建设工程勘察设计合同(3)知识分享

建设工程勘察设计合同

项目名称：

项目地点：

合同编号：

（由设计人编填）

设计证书等级：

勘察证书等级：

委托方：

勘察设计方：

签订日期：

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

委托方：

承接方：

发包人委托勘察设计单位承担工程勘察设计任务，经双方协商一致，签订本合同。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和城市信用的原则，双方就本建设工程协商一致，订立本合同。

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程建设地点：

1.3工程规模、特征：

1.4工程勘察设计任务委托文号、日期：

1.5工程勘察设计任务（内容）与技术要求：

1.6承接方式：

1.7预计勘察设计工作量：根据设计规范和技术要求确定

第二条本合同签订依据

2.1《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》和《建筑工程勘察设计市场管理规定》；

2.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章；

2.3建设工程批准文件；

2.4勘察设计中标文件；

第三条勘察设计依据

3.1委托方向勘察设计单位提供相关资料；

3.2委托方提供的相关区域地形、地质、地下管线等现状资料；

3.3委托方提出的有关设计要求；

3.4国家有关规范、规程、规定和标准；

3.5其它可供利用的设计资料。

第四条合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断；

4.1合同书

4.2中标通知书

4.3招标文件及委托书

4.4投标文件

第五条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容

（根据行业特点填写）

1、

序号项目名称阶段规模及投资估算设计内容1.1

方案至施工图设

计

万元

2、

序号项目名称阶段规模及投资估算设计内容2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

……

第六条承接方向委托方提交勘察设计成果资料，并对其质量负责。交付的设计文件、份数、地点及时间如下：

序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜

1 勘察成果资料 6

按招标文件中

约定的各阶段

工作时间执行1、所有设计文件均提交电子文档一套。2、具体各阶段工作周期按甲方责任部门面

2 初步设计文件及概算 6

3 施工图设计文件12

4 工程设计概算 6 提供的设计任务书要

求。

5 施工图审查报告 1

3、根据施工图设计审

图需要提供图审图纸。

其他文件、资料（施工招标

6

6

文件的技术规范）

第七条收费标准

本工程勘察设计按投标时报价浮动费率计取费用；费用以实际工程审计结论为基础结算，但不能超过总投资额。

第八条付款方式为转账支付，具体支付方式如下

8.1签订合同15日内，发包人向乙方支付合同总额的30%，计万元，作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。

8.2勘察（详勘）、初步设计文件及后续设计等后续服务工作完成后发包人向乙方支付合同总额的65%，计万元，工程竣工验收合格并签署勘察设计意见（含竣工图）7日内退还履约保证金及余款。

8.3如因非乙方原因引起的设计变更、工作量的变化、增加工作内容和招标文件技术部分编制等，甲方根据本协议计费原则另行签订补充合同和支付费用。

8.4本工程结算以审核批复的概算为结算依据并经社会审计。

8.5设计人应每月18日前将勘察设计进度月报表一式四份报送给建设管理单位。

8.6双方委托银行代付代收有关费用。

第九条双方责任

9.1委托方责任

9.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并提供相关文件资料。

9.1.2委托方须按合同规定支付预付款。若未支付预付款，承接方无权顺延文件的交付时间。

9.1.3委托方要求承接方按合同规定时间提前交付设计文件时，须征得承接方同意，不得严重背离合理设计周期。

9.1.4委托方应为承接方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件；如不能提供时，应一次性支付给承接方临时设施费 0 元。

9.1.5发包人应保护承接人的投标书、勘察设计方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察设计人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察设计人有权索赔。

9.1.6本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

9.2承接方责任

9.2.1承接方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准、规程，以及四川省地方设计规范、行业设计标准及技术措施进行工程勘察设计，按本合同规定的内容、时间及份数向委托方交付勘察设计成果资料及相关文件，并对其负责。

9.2.2承接方对提交的勘察成果及设计文件的质量负责，设计单位对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计单位除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并赔偿发包人的损失。

9.2.3在工程勘察钱，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

9.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。并办理正式变更手续。

9.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

9.2.6设计单位的方案设计、初步设计概算必须限定在投资估算额度内，设计人完成施工图、工程量清单、概算后，委托方提出优化设计要求及投资限额后，设计单位必须针对调整方案在委托人要求的合理时间内进行优化、限额优化。

9.2.7承接方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。承接方按合同规定时限交付设计文件，负责向委托方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

