包人(全称): 以下简称(乙方)

遵循平等、自愿、诚实信用的原则, 经双方洽商,甲方 ____________ 承建__________________________ 工 程中相关分项工程发包人给乙方实施完成,为明确双方责、权、利的关系,双方协商一致,订立 本合同。

一、 工程概况:

1、 施工地点: ___________________________________________________

2、 工程名称: ___________________________________________________

3、 建筑规模: ___________________________________________________

4、 结构类型: ___________________________________________________

二、 乙方承包工程范围:

1、 甲方向乙方提供经审查的设计施工图纸(除土石方工程、给、排水工程、电、气、暖工程、

外墙保温、隔热工程、门窗工程、外墙漆、涂饰工程、阳台栏杆、楼梯栏杆、防水工程外)均由

乙方组织人员完成。

2、 本工程所需用的机械设备,除塔吊、龙门吊、搅拌机由甲方提供外,其余机械均由乙方自备。

3、 本工程建筑材料的提供 :所有建筑材料(如:钢材、水泥、砼、砖、砂子、石子等材料)均由 甲方提供。

4、 本工程所使用的周、辅助材料(除乙方钢筋工需用的绑扎丝、切割片、焊条、焊剂和架模工

所需的铁丝、钉子外)其余均由甲方提供。

三、 工程工期要求:

从 ________ 年 ________ 月 ________ 日至 _________ 年 _________ 月 ________ 日完工,总工期日历天: _____ 天,乙方开工前十日内, 乙方向甲方提供总进度计划, 每月提供月进度计划和每月完成情 况报

表,乙方按进度计划组织施工,满足甲方的总工期要求,当甲方原因

(除人力不可抗力的自 然灾害)影响工期或停工待料时,工期相应顺延,

超过7天时,按现场实有人数每人每天 ________ 元

补偿给乙方工人生活费。 四、质量要求:

2、若乙方岀现不合格产品时。应返工重做,造成甲方材料损失费用按成本价 赔付由甲方直接在本月的劳务工资中扣除。

3、乙方在施工过程中若岀现材料浪费,按成本价 3倍计算赔付,若岀现工地材料偷盗变卖等情 况,经发现后按原价 10倍处罚,情节严重时移交公安机关处理。

五、 安全责任:

1、质量要求:

。质量标准:按工程所在地现行施工 规范和验收标准

2倍计算赔付。此

1、乙方在施工过程中严格按照本工种的安全操作规程和安全技术交底进行施工作业,做到不蛮干、不冒险、不违章。

2、乙方根据现场情况,按照JGJ59-2011的检查标准,准时、有效、搭设可靠的安全防护设施。

3、乙方不得聘用不宜从事建筑行业或患有病的人员以及国家规定的人员进场施工作业。

4、乙方在施工过程中若出现伤、残、亡等事故,除由保险公司赔偿金额外,其差额由甲、乙双方均等承担。

5、乙方施工人员的住宿、食堂及临设由甲方提供,伙食、炊事工作由乙方自行安排,费用由乙方承担。

6、乙方必须派一名专职安全管理人员进行监督管理,确保施工现场安全隐患控制在萌芽状态。

六、保险约定:

乙方进场人员必须全额办理民工人身保险和意外保险,保险费由甲、乙双方各承担总保险费的

50%

七、劳务单价及计算方法:

1、劳务工资单价:按建筑面积计算:_____________ 平方米。

大写;_______________________ 平方米计价。(此价中不含税)注:若不适用塔吊施工,由甲方向乙方每平方米补_________ 元作为乙方的二次搬运费。

2、建筑面积计算约定:双方约定按现行定额〔2009〕建筑工程建筑面积计算规范进行计算,确定建筑面积,若因设计变更和业主要求岀现工程增减时,费用该增则增,该减则减。

八、保证金的约定:

1、本合同签订进场15日内,乙方向甲方支付履约保证金:____________ 元,大写_____________ 。安全保证金;___________ 元,大写: __________________ 。质量保证金一个月内乙方向甲方支付 _

元,大写:___________________ 。总保证金:______________ 元,大写: ______________________ 。(各项保证金若甲方使用,按农村信用社贷款利率支付乙方资金利息,若双方监管则不计息)。

2、保证金的退还方法:当该工程(五栋)基础施工完毕时,退还保证的30 %五栋主体封顶时

退还总保证金的30 %,五栋完工时(不待竣工验收)7日内退还40 %。

九、劳务工资的支付方法:

1、该工程共为五栋,均设有负一层(地下层),当乙方完成8 m2 时,甲方向乙方支付完

成工程量的80%的劳务进度工资,续后每月按完成工程量的80%甲方向乙方支付劳务工资。直至

全面完工时,甲方向乙方支付总劳务工资的90%,当甲方与业主办完竣工结算时,一个月内甲方

向乙方支付总劳务费用的97%下余3%乍为工程质量保修金,保修金,一年后付清(不计息),若逾期不支付按同期同类中国人民银行贷款利率3倍计息,且按月支付此资金利息,注:若属乙

方责任岀现维修,乙方不按时维修时,甲方有权组织人员维修,发生的费用在乙方保修金中扣除。

3、因甲方原因造成合同无法继续履行,由甲方按乙方完成工程量 终止合

同。

4、因乙方原因不能按时保质保量完成承包工作内容时,甲方向乙方发给通知

7日内,应满足甲 方的合理工期要求,逾期人员不足时,双方终止合同,按完成工程量的

70%结清账务,乙方自动 退场。同时履约保证金甲方不予退还。 十、现场管理:

