当前位置：文档库 › 中央空调安装劳务合同

中央空调安装劳务合同

中央空调

通风安装合同书

发包人：

承包人：

为进一步明确甲乙双方的责任，保障甲乙双方的利益，保证工程顺利竣工，现经甲、乙双方协商一致，在甲乙双方自愿以及完全清楚、理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及地方有关规定，根据本工程的具体情况，签订本合同。

1.1.甲方；

1.2.乙方：

1.3.建设单位：

1.4.本工程：空调通风系统安装工程

1.5.本合同：空调通风系统安装工程合同

1.6.合同价款：指甲乙双方在本合同中约定，甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围

内全部工程并承担质量质保责任的总价款。

1.7.开工日期：按建设单位要求。计划﹙2014年月日﹚

1.8.竣工日期：按建设单位要求。﹙2015年月日﹚

1.9.开竣工日期如有变化以甲方书面通知为准。

1.10.竣工日期为本合同约定经建设单位、甲方、总包、监理、设计及相关单位共同验收合

格之日。

1.11.图纸：根据建设单位提供图纸为准。

2.合同文件解释顺序及规范、图纸

2.1.本合同

3.工程概况和承包范围

3.1.1.工程名称：

3.1.2.工程地点：

3.1.3.施工现场条件和周围环境：三通，其它以现场实际情况为准。

3.2承包范围及方式：

(1)设备安装：新风机组、排风机组、排气扇、全部通风管道阀部件、消声器、静压箱及风口的安装、测试及调试的全部工程。

(2)管道安装：包括新风系统送风管、回风管；排风系统风管、；风机盘管送风管、回风管的制作、安装、调试的全部工程。

(3)不包括空调水系统及其他设备的安装。

(4)配合总包完成承包范围内的结构预留、预埋及空调设备基础施工。

(5)应负责整体工程的配合、协调及参加项目各种会议。

(6)二次结构墙体的开洞和套管及周边封堵。

(7)设备的装卸、搬运、码放、保管、吊装及安装。

(8)空调通风系统工程所需全部辅材、工具、机械、耗材由乙方承担。依据甲方招标文件。

(9)所有空调通风系统的保修﹙保修需8小时内到达现场解决问题﹚。

3.3.1甲供材料：

1）通风系统的所有阀部件（防火阀、调节阀、止回阀、电动阀、消声器、静压箱等）及风口；

2）镀锌钢板；

3）风管所用套管材料；不包括套管制作、安装所需的全部辅材。

4）双层铝箔软管；

3.3.2乙供材料：

乙方提供的材料及辅材要符合国家质量标准并通过甲方及监理认可。

除上述发包人供应材料和设备范围外的所有施工所需材料都由承包人负责。包括：制作风管需要的角码、扣条；大小螺栓、螺母、胀栓、垫片、油漆、稀料、各种支吊架的型钢、吊杆和木托；焊条；软连接所需防火绿帆布；各种型号减震器、减震垫；密封防火泥；风管连接所用密封材料；工人劳动保护用品；消防安全用品及消耗品等等。

4.甲方人员及甲方责任：甲方驻工地代表：、全面负责工地的管理工作，因为

甲方出现的管理问题甲方承担全部责任。依据甲方招标文件。

5.乙方驻工地代表及其他人员：、、配合甲方代表全面负责工地的管理工作。

因为乙方材料、施工进度、施工质量、安全出现的问题由乙方承担全部责任。

6.双方的权利和义务

6.1.甲方的权利和义务

6.1.1甲方的权利：

甲方作为本项目的发包方，在整个项目的开发建设中，处于主控协调地位。甲方有权根据自身对项目的总体安排，本着实现本合同目的的原则，对各施工队伍进行协调管理。

在本合同的有效期内，甲方对乙方任何违约或延误行为施以的任何宽容、宽限或延缓执行的行为，均不损害、影响和限制甲方依照本合同和有关法律规定作为工程发包方的权益和权利，不能作为甲方对任何破坏本合同行为的许可或认可，也不能视为甲方放弃其按照合同约定应该拥有的权益。

6.1. 2甲方的义务：

（1）甲方应当按照合同约定支付工程款，并遵照履行本合同项下应当由甲方承担的义务。（2）甲方有义务为乙方及时提供施工图纸，及时办理施工有关变更、洽商等文件的确认。（3）甲方有义务保证甲方供应材料、设备及时到场，满足施工条件。

（4）协调处理乙方与监理单位、设计单位及其它相关单位之间的工作关系。

6.2.乙方的权利和义务

6.2.1.乙方的权利：乙方有权按照本合同的约定，从甲方处获取工程款。

6.2.2.乙方的义务：

（1）未经甲方事先书面同意，乙方不得将其承包的本工程转包或分包给他人。

（2）乙方应认真审核施工图纸，参加设计交底和图纸会审，了解设计意图。乙方如发现设计不符合工程规范或有任何不合理或不确切之处，应及时通知甲方，提请甲方予以确认。乙方不会因上述问题停止工作或追加费用或影响工期。任何由于上述问题没有及

时提出和解决而造成的甲方工程费用和工期损失由乙方承担。

（3）乙方应完全服从甲方关于该项目及其工程的总体规划安排，服从甲方、总包及监理单位的管理。为了保质保量如期完成整体工程，乙方施工中应为甲方与相关单位及其他承包商和其工作人员以及相关机构提供一切合理的方便。若乙方拒绝执行甲方、总包或监理工程师合理的指令或指示，则甲方有权拒付工程款，并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。

