文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 展柜买卖合同

展柜买卖合同

篇一:展柜合同书

商场展示柜合同

委托方:(以下简称甲方)

受委托方:(以下简称乙方)

甲方委托乙方加工,根据《中华人民共和国合同法》规定,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

第二条货品总额:

第三条付款方式:本合同签字之日甲方向乙方支付合同应付款的80%计元人民币。展柜进场之日甲方向乙方支付合同款的另20%计元人民币。其他增减的项目展柜安装完成后按实际发生计算。

第四条原材料的提供办法、规格、数量和质量:

1、用乙方原料完成工作的,乙方必须依照合同规定选用原材料,并接受甲方检验。乙方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响订作物的质量时,甲方有权要求重作,修理,减少价款或退货。

2、用甲方原材料完成工作的,合同应当明确规定原材料的消耗定额。甲方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。乙方对甲方提供的原材料要按合同规定及时检验,不符合要求的,应立即通知甲方调换或补齐。乙方对甲方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件。

3、原材料等物品交(提)日期计算,参照第七条规定执行。

第五条技术资料,图纸提供办法:

1、乙方在依照甲方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术要求不合理,应当及时通知甲方;甲方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。乙方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并及时通知甲方,因此造成的损失,由甲方赔偿。

2、乙方对于承揽的工作,如果甲方要求保密,应当严格遵守,未经甲方许可不得留存技术资料和复制品。

3、甲方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

第六条验收标准和方法:

1、按照合同规定的质量要求,图纸和样品作为验收标准。

2、甲方应当按合同规定的期限验收乙方所完成的工作。验收前乙方应当向甲方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的订作物或项目,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,除甲方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外,由乙方负责修复或退换。

3、当事人双方对承揽的订作物和项目质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

第七条交(提)货的时间和地点:

交(提)货日期:年月日进场。现场安装个工作日。

1、交(提)订作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)订作物,应当在事先与对方达成协议,并按协议执行。

2、交(提)订作物日期的计算:乙方自备运输工具送交订作物的,以甲方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的,以发运订作物时承运部门签发戳记日期为准;自提订作物的,以乙方通知的提取日期为准,但乙方在发出提取订作物的通知中,必须留给甲方以必要的途中时间;双方另有约定的,按约定的方法计算。)

第八条运输费用的承担:

第九条其他:

1、根据国家有关规定,甲方可向乙方交付定金。定金数额由双方协商确定。甲方不履行合同的,无权请求返还定金。乙方不履行合同的,应当双倍返还定金。

2、根据国家有关规定,经当事人双方约定,甲方可向乙方给付预付款。乙方不履行合同的,除承担违约责任外,必须如数返还预付款。甲方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金;有余款的可以请求返还。

第十条乙方的违约责任:

1、未按合同规定的质量交付订作物或完成工作,甲方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,应当负责修整或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,甲方有权拒收,由此造成的损失由乙方赔偿。

2、交付订作物或完成工作的数量少于合同规定,甲方仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;少交部分甲方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由乙方赔偿。

3、未按合同规定包装订作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成订作物毁损,灭失的,由乙方赔偿损失。

4、逾期交付订作物,应当向甲方偿付违约金,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。未经甲方同意,提前交付订作物,甲方有权拒收。

5、异地交付的订作物不符合合同规定,暂由甲方代保管时,应当偿付甲方实际支付的保管,保养费。

6、实行代运或送货的订作物,错发到达地点或接收单位(人),除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外,并承担因此多付的运杂费和逾期交付订作物的责任。

7、由于保管不善致使甲方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付甲方因此造成的损失。

8、未按合同规定的办法和期限对甲方提供的原材料进行检验,或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知甲方调换,补齐的,由乙方对工作质量,数量承担责任。

9、擅自调换甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有权拒收,乙方应赔偿甲方因此造成的损失。如甲方要求重作或重新修理,应当按甲方要求办理,并承担逾期交付的责任。

第十一条甲方的违约责任:

1、中途变更订作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿乙方因此造成的损失。

2、中途废止合同,属乙方提供原材料的,偿付乙方的未履行部分价款总值的25%的违约金;不属乙方提供原材料的,偿付乙方以未履行部分酬金总额的50%违约金。

3、未按合同规定的时间和要求向乙方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作,乙方有权解除合同,甲方应当赔偿乙方因此而造成的损失;乙方不要求解除合同的,除交付订作物的日期得以顺延外,甲方应当偿付乙方停工待料的损失。

4、超过合同规定期限领取订作物的,除按本条第五款规定偿付违约金外,还应当承担乙方实际支付的保管、保养费。甲方超过领取期限六个月不领取订作物的,乙方有权将订作物变卖,所得价款在扣除报酬、保管、保养费后,退还给甲方;变卖订作物所得少于报酬、保管、保养费时,甲方还应补偿不足部分;如订作物不能变卖,应当赔偿乙方的损失。

5、超过合同规定日期付款所造成的工期延误等一切损失由甲方自行负责。

6、无故拒绝接收订作物,应当赔偿乙方因此造成的损失及运输部门的罚款。

7、变更交付订作物地点或接收单位(人),承担因此而多支出的费用。

第十二条不可抗力:在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使订作物或原材料毁损、灭失的,乙方在取得合法证明后,可免予承担违约责任,但应当采取积极措施,尽量减少损失,如在合同规定的履行期限以外发生的,不得免除责任;在甲方迟延接受或无故拒收期间

发生的,甲方应当承担责任,并赔偿乙方由此造成的损失。

第十四条纠纷的处理:加工承揽合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解,仲裁,也可以直接向人民法院起诉。

本合同自甲乙双方签字之日起生效,合同履行完毕即失效。本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,应由双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

本合同一式二份,甲方和乙方各执一份,同具法律效力。

甲方代表:乙方代表:

证件号码:证件号码:

联系方式:联系方式:

年月日篇二:展柜制作合同

展柜制作合同

甲方(全称):合同编号:zb120822-01 乙方(全称): 签定时间:2012-8-30 为了增强买卖双方的责任感,确保双方实现各自的经济目的,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

第一条产品的名称、品种、规格和质量质保期:壹年。

第二条产品的技术标准:遵循国家及行业标准。第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收:无第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点

