建设工程监理安全协议书范文(2篇)

建设工程监理安全协议书范文

甲方：陕西华文城房地产开发有限公司

乙方：陕西明珠建设监理有限公司

为了切实加强对白水县华夏购物广场施工工程现场的安全管理，进一步明确甲乙双方的安

全管理责任，防止发生建设工程施工安全事故，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》及其它相关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和依法管理的原则，在甲乙双方签订《建设工程委托监理合同》的基础上，经共同协商一致，签订本安全协议书。

一、甲方权利和义务

(一)权利

1、组织对施工现场的安全生产检查，有权要求乙方督促施工单位及时处理发现的各类安全隐患，并进行复查。

2、监督、检查乙方安全教育、安全措施等安全监理工作情况。

3、纠正乙方人员违章、违规、违纪行为。乙方在实施安全监理过程中，如违反国家法律法规和本协议，甲方有权给予制止或予以扣减监理费。

(二)义务

1、认真贯彻、落实国家有关安全生产的法律、法规，承担建设单位对建设工程的安全生产管理责任。

2、支持乙方按监理合同、监理规划、监理实施细则、监理大纲及国家有关规定对本工程实施安全监理，并对乙方自身安全工作进行监督、检查。

3、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到安全与生产工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

4、重要的安全设施必须坚持“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

5、定期参加乙方组织的监理例会，协调解决安全管理工作中出现的问题，总结推广优秀的安全管理经验。

6、定期召开安全会议，及时传达国家有关安全生产的精神，协调解决存在的安全问题。

二、乙方权利和义务

(一)权利

1、受甲方委托，乙方有权对所监理工程的安全施工条件、设备、材料是否符合使用要求等进行监督检查;

2、有权对施工图、施工组织设计及规程措施、施工单位各类证件等进行审查;

3、有权对施工方案、施工工艺以及在施工过程中出现的影响安全的技术问题提出整改建议;

4、有权随时进入施工现场进行安全检查，对现场存在的安全隐患，有权要求施工单位根据现场情况及时进行整改;

5、征得甲方的同意，有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向甲方报告。如在紧急情况下未能事先报告时，应在24小时内向甲方作出书面报告;

6、对甲方的违章指挥有权拒绝执行;

7、对施工现场出现的“三违”现象有权及时制止。

(二)义务

1、受甲方委托，乙方应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监管责任。

2、签订监理合同后，要进行全员安全教育，总监理工程师和监理人员须经培训并取得相应的资质证书后方可上岗。

3、监理人员必须熟悉和掌握相关的法律、规章及规定。包括国家、地方政府的有关安全文明施工的法规，如《安全生产法》、《劳动保护法》、《安全施工管理条例》等。

4、乙方要建立健全安全监理制度，加强安全知识教育培训，明确各岗位监理人员的安全监理职责，增强安全意识。

5、按时组织召开监理例会，配合甲方协调解决安全管理工作中出现的问题。及时填写反应现场实际情况的监理日志，按时上交(报)监理周报及月报。

6、承担由于自身安全措施不到位、不落实或不服从甲方管理等原因而造成事故的相关费用。

7、监督检查(要求)施工单位是否认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，是否遵守国家有关安生产的法律法规，是否认真执行工程承包合同中的有关安全要求。发现施工单位在安全方面与国家相关规定或施工合同要求不符的要及时制止，并及时向甲方汇报;

8、检查落实施工单位的安全生产管理机构、安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程是否制定，并严格按规定执行;

9、审查施工单位资质、安全生产许可证等证件是否合法有效，并进行备案。

10、审查施工单位现场管理人员职业资格证书等。包括审查施工单位项目经理和专职安全、技术、生产管理人员是否具备合法资格，是否与投标文件相一致;审查施工单位特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法并有效;审查施工作业人员是否已通过具有相应资质的培训单位培训合格，并取得相应资质证件后上岗作业。

11、审查施工单位的施工组织设计、作业规程及安全技术措施，要求必须符合工程建设强制性标准。施工过程中要严格按照审批后的施工组织设计、作业规程及安全技术措施施工，及时制止并纠正违规施工作业。

12、审核施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划。检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求，并检查安全投入是否符合安全生产要求。

13、监督检查施工单位建立并严格执行现场施工24小时安全生产值班制度，并建立安全生产值班记录台账。

14、审核施工单位安全文明施工保证体系的全面性、科学性和合理性。包括审核施工单位是否成立现场安全施工领导小组，组织以安全生产为核心的现场安全施工活动;审核施工单位是否有明确的安全文明施工目标;审核施工单位是否有完善的安全文明施工管理措施;审核施工单位安全技术措施是否有针对性并符合工程实际情况，是否适应施工方案要求及场地环境和条件要求，并符合安全法规标准;对施工单位所辖施工区域、生活区域的治安、消防、安全用电进行日常监督检查，发现隐患及时书面通知施工单位，并督促落实整改结果。

15、检查落实施工单位安全生产责任制落实是否到人，各项经济指标是否有明确的安全指标和奖惩办法。

16、检查落实施工单位进行安全自查工作，并对施工单位自查情况进行抽查，参加甲方组织的安全生产专项检查。

17、对现场要定期组织检查，并有记录。对发现的各类安全事故隐患，应书面通知施工单位限期整改，并督促落实其整改情况;发现重大隐患，应立即要求施工单位停止施工，并及时报告建设单位。安全事故隐患消除后，乙方应检查整改结果，签署复查或复工意见。施工单位拒不整改或不停工整改的，乙方应当立即向甲方汇报。监理过程中发现违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

18、检查落实施工单位按照本工程特点，是否制定有工程实施中的安全生产事故应急救援预案。

三、违约责任

如因甲方未按照本协议履行相关义务，给乙方造成损失的，甲方应承担相应赔偿责任;

因乙方未按照本协议履行其相关职责的，按双方签订的《建设工程委托监理合同》调减相应监理费用，给甲方造成损失的，应按双方签订的《建设工程委托监理合同》要求赔偿甲方相

应损失。

四、附则

1、本协议为《建设工程委托监理合同》补充附件，并具有同等法律效力。

2、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决，并可签订补充协议。

3、本协议如有与国家法律和法规相抵触之处，执行国家法律法规的相关规定。

4、本协议一式肆份，具有同等法律效力，协议双方各执贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。

5、本协议有效期限与该工程监理合同期限一致。

建设工程监理安全协议书范文（二）

合同编号____

需方(甲方)：__________

供方(乙方)：__________

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及其它有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就石材加工生产及相关服务达成如下协议。

