当前位置：文档库 › 工程竣工验收授权委托书

工程竣工验收授权委托书

（单位名称）法定代表人授权委托（姓名）为本单位的合法代理人，参加工程的竣工验收组，代理人在参加验收过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本单位均予以认可并对此承担责任。

代理人无权转让委托。

法定代表人（签名）：

单位名称（公章）：

附：代理人身份证复印件

注：1、代理人应为建设、勘察、设计、施工、监理单位、设施管理单位的有关负责人。

2、同一单位、同一事项如有多名代理人可一次性授权委托。

执行阶段授权委托书

众所周知，执行程序和诉讼程序是两种相互独立的司法程序。在司法实践中也是审判和执行相互分离，审判员负责公平公正的审理好案件，而执行庭的执行员要严格按照文书内容并参照当事人提供的执行线索依法果断的动用各种执行措施，以维护当事人的合法权利。但是，在我的基层实践中，尤其是在立案阶段，当事人对执行程序和诉讼程序有时会提交相同的授权委托书，大多当事人或受托人提交的授权事项是诉讼程序的授权范围，对执行程序的特别授权知之甚少。每当为询问时，对方总是振振有词，以“以前就是这么立案的，一直提交诉讼授权书”来抗辩。对此，我开始对基层法院立案工作中授权委托书的授权事项有了些思考。在诉讼程序中，授权事项在《中华人民共和国民事诉讼法中有特别的规定：第五十九条规定：委托他人代为诉讼，必须向人民法院提交由委托人签名或者盖章的授权委托书。授权委托书必须记明委托事项和权限。诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。依照此规定，在诉讼程序中，立案人员对不怎么懂法律的当事人建议其按照此格式填写授权委托书，授权范围为“代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉”。但在申请执行程序中，民诉法没有对执行授权有特别的规定，有些立案人员也只好默认当事人可以提交诉讼程序的授权委托书。但是，执行阶段并不涉及诉讼请求，反诉或上诉等问题，在申请执行的立案阶段提交此授权书肯定是不合适的。其实，最高人民法院早在2005年就出台了对申请执行程序中当事人应提交材料的规定，其中提到了当事人若对执行程序中的申请执行、进行执行和解，放弃、变更执行内容，签收法律文书，领取执行案款等事项有授权，应提交特别授权委托书，以此来区别执行程序授权事项有别于诉讼程序。在我的执行立案实践中，我的做法是把这些特别授权的格式写下来，当当事人或者受托人不知道怎么写授权事项的时候把格式拿出来指导当事人写授权委托书，并告知其如果有其它的授权委托还可以往下续写。此做法实施后，无论是当事人还是执行人员都对委托事项一目了然，大大减少了在执行程序中因授权事项不明确而发生争议的可能。

工程项目授权委托书四篇

工程项目授权委托书四篇篇一：工程项目授权委托书委托方（甲方）：受托方（乙方）：甲方委托乙方工程项目为XXXXXX油漆涂料工程，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：一、在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的工程项目施工要求及说明。二、委托授权内容： 1、材料要求：腻子粉、潭涂、底面漆全部为邱氏； 2、施工流程：满刮腻子一遍→打磨→潭涂→底漆一遍→面漆二遍； 3、所有外墙涂料工程造价为每平方米元。 4、工程款结算：工程完工后甲方及时组织验收，验收合格后由新七集团相关部门出具工程量，经三方（新七集团、甲方、乙方）确认后按每平方米元结算。 5、安全文明：施工现场如发生安全文明事故所产生的费用在元以内由乙方负责。

三、双方的责任和义务（一）、甲方的责任和义务（1）甲方负责考核工程进度，并按进度拨付工程款。（2）甲方负责派技术人员进行现场指导施工、技术监督。（二）、乙方的责任和义务（1）乙方责任组织施工队伍于规定时间进场施工，并保证到规定竣工时间前全面完成施工任务。（2）乙方负责按照有关技术规范进行施工，并服从甲方技术人员的现场指导及质量监督。（3）除不可抗拒自然灾害以外，乙方责任工程质量，确保顺利通过验收。（4）乙方必须严守信誉，确保按时完成。若乙方不按时、按质、按量完工，甲方有权终止合同。（5）工程竣工及时向甲方申请收验。（6）乙方必须为施工工人办理工伤保险后方可施工。（7）因工程需要而变更本协议时，甲乙双方协商解决。（8）甲方需满足乙方的施工要求，因甲方原因未达到乙方施工要求所产生的费用全部由甲方承担。（9）委托期限为签订该协议起至该工程竣工验收止，此委托书中被

强制执行申请授权委托书

强制执行申请授权委托书地址：上海市浦东新区崮山路717号法定代表人：蒋晓飞职务：总经理现委托张云柯作为我司向贵院申请恢复强制执行（2015）浦民一（民）初字第438号民事判决书的委托代理人参加有关活动。委托权限：一般委托代理。委托期限：自授权之日起，至本案终结之日止。此致上海市浦东新区人民法院委托单位：二0一三年四月二十六日强制执行申请授权委托书 [篇2] 委托单位：（单位名称）乌鲁木齐大德全商贸有限公司地址：乌鲁木齐市芦草沟乡水磨沟村法定代表人：于德全，该公司经理。委托代理人：宋景会、新疆扬眉律师事务所律师。现委托宋景会同志作为我公司就买卖合同纠纷案件（执行案号（2012）塔民二初字第9 号）向法院申请行政强制执行的委托代理人参加有关活动。委托权限：全权委托代理。