9.2.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由承接方负责解决。

9.2.9承接方应派经验丰富的设计代表做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题。

（1）开工前在委托方指定的时间内，做好设计文件的技术交底和现场控制点和交接工作（交底）。

（2）在委托方规定制定的时间内有能力及时处理与解决施工中与设计有关的问题。

（3）在委托方规定的时间内积极配合委托方对设计及施工方案进行优化设计。

（4）参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

（5）参与本工程各工序的交工验收和工程竣工验收，并配合委托方校核工程是否按施工图施工。

9.2.10若委托方在工作中发现承接方代表不称职，或者违法行为时，有权提出更换，承接方应在委托方提出更换通知的7天内完成更换工作，并使委托方满意。

9.2.11承接方自行承担进场工作人员必要的生产、生活条件、并自行承担费用。承接方在勘察设计过程中发生的人员伤亡，或者造成第三方的人员伤亡，财产损失，由承接方自行承担，委托方不承担任何责任

9.2.12本合同有关条款规定和补充协议中承接方应负的其他责任。

第十条保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条违约责任

11.1在合同履行期间，若因勘察设计不完整，设计不准确或设计错误导致施工中变更设计，增加额外工程量的，设计（地勘）单位应全额承担由此而造成的实际损失和相应法律责任。

11.2在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承接方未开始设计工作的，不退还发包人已付约定金，已开始设计工作的，发包人应根据设计单位已进行的实际工作量支付。

11.3承接方未按国家现行强制性技术标准，规范和规程进行勘察设计，或未根据勘察成果资料进行工程设计，承接方按合同价的10%向委托方支付违约金。

11.4因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及设计质量低劣而被要求返工，从

而造成损失的，除由承接方继续完善勘察设计外，委托方还可视造成的时间延误和费用损失，要求承接方向委托方支付设计合同价5%的违约金，并全额赔偿损失。

11.5设计人若未能在委托方和设计人约定的时间内给予答复，完成变更设计的，每延长5天（不足5天按5天计算），承接方应按施工配合阶段费用总余额的5%向委托方支付违约金。

11.6若承接方未按承诺时间要求分阶段提供相关资料的，将被视着违约，每超期1天按人民币10万元处以罚款。

11.7合同生效后，承接方无故终止或解除合同，承接方应向委托方支付合同总价10%的违约金，造成损失的应依法全额赔偿。

第十二条争议解决

本合同若发生争议，委托方与承接方应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁。双方未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

第十三条合同生效及其他

13.1承接方为本合同项目的服务至施工结束验收合格，缺陷责任期满为止。

13.2本工程勘察设计单位的资料及文件中，建筑材料、建筑构件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计单位不得指定生产厂、供应商。

13.3承接方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由委托方自费向有关出版部门购买。

13.4除合同另有规定外，承接方应提交变更工程设计等文件，此类文件应视为已含入施工配合服务费中，委托方不得再另行支付费用。

13.5委托方委托承接方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

13.6因不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

13.7本合同双方签字盖章后生效，正本贰份，副本捌份。

13.8双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.9未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

委托方（公章）：承接方（公章）：

法人代表：法人代表：

委托方代理人（签名）：承接方代理人（签名）：

地址：地址：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

电话：电话：

传真：传真：

邮政编码：邮政编码：

年月日

《建设工程勘察合同(二)》[示范文本]

建设工程勘察合同（二）（示范文本） GF-2000-0204 [岩土工程设计、治理、监测] 工程名称：______________________________ 工程地点:_______________________________ 合同编号：______________________________ （由承包人编填） 勘察证书等级：__________________________ 发包人：________________________________ 承包人：________________________________ 签订日期：______________________________ 中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局监制 发包人：______________________________________________________________________________ 承包人：_______________________________________________________________________________ 发包人委托承包人承担 _______________________________________________________________________________ 工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。

第一条：工程概况 1.1工程名称： _____________________________________________________________________________ 1.2工程地点： _______________________________________________________________________________ 1.3工程立项批准文件号、日期： _______________________________________________________________________________ 1.4岩土工程任务委托文号、日期： _______________________________________________________________________________ 1.5工程规模、特征： _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 1.6岩土工程任务（内容）与技术要求： _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 1.7承接方式： _______________________________________________________________________________ 1.8预订的岩土工程工作量： _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

