房抵工程款协议范本

关于xxxxx工程部分应付工程款项

予以等价购房的实物拆抵协议

甲方：

乙方：

丙方：

本着实事求是和互为理解的原则精神，甲乙丙三方就xxxx工程所涉的部分应付款项的兑结，达成等价购房的实物折抵协议如下：

一、甲方同意将xxxx层物业，产权总建面为xxxx平方米，以xxxx 万元人民币的合同销售总价（以下均以人民币计价），按等价购房和实物折抵的程序和方式，转让（折抵）给丙方及丙方指定人员，以折抵xxxx工程甲方应付乙方xxxx万元的所涉款项，并由甲丙双方负责完成xxxx层物业等价购房的合同网签，实物交房等诸项法定的购房程序和事宜。

二、据第一条确定的原则，乙方同意将上述甲方应付乙方的xxxx 万元的所涉工程款项，按法定购房的程序方式和要求，等价折抵为xxxx层物业的认购房款，并将该物业受让（折抵）至丙方及丙方指定人员的名下，以抵冲甲方应付乙方xxxx万元的所涉工程款项。

三、上述xxxx万元的应付工程款项，由下列分项组成：1、xxxx。

2、xxxx。

3、xxxx。

四、根据上述叁条的确定，并经甲乙丙三方对价且达成一致：甲方实物折抵的xxxx层物业，其现行的合同销售总价为xxxx万元，这与甲方应付乙方的xxxx万元的工程款项，刚好持平且物款相抵。据

此，甲乙丙三方表示同意且无异。

五、三方约定

A、上述等价购房和实物折抵的交割截止日为x年x月x日。在此之前，甲丙双方须无条件地完成xxxx层物业等价购房的合同网签，实物交房等诸项法定的购房程序和事宜。

B、丙方及丙方指定人如在x年x月x日之前，超期或未与甲方完成上述等价购房和实物折抵（以签署购房合同和物业交房为准），则乙丙双方应无条件承担上述折抵物的涨价风险（如有超期，须按涨价后的房价实施等价购房和实物折抵）。同时本协议的处置原则不得改变，仍需履行。

C、三方在办理上述等价购房和实物折抵前，乙方须向甲方无条件地提供与xxx万元价值相等额的且符合甲方工程决算要求的和财税入账要求的工程发票（该费用系工程综合补偿（补差）费，该项费用须单列计入工程决（结）算书中，但不得计算任何费率）。

D、三方在办理上述等价购房和实物折抵前，乙方须向甲方无条件的提供与xxxx万元价值相等值的且符合财税要求的正规收据（该费用系甲方应退乙方的履约保证金，乙方仅须提供等额收据即可）。

E、三方在办理上述等价购房和实物折抵前，乙方须向甲方无条件地提供与xxxx万元价值相等额的由余杭地税开具的工程款发票。该款项系为xxxx工程决（结）算中待结待付的预支工程款项，届时须在xxxx工程决（结）算审核确定后予以等额冲抵。

F、三方按照法定购房程序在办理上述等价购房和实物折抵时，丙

方须承担应由丙方（即受让方）承担的相关的政策性购房费用（其中包括物业维修基金、物管费、预实测面积差异费以及办理产权登记时向有关部门缴纳的各项费用）：甲方须承担应由开发商（即转让方）承担的营业税、增值税等法定的政策性费用，并向受让方提供本次折抵房源的不动产销售发票、以便受让方办理房屋所有权的登记手续。

H、三方自本协议签字生效之日起，除甲方明确提前预支乙方工程决算款xxxx万元以折抵房款之外，甲方应付乙方的二项费用即视为全部结满。其中：余额xxx万元的履约保证金甲方已全部退还；xxx 万元工程的综合补偿费甲方已全部付清。自此之后，甲方将不再对乙方实施任何形式的包括人工、材料、工期等方面的经济补偿，而乙方亦不得在xxxx工程决（结）算中再向甲方提出任何经济补偿的要求。另则，甲乙双方如在经济补偿方面曾经有过相关的约定和承诺（包括口头的或文件的），亦将一律无效，均作废止。

六、本协议三方无异议。本协议由三方签章并以丙方及丙方指定人员完成上述房产过户手续、办理完房产证后生效。本协议一式三份，三方各一份备存。

如有争议三方协商解决，若协商不成，依法向原告方所在地人民法院起诉。

甲方（签章）：

乙方（签章）：

丙方（签字、捺印）：

年月日

工程款抵房协议

抵房协议 甲方： 乙方： 甲乙双方签订工程施工合同【合同编号：】（以下简称：原合同），甲方为建设方，乙方为施工方，双方合同具体履行情况如下： 单位：元 现经甲、乙双方充分协商，就甲方提供抵款房屋，抵付甲方应付乙方工程款事宜，达成如下协议： 一、抵款房屋情况： 单位：元 二、甲、乙双方均同意以上述房屋，价值人民币￥元，抵付甲方应付乙方工程款合计￥元。乙方应在乙方指定购房人办理房屋过户手续前向甲方出具与抵款金额相等的工程款发票、收据及财务所需的资料，发票内容需与相关合同内容一致。此次抵扣的房款与所支付的工程款列入进度款核算，待结算后甲方给乙方拔付工程款时再行抵减。 三、乙方可以将上述房屋办到自己名下，也可以办到第三人名下。若乙方有需要，甲方同意乙方以书面形式确认的购房人为乙方指定的购房人。乙方指定购房人为：*******，

身份证号：****************。 四、抵房完毕后，乙方或乙方指定购房人对抵付工程款的房屋不得要求退房。交房时间以甲方实际交房为准，乙方及乙方指定购房人不得向甲方主张逾期交房违约责任。 五、在签订本协议且乙方向甲方出具工程款发票等资料后，甲方、乙方或乙方指定购房人在15日内另行签订《商品房销售合同》（合同条款与本协议不一致的地方，以本协议约定为准）。，并于本协议生效之日起一个月之内办完过户手续，否则引起的全部后果由乙方承担。 六、乙方与乙方指定购房人之间，如果存在债权债务关系，该债权债务与甲方无关。 七、该房屋转让过程中所发生的所有税、费等款项均由国家规定相关责任承担。 八、抵款房屋交付及过户手续的办理，以商品房买卖合同内容为准。 九、本协议为上述原合同的补充，与原合同具有同等效力。双方工程结算依照原合同执行，工程抵房款支付按本协议执行。乙方指定购房人同意购房并与甲方签署《商品房买卖合同》，即视为对本合同的认可，应受本合同约束。 十、本协议经双方签字盖章后生效，本协议一经签署，任何一方无权解除。双方应履行本协议而引起的争议，均可诉至甲方所在地人民法院。 十一、本协议一式六份，甲、乙双方各执三份。具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。 甲方：乙方： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 签订日期：签订日期：

