当前位置：文档库 › 电站库区清淤打捞沙、石承包协议

电站库区清淤打捞沙、石承包协议

**电站库区清淤打捞沙、石承包协议

发包方（甲方）：**电站

承包方（乙方）：

依照中华人民共和国《合同法》、《水利法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、信用和互惠互利的原则，甲方发包给乙方对河口电站库区进行清淤、打捞沙石恢复库容作业，双方就承包作业的事项经协商达成一致，签订本协议：

第一条承包工程概况

1、承包地点：

2、承包工程名称：

3、承包工程的承包范围：打捞水库中淤积的沙子、石子、石头、木头等，恢复库容。

第二条承包时间及承包方式

1、承包时间：因打捞设备、材料由乙方出资，投入资金较大，

承包时间定为5年以上。

2、承包方式：乙方承包打捞的沙子、石子、石头等由乙方自

行经营出售，出售所得归乙方所有，作为乙方的经营开支和收益。

第三条甲、乙双方的权利和义务

1、甲方的权利和义务

①、甲方有权要求乙方服从领导指挥，遵循纪律和做好现场

各项安全措施。

②甲方无偿提供乙方作业经营使用的场地、生产用电、工人

宿舍、食堂就餐（伙食费用由乙方自缴，按每人每天10.00

元计算，于下月初上缴）。

③甲方上游及河口水库在雨季大量泄洪时，应预先通知乙方

做好防范措施。若因无通知造成损失，甲方应根据实际情

况给予乙方补偿；若因甲方原因造成水库不能蓄水导致打

捞船严重损坏，乙方长时间（1个月及以上的）不能作业经

营的，甲方应补偿乙方损失。

④甲方应负责协调解决因经营过程中出现的政府部门干预和

上缴费用（如工商、税务、水务等部门）等问题。

⑤甲方在乙方经营期内不得无故以任何理由、借口中断乙方

经营作业和使用场地、电源和道路等。

⑥甲方因抗洪或工作需要使用乙方的工程机械时，乙方应无

条件配合并优先提供使用，甲方需付乙方相应费用。

2、乙方的权利和义务

（1）、乙方应遵守甲方的规章制度，服从领导指挥，配合站内职工做好片区的卫生工作和维护正常秩序。

（2）、乙方经营作业所需的设备、材料应由乙方自行投资购买。乙方应核实好成本，自行经营，自负盈亏。在协议签订后2个月内应开工打挖清淤作业，不得以任何理由拒绝执行。

（3）、乙方应按甲方指定的地点存放沙、石料和停放工程机械，不得随意乱堆停放，不能影响甲方的生产和道路交通。

（4）、乙方在经营过程中，未经甲方同意不能随意转让他人，

不能无故停止打捞作业。

第四条争议的解决

凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由双方协商解决，在争议未解决之前乙方仍应继续作业，履行相应职责。若协商不成，双方可以依法向当地人民法院起诉。

第五条其他事项

1、本协议如有未尽事宜，可另行签订补充，应本着友好协商

的原则进行。

2、本协议经甲方法人和乙方当事人或委托代理人签字并加

盖公章或指印后生效。

3、本协议一式四份，双方各执两份，自签订日起即生效。甲方（盖公章）：乙方（盖指印）：甲方代表：乙方代表：

协议签订地点：

协议签订时间：

水力发电站承包合同协议书范本

一、承包期限二、电站权属问题 1、电站的所有权永属甲方所有。该电站一切固定资产，不论新旧和何种形态，其产权、财物处置权属甲方所有。 2、甲方将电站经营权发包给乙方，在承包期限内，乙方只有电站的经营权、管理权，不得变卖电站的财产设备设施，不得将电站转包第三方，不得用于借贷抵押或担保。否则，一切后果由乙方负责，甲方有权收回经营权、管理权，没收乙方缴纳的押金。三、电站扩容改造问题容改造工程的配套资金，甲方应按设计要求足额投入改造资金，不得打折扣，并按设计要求完成改造工程，确保通过上级的验收。电站增效扩容改造工程是否达到设计要求，以上级水利等部门组织的验收为准。 2、乙方中标后，十天内与甲方签订本合同，在签订合同时，乙方一次性交清元（￥万元）电站增效扩容改造工程配套资金，甲方开具收据给乙方。民银行存款利息计付给乙方。电站经营权移交给乙方后，乙方缴纳的元

