弱电工程合同
合同编号：xxxxxxxxXX 电工程
项
目
合
同
XXXXXXXXXXXXXxx 司
一、合同原则
甲方根据需要提出设计、施工及使用要求，并委托乙方负责本合同书工程项目的技术设计、设备选型、系统配套、采购、安装、调试和售后服务。依照《中华人民共和国合同法》和国家有关规定，依据《工业电视系统工程设计规范》(GBJ115-87)及《中华人民共和国公
共安全行业标准》(GA/T75-94)和建设单位提出的各项技术要求。为明确双方在工程建设过程中及系统投入使用以后的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。
二、工程准备
1、甲方：
1)及时提供给乙方所需有关图纸、资料。
2)及时做好乙方进场后的供电工作及设备接地装置。
3)提供乙方现场器材存放场地。
4)在乙方进入施工现场后，委派专人配合乙方施工。
2、乙方：
1)合同生效后先完成前期管线铺设及支架固定安装工作，根据甲方工程施工进度时间
乙方准备后期的管线铺设及设备的购置、配套及模拟调试。
2)乙方施工期间，服从甲方现场管理。
三、工程期限
1、工程期限要求：自乙方收至V甲方工程确认我方来完成后，乙方安排人员准备好施工材料
及主要使用设备进场施工,10天以内完工。若因甲方原因造成停工的，由甲方承担责任，赔偿乙方由此造成的损失，相应顺延工期。
2、如遇下列情况，工期相应延长：
1)甲方未能及时提供有关进场施工条件，影响进场施工。
2)甲方土建或装修原因导致乙方不能安装设备。
3)甲方提供的有关工程资料不准确，导致重大设计变更。
4)其他人力不可抗拒的因素而延误工期。
四、工程总造价
产品名称、规格型号、数量、价款
工程报价为人民币含税价（大写）:___________ ￥: ______ 。该造价为本合同工程总
价格。（详细清单见附件一）。
五、付款方式
1、工程预付款：本合同签订后并在收到乙方出具的17%曾值税发票10个工作日内，甲方支
付工程总造价金额（大写）： ___________________________________ 。
2、工程结算款：即工程完工验收合格后，甲方支付乙方工程总造价金额（大写）：。如有
工程变更，则在结算阶段一并计算，甲方在工程完工验收合格后10个工作日内付清。所
有货款的支付必须是在乙方提交正规的17%曾值税发票后予以支付。
3、工程质量保证金：__________ 系统竣工验收_________ 内付清。
4、具体结算方式：___________ 。
乙方账户信息：
单位名称：
开户银行：
账号：
5、开发票时间：
①预付款发票：合同签署后，乙方按照合同金额的30%提供增值税发票给甲方，
甲方收到发票后按发票同等金额付款给乙方指定帐户。
②结算款发票：工程完工验收合格后，乙方按合同金额的65%提供增值税发票给
甲方，甲方收到发票后按发票同等金额付款给乙方指定帐户。
③保证金发票：工程竣工验收合格一年后，乙方按合同金额的5%提供增值税发票
给甲方，甲方在收到发票后按发票同等金额付款给乙方指定帐户。
施工与设计变更
1、乙方根据甲方所提出的详细使用要求进行系统方案设计，提供完整的设计文件，交甲方
确认后，作为乙方工程施工的依据。
2、施工与设计资料作为工程实施的有效依据，双方均不得擅自修改。
3、施工过程出现设计变更须以文件形式经甲乙双方签字认可，作为合同附件。
4、因设计变更导致建设工程的工程量或质量标准发生变化，双方对增加的工程价款另行协商确定。若未约定的，可参照建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准
结算工程价款。
七、工程质量及验收标准
1、对产品异议的时间和办法：
1）甲方在验收中，如果发现货物的品种、型号、数量、规格和质量或有关软件或有关工程不合规定，应妥为保管，并在3日内向乙方提出书面异议；甲方怠于通知或者
自货物收到之日起10天内未通知乙方的，视为货物符合规定。
2）乙方在接到甲方书面异议后，应在10天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
2、工程完毕，乙方向甲方提交竣工报告，按照国家有关标准并根据设计要求进行竣工预验
收，甲方接到竣工报告后5天内组织有关人员对系统进行验收，逾期不验收，视为验收合格。
3、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造
成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
4、调试运行结果必须符合甲方功能和性能的技术要求：《民用闭路监视电视系统工程技
术规范GB50198-94标准》。
5、验收标准具体内容：
1）工程所选用之器材管材与合同规定的牌子、规格相符，稳定可靠，配件美观；
2）线路敷设和设备安装全部完成；
3）安装位置与双方商定的位置相符；
4）系统可以正常运行，操作自如。
八、售后服务
1、工程完工后，经甲、乙双方验收合格，并签订验收报告之日起计算，所有的设备及
产品均提供—免费上门保修服务，终身维护服务。
2、保养范围包括系统线路检查及相关设备维修。设备故障报修的响应时间：维修人员
接到维修通知后保证在48个小时内，赶赴现场进行维修，遇到紧急故障时则在8个小时内到赴现场进行处理，并保证非人为严重破坏的所有故障情况在当天修复。如果设备故障8小时仍无法排除故障，乙方则在24小时内提供不低于故障设备规格、型号、性能的备用设备替代故障设备，直至故障设备修复。如因乙方设备造成不能
在72小时内不能解决问题，影响甲方正常使用，每超过1天，乙方承担项目总价的
0.1%违约金，因甲方提供的设备或施工现场的配合方面造成乙方不能在7 2小时内解决
故障，乙方不承担责任，但乙方及时上报原因并提供最佳解决方案完成故障维修。
3、所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。同时应提供系统扩充、
升级方面的技术支持服务。保修期内，乙方定期对系统进行现场保养维护，包括关键设备的季度检修、年度测试检查和不定期抽测检查，并提交检修和测试报告。
4、保修范围，乙方按安装之系统的正常运行和跟踪保养服务，排除系统中潜在的各种故障
及隐患，热诚解答并解决客户反馈之有关问题。因自然灾害、人为损坏、雷击、电流过大，及不可抗拒的因素引起的机器故障或损坏，不在免费保修范围之内。每次维护中所耗材料及零配件费用均由甲方承担，实用实销，一次付清。
5、定期保养，乙方将每季度一次派专人对系统进行跟踪保养（只限保修期内用户）。保
修期过后视甲方实际情况知会乙方。
6、系统操作培训，乙方将制定一套完整的培训计划，并派人员现场对甲方员工提供免费的