乙方送货到甲方指定地点。

第五条产品的交货期限

第六条货款的结算

1.合同签订后 1 日内,购买方支付合同总额的 %作为预付款。

2.货物运至现场,购买方支付合同总额的 %的款项后,供货方开始卸货并实施

安装。

3.合同总额的 %款项在展柜安装完毕后日内付清。第七条验收方法:由甲方按照相关标准进行综合检验。第八条对产品提出异议的时间和办法

1. 如果发生不符合相关标准或公司的使用标准,甲方有权退货并出具书面的处理意见。 2 . 乙方在接到甲方书面异议后,应在1天内负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条乙方的违约责任:乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的 5 %的违约金。

第十条不可抗力当事人双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并应在天内提供证明,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。第十一条合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调解不成的,依法向买受人方所在地人民法院起诉。第十二条其他

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后十天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。本合同正本一式四份,双方各执二份。

甲方:乙方:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:地址:地址:电话:电话:篇三:展柜合同样本

展柜制作合同

发包方(甲方):

承包方(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就专卖展柜制作事项协商一致,订立本合同。

1、品牌名称:

2、制作内容:

3、制作工期:年月日至年月日。

4、展柜造价:人民币大写:¥:

5、付款方式:

合同签定当日,甲方向乙方支付展柜制作首付款即元(总价60%),乙方收到首付款后开工制作;展柜进场安装完毕,甲方验收,确认质量和数量后,甲方向乙方支付展柜制作尾款即元(总价40%)。

6、双方责任:

1)、甲方须按合同规定按时支付展柜制作款项,如不按期支付制作款项,延误展柜制作和安装,责任由甲方承担。

2)、甲方负责为乙方施工办好相关入场施工手续,商场施工押金、管理费用不在乙方制作费用中,由甲方另行支付。

3)、乙方必须按期完成展柜制作,按时入场安装,确保施工安全,严格遵守商场施工规定,特殊工种需持证上岗,施工期间违章、违规,责任由乙方承担。

4)、乙方应按甲方确认图纸施工,展柜制作与图纸不相符合时,乙方应承担相应责任。

7、违约担保:

1)、合同双方中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定。受到罚款和经济损失,造成合同无法继续履行时,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方经济损失。

2)、合同签约后,甲方不能按期支付制作款项或乙方不能完成展柜制作,商场有权代为扣缴违约方款项,支付给对方,并为双方合同顺利执行实施担保。

8、合同争议的解决方式:

双方发生争议协商解决不成时,向合同签订地人民法院起诉。

9、附则:

1)、本合同由甲、乙双方直接签订,合同一式两份,甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

2)、合同履行完后自动终止。

甲方签约人(签章):乙方签约人(签章):

年月日年月日

THANKS !!!

致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等打造全网一站式需求

欢迎您的下载,资料仅供参考

精选资料

可修改编辑

展柜买卖合同

篇一:展柜合同书 商场展示柜合同 委托方:(以下简称甲方) 受委托方:(以下简称乙方) 甲方委托乙方加工,根据《中华人民共和国合同法》规定,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。 第二条货品总额: 第三条付款方式:本合同签字之日甲方向乙方支付合同应付款的80%计元人民币。展柜进场之日甲方向乙方支付合同款的另20%计元人民币。其他增减的项目展柜安装完成后按实际发生计算。 第四条原材料的提供办法、规格、数量和质量: 1、用乙方原料完成工作的,乙方必须依照合同规定选用原材料,并接受甲方检验。乙方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响订作物的质量时,甲方有权要求重作,修理,减少价款或退货。 2、用甲方原材料完成工作的,合同应当明确规定原材料的消耗定额。甲方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。乙方对甲方提供的原材料要按合同规定及时检验,不符合要求的,应立即通知甲方调换或补齐。乙方对甲方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件。 3、原材料等物品交(提)日期计算,参照第七条规定执行。 第五条技术资料,图纸提供办法: 1、乙方在依照甲方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术要求不合理,应当及时通知甲方;甲方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。乙方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并及时通知甲方,因此造成的损失,由甲方赔偿。 2、乙方对于承揽的工作,如果甲方要求保密,应当严格遵守,未经甲方许可不得留存技术资料和复制品。 3、甲方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。 第六条验收标准和方法: 1、按照合同规定的质量要求,图纸和样品作为验收标准。 2、甲方应当按合同规定的期限验收乙方所完成的工作。验收前乙方应当向甲方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的订作物或项目,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,除甲方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外,由乙方负责修复或退换。 3、当事人双方对承揽的订作物和项目质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。 第七条交(提)货的时间和地点: 交(提)货日期:年月日进场。现场安装个工作日。 1、交(提)订作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)订作物,应当在事先与对方达成协议,并按协议执行。 2、交(提)订作物日期的计算:乙方自备运输工具送交订作物的,以甲方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的,以发运订作物时承运部门签发戳记日期为准;自提订作物的,以乙方通知的提取日期为准,但乙方在发出提取订作物的通知中,必须留给甲方以必要的途中时间;双方另有约定的,按约定的方法计算。) 第八条运输费用的承担: 第九条其他:

展柜采购合同

展柜采购合同 篇一:商场展柜装修合同 装修合同 委托方(甲方): 地址: 承接方(乙方): 地址: 工程项目: 甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行家电卖场装修。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。 第一条:工程概况 1. 工程地址: 2. 施工内容: 3. 委托方式:___全包__________________________________ _______ 4. 工程开工日期:_2011_____ 年__2___ 月__1____ 日

5. 工程竣工日期:__2011____ 年___7___ 月__30___ 日 工程总天数:___180_____ 天 第二条:工程价款 工程价款(金额大写)_____ 伍拾万________ 元。 第三条:质量要求 1. 工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。 2. 工程验收标准,双方同意参照国家的相关规定执行。 3. 施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。 4. 凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。 第四条:承包方式 乙方采取包工包料的方式。甲方指定材料的,乙方须按照甲方指定的材料购买安装,甲方没有指定的,乙方采用的材料必须符合甲方对于展柜的质量和

效果要求。 乙方提供的材料如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。 第五条:付款方式 1.甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。 2. 工程施工中如有项目增减或需要变动,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。 3. 甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。 第六条:工程工期 1. 如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的 1 %作为误工费支付给乙方。 2. 由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,工期不变。 3. 在施工中,因工程质量问题、双