2015建设工程设计合同范本

2015建设工程设计合同范本 第1篇：建设工程设计合同范本 建设单位：_______________________，以下简称甲方； 设计单位：_______________________，以下简称乙方。 根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。 一、工程名称 甲方委托乙方承担_________工程的设计项目，建筑安装面积为_________平方米，建设地点在________________________。 二、甲方义务 1、在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 2、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。 3、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 三、乙方义务 1、乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在______年_____月_____日以前，向甲方交付设计文件；其中，设计文件一式_______份，技术设计文件一式_______份，施工图设计文件一式_______份。 2、乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要；同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。 3、乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。 四、设计费 甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币_________元。 五、违约责任 1、甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。 2、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误_______天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_______%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。 3、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者，乙方应承担赔偿金。六、其它 本合同自_______年______月______日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。 本合同未尽事项，按我国的法律，法规和规章的规定处理。 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。 建设单位（甲方）（盖章）：_______设计单位（乙方）（盖章）：_______ 代表人（签字）：_________________代表人（签字）：_________________ _________年_________月_________日_________年_________月_________日

上海市建设工程勘察合同(示范文本)

上海市建设工程勘察合同 项目名称： 项目建设地点： 合同编号： 委托方： 承接方： 签订日期： 监制 上海市工商行政管理局 上海市建设委员会

说明 一、凡在上海地区承担建设工程勘察任务的单位，统一使用本合同。 二、填写本合同时，必须使用正楷，字迹工整清晰，填写内容准确齐 全。 三、本合同由上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同 制定，上海市建筑业管理办公室印制，任何单位不得翻印。

委托方(甲方)：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 承接方(乙方)：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 甲方委托乙方承担_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _工程勘察，经双方协商一致签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1．1《中华人民共和国合同法》。 1．2国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。 1．3建设工程批准文件。 第二条本合同工程项目的名称、地点、规模、勘察内容及阶段：2．1工程项目的名称：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2．2工程项目的地点：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2．3工程项目的规模：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2．4工程特征及附注说明：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2. 5工程项目的勘察内容：详见本合同第五条和附件 《工程勘察委托书》 2．6工程项目的勘察阶段： (1)初勘_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (2)详勘_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

建设工程勘察设计合同范本标准版本

文件编号：RHD-QB-K7544 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 建设工程勘察设计合同范本标准版本

建设工程勘察设计合同范本标准版 本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 委托方（甲方）：_______________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 承包方（乙方）：_______________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。

第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。 第三条甲方责任 1、按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。 委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形

建设工程勘察合同详细版

建设工程勘察合同详细版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-090418

建设工程勘察合同详细版 合同编号：____________ 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局 说明 为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程

勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。 为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成

建设工程设计合同(3)

建设工程设计合同（3） 订立合同双方： 建设单位：，以下简称甲方； 设计单位：，以下简称乙方； 经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点 甲方委托乙方承担工程的设计项目，建筑安装面积为 平方米，批准总投资为万元，建设地点在。 第二条甲方的义务 １．甲方应在年月日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在年月日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。 甲方对上述资料的准确性负责。 ２．及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

３．在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 ４．在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 ５．甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。 ６．甲方对乙方的设计成果负有保密义务，未经许可，不得转让给第三方重复使用。 第三条乙方的义务 １．乙方必须在年月日以前，向甲方交付初步设计文件；在年月日以前，向甲方交付技术设计文件；在年 月日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式份，技术设计文件一式份，施工图设计文件一式份，甲方另需增添文件份数需要模型费，另行收费。年月日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概算文件、材料设备清单）。 （大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同。具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（２）。

建设工程勘察合同常用版本

编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程勘察合同常用版本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

(岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工 程物探) 工程名称：_________ 工程地点：_________ 合同编________号：_________ (由勘察人编填) 勘察证书等级：_________ 发包人：_________ 勘察人：_________ 签订__________日期：_________ 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 __________ 年 __________月 发包人：_________ 勘察人：_________ 发包人委托勘察人承担：_________ 任务。 根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称：_________ 1.2工程建设地点：_________ 1.3工程规模、特征：_________ 1.4工程勘察任务委托文号、日期：_________

1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：_________ 1.承接方式 1.7预计勘察工作量：_________ 第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 2.1提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。 2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。 第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间 4.1.1本工程的勘察工作定于 __________ 年 __________月 __________日开工， __________ 年 __________月 __________日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。 4.2收费标准及付费方式