（4）乙方按月上报施工进度表及提供准确的设备和材料进场计划表（材料计划表提前10上交甲方驻场代表，其他设备计划表提前50天上交甲方驻场代表）。

7.乙方必须为进场施工人员办理工伤、意外伤害保险方能上岗工作。

8.乙方驻场项目经理如果不服从建设单位、甲方、监理的正确管理，甲方有权利撤销其驻场

项目经理职务并对乙方相关管理责任人处以人民币5000-10000元的罚款。

9.乙方每月向甲方提供现场施工人员真实的考勤表及工资发放签字表。向甲方提供施工人员

花名册，向甲方提供施工人员《劳动合同书》（乙方确认的复印件）。

10.乙方负责进场后的设备、材料及安装完成后系统的成品保护工作。﹙如出现问题由乙方承

担全部责任﹚。乙方应在甲方提供的材料及成品保护单上签字确认。

11.乙方施工进度应符合甲方及总包单位进度计划要求，除双方另有约定外，不得以无法如期

完成进度提出额外要求。

12.应甲方原因导致开工日期延误，则合同工期相应顺延，乙方同意不在向甲方要求支付由此

产生的一切费用。

13.施工所需材料甲方按实际工程材料发生量给付乙方，如出现材料浪费现象，所发生材料浪

费量由乙方全部承担。工程发生的材料损耗量需由甲方、乙方双方签字认可。

14.工程施工质量管理及验收：符合国家、建设单位、监理单位、总包单位、甲方单位要求，

并能通过验收、合格。

15.现场管理：符合现场管理要求，乙方独立承担全部责任

16.工期管理：按建设单位、监理单位、总包单位要求，独立承担违约责任。

17.合同价款及进度款支付

17.1.合同价款：本合同为固定总价单价合同，具体如下：

（1）风管制作、安装人工费（含全部辅材，包括全部风口安装）计元/㎡

（2）风阀安装按风管面积计算

（3）软连接制作、安装人工费（含共板法兰及全部辅材）计元/㎡

（4）静压箱安装人工费（含全部辅材）计最大边长≤3m的元/个、最大边长＞3m的元/个

（5）新风机、排风机安装人工费（含全部辅材）计元/台

（6）根据招标所述工程量，双方确认合同总价为人民币￥元（大写：￥）。

（7）所有报价均为不含开税票价格

17.2.工程进度款支付：﹙付款方式为：支票支付﹚

1）乙方工人进场后，甲方支付乙方进场费：合同总额10％￥元，（大写：￥）

2）工程项目设备及管道安装过程中，乙方按月进度上报工程量及进度款，甲方核实确认后支付乙方上报进度款的 50%。

3）空调通风系统全部安装完成并经相关单位验收合格后，甲方付至乙方合同总额的80%。

4）工程竣工验收（调试运行合格）签字并移交建设单位，且甲方与建设单位结算后支付至合同总额的95%；

5）剩余 5% 作为质保金，整体工程质保期为贰年(质保期以竣工验收单签订日期始)，质保期满贰年后，甲方一次性付清余款（不计息）。

6）发包方支付给承包方的进度款和工程结算款均以建设单位给发包方的支付时间、比例进行。根据甲方要求乙方需上报各种工程表格及签字流程表格。各种表格经项目相关负责人签字后方可生效。

17.3.本合同工程总价款，不管合同中是否有特别说明，均包括但不限于以下费用：

17.3.1.本工程所有的直接费、安装费、管理费、利润、法定收费、风险。；

17.3.2.产品相关的包装、运输、装车、卸车、组装等的全部费用；

17.3.3.此外还应包含有采购、包装、贮运、保险、商检、验收、安装、调试、保修期内

提供的专用工具、备品备件、维修服务及其它(培训商务往来等)、乙方技术人员现场管理费、调试费、免费维修保养费等各项费用；

17.3.4.合同期内市场材料价格、人工价格、费率、汇率、利率、政府收费等各种因素造

成的价格变动；

17.3.5.进口材料需包括进口关税、增值税等一切进口费用，乙方需确保按正常渠道入关。

若遇政府部门对进口材料报关进口资料进行检查，乙方需配合提供相关文件，并承担相应责任及费用；

17.3.6.本合同一经签订，出现包括（但不限于）原材料涨价、中国大陆税费调整、进口

关税的调整、运输费用变化等任何条件发生变化，乙方不得以亏损为由，要求甲方提高价格，不得进行任何费用追加。

17.3.7.乙方了解现场的位置、交通状况、存放地点、起卸物料的限制、已完成工程之状

况的现场平面、临时设施、仓储、水电等，以及一切可能影响工程费用的其他情况。

任何不了解或不能预见上述因素及其影响而导致的工期或费用索赔将不获支持。

17.3.8.本合同价款中已涵盖的乙方为完成本工程的措施费包括但不限于：成品保护、雨

季施工、抢工、超高、交叉作业、自行搭拆脚手架、施工场地的临建搬迁、场地平整、材料二次搬运、施工技术措施费、合理时限内的临时停水、临时停电导致的误工费、安全措施费、按甲方要求所作的工序调整、合同工期内赶工引起的各种材料人工设备损耗及增加费等。

