2016年一级建造师法规经典章节

2016年二级建造师《建筑工程管理与实务》真题及参考答案(完整版)

2016年二级建造师《建筑工程管理与实务》真题及参考答案（完整版） 一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.某住宅楼位于实行建筑高度控制区内，其室外地面标高为-0.3m，屋面面层标高为24.0m，女儿墙顶标高为25.2m，出屋面楼梯间屋顶最高点标高为26.7m，则该工程的建筑高度为（）m。 A.24.3 B.25.5 C.26.7 D.27.0 『正确答案』D 『答案解析』本题考查的是民用建筑的构造。实行建筑高度控制区内建筑的高度，应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。 26.7+0.3=27m。参见教材P3。 2.下列钢筋混凝土梁正截面破坏的影响因素中，影响最小的是（）。 A.配筋率 B.箍筋 C.截面形式 D.混凝土强度 『正确答案』B 『答案解析』本题考查的是钢筋混凝土梁的受力特点及配筋要求。梁的正截面破坏形式与配筋率、混凝土强度等级、截面形式等 有关，影响最大的是配筋率，选项B，箍筋是影响梁的斜截面破坏的因素。参见教材P19。 3.钢筋的塑性指标通常用（）表示。 A.屈服强度 B.抗拉强度 C.伸长率 D.抗压强度 4.普通砂浆的稠度越大，说明砂浆的（）。

A.保水性越好 B.强度越小 C.粘结力越强 D.流动性越大 『正确答案』D 『答案解析』本题考查的是砂浆。砂浆的流动性指砂浆在自重或外力作用下流动的性能，用稠度表示。稠度是以砂浆稠度测定仪的圆锥体沉入砂浆内的深度（单位为mm）表示。圆锥沉入深度越大，砂浆的流动性越大。参见教材P32。 5.楼层测量放线最常用的距离测量方法是（）。 A.全站仪测距 B.经纬仪测距 C.水准仪测距 D.钢尺量距 『正确答案』D 『答案解析』本题考查的是钢尺。钢尺量距是目前楼层测量放线最常用的距离测量方法。参见教材P44。 6.通常情况下，向施工单位提供施工场地内地下管线资料的单位是（）。 A.勘察单位 B.设计单位 C.建设单位 D.监理单位 『正确答案』C 『答案解析』本题考查的是验槽前的准备工作。验槽前应要求建设方提供场地内是否有地下管线和相应的地下设施。参见教材P49。 7.当钢筋混凝土构件按最小配筋率配筋时，其钢筋代换的原则是（）。 A.等强度 B.等面积 C.等刚度

一级建造师法规各章知识点汇总(精华)

●1Z301010 建设工程法律体系 ▲1Z301011 法律体系的基本框架 1、宪法——民商法————经济法———刑法——行政法——————社会法——诉讼法 招投标法土地管理法房地产管理法劳动法 反垄断法建筑法 ▲1Z301012 法的形式和效力层次 1、形式：法律——全国人大及常委——————————《法》 行政法规——国务院————————————《条例》 地方法规——省级、较大市——人大及常委——《地方——条例》 部门规章——国务院各部、委————————《规定、办法、实施细则》 地方规章——省级、较大市——政府—————《地方——规定、办法、实施细则》2、效力：宪法——法律——行政法规——部门规章 地方法规地方规章 ▲1Z301021 法人应具备的条件 1、条件：依法成立 有财产

有名称、组织机构、场所 能独立承担民事责任 2、分类：企业法人———公司 非企业法人——国家行政机关、事业单位、社团 ▲1Z301023 企业法人和项目经理部的法律关系 1、项目经理部——不是法人——法律后果∈企业法人（违约责任、被告） 2、项目经理——是法人授权的项目管理者——是岗位职务 ▲1Z301031 代理的法律特征和主要种类 1、代理特征：被代理人A 代理人B 对代理人行为负责以被代理人名义 第三人C 在代理权限范围内——以A名义——法律后果归A——合同当事人是AC——代理行为具有法律意义 2、代理分类：委托代理： 法定代理：监护人 指定代理：法院或有关机关指定 ▲1Z301032 建设工程代理行为的设立和终止 1、不得委托代理的情形——禁止——全部转包 禁止——肢解后以分包的名义转包 主体结构——总承包人完成 ▲1Z301033 代理和被代理人的权利、义务、法律责任 1、责任承担：一般代理—————A承担 转托他人复代理——事先同意或事后及时告诉=== 有权代理 但紧急情况例外（为保护A利益而转代理） 无权代理—————没有代理权、超越代理权、代理权终止后的行为====A追认有效，不追认无效 表见代理—————∈无权代理，但有效——C有理由相信B有权代理（盖章的空白合同书） 默示代理—————∈有权代理——A知道B无权代理，但不否认===同意===A承担后果 2、连带责任：授权不明——AB连带责任 BC串谋———连带责任 C故意————C知道B无权代理，但仍与B实施民事活动，给他人造成损失的——BC连带责任