建设工程勘察合同范本56696

建设工程勘察合同 （岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探） 工程名称： 工程地点： 勘察证书等级：

发包人： 住址： 法定代表人： 勘察人： 住址： 法定代表人： 发包人委托勘察人承担任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 （一）工程名称： （二）工程建设地点： （三）工程承包范围及内容： （四）工程立项批准文号： （五）工程勘察技术要求： （六）资金来源：

第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资源，并对其准确性、可靠性负责。 （一）提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）; （二）提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图; （三）提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料; （四）提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图; 第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料份。 第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式： （一）开工及提交勘察成果资料的时间 1．本工程的勘察工作定于年月日开工，年月 日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 2．勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知数或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。 （二）收费保准及付费方式 1．本工程勘察可选择以下第种方式计取费用； （1）预算包干; （2）中标价加签证; （3）实际完成工作量结算; （4）国家的收费标准中没有规定收费项目的，由发包人、勘察人自行议定。 2．本工程勘察费：为元（大写） 勘察人提交勘察成果资料后天内，发包人应一次性付清全部工程费用。 第五条发包人、勘察人责任 （一）发包人责任

2020建设工程设计合同范本

2020建设工程设计合同范本 建设单位：_______________________，以下简称甲方; 设计单位：_______________________，以下简称乙方。 根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本 合同，以便共同遵守。 一、工程名称 甲方委托乙方承担_________工程的设计项目，建筑安装面积为 _________平方米，建设地点在________________________。 二、甲方义务 1、在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术 交底;工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。建设工程设计合 同范本。 2、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工 作条件。 3、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙 方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 三、乙方义务 1、乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工 程设计深度要求进行设计，并在______年_____月_____日以前，向 甲方交付设计文件;其中，设计文件一式_______份，技术设计文件 一式_______份，施工图设计文件一式_______份。 2、乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设 备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件，

应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建 设工程合理使用年限。 3、乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工 前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐 蔽工程验收和工程竣工验收。 四、设计费 甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙 方设计费人民币_________元。 五、违约责任 1、甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应根据银行关于延 期付款的规定，向乙方偿付违约金。 2、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误_______天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_______%的违约金(甲方可在 设计费中扣除)。 3、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工 程质量事故者，乙方应承担赔偿金。 六、其它 本合同自_______年______月______日双方签章后生效。本合同 如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定，补充协定与本 合同具有同等效力。 本合同未尽事项，按我国的法律，法规和规章的规定处理。 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。 建设单位(甲方)(盖章)：_______设计单位(乙方)(盖章)： _______

建设工程勘察合同范本

XXX项目建设工程 勘察合同 工程名称： 合同编号： 工程地点： 甲方： 乙方： 签订日期： 签约地址：

建设工程勘察合同 发包人（甲方）： 勘察人（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，结合工程的具体情况，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担工程的地质勘察事宜达成一致意见，特签订本合同，以资信守。 第一条合同依据 本合同依据下列文件签订： 1.1 《中华人民共和国合同法》 1.2 《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》 1.3 国家及地方有关建设工程地质勘察的技术标准、法规和规章 1.4 第二条勘察依据 2.1甲方向乙方出具的勘察任务书（附件一）

2.2 国家现行岩土工程勘察、设计规范，如《岩土工程勘察规范》（GB 50021—2001）(2009年版)、《高层建筑岩土工程勘察规程》（JGJ 72-2004）等。 2.3 本地岩土工程勘察/技术规范（有则补充，比如《贵州建筑岩土工程技术规范》（DB2246-2004）等等） 第三条勘察工程概况 3.1 工程名称： 3.2工程地点： 3.3工程规模： 第四条勘察内容、深度及质量控制 4.1 勘察内容： 4.1.1工程地质调查与测绘、勘探及报告编制。 4.1.2 根据《岩土工工程勘察规范》、其它现行规范规程以及甲方下达的相关图纸和勘察要求，收集已有资料、现场勘察、制定勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、勘测等勘察作业，以及编制工程勘察文件和岩土工程设计文件。 4.1.3 对场地土层、岩石、地质构造的分布及成因进行勘察与评价；对场地工程勘察进行分级；对场地土、岩石进行分类与鉴定；要查明场地特殊地质情况如地下洞涵、阴河、地下废弃埋藏物、地下文物等；对场地不良地质条件和地质灾害如岩溶地形、滑坡、危岩与崩塌、孤石、泥石流、活动断裂等进行勘察与评价；要探明特殊岩性、土质等；要查明场地地下水水位（包括设计水位标高与设防水位等）、地下水腐蚀性等进行勘察与评价。 4.1.4 对结构超限项目，乙方尚应对场地地震安全性进行勘察与评价，并提供安评报告。 4.2 承包方式： 乙方以包工、包料、包机械、包质量、包安全文明、包工期、包市场风险、