18.变更及增项内容经甲方签证后，乙方负责施工，并在甲方收到工程款后根据施工进度支

付给乙方。

19.材料、设备管理：乙方全权负责，并独立承担责任。

20.设计变更、现场签证管理：以甲方与建设单位、监理单位最终确认，在竣工验收合格并结

算支付款项后，甲方再支付给乙方

21.竣工验收及工程移交：按现场要求。

22.工程质保：以甲方与建设单位约定为准。

23.专利技术及特殊工艺：按建设单位要求执行。

24.违约：以甲方与建设单位约定双倍赔偿。

25.争议及解决

25.1.甲方、乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不

愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方均应向甲方注册地人民法院起诉；

25.2.发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好

已完工程：

a）乙方违约导致甲方解除合同，或双方协议停止施工；

b）调解要求停止施工，且为双方接受；

c）政府相关部门和建设单位、监理单位要求要求停止施工；

d）法院要求停止施工；

e）自然原因或外界造成停止施工的；

f）其它非甲乙双方原因造成成停止施工的。

26.保险：与本项目有关的一切需要保险的人或物由乙方承担保险义务和责任

27.不可抗力：由建设单位确认

28.合同生效、解除与终止

28.1.本合同生效的前提为：

① 甲方已签订《》合同书

②提供《个人无限连带责任书》、《施工分包安全协议书》《施工人员工伤及意外伤害保险合同》。

28.2.双方签字盖章之日起生效；

28.3.乙方完全履行完毕合同义务之日起终止；

28.4.合同终止后，乙方应当履行通知、协助、保密等义务；

28.5.甲乙双方协商一致，可以解除合同；

28.6.乙方违约, 甲方有权解除合同；

28.7.不可抗力致使合同无法履行的，甲乙双方可以解除合同；

28.8.建设单位终止合同执行

29.其它

29.1.本工程属于1级保密项目，故乙方有义务对本工程的所有信息进行保密，不得泄露任

何与本工程相关的内容，责任由乙方承担。

29.2.本合同需提供《个人无限连带责任书》、《施工分包安全协议书》作为有效合同条款。

29.3.本合同一式叁份，每页必须加盖骑缝章，表示双方对每页内容的认可。甲方执贰份，

乙方执壹份。

29.4.因乙方原因造成对甲方信誉方面的影响，甲方有权追究乙方责任。

甲方：乙方：

（公章）（公章）

法定代表人：法定代表人：

法定授权人代表：法定授权人代表：

签订地点：

签订日期：年月日

班组劳务合同

电气工程施工班组协议书劳务使用单位(甲方)：以下简称甲方提供劳务单位(乙方或班组)：以下简称乙方为了更好的完成的建设任务，本着平等互利的原则、依据北京市有关建设工程规定和《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其它有关法律、行政法规，遵循平等、公平和诚实信用的原则。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订下列协议条款共同遵守执行。第一条工程说明、及概况： 1.1工程说明：本工程为电气工程劳务作业班组工程名称：门头沟区体育文化中心建设工程建设地点：北京市门头沟区施工内容：电气工程图纸所涵盖的全部施工内容工程概况：总建筑面积132933m2，其中地上建筑面积59618 m2，地下建筑面积73315m2。钢筋混凝土框架-剪力墙结构，北区屋面钢桁架，筏形基础形式。地上4/5层，地下3层，地下3层,层高分别为4.0m,5.2m,6m;地上5层,层高分别为6m,6m,5.7m,4.8m, 4.45~7.6m，无标准层。 1.2、质量标准及文明安全管理要求： 1、本招标工程质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求； 2、工程质量等级：合格，确保结构长城杯争创鲁班奖； 3、安全文明施工要求达到：北京市安全文明工地。 1.3、工期要求：计划开工日期：2018年1月10 日，计划竣工日期：2021 年4 月23 日。

总工期(日历天) 1200个日历天（实际工期以发包方现场确定为准） 1.4、现场情况及生活区： 1、现场场地：钢筋料场、钢筋加工场、库房及木工加工棚均布置在施工区域范围内，具体由乙方现场实际考察。 2、现场临时设施情况：现场管理人员办公室、库房、道路等能够满足施工要求。甲方在施工现场为乙方提供管理人员办公室、库房等。 3、现场机械配置：塔吊、汽车吊、泵车等中大型机械由甲方提供，施工区域内如有塔吊臂长覆盖不到的地方，乙方不得以此增加任何费用。 4 第二条承包方式及范围： 3.1 承包方式：包人工、辅料（详见附件）、中小型机具，包工期、质量安全及文明施工方式承包。 3.2 承包范围：（1）电气工程（电力、照明、空调、防雷接地、机电控制、低压柜出母线等强电系统），弱电工程（广播系统、综合布线系统、视频安防监控及出入口控制系统、智能化系统集成系统能源计量系统、停车场车位引导、入侵报警系统图一卡通系统、无线对讲系统电子巡更系统、信息发布系统有线电视系统、音视频系统、同声传译系统图、多媒体教学系统、楼宇自控系统、楼宇自控监控点系统、空调机组自控系统、地源热泵机房自控系统、锅炉房自控系统等弱电系统）桥架、配管的预留预埋及穿带丝，消防电桥架、配管的预留预埋及穿带丝等消防电系统；（2）本工程分包范围内的深化设计施工，施工现场准备，施工现场及生活区、办公区照明、动力设施的安装维护，包括但不限于以下内容： A、按施工图纸及规范要求安装电气工程的照明系统、动力系统等电位及防雷

设备采购安装合同

【项目名称】设备采购安装合同甲方（需方）：乙方（供方）：合同编号：____________

第一部分合同条款一、采购概况 1.1采购清单 1.1.1 采购设备的名称、品牌、产地、规格、数量、单价等见本合同附件一《采购清单》。 1.1.2 《采购清单》中的单价、总价均为包干价，均已包括了主材费、包装费、运输费、运输损耗、装卸费、安装费、安装所用水电费、辅料、配件、工具、利润、保险、税金等设备安装验收合格直至交付甲方以及售后服务的费用，以及其他不可预见的所有费用，且不因劳务、市场设备价格、政策变化而调整。 1.1.3除非乙方在发货前一日之前收到甲方增减采购数量的通知，乙方严格按照《采购清单》中的数量发货。甲方增减采购数量的，单价、优惠不变，合同总金额随数量相应调整。 1.2质量要求 1.2.1乙方供应的设备应同时满足国家、地方（设备使用地）相关规范以及行业标准的要求。 1.2.2 乙方保证其出售的设备是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），符合原厂质量检测标准（以说明书为准），在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。 1.2.3 乙方提供样品的，乙方供应的设备还应与经甲方确认的样品完全相符。 1.2.4 设备功能和技术参数等质量要求，详见附件二《产品质量要求细则》。 1.3附属资料 1.3.1 乙方供应的设备应当附有原厂出厂证明、质量合格证书、设备使用说明书、保修卡。 1.3.2 若产品为进口产品，还应当附有产品的装箱单、报关单、产品进出口检疫书等有关文件。 1.3.3 该些文件应用防水袋包装并放在设备包装中，并在设备安装调试完成之

