2018年二建建设工程施工管理章节测试题及答案-.6

2018二建《建设工程施工管理》章节测试题

丰振俭编辑

第六章2Z106000施工合同管理

从历年考试情况来看，每年涉及第一章施工管理内容的考题分值大致在

18~23分左右。单项选择题14分左右，多项选择题8分左右。敎材页码暂以17版作参照。

第一节施工承发包的模式

一、单项选择题(每题1分，每题的备选项中只有一个最符合题意)

1.甲建设单位对其一办公楼工程进行公开招标，甲单位采用平行发包，对甲建设单位来说，在费用控制与进度控制方面的特点是（）。

A.对投资早期控制有利，但不利于缩短建设周期

B.对投资早期控制有利，但有利于缩短建设周期

C.对投资早期控制不利，但有利于缩短建设周期

D.对投资早期控制不利，且不利于缩短建设周期

【答案】C

【解析】P222,1.费用控制(3);2.进度控制(1)平行发包对投资早期控制不利，但有利于缩短建设周期。

2.甲单位将某办公楼土方工程发包A施工单位，安装工程发包给B施工单位，装饰装修工程发包给C施工单位，主体工程发包给D施工单位。对于A、B、C、D四家施工单位之间的关系，下列表述正确的是（）。

A.四家施工单位之间不存在直接合同关系

B.四家施工单位对工程质量承担连带责任

C.主体工程承包单位D单位对四家施工单位的合同管理与组织协调

D.如B施工单位阻碍了C施工单位的施工，C施工单位应向B施工单位提出索赔【答案】A

【解析】对于A、B、C、D四家施工单位之间的关系，不存在直接合同关系，他们分別与甲单位签订工程承包合同。

3.施工总承包模式的最大缺点是（）。

A.对业主的早期造价控制不利

B.由于要等施工图设计全部结束后，才能进行招标，建设周期较长

C.业主对施工总承包单位的依赖较小

D.业主的协调工作量较大

【答案】B

【解析】P224,2.进度控制(1)由于要等施工图设计全部结束后，才能进行招标，建设周期较长。

4.施工总承包管理模式下，施工总承包管理单位（）。

A.承担主体工程施工

B.承担所有工程施工

C.一般不参与具体工程的施工

D.承担半数以上单位工程的施工【答案】C

【解析】P224倒7行,一般情况下,施工总承包管理单位不参与具体工程的施

工。

5．某工程项目采用施工总承包管理模式，如施工总承包管理单位想承接该工程部分具体工程的施工任务，则其可通过（）。

A．监理单位委托取得任务B．投标竞争取得任务

C．施工总承包人委托取得任务D．自行分配取得任务

【答案】B

【解析】P224倒5行...施工总承包管理单位也想承接该工程部分具体工程的施工，这时它也可以参加这一部分工程施工的投标，通过竞争取得任务。

二、多项选择题（每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)

6.平行承发包模式在合同管理方面的特点有（）。

A.业主负责对多个合同的跟踪管理，工作量较大

B.业主仅负责主体工程的招标、合同谈判、签约，对业主较为有利

C.业主只需要进行一次施工招标，招标及合同管理工作量小

D.各承包商由土建承包商负责统一管理与协调

E.业主要负责所有合同的招标、合同谈判与签约，对业主不利

【答案】AE

【解析】P221(二)施工平行承发包的特点4.(2)(3)

7．施工总承包管理与施工总承包相比，其在工作开展程序方面的不同主要表现在()。

A．施工总承包管理单位的招标可以不依赖完整的施工图

B．施工总承包管理单位的招标与设计无关

C．工程实体不得由施工总承包管理单位化整为零，分别进行分包

D．施工总承包管理模式可以在很大程度上缩短建设周期

E．施工总承包管理模式下，每完成一部分施工图就可以分包招标一部分

【答案】ADE

【解析】P225三.(二)施工总承包管理模式与施工总承包模式比较第五行:对施工总承包管理单位的招标可以不依赖完整的施工图;第十二行:施工总承包管理模式可以在很大程度上缩短建设周期;p226,5.(5)每完成一部分施工图就可以分包招标一部分。

第二节施工合同与物资采购合同的内容

2Z106020施工合同与物资采购合同复习要点

2013版《建设工程施工合同示范文本》GF-2013-0201意在完善合同要素结

构，建立以监理人为施工管理和文件传递核心的合同体系,提髙施工管理的合理性和科学性，引导工程建设市场健康发展。

一.2013版施工合同的框架

合同协议书13条

通用合同条款20条：

一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔以及争议解决

专用合同条款与通用合同条款20条对应

（附件11个）

二.关于合同协议书

【条文】

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：

工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。合同文件构成:

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。

。。。。。。

专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

【解读】

合同协议书具有两个主要的作用：

第一是合同的纲领性文件,基本涵盖合同的基本条款，

第二是合同生效的形式要件反映。

合同协议书的生效一般在合同当事人加盖公章，并由法定代表人或法定代表人的授权代表签字后生效，但合同当事人对合同生效有特别要求的，可以通过设置一定的生效条件或生效期限以满足具体项目的特殊情况增加约定，即“专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章”增加：当事人落款处：地址、账户、邮编、电子信箱等内容。

三.关于通用合同条款

【条文】

总共有20个条文，分别是：

1.一般约定；11.价格调整；

2.发包人；12.合同价格、计量与支付；

3.承包人；13.验收和工程试车；

4.监理人；14.竣工结算；

5.工程质量；15.缺陷责任与保修；

6.安全文明施工与环境保护；16.违约；

7.工期和进度；17.不可抗力；

8.材料与设备；18.保险；

9.试验与检验；19.索赔；

10.变更；20.争议解决

四.关于专用合同条款

【解读】

专用合同条款是合同当事人对通用合同条款进行的补充和完善

原则上：对专用合同条款的使用应当尊重通用合同条款的原则要求和权利义务的基本安排

如专用合同条款对通用合同条款进行颠覆性修改，则从基本面上背离该合同的原则和系统性，出现权利义务不平衡，与起草初衷不符合

【解读】

1．施工承包合同的主要内容

《标准施工招标文件》中，“通用合同条款”主要内容包括：词语定义与解释，明确了监理人的概念；发包人与承包人的责任与义务；进度控制条款，包括进度计划、开工日期与工期、工期调整、暂停施工；质量控制条款，包括承包人的质量管理与检查、监理人的质量检查、隐蔽部位覆盖前的检查、清除不合格工程、试验和检验；费用控制条款，包括预付款、工程进度付款、质量保证金、竣工结算、最终结清；竣工验收条款，包括竣工验收申请报告、验收、施工期运行、试运行、竣工清场、施工队伍的撤离；缺陷责任与保修责任条款，包括缺陷责任期的起算时间、缺陷责任、缺陷责任期的延长、进一步试验和试运行、缺陷责任期终止证书、保修责任。“通用合同条款”可通过“专用合同条款”进行补充、细化，但不得与“通用合同条款”强制性规定相抵触。

2．施工专业分包合同的内容

《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》GF一2013～0213的主要内容包括：工程承包人(总承包单位)的主要责任和义务；专业工程分包人的主要责任和义务，包括对分包工程的责任、与发包人的关系、承包人指令、分包人的工作；分包合同价款及支付，分包合同价款可采用固定价格、可调价格、成本加酬金三种方式中的一种，并与总包合同约定的方式一致。

3．施工劳务分包合同的内容

劳务作业分包，是指施工承包单位或者专业分包单位将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包单位。《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》OF—2013 0214的主要内容包括：工程承包人与劳务分包人的主要义务；有关保险的规定，包括承包人自有人员及第三人的保险，材料设备、施工机械的保险，以及为从事危险作业人员办理的意外伤害保险；劳务报酬的计价方式与调整，劳务报酬可采用固定劳务报酬、约定计时单价、约定计件单价三种方式中的一种；工时及工程量的确认；劳务报酬的最终支付。

4．物资采购合同的主要内容

工程建设过程中的物资包括建筑材料(含构配件)和设备等。相应地，物资采购合同可分为建筑材料采购合同和设备采购合同，合同当事人为供方和需方。供方应对其生产或供应的产品质量负责，而需方则应根据合同的规定进行验收。建筑材料采购合同的主要内容．包括标的、数量、包装、交付及运输方式、验收、交货期限、价格、结算、违约责任。

设备采购合同的主要内容，包括设备价格与支付、设备数量、技术标准、现场服务、验收和保修。

一单项选择题(每题1分，每题的备选项中只有一个最符合题意)

1．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，设计交底应由()组织。

A．监理人

B．发包人

C．承包人

D．设计单位

【答案】B：

【解析】根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，设计交底由发包人负责组织。监理、承包人、设计单位参加。故选项B正确。

2．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，项目参与各方中应对发包人提供的测量基准点、水准点及书面资料，以及施工场地内地下管线和地下设施的相关资料的真实性、准确性和完整性负责的是()。

A．承包人

B．监理人

C．发包人

D．有关勘测单位

【答案】C：

【解析】根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，测量基准点、水准点及书面资料，以及施工场地内地下管线和地下设施的相关资料由发包人提供,其真实性、准确性和完整性由发包人负责。故选项C正确。P236

3．如发包人提供的测量基准点错误导致工程损失，发包人应()。

A．承担由此增加的费用，但不承担工期延误

B．承担由此造成的工期延误，但不承担由此增加的费用

C．承担由此增加的费用和工期延误，但不补偿承包人利润损失

D．承担由此增加的费用和工期延误，并向承包人支付合理利润

【答案】D：

【解析】在《标准施工招标文件》的通用合同条款中，特别明确了哪些情况下发包人应向承包人支付合理利润。本案例中发包人提供的测量基准点错误，即构成发包人应向承包人支付合理利润的情况。故选项D正确。P236

4．某工程因施工需要，需取得出入施工场地的某条临时道路的通行权，根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，正确的说法是()。