1、 工人进场前,由乙方向甲方提交人员花名册(包括:姓名、性别、年龄工种、身份证复印件、 上岗证、婚姻状况、身体健康状况)等备案。

2、 工人进场需经过 2-3天试用期,合格方可续用。

3、 甲方配合乙方对进场人员进行劳动纪律、法制、职业道德及甲方有关规章制度的教育。

4、 乙方未能提供月工资报表,甲方有权拒绝支付工程劳务费,由此造成损失由乙方承担。

5、 乙方派 ________ 驻现场全权代表,负责日常管理,协调工作,

落实现场及班组自身的管理制

度,具体到位到人。

6、 乙方负责人定期到工地与甲方上级的主管领导检查该项目各班组生产进度、质量、安全等方 面的情况。

7、 乙方班组人员不服从甲方管理人员指挥安排、检查、监督的,除警告乙方现场代表外,另罚

款200元/人/次,情节严重的甲方可追加罚款。

8、 乙方与劳动者签订劳务合同,报甲方备案。

9、 乙方对该工程质量、进度、安全、文明施工及生活区管理制定的各项保证措施、管理细则报

甲方备案。

10、 乙方未经甲方允许人员擅自撤离现场时,

给甲方造成的停工损失, 将乙方所交纳的履约保证 金不予退还,同时按违约责任执行补偿。

11、 乙方人员不爱护现场成品、 对已完成的产品不珍惜, 人为损坏者,由甲方根据情况予以罚款。 12、 不爱护工地公共设施、劳动工具,损坏者处以原价三倍罚款。

卜一、违约责任;

甲、乙双方任何单方违约,均按劳动合同总价的 0.5%赔偿给守约方。

十二、争议:

若岀现争议,双方协商解决,协商不成时,申请双方户籍所在地劳动委员会按合同约定仲裁,

合 同未明确的按相关法律、法规仲裁。 2、若甲方未按合同约定支付乙方劳务工资超过

接经济损失由甲方全额承担。

7天时,乙方有权停止施工,因此造成乙方的直

100%结付乙方劳务工资,方可

建筑工程主体劳务合同范本

编号: 合同编号: 工程 主体施工合同

主体施工劳务承包合同 发包人(全称): (以下简称甲方)分包人(全称):(以下简称乙方)结合本工程具体情况,经甲乙双方洽商一致,为明确在施工过程中的各自责任、权利和义务,促使双方创造条件,搞好配合,按期、按质及有关规定完成任务,双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规在平等、互利、自愿的基础上签订本合同,以资双方共同遵照执行。招标文件作为本合同的附件,在本合同内同样具有约束效应。 一、乙方资质情况: 1.资质证书号码: 2.发证机关: 3.资质专业及等级: 4、复审时间及有效期: 5.营业执照: 6.安全生产许可证: 上述资质证件等资料需提供复印件并加盖单位公章。 二、工程概况 1.工程名称: XXXX建设项目施工 2.工程地点: 3.工程概况:按施工图纸具体说明 4.结构概况:按施工图纸具体说明 三、承包范围:主要包括但不限于以下内容: 1. 主体结构工程(含答疑、会审纪要、设计变更、技术核定单、施工组织设计)内的钢筋、混凝土、模板工程,包括屋面檐口钢筋砼女儿墙以及依附于主体结构的挑檐、挑板、挂板、雨蓬、飘窗板、空调板、栏板以及框架梁挑耳、后浇带及屋面花架梁等所有砼及钢筋砼构件;主体脚手架搭拆;消防水池、水泵房、汽车坡道、门厅等混凝土构件。不包括散水、室外台阶、砌体中与马牙槎相接的构造柱(依附于主体结构的构造柱属乙方承包范围)、墙体圈梁、门过梁及预制构件。

2. 配合甲方机械挖土、清理基底,人工费由乙方承担。 3、截桩头及桩头处理、挖桩间土、原土打夯、垫层、防水保护层以及基础等部位砖模砌筑及抹灰。 4. 现场材料、周转材料和机具设备的卸车、维护、分类码放整齐。 5. 建筑及生活垃圾清运堆放到甲方指定地点,施工区域和生活区的卫生清扫、保洁,必须指定专人进行生活区的卫生清扫保洁,并配合项目部做好治安保卫管理工作。生活区卫生打扫人员、保卫人员,由甲方统一管理,费用由乙方承担。 6. 雨期排水、抽水和冬季清雪、冬季保温,费用由乙方承担。 7. 钢筋棚、机械棚、木工棚、安全通道、防护棚搭拆、施工现场围挡的搭拆,并将拆除下来的材料码放到指定位置,费用由乙方承担。 8. 塔吊基础施工(含塔吊基础围护),费用由乙方承担。 9. 自带施工机械的进场和安装、拆除以及日常清洁养护。 10. 电缆埋地敷设、配合电工临时用工、现场道路和场地硬化以及现场临建建设、水路、临水道路、消防配合(分摊进场前临建费用)。 11. 迎接上级各级部门突击检查时清扫、挂标语、彩旗等文明施工用工。 12. 配合现场零星用工,所用工日费用不再另行计取。 13. 配合预应力施工。 四、劳务工作内容: 1. 钢筋分项:配合吊车卸钢筋、调直、盘圆钢筋冷拉、放样下料、闪光对焊、成型制作、场内搬运、安装绑扎、电渣压力焊及现场钢筋的分类堆放、车库预留钢筋的整理、除锈。 2. 模板分项:进行模板的抄平、放(弹)线,配合吊车卸车、合理配板、场内搬运、支架搭拆、涂刷隔离剂、模板安拆、方木模板起钉、模板及支模材料的清运、码放到甲方指定地点;切割、焊接钢板止水带、埋设橡胶止水带、预留洞口、卫生间采用方钢支模(含加工制作安装拆除)、后浇带模板单独支模,未浇筑后浇带之前不允许拆除;预留洞口模板支设(包括水暖电及消防预留洞)。模板拆除后按甲方要求及时维修,如维修不到位甲方按 X元/m2从工程款中扣除。 3. 混凝土分项:主体预留结构部分与施工接茬部位砼凿毛,混凝土输送泵就位、泵管安拆清洗、混凝土浇筑、振捣、收面(必须二次收面,)养护及整修、修磨。