系统操作培训和操作书面程序，直到甲方员工能操作使用。甲方必须配合组织好相关人员一批培训完。
7、甲、乙双方相关人员应就本系统的安装及维护工作坦诚合作，互相支持，大力配合，
以更好地完善本工程。
九、违约责任
1、甲方责任
1）未能按照本合同的规定履行自己应负的责任或因土建装修工程延误，本工程除竣工日期自然延期外，甲方应按照合同规定工程进度期限给乙方付款。
2）工程未交付使用，甲方提前使用或擅自动用，视为甲方已经验收合格，应按合同约定向乙方支付工程款，若造成工程损失的，其损失由甲方承担。
3）在规定的时间内甲方不能配合进行工程验收，应由甲方承担乙方有关损失，并按合同规定验收期限给乙方付款。
4）甲方逾期付款的，每日应向乙方偿付工程总造价的—%作为违约金。逾期超过30日的，除甲方一次性按照工程总造价的支付违约金外，乙方有权解除
本合同。
5）甲方不得无故单方面终止协议。否则，甲方须向乙方按照本合同工程总造价的—%支付违约金。
2、乙方责任
1）工程质量不符合设计和国家有关标准要求的，乙方负责无偿修理或返工
2）工程验收合格后应交付甲方详细全部设备的产品说明书和维修使用说明。
3）在施工中因乙方自身原因造成安全责任事故，除自负责任外，给甲方造成经济损失应予以赔偿；因非乙方自身原因引起的安全事故，由事故责任方负责。
4）对现场所有已完工的建筑装修、设计、器材负有保护的责任，施工时如损坏甲方或
第三方财产，由乙方负责赔偿。
5）乙方未按时完工，逾期每日应向甲方偿付工程总造价的上作为违约金。逾期工期超过30日的，除乙方一次性按照工程总造价的_%支付违约金外，甲方有权解除本合
同。
6）乙方不得无故单方面终止协议。否则，乙方须向甲方按照本合同工程总造价的_% 支付违约金。
十、不可抗力
1、不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法
避免和无法克服的事故。受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给
对方审阅确认。
2、签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响
而不能执行合同时，经确认后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十一、争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无
条件服从该鉴定的结论。
2、合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，
争议应提交杭州仲裁委员会裁决。仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。
十二、附则
本合同共:X份，甲方执2份，乙方执:X份。合同执行过程中，所有补充协议及工程技术变更，经甲乙双方认可签字，作为合同附件。合同附件与本合同具有同等的法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
联系人：联系人：
签订日期: 签订日期:
弱电工程施工协议(样板)
弱电工程施工协议（样板）委托方 (以下简称甲方)：联系电话： 施工队(以下简称乙方)：联系电话： 甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同一、工程概况 工程地址： 二、价格 清包工费：￥元，大写： 具体价格金额如下： 三、付款方式 1、施工队进场，预支开工费：元
2、线缆拉线架设完成，付元 3、线路测试调试竣工，付元 4、弱电设备安装竣工，付元（如有） 5、保修金元，从竣工之日起1年后支付 四、设计 1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作. 2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可. 五、材料 1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失. 2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用. 3、乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票. 4、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失. 5、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性. 6、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场. 7、乙方应保证在本工程区域内没有双包和半包的工程. 8、乙方应做好对施工完成的成品保护工作. 9、未经甲方许可，乙方不得携带任何布线材料出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。
六、工期 从 2004年月日起至 2004年月日止，工期为天，因甲方因素拖延，工期顺延，乙方可以想甲方提出延误人工费补偿，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费50元/天 七、材料搬运 甲方材料送至工程所在地的，乙方任何施工人员应无条件搬运。 八、垃圾清运 1、垃圾袋装化 2、垃圾应日日清 3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所 九、劳动力管理 1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。 2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。 3、甲方应及时替乙方办理工程场地出入证件并支付相关费用。 4、乙方应具备在暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。 5、乙方指定由为工地现场负责人，为替补负责人。 6、在合同价内，乙方有义务提供人次跟随甲方挑选材料。 7、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持2(1人)人以上的施工人员。 8、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。 十、施工机具
弱电工程单价合同范本