以商品房抵工程款协议

面积以房管部门实际测绘为准。但如房管部门实际测绘面积如与上述约定面积发生差异的，本合同约定的作价付款工程款金额不变，不作任何调整。 3、为处理财务手续及办理上述商品房的房地产权证，甲、乙双方互开发票，具体操作步骤为：甲方为乙方开具商品房的购房发票，同时乙方为甲方开具相应金额的工程款发票。 第三条、甲方权利义务 1、甲方保证对上述商品房拥有处分权，该房屋来源合法。 2、本协议签订后，为协助乙方办理上述商品房的房地产权证手续，由甲方与乙方（或乙方指定的人员）另行签订《商品房预售合同》，但该另行签订的《商品房预售合同》仅仅是为了乙方（或乙方指定的人员）办理上述商品房的房地产权证手续之用，甲、乙双方的一切权利义务按本协议约定执行。 3、甲方应按购房合同所要求的时间将所上述商品房交付给乙方，交付标准为毛坯房交付标准。交付时，甲方须保证上述商品房必须达到竣工验收合格、达到法律法规和行政规章规定的交付标准且满足办理房地产权证的要求。如甲方逾期交付上述商品房超过180天的，乙方有权解除本协议。 4、本协议签订的同时，甲方为乙方开具上述所有商品房的购房发票，以使乙方尽快办理上述所有商品房的房地产权证。 5、上述抵付乙方**工程款的商品房，甲方不得再对外出售。 6、甲方应协助乙方（或乙方指定的人员）办理上述商品房的房地产权证手续，甲方不得以任何理由拖延，如因甲方不积极协助导致乙方无法办理房地产证的，一切后果均由甲方负责。 7、办理房地产权证应支付的所有税费均由乙方承担。 第四条、乙方权利义务 1、本合同签订之日起上述约定抵付**工程款的所有商品房即归乙方所有。 2、自本合同签订之日至乙方取得上述所有商品房的房地产权证之日起，即被视为甲、乙双方以上述商品房抵付**工程款的行为完成，商品房抵付的

房屋抵工程款合同

以房屋抵付工程款合同 甲方： 地址： 电话：邮编： 乙方： 地址： 电话：邮编： 丙方： 地址 身份证号码：电话：邮编： 鉴于： 1、甲方、乙双方于年月日签订了项目建设工程合同（以下简称“原工程合同”），合同编号为，原工程合同所涉工程已竣工结算，结算工程款万元，甲方已支付至万元。 2、甲方为“”项目（以下简称“该项目”）的开发商，该项目位于。土地使用权权证号为：；建设工程规划许可证号为：。 3、甲方保证该项目拥有以下两套商品房（以下简称“上述房屋”）：号楼_ 单元室商品房、号楼_ 单元室商品房。 4、乙、丙双方均已悉知上述房屋的位置、面积、户型等情况。 甲、乙、丙三方本着平等、自愿的原则经友好协商，就甲方以上述房屋抵付乙方部分工程款事项达成如下协议： 一、以房抵款金额及方式 1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方应付工程款万元。丙方作为乙方指定的购买者与甲方签订《商品房预售合同》并办理房屋产权登记。如上述房屋最终实测面积与本合同约定的面积有差异的，由丙方自行按本合同约定的每平方米建筑面积单价计算价格多退少补。

2、甲方用于抵扣工程款的上述房屋的有关情况及房价： 3、抵款方式： ①本合同生效后5日内，乙方向甲方出具与抵付款金额等同的工程发票。 ②甲方在收到上述发票后，与乙方签订借款额为万元的无息《借款协议》并出具借款收据。 ③为方便乙方转卖房屋、办理产权等事宜，甲方直接按乙方要求与丙方签订《商品房预售合同》，丙方亦同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》； ④在甲方取得该项目的预售许可证并通知乙、丙两方后，丙方应当在接到甲方通知后七日内到指定地点与甲方就上述房屋签订《商品房预售合同》。乙方同意以借给甲方的款项作为丙方支付上述房屋的房款。 ⑤甲方向丙方开具购房发票，同时乙方向甲方开具收款凭证。 4、《商品房预售合同》签订后，甲、丙双方应按该合同履行权利义务，面积补差款、房屋登记费用、契税、物业管理等费用的缴纳均按该合同的约定执行。 二、原工程合同工程结算款付款约定 甲乙双方确认：甲方以上述房屋抵扣应付工程万元后，尚有万元工程款未支付，付款时间分别为： 三、丙方签订《商品房预售合同》时，不再享有甲方为其他购房者提供的任何优惠政策。 四、乙、丙双方保证签订本合同时丙方系在现行法律法规、规章及政策条件下符合购房条件的主体，有权购买市的商品房。若在签订《商品房预售合同》时发现丙方不符合法律法规、规章或政策规定的购买商品房的条件或因乙方不符合购买商品住房条件导致有关行政主管部门不予办理合同网上备案的，乙方需另行安

工程款抵房款合同范本五篇

工程款抵房款合同范本五篇 工程价款是指建筑企业因承包工程项目，按合同规定和工程结算办法的规定，将已完工程或竣工工程向发包单位办理结算而取得的价款。以下是整理的工程款抵房款合同范本五篇，欢迎阅读参考! 工程款抵房款合同范本(一) 甲方：(身份证号：) 乙方：(身份证号码：) 甲方因施工取得开发商抵付工程款的房产，房产为______，面积平方米，乙方因需要向甲方购买该房产，乙方知道该房屋是甲方从开发商处以工程款抵付方式取得。甲、乙双方经友好协商，就该房屋产权办理手续及房款支付等事项达成如下协议： 一、甲方与开发商之间费用已结算完毕，该房产已办理备案，为方便办理产权手续，减少乙方的相关费用，甲方与开发商协商，将《商品房销售合同》的购房人更名为为乙方。 二、乙方向甲方支付万元购买该房产;