展柜购销合同范本

展柜购销合同范本 一、合同目的及背景 本次展柜购销合同(以下简称“合同”)由甲方(销售商)与乙方 (购买方)双方共同签署,旨在确立双方的权益和责任,以保证展柜 的购买与销售的顺利进行。本合同是对展柜购销过程中的重要事项的 协商和约定。 二、合同价款及支付方式 1. 展柜的总价款为【金额】元人民币。乙方将在签订本合同后的【天数】内支付总价款的【百分比】作为定金,剩余款项将在展柜交付前【天数】内支付清零。甲方将安排货物的发货和交付,一旦货物交付,乙方应立即支付尾款。 三、展柜质量标准 1. 展柜的质量应符合国家及行业相关标准,并满足乙方的要求。乙方 有权对展柜的质量进行检验和验收,若质量不合格,则可要求甲方予 以退货或更换。 四、展柜交付及验收 1. 展柜交付的时间和方式应在双方协商一致的情况下确定。甲方应确 保展柜能按时交付,并确保货物的安全运输。 2. 乙方在展柜送达后的【天数】内,应对展柜进行验收。如发现展柜 存在质量问题或不符合合同约定,乙方应立即通知甲方,并提供相关 证明材料。甲方将负责解决相关问题。 五、违约责任 1. 如甲方未能按约定时间和质量交付展柜,则甲方应承担相应的违约 责任,并支付违约金给乙方,违约金的金额为总价款的【百分比】。

2. 如乙方违反本合同约定,未按时支付款项或其他义务,则乙方应承 担相应违约责任,甲方有权采取终止合同、要求赔偿或追究乙方其他 法律责任等措施。 六、争议解决 1. 双方因履行本合同发生争议时,应协商解决。如协商未果,双方可 向有管辖权的人民法院提起诉讼。 2. 本合同适用中华人民共和国法律。 七、其他约定 1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。 2. 本合同生效日期自甲乙双方签署之日起。 3. 本合同的任何修改、补充或附件,需经甲乙双方书面协议。 八、合同解除 1. 除非双方协商一致,本合同一经签署即不可撤销。 2. 双方协商解除合同的,应书面通知对方,解除合同自通知书送达之 日起生效。 九、合同效力 1. 本合同争议的解释及效力归属以中文本为准。 2. 本合同对双方具有相互约束力及法律效力。 结语 展柜购销合同是双方权益和责任的重要约定,通过明确展柜质量标准、交付与验收流程,以及违约责任和争议解决等方面的内容,确保了双 方在购销过程中的权益得到保护。双方应遵守合同的约定,共同维护 交易的公平、公正和诚信。

买卖合同的订立(3篇)

买卖合同的订立 甲方:_____(以下简称甲方) 乙方:_____(以下简称乙方) 为保证甲方卖场的正常运营,促进乙方所经营系列酒水的销售,甲方确定乙方为甲方下列产品的供货商,经双方协商就供求关系达成以下协议: 一、甲方确定乙方为甲方所需下列产品的供货商: 酒类:_____系列 二、乙方为促进以上产品在甲方卖场的销售,乙方向甲方一次性赞助人民币_____元作为乙方系列产品的广告宣传费,乙方提供若干台展示柜给甲方无偿使用,甲方负责展示柜的日常管理,包括清洁,正确使用,保养及维修。 三、甲方有权要求乙方对所供酒系列作及时报价。乙方所供其他产品价格如有调整,应及时通知甲方,价格统一,结算按标准市价。 四、甲方有权要求乙方按甲方经营所需增加供货品种。 五、乙方有义务向甲方提供所供产品的合法“三证”。乙方负责的酒水出现质量问题,造成的全部后果由乙方承担。 1.乙方所提供的产品,必须是符合国家相关规定的合格产品; 2.乙方所供产品的质量保证,售后服务必须按国家相关规定执行; 3.如发现酒水质量不合格或出现其他质量问题,乙方须向甲方作出市场价倍的补偿;

4.如发现假酒现象,乙方须向甲方作出“假一赔十”的补偿; 乙方所供系列品种价格见《附表》。 六、乙方在接到甲方要货通知(书面或口头)之时起二十四小时内必须将货品送到甲方仓库,如遇市场短缺等特殊情况除外。送货费用由乙方自理。 九、乙方送货必须严格遵守甲方有关送货规定。货收妥,由甲方开具相关验收单交乙方作为结算凭证。 十、结算方式: 1.货到甲方现场经双方验收完毕,由甲方支付乙方本批次货款的60%,余款40%待二次进货时付清,依此类推。 十一、因甲方经营原因(如停业、拖欠货款,阻止乙方销售等),造成本协议不能正常执行时,合同顺延。 十二、协议有效期:自_____年_____月_____日起,至_____年 _____月_____日止。 十三、协议有效期内,未尽事宜,另商议,按补充协议方案签定。 十四、协议有效期内,如甲乙双方产生纠纷,进行协商解决,如协商未果,移交合同签订地司法部门解决。 十五、本合一式两份,双方各执一份。 甲方:_____ 乙方:_____ 签字盖章:_____签字盖章:_____

展柜买卖合同

展柜买卖合同 1. 买卖双方 本展柜买卖合同(下称“本合同”)由以下双方订立: 卖方:(名称)__________(以下简称“甲方”)(地址) ___________ (法定代表人/负责人)__________ (联系电话) ___________ 买方:(名称)__________(以下简称“乙方”)(地址) ___________ (法定代表人/负责人)__________ (联系电话) ___________ 甲、乙双方经独立协商,一致同意签订本合同,共同遵照履行。 2. 展柜的描述 甲方同意向乙方出售以下展柜,并出具相应的发票; 展柜编号:________;型号:________;品牌:________;数量:________;颜色:________;尺寸:________;材质:________; 功能:________;售价:________。 3. 交货和验收 3.1 甲方需按照合同约定时间将展柜交付乙方,乙方将提前7日通 知甲方交货时间及地点。

