文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建设工程施工合同示范文本2013

建设工程施工合同示范文本2013

建设工程施工合同示范文本2013在建设工程领域,施工合同是一种非常重要的法律文件,它规范了

建设工程项目的双方权利和义务,确保施工过程的合法性和规范性。

为了确保合同的公平性和合理性,相关部门发布了建设工程施工合同

示范文本。

一、合同的定义和重要性

施工合同是指业主与承包商在建设工程项目上达成的约定,明确了

双方的权利和义务,具有法律效力。施工合同对于保障建设工程的顺

利进行以及双方的合法权益具有重要意义。通过合同,能够明确工程

的范围、工期、费用等关键要素,规范了双方在施工过程中的行为准则。

二、建设工程施工合同的主要内容

1. 项目概况:详细描述建设工程的基本信息,包括项目名称、地点、规模、工期等。这些信息有助于双方明确建设工程的范围和目标。

2. 合同价格:明确工程的总价款以及付款方式。价格是合同中一个

重要的方面,要求双方在签订合同前之前对工程造价进行详细评估和

协商,确保价格的合理性和公正性。

3. 施工期限:确定工程的起始时间和完工时间,并约定工程进度和

阶段性的工期要求。合理的施工期限是保证工程质量和工期的关键。

4. 工程质量要求:包括工程质量目标、验收标准和责任,确保工程

质量符合规定标准,并纳入验收程序。

5. 质量保证金和保修期:约定承包商在工程完工后一定期限内对工

程质量进行保修,并支付一定比例的质量保证金。这项规定有助于保

障工程质量和双方的合法权益。

6. 变更和索赔:规定如何处理合同变更和索赔问题,确保双方在工

程变更和索赔过程中的权益不受损害。

7. 安全和环保:约定工程施工过程中的安全措施和环境保护要求,

保障施工过程中的安全性和环境可持续性。

8. 解决争议:约定如何解决合同争议,可以选择仲裁、诉讼或其他

方式,确保争议的公正处理。

三、示范文本的意义和适用性

建设工程施工合同示范文本是为了规范建设工程合同的内容和形式,提高合同的专业性和合理性。通过示范文本,可以为业主和承包商提

供了一个标准的参考,帮助其在合同订立过程中更好地把握关键点。

示范文本的适用性是其重要特点之一。它可以根据实际情况进行合

理调整,满足不同项目和行业的需求。根据具体工程的特点和要求,

双方可以进行必要的修改和变更,以使合同更加符合实际情况。

四、建设工程施工合同示范文本的权威性和可操作性

建设工程施工合同示范文本是由国家有关部门制定的具有权威性的

标准文件,其内容和格式经过充分研究和论证。示范文本的可操作性

很强,具备明确的操作指南和建议,有助于业主和承包商在实际操作

中更好地运用。

同时,任何合同都需要根据实际情况进行个性化调整,示范文本可

作为一种参考,但并不代表完全适用于所有情况。双方在签订合同时,可以根据具体要求进行必要的修改和补充。

总之,建设工程施工合同示范文本是规范建设工程合同的重要参考

文件,具有较高的权威性和可操作性。通过合同的签订和执行,能够

保障建设工程的顺利进行,维护双方的合法权益。在实际操作中,双

方还应当在法律、法规和管理制度的指导下,进一步细化合同内容,

确保合同的公平合理性和合法性。

建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201)协议书、通用条款、专用条款

建设工程施工合同(示范文本GF-2013- 0201)第一部分合同协议书 第一部分合同协议书 发包人(全称): 承包人(全称): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议: 一、工程概况 1.工程名称:。 2.工程地点:。 3.工程立项批准文号:。 4.资金来源:。 5.工程内容:。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 6.工程承包范围:。 二、合同工期 计划开工日期:年月日。 计划竣工日期:年月日。

工期总日历天数:天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元); 其中: (1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元); (2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元); (3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元); (4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。 2.合同价格形式:。 五、项目经理 承包人项目经理:。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件: (1)中标通知书(如果有); (2)投标函及其附录(如果有); (3)专用合同条款及其附件; (4)通用合同条款;

(5)技术标准和要求; (6)图纸; (7)已标价工程量清单或预算书; (8)其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 九、签订时间 本合同于年月日签订。 十、签订地点

2013版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

(GF—2013—0201) 建设工程施工合同 (示范文本) 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下: 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 (一)合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 (二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进

度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 (三)专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致; 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款; 3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

13版建筑施工合同(通用14篇)