安装工程施工劳务合同

安装工程施工劳务合同发包方：长沙文俊机电安装有限公司（以下简称甲方）承包方：班组（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程合同条例》，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商达成如下条款，共同遵守：第一条工程概况 1、工程名称：花园口镇合村并城项目安置区一期5#工程 2、工程地点：郑州市北四环南、祥云大道北、金京西环路东、京水东路西 3、承包内容与范围的约定及承包方式 3.1承包内容与范围：甲方与总包主合同范围内安装工程的全部内容。（包括施工蓝图、设计变更、技术核定单和发包人及甲方指令，范围内的给排水、暖通等安装工程的预埋、人防区穿线及安装等工作）。给排水（含室内所有给排水及室外雨水管、空调冷凝水管、管道井、潜污泵、地下室给排水及地面一层的给排水完成至室外第一个井内的所有内容）；电气含强电（整个工程的所有预埋配管内容、墙面剃槽、装盒、穿线、公共部分（含应急照明）、穿电缆、电缆桥架、灯具配电箱安装、弱电预埋、室内配电箱安装、管道内穿铁丝和防雷接地的全部内容）；暖通（含暖气的预埋及套管的预留）。 3.2承包方式：劳务清包工形式（注：包工、包机具、包安全文明施工）第二条合同价款与支付 1、合同价款：合同价款以设计图纸为基础，按照33元/㎡安装包干单价，承包建筑面积约为㎡,说明了造价经为万元，以竣工验收建筑面积为结算依据。 2、工程款支付：乙方按工程形象进度节点实际完成的工程量上报甲方，甲方核定认可后按核定的数量，出具工程进度任务书，甲方按任务书的70%支付乙方该节点的进度款，工程竣工验收后支付到进度款的90%，交房（交房日期以总包交房日期为准）三个月内并办理完结算支付到工程款的95%。余款待质保期满一年后扣除相应质保费用，一次性无息退还。

(设备管理)施工劳务承包合同(设备安装部分)

施工劳务承包合同甲方：四川新通科技有限公司（以下简称甲方）乙方：王修名（511027************）（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本工程项目的穿线、设备安装与调试工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、工程名称与地点该工程为中铁弘居荷里活弱电工程，地点花牌坊南熏巷。二、承包方式与要求该工程甲方采取人工承包形式承包给乙方。要求主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。三、工程承包单价与内容经双方协商，该穿线、设备安装与调试工程按以下方式承包给乙方： 3.1 黑白可视对讲系统45元/户（机房至可视分机穿线、安装与调试）；

3.2 电视系统15元/点（多媒体箱至面板一个点，电井至多媒体箱一个点）； 3.3 紧急按钮12元/点； 3.4 煤气报警15元/点； 3.5 电话12元/点（电井分线箱至户内多媒体箱一个点，多媒体箱至面板一个点）； 3.6 闭路电视监控系统（穿线、安装与调试所有工作） 3.6.1 半球、枪机255元/点； 3.6.2 带云台摄像机340元/点； 3.7 停车场系统850元/套（穿线、设备安装与调试工作）；3.8 周界红外对射报警系统255元/对（穿线、设备安装与调试工作）； 3.9 门禁系统170元/门（穿线、设备安装与调试工作）。注：以上工作不含配管四、工程质量与安全根据业主要求，该工程质量要求达到优良，最后通过监理与业主方验收，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。

人货梯司机聘用合同

人货电梯司机聘用协议书订立协议单位：甲方：甲（以下简称方）乙方：乙兹有工程的人货电梯机械，聘请为该工程的人货电梯司机；为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国经济合同法》签订相关条款及投标承诺，结合本公司对本工程具体要求和本工程的实际情况特签订如下协议条款，以资双方共同遵守。一、工程概况工程名称：工程地点：二、承包范围负责现场人货电梯范围的所有材料垂直运输、简易的维修、定期及不定期的检验维修和记录。三、承包单价及计算方式乙方根据甲方的需要，三台人货电梯设置名操作人员，乙方操作人员的工资甲方支付，乙方人货电梯司机工资每月人民币人民币元，,以甲方的考勤表为准，另外各人货电梯司机进场后必须与甲方做好进场手续便于考勤。四、双方职责、义务及权利（一）甲方 1、提供必要的安全设施、生产设施及生活设施、 2、负责土建、安装等工种之间的协调配合工作。 3、负责施工安全生产交底和教育。 4、项目部专职安全员负责对各人货电梯司机进行安全生产检查、监督及指导，现场施工员负责进行生产指挥，并协调与其他工种之间的关系。 5、项目部专职安全员有权对乙方违反安全生产进行处罚：对屡教不改的，甲方有权开除并有权终止合同，造成甲方经济损失的，由乙方赔偿甲方的一切经济损失。（二）乙方 1、必须具有法制观念及专业技术的职工操作证（必须持有上海市建设交通委员会颁发的在有效期内的特殊工种上岗证）。 2、必须持有二代居民身份证或其他各种有效证件进场，并报送本人1寸近照。 3、严格遵守安全生产的操作规程，服从项目安全员及有关职能负责人的安全教育和指导，坚持班前检验，安全第一，增强自我保护意识，确保安全生产。施工中的安全事故，谁造成的由谁负责。

安装劳务合同模板

安装工程劳务合同范本发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）鉴于乙方对本工程的有关情况及工程当地有关规定已经作了充分的了解，并接受现场现有施工条件及生活区条件，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公平和诚信原则，经认真协商订立本合同，双方严格执行。一、工程项目概况工程名称：工程地址：二、承包范围完成本工程塔楼及其地下室的给排水、强电、弱电工程、设计图纸变更修改项目、甲方安排其它零星安装工程，具体详见图纸及与业主签订的《施工总承包合同》所述相关水电工作内容。三、承包方式 3.1承包方式：本工程在承包范围内以包工包机械、不包材料（但包耗材）包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。 3.2各项工程内容包括但不限于：一）建筑电气 1、住宅及商业供电 a.住宅用电从电表箱（不含此箱）出线至以后各用电点。低压柜（不含此柜）的梯间公共用电表后的出线至以后各用电点（含梯间照明） b.商业公用电从低压柜出线至以后各用电点。 2.设备供电 a.消防（风机、水泵、防火卷帘等）通风设备：双回路电源箱（含此箱）至低压配电柜（不含此柜）的出线。 b.电梯：电表箱下桩（含双电源切换箱）至电梯机房，电梯电源箱（含此箱） 3.发电机配电发电机低压配电柜（不含此柜）前端电缆出线至双电源切换箱（含此箱） 4.电气安装 a. ±0.00及以下（不含户内地下室、户内半地下室）的开关、插座、面板、灯具（含消防应急灯、出口指示灯）配电箱、电线、管线等的安装。 b.设备房（电梯机房、水泵房等）内部通风、排风、开关、插座、灯具、面板。 5.甲方独立分包项目 a.各栋各户电表箱以前部分、各梯公共照明箱以前部分。 b.电表箱；±0.00以上（不含设备房）户内半地下室、户内地下室的开关、插座、面板、灯具。 c.发电机安装、高低压配电工程、水泵安装、消防工程的设备安装部分。二）给排水工程 1.室内给水工程室外各建筑单元水表表后（含此表）至建筑物各用水点的给水干、支、横、立管全做。 2.室外给水工程 a.项目市政总水表表后至各建筑单元首层水表及阀门，含阀门井。