建设工程勘察设计合同一范本

发包方：_____________________ 承包方：_____________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守 第一条工程名称____________________________________； 工程地点____________________________________； 工程规模____________________________________； 工程投资____________________________________。 第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书（见附表一、二） 第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。 勘察设计费的拨付办法，自合同生效后______天内，委托方应向承包方给付定金。 合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在______天内一次结清（或订为分若干次结清）。 勘察任务的定金为勘察费的30％，设计任务的定金为估算设计费的20％。本工程的勘察费为______元估算设计费为______元。 委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。 第四条委托方的义务 1．委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。 2．在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件： （1）_________________________ （2）_________________________ （3）_________________________ 3．委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。 4．按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。 5．维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。 第五条承包方的义务 1．承包方应在______年______月______日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。 提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。 2．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由

建设工程勘察合同(3)实用版

YF-ED-J5533 可按资料类型定义编号 建设工程勘察合同（３） 实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日

建设工程勘察合同（３）实用版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 建筑安装工程勘察合同 建设单位： 合同编号： 工程名称： 工程地点：

保密程度： 一九________年_____月______日订 建筑安装工程勘察合同 订立合同双方： 建设单位：____________，以下简称甲方； 勘察单位：______________勘察院，以下简称乙方。 为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地

完成国家建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。 一，工程地点及建设性质 ___________________ ___________________ 二，甲方的义务 １．签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件， 提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。

建设工程三方设计合同

建设工程设计合同 项目名称： 项目建设地点：中国上海松江 合同编号： 委托方：上海********有限公司 (以下简称甲方) 承接方A：上海********建筑设计咨询有限公司 (以下简称乙A方)承接方B：上海*******设计有限公司(以下简称乙B方) 签订日期：

甲方委托乙A、乙B双方承担中国上海******项目设计工作，经三方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订 1.1 《中华人民共和国合同法》。 1.2 中国有关工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条本合同工程设计项目的名称、地点、规模、投资、设计内容及标准 2. l 工程项目的名称: 中国上海******* 2. 2 工程项目的地点: 中国上海松江****** 2. 3 工程项目的规模: 340亩土地的详细规划设计、建筑方案设计及其中一期150亩范围的初步设计和施工图设计。 2. 4 工程特征及附注说明: 高级商务花园（详见设计任务书） 2. 5 工程项目的设计内容及标准: 约340亩范围的详细规划设计、建筑方案设计及其中一期150亩范围的初步设计和施工图设计 (详见设计任务书) 第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件

第四条乙方向甲方交付的设计文件 4.1详细规划阶段的规划设计成果应达到修建性详细规划的标准，并负责满足修建性详细规划报批的要求，通过政府规划管理部门的报批。乙方应向甲方交付的修建性详规设计资料及文件如下表： 4.2方案设计阶段建筑的平面、立面、剖面图和单体透视图齐全，达到建筑方案报批要求，负责通过政府规划管理部门的审批。该阶段乙方应向甲方交付的设计文件如下表： 4.3初步设计阶段的设计深度应符合上海市《建筑工程设计文件编制深度规定》，负责初步设计报批通过。本阶段应提交的设计文件如下表：

建设工程勘察合同(完整版)_1

合同编号：YT-FS-7991-42 建设工程勘察合同(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

建设工程勘察合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 （岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探） 工程名称：______ 工程地点：______ 合同编号：______ （由勘察人编填） 勘察证书等级：____ 发包人：______ 勘察人：______ 签订日期：______ 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局监制 二0XX年三月 发包人_____

勘察人_____ 发包人委托勘察人承担_________任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1．1 工程名称：________ 1．2 工程建设地点：________ 1．3 工程规模、特征：___________ 1．4 工程勘察任务委托文号、日期：______ 1．5 工程勘察任务（内容）与技术要求：________ 1．6 承接方式：________ 1．7 预计勘察工作量：______ 第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 2．1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

建设工程勘察合同(最新版)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-006659 建设工程勘察合同(最新版)