A．承包人负责办理，并承担有关费用

B．承包人负责办理，发包人承担有关费用

C．发包人负责办理，并承担有关费用

D．发包人负责办理，承包人承担有关费用

【答案】C：

【解析】根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。因此，选项C正确。P236

5．某工程在施工过程中，由于承包人的原因发生事故，根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，事故发生后的通知程序是()。

A．承包人应立即通知发包人

B．承包人应立即通知新闻媒体

C．承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人

D．如没有造成人员伤亡，承包人可自行处理

【答案】C：

【解析】根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，事故发生后的通知程序是承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。因此，选项C正确。P237

6．某工程在施工过程中发生事故，并造成毗邻财产受损，承包人随即组织人员清理现场，判断这一行为的合理性，关键在于它是否已经()。

A．得到了行政主管部门的批准

B．得到了毗邻财产损失者的同意

C．根据发包人的指令处理

D．按规定保护了事故现场

【答案】D：

【解析】根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，事故发生后，发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。这一规定的目的是为分析事故原因，明确事故责任提供条件。故选项D正确。P238

7．某工程施工现场狭窄，施工过程中，由于承包人塔吊安装中存在缺陷，导致使用过程中发生塔吊倒塌事故，砸坏项目周边一幢建筑物的屋面。该事故造成的损失，应由()。

A．承包人承担由此增加的费用和工期延误，以及第三者的财产损失

B．承包人承担由此增加的费用和工期延误，发包人承担第三者的财产损失C．发包人承担由此增加的费用和工期延误，以及第三者的财产损失

D．发包人承担由此增加的费用和工期延误，承包人承担第三者的财产损失

【答案】A：

【解析】根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人应对施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责，并避免对公众与他人的利益造成损害。本案例中，场地狭窄并非业主方过失，事故发生的真正原因是由于承包人塔吊安装缺陷所造成，因此承包人应承担所有责任。故选项A正确。P238 8．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人应在（)内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告。

A．收到中标通知书后28天内

B．工程开工前l4天内

C．接到开工通知后7天内

D．接到开工通知后28天内

【答案】D：

【解析】根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人应接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告。故选项D正确。P239

9．某工程项目承包人按合同要求向监理人提交了工程进度计划，并根据监理人的意见对工程进度计划进行了修改，监理人对修改后的工程进度计划予以确认。在施工过程中，发现由于进度计划安排不善导致出现了人员窝工的情况，由此产生的后果应由()承担。

A．发包人

B．监理人

C．发包人与承包人共同

D．承包人

【答案】D：

【解析】根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

承包人应认真执行经监理人确认的修改后的工程进度计划。本案例中，由于进度计划安排不善导致出现了人员窝工的情况，其发生的真正原因是由于承包人安排不善所造成，因此承包人应承担所有责任。故选项A正确。P238

10．某工程项目施工过程中，先后发生了多次暂停施工。①由于监理人未能按约定提供图纸，导致暂停施工5天；②由于承包人已完工程出现质量问题，监理人要求进行质量整改，导致暂停施工8天；③由于发包人未能按合同约定支付工程款，导致暂停施工10天；④由于达到专用条件规定的异常恶劣气候条件的暴雨，导致暂停施工4天。根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，对上述情况导致的暂停施工，承包人可获得的工期顺延为()天。A．13

B．15

C．19

D．27

【答案】C：

【解析】根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，因发包人原因造成暂停施工的，相应顺延工期；由于出现异常恶劣气候条件导致工期延误的，承包人有权要求延长工期；因承包人原因造成暂停施工的，工期不予顺延。本案例中监理人未能按约定提供图纸，以及发包人未能按约定支付工程款造成的停工，均属于发包人原因。暴雨属于异常恶劣气候条件。而工程师要求承包人对质量问题进行整改所造成的停工，属于承包人原因。因此，承包人可获得的工期顺延为10+4+5=19天。故选项C正确。P239

11．某工程项目施工过程中，由于恶劣的天气原因，工程师发出了暂停施工的指示。该指示发出56天后，工程师仍未发出复工指令，在这种情况下，承包人可以()。

A．立即自行复工

B．向监理人提交书面通知后自行复工

C．取消该工作

D．向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工

【答案】D：

【解析】根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于承包人违约的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按变更规定的可取消工作。因此，选项D正确。P240

12．某工程由于发包人原因暂停施工28天后，承包人认为工程已具备复工条件，向监理人提交书面复工通知，但被监理人当场拒绝，则承包人()。

A．可通知监理人，将工程受影响的部分视为可取消工作

B．如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约

C．可自行复工

D．应遵守监理人的指令，但有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润

【答案】D：

【解析】根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，暂停施工持续56天以上，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许继续施工。如监理人不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约。本题在时间上并不满足上述规定。因此，选项D正确。P241

13．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人在自检确认隐蔽部位具备覆盖条件后，通知监理人在约定的期限内进行检查。该部分隐蔽工程施工完成后，监理人有权提出对已经隐蔽的工程进行重新检验的要求，则重新检验的费用()。

A．应由承包人承担

B．应由发包人承担

C．应视重新检验结果，确定由哪方承担

D．因监理人未对隐蔽工程进行验收，应由监理人承担

【答案】C：

【解析】根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，隐蔽工程施工完成后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部分进行重新检验。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。因此，选项C正确。P241

14．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，如承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，对于监理人提出的重新检验要求，重新检验的费用()。

A．应由承包人承担

B．应由发包人承担

C．应视重新检验结果，确定由哪方承担

D．由承包人和发包人各承担50％

【答案】A：

【解析】根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用由承包人承担。因此，选项A正确。P241 15．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，监理人出具进度付款证书，则()。

A．视为监理人已同意承包人完成的该部分工作

B．视为发包人已接受承包人完成的该部分工作

C．发包人应在收到该证书后28天内，将进度款支付给承包人

D．不应视为监理人已批准了承包人完成的该部分工作

【答案】D：

【解析】根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，监理人出具进度付款证书，还应经发包人核准签认后，方可视为发包人已接受承包人完成的该部分工作。本案例仅监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已批准了承包人完成的该部分工作。因此，选项D正确。

16．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，质量保证金的计算额度应包括()。

A．预付款的支付

B．承包人完成的安装工程款

C．价格调整的金额

D．预付款的扣回

【答案】B：

【解析】根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。因此，当期承包人完成的安装工程款应包括在质量保证金的计算额度内，按专用条款规定进行扣除。故选项B正确。P243

17．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，如监理人未能在14天内核查承包人提交的竣工付款申请单，又未提出具体意见，则()。A．监理人可要求延长核查时间

B．监理人应向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书

C．视为承包人提交的竣工付款申请已经监理人核查同意

D．视为承包人提交的竣工付款申请已经发包人核查同意

【答案】C：

【解析】根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，如监理人未能在14天内核查承包人提交的竣工付款申请单，又未提出具体意见，则视为承包人提交的竣工付款申请已经监理人核查同意。故选项C正确。

18．某工程监理人在审核当月承包人提交的进度付款申请单时，发现前二个月已签发

的进度付款证书中存在错误，多支付了承包人约50万元的进度款，根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，该笔款()。

A．工程师无权扣除

B．应在本次进度付款中扣除

C．应在本次进度付款中扣除一半

D．应在竣工付款中扣除

【答案】B：

【解析】根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。故选项B正确。P243

19．某工程项目承包人于2014年7月12日向发包人提交了竣工验收报告，发包人收到报告后，于2014年8月5日组织竣工验收，参加验收各方于2014年8月10日签署有关竣工验收合格的文件，发包人于2014年8月20日按有关规定办理了竣工验收备案手续。本项目的实际竣工日期为()。

A．2014年7月12日

B．2014年8月5日

C．2014年8月i0日

D．2014年8月20日

【答案】A：

【解析】根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。故选项A正确。P245

20．某工程项目承包人于2006年5月1日按合同规定向监理人报送竣工验收申

请报告，但直到2006年7月中旬，发包人一直没有组织竣工验收，则根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，应()。

A．承包人应继续承担工程保管责任

B．承包人可以自行组织竣工验收

C．视为验收合格，实际竣工日期以收到承包人竣工验收申请报告后的第56天为准

D．视为验收合格，实际竣工日期以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准【答案】D：

【解析】根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。故选项D正确。P245

21．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人的缺陷责任期应自()起计算。

A．承包人提交竣工验收申请报告之日

B．工程接收证书中写明的实际竣工日期

C．发包人签认工程接收证书之日

D．监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书之日

【答案】B：

【解析】根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人的缺陷责任期应自工程接收证书中写明的实际竣工日期起计算。故选项B正确。

P245P246

22．某承包人承揽一房屋建筑项目，现已按合同约定通过竣工验收。在缺陷责任期内发包人发现部分卫生间存在漏水现象。对这一缺陷，()。

A．应由承包人承担修复和查验的费用

B．应由发包人承担修复和查验的费用

C．监理人和承包人应共同查清缺陷和损坏的原因，所需费用根据缺陷和损坏原因处理

D．发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期延长最长不超过2年

【答案】C：

【解析】根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，缺陷责任期内产生的缺陷和损坏，应由监理人和承包人共同查清缺陷和损坏的原因，并据此判定修复和查验费用的承担方。同时，由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。故选项C正确。P246

23．根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》GF—2013—0213的规定，承包人应当向分包人提供()。

A．全套总包合同供分包人查阅

B．合同专用条款中约定的设备和设施，费用由分包人承担

C．与监理公司签订的合同

D．与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料

【答案】D：

【解析】根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人应当向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料。故选项D正确。P247

24．某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，承包人与分包人签订了专业工程分包合同，在分包合同履行过程中，分包人的正确做法是()。

A．未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系

B．分包人可以直接致函发包人或工程师

C．分包人可以直接接受发包人或工程师的指令

D．分包人无须接受承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令

【答案】A：

【解析】根据专业分包合同示范文本的规定，分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。故选项A正确。P247

25．根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》GF一2013一0213的规定，分包合同价款与总包合同相应部分价款之间应当()。