揭秘为何官方从来不公布一建通过率和标准答案

揭秘！一建官方为何从来不公布通过率和标准答案 每年一级建造师的考试，都吸引了上百万考试大军前仆后继。该考试命题严谨，考试严格，判卷周密，全程堪比高考！但有一点让芸芸考生百思不得其解，那就是官方从来不公布标准答案以及通过率。无标准答案和通过率，就好比打完仗没了目标，只能靠感觉、靠猜测、靠经验推测。至于命中几何，只能坐等成绩公布。 陈老师（微信号cjz1188)今天就给同学们揭秘一下，这到底是为什么呢？ 根据人事部国家保密局印发的：《人事工作中国家秘密及其密级具体范围的补充规定》的通知：第一条： 人事工作中，国家秘密的具体范围补充规定如下： （一）地（市）级以上人事职改部门及所属考试机构组织的各类职称考试在启用前的试题（包括备用题）、标准答案和评分标准； （二）尚未公布的试题、考试成绩统计数字和分析情况；（三）命题工作及其人员的有关情况。第二条： 人事工作中，国家秘密的密级具体范围补充规定如下： （一）绝密级事项 专业技术资格全国统一考试在启用前的试题、试卷（包括备用卷）、标准答案及评分标准。（二）机密级事项 1.专业技术资格考试试题、试卷启用前的命题细目表； 2.省级、地（市）级各类职称统一考试在启用前的试题（包括备用题）、标准答案和评分标准。（三）秘密级事项 1.地（市）级以上各类职称统一考试命题工作及其人员的有关情况； 2.尚未公布的考试成绩、统计数字和分析情况 第三条： 按人事部的规定，全国统一专业技术资格考试后，不应公开的试题不属于国家秘密，应作为内部事项管理，未经批准不得擅自公开。 除了国家保密局印发的官文外，陈老师还收集了市面上各类说法，各位同学们接着往下看！ 为什么不公布答案？ 说法一：标准答案不好制定，易引发争议 众所周知，决定一建通过与否的关键科目是实务，得实务者得天下。而过实务的决定因素是问答大题。 大题中，只有一小部分是能在书本上找到答案的，其余大部分是靠现场经验、自己归纳总结、结合题目具体情景来回答的，存在相当的主观性和灵活性。对同一件施工事件的理解，干了几十年的施工员和刚毕业没干几年的学生，理解深度是不一样的。对制定答案者来说，能否达到他那样的深度，答案问世后是否真能完美、滴水不漏、说服力无可置疑...都是不得而知的事。所以，与其公布可能引起天下大乱，倒不如啥也不说，这是可能的原因之一。 说法二：平衡分数需要 每年的通过率是需要严格控制的。但每年的考试难度、考生人数等各方面，影响通过率的因素却不可控，

2016年一级建造师建筑实务真题及答案

2016年一级建造师《建筑工程》真题及答案 一、单项选择题(共2题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.设计使用年限为50年，处于一般环境大截面钢筋混凝土凝土柱，其混凝土强度等级不应低于()。 A．C15 B．C20 C．C25 D．C30 【B】；设计使用年限为50年的构件，P5混凝土强度等级不小于C20；P6混凝土强度等级不小于C25。2013年出过类似的。 2.既有建筑装修时，如需改变原建筑使用功能，应取得()许可。 A．原设计单位 B．建设单位 C．监理单位 D．施工单位 【A】装修时不能自行改变原来的建筑使用功能。如需改变时，应该取得原设计单位的许可。 3.下列建筑结构体系中，侧向刚度最大的是()。 A．桁架结构体系 B．筒体体结构体系 C．框架剪力墙结构体系 D．混合结构体系 【B】筒体结构是抵抗水平荷载最有效的结构体系。 4.下列水泥品种中，配制C60高强混凝土宜优先选用()。 A．矿渣水泥 B．硅酸盐水泥 C．火山水泥 D．复合水泥 【B】高强（大于C50级）混凝土宜优先选用硅酸盐水泥，不宜使用火山灰水泥和粉煤灰水泥。 5下列混凝土掺台料中，属于非括性矿物掺和料的是()。 A．石灰石粉 B．硅灰 C．沸石粉 D．粒化高炉矿渣粉 【A】混凝土掺合料分为活性矿物掺台料和非活性矿物掺合料。非活性矿物掺合料基本不与水泥组分起反应，如磨细石英砂、石灰石、硬矿渣等材料。活性矿物掺合料如粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、沸石粉等本身不硬化或硬化速度很慢，但能与水泥水化生成的Ca(OH)2起反应，生成具有胶凝能力的水化产物。 6.关于花岗石特性的说法，错误的是()。 A．强度高 B．密度大 C．耐磨性能好 D．属碱性石材