3.2 乙方应当将货物的数量、规格、型号、质量等项目在交货当日进行检查。如有不符合合同约定的地方,应在当日向甲方提出书面异议。 4. 付款与发票 4.1 乙方在验收合格后3日内支付货款给甲方。 4.2 甲方应当向乙方提供完整的发票和其它相关文件,该发票应当明确写明商品的名称、数量、单价等内容,并符合国家的税务法规要求。 5. 展柜的保证与维修 5.1 展柜的保证期为1年,在此期间,乙方如发现展柜存在质量问题,可进行免费维修或更换。 5.2 甲方须保证在出售展柜时,该展柜具有全部的权利,并不存在任何第三方的质押、抵押或担保问题。 6. 合同的解除和违约责任 6.1 一方违反本合同的约定,应当承担违约责任。 6.2 双方均有权解除本合同。如因甲方原因而导致合同解除,甲方应按照实际已发生的费用支付给乙方相应的违约金。

抚州市华超展柜制造有限公司、游桂客买卖合同纠纷民事一审民事判决书裁决书

江西省金溪县人民法院 民事判决书 *********** 原告:抚州市华超展柜制造有限公司,统一社会信用代 码:******************,住所地:金溪县工业园A区(江西华佳科 技发展有限公司内)。 法定代表人:黄江辉,总经理。 被告:游桂客,*,1970年8月29日出生,汉族。 原告抚州市华超展柜制造有限公司与被告游桂客买卖合同纠 纷一案,本院于2022年4月6日立案后,依法适用普通程序,公开开庭进行了审理。原告抚州市华超展柜制造有限公司法定代表 人黄江辉到庭参加诉讼,被告游桂客经本院合法传唤无正当理由 拒不到庭参加诉讼,本案现已审理终结。 原告抚州市华超展柜制造有限公司向本院提出如下诉讼请 求:1.请求判决被告付清拖欠原告的货架展示柜款17000元及利 息2440元(从2021年1月21日开始按月息1分计算到2022年3月31日,2022年4月1日以后的利息按月息1分计算至还款日止);2.诉讼费用由被告负担。事实与理由:原告在金溪县经营货 架展柜加工制作销售等业务,被告在湖南省经营面包店。2020年被告从原告购买面包货柜,原告通过物流将货柜发给原告,货款合计20000元。后经过原告追问,被告付了3000元货款,尚欠17000元一直没及时付清给原告。原、被告双方经结算,2020年12月10日,被告出具欠条一张,写明“今欠到华超有限公司货款壹万仟元整(17000元),需在2021年壹月二十号之前付清。逾期按壹分利

算”.被告游桂客在欠条上签字并写明身份证号码。现因被告一直拖着不支付上述款项,故诉至法院。 被告游桂客未作答辩,也未举证。 原告围绕诉讼请求依法提交了欠条,原件与复印件核对无异,本院予以确认并在卷佐证,本院经审理认定事实如下:2020年,被告游桂客因经营需要在原告处购买货柜。2020年12月10日,经双方结算,被告向原告出具一张欠条,载明:今欠到华超有限公司货款壹万仟元整(17000元),需在2021年壹月二十号之前付清。逾期按壹分利算。被告游桂客在欠条上签名并书写身份证号。出具欠条后,被告一直未偿还原告欠款。 本院认为,引发本案纠纷的事实发生于民法典实施前,根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第一条第二款之规定,应适用当时的法律、司法解释的规定。 被告在原告处购买货柜,原告将货柜交付给了被告,原、被告之间买卖合同关系成立。双方应按约定履行各自的义务,被告向原告出具的欠条有被告的签名,真实有效,被告游桂客应按欠条约定的金额及时间向原告履行偿还欠款的义务。现被告一直未还,已构成违约。故对原告要求被告偿还欠款17000元的诉讼请求,本院予以支持。欠条中约定逾期按壹分计算,未载明是按月利率壹分还是年利率壹分计算,属于计算方法约定不明,视为双方没有约定。现原告请求被告支付逾期付款利息,根据《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款“买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法,出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的,

联合销售合同范本(标准版)

联合销售合同范本 联合销售合同范本1 甲方(卖方)_______________身份证号:______________________________ 乙方(买方)_______________身份证号:______________________________ 经双方协商达成以下协议: 一、甲方将_____车,车号为_____卖给乙方,发动机号码为__________,车架号为__________,颜色为_____,价格为__________ (¥_____元) 二、甲方必须保证此车无盗抢,无诈骗、无经济纠纷,无私自改动车架号和发动机号,如有盗抢、诈骗、经济纠纷、私自改动车架号和发动机号,甲方给退车退款。 三、付款方式:乙方首付购车款__________元整,剩余__________元在__________年_____月_____日前一次性付清购车款。如到期未能付清,甲方将车收回。更名、过户费用由 甲方承担。 四、从__________年_____月_____日前该车所出现的欠费、手续不全、违章、违法、交通事故、闯红灯等一切事宜由甲方负责承担;自 __________年_____月_____日后该车所出现欠款、违章、违法、交通事故、闯红灯等一切事宜由乙方自行承担,甲方概不负责。

五、甲方在__________年_____月_____日前出现事故由甲方负责,在__________年_____月_____日之后由乙方负责。 六、本协议__________式__________份,甲、乙方各执__________份,本协议自签字之时起生效,事后如有纠纷,可通过法律途径解决。 甲方(签章)______________________________乙方(签章)______________________________ _______________年___________月___________日 _______________年___________月___________日 联合销售合同范本2 买方:(以下简称甲方)________________________________ 卖方:(以下简称乙方)________________________________ 甲、乙双方就车辆买卖事宜达成以下协议,共同遵照执行: 第一条:甲方购买乙方所有的机动车一辆 车号:_____________________颜色:_____________________ 产地:_____________________型号:_____________________ 发动机号码:(拓印粘贴) 底盘号码:(拓印粘贴) 第二条:甲方向乙方支付车款人民币___________万元。 包括三部分:定金、第一笔车款和其余部分车款。 第三条:甲方的付款方式和期限:本合同生效当日付定金___________万元,___________日内再支付第一笔车款现金___________万元;其余部分车款在该车办理转户手续前全部付清。