三、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。该房产办理产权证过程中及交付过程中所涉及的一切税费由乙方自行承担。 四、乙方向甲方支付购房款的约定： 1、本合同签订后，开发商将房产交付乙方前，乙方向甲方支付元; 2、乙方房屋办理产权证后，乙方以该房产办理抵押贷款，支付甲方元; 3、剩余款项乙方每年支付元。 4、上述款项若乙方有任何一期未能按约定期限支付，则甲方有权要求乙方一次性支付剩余款项，并有权要求乙方以未付部分为基数按照四倍银行同期贷款利率向甲方支付利息，同时乙方应承担甲方在追讨债务过程中所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。 五、本协议未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 六、本协议在履行过程中若产生争议，由双方协商解决，若协商不成，任何一方可向房产所在地人民法院提起诉讼解决。

房屋抵顶工程款协议(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 房屋抵顶工程款协议

编号：FS-DY-20355 房屋抵顶工程款协议 甲方：乙方：由于甲方欠乙方工程款产抵顶工程款一事达成如下协议： 一、甲方用以抵顶工程款的房产为建筑面积平方米，价款小区元。号楼室，元，经甲乙双方协商就甲方以房 二、抵顶的房产甲方不得对外出售，由此产生的一切责任由甲方自行负担，抵顶的房产乙方可以随时出售，抵顶房产的售房款归乙方所有。该房暂由双方签订预售合同，在正式办理房屋产权证时，其产权过户手续由甲方与乙方指定的购房人办理，直接办到乙方指定的购房人名下。甲方不因乙方将该房转让需办理相关手续为由而向乙方和乙方指定的购房人收取任何费用。甲方在接到乙方出具的同意将该房过户的书面通知后方可与购房人办理过户手续。办理过户手续所需要费用由购房人按国家现行规定承担。

三、抵顶房产的价格包括水、电、暖、气（电视、电话、宽带）人口关配套费用。抵顶房产的配套设施应达到甲方对外销售的同等标准。 四、甲方于年月日前将所抵顶的房屋交付乙方。 五、如因非乙方原因导致该房产权归属不清或不能按期取得该房产权等，乙方可以单方解除本协议，甲方应以现金支付所欠工程款元。 六、本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决，如协商不成可向威海市仲裁委员会申请仲裁。 七、本协议一式四份，双方各执二份，经双方签字盖章后生效。 甲方： 乙方： 年月日 -------- 甲方：_____ 乙方：_____ 甲、乙双方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下：

房屋抵工程款合同书

合同书 甲方：**房地产开发有限公司（后附营业执照复印件） 乙方：**工程有限公司（后附营业执照复印件） 丙方：*** （后附身份证复印件） 鉴于： 1、甲方、乙方于**年**月**日签订了**项目工程施工合同（以下简称**合同），合同编号为***，合同金额为**元，结算额**元；上述合同工程内容已完成并投入使用（或验收合格）；现甲方仍欠乙方工程款**元；乙方同意上述合同工程内容的部分工程款购买下述商品房，并转让给丙方。 2、丙方知道下述房屋是乙方从甲方以工程款抵付方式取得。 3、乙方要求甲方将上述房屋产权办至丙方名下，同时甲方也同意。经甲、乙、丙三方友好协商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款为丙方办理商品房买卖手续等事项达成如下协议： 一、以房抵款金额及方式： 1、乙方同意甲方以位于**市**区**路**号**室房屋抵付甲方所欠工程款**万元； 2、抵付方式为双方互开收据的方式抵付，价款应与《商品房预售合同》中规定的房款一致，该收据仅供乙方指定的购房者办理房屋所有权证书使用。

二、房屋有关状况：

1、该商品房建筑面积暂定为**平方米，单价*元/平方米，房屋总额暂定为**元人民币。不论乙方转让给丙方该房屋的单价是多少，丙方均同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》；该房屋的具体交付标准以甲方与乙方签订的抵房协议为准。 2、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。以上费用收取种类、额度如有变化，按政府相关文件执行。 3、以上约定的建筑面积如与最终测绘报告记载的建筑面积不符，超出或不足的面积按本合同约定的单价，多退少补。 三、**合同工程结算、付款约定： 1、若乙方结算款扣减甲方已付款额后余额不足房款，其余款项，三方同意简化三方之间付款程序，由丙方以现金或按揭贷款方式直接支付给甲方。 2、若乙方结算款扣减甲方已付款额后余额多余房款，甲方同意在签订合同之日一次性结清剩余工程款给乙方。 四、甲方的协助 1、为方便乙方转卖房屋、办理产权等事宜，甲方在《商品房预售合同》中将购买人名称直接按乙方要求写成丙方。 2、甲方在**年**月**日与丙方签订《商品房预售合同》及交付房屋的钥匙。 五、承诺 丙方从乙方处购得此房，房款交于乙方，丙方除结构问题外不得向甲方提出退房、换房等赔偿要求。

(建设工程合同)房屋抵顶工程款协议

房屋抵顶工程款协议 甲方： 乙方： 由于甲方欠乙方工程款 产抵顶工程款一事达成如下协议：一、甲方用以抵顶工程款的房产为 建筑面积 平方米，价款 小区 元。 号楼 室， 元， 经甲乙双方协商就甲方以房二、抵顶的房产甲方不得对外出售，由此产生的一切责任由甲方自行 负担，抵顶的房产乙方可以随时出售，抵顶房产的售房款归乙方

所有。该房暂由双方签订预售合同，在正式办理房屋产权证时， 其产权过户手续由甲方与乙方指定的购房人办理， 直接办到乙方 指定的购房人名下。 甲方不因乙方将该房转让需办理相关手续为 由而向乙方和乙方指定的购房人收取任何费用。 甲方在接到乙方出具的同意将该房过户的书面通知后方可 与购房人办理过户手续。 办理过户手续所需要费用由购房人按国 家现行规定承担。三、抵顶房产的价格包括水、电、暖、气（电视、电话、宽带）人口 关配套费用。 抵顶房产的配套设施应达到甲方对外销售的同等标 准。四、甲方于 年 月