2016年二级建造师公路实务真题参考答案及解析

2016年二级建造师考试真题及参考答案 《公路工程管理与实务》 一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）。 1．可作为二级公路路床填料的是（）。 A．重粉质粘土 B．红粘土 C．弱膨胀土 D．湿粘土 【参考答案】C 2．填实路堤压实质量标准的控制指标宜采用（）。 A．压实度 B．沉降差 C．密度 D．孔隙率 【参考答案】D 3．关于加筋土挡土墙施工要求的说法，错误的是（）。 A．拉筋应呈水平铺设 B．严禁平行于拉筋方向碾压 C．墙后填土宜采用羊足碾压 D．安装直立式强面板应按不同填料和拉筋预设仰斜坡 【参考答案】C 4．无机结合料稳定土基层摊铺完成后，紧跟摊铺机及时碾压的设备宜选用（）。 A．轮胎压路机 B．重型振动压路机 C．三轮压路机 D．轻型两轮压路机 【参考答案】D 5．公路面层水泥沪宁图可惜爱用矿渣硅酸盐水泥的交通等级是（）。 A．中交通荷载等级 B．极重交通荷载等级 C．特重交通荷载等级 D．重交通荷载等级 【参考答案】A 6．路面基层排水层的透水材料，透水性从高到低排序正确的是（）。 A．未经处治的开级配碎石集料>沥青处治的碎石集料>水泥处治的碎石集料 B．未经处治的开级配碎石集料>沥青处治的碎石集料>水泥处治的碎石集料 C．水泥处治的碎石集料>未经处治的开级配碎石集料>沥青处治的碎石集料 D．沥青处治的碎石集料>水泥处治的碎石集料>未经处治的开级配碎石集料 【参考答案】B 7．连续梁桥可以实现较大跨径是由于其利用负弯矩来减少（）弯矩跨内的内力分配更合理。A．跨中 B．固定端 C．自由端

D．铰接点 【参考答案】A 8．桥梁桩基础正循环回转钻孔施工中，护壁泥浆循环路径包括：1、桩；2中心；3钻头口；4泥浆泵笼头；5泥浆沉淀池。则泥浆循环的正确（）。 A．5-1-3-2-4 B．1-2-3-4-5 C．4-2-3-1-5 D．2-3-4-1-5 【参考答案】C 9．预应力混凝土连续梁桥施工中，计算后张法预应力XX下料长度应考虑的XX（）。 A．预应力孔道曲线长度、预应力筋外露工作长度、锚夹具长度、千斤顶长度 B．梁的跨径、锚夹具长度、千斤顶长度、盖梁宽度 C．梁的长度、锚夹具长度、千斤顶长度、预应力筋外露工作长度 D．盖梁宽度、梁的长度、锚夹具长度、千斤顶长度 【参考答案】A 10、岩石隧道的爆破应采用光面爆破技术或（），以有效控制隧道开挖*** A．深孔爆破技术 B．钻孔爆破技术 C．***X爆破技术 D．预裂爆破技术 【参考答案】D 11．关于隧道水害防治措施的说法，错误的是（）。 A．堵塞衬砌背后的渗流水，集中引导排出 B．因势利导，给地下水以排走的出路，江水迅速地排到洞外 C．将流向隧道的水源截断，或尽可能使其水量减少 D．隔断排水通道 【参考答案】D 12．下列设施中，不属于交通标志的是（）。 A．作业区指示牌 B．里程标 C．隔离栅 D．公路界碑 【参考答案】C 13．下列流水施工参数中，属于空间参数的是（）。 A．流水强度 B．工作面 C．施工过程数 D．组织间歇 【参考答案】B 14．挖孔桩孔内有岩层需要爆破时，应采用（）爆破 A．猫洞炮 B．深孔炮 C．浅眼炮 D．药壶炮 【参考答案】C

一级消防工程师和一级建造师,通过率VS含金量哪个更重要

一级消防工程师和一级建造师，通过率VS含金量哪个更重 要 作为建筑业人士，一定听过建造师和消防工程师这两个词，甚至经常有人问一建和一消可以同时挂靠吗？消防师和建造师有些什么区别？这些问题的答案网上一搜一片儿。今天，我们来聊点别的！同是资格类考试，你觉得什么才是最重要？ 首先，考试通过率 不管是什么考试，作为考生永远会关注的一点便是这个考试的通过率怎么样？ 消防工程师是最近两年才开考，据统计，2017、2017年一级注册消防工程师考试全国报考人数大约58万、50万，实际参考人数30－35万人，全科通过人数分别是2017年3400余人，2017年9400余人，通过率0.92%和2.59%。 建造师早在2004年便开考，据统计2017年一级建造师报考人数约118万，2017年报考人数130万，2017年平均通过率6.51%；就近期浙江人事考试网发布的通知来看，2017年全省一级注册消防工程师考试合格人员260人，一级建造师全省考试合格人员3928人。 相信看到这里，大家心里已经大概有个数，每个考试会有多少人跟你竞争？竞争有多激烈？ 点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/036073994.html,/category/xfs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①真题答案及解析