委托期限：自授权之日起，至本案终结之日止。特此授权委托单位：乌鲁木齐大德全商贸有限公司法定代表人：于德全受委托人：二〇一三年一月十四日强制执行申请授权委托书 [篇3] 委托人：（旅游主管部门名称）局（委）法定代表人：地址：邮编：联系电话：受委托人：姓名：单位：（旅游主管部门及所在机构名

称）职务：联系电话：姓名：单位：（旅游主管部门及所在机构名称）职务：联系电话：现委托上述受委托人在我单位申请强制执行（案件名称）一案中，作为我方代理人。代理人的代理权限为：代为陈述事实、提交申请强制执行的相关材料等与本次申请强制执行有关的事宜。旅游主管部门负责人（签名）：旅游主管部门（公章）年月日强制执行申请授权委托书 [篇4] 委托单位：（单位名称）地址：法定代表人：职务：委托代理人：（姓名）、（性别）、（年龄）、（工作单位、职务）、（联系电话）委托代理人：（姓名）、（性别）、（年龄）、（工作单位、职务）、（联系电话）

建筑工程委托书范本

建筑工程委托书范本篇一：建筑类授权委托书范本授权委托书本授权委托书声明：我（姓名）系（总公司名称）的法定代表人，现授权委托（分公司名称）的（姓名）为我公司签署工程投标文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的工程投标文件的内容。代理人无转委托权，特此委托。代理人：性别：年龄：身份证号码：投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：授权委托日期：年月日篇二：建筑工程委托书范文3 篇建筑工程委托书范文3 篇项目委托管理作为一个新兴事物在建筑工程工艺日益复杂的今天为非建筑专业企业的管理提供了良好的方式, 特别是对中小企业, 更有节约成本、提高管理质量等重要意义。本文是小编为大家整理的建筑工程委托书的范文，仅供参考。建筑工程委托书范文篇一：建筑工程项目委托书甲方：乙方：为保证xxxxxxxx 房地产有限责任公司开发的 xxxxxxxxx 楼项目的顺利实施，经甲乙双方协商同意，达成以下一致意见：

一、项目概况： 1、项目名称：xxxxxxxxxxxxx 楼及地下车库 2、项目地点：xxxxxxxx 市xxxxxxxxx 路二、双方权利与义务： 1、甲方承包的xxxxxxxxxxxxx 楼及地下车库工程全权委托乙方，由乙方全面负责xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 工程的一切事务。 2、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 工程实施细则及程序以xxxxx 房地产有限责任公司与xxxxx 建筑安装工程有限公司签订的《建筑安装工程施工承包合同》各项条款为准。 3、乙方负责xxxxxxxxxxxxxxx 工程的现场技术与安全，组建项目部及劳务队，债权、债务由乙方负责，乙方自主经营，自负盈亏，工地发生的一切事务及纠纷甲方概不负责。 4、委托协议一经生效，乙方自觉与xxxxxxxxxxxx 建筑安装工程有限公司沟通协商相关问题（包括拨款、现场技术及安全等），甲方不再参与。 5、地下室封顶前一个月甲方必须办完一切相关手续给乙方，否则由此造成的损失由甲方负责。 6、本委托书自签字之日起生效。 7、委托书一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（签字）：身份证号码：联系方式：年月日乙方（签字）：身份证号码：联系方式：年月日建筑工程委托书范

执行阶段特别授权委托书范本

执行阶段特别授权委托书(范本) 执行阶段特别授权委托书执行阶段特别授权委托书执行阶段特别授权委托书委托人(单位): 法定代表人:受委托人:工作单位: 联系电话:受委托人:工作单位: 联系电话:现委托上列代理人作为我单位与纠纷一案执行程序的代理人。代理人的代理权限为: 代为申请强制执行，参与强制执行，参加调解、执行和解，代为签署、接收法律文书，接收标的物等事宜。代理人的代理权限为: 代为申请强制执行，参与强制执行，参加调解、执行和解，代为签署、接收法律文书，接收标的物等事宜。委托方(签章): 201X年X月X日执行阶段特别授权委托书人民法院:兹委托下列人员在我方与因纠纷的强制执行申请一案中，作为我方申请强制执行程序的代理人: (1)姓名: 工作单位:职务:手机: (2)姓名工作单位:职务:手机:代理人的代理权限为:代为申请强制执行、参与执行程序，代为协助法院执行，代为调解或执行和解;代为收发相关的法律文书。代理人的代理权限为:委托单位(盖章):法定代表人(签字): 201X年X月X日执行阶段特别授权委托书委托人:房屋建设开发有限公司，住所:县镇路61号，法定代表人:张，该公司董事长。受委托人:xx-x，男，贵州恒易律师事务所律师，执业证号:xx-xxx，联系电话:xx-xxx-x委托人现委托上列受委托人作为委托人与建设工程有限公司执行纠纷案的执行代理人，代为申请执行被执行人的财产。上列受委托人的代理权限为: 1、代为申请执行; 2、代为进行执行和解; 3、代为领取执行标的物、财产; 4、代为调查、提供被执行人的财产线索; 5、代为签收有关法律文书。委托人:房屋建设开发有限公司年月日执行阶段特别授权委托书人民法院:现委托律师事务所律师作为诉纠纷一案的诉讼代理人，其在本案诉讼中在授权范围内的诉讼行为与我方的行为有同等效力。其代理权限为下列第项，即代理。 1、一般代理。可以代为立案、陈述事实、举证、质证、辩论、签收除调解书之外的诉讼文书、法律文书。