A．一致

B．没有连带关系

C．分包价款低于总包价款

D．分包价款高于总包价款

【答案】B：

【解析】分包合同与总包合同形成的是在不同合同当事人之间的二个不同的合同关系。因此，根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》GF—2013—0213规定，分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。因此，选项B

正确。P247

26．建设工程施工劳务分包合同中，劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品，由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由()负责供应。A．发包人

B．工程师

C．劳务分包人

D．工程承包人

【答案】D：

《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》GF—2013—0214规定，劳务分包人

【解析】在施工现场内使用的安全保护用品，由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应。因此，选项D正确。P249

27．某工程项目中，甲公司作为工程承包人与乙公司作为劳务分包人签订了劳务分包合同，约定由乙公司负责现场的脚手架搭设，甲公司负责提供该分包工程所需的材料，对运至施工场地用于该分包工程的材料，应由()办理或获得保险。

A．发包人

B．乙公司

C．甲公司

【答案】C：

【解析】《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》GF—2013—0214规定，对

运至施工场地用于分包工程的材料，应由承包人办理或获得保险。因此，选项C 正确。P249

28．建设工程施工劳务合同中，由劳务分包人负责办理并支付保险费用的是()。

A．工程承包人租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备

B．运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备

C．施工场地内劳务分包人自有人员生命财产和施工机械设备

D．第三方人员生命财产

【答案】C：

【解析】《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》GF—2013—0214规定，由

劳务分包人负责办理并支付保险费用的是施工场地内劳务分包人自有人员生命财产和施工机械设备。因此，选项C正确。P249

29．根据施工劳务分包合同示范文本的规定，采用固定价格的劳务分包合同，可以调整劳务报酬的情况是()。

A．由于劳务分包人原因造成的返工

B．通货膨胀导致劳务价格变化

C．法律政策变化导致劳务价格变化

D．由于劳务分包人原因造成的安全事故

【答案】C：

【解析】根据施工劳务分包合同示范文本的规定，采用固定价格的，除合同约定或法律政策变化导致劳务价格变化以外，均为一次包死，不再调整。因此由于劳务分包人原因造成的返工或安全事故，以及通货膨胀导致劳务价格发生变化，均不得调整价格。故选项C正确。P249

30．某工程施工承包单位将其承包工程中的劳务作业发包给某劳务分包单位，双方约定劳务报酬采用固定劳务报酬。该劳务分包合同在履行过程中应()。A．由工程师确认劳务分包人的工时和工程量

B．由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认

C．由劳务分包人按月将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认

D．不计算劳务分包人的工时和工程量

【答案】D：

【解析】根据施工劳务分包合同示范文本的规定，采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。只有在劳务分包合同约定采用计时单价或计价单价计算劳务报酬的情况下，才需要劳务分包人向工程承包人报送有关劳务人数或工程量的报告，由工程承包人确认。故选项D正确。P249

31．《建筑工程施工劳务分包合同(示范文本)》GF一2013一0214中规定，从工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料到工程承包人向劳务分包人支付劳务报酬尾款，最长不得超过()天。

A．7B．14C．28D．30

【解析】本题主要考察劳务报酬最终支付的程序规定。根据施工劳务分包合同示范文本的规定，全部工作完成，经工程承包人认可后l4天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料。工程承包人收到资料后14天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后l4天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。故选项C正确。P249

32．某建设工程项目施工合同约定，由承包人负责采购项目所需的防火门，防火门设计要求的质量标准高于国家标准，则在材料采购合同中对该材料的质量标准约定应是()。

A．按颁布的国家标准执行

B．按设计要求执行

C．按颁布的国家标准与设计要求折中执行

D．由承包人视情况而定

【答案】B：

【解析】因设计要求的质量标准高于国家标准，则在材料采购合同中对该材料的质量标准约定应是按设计要求执行。故选项B正确。P251

33．建筑材料采购合同中对于材料包装物的约定，通常情况下是()。

A．由建筑材料的采购方负责提供，不另计包装费

B．由建筑材料的采购方负责提供，另计包装费

C．由建筑材料的供应方负责供应，不另计包装费

D．由建筑材料的供应方负责供应，另计包装费

【答案】C：

【解析】参P252中3.包装。选项C正确。

34．某建筑材料采购合同中，约定由需方负责提货，则交货日期应是()。A．以需方收货戳记的日期为准

B．以供方按合同规定通知的提货日期为准

C．以承运单位签发的日期为准

D．以供方向承运单位提出申请的日期为准

【答案】B：

【解析】参P253中6.交货期限。选项B正确。

35．某项目业主作为采购方与钢材生产厂家签订了物资采购合同，合同中规定供货方负责将钢材送达采购方指定地点，由采购方人员对到达的钢材进行检查，发现问题当场作出记录。本合同中，双方约定的验收方式是()。

A．驻厂验收

B．提运验收

C．接运验收

D．入库验收

【答案】C：

【解析】参P252中5.验收。选项C正确。

36．某物资采购合同履行中，由于供货方的错误，实际交付的钢材型号与合同约定不符。对这一问题，正确的处理方式是()。

A．采购方同意利用，仍按原合同价格计价

B．采购方同意利用，应当按质论价，且供货方应按合同约定向采购方支付违约金C．采购方不同意使用，应由供货方负责更换，采购方承担相关运费

D．采购方不同意使用，应由供货方负责更换，并承担相关费用

【答案】D：

【解析】在材料采购合同，供货方交付的货物品种、型号、规格、质量不符合合同约定，如果采购方同意利用，应当按质论价；采购方不同意使用时，由供货方负责包换或包修。当采购方同意利用并按质论价时，不应再要求供货方按合同约定支付违约金。故选项D正确。

37．某设备采购合同中，约定由采购方负责安装，供货方应向采购方提供必要的技术服务和现场服务。下述事项中属于技术服务和现场服务内容的是()。A．负责组织设备的调试

B．向采购方提供所需的配件

C．处理设备的质量问题

D．组织试车和验收试验

【答案】C：

【解析】设备采购合同约定由采购方负责安装，采购方可以要求供货方提供必要的技术服务、现场服务，包括：供方派必要的技术人员到现场进行技术交底，指导安装和调试，处理设备的质量问题，参加试车和验收试验等。因此，本题中的组织设备调试、组织试车和验收，均不属于技术服务和现场服务。故选项C 正确。

二多项选择题（每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)

1．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，下列有关费用中，应由发包人承担的费用有()。

A．工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失

B．工程缺陷责任期内，由于承包商原因造成缺陷的维修费用

C．施工场地周围地下管线和邻近建筑物的保护费用

D．办理施工许可证及其他施工所需证件、批件的费用

E．向承包人提供施工场地、办公室和临时设施的费用

【答案】A、C、D：

【解析】根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，工程缺陷责任期内，由于承包商原因造成缺陷的维修费用，由承包人承担。发包人负责向承包人提供具备施工条件的施工场地．但承包人自行负责其所需的办公室和临时设施的费用，这些费用已包括在合同价格中。发包人负责办理施工许可证及其他施工所需证件、批件的费用，以及施工场地周围地下管线和邻近建筑物的保护费用。故选项A、C、D正确。

2．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，属于发包人违约的情形

有()。

A．由于工程施工，给项目周边环境与生态造成破坏

B．发包人拖延批准付款申请和支付凭证，导致付款延误

C．监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工D．由于资金周转困难，发包人无法继续履行合同

E．发包人未协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件

【答案】B、C、D、E

【解析】P237中3.发包人违约的情形。故选项B、C、D、E正确。

3．某工程项目施工中，监理人在检查中发现由于承包人的施工机械进场时间延后，导致实际进度与经过确认的合同进度计划不符，承包人按照监理人的要求对工程进度计划进行了修改，监理人对修改后的计划进行了确认。针对这一事件，以下说法中正确的有()。

A．承包人可就改进措施要求追加合同价款

B．承包人无权就改进措施追加合同价款

C．监理人应对改进措施的效果负责

D．监理人不对改进措施的效果负责

E．所有的后果都应由承包人自行承担

【答案】B、D、E：

【解析】本题要点是实际进度与合同进度计划不符是由于承包人的原因所造成。因此承包人无权就改进措施追加合同价款，监理人的批复并不减轻承包人应承担的责任。故选项B、D、E正确。

4．某工程项目施工过程中，由于下述情况导致暂停施工，根据《标准施工招标文件》通用合同条款的规定，承包商可获得工期顺延的有()。

A．由于发包人未能按约支付工程款，承包人暂停施工

B．由于在施工过程中出现了意外情况，监理人指令承包人暂停施工

C．由于施工机械发生故障，承包人暂停施工

D．由于监理人未能及时发布复工指令，承包人暂停施工

E．承包人提出复工申请，因监理人未及时作出答复，导致承包人无法复工

【答案】A、D、E：

【解析】根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，因为发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。因监理人不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任。对于施工过程中出现一些意外情况导致停工的，工期是否顺延，应视风险责任应由谁承担而确定。故选项A、D、E正确。

5．《标准施工招标文件》中“通用合同条款”规定应由承包人自行承担责任的情况有()。

A．经监理人确认的施工组织设计和工程进度计划本身存在的缺陷

B．因监理人不及时作出答复，导致承包人无法复工

C．影响施工正常进行的检查检验，检查检验结果不合格

D．监理人要求的对隐蔽工程的重新检验，检验结果合格

E．由于承包人原因造成的工程停工

【答案】A、C、E；

【解析】承包人的一般义务。承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和(或)延误的工期。故选项A、C、E正确。P238

6．某工程项目施工过程中，监理人对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行重新检验。检验结果表明该部分施工质量未达到合同约定的质量标准，但满足行业规范的要求。下述说法正确的有()。

A．承包人有权拒绝监理人重新检验的要求

B．监理人应判定质量合格

C．承包人损失的工期和费用均不予补偿

D．应补偿承包人费用，但工期不顺延

E．承包人应自费对该部分工程进行修复

【答案】C、E：

【解析】如果承包人的施工质量未达到合同约定的质量标准，尽管其满足行业规范的要求，仍应视为承包人的施工质量不合格。因此，根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，重新检验的所有后果应由承包人自行承担，承包人损失的工期和费用均不予补偿，且承包人应自费对该部分工程进行修复。故选项C、E正确。P241