机电安装劳务分包合同

工程施工机电安装工程劳务分包合同工程承包人：劳务分包人：

目录第一部分合同协议书第二部分通用合同条款第三部分专用合同条款第四部分附件及清单

第一部分协议书工程承包人（发包人，甲方）：劳务分包人（承包人，乙方）：法定代表人：住所：资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：营业执照号码：安全生产许可证号码：安全生产许可证有效期：鉴于乙方同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与甲方及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工；另鉴于乙方已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对甲方有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：分包工程承包范围：二、合同价款

□固定总价金额：，大写：人民币元三、工期开工日期：年月日；或根据甲方书面开工令为准：竣工日期：年月日；合同工期总日历天数为：天。总日历天数与前述计划开工、完工日期计算的天数不一致时，以总日历天数为准（除非有甲方书面的工期顺延书）。四、工程质量标准分项工程一次交验合格率100%，分部工程、单位工程一次交验合格率100%；合同范围内的分部分项工程和单位工程质量必须达到国家建筑工程施工质量验收合格标准，杜绝违反施工质量验收规范强制性条文；本工程的质量创优目标五、组成本分包合同的文件包括：除专用条件另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同协议书 2. 本合同专用条件 3、补充协议、会议纪要、函件、备忘录等 4.中标通知书 5.投标书、招标文件及双方明示纳入合同的投标书其他部分 6.本合同通用条件 7.标准、规范及有关技术文件 8.图纸 9.工程报价单或预算书 10.甲方提供的各项管理制度 11．其他当合同文件内容含糊不清或相互矛盾时，按照上述顺序做出解释，同一顺序的文件有矛盾的，以时间在后的文件优先解释：同一顺序其时间相同的内容，按

设备安装试工劳务合同

西藏当雄110KV变电站纳木湖间隔设备安装施工劳务合同甲方：乙方：经甲乙双方协商，由乙方承担当雄110KV变电站纳木湖间隔的电气安装工作，为明确乙方对工程的质量、安全、工期的责任，做到责、权、利相结合，以确保安装工程的顺利实施，结合本工程的具体情况，经双方协商，签订本合同条款，双方共同遵照执行。一、工程概况： 1、工程名称：西藏当雄110KV变电站纳木湖间隔设备安装 2、建设地点：西藏当雄一、施工内容：按分项例明（按甲方提供设备安装图纸）三、施工工期：开工时间：年月日，完工时间：年月日，总施工期为天。四、工程费用： 1、经双方协商该工程乙方安装费用暂定为按甲方与西藏建管公司结算安装费总额的70%进行结算。该工程所有税费及验收、检测费由甲方支付。

2、乙方总包价中包括进出场费、施工机具使用费、临时设施费、冬雨季施工增加费、工器具使用费、安全措施费、劳动保护及保险费、现场管理费。 3、设计变更引起的工程费用增加应追加费用。 4、因不可抗力造成的工期损失，乙方不承担责任。五、工程质量： 1、乙方必须严格按照设计施工图、国家颁布的施工验收规范、设计修改通知单及有关技术文件精心组织施工；甲方按以上规范规程和要求进行验收。 2、隐蔽工程由乙方自检合格后经监理、设计部门及甲方现场代表验收合格签字后，方可进行下道工序的施工。 3、乙方在施工中应确保施工质量，接受甲方现场管理，因乙方施工不当造成的返工，其费用由乙方负责。六、工程验收与保修： 1、工程验收按国家现行工程验收规范、规程执行，由甲方组织，乙方做好验收前的准备工作。 2、工程保修期：与甲方所签定的主合同规定保修期一致。 3、因乙方施工质量问题造成返工，费用由乙方自理。 4、保修期内发现施工质量问题，由乙方负责处理，若乙方不予处理，甲方有权另行安排处理，费用在保修金内扣除，不足部分向乙方追讨。

施工电梯司机劳务合同

施工电梯司机劳务合同甲方：乙方：为确保甲、乙双方的共同利益不受侵害，经甲乙双方平等协商一致，自愿签定本合同，共同遵守本合同所述内容。一、劳动期限暂定为年月日起至年月日止。二、工作内容 1、乙方同意根据甲方工作需要，担任该工地施工电梯司机工作。 2、乙方自愿遵守甲方制定的各项劳动规章制度，认真履行岗位职责，负责搞好本电梯的驾驶、检查、保养、维修等工作。并使塔机正常及时为各施工班组服务。 3、因工作需要乙方每日加班至晚上七点，如工作量大，甲、乙双方进行协商，保证各施工班组所用材料、物品、工具正常及时使用。三、劳动报酬聘用期内乙方每月每台工资为陆仟元整（二人）（￥：6000.0元），共二台，现甲方每月支付乙方月工资壹万贰仟元整（￥：12000.00元）整。四、甲方的权利与义务 1、根据生产经营需要和本公司的规章制度及合同内容对乙方进行管理。 2、甲方人员有权对乙方工作进行监督、督促和考评。 3、甲方必须认真履行本合同约定的内容，按合同规定按时支付乙方工资，乙方伙食自理、住宿由甲方提供。 4、根据乙方检查、维护发现的问题，经甲方核查后及时更换损坏的电梯零部件。五、乙方的责任和义务 1、认真执行遵守国家的法律、法规和政策及甲方和项目部的各项规章制度，提高敬业精神。讲究职业道德，维护国家和甲方的利益。 2、服从甲方的本职工作安排，认真履行岗位职责，按时完成甲方规定的各项本职工作任务。 3、认真履行同约定的内容，严格执行电梯操作规程，搞好本职工作，按约定领取劳动报酬，按约定解除合同。 4、爱护电梯。保持电梯清洁，每日开启前必须做到先检查后启动，先试运行后工作的原则，发现问题及时处理，汲时汇报、保证