建设工程劳务分包合同范本通用版

建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-072034

建设工程劳务分包合同范本通用版 编号:______________ 发包人:_____________________________________ 承包人:_____________________________________ 分包工程名称:_______________________________ 施工地址:____________________________区(县) 发包人(全称):________________________________ 承包人(全称):________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容

1.1工程名称: ______________________________________________ 1.2工程概况: ______________________________________________ 1.3分包工作内容: __________________________________________ 范围包括: __________________________________________________ 1.4工程监理单位(全称):________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月 _____日,工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为:_________元(人民币)大写:_________

砌体工程施工劳务承包合同

砌体工程施工劳务承包合同 甲方: 乙方:身份证号码: 根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等法律法规,为明确双方之间的权利和义务,保证工程质量、工期及安全文明施工,双方本着平等互利的原则,经协商达成以下协议,以共同遵照执行。 1、工程名称:砌体、抹灰分部工程 2、工程地点: 3、承包范围和单价: 3.1本工程施工图纸、设计变更等所包含的砖砌体工程全部内容。 如砂浆搅拌运输、材料现场运输、立皮树杆、砌筑、砖墙留孔洞架眼、架眼堵塞,预制构件等、安装过梁、拉结筋、木砖安放等工作,墙体砌筑每天上下班前后的清理工作,做到工完料净场地清。按照安全规范要求搭拆砌墙专用脚手架并负责材料拆除后的分类、堆放在指定地点等工作内容。3.2承包方式:本协议约定承包工作范围内的工程施工人工费。 3.3计算方式:按实际砌筑数量计算。 3.4承包单价:砌筑工程按实砌(块数)计算¥元/块, 抹灰工程按实抹灰(面积)计算¥元/㎡。 4、发包方权利和义务 4.1 甲方根据工程进度要求,及时向乙方提供施工图纸及相关施工技术资料,并明确各施工阶段工序的质量、工期、安全生产等方面的要求。

4.2甲方向乙方提供物料垂直运输运输工具及搅拌机设备等施工作业条件。 4.3甲方及各归口管理人员均有权对承包方的施工质量、工程进度、安全文明施工等进行监督检查。 5、承包方权利义务 5.1服从甲方的管理,遵守甲方的施工现场的所有规定和指示。 5.2 乙方主要负责人每天在施工现场的工作时间不应低于8小时;现场熟练技工数量不得低于3人,不含后台辅助工。 5.3严格按施工图纸及相关资料进行施工,确保施工质量。乙方每道施工工序完成之后应认真做好班组自检,并会同甲方复验。 5.4与甲方签订施工合同后,及时合理的组织人员进行施工,确保各项工作按期保质完成。如因乙方原因造成工期延误,每拖期一天按该工序人工费总额的10%予以处罚。 5.5合同约定的时间开工、竣工和交付。 本工程自年月日开工,年月日结束,日历天天。5.6乙方应将施工过程中发现的工程设计或技术交底中的错误、遗漏、误差和缺陷及时通知甲方。 5.7遵守甲方制定的安全文明施工、质量、卫生、治安等管理规定,负责自有人的现场安全保卫工作。承担由自身原因造成的工程质量返工损失,承担因违章操作造成的人员伤亡等全部费用。 5.8乙方在签订本协议后未经甲方同意不得自行终止协议,否则将承担一切责任和经济损失。

2020新版建设工程施工劳务分包合同/范本合同范本修订版

2020新版建设工程施工劳务分包合同/范本合同范本修订版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-085540

2020新版建设工程施工劳务分包合同/范 本合同范本修订版 承包人(甲方): 地址: 劳务分包人(乙方): 地址: 为确保甲方承建的__________工程劳务承包合同工程顺利完工,根据施工安排,甲方将________工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定,为明确甲乙双方在施工过程中的职责,经双方协商,签订如下协议: 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点:

3、工程内容: 4、承包方式: 二、工程期限 1、开工日期:________年_______月_______日。 2、竣工日期:________年_______月_______日。 3、总工期为:共________个日历天。 三、工程造价 1、工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。 2、本工程造价单项价格一次包死,不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响,如遇不可抗力,双方协商解决(不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情)。 3、单价:______________;工程量:__________________;合同总价:___________________。 四、工程结算