建设工程委托书范本

建设工程委托书范本建设工程委托书范本(一) _________工程指挥部：兹委托 _________ (居民身份证编号：_________)为我单位的委托代理人，代表我单位就_________工程_________合同(合同编号： _________)签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书未尾所示，特此证明。授权委托单位：_________ 法定代表人：_________ 委托代理人：_________ _________年_________月_________日建设工程委托书范本(二) 本授权委托书声明：我________ (姓名)系________(总公司名称)的法定代表人，现授权委托________(分公司名称)的________(姓名)为我公司签署________工程投标文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的________工程投标文件的内容。代理人无转委托权，特此委托。代理人：________ 性别：________ 年龄：________ 身份证号码：________ 投标人(盖章)：________ 法定代表人(签字或盖章)：________

授权委托日期：________年________月________日建设工程委托书范本(三) 委托方(甲方)：______________ 受托方(乙方)：______________ 甲方委托乙方为其_______，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：一、在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的工程项目设计任务书，明确项目设计应达到标准及性能等;该任务书作为乙方设计该工程项目的依据。二、委托授权内容：项目要求：三、双方的责任和义务 (一)、甲方的责任和义务 (1)甲方负责考核工程进度，并按进度拨付工程款。 (2)甲方负责派技术人员进行现场指导施工、技术监督。 (3)土地征用，房屋拆迁等由甲方与乡镇协调处理。 (4)工程竣工，甲方及时组织综合验收。 (二)、乙方的责任和义务 (1)乙方责任组织施工队伍于规定时间进场施工，并保证到规定竣工时间前全面完成施工任务，向甲方提交工程成果及竣工文字图片等材料。 (2)乙方所承包的工程建设项目不得分包或转包。

强制执行阶段的授权委托书

强制执行阶段的授权委托书现住址：贵州省 x x 县x x x乡x x村 x x x组身份证号码：522126xx-xxx-xxx-xxx 联系电话： 18xx-xx270xx 受委托人： x x 工作单位：贵州省xx-x县xx-xxx-xxx-xxx-xxx-xx 身份证号码：5224241986xx-xxx-xxx-x联系电话：13885xx-xxx-xx 委托人 x x x 与 x x 故意伤害民事赔偿强制执行一案，依法委托受委托人作为诉讼代理人。代理权限为：全权代理（代为承认、变更、放弃诉讼请求、代为参与调解、提起上诉、代领法律文书等）代理期限：自 2015 年 x月 x 日起至本案结束止。委托人： 2015 年 8 月 21 日强制执行阶段的授权委托书 [篇2] 委托单位：上海华联吉买盛钦洋购物有限公司

地址：上海市浦东新区崮山路717号法定代表人：蒋晓飞职务：总经理现委托张云柯作为我司向贵院申请恢复强制执行（2015）浦民一（民）初字第438号民事判决书的委托代理人参加有关活动。委托权限：一般委托代理。委托期限：自授权之日起，至本案终结之日止。此致上海市浦东新区人民法院委托单位：二0一三年四月二十六日强制执行阶段的授权委托书 [篇3] 委托人：受委托人：姓名：职务：电话：工作单位：姓名：职务：律师电话：工作单位：现委托上列受托人在本人与**执行一案中，作为本人的执行代理人，参与执行程序。代理人：的代理权限为：代为申请执行；阐述与本案相关的法律意见；调查并向

法院提供被执行人可供执行财产的线索；签收相关法律文书包括执行中止、执行终结裁定文书；增加或放弃、变更执行标的；接收执行的财产，指定接受财产帐户；代为和解。代理人：史迎雪的代理权限为：同上。委托人：（签字）年月日强制执行阶段的授权委托书 [篇4] 委托人：（姓名），（性别），（出生年月），住址: 。身份证号码：受委托人：委托人（申请执行人）申请执行（被执行人）**纠纷一案根据法律的规定，特委托上述受委托人为委托人的执行代理人，代理权限为一般代理，具体如下：申请开具法律文书生效证明；调查取证；申请强制执行；申请对被执行人采取强制执行措施；申请扣押、冻结、查封被执行人财产；申请评估、拍卖被执行人财产；申请人民法院调取被执行人财务帐册进行审计；申请对被执行人法定代表人、主要负责人及其他直接责任人员采取限制出境强制措施；参加执行听证，发表听证代理意见；申请参与分配；向