利息，并在承包期前五年的承包款中平均扣除给乙方。中平均扣除。天内退回给乙方。四、双方权责问题 1、甲方协助乙方办理电站依法经营所应办理的相关手续。 2、乙方全权承包蕉园电站的生产运行、安全生产和维护管理，乙方是电站的一切设备、设施和人身安全的责任人，应保证电站稳定、安全运行；自主组织和管理电站生产，自主经营，自负盈亏。电站经营所产生的一切费用由乙方负责，证件办理、年审及国家政策规定应缴纳的税费由乙方全额负责。 3、乙方应对所聘用员工进行安全意识教育和业务知识培训，并承担其安全责任，发生的一切安全事故所产生的一切法律责任、经济责任均由乙方承担，与甲方无关。 4、乙方承担蕉园电站所属引水渠、前池、管道、厂房、生活建筑物，发电、配电、输电设备设施的运行、维护（修）和管理的责任，费用由乙方承担。 5、乙方在承包经营期间所发生的一切债权债务由乙方承担，与甲方及蕉园电站无关。 6、如乙方要技改扩容或堤坝加高等须书面报告甲方，经甲方书面同意，并按工程基本建设程序报批，批准后方可实施，所需资金由乙方负责。承包期满后所有含技改新增部分无偿归甲方所有，并确保电站能正常运作。 7、乙方应主动处理好与当地村民的关系，确保电站正常运营。发生矛盾纠纷，甲方有义务协助乙方做好调处工作。 8、若因国家政策调整或不可抗因素需征用电站经营权的，乙方应无条件服从。 9、电站所发的电应全部按规定供给国家电网，乙方不得直供电给其他用户使用。

建设工程施工合作协议书(发包人承包人)

编号：YB-HT-008159 建设工程施工合作协议书 Construction cooperation 甲方：乙方：签订日期：年月日文档中文字均可自行修改编订：YunBo Network

建设工程施工合作协议书（发包人承包人）建设工程施工合作协议书发包人（以下简称甲方）：**房地产开发有限公司承包人（以下简称乙方）：**建筑安装工程有限公司为建设好**房地产投资建设的号楼工程，保证工程质量、建设工期、保障工程实施达到预期的各项计划和指标，双方就合同条款的有关事宜本着平等、自愿、公平和诚信的原则达成如下合作协议，本协议与将来备案的建筑工程施工合同具有同等的法律效力，请双方自觉遵守。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：

资金来源：二：工程承包范围承包范围：桩基、土建和安装（桩基由甲方分包不收取任何费用）三：工程承包方式承包方式：包工包料施工，但钢材、水泥、商品混凝土、门窗、水电暖通主材、高级装饰材料由甲方供应及水电施工由甲方提供。（甲供材料款不进入直接费，乙方决算时钢材、水泥、商品砼按定额含量*所购材料市场*10.91%取费进入决算，（材料费检测和马造2008年2号文件的收费由甲方一次性支付壹拾伍万元人名币包干价）。水电主材（计取1%保管费加税金），门窗、消防系统、人防系统、智能化系统、暖通工程及防盗门、安装工程及其他专项分包工程由甲方另行分包并组织施工，乙方不对该部分进行工程预算，前述甲方分包工程应向乙方支付2%的配合费，配合费内容包括：留眼、补眼共用脚手架（不含分包单位需单独搭设的手脚架）和垂直运输机械、影响进度安排、作业降效

小型水电站运行管理承包合同协议书范本

编号：_____________小型水电站运行管理承包合同甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方：乙方：甲方因业务发展需要，方便管理提高双方经济效益，甲乙双方按照平等自愿协商一致的原则，订立以下协议：一、工作内容和协议期限乙方对甲方的坡头、圳道、压力池、电排、水轮机、发电机等设施、设备已充分了解，自愿组织人员与甲方承包经营发电。承包期限暂定为年月，从年月日至年月日止。（承包期满后乙方还愿继续承包经营，经甲甲方同意后可顺其延续）。二、承包内容由乙方承包甲的电站经营管理，组织人员负责发电、巡圳道、清理圳道内(泥、沙、石、垃圾)、割圳道两边杂草等工作（自然灾害导致滑坡时由甲方组织人力，乙方协助清理）。保证水流畅通，正常发电。三、福利待遇 1、甲方每月定期支付乙方员工基本工资元作为基数。 2、乙方电度奖按年结算。电度奖以（累加）计算方式： ①1度～10万度（含10万度）每电度*0.01元 ②10万度～20度（含20万度）每电度*0.03元 ③20万度～30度（含30万度）每电度*0.04元 ④30万度以上（不含30万度）每电度*0.05元 3、甲方为乙方人员购买一份人身意外保险，乙方对其生产经营活动中的安全事件负所有责任，如发生安全事故甲方应积极协助做好相应的保险理赔工作。