主体劳务承包合同

主体劳务承包合同 甲方 (发包人): 乙方(承包人):身份证号: 为确保我公司所承建的工程能够按照计划优质、高效地完成,遵守平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程主体劳务分包施工事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及工期 1、工程名称: 2、工程地点: 3、结构类型:砖混结构 4、工期:自甲方通知进场之日起45天完成主体结构施工。 第二条承包范围和工作内容 1、图纸所包括的主体工程所有木工、钢筋工、混凝土、砌砖、脚手架分项工程及服务本工程主体施工所需要的模板、钢筋、混凝土、砌砖、脚手架等一切人工、大中小型机械、工具,同时包含主体施工中所有的文明施工、安全生产所需的一切工作内容中的人工。 2、甲方所提供的机械和工具只有塔吊、物料提升机、砼泵、其余所有的机械、工具及其它一切照明灯具、气割设备、劳保用品、自供机械配件更换等均由乙方自理。 3、混凝土分项承包的内容包括从基础垫层浇捣工作开始到主体完成图纸所包含的砼浇捣工作,混凝土放料打棒、找平、收面、养护、处理混凝土烂根、清理混凝土残渣、栏钢丝网、泵管沙浆的清理、放料场的打扫、覆盖薄模,因放料掉在外挑架上的混凝土请理,承包项目所需人工的生活费,保险费。乙方自备工具:铁钎、胶鞋、尺杆、抹子、胶水管,小线。本工种使用的振动棒、电机、电缆线、小型工具及雨具等。 4、木工分项承包的内容包括从基础垫层开始至主体砼结构完成为止一切图纸所包括的模板工作,同时也包括安全文明施工及施工设备所需的模板工作。对于模板施工需要的钉子、铁丝、双面胶带、电焊条、切割片等

一切易耗品均由乙方自供;甲方只提供剪力墙对拉螺杆及螺杆穿墙PVC 管。本分项工程中所有工具及大中小型机械均由乙方自备。承包范围一切木工工作内容结束后,所有周转材料、设备清理干净、整齐堆放场内指定地点或外运装车承,包项目所需人工的生活费,保险费。 5、钢筋工分项工程承包内容包含施工图范围内的所有钢筋绑扎、制作、安装,翻样,同时含安全、文明施工临时设施搭设及拆除及进出场材料的上下车、场内运输及钢筋工程内所需电焊工;承包工程项目所需的各种大中小型机械由乙方自备以及施工过程中的维修、安装,钢筋绑扎丝、垫块、电焊条一切易耗品均由乙方自供;承包项目所需人工的生活费,保险费。 6、砌砖分项工程承包内容包括工程所有砌体的砌筑,砂浆的拌制,所有材料的运输,砌体结构含后塞缝(架眼)封堵处理,施工现场文明施工、落地灰清理及使用,所有使用工具由乙方自备,承包项目所需人工的生活费,保险费。 7 、架子搭设承包范围:工程所需脚手架的搭设、拆除及维修,四口五临边防护,三步一隔离、四周双层防护架(包括木工、钢筋工、搅拌机操作棚)、屋面、楼梯护栏搭拆,铺设木脚手板、挂安全网、物料提升架及通道、安全通道搭设拆除、架子油漆工程、外架防护措施,工完后扣件清理并归还,架管等材料码堆,退料的装卸车。 8、乙方负责所有进场材料的场内装卸、场内运输、场内整理、二次搬运、场内分类堆放和砼工作及施工全过程的文明施工要求所需的配合工作。 9、乙方负责主体结构完成后对预留洞口、泵管预留口修补封堵工作。 10、乙方工地代表人必须常驻工地,未经甲方现场负责人许可擅自离开工地,罚乙方代表200-500元/天,在当月工资或在结算中扣除。 二、分项验收标准 1、模板的验收标准:严禁模板位移和胀模,质量要求:乙方必须 认真执行标准、规范和要求原则,本着“前一道工序未做好,后一 道工序不进入”的要求,精心施工,确保工程质量达标。若发生质 量问题(包括质保期维修),乙方承担自身原因导致返工、修改的

建筑工程劳务承包合同模板

(以下简称甲方) (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《XX省建筑管理条例》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚信、互利互惠的原则,结合施工生产需要,经双方协商一致,特签订本劳务合同。 一、工程概况 1、工程名称:工程。 2、工程地点:。 3、建筑面积: m2(按实际工作量结算); 4、工作内容: (1)、工程(劳务)承包的区域:从基础地梁开始包括钢筋工程、模板工程,砼搅拌、浇筑,砌体、抹灰、土方回填及所有垫层,地坪面层,室外散水,屋面放坡找平,所有防水打底及防水后的保护层浇筑,外墙砖粘贴及清洁,内、外架搭拆,四口五临边防护,安全设施的搭拆和防护以及交房时的清洁工作等。 (2)、具体承包范围: 1)、人工费:指承包本工程承包范围施工图(含建施、结施设计变更单、工程增减、审图纪要、设计补充说明等)的工作内容。主要分部分项为砌筑、抹灰、钢筋、砼、模板、脚手架子、地坪、屋面、公共部分装饰并含室外散水以内的环境工程等。立面范围从地梁下口到房屋顶总标高,至竣工交付使用除水电安装、内墙涂料、室内地砖、防水、门窗安装、楼梯栏杆、玻璃、铝合金卷帘门以外的所有工作。以及安装文明施工用工,相关工序的配合工作。 2)、辅料费:各种型号的铁丝、钢筋绑扎丝、电焊条、焊剂、铁钉、抬杠、各种