7．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人报送竣工验收申请报告的条件有()。

A．除甩项工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作已完成

B．已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料

C．已按合同要求对施工场地进行清理，监理人检验合格

D．施工队伍已撤离现场

E．已按合同要求向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料

【答案】A、B：

【解析】根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，场地清理、施工队伍的撤离和提交竣工付款申请单，均为在工程接收证书颁发后所进行的活动，不作为承包人报送竣工验收申请报告的前提条件。故选项A、B正确。8．根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》Gll—2003一0213规定，下述说法中正确的有()。

A．承包人应组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底B．未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系

C．分包人不得允许承包人之外的第三方进入分包工程施工场地或材料存放的地点

D．分包合同价款不得高于总包合同相应部分价款

E．分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系

【答案】A、B、E：

【解析】根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》GF～2003一o213规定，承包人应组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系。分包人应允许承包人、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点。分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。因此，选项A、B、E正确。

9．根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》GF—2003—0213规定，专业工程分包人应承担违约责任的情况有()。

A．未能及时办理与分包工程相关的各种证件、批件

B．未履行总包合同中与分包工程有关的承包人的义务与责任

C．经承包人允许，分包人直接致函发包人或工程师

D．已竣工工程未交付承包人之前，发生损坏

E．为施工方便，分包人直接接受发包人或工程师的指令

【答案】B、D、E：

【解析】本题综合考察《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》GF_2003一

o213中有关工程承包人和专业工程分包人的主要责任和义务规定。承包人应负责向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和相关资料。分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务和责任；未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系；已竣工工程未交付承包人前，分包人负责已完分包工程的成品保护工作。因此，选项B、D、E正确。

10．施工劳务分包合同示范文本中，由工程承包人承担费用的有()。

A．涉及劳务分包人自身的手续以外各种证件、批件、规费

B．由于劳务分包人自身原因造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款

C．劳务分包人所需的生产、生活临时设施

D．运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备的保险

E．劳务分包人从事危险作业的职工意外伤害保险

【答案】A、C、D．

【解析】本题综合考察施工劳务分包合同中有关双方当事人的主要义务，以及保险的规定。根据施工劳务分包合同示范文本，工程承包人负责办理劳务分包人自身的手续以外各种证件、批件、规费，负责向劳务分包人提供生产、生活临时设施，负责对运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备办理保险。而劳务分包人则对由于自身原因造成的损失和罚款负责，并负责为从事危险作业的职工办理意外伤害保险。故选项A、C、D正确。

11．建筑材料采购合同中，交货日期的确定可以采用的方式有()。

A．需方提货的，以需方提货日期为准

B．供方负责送货的，以货发出日期为准

c．供方负责送货的，以需方收货戳记的日期为准

D．需方提货的，以供方按合同规定通知的提货日期为准

E．委托运输部门运输的，以向承运单位提出申请的日期为准

【答案】C、D：

【解析】建筑材料采购合同中，交货日期的确定可以采用的方式有：供方负责送货的，以需方收货戳记的日期为准；需方提货的，以供方按合同规定通知的提货日期为准；而凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，一般以供方发运产品时承运单位签发的日期为准，不以向承运单位提出申请的日期为准。故选项C、D正确。

第三节施工单价合同、总价合同与成本加酬金合同

一、单项选择题(每题1分，每题的备选项中只有一个最符合题意)

1.某建设工程项目承包合同的计价方式是单价合同，地基与基础分部工程完工后，其钢筋混凝土工程实际完成的工程量是2010m3,而投标时工程量清单中该

分项的工程量是2000m3。在这种情况下，业主应根据（）计算该分项应付的工程款。

A.2000m3乘以合同单价

B.2000m3乘以调整后的单价

C.2010m3乘以合同单价

D.2010m3乘以调整后的单价

【答案】C

【解析】P255;单价合同的特点是单价优先,实际工程款=实际完成的工程量乘以合同单价。正确选项C。

2.采用固定总价合同，业主和承包商都无法预测的风险条件下和可能有工程变更的情况下，（）。

A.承包商承担了全部风险

B.业主承担了全部风险

C.承包商承担较少的风险，业主的风险较大

D.承包商承担较大的风险，业主的风险较少

【答案】D

【解析】P256;二....业主和承包商都无法预测的风险条件下和可能有工程变更的情况下，承包商承担较大的风险，业主的风险较少。正确选项D。

3．某士石方工程实行混合计价。其中土方工程实行总价包干，包干价14万元；石方工程实行单价合同。该工程有关工程量和价格资料如下表。则该工程结算价款为（）万元

估计工程量（m3）实际工程量（m3）承包单价（元/m3）

土方工程40004200

石方工程28003000120

A．47.6B．48.3

C．50.0D．50.7

【答案】C

【解析】土方工程实行总价包干，包干价14万元不变；石方工程实行单价合同，实际工程款=实际完成的工程量乘以合同单价3000×120=38万元;则该工程结算价款为14+36=50万元。正确选项C。

4.某房地产公司要建造三栋多层砖混住宅楼，为此，以固定总价合同形式将该工程发包给当地一个符合条件的承包商。在基础施工中，承包商发现投标时漏报了基础垫层的费用。对此，承包商（）。

A.有权要求业主补偿基础垫层施工的成本

B.有权要求将该项费用加到合同总价中

C.无权要求将该项费用加到合同总价中

D.可变更基础垫层的设计以减少损失

【答案】C

【解析】P256;二.固定总价合同的合同总价一次包死,固定不变,承包商承担全部的工作量和价格风险，正确选项C。

二、多项选择题（每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)

5.根据《建设工程施工合同示范文本》（GF-2013-0201），合同双方可约定，在（）的条件下可对合同价款进行调整。

A.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款

B.非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8小时

C.工程造价管理部门公布的价格调整

D.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8小时

E.双方约定的其他因素

【答案】ACDE

【解析】根据《建设工程施工合同示范文本》（GF-2013-0201）P64~68有关规定，合同双方可在ACDE条件下对合同价款进行调整。

第四节施工合同执行过程的管理

一、单项选择题(每题1分，每题的备选项中只有一个最符合题意)

1.因变更引起的价格调整，但已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，专用合同条款也未另有约定。在该情形下，对变更引起的价格调整，可按照（）的原则确定变更工作的单价。

A.最低利润

B.市场价格

C.成本加利润

D.最低成本

【答案】C

【解析】P264(3)已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，专用合同条款也未另有约定。在该情形下，对变更引起的价格调整，可按照成本加利润的原则确定变更工作的单价。正确选项C。

2.承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或提高了工程经济效益，发包人（）给予承包人奖励。

A.可在通用条款中确定

B.可按国家有关规定的专用合同条款中约定

C.可按承包人提出的有关方案

D.必须

【答案】B

【解析】P263承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或提高了工程经济效益，发包人可按国家有关规定的专用合同条款中约定给予承包人奖励。正确选项B。

3.某项目承包人，在收到变更指示的8天后，向监理人提交变更报价书。而总监理工程师在收到承包人变更报价书后第20天，约请承包人商量确定了变更价格。在此事件中（）。

A.承包人提交“变更报价书”超过时效

B.总监理工程师约请承包人商定变更价格超过时效

C.承包人提交“变更报价书”没有时间要求

D.总监理工程师约请承包人商定变更价格没有时间要求

【答案】B

【解析】P263六(3)监理工程师在收到承包人变更报价书后第14天內，约请承包人商量确定了变更价格。本案例20天,超过时效。正确选项B。

4.根据《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以（）方式实施变更的零星工作。

A.计时工

B.计日工

C.钟点工

D.计件工

【答案】B

【解析】P264八(1)发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。正确选项B。

5.某项目地基开挖工程，由于施工方案不能适应地质需求，导致大体积坍塌，经过研究决定改变施工支护方案，由此导致费用增加和工期延长，这种施工方案变更导致的损失承担责任者应是（）承担责任。

A.业主

B.政府部门

C.设计部门

D.承包人

【答案】D

【解析】本案中导致地基开挖工程大体积坍塌的原因是施工方案不能适应地质需求，理应由承包人承担责任。正确选项D。

二、多项选择题（每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)

6.承包商在进行合同实施趋势分析时，需针对合同实施偏差情况以及可以采取的措施，分析在不同措施下合同执行的结果和趋势，包括（）等。

A.最终的工程状况

B.解决偏差的具体措施

C.工程最终经济效益（利润）水平

D.承包商将承担的后果

E.双方争议的调解方法

【答案】ACD

【解析】P261二3.合同实施趋势分析，(1)(2)(3)。正确选项ACD。

7.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款的规定，除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生（）之一，应按照规定进行工程变更。

A.取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施

B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性

C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸

D.改变合同任何一项工作的施工时间或施工工艺

E.为完成工程需要追加的额外工作

【答案】ABCE

【解析】P262二.变更的范围和内容(1)~(5)。正确选项ABCE。

第五节施工合同索赔

一、单项选择题(每题1分，每题的备选项中只有一个最符合题意)

1．工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是（）。A．向监理工程师提交索赔证据B．提出索赔意向通知

C．提交索赔报告D．与业主就索赔事项进行谈判【答案】B

【解析】P266一.工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是提出索赔意向通知。正确选项B。

2.在发出索赔意向书后，由于迟迟不能开工，该公司应按工程师要求和合理间隔期，提交（）。

A.新的索赔意向书

B.中间索赔报告

C.新的索赔依据和证据

D.索赔备忘录

【答案】B

【解析】P266一.在发出索赔意向书后，由于迟迟不能开工，该公司应按工程师要求和合理间隔期，提交中间索赔报告。正确选项B。

3.某市建筑公司承揽的写字楼工程，合同约定2008年3月1日开工，2009年8

2018二级建造师《机电工程管理与实务》真题及答案

1.下列有色金属材料中，不属于铜合金的是( )。 A.紫铜 B.青铜 C.黄铜 D.白铜 【答案】A P4 2.用于完成介质间热量交换的换热设备是( )。 A.分离器 B.反应器 C.冷凝器 D.分解锅 【答案】C P16 D.估读误差 3.工程测量的核心是( )。 A.测量精度 B.设计要求 C.减少误差累积 D.检核 【答案】D P17 4.吊装作业若采取同类型、同规格起重机双机抬吊时，单机载荷最大不得超过额定起重量的( )。 A.75%