第一条石材供料

1.甲方委托乙方加工：_____________。(石材)详见附件《石材供料单》。

2.石材供料时间：_______________________________________________。

3.交付地点为(选择一项)

□施工现场：___________________________________________________。

□甲方指定的材料存放地点：_____________________________________。

□双方约定的其他地点：_________________________________________。

4.甲乙双方根据合同要求及供料进度确定具体批次的石材产品的交付时间和地点。

第二条承接方式

1.甲方应在____年____月____日前向乙方提供设计方案或技术要求，就相关要求向乙方进行书面告知。乙方按照甲方的设计要求，制定加工方案。

2.乙方提供石材原材料、加工设备和技术人员应按甲方要求，并接受甲方检验。

甲方提供原材料的，乙方应及时检验，如有不符合约定要求的应当日内通知甲方更换、补齐或者采取其他补救措施。甲乙双方不得擅自更换加工原材料的品种和等级。

3.乙方需要第三方协助完成工作的，工作成果由乙方负责。

4.一方要求设计方案或加工方案不得向第三方透露的，另一方应尽保密义务。

第三条质量要求

乙方向甲方交付的成品石材应当符合以下标准(选择一项)

□国家标准

□行业标准

□双方约定标准：_______________________________________________。

第四条运输与装卸

1.成品石材的运输由(选择一项)：□甲方负责□乙方负责;石材在运输中发生的损毁由负责运输的一方负责，运费由____方承担。

2.成品石材运到工程施工现场应由(选择一项)：□甲方装卸□乙方装卸;石材在装卸中发生的损毁由负责装卸的一方负责，装卸费由____方承担。

第五条验收

1.乙方按照合同要求在出厂前自检，并向甲方出具“石材产品出厂质量保证书”(以下简称“质保书”)。乙方在向甲方供料交付的同时，甲方应派专人与乙方一同验收，验收完成后甲方应当同时出具验收单;实际交付石材的品种、规格、数量等，依据甲方向乙方出具的验收单确认。质保书及验收单为本合同附件。

2.成品石材的运输由甲方负责的，甲方在装运前验收，并出具验收单。成品石材的运输由乙方负责的，甲方在装运后验收，并出具验收单。

第六条合同价款与支付方式

1.合同总价：人民币____(大写)。

2.支付方式

(1)合同签订后____日内(或另行约定____)，甲方向乙方支付合同总价款的____%作为预付款，计人民币____元，双方约定预付款处理方式：__________。

(2)款项支付(选择一项)

□按供料进度，每____(时间)结算一次。甲方应于收到乙方结算报表后____日内核实并支付进度款。

□按供料进度，每____(数量)结算一次。甲方应于收到乙方结算报表后____日内核实并支付进度款。

3.合同价款结算方式为：_________________________________________。

4.供料进度款支付达到合同总价款的____%时，不再按进度付款。待完工验收后____天内支付余款，甲方暂留合同总价款的____%作为保修金，甲方应在保修期满后____天内结算，将剩余保修金和银行同期存款利息一次性退还乙方。

第七条违约责任

1.乙方交付的石材质量不符合本合同要求，甲方有权要求乙方整改并达标后继续供料;对不达标但仍可使用的，甲方有权要求乙方减少价款;因重新供料而产生的费用由乙方承担。改进后仍不能达标以及不能重新供料的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应损失。

2.乙方逾期交付石材的，甲方有权要求乙方继续履行，并向甲方支付违约金，违约金每日按合同总价款____%支付。

3.因甲方原因导致迟延交付的，甲方应向乙方支付违约金，违约金每日按合同总价款____%支付。

4.甲方逾期支付合同价款的，应向乙方支付违约金，违约金每日按合同总价款____%支付，乙方对已加工的成品石材享有留置权。

5.其他违约责任：_______________________________________________。

第八条保修

1.保修期限____年，保修期从甲方代表在验收记录上签字之日算起。

2.保修项目_____________________________________________________。

3.保修内容_____________________________________________________。

4.保修期内，因乙方供应材料发生质量问题由乙方承担修补、更换的责任。乙方应在接到修理通知之后7天内派人修理，否则，甲方可委托其他单位或人员

修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的费用，由甲方承担。

第九条合同变更与未尽事宜补充

1.乙方开始加工后，甲方变更加工或相关服务要求应与乙方协商，并制定书面补充合同或者以本合同为标准计算变更部分的合同价款;因变更造成乙方的损失由甲方承担。

2.合同履行过程中发生的与合同有关但无合同约定的事宜，双方应友好协商解决，并以书面形式达成补充协议，与合同条款具有相同效力。

第十条其他事项____。

第十一条争议处理

因本合同发生争议，双方可以协商解决或提交____石材行业协会调解;或按照下列第____项方式解决。

1.向____仲裁委员会申请仲裁。

2.向人民法院提起诉讼。

第十二条本合同生效后双方可以向____石材行业协会备案。

第十三条附则

1.本合同由甲乙双方签字或盖章后生效。

2.本合同一式____份，双方各执____份。

法人代表：__________ 联系电话：__________签订人：__________ 职务：__________签订人：__________ 职务：__________负责人：__________负责人：__________住所地：____________________住所地：____________________

电话：__________电话：____年____月____日

____年____月____日

附件：石材供料单

____市工商行政管理局/____石材行业协会制定

_________________________________________________________________合同的必要性：经济市场的“规范化”需要以“法制化”来保障，交易的随意性应当"确切化"。就是将交易双方的意志和谐统一，以书面的形式表现于众，使参与其中的各主体对交易一目了然。所以，有必要统一本行业《石材标准化合同范本》。在企业生产实践中，尤其以《石材施工标准化合同》以及《石材养护施工标准化合同》应用性最为广泛，是本《标准化范本》征集制定的重中之重。