日前将所抵顶的房屋交付乙方。五、 如因非乙方原因导致该房产权归属不清或不能按期取得该房产权 等，乙方可以单方解除本协议，甲方应以现金支付所欠工程款 元。六、本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决，如协商不成可向威海市 仲裁委员会申请仲裁。七、本协议一式四份，双方各执二份，经双方签字盖章后生效。甲方：乙方：年 月 日--------甲方：_________ 乙方：_________甲、乙双方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下：一、双方确认，甲方欠乙方修建_________花园工程款人民币_________元以 _________花园_________套房屋抵偿。具体房号、面积、金额见附件三。二、保证条款： 1．甲方保证上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售； 2．甲方保证在本协议签订后不得因甲方原因导致抵工程款的商品房被查封、抵押，致 使乙方权利无法实现； 3．甲方保证抵工程款的房屋无产权上的争议，现阶段已能办理房地产权证；

商品房抵工程款协议书

商品房抵工程款协议书 甲方: 乙方: 鉴于: 甲方于年月日将(工程)发包给乙方承包施工并签订施工合同。 乙方拟向甲方购买其开发的项目号楼室商品房: 该商品房:住宅单价为m 元/平方米,建筑面积约,总价为元(最终结算面积按 照相关部门实测面积为准)。 注:上述价格不含代收代办费用。 为实现双方合作共赢,经甲、乙双方友好协商达成如下协议,由双方共同恪守: 一、乙方购买甲方该商品房的操作原则。 1、甲方保证上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售; 2、本协议签订生效后,上述房屋所有权归乙方所有,同时即视为甲方已支付乙方元的工程款,如上述房屋的最终实测面积与年月日拟定的平米发生差异时,则按照最终的实测面积×元/平方米的差异数来调整已抵算的工程款(多退少补)。甲方有 义务协助乙方办理后期该房屋的交付及登记办证手续,乙方须承担因此所产生的相 关费用及物业交付相关费用如税费、物业费、水电气费等。 如乙方将上述房屋交由乙方指定的第三人购买,则由乙方确定销售价格,甲方 按照乙方确定的价格与乙方书面确认的买受人签订《商品房买卖合同》。如乙方确定的价格高于元时乙方须补交高出部分的相关税费。且最终的成交价不影响本协议

确定的该房屋抵算的工程款金额;乙方指定的买受人与甲方签订购房合同后,因购房行为而产生的一切权利与义务均按购房合同的约定履行,但该房屋销售所取得的购房款归乙方所有。因任何原因导致甲方与乙方指定的买受人所签订的购房合同不能履行,依照合同及法律规定,甲方应按购房合同的约定将已收该套房屋的全部款项退还给买受人,乙方不得提出任何异议,如此时乙方已从甲方取得该房屋的销售款项,则乙方应无条件将所得该房屋的全部款项及时返还给甲方,以便甲方及时退款,否则,因不能及时退款导致甲方承担违约责任的,由乙方承担该责任。 3、乙方在签订本协议书之前,已知晓甲方已经在销售中心现场公示了包括但 不限于《商品房买卖合同》及补充协议的样本、土地招商文件、《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《商品房预售许可证》、立项批文、环评报告、物价局批文、面积预测报告、规划总平、《××小区前期物业管理服务协议》及《××小区临时业主规约》的样本等文件资料,并阅读全部内容且无任何异议。乙方不得以对该商品房及相关情况不知情为由主张任何权利或向卖方追究任何责任。 二、税费、交易费用等。 1.甲方须配合乙方或乙方指定的第三人办理抵工程款房屋手续, 包括但不限于签订《商品房购买合同书》,开具发票,提供相关资料,办理房地产权证及其他各项工作; 2.甲乙双方需按照规定各自负担办理房地产权证的税费和交易费用。 三、房屋销售 1.乙方自用房屋时,甲方需配合将房地产权证办理至乙方名下; 2.自本协议签订之日起,乙方可自行销售抵工程款的房屋;

房屋抵付工程款合同

材料抵顶门脸房协议 用货方（甲方）： 供货方（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》及国家的有关法律，行政法，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则，双方就五金建材材料采购抵顶门脸房事宜达成一致意见，签订木协议以资遵守。 一、甲、乙双方经过充分友好协商，甲方以_______________ 门脸房抵顶乙 方，乙方将XX材料供给甲方。 二、甲方在______________________ 工程，并以______________ 新建楼门脸 房顶给乙方,并确定__________ 号楼_____________________________ 总平米（房屋建筑而积以房管局测量的数据为准），每平米________ 元给乙方，总价为_________ 大写________________ ,如若所抵门脸面积价值与工程款有差，双方应择情以现金补齐！ 三、甲方保证把本协议约定的房屋所有产权合法过户给乙方，并保证房屋的独 立产权。 四、自本协议签订之日起，本协议约定的房屋产权，归乙方所有，乙方有权将 房屋售于第三人，并协助乙方和房地产商签订房屋预售合同。并向乙方申请购房贷款银行或贷款银行认可机构提供符合要求的房屋资料以备查核，并协助乙方办理房屋贷款有关事宜。 五、乙方依据甲方提供XX材料明细，供货给甲方，（电话或书而形式通知）, 甲方必须把提货计划10天前通知乙方。甲，乙双方同时确定材料等价格，

数量以实际发生数量为准，双方进行结算，材料的生产厂家均按甲方同意的, 乙方供材料给甲方，由甲方指定的收货人，进行验收、签字，以做为双方结算依据。 六、乙方货物送到工地，待甲方认为有质量问题，应在三日内提出书面异议, 否 则视为合格。 七、违约责任： 1.违法本合同约定，或无故终止合同视为违约，违约方应按合同法规定，承 担违约责任，按总造价的5%赔偿。 2.在合同有效期内，若无不可抗拒因素发生，甲乙双方的任何乙方都不得终 止合同，终止合同方视为违约，违约方负有赔偿责任，按总造价的5% 赔 偿。 八、本协议具有法律效益，如有争议，由双方当事人协商解决，如协商调解不 成的，提交相关合同履行法院诉讼。 九、本协议自签字、盖章之日起有效，货、房两清后，本协议自动解除。 十、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力 用货方（甲方）：供货方（乙方）： 身份证号：身份证号： 电话：电话：