四、双方的权利和义务 1、甲方将完好的水利工程，正常机械设备、工具、厂房等固定资产交给乙方运行和管理使用，乙方不得随意改变现状。 2、因工作需要，甲方可调整乙方人员工作岗位，并重新核定薪酬。 3、乙方在运行过程中，必须服从甲方的管理、服从供电部门调度，发电量应按规定配比电量送网。 4、充分利用坡头水源发电，每次接班人员必须先到水圳闸门清理垃圾，再进行交接班。交接班时人员应掌握全厂设备运行情况，当班人员应合理调节水源，管理好坡头、圳道、设备、环境卫生等，对运行的设备定时、定点巡视检查。 5、乙方严格执行《电力法》和《广东省供用电暂行条例》及甲方所规定的操作规程制度进行生产运行，严格遵守运行人员《十不准》：①不准在厂区内进行黄赌毒活动。②不准携带火种和易燃易爆、有毒、易腐蚀物品进入厂区。③班前饮酒者不准进入生产区，班中严禁喝酒。④不准带小孩和其他不相关人员进入厂区内。⑤出现异常情况和设备故障不准盲目开机强行送电。⑥不准带电维护、移动电器设备。⑦不准随意拉闸断电、合闸送电。⑧不准私拉乱接电线⑨未经批准厂区内不准进行焊、割作业。⑩不准私自拆卸设备机组维修。如有违反以上条例所引发意外事故、设备损坏，由乙方承担法律和经济责任，并赔偿一切经济损失。 6、乙方应24小时有人值班，如有特殊情况，必须告知甲方才离开生产厂区，保持固定电话畅通。在雨水季节，特别是突发暴雨时，当班人员必须保证在厂区生产值班。 7、乙方负有安全生产责任：乙方是安全生产第一责任人，对承包区域内的安全生产工作全面负责，必须严格执行《电业安全工作规程》，提高安全生产意识，做好安全生产工作的落实，做好各种防患措施，保证设备、厂房及生产场所各种设施等的安全，上述安全责任由乙方负责，否则一切后果由乙方承担。五、本协议的变更（一）任何一方要求变更本协议的有关内容，都应以书面形式通知对方。（二）甲乙双方经协商一致，可以变更本协议，并办理变更本协议的手续。

分公司承包补充协议

分公司承包补充协议甲方：浙江单位名称建设工程有限公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲乙双方于2011年3月31日签订分公司承包协议后，经乙方在湖州市区承包经营一年后，有部分约定需做进一步的补充和调整，现经双方协商达成以下补充协议：一、在甲方向湖州市规划与建设局交纳的建筑施工企业劳动工资应急支付保证金人民币伍拾万元的同时，乙方向甲方交纳50万元的诚信保证金（无息），合同终止时，在湖州市规划与建设局退回甲方交纳的劳动工资应急支付保证金的同时，甲方将乙方交纳的50万元的诚信保证金汇入乙方个人账户中。二、乙方在承包经营活动中，甲方提供不少于2名市政建造师配合乙方进行正常的经营活动，该两名建造师的年薪（或挂靠费）由甲方承担，但建造师在招投标活动和施工过程中所发生的费用具体按如下表参照执行：1、建造师开标出场费300～500元/次。2、中标后建造师不需要到场，按任用期1000元/月计算，每月三次之内的按1500元/月计算，经常去现场检查开会按5000元/月计算。如一旦有其中一名建造师中标，甲方将另补入一名，配合乙方进行经营活动。招投标活动中乙方有义务向甲方说明汇报实际工作情况。工程中标后，签订施工合同时乙方必须把中标通知书原件交甲方存档；工程开工前必须把施工合同原件交甲方存档；工程竣工验收后一个月内必须把竣工验收证书等相关资料交甲方存档，否则甲方有权等乙方补齐上述所有资料才支付工程款。因甲方建造师不到场，导致乙方不能正常开标的，每次承担乙方5000元损失。三、乙方在承包经营活动中需甲方盖章、签字的，在不影响甲方经济利益、名誉损失的，甲方将密切及时配合。如甲方自身原因需外单位协助签字盖章的，所发生的费用由甲方承担。乙方在招投标过程中不得出现买标、卖标、串标的行为。若出现以上行为给甲方和乙方自身造成的一切经济、法律责任及与之带来的一切损失由乙方承担。给甲方造成信誉损坏、出现不良行为记录的每发现一次处罚20万元。以上级管理部门记录为准，出现网站公开曝光的或则情节严重扣证的将处以50万元以上罚款。在湖州市区，甲方有意向承建的工程，经与乙方协商，乙方应配合甲方完成该项目的工作，如果甲乙双方皆有意向的，乙方优先。四、乙方在生产活动中要避免拖欠民工工资现象出现，如发生乙方工人向上级部门进行上访和投诉，给甲方造成名誉损失的，甲方将按上访工人次数进行处罚，每次伍万元。五、乙方在承包经营过程中，由乙方培养出来的专业人员，归乙方所有，如甲方需要，年薪由甲方承担，如甲方不需要年薪由乙方承担，如合同终止，甲方必须无条件配合乙方将

二级水电站承包合同协议书范本模板

甲方：乙方：为了搞好二级水电站经营管理，确保电站安全、稳定、经济运行，充分发挥电站经济效益，经乙方申请，甲方审查并同意乙方承包电站的生产运行管理。为明确双方责、权、利，签订合同如下：一、承包方式：乙方全权承包二级水电站的生产运行、安全生产和维护管理。乙方是电站一切设备、设施和人身安全的责任人，应保证电站安全、稳定、经济运行;自主组织和管理电站生产，切实处理好电站与当地村民的关系，协助甲方协调电站与电网的关系，不具体承担电站的外围业务;自觉接受甲方的监督。二、生产运行管理人员：电站生产运行管理人员由乙方聘用，乙方必须保证被聘用的机电运行人员应具有中技文化程度和电站实际运行经验，身体健康。乙方对自行聘用的职工，应加强政治思想、安全意识教育和业务知识培训，并承担其安全责任。三、承包范围：乙方承担二级水电站所属的拦河坝、引水隧洞、渠道、前池、管道、厂房、生活区建筑物，发、配、输电设备设施的运行、维护(修)和管理工作。四、承包年限：本合同有效期年整，自年月日起至年月日止，视情况而定，可以优先续签。五、承包费用：乙方运行承包价格：按销售结算有效电量提取生产运行费用，年发电量万度及以下按每千瓦时元结算，年发电量万度按每千瓦时元结算，年发电量万度以上按每千瓦时元结算，提取的承包费用于电站设备设施运行、简单维护和承包人及职工工资、奖金、养老保险、失业保险等费用开支。每季度结算一次，甲方根据乙方实际完成售电量生产指标的%拨付乙方运行费用，其余费用在