弱电工程单价合同范本 合同编号:弱电工程单价合同范本 弱电工程是电力应用的一个分类。电力应用按照电力输送功率的强弱可以分为强电与弱电两类。下面我们来看看弱电工程单价合同范本，仅供大家参考！ 弱电工程单价合同范本1 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工承包事项协商一致，订立本合同： 一、工程概况 1、工程名称：xx小区黑白可视对讲系统工程 2、工程地址：xx小区 二、合同承包范围 对讲系统工程设备安装，调试，售后服务。 三、施工依据 甲方提供的设计图纸及甲方变更后签证确认的设计图纸。 四、承包方式 1、乙方包工，包料的承包方式。 2、根据甲方的功能需求及现场的实际情况如需增加设备，经双方确认后，可以做适当的现场调整。 3、工程变更部分经由甲方签证后另行结算，变更部分造价按照附件工程量单价及辅材单价执行。 五、合同工期 按甲方的施工进度及具体要求，双方共同确认“施工进度表”。 六、施工要求 符合国家现行标准及规范。 七、质量标准及规范 本工程质量标准为优良（省优）。 八、质保期 验收合格后12个月。 九、合同价款 按444户计算，单价380.00元（含税） 金额（大写）：人民币壹拾陆万捌仟柒佰贰拾元整 金额（小写）：168720.00元整 付款方式： 1、合同签定经后，甲方预付乙方工程备料款50000.00元，乙方收到此批货款后进场布线、施工。 2、设备合部施工完毕，经甲方验收合格3日内甲方将昌茂花园6#楼3单元1、 2、3、4号地下室以96048.00元人民币抵工程款给乙方。 3、甲方留质量保证金8720.00元，一年后支付（从验收合格之日起计算），终
弱电工程施工合同范本
工程承包合同 甲方（发包单位）： 乙方（承包单位）： 经甲乙双方自愿协商同意，决定由乙方承包建设甲方的《_______________ 项目》为 明确双方在该项目中的权力、义务和责任，特签订以下工程承包合同，由双方共同遵守。 第一条工程项目 一、工程项目名称： 二、工程地点： 三、工程承包范围： 1数字监控系统的布线及设备安装调试； 2、桥架安装； 四、工程承包内容 1. 数字监控系统的布线根据甲方审定的施工图进行施工； 2. 提供本次工程数字监控系统设备并安装调试； 3. 桥架安装按照甲方提供施工图进行施工。 五、工程建设质量承包要求： 整个工程项目施工及验收必须符合综合布线国际标准 ISO/IEC IS 11801和国内标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范 CECS89: 97》和《建筑与建筑群综合工程设计规范CECS72: 97》。 1、桥架工程要求： 1）水平桥架安装； 2）垂直桥架安装； 3）桥架三通爬坡制作；
2、布线工程要求 1）.数字监控系统，共计 XX个前端，按照甲方要求，支持计算机网络传输、具备管理权限设定。 第二条双方责任 一、甲方： 1指派现场代表负责协协调乙方施工； 2、对乙方的施工进度，质量等问题进行监督检查； 3、及时支付工程预付款达到工程总价的 60%和工程验收合格后的工程结算款达到 工程总价的100%. 4、甲方负责协助乙方按进度安排进行施工； 5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜（费用甲方承担）。 6、甲方提供乙方工作场所和库房，以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场地。 7、甲方应负责系统设备的安全，防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。 8保修期内属非安装、调试的原因（如人为破坏、自然灾害等）而出现的系统故障，由甲方负责。 二、乙方： 1、服从甲方的统一调度； 2、组织人员进场； 3、按照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工，并提 供相应的工程文档； 4、工程质量必须达到优良； 5、系统验收合格后壹年内，在系统运行过程中因属系统安装调试的原因而出现的 故障，由乙方负责免费维修。 第三条工程期限及配合 一、进场日期为年月日，工期定为天，并配合验收。 二、如乙方无故延误工期则视为违约，按每延误一天处以合同金额的 1 %。罚款。 第四条工程费用 一、数字监控系统、桥架安装、按照合同施工范围严格施工，工程范围之外的工程
弱电工程施工合同
客运 弱 电 工 程 施 工 合 同 建设方：
发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在甲乙双方完全清楚理解本合同条款的基础上，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承担客运站弱电工程有关事宜达成一致，签订本合同供双方共同遵守： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程规模：。 4、承包方式：本工程实行包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包验收。 二、乙方承包范围 完成甲方提供的本工程施工图、招标文件及乙方报价表（附件二）所包含的全部内容,满足施工图设计使用功能，即交钥匙工程： （1）、网络、电话、有限电视系统； （2）、广播音响系统； 三、合同价款 本项目合同包干价人民币大写：整（小写：￥元）。直接工程费、材料费、机械费、措施费、安全防护及文明施工费、管理费、规费、利润、不可预见风险费、保险费、税金、按国家及地方政府规定由乙方缴纳的各种建管费用，质保期内保修服务等完成本工程合同所需的一切费用及完成本工程不可或缺的所有工作及责任。 四、工程工期 开工日：2011年月日； 完工日：2011年月日。 工期50日历天，具体开工时间以现场甲方或监理书面通知的开工报告为准。工期中已包括雨雪霜天、大风、国家法定节假日、现场
测试，与其他施工方交叉施工、配合施工的等待时间，并包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。乙方将根据开工日期、完工日期、实际施工工期的变化。在合同约定的完工工期不变的情况下，前述调整及采取相应的措施而增加的任何费用，均已包含在本合同价款内。 五、合同组成及解释顺序 1、本合同书 2、合同附件 6、合同图纸及工程量清单 7、其他来往函件、签证等资料 六、付款方式 合同签订后七个工作日内甲方支付乙方合同价的30%（即人民币万元整）；待设备线路铺设完成后七个工作日内甲方支付乙方合同价30%，（即人民币万元整）；竣工验收合格（含建设主管部门及公安局验收）、提供完备竣工资料（四套）后七个工作日内甲方支付乙方合同价35%，（即人民币31.5万元整）；剩余5%（即人民币万元整）为质量保修金（质保期二年），在质保期内未发生质量问题，或发生质量问题乙方按《工程质量保修书》执行，则质保期满后一次付清。 七、质量标准 本工程经甲方、监理及相关部门一次性验收合格，取得验收意见书。 八、工期的顺延 1、当发生设计变更、工程量增加等，但不影响关键线路的，乙方应当自行采取措施，不予延长工期。 2、对以下情况造成的工期延误，经甲方确认，工期相应顺延，双方的损失由各自承担： (1)因不可抗力（按国家规定）事件造成工期延误的；