化工品代理销售合同参考模板5篇

化工品代理销售合同参考模板5篇 化工品代理销售合同模板1 甲方(卖方)_______________ 身份证号:______________________________ 乙方(买方)_______________ 身份证号:______________________________ 经双方协商达成以下协议: 一、甲方将_____车,车号为_____卖给乙方,发动机号码为__________,车架号为__________,颜色为_____,价格为__________ (¥_____元) 二、甲方必须保证此车无盗抢,无诈骗、无经济纠纷,无私自改动车架号和发动机号,如有盗抢、诈骗、经济纠纷、私自改动车架号和发动机号,甲方给退车退款。 三、付款方式:乙方首付购车款__________元整,剩余__________元在 __________年_____月_____日前一次性付清购车款。如到期未能付清,甲方将车收回。更名、过户费用由甲方承担。 四、从__________年_____月_____日前该车所出现的欠费、手续不全、违章、违法、交通事故、闯红灯等一切事宜由甲方负责承担;自 __________年 _____月_____日后该车所出现欠款、违章、违法、交通事故、闯红灯等一切事宜由乙方自行承担,甲方概不负责。 五、甲方在__________年_____月_____日前出现事故由甲方负责,在 __________年_____月_____日之后由乙方负责。 六、本协议__________式__________份,甲、乙方各执__________份,本协议自签字之时起生效,事后如有纠纷,可通过法律途径解决。 甲方(签章)______________________________乙方(签 章)______________________________ _______________年___________月___________日 _______________年 ___________月___________日 化工品代理销售合同模板2 买方: (以下简称甲方)________________________________

终端 产品买卖协议

终端产品买卖协议终端编号: 类型: 甲方(经销商) : 地址: 电话: 乙方(终端店) : 地址: 电话: 甲乙双方本着平等自愿、互利互惠、合作共赢的原则,经平等友好协商,现就乙方购买及销售甲方产品相关事宜达成一致意见并签署本协议: 第一条: 价格:甲乙双方依法平等友好协商确定,由甲方按照下表中的进店价向乙方销售 年月日至年月日,不低于件,不低于件,不低于件,不低于件。 第三条:货款结算方式为: 第四条:协议有效期为年月日起至年月日止。 第五条:协议有效期内,根据乙方的购买数量,甲方同意向乙方累计提供价值 / 元人民币的折扣,便于乙方自主布置堆头、陈列展示商品、更新维护店招等,折扣具体形式、支付方式和支付时间为: 第六条:甲方保证 1、所供应产品的价格为统一的市场价格,若因市场因素价格调整,甲方将提前15日通知乙方。 2、与供货厂家存在有效产品经销关系,所供产品的质量符合国家标准,但若乙方从甲方之外的第三方进货,由此出现的质量等问题由乙方解决。 3、根据业务需要,甲方可向乙方经营场所派驻相应数量的促销员,但甲方促销员应遵守乙方相关规章制度,如有违反,乙方有权要求甲方替换或撤回促销员。 第七条:乙方保证 协议有效期内,基于双方间的产品买卖关系,同意并承诺甲方在其经营场所内协同开展经营场所装饰、进行产品宣传展示及开展与产品销售相关的信息收集等活动,具体为: 1、在位置堆放件、件、件: 2、展示柜和冷柜以上全品陈列甲方销售的产品,具体摆放要

求: ; 3、在 / 张餐桌上摆放甲方产品,每桌 / 瓶 / 、 / 瓶 / 瓶 / ; 4、在吧台陈列 / 瓶 / 、 / 瓶 / 、 / 瓶 / 、瓶; 5、在包间陈列 / 箱 / 、 / 箱 / 、箱 / 、 / 箱 / ; 6、有关宣传海报、价格贴、酒水牌、展架摆放的具体约定: / 7、乙方经营场所内的促销方式为: (1)□甲方单独促销 (2)□混场促销 8、为确保产品质量和安全,乙方保证按协议只购买甲方经销的系列产品、协议有效期间不断货,并同意甲方可根据经营特点、市场需求变化等灵活调整、更换产品品种; 9、对于购买的甲方产品,只在自身经营场所内按协议约定进行销售,不得擅自转售、扰乱市场秩序等;若甲方产品在保质期内发生浑浊、沉淀和有严重悬浮物等质量问题,乙方协助甲方及厂家处理; 10、乙方同意全力配合甲方工作人员调查了解产品销量、库存、价格等正常市场信息; 11、对于甲方依法提供的折扣,乙方须如实出具加盖财务专用章的正式发票或收据并依法进行财务入账处理。 第八条:违约条款 1、基于双方间平等友好、互惠互利的关系,双方须本着诚实信用原则切实履行本协议各项约定,不得擅自违反; 2、协议期内,若乙方违反协议相关条款约定,应按本协议第五条中约定且甲方已实际支付的折扣数额向甲方承担违约责任;若因乙方中途停业、转让或转行等原因导致协议无法继续履行,乙方应按协议履行时间、比例向甲方退回相关费用以减少甲方损失;甲方如违反本协议约定,除应及时履行外,还应赔偿由此而给乙方造成的直接损失。 第九条:其他约定 1、甲乙双方均有权利监督督促另一方切实履行本协议中相关约定,促进其有效落实; 2、本协议经双方代表签署之日起生效。未尽事宜,由甲乙另行友好协商解决,如协商不能达成一致,则提请甲方所在地人民法院通过诉讼方式裁决。 3、乙方对本协议内容以及在履行协议中所应知晓的有关甲方商业资料及信息严格保密。不得将此类资料或信息直接或间接透露给任何第三方知悉,乙方保密义务的期限为本协议履行期间及协议履行完毕后两年内。 4、本协议条款中的任一项内容被有关机关认定为无效的,并不影响其他条款或内容的有效性,双方仍应继续履行。 5、本协议期满后,在同等条件下,甲方享有优先续约的权利。 6、双方协商一致的其他商业事项: (以下为签署栏/页,无正文) 甲方(经销商盖章) : 乙方(终端店盖章): 签约代表: 签约代表: 联系电话: 联系电话: 签约日期: 签约日期:

有限责任公司固定资产转让协议(资产盘点补充协议)