其次，证书含金量 除了通过率，还有一个至关重要的问题就是这个考试通过后，含金量有多高？这个行业前景怎么样？ 1、关于一个考试的含金量，必然与考试命题、难度脱不了关系。 话说建设部的证，一级建造师，二级建造师。从身边的人就可以看出，很多人都是办公室的文员或是根本没在工程公司呆过的就能考过。建造师的命题，出的全是书上的原话，一个字不变，连标点都没变。这就注定了建造师的持证人绝大部份是非实际施工的，或是工程相关的人持有。真正的实际施工人，考经验和现场知识，无法作出死板的建造师题。按照这种趋势下去，势必行不通。so，在经过近10年的考试后，住建部领导也意识到一个问题，一个注册类的全国证书，成了大部份非行业的人员持有多，行业内的持有少的奇怪现像。因此，2017年的法规，2017年的经济整出一个全网都唏嘘的，好多没见过的怪题，被考生骂得体无完肤。 而公安部的证，消防工程师考试，以进过考场的经验来看，用简单实用的现场知识进行渗透，靠背书绝对不行，只在现场打酱油走过程，没实操的也绝对不行。消防工程师试题规格高，高得既爱又恨，爱的是，命题老师水准绝对高，知识融合渗透力太强，十分注重专业性和实践性。恨的是只恨自己当初考前没把知识学扎实，只恨自己考前太懒，太大意，明明这个考点看了，就是没有看透，看的那几个关键字，命题老师都已经写在题干上了，无法运用。 点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/036073994.html,/category/xfs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①真题答案及解析

2016一级建造师考试试题及答案汇总

2016一级建造师考试试题及答案汇总 2016年一级建造师真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网 （选中链接后点击“打开链接”） 下面给出《建设工程法规》模拟试题： 一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1、某工程于2009年3月15日通过竣工验收，建设单位于3月31日办理了竣工验收备案手续。按照《建设工程质量管理条例》的规定，该工程外墙面防渗漏的最低保修期限截止日期是（）。 A．2011年3月15日 B．2011年3月31日 C．2014年3月15日 D．2014年3月31日 2、根据法律是否明文规定了一定合同的名称，合同可以分为（）。 A．诺成合同与实践合同 B．双务合同与单务合同 C．格式合同与非格式合同 D．有名合同与无名合同 3、甲、乙两建筑公司于2010年3月10 日组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。2011年6月22日，甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔80万元。则下列说法正确的是（）。 A．由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利 B．因约定各自承担50%，故乙公司只应对建设单位承担40万元的赔偿责任 C．如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对80万元索赔额承担责任 D．只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任 4、《建筑法》规定，（）应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。 A．县级以上人民政府 B．施工企业

2016二级建造师机电实务真题参考答案及解析

2016年二级建造师考试真题 《机电工程管理与实务》 1．埋没在基础上的沉降观测点，第一次观测应在（）进行。 A．观测点埋设后B．设备底座就位后 C．设备安装完成后D．设备调整后 2．吊装方案主要编制依据中的施工技术资料不包括（）。 A．被吊设备设计制造图B．设备基础施工图 C．吊装参数表D．设计会审文件 3．关于描述焊接工艺评定的目的，错误的是（）。 A．验证母材的可焊性 B．验证拟定的工艺指导书是否正确 C．为制定正式的焊接工艺卡提供可靠的技术依据 D．评定施焊单位是否有能力焊出符合技术规范要求的焊接接头 4．压力表与表管之间装设三通旋塞阀的目的是（）。 A．提高测量精度B．便于吹洗管路 C．减小管道噪音D．缓冲对表的压力冲击 5．高强度大六角头螺栓正确的连接要求是（）。 A．螺栓不能自由穿入螺栓孔是用气割扩孔 B．螺栓必须一次达到拧紧力矩要求 C．施拧顺序由螺栓群外围向中心施拧 D．螺栓连接副可采用转角法施拧 6．下列管道中，不属于仪表管道的是（）。 A．测量管道B．气动信号管道C．配线管道D．伴热管道7．回转式炉窑砌筑时，砌筑的起始点宜选择在（）。 A．离传动最近的焊缝处B．检修门（孔）处 C．工作温度的热端D．支撑位置 8．建筑智能化系统验收时，有线电视系统应包括的验收文件是（）。 A．控制箱接线图B．防雷保护设备布置图 C．机柜设备装配图D．用户分配电平图 9．下列总面积在1000～2000m2的建筑场所应申请消防验收的是（）。 A．医院的门诊楼B．博物馆的展示厅 C．大学的食堂D．中学的教学楼 10．关于曳引式电梯安装的验收要求，正确的是（）。 A．对重缓冲器不能延伸到地面实心桩墩上 B．随机文件包括缓冲器等型式试验证书的复印件 C．相邻两层门地坎距离大于10m时，应有井道安全门