执行授权委托书格式

执行授权委托书格式执行授权委托书怎么写? 请看委托书栏目为您准备的《执行授权委托书格式》范本，希望对您有所帮助。【执行代理人授权委托书格式】委托单位：某某公司法定代表人：某某某职务：董事长受委托人：姓名：某某某工作单位：某某公司职务：经理法院授权委托书怎么写?格式是怎么样的?下面是为大家收集的关于法院授权委托书格式范本，希望能够帮到大家! 授权范围：经我公司研究决定同意湖北___在贵行办理开立基本账户。现授权委托___同志，身份证号码：______，到贵行办理开立账户事宜。现委托上列受托人在我单位与某某某、某某某、某某某、某某某因返还财物纠纷一案中，作为我方执行代理人。代理人的代理权限为：代为申请强制执行，参与强制执行，参加调解、执行和解，代为签署、接收法律文书，接收标的物等事宜。代理人的代理权限为：申请恢复执行、提交执行相关的证据材料、代表我单位参加执行工作并有权在执行庭主持下以裁定形式与被执行人和解)

委托单位：某某公司盖章) 委托书就是委托他人代表自己行使自己的合法权益，委托人在行使权力时需出具委托人的法律文书，如下是2篇关于执行阶段授权委托书格式范本，供大家参考! 法定代表人： (签字或盖章) 年月日【执行授权委托书格式】代为调查、提供证据;代为出庭;自行和解;接受调解;代为签署有关文书;转委托;提起上诉;代为承认、放弃、变更诉讼请求;申请撤诉;申请执行。委托人姓名：受委托人姓名：性别：年龄：住址：电话：现委托在我申请强制执行一案中，作为我方的委托代理人。委托事项和权限如下：代为申请执行，代为承认、放弃或变更执行请求，进行执行和解，代为收取执行标的款，代收法律文书。委托人：受委托人：贷款是一种按照利率和归还条件而出借货币的信用形

强制执行授权委托书格式范本

强制执行授权委托书格式范本【篇一】人民法院：非常感谢大家的浏览，这篇文章也给我工作带来了很大的帮助，根据现在实际中碰到的问题我把经常用的一个委托书格式贴上来供大家参考：兹委托下列人员在我方与 ______(授权人姓名)特授权______(被授权人姓名)代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。因纠纷的强制执行申请一案中，作为我方申请强制执行程序的代理人： (1)姓名：工作单位：职务：手机： (2)姓名工作单位：职务：手机：代理人的代理权限为：代为申请强制执行、参与执行程序，代为协助法院执行，代为调解或执行和解;代为收发相关的法律文书。代理人的代理权限为：委托单位(盖章)：

法定代表人(签字)：年月日【篇二】委托人(单位)：法定代表人：受委托人：工作单位：联系电话：受委托人：工作单位：联系电话：房屋租赁是由房屋的所有者或经营者将其所有或经营的房屋交给房屋的消费者使用，房屋消费者通过定期交付一定数额的租金，取得房屋的占有和使用权利的行为。房屋租赁是房屋使用价值零星出售的一种商品流通方式。有时候房主不是直接租房给访客这时候就要委托其他人帮助了，房屋租赁授权委托书由此产生，以下是关于房屋租赁授权委托书的格式范文，欢迎借鉴! 现委托上列代理人作为我单位与纠纷一案法院授权委托书怎么写?格式是怎么样的?下面是为大家收集的关于法院授权委托书格式范本，希望能够帮到大家! 其他(必须注明具体委托事项)：手续，本人承诺所提供证明材料真实有效，该代理人在办理上述授权事项时所产生的民事责任由本单位承担。执行程序的代理人。

工程项目投标授权委托书

工程项目投标授权委托书工程项目投标授权委托书如果被委托人没有做出违背国家法律的任何权益，委托人无权终止委托协议。随着社会不断地进步，我们越来越多的事务会去使用委托书，还是对委托书一筹莫展吗？下面是精心整理的工程项目投标授权委托书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。工程项目投标授权委托书1 本人系的法定代表人，现委托为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改项目的投标活动，代理人在报名、投标开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。委托期限：xxx 代理人无转委托权。公司名称：xxxxxx 法定代表人xxxx 日期：___年___月___日工程项目投标授权委托书2 委托方：受托方：甲方委托乙方为其，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达

成如下协议：一、在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的工程项目设计任务书，明确项目设计应达到标准及性能等；该任务书作为乙方设计该工程项目的依据。二、委托授权内容：项目要求：三、双方的责任和义务甲方的责任和义务甲方负责考核工程进度，并按进度拨付工程款。甲方负责派技术人员进行现场指导施工、技术监督。土地征用，房屋拆迁等由甲方与乡镇协调处理。工程竣工，甲方及时组织综合验收。乙方的责任和义务乙方责任组织施工队伍于规定时间进场施工，并保证到规定竣工时间前全面完成施工任务，向甲方提交工程成果及竣工文字图片等材料。乙方所承包的工程建设项目不得分包或转包。乙方必须自觉遵守当地的村规民约，否则，出现矛盾和责任事故由乙方自负。由乙方造成的工程质量事故及施工安全事故责任由乙方全部承担。乙方负责按照有关技术规范进行施工，并服从甲方技术人员的现