承包期满1个月内全部结清。由于甲方原因或人为不可抗拒因素导致连续停机15天以上，由甲方根据实际情况作出决定支付乙方基本生活费和设备看守工资元/月。六、无功考核：如电网对电站实行无功考核，当月销售结算有效电量少于万千瓦时，因少发无功被电网所扣无功费用双方各承担%，否则不实行考核。七、电站检修维护责任划分：电站设备、设施的维护检修划分为一般维护、年度检修和大修三类。其费用除已明确由甲方承担的外，其它正常运行、材料及用工等费用均由乙方承担。 1、乙方承担平常的一般维修，低值易耗品、易损件(单件价元以内者)、日常运行消耗性物品由乙方承担费用。其他需更换的设备元件由乙方提出书面申请，甲方审查同意后执行，材料费用由甲方承担。乙方在生产运行、安全生产中根据设备、设施的实际运行状况负责搞好一般性的维护检修工作，确保设备安全高效运行。 2、乙方必须承担一年一次的全面性年度检修、维护任务，配合完成设备预防性、调整试验，检修材料费和预防性试验费由甲方承担。年度检修、维护包括机电设备检修维护、金属结构件的去污刷漆防锈处理、引水渠道(隧道)清淤、砍青、输电线路及近区供电设施维修、砍青等任务。乙方根据甲方要求制定的年度检修计划交甲方审查，甲方自收到计划之日起15天内完成计划审定工作并交乙方负责实施，乙方按审定计划保质保量如期完成检修任务和设备试验调整，甲方组织验收合格后方可投运。 3、大修项目及时间，由甲方根据有关规程和电站生产实际决定，乙方安排人员配合实施，材料费由甲方承担。 4、电站所属的大坝、引水隧洞、压力管道、厂房、生活区建筑物等土建部分的维修，乙方负责做好施工管理工作，维修费用由甲方承担，并由甲方组织验收。八、乙方要加强与电力公司调度室的联系，提高运行效益，做好每月上网电量核算工作。每月底向甲方汇报运行情况。九、甲方负责备齐机组应配的备品备件、专用工具和图纸资料交乙方管理、使用。电站需配臵

工程施工项目合作承包协议书

工程施工项目合作承包协议书甲方：唐军身份证号码：乙方：黄振威身份证号码：经友好协商，根据国家相关法律规定，在平等、自愿、诚实守信的基础上，甲乙双方决定合伙承包以下工程项目的施工任务，为明确双方的权利和义务，双方达成以下协议，以资共同遵守：一、项目名称：南宁市五塘自来水厂供水管道基础设施扩建改造项目工程。二、工程地点：南宁市兴宁区五塘镇。三、工程造价：暂定肆仟万元人民币'最后以审定价为准。四、出资约定： 1、双方确认，同意在工程开工之前由甲方出资贰拾伍万元 (卫50000.00)元，乙方出资贰拾伍万元(￡50000.00元, 总计伍拾万元(￡00000.00)整，借给南宁市五塘自来水有限责任公司，作为图纸设计费、银行贷款评估费等，待业主拨付第一笔工程款时从工程款中按各方出资比例扣除归还, 或由甲乙双方协商该笔款的用途。 2、后续用款及业主工程款步及时到位，需垫资时应由双方各出一半共同承担。五、权利和义务： 1、双方以包工包料形式共同承包本工程，在扣除各种成本( 含工程中介

费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、项目经理部管资、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机具购置费、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费等及经双方认可的用于本工程的各项开支）后，所获利润甲方各占 55% ；乙方占 45%O 反之，本着风险共担的原则，如承包本工程出现亏损或施工中出现的有关处罚，由甲乙双方按各自所获利润分配比例分别承担。 2、双方确定，采用聘请项目经理承包项目部的形式组织施工，双方原则上不参与项目部的日常运作，但有权对工程进度、质量进行监督项目经理人选、应由双方进行协商确定，并由双方共同岀委托书。 3、选用施工队组，确定各种单价，购买工程用大宗材料和机械工具、租赁施工机械时，双方应进行协商，双方协商一致后报项目经理认可后方能执行。如双方协商无果，则有项目经理审定，双方不得干涉，否则按违约责任第 1 规定执行。 4、双方保证工程款专款专用，本工程设立共同专用账户，建筑公司拨付工程款进入该专用账户，从专用账户取款须经甲乙方双方一致同意，双方签字盖章后方可从银行取款。双方各派一名财务人员对日常财务开支进行管理，杜绝不必要开支，减少成本支出。 5、材料采购及其他各项开支均应开具正规发票，部分无法开具发票的费用支出，须经甲乙双方核实批准后才可从财务报销。所有报销凭证必须经双方签认方可报销，施工期间甲乙双方人员应注意鉴别搜集各类发票，以供财务管理使用。 6、双方要发挥各自特长，在联系工程、协调各方关系和施工管理方尽所能，要互谅互让，共同面对和克服施工过程中遇到的困难，以确保本理人员工面竭