B.80% C.85% D.90% 【答案】B P25 5.下列试验中，不属于焊后致密性试验的是( )。 A.氨气试验 B.煤油试漏 C.液压强度试验 D.真空箱试验 【答案】C P34 6.现场组装的大型设备，各运动部件之间的相对运动精度不包括( )。 A.直线运动精度 B.圆周运动精度 C.传动精度 D.配合精度 【答案】D P44 7.电力架空线路需在横担固定处加装软垫的是( )。 A.转角杆横担 B.全瓷式瓷横担 C.终端杆横担 D.耐张杆横担 【答案】B P51

8.下列管道试验中，可结合试车一并进行的是( )。 A.真空试验 B.通球试验 C.泄漏性试验 D.压力试验 【答案】C P65 9.锅炉系统安装程序中，水冷壁安装的紧前工序是( )。 A.钢架组合安装 B.集箱安装 C.汽包安装 D.省煤器安装 【答案】B P73 10.下列关于储罐充水试验规定的说法，错误的是( )。 A.充水试验采用洁净水 B.试验水温不低于5℃ C.充水试验的同时进行基础沉降观测 D.放水过程中应关闭透光孔 【答案】D P83 11.自动化仪表工程须连续投入运行( )，运行正常后方具备交接验收条件。 A.24h B.36h C.48h

2018二建市政真题

2018二建市政案例真题 1.按级配原则构成的沥青混合料中，具有内摩擦角较高，黏聚力也较高的结构组成是( ) A骨架一密实结构 B.骨架一空隙结构 C.骨架一悬浮结构 D.密实一悬浮结构 2．改性沥青混合料所具有的优点中，说法键误的是( )。 A．较长的使用寿命 B．较高的耐磨耗能力 C．较大抗弯拉能力 D．良好的低温抗开裂能力 3．商品混凝土的( )应满足混凝土的凝结速度和浇筑速度的要求。 A．配合比 B．运输能力 C．坍落度 D．粗骨料 4．在安装墩、台模板时，其底部应与基础预埋件或钢筋连接牢固，上部应采用( )固定。A．剪刀撑 B．木方 C．点焊 D．拉杆 5．关于套箱围堰施工技术要求的说法，错误的是( )。 A．可用木板、钢板或钢丝网水泥制作箱体 B．箱体可制成整体式或装配式 C．在箱体壁四周应留射水通道 D．箱体内应设木、钢支撑 6．关于涵洞两侧回填施工中的做法，错误的是( )。 A．涵洞两侧同时回填，两侧对称进行，高差不大于300mm B．填方中使用渣土、工业废渣等，需经过试验确认可靠 C．在涵洞靠近防水层部位可填含有少量碎石的细粒土 D．现浇钢筋混凝土涵洞，其胸腔回填土在混凝土强度达到设计强度70%后进行 7．在基坑放坡开挖时，下列做法错误的是( )。 A．坡面设置土钉 B．坡顶1．5m范围内堆放应急土袋 C．坡面挂网喷射混凝土 D．土工织物覆盖坡面 8．对于浅基坑软土地基，能提高地基承载力且方法简单操作方便的是( )。 A．水泥土搅拌法 B．压密注浆法 C．换填材料加固法 D．格栅式加固法 9.下列基坑放坡要求中，说法错误的是( )。 A.放坡应以控制分级坡高和坡度为主 B.放坡设计与施工时应考虑雨水的不利影响 C.上级放坡坡度宜缓于下坡放坡坡度 D.分级放坡时，宜设置分级过度平台 10.污水三级处理是在一级、二级处理之后，进一步处理可导致水体富营养化的( )可溶性无机物。 A.钠、碘 B.钙、镁 C.铁、锰 D.氮、磷 11.塑料或橡胶止水带接头应采用( )。 A.热接 B.叠接 C.咬接 D.对接 12.在不含地下水的软士层中，控制精度低的柔性管道施工，一般采用( )。 A.顶管法 B.盾构法 C.定向钻 D.夯管法 13.在我国压力管道分类中，供热管道级别划分为( )。 A.GB1 B.GB2 C.GB3 D.GB4

2018年二建法规模拟试题(一)

2018年二建法规模拟试题（一） 一、单项选择题（共60题，毎题1分，毎题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.对于下列规范性文件效力的比较，正确的选项是( )。 A.宪法>法律>部门规章>行政法规 B.法律>行政法规>部门规章>地方性法规 C.国际条约>宪法>部门规章>地方性法规 D.宪法>法律>行政法规>部门规章 2.关于法人的说法，错误的是（ ）。 A.机关法人属于特殊法人 B.法人可以分为营利法人和非营利法人 C.施工企业的项目经理部不具有法人资格 E.法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承担 3.下列事项中，属于专利权保护对象的是( )。 A.施工企业的名称或标志 B.施工企业编制的投标文件 C.施工企业编制的施工方案 D.施工企业发明的新技术 4.关于抵押的说法，正确的是( )。 A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围 B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变 C.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可 D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让 5.根据《物权法》，土地承包经营权属于（ ）。 A.所有权 B.用益物权 C.担保物权 D.准物权 6.当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外，( )。 A.合同不生效 B.不影响合同效力 C.合同无效 D.合同终止 7.某施工企业进行爆破施工时，不慎将临近一住宅墙体震裂，该施工企业与住宅居民因( )产生了债权债务关系。 A.合同 B.侵权行为 C.不当得利 D.无因管理 8.甲公司向乙银行借款，合同签订后为了借款安全，乙银行要求甲公司提供担保。在甲公司的再三请求下，丙公司在借款合同上签署：“保证人丙公司愿为甲公司借款提供保证担保”，并加盖单位公章。根据《担保法》规定，下列关于保证担保的表述正确的是( )。 A.由于未明确属于连带责任保证，故丙公司提供的是一般保证 B.乙银行自借款清偿期届满之日起4个月内没有起诉或申请仲裁的，丙公司不再承担保证责任 C.经乙银行同意，甲公司将债务转移给他人，丙公司因不知情可不再承担保证责任 D.乙银行将债权转让给他人，因未经丙公司同意其可不再承担保证责任 9.甲公司委托业务员李某到外地采购木材，为了便于工作，公司法定代表人给了李某几份盖有公司公章的空白合同。李某到外地后，为了照顾朋友张某的生意，就用盖章的空白合同与张某签订了购买钢材的合同，则( )。 A.张某应向甲公司主张履行合同 B.张某应向李某主张履行合同 C.合同只有经甲公司追认才能履行 D.合同无效 10.某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当( )。 A.被吊销 B.被撤销 C.延续有效 D.注销注册或变更注册 11.下列文物中，属于国家所有的是（ ）。 A.祖传文物 B.我国领海毗邻海域中遗存的文物 C.民营企业家捐赠给国家的文物 D.遗存于公海的起源于中国的文物 12.预制件定作合同总价款100万元，施工企业向预制件厂支付定金50万元。预制件厂不履行合同，则应当共计返还( )万元。 A.50 B.70 C.100 D.150 13.关于投标报价的说法，正确的是( )。 A.低于成本报价是指低于社会平均成本报价 B.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价 C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标 D.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价 14.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014 年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于 同年4 月20 日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5 月10 日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（ ）。 A.2014年2月10日 B.2014年4月20日 C.2014年5月1日 D.2014年5月10日 15.某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是()。 A.重大责任事故罪 B.重大劳动安全事故罪 C.工程重大安全事故罪 D.串通投标罪

2018年二建《法律法规》考试真题附答案解析

2018二建《法律法规》考试真题及答案解析（完整版） 一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.根据《民法总则》，法人分为（）。 A.企业法人和非企业法人 B.机关法人、企业法人和社团法人 C.一般法人和特别法人 D.营利法人，非营利法人和特别法人 【答案】D 【解析】法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三类P8 2.关于代理的说法，正确的是（）。 A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C.作为委托人的法人、非法人组织终止，委托代理终止 D.表见代理是有权代理 【答案】C

【解析】A选项错误，转委托代理经被代理人同意或者追认的，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。P13 B选项错误，熟人为同一代理事项代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定的除外。P11 C选项正确，作为被代理人或代理人的法人、非法人组织终止属于委托代理终止的情形之一。P12 D选项错误，表见代理是指行为人虽无权代理，但该代理行为有效。P14 3.关于物权的说法，正确的是（）。 A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人 B.用益物权人可以是该物的所有权人 C.未经农村士地承包经营者同意、土地所有人不得在该地块设立地役权 D.物权的变动只能基于合同关系 【答案】C 【解析】A选项错误，担保物权是对他人的物的优先受偿，所有权是权利人对他人所有对自己的物的权利，含占有、使用、收益、处分四项权能。不可以是同一人P16 B选项错误，用益物权对他人的物的占有、使用、收益权。不可以是该物的所有权人。P16