监理合同范本（通用5篇）

监理合同 随着法律观念的日渐普及，合同的用途越来越广泛，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小编精心整理的监理合同范本（通用5篇），希望能够帮助到大家。 监理合同1 委托单位：_________ 监理单位：_________ 本合同由_________（以下简称甲方）与_________（以下简称乙方）双方协商一致签订。根据甲方要求，乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文，承担_________工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。 1、工程概况： 工程名称：_________ 工程地点：_________ 工程规模为：_________ 2、合同总价_________元。其中工程设计监理费用_________元，土建工程监理费用_________元，安装工程监理费用_________元，合计监理费_________元。 3、责任期限：从基本设计（第一次设计联络会）开始计算起，至_________装置通过_________小时运行后6个月。 4、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解。未尽事宜（以国家法律，法规和有关规定为基础），协商解决。 （1）甲方／乙方工程建设监理合同通用条款； （2）甲方／乙方工程建设监理合同专用条款； （3）本合同附件，即：本章附件a-监理服务范围；本章附件b-甲方提供的职员、设备、设施和其他；本章附件c-报酬和支付。 （4）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。

5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付，乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。 6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任，按注明的期限和方式，向乙方支付根据合同规定应支付的款项，以此作为履行服务的报酬。 7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。乙方临建拆除保证金为合同价款的1％（包含在质量保证金之中），施工队伍人员完全撤离电厂并将各种房屋，土地归还甲方，经甲方验收合格后，予以退还。 8、乙方拉运材料，设备离开_________时，应经甲方批准同意；甲方材料节余部分应完全归还甲方。 9、乙方在甲方区域内施工所建的各种生活，生产临建拆除后，必要时乙方应恢复原来的功能和原貌。 10、未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充合同。 11、本合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效至监理合同期满，提交监理总结，结清监理报酬后自然失效。 12、本合同正本一式两份（正本要求每页小签），双方各执一份，具有同等法律效力。副本十份，双方各执五份。 甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________ 代表（签字）：_________ 代表（签字）：_________ 地址：_________ 地址：_________ 电话：_________ 电话：_________ 传真：_________ 传真：_________ 签约地点：_________ 签约地点：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 监理合同2 本合同书由____________（以下简称“甲方”）为一方，与____________（以下简称“监理单位”）为另一方共同订立。 鉴于甲方已委托监理单位为____________工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益。兹就以下事项达成合同：

监理合同范本(12篇)

监理合同范本（12篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如合同协议、演讲致辞、述职报告、心得体会、工作总结、工作计划、自我鉴定、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as contract agreements, speeches, job reports, insights, work summaries, work plans, self-evaluation, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!

建设工程监理安全协议书

建设工程监理安全协议书 甲方: 乙方： 为了切实加强对白水县华夏购物广场施工工程现场的安全管理，进一步明确甲乙双方的安 全管理责任，防止发生建设工程施工安全事故，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》及其它相关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和依法管理的原则，在甲乙双方签订《建设工程委托监理合同》的基础上，经共同协商一致，签订本安全协议书. 一、甲方权利和义务 （一）权利 1、组织对施工现场的安全生产检查，有权要求乙方督促施工单位及时处理发现的各类安全隐患，并进行复查. 2、监督、检查乙方安全教育、安全措施等安全监理工作情况. 3、纠正乙方人员违章、违规、违纪行为.乙方在实施安全监理过程中，如违反国家法律法规和本协议，甲方有权给予制止或予以扣减监理费. （二）义务 1、认真贯彻、落实国家有关安全生产的法律、法规，承担建设单位对建设工程的安全生产管理责任.

2、支持乙方按监理合同、监理规划、监理实施细则、监理大纲及国家有关规定对本工程实施安全监理，并对乙方自身安全工作进行监督、检查. 3、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到安全与生产工作同时计划、布置、检查、总结和评比. 4、重要的安全设施必须坚持“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用. 5、定期参加乙方组织的监理例会，协调解决安全管理工作中出现的问题，总结推广优秀的安全管理经验. 6、定期召开安全会议，及时传达国家有关安全生产的精神，协调解决存在的安全问题. 二、乙方权利和义务 （一）权利 1、受甲方委托，乙方有权对所监理工程的安全施工条件、设备、材料是否符合使用要求等进行监督检查； 2、有权对施工图、施工组织设计及规程措施、施工单位各类证件等进行审查； 3、有权对施工方案、施工工艺以及在施工过程中出现的影响安全的技术问题提出整改建议； 4、有权随时进入施工现场进行安全检查，对现场存在的安全隐患，有权要求施工单位根据现场情况及时进行整改；

施工建设监理合同(4篇)

施工建设监理合同(4篇) 施工建设监理合同1 建设施工合同 1.订立施工合同应具备的条件: (1)初步设计已经批准。 (2)工程项目已经列入年度建设计划。 (3)有能够满足施工需要的设计文件和有关的技术资料。 (4)建设资金和主要建筑材料设备________落实。 (5)对于招投标工程，中标通知书已经下达。 2.《建筑工程合同》文件的组成： (1)双方签署的合同协议书。 (2)中标通知书。 (3)投标书及其附件。 (4)本合同专用条款。 (5)本合同通用条款。 (6)本工程所适用的标准、规范及有关技术文件。 3.《施工合同示范文本》是由《协议书》《通用条款》《专用条款》三部分组成的，并附有3个附件。

4.《通用条款》不能完全适用于各个具体工程，因此，配之以《专用条款》对其做必要的修改和补充。 5.重新检验(单选题) 检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担由此发生的全部费用，工期不予顺延。 6.暂停施工 (1)发包人原因造成的暂停施工 (2)承包人原因造成的暂停施工 (3)意外事件造成导致的暂停施工 7.不可抗力所造成损失的承担 工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。 8.施工合同的解除 1)可以解除的情形 (1)发包人、承包人协商一致，可以解除合同。 (2)发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以停止施工，由发包人承担违约责任。如果停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款(进度款)，承包人有权解除合同。(单选题) 2)解除合同的程序 3)合同解除后的善后处理 9.承包人承担违约责任的4种方式：(多选题)