建设工程勘察合同(最新版) 建设单位（甲方）：________________ 地址：____________________________ 邮码______________________________ 电话______________________________ 法定代表人：______________________ 职务______________________________ 勘察单位（乙方）：________________ 地址：____________________________ 邮码______________________________ 电话______________________________ 法定代表人：______________________ 职务______________________________ 为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点________________________。

第二条勘察的范围、进度和质量________________________。 第三条甲方的义务 1．在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。 2．在签订合同时，甲方必须在________年____月____日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。 3．甲方必须在________年____月____日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。4．甲方必须在________年____月____日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。 5．甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施（如浴室、理发、医疗等）应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负责）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。6．乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。7．甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。第四条乙方的义务 1．乙方应按照现行的标准、规范和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。

建设工程勘察合同填写范例

建设工程勘察合同 [岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探] 工程名称：（集团）有限公司建设项目 工程地点：五桥街道办事处芦家坝村十三组 合同编号： 2009-16 勘察证书等级：甲级 发包人：长龙实业（集团）有限公司 勘察人：煤田地质七总公司 签订地址：天圣有限公司 签订日期：二00九年四月二十九日 工程勘察市场管理委员会制 发包人：长龙实业（集团）有限公司(以下简称甲方) 勘察人：煤田地质一七总公司(以下简称乙方) 甲方委托乙方承担长龙实业（集团）有限公司建设项目工程的岩土工程勘察任

务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，确保工程勘察质量，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称：长龙实业（集团）有限公司建设项目 1.2工程建设地点：市万州区五桥街道办事处芦家坝村十三组 1.3工程规模、特征：见《总平面图》（1：500）。 1.4工程勘察任务（内容）与技术要求：详见勘察任务委托书。 1.5承接方式：招标。 1.6预计勘察工作量：布置73个钻孔，预计钻探总进尺800.00米左右。 第二条甲方应及时向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的现状地形图、建筑总平面布置方案图及工程所需的测量控制点成果资料。 2.3提供勘察工作范围已有的有关技术资料。 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及现状具体位置分布图。 2.5甲方不能提供上述资料，由乙方收集的，甲方需向乙方支付相应费用元。 第三条乙方向甲方提交勘察成果资料并对其质量负责。乙方负责向甲方按规定勘察，提交成果资料6份。甲方要求增加/ 份,乙方按人民币/ 元取费。 第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间。 2009 年04月30 日或甲方下达的通知为准开工， 2009 年05 月25日提交勘察成果资料，由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 ，工期顺延。 4.2收费标准及付费方式 ；或按工程中标价人民币/ 元（大写： / 元）计取勘察费。 / 元（大写： / 元）包干使用。

建筑工程三方协议书范本

建筑工程三方协议书范本 建筑工程三方协议书范本 在生活中，需要使用协议的场合越来越多，协议的签订是双方或数方之间权利义务的最好规范。那么相关的协议到底怎么写呢？下面是精心整理的建筑工程三方协议书范本，欢迎大家分享。 建筑工程三方协议书1 建设方： 总包方： 分包方： 为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。 一、总包服务费： 本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。 二、承包范围： 无锡交通世茂项目 B 地块一期桩基础工程。 三、工程造价及工程款支付： 人民币_____元整，由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的 5%，待保修期满后 14 个日历天内支付。 四、建设方责任

1. 负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。 2. 负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。 五、总包方的工作 1. 负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。 2. 负责现场临时水电的统一管理。 3. 在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。 4. 总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。 六、分包方的工作 1. 负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。 2. 对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3. 遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。 4. 及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。 5. 自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。 6. 严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施

建设工程勘察合同(住建部2016版)

建设工程勘察合同（住建部2016版） 政府示范文本 要点 发包人委托勘察人根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土 工程条件，可以签订本合同。 合同编号： 建设工程勘察合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局制定 说明 为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总 局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。 为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技 术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解 除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。上述条款安 排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款编号应与相应的通用合同条款编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体项目工程勘察的特殊要 求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进 行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约 定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本, 合同当事人可结合工程具体情况，根据《示 范文本》订立合同，并按照法律法规和合同约定履行相应的权利义务，承担相应的法律责任。 《示范文本》适用于岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程物探/测试/检测/ 监测、水文地质勘察及工程测量等工程勘察活动，岩土工程设计也可使用《建设 工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）。 目录 第一部分合同协议书 一、工程概况 二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量 三、合同工期 四、质量标准 五、合同价款