执行授权委托书范本

执行授权委托书范本以下是关于执行授权的委托书范本，仅供参考。授权委托书(公民执行专用) 柒、结算卡□主卡或□子卡(□开卡/□修改密码/□密码重置/□基本信息维护/□关联账户维护/□交易对手维护/□损坏换卡/□挂失换卡/□解除挂失/□销卡)。委托人：张XX 受委托人：陈XX，北京执行代理中心律师现委托受委托人陈XX为委托人与XXX 财产执行案执行阶段的执行代理人。说明：个人代理查询的需出示委托人和代理人有效身份证件原件，并提供委托人和代理人有效身份证件复印件各一份。委托权限授权是委托书最重要的部分。一般授权委托书只授予代理人代为进行诉讼的权利，而无权处分实体权利。在委托书上只需写明一般委托即可。特别授权代理，还授予代理人一定的处分实体权利的权利，如放弃、承认、变更诉讼请求、进行和解、提起反诉、上诉等。特别授权要对所授予的实体权利作列举性的明确规定，否则视为一般委托。委托权限：代为申请及执行，代为承认、变更执行请求，进行执行和解，代为领取执行标的物、财产(包括领取现金)，代为签收法律文书。

委托期限：自授权之日起，至本案执行终结之日止。兹授权同志(身份证号码 )代表本人为我单位在贵行办理(□账户开立□账户变更□账户撤销□印鉴预留□印鉴变更□印鉴挂失) 特此委托。执行授权委托书授权受托人代理委托人根据《中关村证券股份有限公司债权登记公告》的规定办理向中关村证券清理组申报登记债权的其他事宜。委托人：房屋建设开发有限公司， □开立账户□预留印鉴□支付密码签约□短信银行签约□简版网银签约□高级版网银签约□通存通兑签约□现金管理系统签约□变更预留印鉴□变更账户信息□变更热线联系人□变更重空购买人员□销户□网银销户□其它住所：县镇路61号，法定代表人：张，该公司董事长。受委托人：朱启杰，男，贵州恒易律师事务所律师，执业证号：XXXXXXX，联系电话：XXXXX 本人*** 事故车 **牌厢式货车牌照号****** 一直没过户折价委托*** 使用于XX年4月*日出事故，现本人委托被告人*** 出具相关证明委托书。，特此声明如下：

执行阶段的授权委托书

执行阶段的授权委托书执行阶段的授权委托书执行阶段的授权委托书执行阶段的授权委托书委托人:张三，女， 201X年X月X日出生，汉族，现住包头市昆区 xx号别墅。身份证号码:电话: 。受托人:李四，男，年4月日出生，汉族，现住包头市号。身份证号码: 。电话: 。现委托人委托上列受托人在我与王五因纠纷一案中，作为我方执行程序代理人。代理人李四的代理权限为:代为承认、放弃、变更诉讼请求，参加庭审活动，处理解决执行中一切事宜，全权负责处分委托人财产进行为债权人清偿本案相关债务，进行和解、代为领取相关法律文书等特别授权。委托人: 201X年X月X日受托人: 201X年X月X日执行阶段的授权委托书委托人(单位):中国**银行股份有限公司**分行法定代表人:***行长收委托人:郑朝建律师联系电话:0512,6723543 1、X27工作单位:江苏兴吴律师事务所地址:苏州市金阊区枫桥路666号枫津商业中心七楼***实习律师联系电话:05工作单位:江苏兴吴律师事务所地址:苏州市金阊区枫桥路666号枫津商业中心七楼现委托上列代理人作为我单位与夏***金融借款纠纷一案执行程序的代理人。代理人郑朝建的代理权限为:代为申请强制执行，参与强制执行，参加调解、执行和解，代为签署、接收法律文书，接收标的物等事宜。代理人***的代理权限为:代为申请强制执行，参与强制执行，参加调解、执行和解，代为签署、接收法律文书，接收标的物等事宜。委托方:(签章)日期:年月日执行阶段的授权委托书委托人:xx-x，性别，公民身份号码:受委托人:xx-x，性别，公民身份号码:联系电话:。委托人现委托上列受委托人作为委托人与xx-x执行纠纷案的执行代理人，代为申请执行被执行人的财产。代理权限为特别授权:代为申请执行;代为进行执行和解;代为领取执行标的物、财产(包括领取现金);代为调查、提供被执行人的财产线索;代为签收有关法律文书等事宜。委托期限:本委托书签发之日至本案终结之日止。委托人:受委托人:年月日执行阶段的授权委托书 (执行阶段用)委托单位: 住所: 法定代表人: 职务: 受委托人姓名:火健工作单位:江苏火健律师事务所地址: 江苏省南京市江东北路209号永嘉年华713室邮编:210036电话:传真:现委托江苏火健律师事务所律师在我与纠纷一案中，作为我执行阶段的执行代理人，代为申请执行被执行人的财产。代为申请执行被执行人的财产。上列受委托人的代理权限为:

强制执行授权委托书

强制执行授权委托书委托权限：代为申请及执行，代为承认、变更执行请求，进行执行和解，代为领取执行标的物、财产(包括领取现金)，代为签收法律文书。【强制执行授权委托书】委托人(单位)：法定代表人：受委托人：若以上相关联系人员变动，我单位将及时向贵行提供变动信息。若贵行未收到本单位变动授权书，本授权书一直有效。工作单位：联系电话：受委托人：工作单位：联系电话：现委托上列代理人作为我单位与纠纷一案执行程序的代理人。代理人的代理权限为：代为申请强制执行，参与强制执行，参加调解、执行和解，代为签署、接收法律文书，接收标的物等事宜。委托权限：代为申请及执行，代为承认、变更执行请求，进行执行和解，代为领取执行标的物、财产(包括领取现金)，代为签收法律文书。

代理人的代理权限为：代为申请强制执行，参与强制执行，参加调解、执行和解，代为签署、接收法律文书，接收标的物等事宜。本授权书宣告，在下面签字的XXX公司、总经理、XXX 以法定代表人身份合法代表本单位(以下简称“投标人”)授权：XXX为XXX公司的合法代理人，授权代理人在XXXXXXX 工程的招标中，以本单位的名义，并代表本人与贵单位进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。代理人的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同样的法律效力，本单位承担代理人行为的全部法律后果。若扣款帐户发生挂失、练结、结清,或本人需要变更扣款帐户,本人应到银行办理变更手续。在变更手续生效前,若扣款帐户已无法足额抵扣款,本人应到银行指定的网点办理还款。委托方(签章)：年月日【强制执行授权委托书】人民法院：兹委托下列人员在我方与因纠纷的强制执行申请一案中，作为我方申请强制执行程序的代理人： (1)姓名：工作单位：

工程授权委托书范文(共9篇)

篇一：工程委托书(范文及格式) 工程委托书（gc-10）编号：[0.x]-x-（x）-委-xxxx 致：深圳########团股份有限公司 2. 施工依据：配合营销部顺利开放 3. 工期：（填写工期及开工日期） 4. 工程质量验收标准：按照国家现行的施工质量验收标准执行。 5. 工程结算依据：本工程计价办法采用全费用总价包干：82293.16元（人民币：捌萬贰仟贰佰玖拾叁点壹陆）；计价项目及单价见报价单。 6．保修：按照合同第五条有关条款 7．付款：工程竣工经验收合格后14天内支付时实际造价的80%，办理完毕结算后14天内支付至结算造价的95%，余款待保修期满后14天内一次付清。（如无保修时，办理完毕结算后14天内一次付清。） 8．违约：由于被委托单位原因导致工期延误的，按违约金 200 元/天处罚，处罚总金额不超过本委托工程造价10 ％；由于委托单位原因造成工期延误的，工期相应顺延。 9．其他：本工程竣工经验收合格后，被委托单位须在5天内申报工程签证单及相关资料， 28天内提交工程结算资料；否则，视为被委托单位经济权利放弃。委托单位：儋州恒########有限公司工程部被委托单位：深圳######集团股份有限公司签约代表（盖章）：（工程部经理或主管领导签字）签约代表（盖章）：（被委托单位签字）日期： xxxx 年 xx月 xx日日期： xxxx 年xx月xx日工程量清单工程名称：（填写工程名称，同上）编号：（填写委托编号，同上）篇二：建筑类授权委托书范本授权委托书本授权委托书声明：我 (姓名)系 (总公司名称)的法定代表人，现授权委托（分公司名称)的 (姓名)为我公司签署工程投标文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的工程投标文件的内容。代理人无转委托权，特此委托。代理人：性别：年龄：身份证号码：投标人(盖章)：法定代表人(签字或盖章)：授权委托日期：年月日篇三：公司委托授权书范本公司授权委托书范文法人授权委托书样本

执行特别授权委托书

执行特别授权委托书委托人因申请执行一案，现特委托广东合众之源律师事务所律师为我方的代理人，办理有关执行事务。受委托律师的权限为：特别授权代理，包括：申请执行；放弃、变更执行请求；提出、接受执行和解；收取执行款项；收取法律文书。委托人：受委托律师：年月日受委托律师联系电话：执行特别授权委托书 [篇2] 委托人：张三，女，年月日出生，汉族，现住包头市昆区 xx号别墅。身份证号码：电话：。受托人：李四，男，年4月日出生，汉族，现住包头市号。身份证号码：。电话：。现委托人委托上列受托人在我与王五因纠纷一案中，作为我方执行程序代理人。代理人李四的代理权限为：代为承认、放弃、变更诉讼请求，参加庭审活动，处理解决执行中一切事宜，全权负责处分委托人财产进行为债权人清偿本案相关债务，进行和