工程监理安全协议书

工程监理安全协议书〔范本〕 工程名称： 工程地址： 建设单位： 监理单位： 签订日期：年月日

工程监理安全协议书 建设单位： 监理单位： 为了贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，落实建设工程安全生产责任，保证建设工程施工安全，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产治理条例》、《建设工程监理标准》等法律、法规、标准规定及要求，结合本工程具体状况，经协商签订本协议，双方均应严格执行。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地址： 3、打算工期： 4、甲方委派全面负责本工程工程参建各方安全工作的开展；乙方委派工程工程总监理工程师 为本工程工程的安全生产监理工作总负责，并指派具体负责本工程工程安全生产监理工作。 二、安全生产监理工作依据：

甲、乙双方依据国家、地方政府现行有关安全生产的 法律、法规以及建设工程的标准、标准、规程开展安全生产监理工作，今后假设有公布的法律、法规、标准，应按的规定执行。 三、甲方责任： 〔一〕贯彻执行国家、地方政府有关安全生产、劳动 保护、消防安全、环境保护等的法律、法规、规定等。 〔二〕监视、检查乙方在本工程安全生产机构的建立，专〔兼〕职安全治理人员的配备，安全治理目标的分降落实状况。 〔三〕监视、检查乙方各级人员安全生产责任制的落实、安全生产规章制度的执行等状况。 〔四〕检查乙方有关治理人员安全生产培训持证上岗状况。 〔五〕支持、促进并监视、检查乙方开展各项安全生产、文明施工活动。 〔六〕甲方应向施工单位供给施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、通讯、播送电视等地下管线资料；气象和水文观测资料；相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整，甲方向施工单位办理相关移交、交底工作时，应提前通知乙方派人参与。

监理合同(最新6篇)

监理合同（最新6篇） 监理合同篇一 本协议书由____________（以下简称“甲方”）为一方，与 ____________（以下简称“乙方”）为另一方共同订立。 鉴于甲方已委托乙方为____________工程提供监理服务并已接受了乙方就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益、兹就以下事项达成协议: 一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。 二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。 1、公路工程施工监理中标函或委托函 2、公路工程施工监理合同通用条件 3、公路工程施工监理合同专用条件 4、《公路工程施工监理规范》（JTJ077－95） 5、公路工程施工监理招、投标文件 6、双方签认的补充或修正文件 7、其它文件 三、甲方在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向乙方支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。

四、乙方基于甲方的上述保证，在此向甲方承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。 五、本协议书经双方签字盖章后，自_________年_______月______日生效，至_________年_______月______日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。 六、本协议书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本_________份，双方各执_________份。 甲方：（盖章）____________乙方：（盖章）_________ 法定代表人：（签字）______法定代表人：（签字）_______ 单位地址：________________单位地址：_________________ 邮编：____________________邮编______________________ 传真：____________________传真：_____________________ 开户银行：________________开户银行：_________________ 帐号：____________________帐号：_____________________ 监理合同篇二 1、材料设备采购评标，采用综合评估法的缺点是（）。 A、考虑要素较为全面 B、难以对要素进行量化 C、方法复杂不易操作 D、难以合理确定技术性能差异

工程建设监理合同(15篇)

工程建设监理合同(15篇) 工程建设监理合同1 建设工程委托监理合同 1.《建设工程委托监理合同》的内容 1)建设监理合同的范畴包括中标人的监理投标书、招标人的中标通知书、委托监理合同文本(包括委托合同、标准条件和专用条件)以及其他所有在合同实施过程中签署的用以规定合同双方权利义务关系的承诺和约定。2)狭义的建设监理合同仅指委托监理合同文本(包括委托合同、标准条件和专用条件)。 2.建设工程委托监理合同是合同文件的正文和核心，起总协议的作用。 3.监理合同文件的解释顺序为：第一是双方签署的合同补充与修正文件，具有最优效力等级;第二是委托监理合同;第三是专用条件;第四是标准条件;第五是中标通知书;最后是中标人的监理投标书。 4.工程监理的附加工作是指：(1)委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的'工作内容;(2)由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间

而增加的工作。 5.工程监理的额外工作是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理义务，其善后工作及恢复监理业务的工作。 6.监理人义务 1)向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工作范围内的监理义务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。 2)监理人在履行本合同的义务期间，应为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。 3)监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产，在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。 4)在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。 7.监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限，不承担责任。工程建设监理合同2 1.某图书馆改造工程，施工中使用了一种新型粘结剂，按规

建设工程安全管理协议书标准模板(2篇)

建设工程安全管理协议书标准模板 业主： 承包商： 业主将工程发包给承包商施工。为明确双方的安全管理权利及责任，坚持“安全第一,预防为主，综合治理”的方针，全面落实安全生产管理工作，防止各类事故的发生，根据中华人民共和国《安全生产法》、中华人民共和国《建设工程安全管理条例》及国家、行业相关法律、法规及规定，经双方协商，于____年____月____日就工程施工中的安全责任，达成如下协议,双方共同遵守。 第一条安全目标 不发生人身伤亡事故;不发生设备损坏事故;不发生一般施工机械损坏事故;不发生火灾事故;不发生负主要责任的交通事故;不发生恶性误操作事故;不发生垮（坍）塌事故;不发生环境污染事故;不发生职业卫生伤害事故。 创建衡水市安全文明工地。 第二条业主应承担的安全责任 （一）负责对承包商的安全施工资质进行审核。 （二）开工前，业主负责对承包商工程项目负责人，承包商技术负责人，承包商安全管理机构负责人进行全面交底，并保留交底记录备案。

（三）如果承包商需要业主提供工程必备的国家法律法规、行业标准，费用由承包商支付。 （四）业主有权制止和处罚承包商人员在施工过程中发生违章现象,不服从管理的，业主有权终止合同。 （五）业主在保证安全的前提下，应尽量向承包商提供工作方便。 （六）承包商在施工过程中未按有关安全法律法规及业主的要求进行安全管理及隐患整改，业主将从安全保证金中扣除费用来进行整改。 （七）业主管理的同时委托本工程选定的监理单位对工程安全实施监理工作、并代表业主执行相关法律、法规和标准。 第三条承包商应承担的安全责任 （一）承包商项目主要负责人和安全生产管理人员必须具备与所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 （二）承包商应按工程规模设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员，人员资质应符合国家相关要求。 （三）承包商工程项目负责人应保证本单位工程项目安全生产所必需的安全投入资金，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 （四）承包商应当对其施工人员进行不少于40个课时的三级安全教育培训，保证施工从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的