水电站承包经营合同正式样本_1

文件编号：TP-AR-L6472 Written Materials Signed By Both Parties Or Several Parties In Order To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, So As To Maximize Their Interests （示范文本）编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 水电站承包经营合同正式样本

水电站承包经营合同正式样本使用注意：该协议资料可用在工作或生活中，协作的双方或数方，为保障各自的合法权益经各方共同协商达成一致意见后，签订的书面材料，以便实现利益最大化。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。发包方： (以下简称甲方) 地址：法定代表人：承包方： (以下简称乙方) 地址：法定代表人：为加强对水电站的管理，进一步搞活水利经济，提高水电站的经济效益，根据水电站目前的实际运行情况，经甲乙双方充分协商后，甲方同意将所属的水电站(每年万度发包给乙方承包经营。为明确双方的权利、义务关系，订立如下合同:

一、承包内容：水电站现有水轮发电机组(250kw)及厂房和配套的水工建筑物，升压变压器，值班宿舍等。二、承包期限：自20xx年8月20日起至 2060年8月20日止。三、甲方义务 1、甲方协助乙方办理电站依法经营所应办理的相关手续。 2、甲方经营电站之前的债权债务自行承担，与乙方无关。四、乙方义务 1、承包价款缴纳时间计算：乙方从承包期当年开始每年向甲方上缴电量30万度(承包电度折现金计算)。 2、乙方每年的承包款按承包电度折现金计算，

水电站运行管理承包合同协议书范本

甲方：乙方：为充分利用水资源，提高电站的经济效益，经甲乙双方充分协商，甲方将电站的运行管理承包给乙方，为明确双方责、权、利，特订立如下合同条款：一、承包项目与内容第一条乙方负责该电站水工建筑物和机电的运行管理及保护业务，即发电保护业务。第二条电站的运行人员工由乙方聘请，并可辞退、调整、解雇所聘请的人员，但不能影响电站的运行、生产。第三条承包期限初订为年整，即从年月日至年月日止。二、承包结算方式第一条乙方承包期向甲方提取下列运行费用（即承包费用），乙方每年承包甲方电站（以供电部门每月结算为准），每度电量提取运行管理费人民币元计算。第二条乙方在承包运行管理费用，按季度结算，并应在次月中旬付清。如有拖欠除非经乙方同意，否则将停止发电，所造成乙方的一切损失由甲方负责，待付清后才发电运行。第三条因该电站设备（含水工建筑物、砼结构、机电设备、输变电线路等）的质量问题而致使运行中断，乙方的工作人员除正常需要留站外，其他人员撤离该站。三、双方的责任 1、甲方提供发电的设施和设备给乙方管理维护，如水工建筑物、砼结构、机电设备、输变电线路等。在承包期内如设施和设备损坏（不是人为的），甲方投入资金进行维修，如价值在元（￥元）以下的则由乙方自行维修或请师傅，如损失超过元以上的则由甲方维修，费用由甲方全部负责（甲方可派人验证）。

2、甲方提供住房、家具、生活用具、生活用电等给乙方使用。 3、承包期间涉及的征地、山林使用权、水源使用权、工程遗留问题，甲方应负责联系并及时处理，并不能影响电站工作的运行。 4、因上级有关部门要求增加的设备及线路改造费用由甲方负责。 5、乙方在承包期内要精心管护好电站，加强组织管理和安全技术管理，充分发挥电站的经济效益，实行安全、多发、多供的发电原则。 6、压力水管三年油漆贰次，油漆款由甲方负担（油漆款每次 _元人民币），乙方负责油好。 7、承包合同期满后，乙方应保证电站设施和设备正常运行，并能上网为合格，才能移交给甲方，如乙方继续按本合同承包运行，甲方应优先安排。四、以上合同条文内容双方遵守执行，如有违约，其一切责任由违约方负责。在履约过程中如需要修改、调整合同条款必须经双方协商一致解决。五、本合同壹式贰份，甲方壹份，乙方壹份。本合同自签订之日起生效。承包期满后双方协商可延续。甲方：乙方：代表签名：代表签字：日期：日期：

工程建设承包合伙协议书

工程承包合伙协议合伙人：（以下简称甲方）身份证号码: 住址合伙人：（以下简称乙方）身份证号码: 住址甲乙双方经平等协商，本着互利共赢、相互尊重、合作久远的目的; 就合伙承包工程事宜达成一致意见，共各方信守。一、合伙宗旨在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化，共享收益，共担风险。二、合伙经营项目和范围合伙项目以与公司签订合同确认的建设项目内容和范围为准。三、合伙期限合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。四、出资方式及比例