2018年二建管理真题解析

2018年二级建造师施工管理真题及答案解析 一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．EPC工程总承包方的项目管理工作涉及的阶段是() A．决策设计一施工一动用前准备 B．决策一施工一动用前准备一保修期 C．设计前的准备一设计一施工一动用前准备 D．设计前的准备一设计施工一动用前准备一保修期 参考答案：D P5 2．关于施工总承包管理方责任的说法，正确的是 A．承担施工任务并对其质量负责 B．与分包方和供货方直接签订合同 C．承担对分包方的组织和管理责任 D．负责组织和指挥总承包单位的施工 参考答案：C P20 3．建设工程施工管理是多个环节组成的过程，第一个环节的工作是() A．提出问题 B．决策 C．执行 D．检查 参考答案：A P15 4．某施工企业采用矩阵组织结构模式，其横向工作部门可以是() A．合同管理部 B．计划管理部 C．财务管理部 D．项目管理部 参考答案：D P15 5．根据施工组织总设计编制程序，编制施工总进度计划前需收集相关资料和图纸、计算主要工程量、确定施工的总体部署和() A．编制资源需求计划 B．编制施工准备工作计划 C．拟订施工方案 D．计算主要技术经济指标 参考答案：C P29 6．下列建设工程项目目标动态控制的工作中，属于准备工作的是 ．收集项目目标的实际值A

B．对项目目标进行分解 C．将项目目标的实际值和计划值相比较 D．对产生的偏差采取纠偏措施 参考答案：B PB 7．大型建设工程项目进度目标分解的工作有:①编制各子项目施工进度计划; ②编制施工总进度计划;③编制施工总进度规划:;④编制项目各子系统进度计划。正确的目标分解过程是() A．②-③-①-④ B．②-③-④-① C．③-②-①-④ D．③-②-④-① 参考答案：D P31 8．建设工程施工方进度目标能否实现的决定性因素是( )。 A．项目经理 B．施工方案 C．信息技术 D．组织体系 参考答案：D P149 9．关于建设工程施工文件归档质量要求的说法，正确的是( )。 A．归档文件用原件和复印件均可 B．工程文件文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面 C．工程文件应签字手续完备，是否盖章不做要求 D．利用施工图改绘竣工图，有重大改变时，不必重新绘制 参考答案：A P286 10．关于双代号网络图中终点节点和箭线关系的说法，正确的是( )。 A．既有内向箭线，又有外向箭线 B．只有外向箭线，没有内向箭线 C．只有内向箭线，没有外向箭线 D．既无内向箭线，又无外向箭线 参考答案：C P135 11．用工作计算法计算双代号网络计划的时间参数时，自由时差宜按( )计算。A．工作完成节点的最迟时间减去开始节点的最早时间再减去工作的持续时间B．所有紧后工作的最迟开始时间的最小值减去本工作的最早完成时间 C．所有紧后工作的最早开始时间的最小值减去本工作的最早开始时间和持 续时间． D．本工作与所有紧后工作之间时间间隔的最小值 参考答案：C P139 12．根据《建设工程安全生产管理条例》，关于工程监理单位安全责任的说法，正确的是( )。

希赛教育2018年二建法规终极模拟卷4 试题+答案

希赛教育2018年二建法规终极模拟卷4温馨提示：答案在末尾 设区的市可以对本辖区内()等方面的事项制定地方性法规和地方政府规章。 （61）A．城乡建设与管理 B.非国有财产的征收 C.环境保护 D.基层群众自治 E.历史文化保护 ● 下列对于法人的表述中,正确的是__(62)__。 （62）A．法人可以分为营利法人和非营利法人 B.营利法人从设立时起具有法人资格,无须经专门机构核准登记 C.特别法人经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格 D.营利法人以取得利润并分配给股东等出资人为目的成立的法人 E.营利法人包括有限责任公司、股份有限公司和其他企业法人等 ● 当事人之间订立有关设立不动产物权的合同,除法律另有规定或者合同另有约定外,该合同效力表现为() （63）A．合同自成立时生效 B.合同自办理物权登记时生效 C.未办理物权登记合同无效 D.未办理物权登记不影响合同效力 E.合同生效当然发生物权效力 ● 下列抵押财产中,抵押权自登记时成立的有() （64）A．建筑物 B.建设用地使用权 C.生产设备、材料 D.在建工程 E.在建船舶 ●

依法应当招标的项目,在下列情形中,可以不进行施工招标的情形是()。 （65）A．技术复杂,有特殊要求的 B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设生产或者提供的 C.采购人自行建设、生产或者提供更为节省成本的 D.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目 E.在建工程追加附属小型工程或者主体加层工作 ● 在建设工程招投标活动中,关于联合体投标的说法,正确的有() （66）A．联合体各方在同一招标项目中,既可以联体名义投标,又可以自己名义投标 B.资格预审公告或招标公告应当事先载明是否接受联合体投标 C.大型或结构复杂的工程项目,招标人可以声明只接受联合体投标 D.在资格预审前,联合体可以增加成员 E.不同专业单位组成联合体的,按照资质等级低的确定 ● 下列建设工程合同中,属于无效合同的有__(67)__ （67）A．承包人未取得相应建筑业企业资质订立的合同 B.主体结构分包的合同 C.建设单位因对工程内容有重大误解而订立的合同 D.建设单位的代理人超越代理权签订的合同 E.建设单位为逃税、洗钱而订立的施工合同 ● 甲乙签订的合同中没有约定违约责任。履行中甲违约,乙可以依法要求甲()。 （68）A．继续履行 B.采取补救措施 C.赔偿损失 D.支付违约金 E.支付定金 ● 根据《劳动合同法》规定,用人单不得解除劳动合同的情形是() （69）A．在本单位患职业病被确认部分丧失劳动能力的 B.在本单位连续工作15年,且距法定退休年龄不足5年的 C.劳动者家庭无其他就业人员,有需要抚养的家属的 D.女职工在产期的 E.因工负伤被确认丧失劳动能力的

2018年二建管理真题与答案

2018年二建《建设工程施工管理》真题答案及解析一、单项选择题（每题的备选项中，只有1个最符合题意） 工程总承包方的项目管理工作涉及的阶段是（）。 A.决策-设计-施工-动用前准备 B.决策-施工-动用前准备-保修期 C.设计的准备-设计-施工-动用前准备 D.设计前的准备-设计-施工-动用前准备保修期 【答案】D 【解析】建设项目工程总承包方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程，即设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。 【考点来源】2Z101011建设工程项目管理的类型P4 ； 2.关于施工总承包管理方责任的说法，正确的是（）。 A.承担施工任务并对其质量负责 B.与分包方和供货商直接签订合同 C.承担对分包方的组织和管理责任 D.负责组织和指挥总承包单位的施工 【答案】C 【解析】施工总承包管理主要承担组织的总责任，故AD错误；施工总承包管理模式下，一般由业主方与分包单位签合同，故B错误。

【考点来源】2Z101012施工项目管理的目标和任务P5 ( 3.建设工程施工管理是多个环节组成的过程，第一个环节的工作是（）。 A.提出问题 B.决策 C.执行 D.检查 【答案】A 【解析】管理职能的内涵：管理是由多个环节组成的过程，即： （1）提出问题； （2）筹划——提出解决问题的可能的方案，并对多个可能的方案进行分析； （3）决策； { （4）执行； （5）检查。 【考点来源】2Z101024施工管理的管理职能分工P20 4.某施工企业采用矩阵组织结构模式，其横向工作部门可以是（）。 A.合同管理部 B.计划管理部 C.财务管理部

2019二建《法规》考试真题及答案解析-单选题

2019二级建造师《工程法规》考试真题及答案解析 一、单项选择题（共60小题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.关于法人应当具备条件的说法，正确的是（）。 A.需经有关机关批准 B.有技术负责人 C.承担有限民事责任 D.应当有自己的名称和组织机构 答案：D 解析：法人成立的条件：（1）依法成立；（2）应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费；（3）能够独立承担民事责任；（4）有法定代表人 【考点来源】第一章第二节p6 2.甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自（）时发生移转。 A.交付 B.合同成立 C.合同生效 D.车辆完成登记 答案：A 解析：动产物权：自交付生效； 【考点来源】第一章第四节p17 3.关于建设用地使用权的说法，正确的是（）。 A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上 B.建设用地使用权的设立可以采取转让方式 C.建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分 D.建设用地使用权期间届满的，自动续期 答案：C 解析：建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地；设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式；住宅建设用地使用权期间届满，自动续期。非住宅建设用地使用权期间届满后的续期，依照法律规定办理。 【考点来源】第一章第四节p16 4.在施工合同中，就施工行为而言，债权人是（）。 A.建设单位 B.设计单位 C.施工企业 D.监理单位 答案：A 解析：债是特定当事人之间的法律关系。债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也

只需向享有该项权利的特定人履行义务，即债的相对性。债的内容是债的主体双方间的权利义务，即债权与债务 【考点来源】第一章第五节p18 5.关于商标专用权的说法，正确的是（）。 A.商标专用权是一种有形财产权 B.转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请 C.注册商标的有效期为10年 D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算 答案：C 解析：商标专用权是一种无形财产权；商标专用权的保护对象是经过国家商标管理机关核准注册的商标；商标有效期为10年，自核准注册之日起算；转让注册商标的，转让人和受让人应当共同向商标局提出申请； 【考点来源】第一章第六节p22 6.某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行贷款，确保按期还贷。此担保形式属于（）担保。 A.保证 B.质押 C.抵押 D.留置 答案：B 解析：质押分为动产质押和权利质押。可以质押的权利：（1）汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单；（2）依法可以转让的股份、股票；（3）依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权；（4）依法可以质押的其他权利。 【考点来源】第一章第七节p32 7.某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2018年5月10日，并于5月5日与保险公司签订了建筑工程一切保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险责任的起始日期为（）。 A.2018年5月10日 B.2018年5月15日 C.2018年7月20日 D.2018年8月10日 答案：C 解析：保险期限：①起始：开工时或材料设备运抵工地时（以先发生者为准）②终止：验收合格时或实际占有使用时（以先发生者为准） 【考点来源】第一章第八节p36 8.下列管辖不是《民事诉讼法》规定的民事案件管辖的是（）。 A.仲裁管辖 B.级别管辖

2018年二级建造师施工管理真题及答案(全)