不锈钢电梯门套制作安装施工承包合同

不锈钢电梯门套制作安装施工承包合同发包人：亳州市博奥电梯工程有限公司（简称甲方）承包人：（简称乙方）经双方友好协商，承包人承包发包人旭日华城不锈钢电梯门套制作安装工程施工。根据国家有关法律规定，特签订本合同。一、工程项目旭日华城不锈钢电梯门套制作安装工程二、工程地址涡阳县乐行路北侧、刘西路西侧三、施工前状态现状，已经双方确认，施工现场已具备开工条件。四、施工要求 1.门套的边框形状尺寸及不锈钢板下料图样（见本合同附件 1）。 2.外观质量：平整、美观、无压痕、无刺边，不锈钢板沾贴紧密牢固。边框端正、两边匀称。 3.制作安装：用3*4CM方木制成固定框架，用厚度1.2CM木工板整体蒙面，上扣不锈钢板（201不锈钢板厚0.6MM）,木工板与不锈钢板之间用胶沾合，门套边缘不锈钢板要扣入木工板，并用玻璃胶封边。 4.承包人制作安装样品门套2樘，经发包人确认后施工。样

品不符合发包人要求的应整改达发包人要求。五、工程总量旭日华城工程8台电梯所有门套的制作安装，数量为244樘。六、承包方式 1.包工包料。承包人全面承包该项目的材料、辅助材料，制作、安装、运输、劳务、管理、安全文明施工、技术指导、质量检测、劳动定额和工资管理、施工组织等本工程的所有事项，并对工程负全面责任。 2.进场施工时发包人协调提供水、电源。承包人交纳该项目的水电费用。 3.工程主要材料的品牌规格等见本合同附件2。 4.所有材料均由承包人负责采购，并保证为市场准入的合格产品。 5.工程施工所需资质及相关费用由承包人负责。七、工期工期为30天。开工日期以发包人开工令为准。八、工程价款 1.计价方式：采用固定单价计价法，每樘单价为人民币伍佰圆。 2.工程价款为壹拾贰万贰仟圆整（￥122000.00）。 3.本合同确定的价格均为含税及相关费用的开票价格。承包人开具符合发包人行业规范的完税发票，经发包人审核批准后入

机电安装劳务分包合同

__________ 工程施工机电安装工程劳务分包合同工程承包人：_________________________________________

劳务分包人：_________________________________________ 第一部分合同协议书第二部分通用合同条款第三部分专用合同条款

第四部分附件及清单

第一部分协议书工程承包人（发包人，甲方）：_____________________________ 劳务分包人（承包人，乙方）：____________________________ 法定代表人：______________________________________________ 住所：___________________________________________________ 资质证书号码：____________________________________________ 发证机关：________________________________________________ 资质专业及等级：__________________________________________ 复审时间及有效期：________________________________________ 营业执照号码：____________________________________________ 安全生产许可证号码：______________________________________ 安全生产许可证有效期：____________________________________ 鉴于乙方同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与甲方及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工；另鉴于乙方已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对甲方有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：__________________________________ 工程地点：__________________________________ 分包工程承包范围：_______________________________

水电安装劳务合同(新)

水电安装工程合同样本甲方：代表(以下简称甲方) 乙方：代表(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就的水电安装及消防及弱电预埋劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行一：工程名称：二：工程地点：三、工程承包范围工程范围与内容：河北省隆尧县《隆尧韩庄村城中村改造项目工程》西区1#、3#、5#楼、东区1#、5#、9#、14#楼按施工图内所有的水电安装；消防及弱电预埋；通风、太阳能孔洞预留工程，(施工图重大改变后工程量另行计算) (1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点; (2)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井； (3)室内暖气主管道预埋及安装，从室外第一个井至竖井主管道； (4)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装； (5)室内照明灯具及开关预埋及安装； (6)从户内总配电柜至用电设备的所有线路、设备安装； (7)防雷接地安装； (8)消防所有管网预埋； (9)弱电预埋; (10)通风、太阳能孔洞预留；

四、工期要求乙方必须在年月日前竣工。乙方经调试并自检合格。五、质量标准工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。六、工程承包方式：包工、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。七、合同价款本合同价款为人民币：35.00 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、小型机械、施工安装、调试、等各项费用。八、付款和结算方式 1 由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费; 2当乙方完成所有劳务项目工作的时候，甲方根据形象进度按月支付总劳务费的70%; 3当乙方完成栋号封顶的时候，甲方支付相应部分劳务费的20%; 4 当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的8% 5 总劳务费的2%作为施工质量保证金，质保期为2年，质保期满且无质量问题，建设单位和使用单位无异议后15天内，甲方一次性支付给乙方结清。九、设计变更因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。十、材料设备供应 1本合同工程所有用于水电主材、辅料均由甲方采购供应。 2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。十一、双方职责 1甲方职责

机电设备安装工程施工劳务分包合同

机电设备安装工程施工劳务分包合同甲方：乙方：经甲乙双方共同协商，就赵家垭一级电站机电设备安装工程劳务分包达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。一、工程名称：赵家垭一级电站机电设备安装工程二、工程地点：慈利县朝阳乡金龙村（距县城50公里）三、工程内容：完成现有需改造机电设备的拆除（含运出洞外）以及4台水轮发电机组（1#机组大修）、3台进水闸阀、油水气系统、自动化系统（配合主机改造）、高压开关柜、升压站设备、直流系统的安装及电缆敷设,主机电气设备试验调试及试运行等所有工作（详见安装工程量清单）。四、工程价款及工程结算：乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为：，该总价包括完成工程施工内容所需的人工费、设备转运费、消耗性材料费、施工管理费、生活费、安全措施费、工程保险费以及建安税金等所有费用。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终