绳、灰桶灰盘、尺枋、靠尺、切割机、切割片、冲击钻、防雨水所用的工人身穿雨衣、彩条布等辅材的费用。 3)、机械费:包括砼搅拌机、砂浆搅拌机、钢筋加工机具、木工加工机具和塔吊等设备的租金或购置费。 4)、模板费:指各种模板及扣件租赁和购置运输等费用以及各种对拉片和对拉螺栓由乙方自行负责购买费用。 5)、脚手架费:指钢管和配套扣件的租赁和购置运输等费用等。超定额损耗的赔付、竹跳板的搭拆按规定堆码,各种安全防护架、砌筑架、装饰架、四口五临边防护,上料平台和卸料平台的搭拆,日常维护以及需要反复搭拆的各种架子,因施工中出现异常情况确保施工能继续进行需要搭设辅助生产设施的便道,提供安装及其它相关工序的脚手架等费用。 6)、安全文明施工费:指工程必须购置的安全帽、安全带、职工劳保安全保护用品和发生工伤事故处理及连带的行政经济处罚的专项费用等以上费用,施工通道维修清洁、车辆冲洗,因工地安全文明施工未达到安全文明条例而被市、区相关部门及监理、业主的经济处罚,同时承担包括业主对总承包公司签订总承包合同中相关的经济处罚条款中的相应责任。 7)、管理费:指乙方保卫人员、施工员、安全员,质检员、材料员等的工资,办公桌椅、电脑、笔墨纸张、各种技术表格等办公用品采购费和职工个人劳保等不可预见费、工人暂住证费用等。 8)、税金:本工程税金由乙方向甲方提供税票。 9)、工程质量、安全验收标准:本工程质量等级为合格并一次性验收通过。各分部分项工程的工程质量,按施工图及有关技术文件要求以及国家现行建筑规范文

建筑劳务承包合同

建筑劳务承包合同 合同编号: 发包方:陕西汇宇建筑工程有限责任公司(简称:甲方) 承包方:(简称:乙方) 中华人民共和国〈〈合同法》〈〈建筑法》及有关法律法规,甲方将以下分项工程发包给乙方,为了确保工程质量、安全生产、文明施工和工期、明确双方的权利、义务和责任,经甲乙双方协商达成以下协议:第_条工程概况 1-1 工程名称:吴起县委组织部党校综合教学楼工程 1-2 工程地点:吴起白石咀台 1-3 工作范围:本工程地下室井桩以上的模板、钢筋、混凝土及部分辅材、外架、配合文明工地建设等的劳务承包。 1-4 工作内容: (1)模板:木模配模安装加固、拆除工程,涂刷隔离剂,完工后将模板方木支撑等材料清理干净分别堆放在指定地点并负责模板、方木、支撑等材料进场的卸车工作,所有钉子、铁丝由乙方负责,清理模板、方木上的钉子,木工棚卫生保持清洁,构造柱、圈梁等二次结构的模板支设与拆除。 (2)钢筋:审核图纸,编制钢筋下料单,钢筋料单,须经甲乙 审核签字后正式下料,制作并堆放整齐,分部位标识清楚:绑扎、修理、除锈、现场内运输,作业层工完场清,作业棚卫生保持清洁, 钢筋进场负 责卸车等工作,构造柱、圈梁等二次结构的钢筋制作及 安装

(3)碌:混凝土为冏碌或是白拌,浇注、振捣、找平、养护,泵车出料闸口以及外隔热保温的泵管安装、拆除、冲洗、坐牢业面碌的下料,布料机的清理、冲洗工作,震动棒、振动电机的调试,作业层、搅拌站做到工完场清,构造柱、圈梁等二次结构的碌浇筑。 (4)外架:主体结构施工双排外挑架搭设及拆除,首层及作业层架板铺设,密目网布设、架板的铺设、挡脚板的制作、安装、宣传标语的挂设、四口的安装防护;垫层以上的结构外架的搭设、清理、堆放工作。 (5)乙方配合甲方做好施工管理和技术管理、配合甲方测量定位放线、质量安全、楼层内施工作业面及施工生产区域内现场所有环境卫生;材料、施工垃圾按规定时间及时清理,堆放到位、配合上级部门检查所需要达到的各项文明施工标准要求,最终配合项目部创市级文明工地。 (6)机械由甲方提供,但如钢管卡子每一百平方米损失不能超 过3个。其他卡子也同样在每一百平方米内不能超过4~5个。 (7)部分辅助料:钉子、铁丝、扎丝、双面胶带、黄胶带、线绳乙方负责。 1-5承包方式:人工费承包,按甲、乙双方商定的人工费价格由乙方进行承包。 1-6验收标准 1-6-1本工程质量等级为合格标准,达到梁、柱、板墙面、顶棚、 外墙为混水混凝土,楼地面按结构面一次收抹到位,工程质量依据国 家颁发工程质量检验评定标准和国家颁发的工程质量强制条文及陕 西颁发的有关工程质量规定,乙方白觉接受和配合甲方监督、检查、评