工程款顶账协议书

协议书 （抵工程款用） 甲方: 有限公司 乙方: 甲、乙双方在平等、自愿的基础上经充分协商，达成本协议以共同遵守： 第一条、物业信息 乙方自愿购买甲方开发的项目楼单元室住宅及其附属储藏室。其中： (1)住宅建筑面积为平方米，购买单价为元/平方米，购房金额为人民币（小写）元，（大写）元整（最终面积以房管局实测面积为准，多退少补）； (2)附属储藏室编号，面积平方米，金额元； 以上两项合计房款总金额元，（大写）元整。 第二条、合同签订及抵账方式 因乙方在甲方开发的“”项目负责工程施工/提供施工材料，故就该以该房总价款抵顶乙方工程款/材料款事宜，双方同意按以下约定处理： 1、甲、乙双方以本协议确定相关抵账事宜，正式《商品房买卖合同》在工程款/材料款达到该抵账房相关价值（或乙方补足至该抵账房总金额）时签订。甲方确保在此期间该房源不出售、不做任何抵押。 2、工程款未出具最终决算值前，甲方以按工程相关合同的约定应付给乙方的工程款，抵顶乙方相应的购房款，具体金额以双方互开收据确认金额为准。 3、乙方工程款决算完毕后，甲、乙双方按最终决算金额进行结算。 （1）若乙方剩余工程款不足以支付剩余应付购房款，不足部分乙方在收到甲方决算结果通知之日起7日内一次性向甲方补足（与此房子的产权无关）。逾期乙方按日向甲方支付总房

款千分之三的违约金；逾期超过一个月的，甲方扣除相应违约金后，有权将房屋另行销售。甲方将房屋另行销售的，甲方扣除乙方相应违约金后的剩余款项在30个工作日内支付到乙方指定账户。 （2）扣除若乙方工程款超出应付购房款，超出部分甲方按施工合同相关约定支付给乙方，具体金额以双方互开收据确认金额为准。 4、在工程款/材料款未达到抵账房相关价值前，乙方要求提前签署正式《商品房买卖合同》的，双方同意按以下第种方式处理 （1）乙方应将剩余房款一次性支付给甲方，甲方按工程相关合同协议的约定，按时向乙方支付剩余工程款/材料款。 （2）向甲方出具《还款承诺函》，承诺“如工程款/材料款最终决算值低于该抵账房价值，在收到甲方决算结果之日起7日内付清房款差额，逾期按日承担千分之三的违约责任，直至付清为止”）。不愿出具承诺函的，甲方不办理签正式合同手续。 5、乙方指定（身份证号：）作为购房人，代表乙方与甲方签订《商品房预售合同》，并按甲方要求办理产权登记、按揭贷款等手续，同时承担维修资金、担保费、备案登记费、产权交易费、契税等与购房者有关的税费。甲方负责协助乙方指定人员办理相关购房、产权登记等相关手续。 第三条、更名转让 1、甲方允许乙方将所购房产转让给第三方，承诺每套抵账房均免费办理更名一次并协助乙方办理相关购房手续。 2、乙方将上述房产销售给第三方的，所售全部房款（含按揭款）须首先划到甲方账户，再由乙方按工程相关合同的约定支付给乙方相应款项。乙方实售价值与抵押值存在差异的，按以下第种方式处理： （1）实售价值高于本协议约定抵押值的，其超额部分归乙方所有。甲方在收到第三方全

以房抵工程款协议范本

以房抵款协议书 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，经甲乙双方协商一致，就甲方以房屋产权折抵相应工程款事宜达成如下协议。 第一条甲乙双方根据年月日签订的《工程结算书》，甲方应向乙方支付所欠工程款人民币大写：整，小写￥：元整。经甲乙双方协商，甲方同意将下述商品房折抵上述所欠的工程款。 第二条甲方用于折抵工程款的房屋为： 1、座落于市室及负一层停车位号，单套建筑面积（图纸）均为平 方米，抵顶上述所欠工程款小写￥：元整，如实测面积（按政府相关规定）与图纸面积有出入时，甲乙双方按照元/平方米价格和车位万元/个多退少补（单套正负两平米为忽略不计）。同时乙方同意甲方一次性扣除万元为维修保证金作为甲方自行调配使用不再退还。抵顶价格与工程款相差忽略不计。 2、甲方抵顶给乙方的房源均为商品房交易的合法房源，不存在与第三方买卖交易或抵押，保证房 源及房产权利的完整性和合法性，如果存在第三方交易视为违约并同意追究法律责任。 3、房款中不包含该房屋办理产权的相关税费及物业管理费（所抵房源与甲方售楼部对外销售给业 主所需缴纳给政府相关配套费用为同等待遇），以上费用收取种类、额度，按政府相关文件执行。第三条本协议签订后，即表示甲方已按合同约定履行了所欠工程款的付款义务，自此之后双方再无经济纠纷。但关于乙方承建的楼未完成的相关备案手续，乙方继续配合甲方并承担乙方应履行的义务。 第四条甲乙双方经协商一致，确认由乙方指定的购房人按照本协议第二条约定的房屋与甲方签订《商品房买卖合同》，合同价格由乙方自行确定但不低于元/平方米，不高于甲方售楼部所销售的价格，并且最终由乙方指定的购房人获取房屋产权证。 上述房屋及车位由乙方（，身份证号：，手机号：）指定的购房人办理相关手续，并不再享受其他购房人的优惠活动。 第五条违约责任： 1、本协议签订后任何一方不得违约，违约方承担本协议款万元的违约金。 2、因甲方原因在本协议签订后8个月内不能办理《商品房买卖合同》签订和备案、乙方有权退房，

房屋抵偿工程款协议书(标准版).doc

房屋抵偿工程款协议书范本 甲方：_________ 乙方：_________ 甲、乙双方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下： 一、双方确认，甲方欠乙方修建_________花园工程款人民币_________元以_________花园_________套房屋抵偿。具体房号、面积、金额见附件三。 二、保证条款： 1.甲方保证上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售; 2.甲方保证在本协议签订后不得因甲方原因导致抵工程款的商品房被查封、抵押，致使乙方权利无法实现; 3.甲方保证抵工程款的房屋无产权上的争议，现阶段已能办理房地产权证; 4.甲方保证在未征得乙方书面通知情况下，不得出售抵工程款的房屋。