1、乙方现金出资，前期投资由乙方出资( )万元，该款项结第一次公程款后甲方可以抽回；以后施工时甲乙双方各出资50%，在双方商定出资三日内到账，否则按日千分之三承担违约责任。 2、甲方派现金会计一名负责保管现金及现金账目，乙方派主管会计一名负责记账；会计的工资费用由甲乙双方共同承担。 3、甲乙双方在项目所在地建立共有账户便于日后工程款的结算。五、盈余分配及债务承担 1、盈余分配：盈余以甲乙双方出资为依据，按5:5比例进行分配。 2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的约定的出资为依据，按比例承担。六、退伙合伙期间原则上不得退伙；如遇到特殊原因确需退伙的，应经两方协商同意。负责按违约处理。七、项目日常管理 1、甲方作为项目部负责人，负责项目的全面管理工作；乙方负责项目公关、催收工程款及当地社会关系协调并参与项目日常管理。甲乙双方聘请总工程师，负责工程的技术工作； 2、每月十五日、三十日为双方商定的结账日，由双方和会计共同下账，所有的支出均需两方签字后方能下账。当月支出需当月下账，超过两个月不下账的支出个人自负。 3、重大支出和重大合伙事项应由甲乙双方事先共同决定，双方电话决定的应在最近的下账日补签书面决议。

水电站承包经营合同-简单版

水电站承包经营合同水电站的建设是水电开发的重要方式，那么水电站承包经营合同是怎样的呢?以下是在为大家整理的水电站承包经营合同范文，感谢您的阅读。水电站承包经营合同范文1 发包人(甲方)：承包人(乙方)：经甲乙双方充分协商，甲方将水电站承包给乙方经营。双方的具体权利义务如下：一、甲方将位于的水电站承包给乙方。二、承包期限：承包期限为三年，从20xx年月日到年月日。承包期满，双方须继续合作，可以另行订立合同。三、承包费上缴 1、上缴方式：实行税后利润上缴; 2、上缴数额：甲方收取税后利润的51%，作为承包费;乙方获取税后利润的49%，作为乙方承包所得利润。四、双方的具体权利义务 (一)、甲方的权利义务 1、负责从公司进行电费结算，并负责将乙方应取得的49%的利润给乙方进行结算; 2、负责监督乙方进行正常生产，合理使用水电站的机器设备、设施。

本合同履行期间，乙方不能组织正常生产累计达两个月的;或因损坏、丢失、擅自处理机器设备(包括设施)的情形而不能及时修复、增补的，甲方有权单方解除本合同，并按财产移交表的财产价值和甲方应得的承包费向乙方索赔。本合同生效后，甲乙双方对水电站财产进行移交(具体财产及其价值以移交表为准)。 (二)、乙方的权利义务 1、负责水电站的生产经营事宜; 2、负责合理安排职工、按时为职工发放工资; 3、负责处理和承担职工的工伤事宜; 4、接受甲方的监督，合理使用水电站的机器设备、设施，对设备、设施进行积极的维护、维修，保证水电站正常生产; 5、对外协调好各种社会关系，保证水电站正常生产; 6、保证每年发电不低于，不足的情况下，甲方按本条款约定的最低发电量收取承包费; 7、本合同生效后三日内，向甲方交纳保证金3万元，以甲方出具的收条为准。五、违约责任本合同签订后，合同双方应严格遵守履行，任一方不履行给守约方造成经济损失的，须向守约方支付违约金(违约金为3万元)。六、免责条款

临海市仙人桥水电站经营权承包合同(草案)

临海市仙人桥水电站经营权承包合同（草案）发包方：临海市汇溪镇人民政府临海市汇溪镇仙人桥村村委会以下简称甲方承包方：以下简称乙方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国物权法》等法律、法规之规定，经临海市仙人桥电站所有权人临海市汇溪镇人民政府（占股权40%）决定及临海市汇溪镇仙人桥村（占股权60%）村民代表2/3以上公决同意，决定将临海市仙人桥水电站经营权以公开竞价方式向承包权人进行经营权承包，为明确双方在本合同有效期内双方权利、义务关系，本合同当事人经平等协商，达成一致，共同遵守。第一条仙人桥电站地址、概况及承包经营范围： 1、地址：仙人桥电站座落于临海市汇溪镇仙人桥村赤壁坑（俗称）。 2、概况：仙人桥电站建于1979年，2010年经全面技术改造和设备更新。现有400千瓦发电机一台、630KV变电器一座以及厂房、引水渠、拦水坝、输电线路等。 3、承包范围：整体资产及电站经营权。第二条承包经营权期限：自2010年月日至2020年月日止共计10年整。第三条承包条件： 1、原临海市仙人桥水电站5名职工由承包权人负责签订无固定