施工劳务承包合同协议范本

施工劳务承包合同协议范本 现代企业制度有总承包、专业承包、劳务承包,施工劳务承包合 同怎么写呢,今天小编就给大家来分享一下承包合同,希望大家来阅 读一下哦 劳务承包施工合同范本 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务法》和 相关规定,结合本工程具体情况,本着平等互利、相互合作的诚信原则,自愿达成以下合同条款,双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程承包量:项目楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程 4、工程质量要求:主体结构优良 5、工期要求:严格按甲方要求的工期执行 6、劳务费单价:平方米单价300元人民币 7、工程类别:框剪结构 二、工程承包方式与范围 1、承包方式:大清包,包质量、包工期、包安全文明施工、包周 转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明 灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设 备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大电锯、手动 电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转 材料、工具、用具等,包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程 的人工费、劳保费等,变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除 防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、 消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实

体所需的建筑材料(属拆带不走的所有材料)。 2、承包工作内容:基础部分人工配合清土,砖胎膜砌筑抹灰,室 内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水 泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方承担乙方使 用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料)。 施工用电由甲方提供至一级配电箱,一级配电箱需在乙方施工楼号及 生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械使用的电 箱电缆由乙方负责),施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生 活区,乙方负责支路水管的材料及安装。 三、合同价款 1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量,建筑面积的计 算执行2008年《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相应配套的 取费定额。承包单价组成:①一次主体结构承包单价200元/m2;②墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等第二次主体结构、抹灰、贴砖承包 单价100元/m2。综合单价合计300元/m2。 2、基础按地下室的建筑面积100元/m2计算承包费。 3、承包范围外的零星用工,按50元/工结算付款。 四、结算及付款 1、按甲方与中建七局一公司签定合同的相应条款参照执行。 2、工程竣工经甲乙双方验收合格后,除应留的3%质保金外,其它部分的工程款在一个月内全部结清,质保金在壹年内付清。 3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。 4、中途施工中不到付款结算结点时,一律由乙方支付自垫费用。 5、因甲方的原因或其它配合因素造成的停工,一切损失都由甲方 承担,另外工期也随着延长。 6、乙方原因造成工期延误,一切损失由乙方负责。 五、双方责任 (一)甲方责任 1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理,负责构成建筑实 体的所有材料和构件的供应和调配。甲方负责部分工程施工方案编制,

建筑工程劳务承包合同(范本)

建筑工程劳务承包合同 甲方(总承包方) : 乙方(分包方): 根据《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》及有关法律、法规制度,遵循平等自愿、公平与诚实信用得原则,双方就建筑工程施工合作事项协商致,签订劳务承包合同。 一、工程概况: 1、工程名称:XX安置小区8#楼 2、工程地点:XX安置区 3、建筑面积:以总包方实际发包面积为准 4、结构类型:剪力墙结构 二、乙方承包范围: 1、本工程乙方承包工程结构范围内得钢筋制安、模板支拆、浇筑砼、修补完善、安全防护、二次结构、植筋、砌砖、植筋、砌砖设计范围内得内墙抹灰及屋面以下工程)垫层以上(包括垫层)得土建图纸设计中以上所示得所有内容由乙方承担劳务施工。交房标准为毛坯、毛地、毛顶。 2、乙方负责文明施工,用工用料及布置宣传标牌、现场栋号之间临建设施及场地硬化用工,栋号与栋号之间临时围墙用工,并配合本工程其她甲方外委工程(所有安装、电梯、通风、门窗、保温、及涂料等)进行顺利施工。所有甲方外委工程用工费用,与乙方无关全部费用由甲方承担。 3、乙方负责乙方施工中所需用设施设备管理及周围材料、机械

设备、土建工程内容得施工中不出现任何零工,设计变更5000元以内不增减费用(如施工有关前变更在后得,甲方应给乙方做以工程量签证)并做好各种建材取样工作。 4、由乙方负责得周转材料及机械包括:塔吊、外架或外爬架、施工电梯、钢筋机械、木工机械、混凝土振动、找平机械、电气焊机具、电渣压力焊机、钢管、扣件、山形卡、方木、板材、红杠、模板、安全网、主体施工所用得其她相关小型机具。 5、由乙方负责得辅材、小型机具包括;钉子、铁丝、扎丝、胶带、螺杆、工字钢、模板油、脱模剂、PVC管、用套简连接得钢筋得套丝、墙体定位撑、覆盖薄膜、二级配电箱以下线缆及各类配电箱、施工用照明灯具、棉毡、架子车、斗车、打磨机、角磨机、角磨片、抹子、铁选、洋镐、扫帚、线绳、榔头、扳手、钳子等其她零星用料及装饰阶段得所有辅材。 6、测量仪器:经纬仪、大钢尺、小钢尺、投侧乙希板、铅笔、放线用油漆等辅助工具。 第三条:由甲方负责另行委托得工程内容 本工程得桩基工程、基础土方开挖,室内、外土方回填、门窗工程、外墙保温、防水、给排水、消防、通风、电梯、采暖、煤气、弱电、防水、电气安装工程、防雷接地、油漆、腻子、涂料、楼梯栏杆、石材、轻质隔墙及所有外墙面得施工工作,所有费用由甲方负责。 第四条:由甲方负责得材料供应及其她内容 1、本工程全部采用商品砼施工,车泵、地泵、砼输送机械(含布料杆)及费用由甲方承担。