建设工程监理安全协议书范文(2篇)

建设工程监理安全协议书范文 甲方：陕西华文城房地产开发有限公司 乙方：陕西明珠建设监理有限公司 为了切实加强对白水县华夏购物广场施工工程现场的安全管理，进一步明确甲乙双方的安 全管理责任，防止发生建设工程施工安全事故，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》及其它相关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和依法管理的原则，在甲乙双方签订《建设工程委托监理合同》的基础上，经共同协商一致，签订本安全协议书。 一、甲方权利和义务 (一)权利 1、组织对施工现场的安全生产检查，有权要求乙方督促施工单位及时处理发现的各类安全隐患，并进行复查。 2、监督、检查乙方安全教育、安全措施等安全监理工作情况。 3、纠正乙方人员违章、违规、违纪行为。乙方在实施安全监理过程中，如违反国家法律法规和本协议，甲方有权给予制止或予以扣减监理费。 (二)义务 1、认真贯彻、落实国家有关安全生产的法律、法规，承担建设单位对建设工程的安全生产管理责任。 2、支持乙方按监理合同、监理规划、监理实施细则、监理大纲及国家有关规定对本工程实施安全监理，并对乙方自身安全工作进行监督、检查。

3、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到安全与生产工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 4、重要的安全设施必须坚持“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。 5、定期参加乙方组织的监理例会，协调解决安全管理工作中出现的问题，总结推广优秀的安全管理经验。 6、定期召开安全会议，及时传达国家有关安全生产的精神，协调解决存在的安全问题。 二、乙方权利和义务 (一)权利 1、受甲方委托，乙方有权对所监理工程的安全施工条件、设备、材料是否符合使用要求等进行监督检查; 2、有权对施工图、施工组织设计及规程措施、施工单位各类证件等进行审查; 3、有权对施工方案、施工工艺以及在施工过程中出现的影响安全的技术问题提出整改建议; 4、有权随时进入施工现场进行安全检查，对现场存在的安全隐患，有权要求施工单位根据现场情况及时进行整改; 5、征得甲方的同意，有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向甲方报告。如在紧急情况下未能事先报告时，应在24小时内向甲方作出书面报告; 6、对甲方的违章指挥有权拒绝执行; 7、对施工现场出现的“三违”现象有权及时制止。 (二)义务 1、受甲方委托，乙方应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监管责任。

建设工程监理安全协议书

建设工程监理安全协议书 甲方：山东成达新能源科技有限公司 乙方： 为了切实加强对300万吨重交沥青项目施工工程现场的安全管理，进一步明确甲乙双方的安全管理责任，防止发生建设工程施工安全事故，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》、及其它相关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和依法管理的原则，在甲乙双方签订《建设工程委托监理合同》的基础上，经共同协商一致，签订本安全协议书。 一、甲方权利和义务 （一）权利 1、组织对施工现场的安全生产检查，有权要求乙方督促施工单位 及时处理发现的各类安全隐患，并进行复查。 2、监督、检查乙方安全教育、安全措施等安全监理工作情况。 3、纠正乙方人员违章、违规、违纪行为。乙方在实施安全监理 过程中，如违反国家法律法规和本协议，甲方有权给予制止或予以扣减监理费直至解除合同。 （二）义务 1、认真贯彻、落实国家有关安全生产的法律、法规，承担建设单 位对建设工程的安全生产管理责任。 2、支持乙方按监理合同、监理规划、监理实施细则、监理大纲

及国家有关规定对本工程实施安全监理，并对乙方自身安全工作进行监督、检查。 3、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全” 的原则进行安全生产管理，做到安全与生产工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 4、重要的安全设施必须坚持“三同时”的原则，即：同时设计、 审批，同时施工，同时验收、投入使用。 5、定期参加乙方组织的监理例会，协调解决安全管理工作中出现的问题，总结推广优秀的安全管理经验。 6、定期召开安全会议，及时传达国家有关安全生产的精神，协调解决存在的安全问题。 二、乙方权利和义务 （一）权利 1、受甲方委托，乙方有权对所监理工程的安全施工条件、设备、材料是否符合使用要求等进行监督检查； 2、有权对施工图、施工组织设计及规程措施、施工单位各类证 件等进行审查； 3、有权对施工方案、施工工艺以及在施工过程中出现的影响安 全的技术问题提出整改建议； 4、有权随时进入施工现场进行安全检查，对现场存在的安全隐 患，有权要求施工单位根据现场情况及时进行整改； 5、征得甲方的同意，有权发布开工令、停工令、复工令，但应

(完整)建设单位、施工单位、监理单位三方安全协议

建设单位、施工单位、监理单位三方安全协议 建设单位：（甲方） 施工单位：（乙方） 监理单位：（丙方） 为保护从业人员的人身安全、健康和企业财产，加强安全生产管理，落实安全生产职责，保障施工的顺利进行。依照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律，建设单位、施工单位、监理单位就工程安全管理的责任和义务协商达成一致，订立本协议。 一、工程基本情况 工程名称： 工程地点： 乙方施工内容及范围： 二、工期 开工日期：年月日结束日期：年月日 三、协议内容： （一）建设单位责任（甲方）： 1、提供乙方必备的安全生产措施费用。 2、甲方对乙方的安全生产进行监督管理与统一协调，乙方积极服从。 3、甲方对乙方所报安全专项方案进行审批。定期或不定期对乙方安全教育记录、安全技术交底、班前安全活动及施工现场安全生产情况进行检查。对发现的安全问题或隐患，有责任和义务要求乙方进行整改。 4、甲方不得以直接或间接形式向要求乙方使用不合格的安全用具、材料、设备等，不得向乙方提出有悖于安全管理的要求。 ５、乙方进场前提前通知甲方,乙方应服从甲方对施工场地、材料堆放、加工场地以及生活区的统一规划安排。 ６、甲方对乙方在施工现场内需动用明火作业的部位实行书面申批手续。 ７、对乙方安全文明管理不到位的或不服从安排的，甲方有权对乙方进行处罚或清除出场。 （二）施工单位责任（乙方）： 1、严格执行职业健康安全管理的各项法律法规、安全操作规程，并严格遵守协议中所规定的条款。 2、施工人员必须经过安全教育培训、考试合格后上岗作业。进入现场必须按标准