2016年一级建造师《水利水电工程管理与实务》真题及参考答案---名师解析版

2016年一级建造师《水利水电工程 管理与实务》真题及答案 一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.下列施工放样的资料中，属于放样数据计算依据的是（）。 A.放样数据手册 B.控制点成果 C.放样手簿 D.测量数据 2.下列围堰类型中，可以与永久建筑物相结合并作为其组成部分的是（）。 A.土石围堰 B.草土围堰 C.木笼围堰 D.竹笼围堰 3.如图所示，弯曲河段修建进水闸，闸址宜选择在（）处。 A.1 B.2 C.3

4.某疏浚工程施工的排泥方式是经过排泥管输运泥浆至排泥区，相应的挖泥船类型为（）。 A.绞吸式挖泥船 B.链斗式挖泥船 C.铲扬式挖泥船 D.耙吸式挖泥船 5.重要建筑物附近的基坑岩石采用爆破开挖时，应先进行（）。 A.浅孔爆破 B.深孔爆破 C.预裂爆破 D.光面爆破 6.下列材料用量对比关系中，不属于混凝土配合比的是（）。 A.砂率 B.水胶比 C.浆骨比 D.水砂比 7.下列水泵类型中，不属于叶片泵的是（）。 A.离心泵 B.轴流泵 C.混流泵 D.容积泵 8.下列抢护原则中，不适用于堤防防汛抢险施工的是（）。 A.前导后堵 B.强身固脚 C.减载平压 D.缓流消浪 9.根据《堤防工程施工规范》（SL260-2014），填筑堤防横断面的地面坡度较陡，施工时应将地面坡度削至缓于（）。 A.1:3

C.1:5 D.1:6 10.根据水利部《水利建设项目后评价管理办法（试行）》（水规计[2010]51号），项目后评价一般按（）个层次组织实施。 A.二 B.三 C.四 D.五 11.根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版），在承包人索赔处理程序中，承包人接受索赔处理结果，发包人最迟应在做出索赔处理结果答复后（）天内完成赔付。 A.14 B.28 C.42 D.56 12.根据《水工程建设规划同意书制度管理办法（试行）》（水利部令第31号），下列建设工程项目，需办理水工程建设规划同意书的是（）。 A.涉河桥梁 B.码头 C.穿堤输油管道 D.拦河水闸 13.已经通过审批的水利工程建设项目，重新招标时投标人仍少于3个的，经（）批准后可不再进行招标。 A.地方人民政府 B.项目法人 C.政府监督部门 D.项目审查部门 14.根据《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》（国办发[2016]49号），工程质量保证金的预留比例上限不得高于工程价款结算总额的（）。

2016年二级建造师施工管理真题及答案

二级建造师《施工管理》真题及答案2016 一、单项选择题(共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.关于建设工程项目管理的说法，正确的是()。 A、业主方是建设工程项目生产过程的总集成者，工程总承包方是建设工程项目生产过程的总组织者 B、建设项目工程总承包方的项目管理工作不涉及项目设计准备阶段 C、供货方项目管理的目标包括供货方的成本目标、供货的进度和质量目标 D、建设项目工程总承包方管理的目标只包括总承包的成本目标、项目的进度和质量目标【答案】C 【解析】业主方是建设工程项目生产过程的总集成者，业主方也是建设工程项目生产过程的总组织者。A错误。建设项目工程总承包方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程，即设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。B错误。供货方项目管理的目标包括供货方的成本目标、供货的进度目标和供货的质量目标。C正确。建设项目工程总承包方项目管理的目标包括项目的总投资目标和总承包方的成本目标、项目的进度目标和项目的质量目标。D错误。 【来源】2Z101011建设工程项目管理的类型 2.项目设计准备阶段的工作包括()。 A.编制项目建议书 B.编制项目可行性研究报告 编制项目初步设计C. D.编制项目设计任务书

【答案】D 【解析】 【来源】2Z101011建设工程项目管理的类型 3.某施工企业组织结构如下图，关于该组织结构模式特点的说法，正确的是() A.每一项纵向和横向交汇的工作只有一个指令源 当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，以横向部门指令为主B. C.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，由总经理进行决策 D.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，以纵向部门指令为主 【答案】C

一级建造师考试通过率(原创)