弱电工程施工合同范本
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 弱电工程施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方（发包单位）： 乙方（承包单位）： 经甲乙双方自愿协商同意，决定由乙方承包建设甲方的《项目》，为明确双方在该项目中的权力、义务和责任，特签订以下工程承包合同，由双方共同遵守。 第一条工程项目 一、工程项目名称： 二、工程地点： 三、工程承包范围： 1、数字监控系统的布线及设备安装调试； 2、桥架安装； 四、工程承包内容 1. 数字监控系统的布线根据甲方审定的施工图进行施工； 2. 提供本次工程数字监控系统设备并安装调试； 3. 桥架安装按照甲方提供施工图进行施工。 五、工程建设质量承包要求： 整个工程项目施工及验收必须符合综合布线国际标准ISO/IEC IS 11801和国内标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS89: 97》和《建筑与建筑群综合工程设计规范CECS72: 97?0 1、桥架工程要求： 1）水平■桥架安装； 2）垂直桥架安装； 3）桥架三通爬坡制作； 2、布线工程要求 1）.数字监控系统，共计XX个前端，按照甲方要求，支持计算机网络传输、具备管理权限设定。 第二条双方责任 、甲方:
1、指派现场代表负责协协调乙方施工； 2、对乙方的施工进度，质量等问题进行监督检查； 3、及时支付工程预付款达到工程总价的60%和工程验收合格后的工程结算款达到 工程总价的100%. 4、甲方负责协助乙方按进度安排进行施工； 5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜（费用甲方承担）。 6、甲方提供乙方工作场所和库房，以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场地。 7、甲方应负责系统设备的安全，防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。 8、保修期内届非安装、调试的原因（如人为破坏、自然灾害等）而出现的系统故障， 由甲方负责。 二、乙方： 1、服从甲方的统一调度； 2、组织人员进场； 3、按照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工，并 提供相应的工程文档； 4、工程质量必须达到优良； 5、系统验收合格后壹年内，在系统运行过程中因届系统安装调试的原因而出现 的故障，由乙方负责免费维修。 第三条工程期限及配合 一、进场日期为年月日，工期定为天，并配合验收。 二、如乙方无故延误工期则视为违约，按每延误一天处以合同金额的1%罚款。 第四条工程费用 一、数字监控系统、桥架安装、按照合同施工范围严格施工，工程范围之外的 工程材料及工程量增减按照实际增减量根据市场单价合理报价及结算。 二、经甲乙双方协商确定，本次工程承包合同总金额人民币：XXXXXXXX 元整（XXXXX ￥）。如果发生工程量的变更，甲方按四条第一款的规定在该总金额的基础上增加或减少支付乙方的工程费用。 第五条工程验收
弱电工程施工合同
弱电工程 施工合同 工程名称：******************* 工程地点：******************* 建设单位：******************* 施工单位：******************* 年月日
弱电施工合同 建设单位：*************** （以下简称甲方） 施工单位：*************** （以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中国人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况： 1、工程名称：********************** 工程地点：********************** 2、工作内容：（1）网络高清监控系统（2）数字可视对讲系统（3）出入口管理系统、过道门禁一卡通（4）FTTH 项目（光纤到户）（5）公共广播系统（6）五方对讲（7）综合管路（8）机房工程 第二条承包工程范围： 1、乙方在负责弱电施工的同时，应配合甲方搞好其他配套设施、设备的预埋等安装配合工作，以及绿化、环保的配合施工。有关费用包含在包干造价范围内，甲方不再支付其他费用。 2、取电、施工中产生的用电由甲方协调，产生的电费由乙方按实际支付。 第三条承包方式及承包造价：
1、乙方按甲方、乙方确认后的设计施土图纸和报价单的内容完成该项目的弱电工程。 2、本工程合同总价为：**************元（人民币：********整）。 3、承包方式：包工、包料、包税金、包质量、包安全、包验收合格。 第四条付款方式及时间： 1、合同经双方签字后，乙方进场施工后，三个工作日甲方支付乙方工程款总额的10%，乙方进场施工布线。 2、主要设备（监控、对讲、停车场）到场后，甲方支付乙方工程款的50%。 3、设备安装完毕，甲方支付乙方工程款的20%。 4、工程完工并经过双方验收达到合同约定标准后三个工作日后付至总价的97%。 5、余下3%的保修金在保修期满后付清。 第五条施工工期： 1、开工日期以甲方的通知为准。整个工程项目工期为8 0天。 2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延。 （1）较大的设计变更，方案更改，而影响施工进度。 （2）不可抗力的因素（如台风、水灾、地震等）而延误工期。（3）甲方原因或分期分区、分段验收而延误工期。
弱电施工合同范本(完整版)_1
合同编号：YT-FS-5581-82 弱电施工合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