正确穿戴和使用劳动保护用品。 3、因安全措施不落实，安全防护未达到标准，违章指挥、违章作业、违反劳动纪律和违反协议条款，造成的生产安全事故，由肇事单位承担事故责任和一切经济损失。 4、对施工现场的安全生产实施统一管理。施工现场设专业安全生产管理人员，并对施工现场进行安全检查，发现隐患及时整改，全面贯彻“安全第一，预防为主”的方针。 5、及时向施工人员传达国家有关职业健康安全的法律、法规和标准，经常组织开展安全宣传活动。 6、负责施工人员入场前的安全教育培训，告知岗位安全操作规程和违章作业的危害，考试合格后方能上岗作业。 7、组织安全技术交底，并严格履行签字手续，对措施的执行情况进行监督检查，并督促、检查隐患的整改落实。 8、对特种作业人员进行培训，并对持证操作情况进行检查，将证件复印件备案，严禁无证作业。 9、纠正施工人员的违章、违规、违纪行为，对违反规章制度的人员，按照安全生产奖罚规定的相关条款进行处罚 10、严禁使用不合格的施工机械设备和电器设备，在使用前进行检查确认。安全防护、保护装置必须齐全、有效。 11、定期组织事故应急救援预案的演练，积极参与安全宣传活动。 12、施工单位应积极配合建设单位的安全监督、检查，落实隐患整改。 13、严禁雇佣未成年和年龄超过60周岁的劳务人员，必须保证从业人员身体和心理健康，因违反本条规定，造成的生产安全事故和其它事故，承担事故的责任和因此发生的全部费用。 15、因安全措施不落实，安全防护未达到标准，安全隐患未整改或未进行有效控制，以及个人违章导致的生产安全事故，施工单位承担事故的责任和因此发生的费用。 16、发生伤亡事故，优先抢救受伤人员，及时通知建设单位，积极进行事故调查，承担事故责任和损失。 17、施工人员有权拒绝甲方以及其他有关方的违章指挥和强令冒险作业，施工中发生危及人身安全的情况时，有权立即停止作业及时撤离。 （二）、监理单位责任（丙方） 1、认真学习贯彻执行国家安全技术劳动保护方针、政策、法令、规程制度和上级相关规定。 2、对工程项目的安全生产监理控制全面负责，监理项目部在开工前应认真检查施工现场的安全生产条件。

施工监理安全协议书

施工监理安全协议书 一、协议背景 为加强施工工程的安全监督和管理，保障施工期间的人员和财产安全，特制定本安全协议书。该协议适用于项目施工监理方与施工方之间的安全管理合作。 二、协议目的 本安全协议的主要目的是： 1.明确施工监理方和施工方在施工期间的安全责任和义务； 2.规范施工期间各方的行为，确保施工现场的安全和工程的顺利进行； 3.加强施工现场安全管理，预防和减少事故发生。 三、协议内容 1.施工监理方的责任： （1）负责对施工现场进行安全监督和检查，确保施工安全规范的执行； （2）协助施工方制定安全生产计划，并监督其实施落地； （3）定期组织施工现场的安全培训和演练，提高施工人员的安全意识和应急处置能力； （4）对施工过程中发现的存在安全隐患和违规行为，及时向施工方提出整改要求，并跟踪整改情况； （5）协助施工方做好安全技术交底，确保施工人员熟悉施工工艺和安全操作规程。

2.施工方的责任： （1）按照国家和地方的安全法规和规范要求，建立健全施工安全管理体系； （2）负责施工现场的安全生产组织和安全管理工作，确保施工过程的安全； （3）配备足够数量和合格的安全生产管理人员，负责现场安全工作的监督和指导； （4）合理安排施工人员的工作时间和休息时间，保障施工人员的身体健康； （5）落实好施工现场的标识、隔离和防护措施，确保工作环境的安全； （6）配备和使用符合国家标准的安全防护用品和设备，保证施工人员的人身安全。 3.安全监督和检查 （1）施工监理方有权对施工现场进行不定期、有计划的安全检查和抽查； （2）施工方应积极配合施工监理方的安全检查，及时整改和消除安全隐患； （3）施工监理方和施工方应共同制定整改措施和时间表，并及时跟踪整改情况。 四、争议解决

建设单位与监理单位安全协议书

建设单位与监理单位安全协议书 工程名称: 建设单位: 监理单位: 为了进一步贯彻“安全第一、预防为主、综合管理”的安全生产方针，严格执行安全生产的法律、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，明确监理单位安全职责，确保项目施工中操作人员的安全与健康，保证施工顺利进行。根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国安全生产法、安全生产管理条例及省、市有关规定签订本协议。一、建设单位安全责任 (一)建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。 (二)建设单位不应对施工单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。 (三)建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。 (四)建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。 (五)建设单位应按规定办理施工许可证。 (六)建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：(1)施工单位资质等级证明；(2)拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；(3)拆除施工组织方案；(4)堆放、清除废弃物的措施。(5)实施爆破作业的，应当遵守国家有关民用爆炸物品管理的规定。 二、监理单位安全责任 (一)编制具有针对性的监理规划和安全监理细则 1、编制的监理规划应包括安全监理内容，明确安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施，以及人员配备计划和职责等。

建设工程监理合同范本(5篇)

建立工程监理合同范本（5篇） 最新建立工程监理合同1 ________(以下简称“业主”)与_______(以下简称监理单位)经过双方协商全都，签订本合同。 一、业主托付监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下： 工程名称： 工程地点： 工程规模： 总投资： 监理范围： 二、本合同中的措词和用语与所属的监理合同条件及有关附件同义。 三、以下文件均为本合同的组成局部： ①监理托付函或中标函; ②工程建立监理合同标准条件; ③工程建立监理合同专用条件; ④在实施过程中共同签署的补充与修正文件。 四、监理单位同意，根据本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。 五、业主同意根据本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。