5.甲方保证在本协议签订之日起30日内办理完毕抵工程款房屋的房地产权证。 三、本协议书签订后，乙方即拥有上述房屋的所有权(包括但不限于自用、出租、转让、抵押等)。 四、本协议书签订后，乙方有权立即办理房屋产权登记手续，或暂不办理登记手续时免费更名一次。乙方可用书面通知方式告知甲方，与第三人签订购房合同，办理房屋产权登记手续。 五、物业管理费用： 1.如乙方或业主是在本协议书签订后12个月内入伙的，则以实际入伙时间计交物业管理费用; 2.如在本协议书签订后超过12个月入伙的，乙方或业主应按有关规定支付物业管理费用。 六、税费、交易费用等。 1.甲方必须随时配合乙方或乙方指定的第三人办理抵工程款房屋手续，包括但不限于签订《商品房购买合同书》，开具发票，提供相关资料，办理房地

产权证及其他各项工作; 2.甲乙双方需按照规定各自负担办理房地产权证的税费和交易费用。 七、房屋销售 1.乙方自用房屋时，甲方需配合将房地产权证办理至乙方名下; 2.自本协议签订之日起，乙方可委托甲方或第三方销售抵工程款的房屋。若委托甲方销售的，另行签订协议; 3.自本协议签订之日起，乙方可自行销售抵工程款的房屋; 4.不管乙方以何种方式处理房屋，甲方都应配合办理相关手续。甲方应根据乙方或购房业主的要求，办理相应一切手续(包括但不限于预购登记、办理房地产权证等)。 八、违约责任 如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或无法按时办理房地产权证，乙方有权要求甲方支付不能交付房屋价款10%的违约金，提供其它房屋抵偿或赔偿一切损失。

工程款抵房三方协议范本

协议书 甲方：山西铭润建筑装饰工程有限公司 法定代表人： 乙方：林州市祥隆劳务有限公司 法定代表人： 丙方：阳城县铭泽房地产地产开发有限公司 法定代表人： 鉴于： 1、甲方系丙方阳城县芹池限价房项目金庭家园1标段施工单位，该工程已经完工，经甲、丙双方工程结算，丙方计划于年月日前向甲方支付工程合同签定的相应的工程进度款。 2、乙、丙双方于2016年月日签订《商品房买卖合同》（合同备案号为：），其中约定乙方购买丙方开发的 1幢4单元402室商品房【1】套，乙方应于2016年月日前向丙方支付购房款人民币729064元。截止年月日，乙方已向丙方支付购房款元，尚有729064元购房款未付。 甲、乙、丙三方为促进上述商品房买卖合同及建设施工合同的顺利履行，维护各方的合法权益，现经协商一致，达成如下协议： 一、甲方、丙方一致同意：甲方将其依据建设工程施工合同约定享有要求丙方支付 729064 元工程款的债权于本协议生效当日转让给乙方，乙方自愿受让该债权。丙方签署本协议即视为甲方已履行完向丙方通知债权转让的义务，丙方

已知悉甲、乙方之间的债权转让。丙方应向乙方支付该等金额的工程款。 二、根据上述工程款债权转让的约定，丙方应于年月日前向乙方支付工程款人民币729064元，结合乙方和丙方签订的《商品房买卖合同》的约定，乙方应于年月日前向丙方支付购房款人民币 729064元，乙、丙双方同意于本协议生效当日抵销相互之间的人民币729064元债务。 四、上述债务抵销完成后，甲方向丙方开具金额为人民币729064元的工程款发票，丙方向乙方开具金额为人民币729064元的购房款发票。 五、甲、乙、丙三方一致同意，上述工程款、购房款债权转让仅为相应金额金钱债务的转让，并不影响任何一方依据相应的商品房买卖合同或建设工程施工合同的约定行使其他合同权利，或要求合同相对方承担其他合同义务。 甲方与乙方的债权债务关系由甲方和乙方自行约定或处理，双方保证该等约定或处理不影响本协议效力。 七、本协议未尽事宜，由协议各方协商一致后签订补充协议予以确定，补充协议与本协议效力相同。 八、本协议履行过程中发生争议的，由协议各方协商解决；协商不成的，各方均有权向乙方所购商品房的所在地人民法院起诉。 九、本协议一式陆份，自协议各方签字盖章后生效。 协议各方均各持贰份，具有同等法律效力。

房屋抵顶协议书

房屋抵顶协议书 甲方：北京中关村开发建设股份有限公司 乙方： 丙方： 证件号码（身份证、军官证）： 证件号码（身份证、军官证）： 甲、乙双方经友好协商并达成如下协议： 1.由甲方总承包的阿左旗腾格里住宅小区拆迁安置房建设项目中的 工程分包给了乙方（合同编号为），现已竣工。 2.截止现在，甲方已支付给乙方工程款元，甲方尚欠乙方 工程款元。 3.经甲、乙双方协商确定：由阿左旗城市基础设施建设开发有限公司以工 程款抵给北京中关村开发建设股份有限公司宁夏分公司的位于小区，号楼单元号房屋直接过户给丙方，该房屋建筑面积为平方米，房屋总价款元（大写：元整），抵顶价款从甲乙双方签订的有关阿左旗腾格里住宅小区拆迁安置房建设项目的工程总结算款中扣除。。 4.甲方协助丙方办理购房及过户手续（从阿左旗城市基础设施建设开发有 限公司直接过户给丙方），乙方应按照甲方要求开具发票，购房手续费及相关费用由丙方负责，即完全获得该房屋产权。 5、在本协议签订后5 个工作日内，即年月日前，丙方亲 自持本协议和应缴纳房款会同甲乙双方到阿左旗城市基础设施建设