弱电施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 合同编号：_____ 甲方：_____ 联系人：_____ 乙方：_____ 联系人：_____ 甲乙双方为_____(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下： 一、工程概况 1、工程名称：_____(地点名称)弱电综合布线系统 2、工程地址：_____ 3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1)完成_____(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_____米的管路铺设;约_____个信息点布线安装;约_____个机房信息点布线安装;约_____条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品) 2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。 3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。 5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
弱电工程承包、施工合同文本
弱电工程承包合同 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担XX的弱电工程设计及施工达成意见一致，特签订本合同，以资信守。 第一条工程概况 1、XX弱电工程设计及施工 2、工程地点：XX 第二条工程内容 按照甲方确认的设计方案、系统功能、设备材料，由乙方承包整个系统的设备供应及安装和调试，包括XX 第三条承包方式 乙方采用甲方确认的材料、设备、配置方案，以包工程设计、包材料与设备的供货与运输、包安装、包调试、包工期、包安全、包风险、包验收通过的方式承接本工程。 第四条工期 1、乙方应在天内完成工程施工并通过甲方的验收。按以下的(打")方式确定安装工程的开工日期： ()、乙方应于年月日前进场开始工程安装;
()、乙方应按照甲方的开工指令单确定的开工日进场开始工程安装； 2、安装过程中由于甲方原因或不可抗力因素致使工期延误的，经甲、乙双方签证认后工期可调整，并据此重新确定竣工日期。 弱电施工合同 合同编号：__________ 甲方：__________ 地址：__________ 电话：__________ 联系人：__________ 传真：__________ 邮编：__________ 乙方：__________ 地址：__________ 电话：__________ 联系人：__________ 传真：__________ 邮编：__________
甲乙双方为________ （地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下： 一、工程概况 1、工程名称：_______ （地点名称）弱电综合布线系统 2、工程地址： _________ 3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。 二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1）完成 ________ （地点名称）弱电综合布线系统（工程量为： 约400米金属桥架安装；约_________ 米的管路铺设；约_________ 个信息点布线安装；约_______ 个机房信息点布线安装；约 _________ 条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。 3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
弱电工程合同范本(标准版)
编号：FS-HT-05018 弱电工程合同(标准版) Weak current project contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
弱电工程合同(标准版) 弱电工程合同（一） 发包方（简称甲方）：______ 承包方（简称乙方）：______ 一、概况 1、甲方弱电工程系合法使用。 乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包的相关《资质证书》的企业法人。 2、弱电施工地点：_____区（县）_____路_____号。 3、弱电工程实施内容：详见附件一《弱电工程实施内容表》。 4、承包方式：_____（包工包料、清包工、部分承包）。
5、总价款：￥______元，大写（人民币）：______ 其中： 材料费：________，人工费：________ 管理费：________，设计费：________ 垃圾清运费：________，税金（3、41%）：________其他费用：________ 经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。 6、工期：自_____年_____月_____日开工，至_____年_____月_____日竣工，_____工期_____天。 二、关于材料供应的约定： 1、甲方提供的弱电布线材料：详见附件二《甲方提供弱电布线材料、设备表》。 本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承
弱电施工合同(合同范本)
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-013987 弱电施工合同(合同范本)
弱电施工合同(合同范本) 合同编号：_________ 甲方：_________ 地址：_________ 电话：_________ 联系人：_________ 传真：_________ 邮编：_________ 乙方：_________ 地址：_________ 电话：_________ 联系人：_________ 传真：_________ 邮编：_________ 甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下： 一、工程概况 1、工程名称：_________（地点名称）弱电综合布线系统