一级建造师考试通过率（原创）一般认为,一级建造师通过率(不含增项)在5%左右。下面本人根据网上收集的数据推算通过率。 1、据统计2014年一级建造师报考人数约130万，实际通过人数假定为8万，简单计算可以得通过率6.15%，包括增项人数，剔除增项比例109.34%得5.63%。 2、下图2013年一级建造师各专业人数统计表，百分比相加得109.34%，说明增项的大概9.34%。铁路、民航、矿山、通信、港航5个专业人数比例相加不到5%，也没有通过率数据，对大家也没什么意义，就不统计了。建筑、市政、机电、公路、水利5个专业相加104.37%，占人数的104.37/109.34=95.45%。 下图是2014年一级建造师阅卷通过率统计表，根据专业人数占比×通过率加权平均可以得这5科合计通过率为7.07%，除以增项比例109.34%得6.46%，这个是专业课的通过率，再考虑通过专业课没有通过3科公共课的比例，因表格中的数据没有参考价值，也没有其他详细数据，暂估计占15%，即大约6个考生有一个通过专业课但是没有通过公共课考试（或者没有报考公共课），6.46%×85%=5.62%，这个就是通过往年数据计算的通过率。怎么，好像上面计算的5.63%和5.62%惊人相似，估计就这么多了。如果说一次通过4科的通过率就更低了。

虽然市政分数线有调整，但是调整不大，并且市政报考人数较少，对整体通过率没什么影响。 知己知彼，百战不殆。 通过考试的都是些什么人呢？下面详细解读。 学霸类的。每年211之类的高校工程类毕业生多了去了，这些人别的不说，考试是他们的拿手好戏，简单复习几个月，记忆力又好，轻松通过。这类人多，是通过的主力军，也是大家考试的主要竞争对手。换你是这类学校毕业的，符合报考条件了你报考不？ 时间非常充足，其他条件一般的。符合报考条件但是从事时间宽裕的工作，比如财务、甲方代表、公务员等。这类人也比较多，他们有的是时间，每天固定时间看书，今年不过明年过，总有一年能通过。 舍得投入的。每年参加某些知名培训机构的人多的是，报名费就是好几万，各种资料第一时间得手，效率高。另外，这些人既然舍得投入这么多钱，也就舍得投入很多时间来学。 多年项目经理，想用证自己上项目的。这几年命题更倾向于现场，对做现场的人来说是个非常大的优势。从事多年管理，对一般的管理方

2016年一级建造师建筑工程实务真题与答案word

2016年一级建造师建筑工程实务真题与答案（可编辑word） （请别叫我科比，拿走不谢） 一、单项选择题(共2题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意 ) 1.设计使用年限为50年，处于一般环境大截面钢筋混凝土凝土柱，其混凝土强度等级不应低于()。 A．C15 B．C20 C．C25 D．C30 【B】；设计使用年限为50年的构件，P5混凝土强度等级不小于C20；P6混凝土强度等级不小于C25。2013年出过类似的。 2.既有建筑装修时，如需改变原建筑使用功能，应取得()许可。 A．原设计单位 B．建设单位 C．监理单位 D．施工单位 【A】装修时不能自行改变原来的建筑使用功能。如需改变时，应该取得原设计单位的许可。 3.下列建筑结构体系中，侧向刚度最大的是()。 A．桁架结构体系 B．筒体体结构体系 C．框架剪力墙结构体系 D．混合结构体系 【B】筒体结构是抵抗水平荷载最有效的结构体系。 4.下列水泥品种中，配制C60高强混凝土宜优先选用()。 A．矿渣水泥

B．硅酸盐水泥 C．火山水泥 D．复合水泥 【B】高强（大于C50级）混凝土宜优先选用硅酸盐水泥，不宜使用火山灰水泥和粉煤灰水泥。 5下列混凝土掺台料中，属于非括性矿物掺和料的是()。 A．石灰石粉 B．硅灰 C．沸石粉 D．粒化高炉矿渣粉 【A】混凝土掺合料分为活性矿物掺台料和非活性矿物掺合料。非活性矿物掺合料基本不与水泥组分起反应，如磨细石英砂、石灰石、硬矿渣等材料。活性矿物掺合料如粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、沸石粉等本身不硬化或硬化速度很慢，但能与水泥水化生成的Ca(OH)2起反应，生成具有胶凝能力的水化产物。 6.关于花岗石特性的说法，错误的是()。 A．强度高 B．密度大 C．耐磨性能好 D．属碱性石材 【D】花岗石构造致密强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨，属酸性硬石材。 7.框架结构的主梁，次梁与板交叉处，其上部钢筋从上往下的顺序是()。A．板、主粱、次粱 B．板、次粱、主粱 C．次粱、板、主粱 D．主粱、次粱、板 【B】板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下，当有圈梁或垫梁时，主梁的钢筋在上。

历年一级建造师通过率对比表

历年一级建造师通过率对比表 历年一级建造师通过率对比表 2010年一级建造师通过率对比表 全省： 工程经济法规项目管理专业实务取证率 缺考人数3714 3649 3813 4281 免考人数1662 1758 1936 570 通过人数2552 3982 2314 1325 1299 参考人数10156 10221 10057 9589 13870 通过率25.13％38.96％23.01％13.82％9.37％ 本部： 工程经济法规项目管理专业实务取证率 缺考人数43 45 47 57 免考人数56 61 62 19 通过人数105 135 112 121 93 参考人数213 236 226 248 289 通过率49.30% 57.20% 49.56% 48.79% 32.18% 2009年一级建造师通过率对比表 全省： 工程经济法规项目管理专业实务取证率 缺考人数2725 2761 2795 3354 免考人数1432 1365 1908 651 通过人数1951 2407 2152 907 927 参考人数10802 10869 10326 11583 12234 通过率18.06％22.15％20.84％7.83％7.58％ 本部： 工程经济法规项目管理专业实务取证率 缺考人数 3 14 17 12