期限劳动合同（具体见《关于仙人桥水电站经营承包权过程中原有职工问题的处理意见》）。 2、承包权人负责电站的日常经营管理及设施、设备的维护、维修和更新，保证甲方资产完整和电站顺利发电运行。 3、承包期内各种规费、税收由承包权人自负。 4、甲方委托承包权人为承包期内电站法定代表人，但承包权人不得以电站资产进行抵押和担保为自身及他人进行融资活动及其它涉及经济利益活动。 5、合同期满后承包权人应将水电站各项设施完好归还甲方（含承包人更新、置换的设备），经甲方对水电站设施核收后，由仙人桥村一次性退还乙方合同履约保证金10万元（不计息）。 6、经营期内承包权人未经甲方同意不得擅自转让电站经营权。第四条付款金额和付款方式及逾期责任：承包款总计佰拾万仟拾元整（￥元），由承包权人于2010年月日之前一次性付清，逾期按日3‰支付滞纳金，逾期超过10天，取消承包资格，竞投保证金不予退还，同时按《竞投规则》承包权人应向甲方赔偿经济损失。第五条拦水坝、引水渠在承包期内遇不可抗力造成重大损毁，由承包权人进行维修，维修费用超过拦水坝、引水渠工程总造50%及以上的，承包权人可向甲方提出资金补助申请，维修费用少于拦水坝、引水渠工程总造价50%的不予补助。第六条本经营权承包为电站资产及经营权整体承包，在承包期

合伙承包工程协议书

合伙承包工程协议书(精选多篇) 工程承包合伙协议甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：丙方：身份证号码：甲、乙、丙三方经友好协商，就合伙承包仙桃市和合国际城住宅楼工程事宜，达成如下一致，供各方信守。一、合伙宗旨在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。二、合伙经营项目和范围合伙项目以中标合同确认的项目内容及范围为准；甲、乙、丙三方合伙承包的项目，对外以名义出现。三、合伙期限合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。四、出资额、方式及比例 1．甲、乙、丙三方本次合伙事宜的投资额暂定人民币万元，甲方按40％的比例投资即万元，乙方按30％的比例投资即万元，丙方按30％的比例投资即万元。 2．如合伙过程中万投资额不足需要追加出资时，丙方因资金有限不承担投资款的追加，由甲、乙双方协商对追加的投资款出资，丙方按年利率％向追加投资款的出资方支付总追加投资款中丙方所占30％的比例部分的利息。五、盈余分配与债务承担 1．甲、乙、丙三方分别按40％、30％、30％的比例分配盈余，不得因丙方没有追加投资改变上述分配比例；但丙方需在工程回款或三方分配利润时先行扣除追加投资款中的丙方所占比例的本金及利息予追加投资款的出资方。 2．合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的分配比例为依据，共同承担。六、权利与义务 1．合伙期间的财务由甲、乙、丙三方共同核算，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲、乙、丙三方同意方可支出与进帐； 2．甲方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理； 3．甲、乙、丙三方共同决定合伙重大事项。

水电站承包经营合同范本(完整版)_2

合同编号：YT-FS-3518-64 水电站承包经营合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

水电站承包经营合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。甲方：乙方：姓名：身份证：姓名：身份证：为了更加规范管理____电站，经过股东会议决定，同意将电站承包给乙方二人承包运行管理。一、承包项目：____的运行管理。二、承包方式：甲方把电站运行管理权(财产保护权)承包给乙方，承包时间暂定壹年，从20xx年1月 1日至20xx年12月31日止，乙方拥有电站的运行管理权(财产保护权)但无权转让运行管理权给第三方。乙方承包期内电站及电站所有财产属甲方，乙方有责任对财产进行保护，不得挪用、损坏和遗失，否则由乙方按照原价赔偿给甲方。三、承包经费：甲方每度峰电提取肆分伍厘钱，

谷电提取肆分钱给乙方作为承包费用。甲方1月、2月、9月、10月、11月、12月六个月每月底预付给乙方贰仟元(20xx元)人民币，3月、4月、5月、6月、7月、8月六个月每月底预付给乙方叁仟元(3000元)人民币，全年合计叁万元(30000元)作为乙方电站运作经费;余款到农历年底前按供电局结算电度数(不除线损)一次性结清，如果天旱无水发电，甲方也要保证上述每个月的运作经费。四、机械维修：乙方有责任对电站机械进行保护与维修，正常操作与运作情况下出现机械损坏，配件贰佰元以下的由乙方承担经济责任，人工费也由乙方负责;配件贰佰元以上的由甲方出机械配件，人工费由乙方负责(损坏情况以水利部门核实为准)。如因人为操作不当出现的机械损坏，配件和人工费都由乙方承担。如因自然灾害所造成的损失，甲乙双方不用承担责任，但双方有义务尽快排除故障，恢复生产。五、安全管理：乙方必须保证安全生产，确保机械设备的安全操作、输电线路的维护和安全隐患的及

水电站承包经营合同完整版

编号：TQC/K876 水电站承包经营合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________