2、工程地址：_________ 3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。 二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约400米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品） 2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。 3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。 5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。 三、工程进度安排 1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。 2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。 四、工程验收时间 工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为
弱电工程施工合同
弱 电 工 程 施 工 合 同 工程名称： ******************* 工程地点： ******************* 建设单位： ******************* 施工单位： ******************* 年月日 弱电施工合同 施工单位： *************** （以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》 、《中国人民共和国建筑法》及其他有关 法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程 施工事项协商一致，订立本合同。 第一条 工程概况： 2、工作内容：（1） 网络高清监控系统 （ 2） 数字可视对讲系统 （3） 出入口管理系统、过道门禁一"通 （4） FTTH 项目（光纤到户） （5）公 共广播系统 （ 6） 五方对讲 （ 7） 综合管路 （ 8） 机房工程 建设单位： *************** 以下简称甲方） 1、工程名称： ********************** 工程地点： **********************
第二条承包工程范围： 1、 乙方在负责弱电施工的同时，应配合甲方搞好其他配套设施、设备的预 埋等安装配合工作，以及绿化、环保的配合施工。有关费用包含在包干造价 范围内，甲方不再支付其他费用。 2、 取电、施工中产生的用电由甲方协调，产生的电费由乙方按实际支付。 第三条承包方式及承包造价： 1、乙方按甲方、乙方确认后的设计施土图纸和报价单的内容完成该项目的 弱电工程 3、承包方式：包工、包料、包税金、包质量、包安全、包验收合格 第四条付款方式及时间： 1、 合同经双方签字后，乙方进场施工后，三个工作日甲方支付乙方工程款 总额的10%乙方进场施工布线。 2、 主要设备（监控、对讲、停车场）到场后，甲方支付乙方工程款的 50% 3、 设备安装完毕，甲方支付乙方工程款的 20% 4、 工程完工并经过双方验收达到合同约定标准后三个工作日后付至总价的 97% 5、余下3%勺保修金在保修期满后付清。 第五条施工工期： 1、 开工日期以甲方的通知为准。整个工程项目工期为 8 0天。 2、 如遇下列情况，经甲方现场代表 _________________ 签证后，工期相应顺延。 （1）较大的设计变更，方案更改，而影响施工进度。 （2）不可抗力的因素（如台风、水灾、地震等）而延误工期 （3）甲方原因或分期分区、分段验收而延误工期。 2、本工程合同总价为: ************** 元（人民币：******** 整）
2021年弱电工程合同范本
Death comes to all, but great achievements raise a monument which shall endure until the sun grows old.精品模 板助您成功！（页眉可删） 弱电工程合同范本 弱电工程合同范本1 甲方：武汉×××房地产开发有限公司 乙方：武汉××科技发展有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方×××大厦的电梯布线工程进行施工有关事宜，签订本合同：第一条工程概况 工程名称：武汉×××大厦电梯布线工程 工程地点：武汉市黄浦区××路×××号 工程内容：8台32层和2台8层电梯轿箱到电梯机房的布线（含地下三层） 承包方式：包工、包料、包工期、包质量。 第二条工程工期：
1、开工日：××××年×月×日；竣工日：××××年×月××日。 2、乙方应当严格遵守乙方提交并经甲方确定的进度计划中确定的总日历工期、各阶段工期。工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、与其他施工方交叉施工、配合施工的等待时间，并包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。 3、乙方逾期履行任何一阶段工期，或甲方认为竣工日明显地变得不能遵守，甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成而无需增加费用。乙方须无偿地对剩余工作无延误地遵从甲方指示。 第三条工程质量等级 1、工程质量等级：优良 2、如本工程质量仅达到合格而未达到优良，乙方应当负责返工以达到优良。如甲方同意接受该质量仅达到合格的工程，乙方应当按建筑面积每平方米500元的标准承担违约金。 第四条工程造价 1、单价标准：人民币×元。该单价一次性包死，不因人工、材料价格涨落等任何因素的变化而调整。该单价已经包含了乙方完成本工程所需的人工费、材料费、安装费、税费、施工手续办
弱电施工合同范本
长沙市XX酒店弱电工程 施 工 合 同 甲方（全称）： 乙方（全称）：湖南省电气有限公司 长沙市XX酒店弱电系统工程合同甲方（全称）：有限公司
乙方（全称）：湖南省电气有限公司 根据《中国人民共和国合同法》及有关规定，经双方协商，签订本合同。 第一条：工程项目 1：工程名称：酒店弱电系统工程 2：工程地点：湖南省长沙市 3：工程范围 本工程包括甲方弱电系统的有线电视、网络、电话、监控系统的安装及其设备安装调试项目； 第二条：工程内容 甲方有线电视、网络、电话、监控系统的摄像枪安装，监控主机等设备的安装及调试。 第三条：差异调整 甲方提供的点数数据、设计说明与相关内容均视为互有解释能力，如出现差异或矛盾，甲方有权力以其中一项为标准，要求乙方进行工程调整，乙方应无条件遵从，调整所引起的费用由甲方承担。 第四条：承包方式 本工程乙方以包人工、包设备（详见附件：弱电工程费用清单）、包工期、包质量、保安全的方式承包；如由乙方原因造成的工期、质量、安全问题，由乙方负责。 第五条：双方责任 1：甲方责任 1）：负责提供乙方施工所需的施工场地的平面图纸和相关材料； 2）：提供施工中乙方所需的水源、电源、高空作业所需材料、工具堆放场所； 3）：确定工程的变更事项； 4）：负责申报工程验收； 5）：办理竣工结算； 6）：按合同确定付款方式按时支付工程款。