资产转让协议书 出让方(甲方): 法定代表人: 受让方(乙方): 法定代表人: 为了乙方公司尽快顺利运营,甲方拟将公司的部分资产转让给乙方。现双方为进一步明确买卖双方的权利义务,经充分协商,就转让的具体事宜,达成协议如下: 第一条转让资产的范围 本次甲方转让资产详见附件1《大熊猫转让资产清单》。 第二条转让对价 根据附件2《大熊猫固定资产盘点报告》,按系统记账金额统计甲方转让资产原值共计:224291.88元,资产按照三年,采用平均年限法,已折旧1年,计算出资产折旧金额共计:74763.67元,资产净值:149527.33元。 双方同意,本次甲方向乙方转让资产的总价款以《大熊猫固定资产盘点报告》确定的资产价值为准,即人民币149527.33元(含税价)。 第三条转让交易日及交割方式 交易日:双方同意,甲方向乙方转让本协议项下固定资产,其交易日确定为【】年【】月【】日。 交割方式:为现场交付,双方办理交付手续,即交易日当天本协议项目下固定资产归乙方所有。

第四条付款方式和期限 付款方式和期限见本协议补充协议1. 第五条承诺与保证 1、甲乙双方保证本协议及其附件、补充协议的内容均是真实、准确、完整且无误导性的; 2、甲方保证在本协议签署日之前没有在本协议项下转让的资产上设置任何抵押、质押、留置、保证或任何第三方权益; 3、甲方保证本协议项下转让的资产来源合法,无任何权利瑕疵,不会侵犯任何第三人的利益或受到任何第三人的追索; 4、甲方保证本协议项下的资产转让事宜已经根据《公司法》及公司章程固定的程序,履行了相关程序和审批手续。 5、自本协议第三条规定的资产交付之日起,本协议项下转让的资产的所有权即属于乙方,转让资产的风险亦同时转由乙方承担。 第六条税费 因本次资产转让而发生的相关税费按照有关法律规定,由双方各自承担。第七条违约责任 1、甲方如不按本合同规定的日期向乙方交付资产,每逾期一日按未交付资产价值的千分之五向乙方支付违约金。逾期超过三个月时,乙方有权解除本合同,并返还乙方已支付的转让价款。 2、任何一方违反本合同的约定给另一方造成损失的,应当由违约方负责向另一方进行赔偿,双方一致同意违约金为本协议资产转让总价款的28%,违约金不足以弥补损失的,违约方另行赔偿。

英文销售合同模版4篇

英文销售合同模版4篇 英文销售合同模版篇1 供方:____________________________ 需方:____________________________ 供需双方经协商,就供方为需方提供办公家具(见明细)业务,一致达成如下协议: 一、合同货物 __________________________________________。 二、合同总价 合同总价为人民币大写:_____________________元,即RMB¥_______元;该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变,甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。 三、质量要求 1、乙方须提供全新的货物(含零部件、配件等),表面无划伤、无碰撞痕迹,且权属清楚,不得侵害他人的知识产权。 2、货物必须符合或优于国家《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的环保标准,以及本项目谈判文件的质量要求和技术指标与出厂标准。 3、乙方须在本合同签订之日起一周内送交货物成品样板给甲方确认,在甲方出具样板确认书并封存成品样办外观尺寸后,乙方才能按样生产,并以此样板作为验收样板;每台货物上均应有产品质量检验合格标志。 4、货物制造质量出现问题,乙方应负责三包(包修、包换、包退),费用由乙方负担,甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。 5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题,乙方亦应负责修理,但费用由甲方负担。 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的______个日历天内,在合同签订生效之日起天内交货到甲方指定地点,随即在天内全部完成安装调试验收合格交付使用,并且最迟应在_________年________月______日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人原因造成合同延迟签定或验收的,时间顺延)。交货验收时须提供市级以上产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。 2、验收由甲方组织,乙方配合进行: (1) 货物在乙方通知安装调试完毕后10个工作日内初步验收。初步验收合格后,进入三个月试用期;试用期间发生重大质量问题,修复后试用相应顺延;试用期结束后5个工作日内完成最终验收; (2) 验收标准:按国家有关规定以及甲方招标谈判文件的质量要求和技术指标、乙方的报价文件及承诺与本合同约定标准进行验收;甲乙双方如遇对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项,由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收; (3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者,甲方应做出详尽的现场记录,或由甲乙双方签署备忘录,此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据,由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担,验收期限相应顺延; (4) 如质量验收合格,双方签署质量验收报告。 3、货物安装完成后10个工作日内,甲方无故不进行验收工作并已使用货物的,视同已安装调试完成并验收合格。 4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方;乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的,必须负责补齐,否则视为未按合同约定交货。 5、如货物经乙方两次维修仍不能达到合同约定的质量标准,甲方有权退货,并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方,甲方还可依法追究乙方的违约责任。 五、付款方式

授权买卖合同委托书

授权买卖合同委托书 甲方:______________ 乙方:______________ 根据《民法典》及有关法律、法规规定,甲、乙双方本着平等、自愿、公平、互惠互利和诚实守信的原则,就产品供销的有关事宜协商一致订立本合同,以便共同遵守。 一、合同价款及付款方式:本合同共4台,单价2800元,总价款为人民币整。本合同签订后,甲方向乙方支付定金元,在乙方将上述产品送至甲方指定的地点并经甲方验收后,甲方一次性将剩余款项付给乙方。二、产品质量:1、乙方保证所提供的产品货真价实,来源合法,无任何法律纠纷和质量问题,如果乙方所提供产品与第三方出现了纠纷,由此引起的一切法律后果均由乙方承担。 2、如果甲方在使用上述产品过程中,出现产品质量问题,乙方负责调换.3规格要求保鲜展示柜无底座1米高,前面没玻璃,安装加湿管,两端玻璃四公分孔左右,每层倾斜度12度,全铜管。 三、违约责任 1、甲乙双方均应全面履行本合同约定,一方违约给另一方造成损失的,应当承担赔偿责任。 2、乙方未按合同约定供货的,按延迟供货的部分款,每延迟____日承担货款的万分之五违约金,延迟____日以上的,除支付违约金外,甲方有权解除合同。 3、甲方未按照合同约定的期限结算的,应按照中国人民银行有关延期付款的规定,延迟____日,需支付结算货款的万分之五的违约金延迟____日以上的,除支付违约金外,乙方有权解除合同。 4、甲方不得无故拒绝接货,否则应当承担由此造成的损失和运输费用。 5、合同解除后,双方应当按照本合同的约定进行对帐和结算,不得刁难。四、其他约定事项本合同一式两份,自双方签字之日起生效。如果出现纠纷,双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 第1页共2页