开发有限公司签订《商品房买卖合同》。 6、丙方在达成以下条件即支付房款： ○1、双方签订本协议； ○2、丙方与售楼部签定正式商品房买卖合同，支付给乙方购房款10000.00元（大写：壹万元整）； ○3、丙方取得该房屋购房发票，支付给乙方购房款元（大写：元整）； ○4、丙方取得该房屋房产证、土地证后，支付给乙方剩余房款元（大写：元整）。乙方收取房款指定人：，账号为，开户行为：。 7、甲方承诺在本协议签订后，甲方为丙方保留该房屋至约定签约时间 之日止，且不得与第三方签订该房屋之《认购协议书》或《商品房买卖合同》，否则乙方应向丙方返还房款，同时协议解除。 8、丙方未在保留期限内签订《商品房买卖合同》，则视为丙方自行放弃 该房屋。甲方有权终止本协议的履行，并将该房屋另行出售，丙方不得提出任何异议。 9、甲方在签订本协议前向丙方所提供的售楼资料仅供丙方参考。双方 在购买房屋一事的权利义务及该房屋的有关情况，均以双方签订的《商品房买卖合同》及其补充协议、附件中的约定内容为准。丙方在办理房屋产权登记、土地使用证及房屋验收交接时，甲方需尽配合、协调事宜。 10、本协议自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效，在丙方签署正式的 《商品房买卖合同》及补充协议后终止。本协议一式伍份，甲方执

以房抵债协议书(完整版)

以房抵债协议书 以房抵债协议书 第一篇： 以房抵债协议书 ! 以房抵债协议书 甲方： 德州市克代尔房地产开发有限责任公司 法定代表人： 邢建刚董事长 ， 乙方： 山东联兴建设集团车长利董事长丙方： 华发商砼站张开利 由联兴建设集团施工的克代尔房地产开发的金色雅园小区11#、12#、15#、16#楼，甲方为缓解资金紧张的现状，现根据我国有关法律规定，经协商自愿以房抵工程款为此达成如下以房抵债协议： 一、甲方将座落于德州市经济开发区金色雅园小区14#—1—104户，面积13 # 平方米的楼房顶乙方工程款644528元人民币陆拾肆万肆仟伍佰贰拾捌元，因乙方欠丙方商砼款，经双方协商乙方又转顶给丙方。 二、甲方保证该房屋无瑕疵，并积极为丙方办理房屋产权登记手续，所需各项税费由丙方承担。

三、丙方保证缴纳物业基金、暖气、天然气开口费等有关手续费。 四、本协议一式叁份，签字盖章后生效，任何一方违约应向守约方支付违约金5万元。 甲方： 德州市克代尔房地产开发有限责任公司 乙方： 山东联兴建设集团 丙方： 华发商砼站 ： 第二篇： 以房抵债协议 以房抵债协议 债务人： （以下简称甲方）债权人： … （以下简称乙方）甲乙双方依据我国《合同法》、《民法通则》等相关法律法规，经充分协商自愿达成如下协议： 一．乙方同意甲方以自有房产号楼单元层号商品房，建筑面积㎡抵欠款元，两年包烧费元，两年卫生费元，进户费元，装修保证金元。共计抵销元欠款，乙方须向甲方提供欠款收据。

二．甲方对该房产手续的合法性负责，该房产自乙方签订认购协议书之日起，该房产产生的一切费用概由乙方完全承担，与甲方无关。 三．该房产由甲方协助乙方办理房产证事宜，其中发生费用由乙方承担。 四．本协议生效后，乙方减少甲方应收工程款元（大写： " ），甲、乙双方须以本协议做为双方在工程款的账务处理。 五.乙方与甲方签订本协议后，任何一方不得反悔。如果一方出现违约，应向对方支付违约金壹拾万元。 六.甲乙双方就履行本协议发生纠纷时，可进行协商，协商不成时，应向甲方住所地的人民法院提起诉讼。 七．本协议一式三份，甲方两份，乙方一份。 八．甲乙双方在本协议上签字后立即生效。 ~ 甲方： 乙方： 年月日年月日 第三篇： 以房抵债协议 - 甲方： _________ 乙方： _________ 丙方：

房屋抵顶工程款协议

房屋抵偿工程款合同 甲方：魏都区新兴街道办事处裴山庙社区城中村改造指挥部乙方：河南大成建设工程有限公司 甲、乙双方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下： 一、工程概况：根据甲、乙双方2014年5月26日签订的《建设工程施工合同》，乙方承建了裴山庙铁西安置小区1#、15#、19#、20#楼。现该项目中的1#楼建设工程还未实施， 15#、19#、20#楼已封顶。因甲方原因，不能按照《施工合同》中的约定及时支付乙方工程款，给予造成很大的经济损失，经双方友好协商，达成以房抵工程款一致意见。甲方同意将裴山庙铁西安置小区19#、20#楼除商业房外的全部，15#楼部分抵偿给乙方。房屋具体情况：19#楼，共17层，框架结构，总建筑面积平方米，其中含地下储藏室面积平方米，商业面积平方米；20#楼，共17层，框架结构，总建筑面积平方米，其中含地上储藏室平方米，地下储藏室平方米，商业面积448平方米；15#楼，共24层，框架结构，总面积平方米，其中含储藏室面积970平方米。

二、保证条款：1．甲方保证抵工程款的房屋无产权上的争议；保证转让后乙方能正常出售，手续完善。2．甲方负责对 1#楼区域内被拆迁人进行补偿安置工作；3．乙方保证在甲方对1#楼区域内剩余房屋进行拆迁补偿完毕后，与甲方签订补充协议，并按照补充协议及时进场施工。 三、抵偿情况：依据区城镇化办公室及新兴街道办事处共同委托许昌恒立房地产估价有限公司对抵偿工程款部分的房屋进行的市场评估情况：住宅，单价3490元/平方米；地下储藏室1840元/平方米；地上储藏室2480元/平方米。在此基础上，与大成公司反复协商，商定抵偿工程款的房屋建筑面积共计平方米，单价3400元/平方米（其中顶层平方米单价参照裴山庙铁东安置房顶层房屋出售价格为2800元/平方米），价值元；地上储藏室面积平方米，单价2500元/平方米，价值978500元；地下储藏室面积955平方米，单价1500元/平方米(参照铁西安置房地下储藏室单价)，价值1432500元；总价值元。15#楼已由甲方销售了大部分，自本协议签订之日起，甲方所收该楼尾款中的500万元也抵偿给乙方。综上，本协议所抵房屋总价值元。