免考人数21 32 18 24 通过人数90 121 113 103 86 参考人数201 221 212 227 243 通过率44.78% 54.75% 53.30% 45.37% 35.39% 2007年一级建造师通过率对比表 全省： 工程经济法规项目管理专业实务取证率 缺考人数1697 1621 1714 1961 免考人数1301 1952 1712 1139 通过人数1927 1959 2536 990 945 参考人数8712 8061 8301 8874 10013 通过率22.12％24.30％30.55％11.16％9.44％ 本部： 工程经济法规项目管理专业实务取证率 缺考人数 5 11 17 7 免考人数29 41 34 21 通过人数79 114 97 108 89 参考人数183 203 193 213 228 通过率43.17% 56.16% 50.26% 50.70% 39.04% 2006年一级建造师通过率对比表 全省： 工程经济法规项目管理专业实务取证率

2016年一级建造师水利水电工程考试真题及答案(完整版)

2016年一级建造师水利水电工程考试真题及答案 一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.下列施工放样的资料中，属于放样数据计算依据的是()。 A.放样数据手册 B.控制点成果 C.放样手薄 D.测量数据 233网校名师答案：D 2.下列围堰类型中，可以与永久建筑物相结合并作为其组成部分的是()。 A.土石围堰 B.草土围堰 C.木笼围堰 D.竹笼围堰 233网校名师答案：A 3.如图所示，弯曲河段修建进水闸，闸址宜选择在()处。 A.1 B.2 C.3 D.4 233网校名师答案：B 4.某疏浚工程施工的排泥方式是经过排泥管输运泥浆至排泥区，相应的挖泥船类型为()。 A.绞吸式挖泥船 B.链斗式挖泥船 C.铲扬式挖泥船 D.耙吸式挖泥船 233网校名师答案：A 5.重要建筑物附近的基坑岩石采用爆破开挖时，应先进行()。 A.浅孔爆破 B.深孔爆破

C.预裂爆破 D.光面爆破 233网校名师答案：C 6.下列材料用量对比关系中，不属于混凝土配合比的是()。 A.砂率 B.水胶比 C.浆骨比 D.水砂比 233网校名师答案：D 7.下列水泵类型中，不属于叶片泵的是()。 A.离心泵 B.轴流泵 C.混流泵 D.容积泵 233网校名师答案：D 8.下列抢护原则中，不适用于堤防防汛抢险施工的是()。 A.前导后堵 B.强身固脚 C.减载平压 D.缓流消浪 233网校名师答案：A 9.质量保证金最高限额为合同总价的() A.3% B.5% C.8% D.10% 【233网校名师答案】B 10.项目后评价应分为()个层次进行。 A.二 B.三 C.四 D.五 【233网校名师答案】B

一级建造师《工程法规》章节练习试题精选及答案0628-9

一级建造师《工程法规》章节练习试题精选 及答案0628-9 1、当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达 之日起（）内提起上诉。【单选题】 A.7 日 B.10 日 C.30 日 D.15 日 正确答案:D 答案解析:《行政诉讼法》规定，当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15 日内提起上诉。 2 、下列属于民商事仲裁制度特点的是（）。【多选题】 A.仲裁以不公开审理为原则 B.仲裁活动必须严格按照法律规定的程序和方式进行 C.仲裁庭独立进行仲裁，不受任何行政机关、社会团体 和个人干涉 D.仲裁裁决一经做出即发生法律效力，裁决不能上诉 E仲裁当事人可以选择仲裁的审理方式、开庭形式

正确答案:A、C、D、E 答案解析:本题考查的是仲裁的特点。选项B 是诉讼程序性的体现。 3、按照各法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限，称为（）。【单选题】 A.级别管辖 B.指定管辖 C地域管辖 D.移送管辖 正确答案:C 答案解析:本题考查的是民事诉讼的法院管辖。地域管辖是指按照各法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限。地域管辖实际上是以法院与当事人、诉讼标的以及法律事实之间的隶属关系和关联关系来确定的。 4、下列情况能导致诉讼时效中断的有（）。【多选题】 A.债权人向仲裁机构申请仲裁 B.债权人向债务保证人提出要求 C.在诉讼时效期间内发生不可抗力 D.债务人同意分期履行债务 E.债务人保证年底付款 正确答案:A、B、D、E