建筑施工劳务承包合同完整版

建筑施工劳务承包合同完 整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

建筑施工劳务承包合同完整版 下载说明:本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务,一旦发生纠纷,可以通过法律途径来保护自己的权益,实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方:___________ 乙方:___________ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称:______________ 工程地点:______________

建筑施工劳务承包合同(最新2018)

建筑施工劳务承包合同 甲方:__________________ 乙方:__________________ 依照《中华人民国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就___(工程)施工劳务承包事宜经协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称:______________ 工程地点:______________ 第二条工程承包围 ___________________________________ 第三条工程工期 1.开工日期:_______年_______月_______日,完工日期:_______年_______月_______日,总日历天数_______天; 2.乙方应无条件执行甲方的施工进度计划安排(包 括新调整的进度计划)。 第四条工程质量标准 所承包工程围的工程质量必须达到_国家建筑工程施工质量验收统一标准及各专业工程施工质量验收规标准,甲方与建设单位签订合同的质量等级。_第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: 1.本合同; 2.本合同附件(双方确认的预算报价); 3.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规; 第六条甲方责任和义务 1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工进度计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验的控制、监督、检查和验收。

2.负责与业主、监理、设计及成本部、材料部等有关部门工作联系,协调现场工作关系。 3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工进度的需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有乱纪行为的人员予以清退。并由乙方承担全部经济损失。 4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5.按本合同约定,向乙方按进度支付经验收合格工程量的劳动报酬。 6.协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。 第七条乙方责任和义务 1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2.严格按照设计图纸、施工质量验收规、有关技术要求及施工组织设计,精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包围的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种违章违规操作的罚款。 3.服从甲方、监理和业主的监督、检查、管理;接受甲方、监理和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的监督管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况; 4.做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款: 5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施: 6.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果; 7.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品); 8.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止雇佣18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。 9.甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而

住宅楼主体工程劳务承包合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 住宅楼主体工程劳务承包合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

发包人: _______________________________ 以下称甲方) 承包人:______________________________ 以下称乙方) 依照〈〈中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循公平、白愿、诚实守信的原则。双方就宅楼主体工程劳务承包协商一致订立本合同。 一、工程概况: 1、工程名称: _____________________________ 2、建设地点: _____________________________ 3、建筑面积: _____________________________ 4、结构形式: _____________________________ 二、承包方式:劳务承包 三、承包范围: 主体工程劳务承包,包括主体蓝图范围内及图集细部构造做法和图审文件内容和图纸交底内容及安全文明施工的一切劳务承包。 1、工程范围:由地基开挖和地基碾压过程中的一切人工配合到灰土放线至屋面防水层以下的所有工程内容。 ①预制、现浇模板制作安装、拆除、清理、归堆到指定现场。 ②钢筋翻样、制作、安装、各种焊接包括二次置筋和场地内的二次倒运。 ③主体工程的砌砖、内外架搭设等及高层的二次填砖等。 ④地沟的全部内容、室内外回填土(不包含机械)、屋面工程等。 ⑤散水垫层的劳务支出,现场临建基础和垫层的全部内容。 ⑥工地,现场内外清理,楼周边围护安全等劳务。

建筑施工劳务承包合同通用范本

内部编号:AN-QP-HT358 版本/ 修改状态:01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 时间:__________________ 建筑施工劳务承包合同通用范本

建筑施工劳务承包合同通用范本 使用指引:本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书,作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系,同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 建筑施工劳务承包合同样本 甲方:____ 乙方:____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_____(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称:____ 工程地点:____ 第二条工程承包范围

【建设工程合同】建筑工程施工劳务分包合同

建筑工程施工劳务分包合同 甲方:______________________ 乙方:______________________ 为确保甲方承建的__________工程劳务承包合同工程顺利完工,根据施工安排,甲方将________工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定,为确保优质按期完成施工任务,按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标,同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任,经双方协商,签订本合同,条款如下: 第一条工程概况 1.工程名称:_______________________ 2.工程地点:_______________________ 3.工程数量:_______________________ 4.工程数量及内容:_________________ 第二条工期 1.开工日期:________年_______月_______日开工。 2.竣工日期:________年_______月_______日竣工。 3.总工期为:日历天________天。 4.阶段性工期目标:以甲方阶段施工计划为准。

第三条承包方式与工程造价 1.承包方式:综合单价承包,工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。 2.工序单价包含的内容:指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务(包括劳务的管理)、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润,工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。 3.本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复,有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列项目外,其他与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的辅助工作,不再另行计价。 4.工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。 5.本工程造价单项价格一次包死,不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响,如遇不可抗力,双方协商解决(不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情)。本工程营业税、城市建设维护税及教育费附加由甲方代交,其他税费由乙方自行负责缴纳。 第四条履约保证金

工程劳务承包合同完整版

工程劳务承包合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

工程劳务承包合同完整版 下载说明:本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下,维护合作方各自的合法权益,并在履行合同的过程中,双方当事人一旦发生争议,将争议提交仲裁或者诉讼,本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 劳务承包,是指企业由自己的员工来完成对外承包项目的劳务经济活动。在劳务承包中,承包企业从发包方获得项目及承包费用,赚取利润并为劳动者发放劳动报酬,劳动者与发包方没有关系。 工程劳务承包合同范本 发包人:_______ 承包人:_______ 分包工程名称:_______ 施工地址:______区(县)