工程款抵房款合同范本

工程款抵房款合同范本 篇一：工程款冲抵房款协议书 工程款冲抵房款协议书 甲方：河南中力房地产发展有限公司 乙方： 鉴于乙方承揽了甲方开发的位于项目中工程，为解决项目遗留问题，甲乙双方经协商同意用剩余工程款冲抵房款，针对此特达成如下协议： 1、截止目前，甲方已向乙方累计支付工程款金额￥元，剩余工程款数额以工程决算单为准；乙方同意用甲方欠付的剩余工程款冲抵甲方开发的位于通泰路东、宏伟街南中力.七里湾项目指定住宅，具体房号、户型、面积、单价、总房款、套数以决算金额及销售部正常售价为准。该住宅名下产生的契税、维修基金、印花税、办证费等一切税费全部由乙方自行承担。 2、冲抵房款过程中，若发生工程款不足冲抵房款的话，乙方可采取按揭方式支付，若由于乙方自身原因导致不能办理按揭手续的，乙方应自接到甲方或银行不能贷款书面、电话、传真、手机短信通知后30个工作日内一次性把剩余房款补交完毕，否则，甲方有权单方解除售房合同，并追究乙方差额房款20%的违约金。售房过程中，产生的权利义务以售房合同约定为准，同时乙方有权要求将选定的房子签

约至符合郑州市政府关于房产限购政策购房资格的乙方或乙方指定人名下。 3、冲抵工程中，乙方应向甲方出具相对应金额的合法工程发票， 甲方需向乙方提供相对应金额的售房发票。 4、本协议签订后，甲乙双方应继续履行施工合同约定的后合同义务，如违约，可按照施工合同约定继续追究对方相应违约责任。 5、本协议生效后，既视为双方都同意工程款冲抵房款事实，若一方反悔，违约方应向守约方支付剩余工程款总额20%的违约金。 6、未尽事宜，另行协商，协商不成提交甲方所在地人民法院诉讼解决。 7、本协议一式两份，双方各持一份，每份具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。 甲方： 乙方： 签约日期：20XX年月日 篇二：工程款抵房款协议书 xxxxx工程款抵房款协议书 甲方：xxxx有限公司 乙方：xxxxxx有限公司 经双方友好协商达成以下协议： 1、乙方申请将甲方所欠乙方xxx项目外墙涂料工程款￥xxxx，现 乙方申请将该笔款项转给xxx，由xxx在xxxx购买住宅一套，该房

工程款冲抵房款协议书

编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 工程款冲抵房款协议书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

甲方：河南中力房地产发展有限公司 乙方： 鉴于乙方承揽了甲方开发的位于项目中工程，为解决项目遗留问题，甲乙双方经协商同意用剩余工程款冲抵房款，针对此特达成如下协议： 1、截止目前，甲方已向乙方累计支付工程款金额Y 元，剩余工程款数额以工程决算单为准；乙方同意用甲方欠付的剩余工程款冲抵 甲方开发的位于通泰路东、宏伟街南中力.七里湾项目指定住宅，具体房号、户型、面积、单价、总房款、套数以决算金额及销售部正常售价为准。该住 宅名下产生的契税、维修基金、印花税、办证费等一切税费全部由乙方自行承担。 2、冲抵房款过程中，若发生工程款不足冲抵房款的话，乙方可采取按 揭方式支付，若由于乙方自身原因导致不能办理按揭手续的，乙方应自接到甲方或银行不能贷款书面、电话、传真、手机短信通知后30个工作日内一次性把剩余房款补交完毕，否则，甲方有权单方解除售房合同，并追究乙方差额房款20%的违约金。售房过程中，产生的权利义务以售房合同约定为准，同时乙方有权要求将选定的房子签约至符合郑州市政府关于房产限购政策购 房资格的乙方或乙方指定人名下。 3、冲抵工程中，乙方应向甲方出具相对应金额的合法工程发票，

甲方需向乙方提供相对应金额的售房发票。 4、本协议签订后，甲乙双方应继续履行施工合同约定的后合同义务, 如违约，可按照施工合同约定继续追究对方相应违约责任。 5、本协议生效后，既视为双方都同意工程款冲抵房款事实，若 一方反悔，违约方应向守约方支付剩余工程款总额20%的违约金。 6、未尽事宜，另行协商，协商不成提交甲方所在地人民法院诉讼解决。 7、本协议一式两份，双方各持一份，每份具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。 甲方： 乙方： 签约日期：2013年月曰

房屋抵工程款协议书

房屋抵工程款协议书 甲、乙双方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下： 二、保证条款 1．甲方保证上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售； 2．甲方保证在本协议签订后不得因甲方原因导致抵工程款的商品房被查封、抵押，致使乙方权利无法实现； 3．甲方保证在未征得乙方书面通知情况下，不得出售抵工程款的房屋。 三、本协议书签订后，乙方即拥有上述房屋的所有权（包括但不限于自用、出租、转让、抵押等）。 四、本协议书签订后，乙方有权办理房屋产权登记手续，或暂不办理登记手续时免费更名一次。乙方可用书面通知方式告知甲方，与第三人签订购房合同，办理房屋产权登记手续。 五、物业管理费用 乙方或业主在本协议书签订后，甲方达到交房条件时，则以通知交房时间起计交物业管理费用； 六、税费、交易费用等 1．甲方必须随时配合乙方或乙方指定的第三人办理抵工程款房屋手续，包括但不限

于签订《商品房购买合同书》，开具发票，提供相关资料，办理房地产权证及其他各项； 2．甲乙双方需按照规定各自负担办理房地产权证的税费和交易费用。 七、房屋销售 1．乙方自用房屋时，甲方需配合将房地产权证办理至乙方名下； 2．自本协议签订之日起，乙方可委托甲方或第三方销售抵工程款的房屋。若委托甲方销售的，另行签订协议； 3．自本协议签订之日起，乙方可自行销售抵工程款的房屋，如需从甲方办理买卖交易手续及交款的，甲方收到所抵房屋款项后10日内转付给乙方； 4．不管乙方以何种方式处理房屋，甲方都应配合办理相关手续。甲方应根据乙方或购房业主的要求，办理相应一切手续（包括但不限于预购登记、办理房地产权证等）。 八、违约责任 如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或无法按时办理房地产权证，乙方有权要求甲方支付不能交付房屋价款10％的违约金，提供其它房屋抵偿或赔偿一切损失。 九、合同有效期至所有抵工程款的房屋办理完毕《房地产权证》为止。 十、未尽事宜，双方协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 十一、本协议，自各方签字盖章后生效。协议一式两份，双方各执一份。 _________年______月______日_________年______月______日