完成的工程量及单价进行结算。五、工程工期及进度： 1、根据甲乙双方商定，乙方在2015年8月10日前进场施工，2015年10月30日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。 2、在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素等非乙方原因导致的工期延长，乙方不能向甲方索赔任何费用，但工期可考虑顺延。 3、乙方必须满足甲方的总体安排，主机安装考虑分两阶段进行，保证一台机组开机发电运行。六、付款方式： 1、工程预付款：在本合同签订乙方人员进场并提供相应保险凭证后，甲方按合同总价的10%支付工程预付款。 2、工程进度款：按进度实际完成工程量经总承包方报量支付后按95%给乙方支付，余下5%质保金一年质保期满后支付。 3、乙方在结算过程中承担“工程总价款×10%”的建安税，建安税由甲方在乙方工程款中代扣代缴。七、双方责任：甲方： 1、提供施工图纸技术资料，并组织乙方现场技术交底。 2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活

电气安装劳务合同(合同示范文本)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-037661 电气安装劳务合同(合同示范

电气安装劳务合同(合同示范文本) 电气安装劳务合同范文1 甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、承包方式：劳务承包。保质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。四、承包范围及合同价款： (一)电气部分 1、低压配电柜出线开关后至各楼层配电总箱，T接箱，双电源切换箱，泛光照明配电总箱，事故照明配电箱等有关电线、母线、桥架、线管的安装，调试和验收。以及单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路的假设和维护。 2、公共部分(地下室、楼梯间)的照明工程。 3、所有弱(火灾报警系统)电线管、孔、洞的预留预埋。

4、防雷接地工工程。 5安全文明施工。 (二)合同价款本合同价款为人民币：元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险、安全措施费等各项费用。五、工期要求：在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、柜、箱、盒及铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。六、质量标准：按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、 JGJ59-99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。七、质量验收程序： 1对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。 2 施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的电阻测试等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。 3 乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。 4 乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，

施工电梯司机劳务合同协议书

施工电梯司机劳务合同协议书文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

施工电梯司机劳务合同甲方：朝顺城市花园三期A区项目部乙方：本着平等、自愿、公平、诚信的原则，为确保甲乙双方的共同利益不受侵害，经甲乙双方协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所述内容。一、劳动期限：暂以2018年6月1日起至室内施工完成二、工作内容 1、乙方同意根据甲方工作需要，担任该工地施工电梯司机工作。 2、乙方自愿遵守甲方制定的各项劳动规章制度，认真履行岗位职责，负责搞好本电梯的驾驶、检查、维护、保养等工作。并使电梯正常及时为各施工班组服务。 3、因工作需要乙方合理调配安排加班时间，必须保证各班组所用材料、物品、工具、施工人员等能正常及时使用。三、劳动报酬聘用期内乙方每月工资为： 3500 元（含加班费），生活费450 元。第二月15日发放上月工资，每月按时发放。

四、甲方的权利与义务 1、根据生产经营需要和本公司的规章制度及合同内容对乙方进行管理。 2、甲方人员有权对乙方工作进行监督、督促和检查。 3、甲方必须认真履行本合同约定的内容，按合同规定支付乙方工资和伙食费。五、乙方劳动纪律和义务 1、乙方的岗位、职责及工作质量要求，按照甲方的有关规定执行。工作期间按照建筑施工情况而定，没有任务时应随时待命。 2、服从甲方的本职工作安排，认真履行岗位职责，确保施工电梯正常运转，不讲条件按时完成甲方规定的各项本职工作任务。严格按照建筑施工电梯安全操作规程操作，如乙方错误操作造成乙方或他人损害的，由乙方负责；造成甲方经济损失或安全隐患的，甲方有权进行处罚。 3、遵守建筑施工法律法规，乙方在工作范围内因故意或重大过失致人伤害的，应当与甲方承担连带赔偿责任。甲方承担连带赔偿责任的，可以向乙方追偿。 4、认真履行本合同约定的内容，严格执行施工电梯安全操作规程，建筑施工期间不得擅自离岗，搞好本职工作。如又发现，甲方

建设工程施工劳务分包规定合同(已填)

标准实用文案建设工程施工劳务分包合同工程名称：******** 甲方：******** 乙方：********* 合同签订日期：2017 年 5 月10 日

建设工程施工劳务分包合同甲方（甲方）：南通**建筑集团有限公司乙方（乙方）：南通市*******劳务有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于南通市新华建筑集团有限公司（以下简称为“发包人”）与甲方已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、乙方资质情况资质证书号码：C1024032068308-8／1 发证机关：南通市城乡建设局资质专业及等级：专业分包、劳务分包一级复审时间及有效期： 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：南京市溧水区滨淮大道与南山路交叉口分包范围：总承包合同范围内的分部分项专业劳务合同提供分包劳务内容：完成基础、主体结构、装修、机电安装施工所有与之相关的工作内容 3、分包工作期限开始工作日期：2017 年5月25 日，结束工作日期：2018 年 2 月7 日，总日历工作天数为：259 天。其中：基础、主体、装修工程，235 日历天内完成；机电安装、室外工程，244 日历天内完成。 4、质量标准

工程质量：按总承包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定优质等级。 5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）本合同附件（包括会议纪要、补充协议等）；（3）本工程施工总承包合同；（4）相关施工标准、规范及其他技术资料；（5）招、投标文件等。 6、标准规范除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1）现行国家、省市相关标准、规范等 7、总包合同 7.1 甲方应提供总包合同（有关承包工程的价格细节除外），供乙方查阅。当乙方有正当要求时，甲方应向乙方提供一份总包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。 7.2 应当认为乙方应全面了解总包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。 7.3 除非本合同另有约定，乙方应对其工作内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总包合同中规定的，与劳务工作有关的所有义务及工作程序。 8、图纸 8.1 甲方应在劳务分包工作开工10 天前，向乙方提供图纸2 套，以及与本合同工作有关的标准图 1 套。乙方因工程需要增加图纸套数的，甲方可代为复制，费用由乙方承担，乙方未经甲方同意，不得擅自复印图纸。 8.2 乙方应对履行保密义务，未经甲方同意不得将图纸转给第三人，工程质量保修期满，乙方应将全部图纸退还给甲方。 9、项目经理 9.1 甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为丁成功，职务：经理，职称：工程师。 9.2 乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：，职