7）：甲方委派现场代表_________________，负责监督检查工程质量和进度，按设计图纸变更，工程期间的质量验收事宜。 2：乙方责任 1）：负责按合同规定时间内完成弱电系统的安装并调试； 2）：负责按甲方审定的设计施工图进行施工； 3）：负责系统的模块安装、设备安装等全部施工工作； 4）：乙方应加强施工队伍的管理，严格遵守甲方制定的规章制度，并负责施工过程中的安全、防火、防盗等工作，如出现安全问题自行负责； 5）：乙方负责系统的单位测试工作，并协助甲方进行系统调试； 6）：配合甲方的验收工作。 第六条：工程进度及工期 本工程总工期为_ _个工作日，从_________年_____月______日施工开始至_______年_____月_____日，整个工程施工结束。 第七条：工程验收 乙方应对已完工系统进行自检，并在具备验收条件后提出验收申请，甲方在接到初步验收申请后在48小时内组织验收。工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。如该系统不能满足合同要求，甲方应在接到验收后在24小时内发出书面整改通知，乙方在书面整改通知规定的时间內对系统实施整改，直至系统达到合同要求并再验收。 第八条：工程质量标准和保修期 1：工程质量标准：符合国家及省、市质量规范标准，工程质量达到优良； 2：在保证照明及一定温度、湿度环境下，工程的相关设备产品按其三包保修政策执行； 3：保修期从工程通过验收之日开始计算，一年免费上门服务； 4：保修范围 保修服务不负责因甲方或者甲方指定外包工程人员的疏忽所造成的设备损坏及下列情况： 1）：甲方非正常使用、私自修改变更而引起的损坏；
弱电施工合同模板范本[通用]
弱电工程合同 甲方： 乙方： （以下简称“甲方”）和（以下简称“乙方”）依照《中华人民共和国合同法》、《中华 人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程合作项目以青山火电厂检修公寓楼1、2栋弱电布线（网线、电话、电视线）以包工 包料的方式协商一致，订立本合同（以下简称“合同”）。 一、合同名称、地点 工程名称：弱电综合布线 工程地点： 二、施工范围：乙方严格按照合同规定范围保质保量施工（需要安装的电话点、电脑点、电视点、）
在合同履行中发生需要增加点位的，甲方应以书面形式通知乙方需要增加点位位置，经甲方 确认后按实际发生的设备、线材及工费相应增加合同价款。 三、合同工期： 开工日期：2016年月日至2016年月日止； 合同工期总日历天数天。(包括法定节假日) 四、合同价款 金额(大写)：(人民币) ￥:元 在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经甲方确认后按实际发生的设备、线材及工费 相应增加。 五、合同付款方式：包工或包工包料 (1)预付款：在签订合同之 日后2日内，甲方支付乙方合同预算金额的30%作为预付款， 合同签订后5日内乙方人员入场施工。 (2 )中继款： 乙方设备到场一周内，经甲方验收合格，甲方向乙方支付合同预算金额的30%。 (4 )验收合格付款： 乙方设备安装完毕，经甲方验收合格以后，由甲、乙双方合作进行实际工程量的结算，并出具工程结算书。在结算书经双方签署后，支付至结算总价的40%。 六、甲方责任 甲方按合同约定的内容和时间完成以下工作： (1)甲方提供施工场地、环境和施工所需的水、电等必要条件。 (2 )协调土建、装修和相关配套公司与乙方的关系，提供必要的施工资料、环境，并配合乙方解决施工过程中遇到的问题，不影响乙方施工的进行。
公司弱电系统工程施工合同
公司弱电系统工程 施工合同 1
XXX公司弱电系统工程 施工合同 合同号: HSDBM 808A 甲方: 乙方: 为了按期保质保量地完成XXX公司弱电工程,按照<中华人民共和国经济合同法>和<建筑安装工程承包合同条例>的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下合同条款,以便共同遵守。 第01条工程概况 1.1 工程名称:XXX公司弱电系统工程项目 1.2 工程地点:厦门 1.3 合同总价:人民币元(￥.00)(详见附后工程预算) 第02条合同文件及解释顺序 2.1 组成合同的几项文件,是互为补充解释的,但如有模棱两可或互为矛盾之处,以下列生效时间在后的文件为准: 2.1.1 本施工合同 2.1.2 工程预算书 2.1.3
第03条图纸和书面通知 3.1 本工程施工图纸由乙方设计,由双方确认。 3.2 合同文件为一整体,其内容互为补充,当图纸和文字发生矛盾或现场实际情况与施工图设计文件有偏差时由甲乙双方互相协调解决。在合同实施过程中,甲、乙双方的一切联系、通知均以书面为准。 第04条承包范围 4.1 本合同适用于XXX公司弱电系统工程。 4.2 工程内容: 4.2.1综合布线系统的材料采购、安装调试、测试验收、系统培训。 4.2.2程控交换机系统的材料采购、安装调试、测试验收、系统培 训。 4.2.3背景音乐系统的材料采购、安装调试、测试验收、系统培训。 4.2.4防雷系统的材料采购、安装调试、测试验收、系统培训。 4.2.5网络交换机系统的材料采购、安装调试、测试验收。 4.2.6机房静电地板系统的材料采购、安装。 4.2.7门禁系统的材料采购、安装调试、测试验收。 4.2.8闭路监控系统的材料采购、安装调试、测试验收。 4.2.9防盗报警系统的材料采购、安装调试、测试验收。 4.3 为完成本合同承包范围内的全部工程所需的人力、材料、施工设备等均由乙方负责筹备、供应和使用,除本合同另有规定外。 3
弱电工程承包协议(完整版)
合同编号：YT-FS-4951-82 弱电工程承包协议(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
弱电工程承包协议(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方（简称甲方）：_____ 承包方（简称乙方）：_____ 根据《中华人民共和国合同法》、布线设计施工下列标准： －iso11801 国际建筑通用布线标准 －ieee 100 base-t 100兆以太网 －ccitt isdn 综合业务数据网络标准 －ieee 802.3 10base-t 光纤分布数据接口（fddi）标准 －ieee 802.5 token ring 网络标准 同时满足下列安装与设计规范 h 中国民用建筑电气设计规范（jgj/t16-92） h 智能建筑设计标准（ebd-03-95） h 工业企业通信设计规范（cecs 09：89） h 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范