解、代为领取相关法律文书等特别授权。委托人：年月日受托人：年月日执行特别授权委托书 [篇3] 委托人：（姓名），（性别），（出生年月），住址: 。身份证号码：受委托人：委托人（申请执行人）申请执行（被执行人）**纠纷一案根据法律的规定，特委托上述受委托人为委托人的执行代理人，代理权限为一般代理，具体如下：申请开具法律文书生效证明；调查取证；申请强制执行；申请对被执行人采取强制执行措施；申请扣押、冻结、查封被执行人财产；申请评估、拍卖被执行人财产；申请人民法院调取被执行人财务帐册进行审计；申请对被执行人法定代表人、主要负责人及其他直接责任人员采取限制出境强制措施；参加执行听证，发表听证代理意见；申请参与分配；向上级法院申请执行监督；

执行和解；代为领取、收转执行款项；签署、送达、接受法律文书。委托人：二o一一年月日执行特别授权委托书 [篇4] 人民法院：现委托律师事务所律师作为诉纠纷一案的诉讼代理人，其在本案诉讼中在授权范围内的诉讼行为与我方的行为有同等效力。其代理权限为下列第项，即代理。 1 、一般代理。可以代为立案、陈述事实、举证、质证、辩论、签收除调解书之外的诉讼文书、法律文书。 2 、特别授权代理。除享有一般代理权外，还可以代理我方承认对方的诉讼请求、放弃或者变更我方的诉讼请求、进行和解、提起反诉或者上诉，可以代为接受法院调解，代为签收对我方具有法律约束力的调解书、申请执行、领取执行款项以及法律规定的其他特别授权权限。代理人，律师。地址，邮编：，联系电话：。本案中的法律文书、诉讼文书，请以以下第种方式向我方送达： 1 、按上述委托人联系地址送达，由该委托人代收; 2 、直接送达我方。授权人：

工程项目授权委托书最新版

工程项目授权委托书委托方（甲方）：受托方（乙方）：甲方委托乙方为其，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：一、在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的工程项目设计任务书，明确项目设计应达到标准及性能等；该任务书作为乙方设计该工程项目的依据。二、委托授权内容：项目要求：三、双方的责任和义务（一）、甲方的责任和义务（1）甲方负责考核工程进度，并按进度拨付工程款。（2）甲方负责派技术人员进行现场指导施工、技术监督。（3）土地征用，房屋拆迁等由甲方与乡镇协调处理。（4）工程竣工，甲方及时组织综合验收。（二）、乙方的责任和义务（1）乙方责任组织施工队伍于规定时间进场施工，并保证到规定竣工时间前全面完成施工任务，向甲方提交工程成果及竣工文字图

片等材料。（2）乙方所承包的工程建设项目不得分包或转包。（3）乙方必须自觉遵守当地的村规民约，否则，出现矛盾和责任事故由乙方自负。（4）由乙方造成的工程质量事故及施工安全事故责任由乙方全部承担。（5）乙方负责按照有关技术规范进行施工，并服从甲方技术人员的现场指导及质量监督。（6）除不可抗拒自然灾害以外，乙方责任工程质量，确保顺利通过验收。（7）乙方必须严守信誉，确保按时完成。若乙方不按时、按质、按量完工，甲方有权终止合同。（8）工程竣工及时向甲方申请收验。（9）乙方必须为施工工人办理工伤保险后方可施工。（10）一切税费由乙方责任。四．协议变更终止（1）甲方终止协议：甲方承担一切已经用于该项目建设的费用；乙方有权收回已交于甲方的所有有关该项目设计的资料，乙方并保留该设计的所有权利。（2）乙方终止协议：乙方承担一切已经用于该项目建设的费用，并返还甲方在此之前所支付的所有费用。（3）以上两条在不可抗拒因素发生时无效。

建筑工程验收委托书

建筑工程验收委托书委托单位(公章)： 200年月日工程名称: 工程名称工程基本情况总建筑面积平方米结构总长乘宽长宽(米) 层数工程总造价工程位置建筑专业一、总平面图 1、相邻建筑物关系 2、建筑物市内外自然高差 3、建筑物自然地面确定二、各层功能要求：三、各层层高及檐地高：四、屋面形式：

五、建筑物内外装修要求： 1、外墙面 2、内墙面卫生间厨房其它间续前页表 3、顶棚: 44、地面: 5、门窗: 6、其它: 结构专业一、工程地质勘察资料：二、相邻建筑物基础形式，埋置深度，基础宽度：三、建筑场地内是否有隐蔽物如:旧建筑基础、坑、井、地道、墓等，并提供位置和走向：四、场地其它情况：五、基础上部结构要求： 1、各层是否有特殊设备，设置位置，型号，荷载: 2、各层是否有特殊荷载，位置及大小: 3、各层楼板、墙面是否有特殊开洞，其位置，尺寸: 4、结构设计其它要求:

给排水专业一、建筑物给水、排水，入口、出口方向：二、是否要求供应热水及其它要求：三、消防供水情况：四、建筑物处给水管网管径、压力情况：五、给水调节间位置：六、给排水专业其它要求：采暖专业一、采暖方式，周围采暖条件，采暖入口方向：二、市政统一供热时，建筑物处给回水管道压力差值：三、是否有特殊通风要求：四、其它要求：电气专业一、建筑物供电入口方向: 二、电气照明设计要求: 三、建筑物处的市网线径及电压情况: 四、电话系统设计要求: 五、电视系统设计要求: 六、其它要求: 补充说明: 受委托单位(章): 201年月日

建筑工程验收委托书[篇2] 总承包人：_________（以下简称甲方），地址：_________，电话号码：分包人：_________（以下简称乙方），地址：_________，电话号码：甲方与乙方达成协议，因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同，其详细条款载明于附表一内，作为承担总包合同工程的一部份。本着诚实守信，本总包合同的各条规定及相关事实，甲乙双方应充分如实告知相关当事人，甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于 _________年_________月_________日双方同意如下条款。第一条：工程名称：第二条：工程地点：第三条：工程范围：附件二。第四条：价款 4.1工程总价：人民币元整，大写为（此项为投标价，支付以实际工程量为依据，此为税后价），乙方包工包料。 4.2按20XX年江苏省单位估价表方式按综合单价进行结算。材料按市场当月信息价结算，合同另有约定的除外。 4.3以上工程量总包以实际工程量价款中抽取%作为总包管理费。其中包括但不限于下浮点、税金、配合费等费用。此管理费自每次甲方付款中自动扣除。

经典版检测授权委托书(官方范本)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-034567 经典版检测授权委托书(官方

经典版检测授权委托书(官方范本) 检测授权委托书范文委托单位：受委托单位：签订时间：签订地点：根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量检测管理办法》(建设部令141号)及江西省、南昌市关于建设工程质量检测相关的文件等规定，结合在施工程具体情况，就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量，明确责任，经委托方：北京城建十建设工程有限公司(以下简称甲方)和受委托方：北京 (以下简称乙方)平等协商一致，特签定本合同。 (一)、工程概况 1、工程名称：国家空管系统1501工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目 2、工程地点： 3、建筑面积：

4、结构类型： 5、层数： 6、结构完成日期： 7、工程竣工日期： (二)、试验检验范围及试验检验资料标准 1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块) 等材料进行常规及见证复试检验，土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔等常规及见证试验检验，并提供砂浆配合比。 2、乙方必须按照《建筑工程资料管理规程》dbj01-51-20xx的要求及时、准确提供试验检验报告，试验检验报告为一式肆份。 3、对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类，由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。 (三)、试验检验费用收取标准及结算方式相应单价的 %支付乙方试验检测费用。单位公章，经与甲方试验人员核对，由甲方试验人员出具签字资料，甲方总工程师签字确认，工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。甲方每月25日，根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费，剩余款项在工程竣工验收并交付齐全所有资料后一个月内付清。

【精品】公司授权委托书3篇

【精品】公司授权委托书3篇公司授权委托书3篇委托书是被委托人在行使权力时需出具委托人的法律文书。在办理事务和工作生活中，用到委托书的事务越来越多，那么你有了解过委托书吗？以下是帮大家整理的公司授权委托书3篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。公司授权委托书篇1 本授权委托书声明:我涂和平系武汉地铁集团有限公司的法定代表人，现授权委托李翼为我的代理人，以本公司的名义负责武汉地铁集团有限公司的. 武汉市轨道交通三号线土建工程第一标段工程的项目管理负责人。授权委托人在办理报监、施工许可以及项目管理的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权，特此委托。委托人: 武汉地铁集团有限公司法定代表人: 涂和平代理人: 李翼性别:男年龄: 26 身份证号码: 42xxx7 职务: 业主代表授权委托日期: 年月日公司授权委托书篇2

兹授权包长泰同志为我公司承建的青海京能格尔木光伏电站工程项目经理，其在公司授权职责范围内行使下列职权: 1、作为公司委派施工现场的法定代理人，是工程质量、进度、安全、成本、人力资源管理的第一责任人。 2、组建项目经理部，主持项目经理部的日常管理工作。 3、严格执行国家有关法律、法规及各级建设主管部门和公司的各项规章管理制度，对违反国家有关规范、标准、规程及强制性标准条文的行为予以纠正，必要时报请公司相关职能部门运用行政、经济、法律手段追究相关责任人的责任。 4、监督管理工程款的使用以及民工工工资的发放，对恶意挪用工程款、骗取工程款、拖欠民工工资及材料款的行为有权制止和纠正，并报请公司相关职能部门追究相关责任人的责任。 5、参与民工队组、材料供应商、专业分包队伍的选择及合同谈判，在合同签订前报项管中心审批，并根据施工需要与民工队组、材料供应商、专业分包商签订管理责任书，有权对不服从指挥的民工队组、不合格材料以及专业分包队伍作出清退的决定。 6、组织工程各阶段的质量验收工作，确保工程质量一次验收合格。 7、保证安全文明费用专款专用，对安全生产、文明施工不达标的项目，有权通知公司财务部门直接划拨资金用于整改，有权对各民工队组的违章行为作出处罚决定。 8、有权对工伤事故按有关规定进行处理，在工程发生紧急事故