2018年二级建造师施工管理真题及答案（全） 一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．EPC工程总承包方的项目管理工作涉及的阶段是() A．决策设计一施工一动用前准备 B．决策一施工一动用前准备一保修期 C．设计前的准备一设计一施工一动用前准备 D．设计前的准备一设计施工一动用前准备一保修期 参考答案：D P5 2．关于施工总承包管理方责任的说法，正确的是 A．承担施工任务并对其质量负责 B．与分包方和供货方直接签订合同 C．承担对分包方的组织和管理责任 D．负责组织和指挥总承包单位的施工 参考答案：C P20 3．建设工程施工管理是多个环节组成的过程，第一个环节的工作是() A．提出问题 B．决策 C．执行 D．检查 参考答案：A P15 4．某施工企业采用矩阵组织结构模式，其横向工作部门可以是() A．合同管理部 B．计划管理部 C．财务管理部 D．项目管理部 参考答案：D P15

5．根据施工组织总设计编制程序，编制施工总进度计划前需收集相关资料和图纸、计算主要工程量、确定施工的总体部署和() A．编制资源需求计划 B．编制施工准备工作计划 C．拟订施工方案 D．计算主要技术经济指标 参考答案：C P29 6．下列建设工程项目目标动态控制的工作中，属于准备工作的是 A．收集项目目标的实际值 B．对项目目标进行分解 C．将项目目标的实际值和计划值相比较 D．对产生的偏差采取纠偏措施 参考答案：B PB 7．大型建设工程项目进度目标分解的工作有:①编制各子项目施工进度计划;②编制施工总进度计划;③编制施工总进度规划:;④编制项目各子系统进度计划。正确的目标分解过程是() A．②-③-①-④ B．②-③-④-① C．③-②-①-④ D．③-②-④-① 参考答案：D P31 8．建设工程施工方进度目标能否实现的决定性因素是( )。 A．项目经理 B．施工方案 C．信息技术 D．组织体系 参考答案：D P149

二建建设工程施工管理章节测试题及答案

2018二建《建设工程施工管理》章节测试题 丰振俭编辑 二级建造师考试《施工管理》难度分析 二级建造师考试《施工管理》难度分析内容如下，同学们可以根据下文对于管理科目重难点的分析，进行有针对的复习提升。 一、二级建造师施工管理学科特点： 1.施工管理是建造师考试的基础科目，以“三控三管一协调”为核心分别进行阐述。包括7章32节96目约450个知识点。 2.施工管理的难度并不大，但根据历年的统计，本科目在公共科目中的通过率往往最低，主要有两方面原因：一是施工管理的知识点分布散乱，容易造成记忆混淆;二是施工管理更多的是考查考生对关键语句和关键词的理解与记忆，考试中文字游戏的陷阱极多，若“咬文嚼字”的功力差，易失分。 3.在复习过程中，考生要加强重视程度，认真听讲，抓牢髙频考点，反复阅读教材，多做高质量习题，作到题书合一，避免因对关键语句和关键词的理解与记忆不到位而造成的失分现象。 二、二级建造师施工管理考试复习策略 1.合理分配复习时间 制定学习计划特别要注意合理分配各科目的学习时间。二级建造师建设工程施工管理是最基础的科目，且与专业实务科目联系紧密，优先学习施工管理可以全面把握二级建造师考试的知识体系和框架结构，对未来专业实务科目的学习帮助极大。法规科目作为唯一的纯

理论性科目切记不要死记硬背，近年来对于法规科目的考查愈加注重各章节间融会贯通的能力。公共科目总的复习时间原则上不应超过30%，剩余的时间和精力要全部投入到专业实务科目中，精读细读，加强记忆，勤于练习，专业实务科目才是通过建造师考试最大的拦路虎。 2.结合理论精练习题 二级建造师的考试并不适宜题海战术，对于习题的选择非常重要，切勿盲目做题，更不要寄希望于”押题”。 一套高质量的习题有助于帮助考生理解相关知识点，把握命题规律。故一要注重习题的准确度，二要注重习题的精华程度。题源的选择要优先选用高口碑、高信用的培训机构或出版社。 近三年的考试真题必须做，真题代表了命题者的思路和方向，通过真题演练，以实战的状态检验知识点的掌握情况。考生亦可根据历年真题的命题思路，选择与真题相近的，有价值的习题加以练习。此外，对于重难点知识点，有针对性的进行系统练习同样非常重要。 3.把握重点，抓大放小 二级建造师属于通过型考试，且考查的知识点繁杂众多，分布范围极广，细分知识点甚至达上千个，很难在短时间内完全掌握所有的知识点，因此，要把握重点知识点，抓大放小。 《建筑工程施工管理》第一.二.四.六章即施工管理、成本管理、质量管理、合同管理为历年考试的绝对重点章节，每章分值都不低于20分，对于这四章的核心知识点必须投入精力，完全理解和掌握，

2018年二建管理真题答案及解析

2018 年全国二级建造师执业资格考试 《建设工程施工管理》真题及参考答案解析 一、单项选择题（共70 题，每题1 分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意） 1.EPC 工程总承包方的项目管理工作涉及的阶段是（）。 A.决策-设计-施工-动用前准备 B.决策-施工-动用前准备保修期 C.设计前的准备-设计-施工-动用前准备 D.设计前的准备-设计-施工-动用前准备-保修期 2.关于施工总承包管理方责任的说法，正确的是（）。 A.承担施工任务并对其质量负责 B.与分包方和供货方直接签订合同 C.承担对分包方的组织和管理责任 D.负责组织和指挥总承包单位的施工 3.建设工程施工管理是多个环节组成的过程，第一个环节的工作是（）。 A.提出问题 B.决策 C.执行 D.检查 4.某施工企业采用矩阵组织结构模式，其横向工作部门可以是（）。 A.合同管理部 B.计划管理部 C.财务管理部 D.项目管理部 5.根据施工组织总设计编制程序，编制施工总进度计划前需收集相关资料和图纸、计算主要工程量、确定施工的总体部署和（）。 A.编制资源需求计划 B.编制施工准备工作计划 C.拟定施工方案 D.计算主要技术经济指标 6.下列建设工程项目目标动态控制的工作中，属于准备工作的是（）。 A.收集项目目标的实际值 B.对项目目标进行分解 C.将项目目标的实际值和计划值相比较 D.对产生偏差采取纠偏措施 7.大型建设工程项目进度目标分解的工作有1.编制各子项目施工进度的计划；2.编制施工总进度计划；3.编制施工总进度规划；4.编制项目各子系统计划、正确的目标分解过程是（）。 A.2-3-1-4 B.2-3-4-1 C.3-2-1-4 D.3-2-4-1 8.建设过程施工方进度目标能否实现的决定性因素是（）。 A.项目经理

2019年二建法规真题及答案解析

2019年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案解析 二建真题下载 一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.关于法人应当具备条件的说法，正确的是（）。 A.须经有关机关批准 B.有技术负责人 C.承担有限民事责任 D.应当有自己的名称和组织机构 【答案】D 【解析】法人应当具备的条件：依法成立；应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费；能够独立承担民事责任；有法定代表人。 2.甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自（）时发生移转。 A.交付 B.合同成立 C.合同生效 D.车辆完成登记 【答案】A 【解析】动产物权以占有和交付为公示手段。动产物权的设立和转让，应当依照法律规定交付。动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。 3.关于建设用地使用权的说法，正确的是()。 A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上 B.建设用地使用权的设立可以采取转让方式 C.建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分 D.建设用地使用权期间届满的，自动续期 【答案】C 【解析】A选项说法错误，建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上。B选项说法

错误，设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式。D选项说法错误，住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。 4.在施工合同中，就施工行为而言，债权人是（）。 A.建设单位 B.设计单位 C.施工企业 D.监理单位 【答案】A 【解析】施工合同的订立，会在施工单位与建设单位之间产生债的关系，建设工程施工合同是双务合同，就完成施工行为而言，建设单位是债权人，施工单位是债务人，就支付工程款而言，建设单位是债务人，施工单位是债权人。 5.关于商标专用权的说法，正确的是()。 A.商标专用权是一种有形财产权 B.转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请 C.注册商标的有效期为10年 D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算 【答案】C 【解析】A选项说法错误，知识产权又称为无形财产权。B选项说法错误，注册商标的转让是指商标专用人将其所有的注册商标依法转移给他人所有并由其专用的法律行为。转让注册商标的，转让人和受让人应当共同向商标局提出申请。C选项说法正确，D选项说法错误，注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。 6.某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行贷款，确保按期还贷。此担保方式属于（）担保。 A.保证 B.质押 C.抵押 D.留置 【答案】B 【解析】质押分为动产质押和权利质押。可以质押的权利包括：(1)汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单；(2)依法可以转让的股份、股票；(3)依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权；(4)依法可以质押的其他权利。

2018年二级建造师考试建筑工程管理与实务真题及复习资料

2018年二级建造师考试《建筑工程管理与实务》真题 一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个符合题意） 1.按照民用建筑分类标准,属于超高层建筑的是（）。 A.高度50m的建筑 B.高度70m的建筑 C.高度90m的建筑 D.高度110m的建筑 2.严禁将地下室作为主要用房的是（）。 A.歌舞厅 B.老年生活用房 C.游戏厅 D.放映厅 3.不属于应急照明光源的是（）。 A.备用照明 B.疏散照明 C.延时照明 D.安全照明 4.预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于（）。 A.C25 B.C30 C.C35 D.C40 5.属于永久荷载的是（）。 A.固定设备 B.活动隔墙 C.风荷载 D.雪荷载 6.在工程应用中,通常用于表示钢材塑性指标的是（）。 A.伸长率 B.抗拉强度 C.屈服强度 D.疲劳性能 7.据国家的有关规定,终凝时间不得长于6.5h的水泥是（）。 A.硅酸盐水泥 B.普通硅酸盐水泥 C.矿渣硅酸盐水泥 D.火山灰质硅酸盐水泥 8.影响混凝土和易性的主要因素是（）。 A.石子 B.砂子 C.水泥 D.单位体积用水量 9.木材在使用前进行烘干的主要目的是（）。 A.使其含水率与环境温度基本平衡 B.减轻重量 C.防虫防蛀 D.就弯取直 10.关于建筑花岗岩石特性的说法,正确的是（）。 A.强度低 B.呈酸性