安装工程施工劳务分包合同

安装工程施工劳务分包合同劳务发包人：（以下简称劳务发包人甲方）劳务作业承包人：（以下简称劳务承包人乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。一、劳务分包工程基本情况工程名称：工程地点：劳务作业内容：按图施工（消防栓系统，自动报警系统，工程预埋，安装调试等相关的工作）。二、合同价款 1、合同签约后，劳务承包人交保证金元整（小写：￥）给劳务发包人，到工程验收后结算返还给劳务承包人。 2、本工程合同款采用下列方式计算。 3、本合同款，除经劳务发包人，和劳务承包人双方书面确认的工程变更以外可以调整。 4、合同价款按建筑设计总面积计算，每平方米肆元捌角（￥4.8）。 5、劳务费包含：①工人工资；②劳务统筹费用；③劳动保护费用； ④管理费用；⑤各项保险费用；⑥监设费用；⑦文明施工及环保费用； ⑧利润、机械使用，折旧费等。三、分包工作期限按开工计算个月。四、质量标准工程质量：按国家现行规范要求。五、图纸劳务发包人应在劳务发包工作开工7天前，向劳务承包人，提供与分包工程有关的图纸1套。六、材料、构配件供应 1、劳务发包人应按照施工计划向劳务承包人提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料构配件。如劳务发包人，不能按

时提供，则应相应延长工期并赔偿误工费用；如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务承包人应在验收时以书面形式提出，劳务发包人负责在三天内更换或调整。 2、劳务承包人应妥善保管，合理使用劳务发包人供应的材料及构件。因保管不善发生丢失、损坏，劳务承包人应赔偿，并承担因此造成的经济损失。 3、施工中所需的中小型机具由劳务承包提供。七、合同价款支付采用固定合同价款方式计算，合同价款的，劳务承包人与劳务发包人约定按下列方法支付，按工程进度付款。①劳务发包方按每月工程进度款支付80%给承包方，剩下的20%待工程验收结算后，一次过结清。八、双方责任 1、乙方应服从甲方管理人员的安排，杜绝无理取闹，影响工程进度的现象。 2、乙方应教育现场施工人员树立安全生产意识，安全施工，确保工程能顺利完成。 3、乙方按图、按时、按质完成工程，要配合其他的施工队施工。如因乙方主观原因未能及时配合现场甲方其它工程施工造成的进度延误，或经济损失的，相关损失由乙方负责赔偿。 4、乙方在施工中发生的一切安全事故由乙方负责，造成的损失全部由乙方承担。 5、乙方应与在场施工人员签订劳动合同并为其购买工伤，意外等保险。 6、遵守甲方项目部的管理规定，做到文明施工。 7、如乙方原因造成工程停工而不能按期完成则甲方有权终止合同，结算时按乙方实际完成合同工程量结算给乙方。 8、乙方应在甲方通知有效期内进场配合施工，如因场地或环境条件不具备进场施工的必须报告甲方，并作出妥善处理。 9、对隐蔽工程的验收，乙方须提前两个工作日通知甲方组织验收。 10、甲方要协调各项工程项目施工，工程，杜绝各施工队为场地，用电、用水等问题产生矛盾。 11、向乙方提供初步设计的方案图纸和现场标高轴。 12、在施工过程中因甲方责任造成停工、返工或材料及器材，人工的损失等均由甲方承担相应责任。 13、负责协调提供现场设置的垂直运输设备给乙方。 14、审核乙方的工程进度，办理结算，按照合同约定向乙方支付工程款等。九、违约责任

建筑工程劳务合同模板

建筑工程劳务合同（范本）发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）为确保甲方承建的工程顺利完工，根据施工安排，甲方将该项目劳务工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严格要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下：一、工程概况 1、工程名称：。 2、工程地点：。 3、工程数量：。 4、工程内容：。二、工期及工期要求 1．开工日期：________年_______月_______日开工。 2．竣工日期：________年_______月_______日竣工。 3 ．总工期为：日历天________天。 4．阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。 5、所有工作内容必须按照项目经理部周、月、季进度计划执行并按期完成。乙

方根据、材料、劳资、财务月计划，会同工长编制出月班组作业计划。 6、乙方的投入必须满足质量、安全、文明施工、进度的要求，如投入物质不够质量、安全隐患、工期延误、所造成的损失全部由乙方负责。 7、若因甲方原因造成工程停工两天（含两天）以上，累计每月不超过4天，按进场的租赁费补偿乙方；如遇不可抗力因素造成工程停工，甲乙双方协商解决。三、质量标准：合格（力争优良）四、乙方工程承包范围 1、自基础垫层施工开始到工程交工的所有土建内容，含散水与内排水沟、台阶、周转材料、机械设备；现场材料周转、堆码、清理；外脚手架及所有防护架搭、拆工作；安全通道防护搭设；负责文明施工、安全、工期、标化工地等直至工程交竣工在内的所有用工（以2004定额规定的所有工作内容）；因设计变更单增加的工程量分项工程人工费在两千元范围内（含两千元）的，不做调整，超过两千元的工程量按实结算。 2、工程基础、主体结构全部使用商品砼（砌筑砌体及抹灰的砂浆、构造柱、过梁、室外散水、台阶采用现场搅拌）。 3、基础：砼垫层、砖胎模等工作，负责清理基坑土方修边捡底及周边安全防护设置等工作。 4、钢筋工程：钢筋制作、绑扎、机具、扎丝、所有焊接、试件取样、焊药、所有砼垫块。不包括地下室钢筋机械连接。（机械连接仅包括地下室钢筋直径22、25的三级钢。） 5、模板工程：架管架料、扣件、木枋、木模板、模板制作、安装、拆除、机具、钉子、铁丝、拉杆、拉片、后浇带的止水带的安装、剪力墙遇水膨胀止水带的安装，

中央空调安装劳务合同

班组劳务合同

设备采购安装合同

最新施工单位劳务合同样本精选3篇

安装工程施工劳务合同

(设备管理)施工劳务承包合同(设备安装部分)

人货梯司机聘用合同

安装劳务合同模板

机电安装劳务分包合同

设备安装试工劳务合同

施工电梯司机劳务合同

不锈钢电梯门套制作安装施工承包合同

机电安装劳务分包合同

水电安装劳务合同(新)

机电设备安装工程施工劳务分包合同

电气安装劳务合同(合同示范文本)

施工电梯司机劳务合同协议书

建设工程施工劳务分包规定合同(已填)

安装工程施工劳务分包合同

建筑工程劳务合同模板