13版建筑施工合同(通用14篇) 13版建筑篇1 13版建筑施工合同示范文本如下: 发包人(全称)承包人(全称)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就项目工程总承包事宜经协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:_________________工程批准、核准或备案文号:_________________工程内容及规模:_________________工程所在省市详细地址:_________________工程承包范围:_________________ 二、工程主要生产技术(或建筑设计方案)来源 三、主要日期 设计开工日期(绝对日期或相对日期):_________________施工开工日期(绝对日期或相对日期):_________________ 工程竣工日期(绝对日期或相对日期):_________________ 四、工程质量标准 工程设计质量标准:_________________工程施工质量标准:_________________ 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币(大写):_________________元(小写金额:_________________元)。详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不作调整。 六、定义与解释 本中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 本合同在以下条件全部满足之后生效:_________________发包人:_________________承包人:_________________ (公章或合同专用章)(公章或合同专用章)

河北省建设工程施工合同(2013)示范文本

工程编号: 合同编号: 河北省建设工程施工合同 (示范文本) 工程名称: 工程地点: 发包人: 承包人: 河北省住房和城乡建设厅 制订 河北省工商行政管理局 二〇一三年十二月

目录 第一部分协议书 (8) 一、工程概况 (8) 二、工程承包范围 (8) 三、合同工期 (8) 四、质量标准 (9) 五、合同价款 (9) 六、项目经理 (9) 七、组成合同的文件 (9) 八、词语含义 (9) 九、承诺 (10) 十、签订时间 (10) 十一、签订地点 (10) 十二、补充协议 (10) 十三、合同生效 (10) 十四、合同份数 (10) 第二部分通用条款 (12) 1.总则 1.1定义 (12) 1.2合同文件及解释 (15) 1.3语言文字 (16) 1.4适用的法律、标准与规范 (16) 1.5通讯联络 (16) 1.6工程分包 (17) 1.7发包人提供资料 (17) 1.8图纸和承包人文件 (17) 1.9投标文件的完备性 (18) 1.10文物和地下障碍物 (19) 1.11事故处理 (19) 1.12专利权 (19) 1.13联合的责任 (20)

1.14保障 (20) 1.15财产 (20) 1.16交通运输 (21) 2.发包人 2.1发包人工作 (22) 2.2发包人代表 (22) 2.3发包人人员 (23) 2.4材料设备的提供 (23) 2.5资金来源证明及支付担保 (23) 2.6发包人支付合同款 (23) 2.7组织竣工验收 (23) 2.8现场统一管理协议 (24) 2.9发包人未尽义务的责任 (24) 3.承包人 3.1承包人工作 (24) 3.2项目经理 (25) 3.3承包人人员 (26) 3.4承包人劳务 (26) 3.5承包人现场查勘 (28) 3.6承包人实施工作 (28) 3.7承包人实施施工组织设计和工作安排 (28) 3.8承包人对设计图纸的使用和要求 (28) 3.9承包人提供设计图纸及其责任 (28) 3.10承包人为发包人的人员提供配合 (29) 3.11履约担保 (29) 3.12承包人未尽义务的责任 (29) 4.监理工程师 4.1发包人对监理工程师授权 (29) 4.2监理工程师职权 (30) 4.3监理工程师职权限制 (30) 4.4监理工程师指令 (30) 4.5承包人执行监理工程师指令 (31) 4.6监理工程师代表任命和撤回 (31) 4.7监理工程师职权委托 (31) 4.8监理工程师未尽义务或失误的责任 (31)

2013建设工程施工合同示范文本

2013建设工程施工合同示范文本 以下是2013年建设工程施工合同的示范文本。请注意,这只是一个示范文本,实际合同的具体条款和内容可能因具体情况而有所不同。 建设工程施工合同 合同编号: 甲方(建设单位): 地址: 法定代表人: 联系人: 电话: 传真: 乙方(承包商): 地址: 法定代表人: 联系人: 电话: 传真: 鉴于甲方拟委托乙方作为承包商,负责执行以下建设工程:

工程名称: 工程地点: 工程规模: 工程总价: 合同工期: 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规,甲、乙双方本着平等、自愿、公平合理的原则,经友好协商达成以下合同: 第一条合同目的 本合同的目的是确保建设工程的按时、按质、按量完成,并明确双方的权利和义务。 第二条合同内容 2.1 工程范围:详细描述工程的规模、位置、用途等相关内容。 2.2 工程价格:合同总价为人民币(大写)。 2.3 工程工期:合同工期为自(起始日期)起至(完成日期)止。 2.4 付款方式:详细描述各阶段的付款方式和时间。 第三条合同履行 3.1 甲方的责任:

(1)提供工程相关的资料和文件; (2)提供相对稳定的工程设计; (3)支付工程款项。 3.2 乙方的责任: (1)负责组织施工,确保按照合同规定的工期、质量要求进行施工; (2)提供合格的材料和设备; (3)保证工程质量,并承担相关责任。 第四条变更和索赔 4.1 双方同意,在施工过程中,由于设计变更、工程条件变化或其他原因,可能需要进行变更。变更必须由双方书面协商一致后进行。 4.2 如果工程发生索赔事件,引起了时间和费用的增加,索赔方应向对方提供详细的索赔材料,并由双方协商解决。 第五条完工验收和质保期 5.1 在合同工期届满后,乙方应向甲方提出竣工验收申请。甲方进行验收,验收合格后,支付最后一笔工程款项。 5.2 工程竣工验收合格后,工程进入质保期。乙方应在质保期内负责修理和维护工程。 第六条违约责任

建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201

(GF-2013-0201 ) 建设工程施工合同 (示范文本)

制定住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局

第一部分合同协议书 发包人(全称):______________________________________________ 承包人(全称):______________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及 有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就__________________________ 工程施工及有关事项协商一致,共同 达成如下协议: 、工程概况 6.工程承包范围: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ O 二、合同工期 计划开工日期:____________ 年 ______ 月_______ 日。 计划竣工日期:____________ 年 ______ 月_______ 日。 工期总日历天数:___________ 天。工期总日历天数与根据前述

计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合_______________________________________ 标准 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为: 人民币(大写)____________________ (Y ____________ 元); 其中: (1)安全文明施工费: 人民币(大写)________________ (Y _________ 元); (2)材料和工程设备暂估价金额: 人民币(大写)________________ (Y _________ 元); (3 )专业工程暂估价金额: 人民币(大写)________________ (Y _________ 元); (4)暂列金额: 人民币(大写)________________ (Y _________ 元)。 2.______________________________________________ 合同价格形式:___________________________________________________ 五、项目经理 承包人项目经理:____________________________________ 。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)

2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201) (GF—2013—0201) 建设工程施工合同 (示范)

说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下: 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 (一)合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 (二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进

度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 (三)专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致; 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款; 3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

建设工程施工合同(GF_2013_0201)示范文本

(GF—2013 —0201 ) 建设工程施工合同 (示范文本)

住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局

说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事 人的合法权益,依据〈中华人民共和国合同法》、中华人民共和国建筑法》、中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房 城乡建设部、国家工商行政管理总局对〈建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201 )进行了修订,制定了〈建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201 )(以下简称〈示范文本》)。为了便于合同当事人使用〈示范文本》,现就有关问题说明如下: 一、〈示范文本》的组成 〈示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 (一)合同协议书 〈示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当 事人基本的合同权利义务。 (二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据〈中华人民共和国建筑法》、冲 华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包

人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的 特殊需要。 (三)专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一 致; 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建 设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款; 3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写无”或划“”。 二、〈示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据〈示

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)范文精简版

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201) 建设工程施工合同(示范文本) (GF-2013-0201) 一、合同的目的和背景 本建设工程施工合同(下称“本合同”),由甲方(以下简称“业主”)与乙方(以下简称“承包商”)共同签订。本合同的目的是明确双方在建设工程施工过程中的权责关系,规范双方的义务和权益,确保项目的顺利进行。 二、合同的约定内容 本合同约定以下内容: 1. 工程概况 双方在本合同中对工程概况进行了简要描述,包括项目名称、位置、规模、工期等基本信息。 2. 合同价款 2.1 业主将根据合同约定,按照工程进度向承包商支付合同价款。 2.2 如果在施工过程中发生变更或额外工作,双方将协商确定相应的价款调整。 3. 工程质量和安全

3.1 承包商应确保施工质量符合相关法律法规和技术标准的要求。 3.2 业主有权对施工质量进行检查和验收,如发现质量问题,承包商应及时整改并承担相应责任。 3.3 双方应共同落实施工安全措施,确保工程施工过程中的安全。 4. 施工进度和变更 4.1 双方约定工程的施工进度,并在合同中详细列出各阶段的工作内容和完成时间。 4.2 如需变更施工进度或工程范围,双方应及时协商并签订变更协议。 5. 材料和设备 5.1 承包商应按照合同约定提供符合质量标准的施工材料和设备。 5.2 业主有权对提供的材料和设备进行检查和验收,如发现质量问题,承包商应承担相应责任。 6. 建设工程的移交和验收 6.1 工程竣工后,承包商应通知业主进行验收。