房屋建筑工程劳务分包合同

房屋建筑劳务分包合同 (提示:在拟定具体合同条款时,应当根据现场的实际情况对合同范本进行修改。文中红色斜体字应在使用时删除。) 合同编号: 甲方(提示:项目部名称): 乙方(提示:劳务分包人):(提示: 乙方名称及公章印鉴必须与提交的相关证照相符) 签约地点: 签约时间:年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称:房屋建筑工程 1.2劳务作业地点: (提示:必须注明确切施工地点或施工里程); 1.3劳务分包内容: (提示:应参照下例将实际作业内容详细列明等全部劳务作业内容)。 1.3.1 基坑开挖、边坡防护、基底处理、基坑回填、余土外运及完成路本项工程的全部工作内容。 1.3.2 模板安拆、搭拆脚手架、灌注砼、捣固及养生;构件预制、运输、安装;砌体工程砌筑、养生、勾缝;防水层铺设;门窗安装;水、电、暖设施的敷设与安装;抹灰及饰面材料的铺贴及完成本项工程的全部工作内容。 1.3.3 钢筋加工制作、绑扎(焊接)成型;预埋管件的加工制作及埋设及完成本项工程的全部工作内容。 1.3.4 完成本工程所发生的生产、生活临时设施,现场文明施工等。 第二条分包工作期限 2.1总日历工作天数为:天。

2.2开始工作日期:年月日(提示:合同签订时,开工日期不好确定的,可采取以甲方书面通知为准的方式进行约定),结束工作日期:年月日。乙方应按照合同约定工期组织施工,确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误,甲方损失的费用由乙方负担。 2.3除下列原因经甲方书面同意,工期方可顺延外;乙方每拖延一天罚款元,乙方每提前一天奖励元。(提示:可根据工程大小及重要程度确定奖罚额) 2.3.1 因不可抗力造成的工期延误; 2.3.2 业主同意的工期顺延; 2.3.3 因重大变更引起工程量增加或减少。 如业主要求工期提前或缩短时,乙方应无条件接受,并配合甲方组织资源,确保合同工期。 2.4详细施工计划(含节点计划),甲方应根据发包人总工期及分项工期要求另文下达,作为本合同附件,乙方必须严格执行。 2.5本合同执行过程中,如遇发包人调整工期,本合同工期相应调整,乙方不得因此提出索赔。 第三条双方驻工地代表 3.1 甲方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为:,职务:项目经理,负责本工程安全质量监察,进度及质量控制、检查及其它事项,负责审批结算资料等文件,签发或发布相关指令。 3.2 乙方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为:,身份证号:,负责本合同工作内容组织实施,处理施工中的结算、材料领用、签订补充协议及其他书面往来文件、结算领取工程款等相关事宜。 3.3双方约定:甲方出具并经甲方审核程序及工地代表亲笔签字并加盖甲方项目部公章的结算单,作为施工期间和最终结算、付款的唯一依据,除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件资料,都不得作为结算、付款依据。甲方其他人员的任何签字、签认都不具有该事项最终确认的效力。乙方如持有此类文件,甲方不予认可。 第四条保证金

建筑工程劳务承包合同书

建筑工程劳务承包合同书 发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商,甲方同意将所承包的工程楼所有的模板制作,安装人工费分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的权利和义务,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,订立本合同。 第一款:工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3结构类型:框剪结构 1.4合同工期:按总包方的要求确定。 第二款:承包范围 施工图纸上所有的模板的制作、安装、人工及大型裁板机及小型电锯和钉子、铁丝,具体包括以下内容: 2.1模板现场内制作、安装、拆除的所有工序和所有机械,圆盘锯不能上楼。 2.2场内地面和楼层的全部模板、架料及所有配件的运转、模板拆除(包括二装支模的拆出,但费用另计)后楼层间的上下传递,每层刷一道隔离剂。 2.3清理模内杂物,拆模后清理模板、架管、扣件、蝴蝶卡,对

拉杆并堆放到指定地点。 2.4协助工长抄平放线,每次不得少于2人,安放预埋件,预留空洞及插筋,混泥土浇注时的值守看模。 2.5柱、墙的定位,钢筋焊接内撑的安装。 2.6如天棚不能达到相应的刮腻子条件,剔打由乙方负责。 第三款:承包价款 3.1本工程模板分项部分的承包单价为按图纸、会审记要及设计变更计算出的模板接触面积计算,如造成乙方返工由甲方补标面积或时工补贴。地下室模板按模板接触面积以计算。 3.2+0.00以上按模板接触面积计算。 第四款:质量要求 4.1乙方必须按照国家和地方现行的《模板工程施工及验收规范》进行施工,保证此工程剪力墙不抹灰。如果因乙方原因达不到剪力墙不抹灰的标准,所有的人工费、材料费由乙方全部承担。 4.2如果因乙方质量多次达不到要求,且屡教不改,并导致总包单位要求更换班组,甲方有权单方面解除合同。乙方应在甲方解除合同通知后三天内无条件退场。乙方退场后甲方将对乙方的产品进行质量检查和工程量核算,检查合格付已完工的60%,余款六个月付清。 第五款:工程工期 5.1乙方必须按照总包方劳务项目部的工期安排组织劳动力,并按时完成承包范围内的工作。 5.2如乙方在施工过程中不能达到甲方的工期要求,且经甲方多次要求增加劳动力未果,甲方有权抽调其他班组参与施工,该班组与

相关文档