（cecs 72：97） h 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范（cecs 72：97） 以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本弱电工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、概况 1.甲方弱电工程系合法使用。 乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包的相关《资质证书》的企业法人。 2.弱电施工地点：____区（县）____路____号。 3.弱电工程实施内容：详见附件一《弱电工程实施内容表》。 4.承包方式：____（包工包料、清包工、部分承包）。 5.总价款：￥__ ____元，大写（人民币）：____ 其中：材料费：____，人工费：____ 管理费：____，设计费：____ 垃圾清运费：____，税金（3.41%）：____ 其他费用：____ 经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。 6.工期：自____年____月____日
弱电施工合同范本标准版
编号：HL202017652 弱电施工合同范本标准版 The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日
弱电施工合同 合同编号：_________ 甲方：_________ 联系人：_________ 乙方：_________ 联系人：_________ 甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下： 一、工程概况 1、工程名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统 2、工程地址：_________ 3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。 二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2 、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥
弱电工程施工合同
合同编号：HLJHEB *******工程管理中心 弱电安装工程合同发包人： 承包人： 签订日期： 签订地点：
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方为保证施工的顺利进行、明确双方责任，经协商达成一致，订立本合同，内容如下： 第一条工程名称 第二条工程地点 第三条承包范围 弱电工程（电视、电话、网络、保安监控、一卡通、背景音乐、会议室）及乙方承包范围内设计的深化、材料设备的供应和安装、现场的协调和管理、乙方内部 的质检和验收、竣工及缺陷修复等一切为完成本工程所需的工作。 第四条承包方式 本工程以包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包风险、包设计(设计方案以甲方认可为准)的形式一次性包死（除甲方书面变更外），乙方必须按照甲方 确定的设计方案、系统功能、设备材料,承包整个系统的设备供应及安装和调试。 第五条设计依据 一、中华人民共和国公共安全行业标准《安全防范工程程序与要求》GA／T75一l994。 二、TC—100委员会公共安全防范设计规范《工业电视系统工程设计规范》GBJll5— 87、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50l98—94。 三、中华人民共和国智能建筑设计标准(GB／T50314—2000)。 四、《民用建筑电气设计规范》JGJ／Tl6—92。 五、中华人民共和国公安部《楼宇对讲电控防盗门通用技术条件》GA/T72-89。 六、《电子计算机房设计规范》GB 50174—93。 七、中华人民共和国公共部《安全防范工程费用概预算编制方法》GA／T70-l994。 八、中华人民共和国国家技术监督局、建设部联合发布的《安全防范工程技术规范》 GB/50348-2004。 第六条工程质量 一、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的相关工程规范、 规程标准进行施工，并接受甲方有关人员的监督。 二、乙方施工中必须遵循以下规定： 1、乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按规定提供质量合格 证，或进行检验合格后并经甲方、监理认可后方可用于工程； 2、对主要设备和材料的改变或代用必须经甲方有关人员签证后方可用于工程； 3、隐蔽工程必须经甲方工程师及监理检查、验收盖章后方可进行下一道工序； 4、乙方应按质量验评标准对工程进行分项工程质量评定，并及时将单位工程 质量评定结果送甲方及监理。单项系统完工时应会同监理及甲方进行中间验收。 第七条工程承包方式、总造价及工程材料、设备的供给、验收 一、工程承包方式：包设计、包材料、包施工、包质量、包工期、安全。 二、工程总造价：贰佰贰拾陆万玖仟玖佰肆拾陆元肆角伍分（￥2,269,946.45元）。 三、工程材料、设备的供给：本工程为总承包工程，一切设备及辅材均由乙方采购； 乙方采购的设备、材料如附有产品合格证，而甲方及监理认为需要复检的，应允许复检经检验合格后，方可用于工程。硬盘数据存储要求达到30天。 第八条付款方式 一、系统线路铺设完毕后，甲方向乙方支付合同总价款的30%工程进度款； 二、乙方主要设备到场后，甲方向乙方支付合同总价款的30%工程进度款； 三、工程竣工，并经甲方组织有关部验收合格后，甲方向乙方支付合同总价金额的 95%。 四、合同总价款的5%作为本工程的质保金，待本工程竣工验收合格满一年后七天 内支付质保金的60%，满第三年后七天内支付质保金的40%。 第九条工期、进度计划 施工工期：主体装修工程进度为准 在合同签订后，根据工程设计以及主体工程进度制订《施工进度计划表》，对工程进行预计，制定相应的措施，并根据工程施工情况进行施工力量的调整，确保工程能随主体工程进度如期完成。