6.2 业主有权对工程进行验收,如发现问题,承包商应及时修复。 6.3 工程验收合格后,业主将支付尾款并办理竣工手续。 7. 违约责任 7.1 如一方违约,应承担相应的违约责任。 7.2 如双方均违约,应按照法律的规定处理。 8. 争议解决 本合同的争议解决将遵循相关法律法规的规定,并协商解决。 9. 其他约定 双方可根据实际情况约定其他事项。 三、合同的履行和变更 本合同一经双方签字盖章后生效,双方应按照合同的约定进行履行。如需变更合同内容,双方应协商一致,并签订变更协议。 四、合同的解除和终止 4.1 双方协商一致,可以解除本合同。 4.2 如因不可抗力或其他不可预见的原因导致合同无法履行,双方可以协商解除合同或暂停履行,并及时通知对方。

13版建设工程施工合同示范文本

13版建设工程施工合同示范文本 〔标准合同word版本〕 甲方:X X 公司或X X 个人 乙方:X X 公司或X X 个人 签订日期: 签订地点:

13版建设工程施工合同示范文本 第一局部合同协议书 发包人(全称):_________________ 承包人(全称):_________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下2018版建设工程施工合同示范文本:_________________ 一、工程概况 1.工程名称:________________。 2.工程地点:________________。 3.工程立项批准文号:_________________。 4.资金来源:________________。

5.工程内容:________________。 群体工程应附《承包人承揽工程工程一览表》(附件1)。 6.工程承包范围:_________________ ________________。 二、合同工期 方案开工日期:_________________年_____________月_____________日。 方案竣工日期:_________________年_____________月_____________日。 工期总日历天数:_________________天。工期总日历天数与根据前述方案开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 三、质量标准

工程质量符合_____________标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为:_________________ 人民币(大写________________)(¥_____________元); 其中:_________________ (1)平安文明施工费:_________________ 人民币(大写________________)(¥_____________元); (2)材料和工程设备暂估价金额:_________________

GF-2013-0201建设工程施工合同示范文本

建设工程施工合同〔示范文本〕GF-2013-0201 〔GF-2013-0201〕 建设工程施工合同 〔示范文本〕 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同〔示范文本〕》〔GF-1999-0201〕进行了修订,制定了《建设工程施工合同〔示范文本〕》〔GF-2013-0201〕〔以下简称《示范文本》〕。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下: 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 〔一〕合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 〔二〕通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进

度、材料与设备、试验与检验、变更、价风格整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 〔三〕专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致; 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,防止直接修改通用合同条款; 3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

2013版建筑施工合同范本

(GF-2013—0201) 建设工程施工合同 (示范文本) 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—1999—0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下: 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成. (一)合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务. (二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定. 通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进

度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 (三)专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款.合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充.在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致; 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款; 3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/"。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201

建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201 (GF—2013-0201) 建设工程施工合同 (示范文本) 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999—0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013-0201)(以下简称《示范文本》).为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下: 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成. (一)合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 (二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进

度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决.前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 (三)专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充.在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致; 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款; 3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/"。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

建设工程施工合同示范文本GF20130201完整最新

(GF-2013-0201) 建设工程施工合同 (示范文本) 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下: 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 (一)合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 (二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进

度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 (三)专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致; 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款; 3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

建设工程施工合同示范文本GF_2013_0201)协议书、通用条款、专用条款

建设工程施工合同〔示范文本GF-2013- 0201第一部分合同协议书 第一部分合同协议书 发包人〔全称: 承包人〔全称: 根据《中华人民XX国合同法》、《中华人民XX国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议: 一、工程概况 1.工程名称:。 2.工程地点:。 3.工程立项批准文号:。 4.资金来源:。 5.工程内容:。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》〔附件1。 6.工程承包范围:。 二、合同工期 计划开工日期:年月日。

计划竣工日期:年月日。 工期总日历天数:天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为:人民币〔大写<¥元>; 其中: 〔1安全文明施工费:人民币〔大写<¥元>; 〔2材料和工程设备暂估价金额:人民币〔大写<¥元>; 〔3专业工程暂估价金额:人民币〔大写<¥元>; 〔4暂列金额:人民币〔大写<¥元>。 2.合同价格形式:。 五、项目经理 承包人项目经理:。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件: 〔1中标通知书〔如果有; 〔2投标函及其附录〔如果有;

〔3专用合同条款及其附件; 〔4通用合同条款; 〔5技术标准和要求; 〔6图纸; 〔7已标价工程量清单或预算书; 〔8其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 九、签订时间

建设工程施工合同示范文本2013版

word格式 〔GF—2013—0201 建设工程施工合同 〔示范文本 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局 说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民XX国合同法》、《中华人民XX国建筑法》、《中华人民XX国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同〔示范文本》〔GF-1999-0201进行了修订,制定了《建设工程施工合同〔示范文本》〔GF-2013-0201〔以下简称《示范文本》。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下: 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 〔一合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事

人基本的合同权利义务。 〔二通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民XX国建筑法》、《中华人民XX国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 〔三专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致; 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款; 3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、

相关文档
相关文档 最新文档