水电站承包经营合同完整版下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。甲方：乙方：姓名：身份证：姓名：身份证：为了更加规范管理____电站，经过股东会议决定，同意将电站承包给乙方二人承包运行管理。一、承包项目：____的运行管理。二、承包方式：甲方把电站运行管理权(财产保护权)承包给乙方，承包时间暂定壹年，从20xx年1月1日至20xx年12月31日止，乙方拥有电站的运行管理权

水电站施工合同新示范文本

水电站施工合同新示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

水电站施工合同新示范文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。水电站施工合同范文篇一甲方(发包单位)：乙方(承包单位)：甲方同意将工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。一、工程项目名称(工程地点)：工程价款360000元整。元整。清淤及加固;文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。)，清淤固工程)，包模板2300元/米。二、承包方式： 1、包工包料; 2、包工不包料。

三、甲方要求乙方进场及竣工时间：年月月工，雨天顺延。四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。六、付款办法： 1、总工程价款(金额大写元整; 2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的50%付给作工料费，剩余50%尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清; 3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成

工程承包合伙协议

合伙协议（工程承包）甲方：xxxxxxxxxxxxx 乙方：xxxxxxxxxxxxx 身份证号码：xxxxxxx 身份证号码：xxxxxxx 电话：xxxxxxxxxxxxx 电话：xxxxxxxxxxxxx 住所：xxxxxxxxxxxxx 住所：xxxxxxxxxxxxx 甲、乙双方经平等协商，就合伙承包xxx 工程事宜，达成如下协议：一、合伙宗旨合伙各方为了共同经营、共同劳动,共担风险,共负盈亏，实现利润最大化。二、合伙经营项目和范围合伙项目以xxxxxx公司合同确认的项目内容及范围为准；甲、乙双方合伙承包的项目，对外以xxx 公司名义。三、合伙期限合伙期限自：xxxxxx 年xxxxxx 月xxxxxx 日至xxxxxx 年xxxxxx 月xxxxxx日截止。四、出资额、方式及比例 1．甲方以现金出资，出资额为人民币xxx万元。该款为起动项目的前期费用，占出资比例xxxxxx%。 2．乙方以设备出资，经评估作价人民币xxx万元，占出资比例xxxxxx%。五、盈余分配与债务承担 1．盈余分配，以出资为依据，按比例分配； 2．合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。(适用合伙企业法）六、退伙合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙；退伙需经对方同意，方可实行；未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。七、权利与义务 1．甲方为合伙期间的财务负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐；同时，甲方参与合伙项目的日常管理；

2．乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理； 3．甲、乙双方共同决定合伙重大事项。八、禁止行为 1．未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；2．禁止合伙人在合伙不利时退伙。九、合伙期满合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。十、纠纷解决合伙人之间如发生争议的，应先行协商，协商不成，可以向有管辖权的法院起诉。十一、生效协议自双方方签字后生效。十二、补充协议未尽事宜，双方可另行协商订立补充协议。十三、其他协议一式xxxxxx 份，各方各执xxxxxx 份，具有同等法律效力。甲方（签字）：xxx 乙方（签字）：xxx 签订地点：xxxxxx 签订地点：xxxxxx 年月日年月日

水电站承包经营合同(合同示范文本)

( 合同范本 ) 甲方：乙方：日期：年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改水电站承包经营合同(合同示范文本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit

水电站承包经营合同(合同示范文本) 水电站承包经营合同范文1 发包人(甲方)：承包人(乙方)：经甲乙双方充分协商，甲方将水电站承包给乙方经营。双方的具体权利义务如下：一、甲方将位于的水电站承包给乙方。二、承包期限：承包期限为三年，从20xx年月日到年月日。承包期满，双方须继续合作，可以另行订立合同。三、承包费上缴 1、上缴方式：实行税后利润上缴; 2、上缴数额：甲方收取税后利润的51%，作为承包费;乙方获取税后利润的49%，作为乙方承包所得利润。

四、双方的具体权利义务 (一)、甲方的权利义务 1、负责从公司进行电费结算，并负责将乙方应取得的49%的利润给乙方进行结算; 2、负责监督乙方进行正常生产，合理使用水电站的机器设备、设施。本合同履行期间，乙方不能组织正常生产累计达两个月的;或因损坏、丢失、擅自处理机器设备(包括设施)的情形而不能及时修复、增补的，甲方有权单方解除本合同，并按财产移交表的财产价值和甲方应得的承包费向乙方索赔。本合同生效后，甲乙双方对水电站财产进行移交(具体财产及其价值以移交表为准)。 (二)、乙方的权利义务 1、负责水电站的生产经营事宜; 2、负责合理安排职工、按时为职工发放工资; 3、负责处理和承担职工的工伤事宜;

车辆全承包补充协议完整版

编号：TQC/K476 车辆全承包补充协议完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________

车辆全承包补充协议完整版下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。甲方：____ 乙方：____ 乙方于_____年____月____日与甲方签订承包甲方_____型_____车的车辆全承包经营合同，经协商现签订本补充协议。乙方每月8号前交清当月规费，月上缴规费甲方按_____考核,（不再享受合同约定的轮胎修车补贴）。乙方每月8号后交清规费，甲方按合同规定标准____考核，不享受修理费、轮胎补贴,并收取资金占用费500元。