本合同的监理业务自___年___月___日开头实施，至___年___月___日完成。 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本份，各执份。 业主：(签章)监理单位：(签章) 法定代表人：(签章)法定代表人：(签章) 地址：地址： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮编：邮编： 电话：电话： 本合同签于________年________月________日，签约地点：________________ 最新建立工程监理合同2 托付人： 监理人： 合同编号： 合同名称：___〔简称托付人〕，托付〔以下简称监理人〕供给工程监理效劳，经双方协商全都，订立本合同。 一、工程概况 １．工程名称：___ ２．工程地点：___

３．工程等别〔级〕：____ ４．工程总投资〔人民币，下同〕： 二、监理范围 1、监理工程名称： 2、监理工程内容及主要特性参数： 3、监理工程投资： 三、监理内容、期限 1、监理效劳内容：按专用合同条款商定。 2、监理效劳期限： 自___年___月___日至___年___月___日。 四、监理效劳酬金 监理正常效劳酬金为〔大写〕___元，由托付人按专用合同条款商定的方式、时间向监理人支付。 五、监理合同的组成文件及解释挨次。 1、监理合同书〔含补充协议〕； 2、专用合同条款； 3、通用合同条款； 4、监理大纲； 5、双方确认需进入合同的其他文件。 六、本合同书经双方法定代表人或其托付代理人签名并加盖本单位公章后生效。 七、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执

建设工程监理安全协议

建设工程监理安全协议 甲方: 乙方： 为了切实加强对白水县华夏购物广场施工工程现场的安全管理，进一步明确甲乙双方的安 全管理责任，防止发生建设工程施工安全事故，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》及其它相关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和依法管理的原则，在甲乙双方签订《建设工程委托监理合同》的基础上，经共同协商一致，签订本安全协议书。 一、甲方权利和义务 (一)权利 1、组织对施工现场的安全生产检查，有权要求乙方督促施工单位及时处理发现的各类安全隐患，并进行复查。 2、监督、检查乙方安全教育、安全措施等安全监理工作情况。 3、纠正乙方人员违章、违规、违纪行为。乙方在实施安全监理过程中，如违反国家法律法规和本协议，甲方有权给予制止或予以扣减监理费。 (二)义务 1、认真贯彻、落实国家有关安全生产的法律、法规，承担建设单位对建设工程的安全生产管理责任。 2、支持乙方按监理合同、监理规划、监理实施细则、监理大纲及国家有关规定对本工程实施安全监理，并对乙方自身安全工作进行监督、检查。 3、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到安全与生产工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 4、重要的安全设施必须坚持“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。 5、定期参加乙方组织的监理例会，协调解决安全管理工作中出现的问题，总结推广优秀的安全管理经验。

6、定期召开安全会议，及时传达国家有关安全生产的精神，协调解决存在的安全问题。 二、乙方权利和义务 (一)权利 1、受甲方委托，乙方有权对所监理工程的安全施工条件、设备、材料是否符合使用要求等进行监督检查; 2、有权对施工图、施工组织设计及规程措施、施工单位各类证件等进行审查; 3、有权对施工方案、施工工艺以及在施工过程中出现的影响安全的技术问题提出整改建议; 4、有权随时进入施工现场进行安全检查，对现场存在的安全隐患，有权要求施工单位根据现场情况及时进行整改; 5、征得甲方的同意，有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向甲方报告。如在紧急情况下未能事先报告时，应在24小时内向甲方作出书面报告; 6、对甲方的违章指挥有权拒绝执行; 7、对施工现场出现的“三违”现象有权及时制止。 (二)义务 1、受甲方委托，乙方应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监管责任。 2、签订监理合同后，要进行全员安全教育，总监理工程师和监理人员须经培训并取得相应的资质证书后方可上岗。 3、监理人员必须熟悉和掌握相关的法律、规章及规定。包括国家、地方政府的有关安全文明施工的法规，如《安全生产法》、《劳动保护法》、《安全施工管理条例》等。 4、乙方要建立健全安全监理制度，加强安全知识教育培训，明确各岗位监理人员的安全监理职责，增强安全意识。 5、按时组织召开监理例会，配合甲方协调解决安全管理工作中出现的问题。及时填写反应现场实际情况的监理日志，按时上交(报)监理周报及月报。 6、承担由于自身安全措施不到位、不落实或不服从甲方管理等原因而造成事故的相关费用。 7、监督检查(要求)施工单位是否认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，

建设单位监理单位安全协议

建设单位监理单位安全协议 第一章引言 本安全协议由建设单位和监理单位签订，旨在明确双方在工程项目安全管理方面的职责和义务，加强合作，确保工程施工过程中的安全。本协议的双方为建设单位（以下简称“甲方”）和监理单位（以下简称“乙方”），甲乙双方均同意遵守本协议的约定。 第二章双方的职责和义务 第一条甲方的职责和义务 1.甲方应按照相关法律法规和标准要求，制定并组织实施工程项目的安全管理制度，确保工程施工过程中的安全。 2.甲方应对施工单位进行安全管理培训，提高施工方的安全意识和能力。 3.甲方应及时提供工程项目的安全技术资料，并协助乙方进行安全检查和技术分析。 4.甲方应及时汇报工程项目的安全状况和问题，以及施工方的安全违规行为。 5.甲方应配合乙方的监督检查工作，提供必要的协助。 第二条乙方的职责和义务 1.乙方应按照相关法律法规和标准要求，负责对工程项目施工过程中的安全进行监督管理，包括安全技术措施、安全质量检查等。

2.乙方应对施工单位的安全管理制度进行审核，并提出合理的建议和改进措施，确保施工单位的安全管理能力。 3.乙方应定期对工程项目进行安全检查，及时发现并整改存在的安全隐患。 4.乙方应向甲方提供工程项目的安全监督报告，包括安全检查结果、问题整改情况等。 5.乙方应对施工单位的安全违规行为进行处罚，确保施工单位的安全意识和遵章守法意识。 第三章安全管理措施 第一条工程项目的安全管理措施 1.甲乙双方应共同制定工程项目的安全管理计划，并及时调整和完善。 2.甲乙双方应对工程项目的施工现场进行安全隐患排查，采取必要的安全防护措施。 3.甲乙双方应加强施工现场的安全宣传教育，提高所有参与人员的安全意识。 4.甲乙双方应确保工程物资的安全运输和储存，防止安全事故的发生。 第二条安全事故的应急处置措施 1.甲乙双方应共同制定安全事故应急预案，并组织演练。 2.甲乙双方应设立应急联系人和应急联络点，及时处置和反馈安全事故情况。