D.硬度低 11.下列哪些是用于工业用水的塑料管道是（）。 A.硬聚氯乙烯（PVC－U）管 B.氯化聚氯乙烯（PVC－C）管 C.无规共聚聚丙烯管（PP－R管） D.交联聚乙烯管（PE－X管） 12.下列不属于安全玻璃的是（）。 A.钢化玻璃 B.防火玻璃 C.平板玻璃 D.夹层玻璃 13.暂缺 14.一般情况下,建筑施工企业良好行为记录公布时间为（）年。 A.1 B.2 C.3 D.4 15.设计无明确要求时,模板的拆除顺序正确的是 A.从下而上 B.先支的先拆 C.先拆承重模板 D.先拆非承重模板 16.在现场施工，属于一级动火作业的是（）。 A.小型油箱 B.比较密封的地下室 C.登高焊 D.无明显危险因素的露天场所 17.市区施工现场主要路段围挡高度不得低于（）m。 A.1.5 B.1.8 C.2.0 D.2.5 18.现场《临时用电施工组织设计》编制人员是（）。 A.项目经理 B.技术负责人 C.电气工程技术人员 D.安全员 19.需要组织专家进行安全专项施工方案论证的是（）。 A.开挖深度3.5m的基坑的土方开挖工程 B.施工高度60m的建筑幕墙安装工程 C.架体高度15m的悬挑脚手架工程 D.搭设高度30m的落地式钢管脚手架工程 20.项目《职业安全健康技术措施计划》主持编制人是（）。 A.安全总监 B.项目经理 C.生产经理 D.技术负责 二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分） 21.建筑构造设计的原则是（）。

2018年二级建造师法规真题及答案解析

2018年二级建造师法规真题及答案解析

1. 根据《民法总则》，法人分为( )。 A、企业法人和非企业法人 B、机关法人、企业法人和社团法人 C、一般法人和特别法人 D、营利法人、非营利利法人和特别法人 试题答案：[[D]] 试题解析： 法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三大类。 2.关于代理的说法，正确的是( )。 A、经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B、同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C、作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止 D、表见代理是有权代理 试题答案：[["C"]] 试题解析： 选项A，转委托代理经被代理人【希赛】同意的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任； 选项B，无此规定； 选项D，表见代理属于无权代理，但产生有权的代理后果，由被代理人承担责任。 3.关于物权的说法，正确的是( )。

A、同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人 B、用益物权人可以是该物的所有权人 C、未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役权 D、物权的变动只能基于合同关系 试题答案：[[C]] 试题解析： 选项A、B，担保物权和用益物权都属于他物权，所有权为自物权，不可能是同一人。 选项D，物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让。需要注意的是，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效;未办理物权登记的，不影响合同效力。 4.关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是( )。 A、实用新型以申请时所附的说明书为准 B、建设工程发明以其附图为准 C、外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准 D、三类专利均以权利要求的内容为准 试题答案：[[C]] 试题解析： 建设工程发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。 5.关于留置的说法，正确的是( )。

2018二建继续教育(市政公用工程)试题库(有答案解析)

1建筑基坑工程安全管理规范 考试时长：15 分钟，总分：10 分，合格分数：6分 ======单选题部分====== ? 1.开挖深度达到或超过（D）m的基坑为深基坑. ? o A 1 o B 2 o C 3 o D 5 ? 2.对于开挖深度达到或超过（C）m的基坑应进行基坑工程设计 ? o A 1 o B 2 o C 3 o D 4 ? 3.对开挖深度达到或超过()m的深基坑应进行设计方案论证D ? o A 1 o B 3 o C 5 o D 10 ? 4.深基坑安全专项施工方案论证专家组宜专业配套齐全，其中注册岩土工程师和注册建造师至少各（A ）名 ?

o A 1 o B 2 o C 3 o D 5 ======多选题部分====== ? 5.基坑开挖影响范围内包括（ABCD）。 ? o A 既有建（构）筑物 o B 道路 o C 地下设施 o D 地下管线 ? 6.建设单位应择优选择具有资质和经验的（ABCD）和监测单位承担基坑工程的相应工作。 ? o A 勘察 o B 设计 o C 施工 o D 监理 ?7.基坑场地的（AB ）、取样、原位测试和室内试验应符合国家有关技术标准的规定。? o A 勘察范围 o B 勘察深度 o C 勘探点数量和间距 o D 钻孔深度

======判断题部分====== ?8.在基坑施工及使用阶段，对基坑及周边环境实施的检查、量测和监控。对 ?对错 ?9.基坑周边有其他工程相继施工的，后施工工程的建设单位或施工单位应主动做好协调工作。对 ?对错 ?10.建设单位在申请领取施工许可证或办理建设工程安全监督手续时，向有关部门所提供的危险性较大分部分项工程清单和安全管理措施之中，应含基坑工程的内容。对 ?对错 2建设工程质量管理及质量管理体系 考试时长：15 分钟，总分：10 分，合格分数：6分 ======单选题部分====== ? 1.工程质量的特点不包括（ D） ? o A 影响因素多 o B 质量波动大 o C 终检的局限性 o D 存在的质量问题显而易见 ? 2.过程的基本构成是：( D) ? o A 输入 o B 输出 o C 相关活动

2018年二建《建设工程法规》真题答案及解析

2018年二建《法规》真题答案及解析3 41、根据《合同法》，下列合同转让产生法律效力的是( )。 A．施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人 B．施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂，并通知了建设单位 C．建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业将债务转让给第三人 D．监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位 【答案】B P124 42、下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是( )。 A．查明事故发生的间接经济损失 B．追究责任人的法律责任 C．提交事故调查报告 D．提出对受伤人员的赔偿方案 【答案】C P247 43．关于施工合同变更的说法，正确的是( )。 A．合同变更应当办理批准、登记手续 B．合同变更内容约定不明确的，推定为未变更 C．工程变更必将导致合同变更 D．合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致 【答案】B P123 44．关于出卖人交付标的物的说法，正确的是( )。 A．买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物，出卖人可拒绝负担保管费用B．出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物

C．合同未约定检验期间的，买受人可以在任何时间检验标的物 D．约定交付期间的，出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物 【答案】D P157 45、某起生产安全事故造成9人死亡、51人重伤，直接经济损失2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故为（）。 A．特别重大事故 B．重大事故 C．较大事故 D．一般事故 参考答案：B，第240页。 46、施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院给予支持的是（）。 A．已经完成的建设工程质量不合格的 B．不履行合同约定的协助义务的 C．将承包的建设工程非法转包，违法分包的 D．合同约定的期限内没有完工的 参考答案：C，第127页。 47．施工企业主要负责人对安全生产的责任包括( )。 A．工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况 B．督促落实本单位重大危险源的安全管理措施 C．在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动 D．保证本企业安全生产投入的有效实施 参考答案：D，第207页。

2018年二建管理真题答案解析

年二建施工管理真题答案解析2018 华夏优职D 1.【答案】【解析】本题考查的是建设项目工程总承包方项目管理的目标和任务。建设项目工程总承包方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程，即设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和。保修期。参见教材P4C 2.【答案】 A，施工总【解析】本题考查的是施工总承包管理方的主要特征。选项 B，施工总承包管理方不与分包方承包管理方不承担施工任务，选项 C，和供货方直接签订施工合同，这些合同都由业主方直接签订选项不论是业主方选定的分包方，还是经业主方授权由施工总承能管理方选定的分包方，施工总承包管理方都承担对其的组织和管理责任选 6项D。，负责组织和指挥分包施工单位的施工。参见教材P5～华夏优职 3.【答案】A 【解析】本题考查的是施工管理的管理职能分工。管理是由多个环节 4）提出问题：（2）筹划；（3）决策（）执行。参见教材组成的过程，（1 。P20 华夏优职4.【答案】D 【解析】一个施工企业，如采用矩阵组织结构模式，则纵向工作部可以是计划管理、技术管理、合同管理、财务管理和人事管理部门 2Z101022等，而横向工作部］可以是项目部。故答案为D。参见施 C 5.【答案】只有拟定施工方案后才可编制解析：本题考查的是施工组织总设计的编制程序，22101032均为编制总进度计划后方可进行。参见施工总进度计划，选项A\B\DP29 施工组织设计的编制方法 B 华夏优职 6.【答案】【解析】项目目标动态控制的准备工作将对项目的目标进行分解，以 ACD属于项目实施过程中对项目目标确定用于目标控制的计划值。 P29。动态控制方法进行动态跟踪和控制。参见27101041 7.【答案】D 华夏优职 【解析】本题考查的是运用动态控制原理控制施工进度。对于大型建设工程项目，应通过编制施工总进度规划、施工总进度计划、项目各子系统和各子项目进度计划等进行项目施工进度目标逐层分解。参见教材P31. 8.【答案】D 【解析】组织是目标能否实现的决定性因素因此，为实现项目的进度 目标，应充分重视健全项目管理的组织体系，故答案为D。参见 。P149施工进度控制的措施2Z103042． B 【答案】9. 错误误。归档的文件应为原件【解析】A 错误。所有竣工图均应加盖竣工图章C 错误。利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据：凡施工图结D 的，应／3沟、工艺、平面布置等有重大改变，或变更部分超过图面1 P286。2Z107023当重新绘制竣工图。参见施工文件的旧档C 10.【答案】【解析】终点节点即网络图的最后个节点，它只有内向箭线，一般22103032工程网络计划的类表示一项任务或一个项目的完成。参见P135 型和应用华夏优职11.【答案】C k时，其自由时【解析】计算工作自由时差，当工作j有紧后工何－差应为紧后工作最早开始时间－本工作的最早完成时间｝或min自由时差＝｛紧后工作最早开始时间－（本工作最早开始＋持续时自由时差＝min)} 华夏优职 2Z103032工程网络计划的类型和应用P139。故答案为C。参见D 【答案】12.2003 号，【解析】《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393 年）中的有关规定，“工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专