进货销售合同范本标准版5篇

进货销售合同范本标准版5篇 进货销售合同范本1 甲方:___________ 住所:______________________ 联系方式:___________ 乙方:___________ 住所:______________________ 联系方式:___________ 甲乙双方在平等互利的原则下,依法就家具的购销协议如下: 一、产品:家具一批,品种、数量单价及总价合计(建议明细报价单)。 二、合同总额暂定为人民币:¥________元,最终以实际数量核算。大写:________________________________元。 三、价格条款: __________(规格)家具______套,单价_________元,总价__________元。本合同的单价及总价包含:保险、装卸、运输、包装、安装、税金等费用。 四、交货地点:_____________________________________; 交货时间:根据甲方通知于________年_____月_____日前安装完毕。 五、结算方式: 1、在乙方货到现场后,甲方验收合格后向乙方支付70%到货货款,剩余货款在安装完毕并经甲方验收合格后5个工作日内结清。 2、乙方完成安装后当日内,甲方必须执行验收程序。 六、售后服务: 1、在五年保修期内,对产品自身质量问题的产品或零配件进行免费维修、更换。每年定期派人回访,检查产品的质量状况,发现问题及时处理。 2、客户如出现布局调整或搬迁,本公司提供设计指导及拆装的现场指导性服务。 3、对因外来意外因素或客户使用不当而造成的产品或零配件损坏,本公司提

供维修服务,在合理范围内酌情收取零配件等维修费、材料费、人工费及运输费。 七、违约责任: 1、本合同签定后,甲、乙双方应严格遵守,不得擅自更改; 2、若乙方已按规格、尺寸、颜色、材质进行生产,而甲方因自身原因提出更改,由此而造成乙方损失由甲方负责; 3、若乙方提供之货物未能符合甲方原定的品种、规格、尺寸、颜色、材质,则甲方有权拒收货物,乙方应当重新交付货物,因此造成逾期交货的,每逾期一日按价款1%支付违约金,该违约金甲方有权直接从货款中扣减;逾期超过30日,甲方有权就相关货物单方解除合同,乙方应按相关货物价款的5%支付违约金。 八、附件报价单为本合同不可分割的组成部分。 九、本合同自签字或盖章后即日生效。 十、本合同一式四份,甲、乙方各执二份。 甲方(盖章):___________ 经办人(签字):___________ 签订日期:________年____月____日 乙方(盖章):___________ 经办人(签字):___________ 签订日期:________年____月____日 进货销售合同范本2 甲方(卖方):_____________ 合同编号:____________ 签订地点:_________________ 乙方(买方):_____________ 签订时间:____________ 双方根据《合同法》、《消费者权益保护法》等法律法规,协商一致,签订本合同。 第一条:乙方于_____年_____月_____日在_______家具市场______区______号购买甲方以下商品:___________________________

大米销售合同范本5篇

大米销售合同范本5篇 大米销售合同范本1 甲方:___________ 住所:______________________ 联系方式:___________ 乙方:___________ 住所:______________________ 联系方式:___________ 甲乙双方在平等互利的原则下,依法就家具的购销协议如下: 一产品:家具一批,品种数量单价及总价合计(建议明细报价单)。 二合同总额暂定为人民币:¥________元,最终以实际数量核算。大写: ________________________________元。 三价格条款: __________(规格)家具______套,单价_________元,总价__________元。 本合同的单价及总价包含:保险装卸运输包装安装税金等费用。 四交货地点:_____________________________________; 交货时间:根据甲方通知于________年_____月_____日前安装完毕。 五结算方式: 1在乙方货到现场后,甲方验收合格后向乙方支付70%到货货款,剩余货款在安装完毕并经甲方验收合格后5个工作日内结清。 2乙方完成安装后当日内,甲方必须执行验收程序。 六售后服务: 1在五年保修期内,对产品自身质量问题的产品或零配件进行免费维修更换。每年定期派人回访,检查产品的质量状况,发现问题及时处理。 2客户如出现布局调整或搬迁,本公司提供设计指导及拆装的现场指导性服务。 3对因外来意外因素或客户使用不当而造成的产品或零配件损坏,本公司提供

维修服务,在合理范围内酌情收取零配件等维修费材料费人工费及运输费。 七违约责任: 1本合同签定后,甲乙双方应严格遵守,不得擅自更改; 2若乙方已按规格尺寸颜色材质进行生产,而甲方因自身原因提出更改,由此而造成乙方损失由甲方负责; 3若乙方提供之货物未能符合甲方原定的品种规格尺寸颜色材质,则甲方有权拒收货物,乙方应当重新交付货物,因此造成逾期交货的,每逾期一日按价款1%支付违约金,该违约金甲方有权直接从货款中扣减;逾期超过30日,甲方有权就相关货物单方解除合同,乙方应按相关货物价款的5%支付违约金。 八附件报价单为本合同不可分割的组成部分。 九本合同自签字或盖章后即日生效。 十本合同一式四份,甲乙方各执二份。 甲方(盖章):___________ 经办人(签字):___________ 签订日期:________年____月____日 乙方(盖章):___________ 经办人(签字):___________ 签订日期:________年____月____日 大米销售合同范本2 甲方(卖方):_____________ 合同编号:____________ 签订地点:_________________ 乙方(买方):_____________ 签订时间:____________ 双方根据《合同法》《消费者权益保护法》等法律法规,协商一致,签订本合同。 第一条:乙方于_____年_____月_____日在_______家具市场______区______号购买甲方以下商品:___________________________ 合计金额:____万____仟____佰____拾____元(¥:____________ ) 第二条:三包有效期一年,详见鲁质技监质发[2001]27号文。

销售合同模板八篇(word版)

销售合同模板八篇 销售合同篇1 甲方: 乙方: 为保护甲乙双方的合法权益,根据国家有关法律法规,本着互惠互利、共同发展的原则,经双方充分协商,特订立本合同。 一、甲方授权乙方为产品____在____(地区)的独家经销权,甲方不得在前述渠道内另行从事本产品的销售业务。 二、销售指标 1、市场启动期为三个月(即____年____月____日—____年____月____日),乙方提货不少于____件。 2、其后每月进货量不少于____件,全年累计进货量不少于____件。 3、当乙方完成年进货量指标,甲方给予乙方总进货量的 ____%作为销售奖励,并以货物形式返给乙方。 三、供货价格、付款方式 1、供货价格:每件____元(即每盒____元)。