建设工程监理合同范本

建设工程监理合同范本 建设工程监理合同范本1 建设施工合同 1.订立施工合同应具备的条件: (1)初步设计已经批准。 (2)工程项目已经列入年度建设计划。 (3)有能够满足施工需要的设计文件和有关的技术资料。 (4)建设资金和主要建筑材料设备________落实。 (5)对于招投标工程，中标通知书已经下达。 2.《建筑工程合同》文件的组成： (1)双方签署的合同协议书。 (2)中标通知书。 (3)投标书及其附件。 (4)本合同专用条款。 (5)本合同通用条款。 (6)本工程所适用的标准、规范及有关技术文件。 3.《施工合同示范文本》是由《协议书》《通用条款》《专用条款》三部分组成的，并附有3个附件。

4.《通用条款》不能完全适用于各个具体工程，因此，配之以《专用条款》对其做必要的修改和补充。 5.重新检验(单选题) 检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担由此发生的全部费用，工期不予顺延。 6.暂停施工 (1)发包人原因造成的暂停施工 (2)承包人原因造成的暂停施工 (3)意外事件造成导致的暂停施工 7.不可抗力所造成损失的承担 工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。 8.施工合同的解除 1)可以解除的情形 (1)发包人、承包人协商一致，可以解除合同。 (2)发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以停止施工，由发包人承担违约责任。如果停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款(进度款)，承包人有权解除合同。(单选题) 2)解除合同的程序 3)合同解除后的善后处理 9.承包人承担违约责任的4种方式：(多选题)

建设单位施工单位监理单位三方安全协议

建设单位施工单位监理单位三方安 全协议 建设单位施工单位监理单位三方安全协议 本协议由以下各方签署： 建设单位：__________________（以下简称甲方） 施工单位：__________________（以下简称乙方） 监理单位：__________________（以下简称丙方） 鉴于：甲、乙、丙三方为建设工程的委托方、承建方和监理方，根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国建设工程安全生产管理条例》等法律法规，规范三方责任、权利和义务，明确各自的承担及要求，特制定本协议。 第一条双方基本信息 1.甲方名称： 2.乙方名称： 3.丙方名称： 第二条各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任 1. 甲方：

（1）身份：为建筑工程的委托方，对项目施工过程进行监督管理。 （2）权利：要求乙、丙方妥善履行合同，按合同要求进行设计、施工及监理。 （3）义务： ① 在监理单位建议下，及时调整设计方案和提出处理意见，并给予足够的合理时间。 ② 为乙、丙方提供项目所需的施工条件和劳动安全保护措施等。 ③ 对乙、丙方提出的关于工程建设的技术资料及施工计划进行审核。 （4）履行方式： ①严格遵守有关法律法规及有关建筑工程的规定。 ② 贯彻“预防为主，安全第一”的方针，要求乙、丙方必须把安全生产放在工作的首位。 （5）期限：本协议有效期与建筑工程施工周期一致，有效时间从合同签订之日起。 （6）违约责任：如违反本协议的约定，甲方应赔偿乙、丙方因此而造成的损失或影响。 2. 乙方： （1）身份：为建筑工程的承建方，主要负责工程的施工。

（2）权利：要求甲、丙方为其提供项目所需的施工条件和工时保障。 （3）义务： ① 为保证工程质量，严格按照合同要求进行施工管理。 ② 遵守安全生产法律法规规定，重视劳保安全，保障项目安全施工。 ③ 建筑材料、设备、施工技术必须符合有关规定。 ④ 按时到位人员和设备，并按合同约定时间完成施工任务。 （4）履行方式： ① 严格执行合同约定的设计、施工及安全生产管理要求。 ② 及时向监理单位报告工程进展和施工进度，做好施工记录。 （5）期限：本协议有效期与建筑工程施工周期一致，有效时间从合同签订之日起。 （6）违约责任：如违反本协议的约定，乙方应承担损失或施工缓进的风险。 3. 丙方： （1）身份：为建筑工程的监理方，主要监督工程施工过程，确保工程达到规定质量标准。

工程监理合同的范本(2篇)

工程监理合同的范本 甲方：_____ 乙方：_____ 根据《中华人民共和国民法典》，《建筑安装工程承包条例》及《建筑安装工程总分包实施办法》等有关规定，双方本着共同合作，互惠互利的原则，制定本合同，具体条款如下：_____ 一。施工内容： 给甲方_____园区内的两栋厂房以清包的方式上彩钢瓦，包括焊砣，下预埋件，上彩钢瓦等相关彩钢的项目。 二。甲方管理规定： 1、乙方在施工过程中必须按工地的各项施工管理制度执行。 2、乙方在施工过程中必须以报价单的施工项目、施工工艺、施工材料为准。 3、乙方在每天的下班前必须把施工工地的卫生搞好，做到每天清扫干净。 4、现场的施工材料必须堆放整齐，摆放有序。 5、乙方在施工过程中必须以公司签订的施工工期为准并在施工工期内完工。 三。合同签生效后，甲方按如下表中约定直接向乙方支付工程款： 付款方式如下：

本工程的工程总价为：_____ 第一次：_____工程款为_____﹪ 第二次：_____工程款为_____﹪ 第三次：_____工程款为_____﹪ 四。甲方责任： 1、甲方负责与乙方的各项协调工作。 2、负责协调乙方办理入场的各项管理手续。 3、负责工程进展的监督检查，竣工验收。 五。乙方责任 1、乙方作为工程合同的具体执行人，要对甲方负责。 2、负责工程的施工管理、施工质量、施工工艺、施工材料、施工质量验收工作。 3、必须保证施工人员的人身安全，出现各种安全事故乙方全权负责。 4、劳动保护用品及施工工具由乙方自行解决。 5、由于乙方对各种事故负全责，乙方应承担各种事故给甲方造成的各种损失并赔偿损失。 六、附则 1、本协议经甲乙双方签后生效。 2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效率。 3、本协议未尽事宜，双方可另行商议。