2、货款结算方式 (1)原则上现款提货,即在乙方货款汇至甲方帐户后,甲方再行发货。 (2)甲方可按结算货款为乙方开具发票。 四、供货期限、货物运输 1、乙方每次提货必须提前10天通知甲方,并将有效发货申请单传真给甲方。 2、货物到乙方经销城市的铁路或公路零担费用由甲方承担。如乙方需其他运输方式,超出铁路零担运输费用由乙方承担。 3、运输途中如有破损或数量短缺,凭承运部门证明,甲方负责更换补充。乙方在销售和仓储中造成的破损和短缺由乙方负责。 4、乙方在收货(即货到)____小时内完成验收,验收时如有问题应立即通知甲方,逾期甲方不再负责。乙方验货后,应在____小时内将收货凭据经签字盖章后传真给甲方,否则视同收货认可。 五、销售价格及渠道管理 1、本产品执行全国统一零售价格政策,每件零售价规定为____元。

2、经销商不得进行不正当的价格竞争,不得以任何名义直接降低价格倾销。 (1)乙方保证以不低于甲方规定的零售价格(经甲方同意的打折促销除外),销售本产品。 (2)如乙方在经销期间将甲方的产品低于甲方的供货价销售,一经查实将按该月货款总额的200%赔偿经甲方,同时甲方有权取消乙方的经销商资格。 3、未经甲方书面同意,乙方不得跨区域销售产品,不得到甲乙双方约定的专销地点以外的任何地区销售,一经查实将按该货款总额的200%赔偿给甲方,同时取消乙方的独家经销商或经销商资格。 六、广告宣传 1、乙方对广告宣传的内容和发布方式具有建议权,但最终确定权属于甲方。 2、地区性的广告、宣传费用由乙方单独承担。 3、根据乙方销售需求,己方按成本价提供相应的宣传品。其他与产品销售有关的用品由乙方自行负责。 七、双方的权利、义务 1、甲方的权利

供货合同模板锦集10篇_3

供货合同模板锦集10篇 供货合同篇1 合同编号: 需方: 供方:项目名称:供需双方经平等协商,一致同意签订本销售合同,条款如下: 一、供方同意为需方提供产品,需方同意购买供方所提供的产品。产品型号、数量及单价等详见本合同货物清单。 货物清单 二、供需双方确认,需方应支付的货款总价为人民币¥160000.00(大写:壹拾陆万元整)本货款总价不含税。需方应按本合同的约定按时如数支付上述货款。 三、付款方式及期限: 供需双方确认,本合同采用以下方式付款,即: (1)本合同签订后在日内需方应向供方支付购货定金(即人民币大写:元整) (2)货到工地支付至该批货款总额的 60 %货款。 (3)消防验收通过后3日内支付至发货总额的 25 %货款。 (4)货款总额的5%为质保金,质保期二年后3日内付清。

供需双方确认,需方以转帐支票或汇款方式汇至供方银行帐户。供方确认,供方的开户单位:;开户银行:招商银行深圳时代分行;账号: __________________________________________. 四、关于现金支付的特别约定 供方特别声明:供方如不接受本合同第三条约定方式付款,如需方向供方业务员支付现金或者以供方业务员为收款人开具现金支票,须我司开具收款委托书,否则均不能被视为需方向供方已支付货款。货款未付清时货物所有权仍归供方所有。 五、交货期限: 在需方已按合同要求如期足额交付定金、预付款的条件下,供方应于年月日之前向需方交付本合同附件所列之货物,具体发货数量以需方通知为准,(通知应采用书面方式,口头通知无效)超出本合同附件所列之货物时,双方应签订增补合同。 六、交货方式: 供需双方确认,本合同采用以下第( 2 )方式交货,即:1、需方自提; 2、供方代办托运,运费由(供)方承担。交货地点:。托运方式:汽运 . 3、其他: . 七、供需双方确认,采用上述第六条约定的交货方式时,供方在将本合同约定的货物交付给需方(包括需方的雇员、代理人、需方指定的任何为其服务的人员或机构、第一承运人)后,即视为交付完成。交付完成后货物的风险责任由需方承担。

灯具销售合同范本(热门5篇)

灯具销售合同范本(热门5篇) 灯具销售合同范本第1篇 供方:____________ 需方:____________ 供需双方本着平等互利、协商一致的原则,签订本合同,以资双方信守执行。 第一条灯具的名称、种类、规格、单位、数量 第二条灯具质量标准 1、附灯具样品,作为合同附件。 2、灯具质量由双方议定。 第三条灯具合同总金额 1、灯具定价,供需双方同意按本合同定价执行。如因原料、材料、生产条件及时间发生变化,需变动价格时,应经供需双方协商。否则,造成损失由违约方承担经济责任。 2、合同总金额:_________。 第四条交货方式 1、交货时间:_________。 2、交货地点:_________。 3、验收人员:_________。

第五条验收方法:依合同所定质量标准验收。 第六条预付货款:合同生效后按合同总金额的30%预付。货到工地验收合格后再付合同总金额的35%。安装调试完毕,再付合同总金额的30%。留合同总金额的5%作为质保金,合同签订之日起年后,既年月日余款结清。供货方仍承担所有售后服务准则。 第七条运输费用负担由供货方负责。 第八条违约责任 1、需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失,应偿付对方此批货款总价__%的违约金。 2、供方如提前或延期交货或交货不足数量者,供方应偿付需方此批货款总值__%的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格灯具,亦应按偿付供方此批货款总值__%的违约金。任意一方如提出增减合同数量,变动交货时间,应提前通知对方,征得同意,否则应承担经济责任。 3、供方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况,需方有权拒绝付款(如已付款,应订明退款退货办法),但须先行办理收货手续,并代为保管和立即通知供方,因此所发生的一切费用损失,由供方负责,如经供方要求代为处理,并须负责迅速处理,以免造成更大损失,其处理方法由双方协商决定。 4、约定的违约金,视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的,损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失,包

相关文档