答案解析:本题考查的是民事诉讼时效。诉讼时效中断的条件有三种：当事人一方提出要求；起诉；债务人同意履行债务，均引起诉讼时效的中断，诉讼时效期间重新计算。 5、具体行政行为在行政复议期间不停止执行，但（）可以停止执行。【多选题】 A.被申请人认为需要停止执行的 B.申请人申请停止执行的，行政复议机关人认为其要求 合理 C.申请人提供担保的 D.行政复议机关认为需要停止执行的 E.被申请人被撤销的 正确答案:A、B、D 答案解析:《行政复议法》规定，行政复议期间具体行政行为可以停止执行的情形有：（1）被申请人认为需要停 止执行的；（2）行政复议机关认为需要停止执行的；（3）申请人申请停止执行，行政复议机关人认为其要求合理，决定停止执行的；（4）法律规定停止执行的。

国家一级建造师缺口依旧很大热度短时间不会消退

自年初住建部印发建市办《关于做好取得建造师临时执业证书人员有关管理工作的通知》后，这一规定在建筑业内引发轩然大波。 新通知规定：“自年2月28日(含)起，各级住房城乡建设主管部门不再将取得建造师临时执业证书人员作为建筑业资质管理认可的注册建造师。已取得建造师临时执业证书人员，年龄不满60周岁且按要求参加继续教育并延续注册的，可参照《注册建造师执业管理办法》(试行)的规定继续担任施工单位项目负责人。” 据统计，截至年10月，全国已取得建筑业一级建造师临时执业证书人员4.4028万人，北京市4326人，上海市2250人，江苏省3962人，浙江省4102人，辽宁省2090人，大连市655人。全国已取得建筑业二级建造师临时执业证书人员22.7158万人，北京市5714人，上海市5256人，江苏省8051人，浙江省1.05万人，辽宁省4063人，大连市930人。 从宏观看，几个建筑业大省(市)普遍存在一级建造师临时执业证书队伍短时间内难以接续补充的问题。从微观看，大连市拥有一级建造师临时执业证书人员企业共计170家。对其中4家建筑施工企业情况调查显示，两家特级建筑企业拥有一级注册建造师129人，其中持有临时执业证书人员为32人，占总数的25%;另外两家一级建筑企业拥有一级注册建造师43人，其中持有临时执业证书人员为16人，占总数的37%。而这4家企业每年能考取并在这四家企业注册一级建造师资格的人员总共只有12人(平均每个企业每年通过4个)。如果持有临时执业证书人员不作为企业资质认可的人员，无疑将严重影响这些企业资质的稳定和可持续发展。 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/036073994.html,/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版

2016二级建造师《建筑实务真题及答案》

案例题: 案例一 背景： 某工程由A、B、C三个分项工程组成，分别为挖土、砌砖基础、回填土工程，它在平面上划分为四个施工段，各分项工程在各个施工段上的流水节拍均为3天。 问题：1.试述等节奏流水施工的特点。 2.用等节奏流水施工方法组织施工并绘制流水施工横道图。 3.确定等节奏流水施工的流水步距、流水工期及工作队总数。 答案： 1．等节奏流水施工的特点是： （1）所有流水节拍都彼此相等； （2）所有流水步距都彼此相等，而且等于流水节拍； （3）每个专业工作队都能够连续作业，施工段没有间歇时间； （4）专业工作队数等于施工过程数。 2．流水施工横道图。 图2－2－1 3．流水步距为3天(等于流水节拍)，流水工期=（4+3-1）3=18天，施工队总数为3个(等于

施工过程数)。 案例二 背景： 某施工单位与业主签订了某综合楼工程施工合同。经过监理方审核批准的施工进度网络图如下图所示（时间单位：月），假定各项工作均匀施工。 在施工中发生了如下事件： 事件一：因施工单位租赁的挖土机大修，晚开工2天。 事件二：基坑开挖后（B工作），因发现了软土层，施工单位接到了监理工程师停工的指令，拖延工期10天。 事件三：在主体结构施工中（G工作），因遇连续罕见特大暴雨，被迫停工3天。 事件四：在进行到H工作时，业主提供的磁砖不合格，延误了3个月。 问题： 1.分别指出图中的关键工作及关键线路。 2.求出总工期是多少个月？ 3.施工单位对上述哪些事件向业主要求工期索赔成立，哪些不成立？并说明理由。如成 立各事件可索赔工期多少天？ 答案： 1解析： 线路1：A-C—F—K 13个月 线路2：A—C—G—I—K 17个月 线路3：B—D—G—I—K 17个月 线路4：B—E—H—I—K 15个月 线路5：B—E—H—J—K 14个月 所以：关键线路有两条。 （1）该网络计划的关键工作有：A、C、G、I、K和B、D、G、I、K （2）该网络计划的关键路线为：①→②→④→⑤→⑧→⑨→⑩和①→③→⑤→⑧→⑨→⑩ 2.总工期为：3+4+5+4+1＝17月 3.事件一工期索赔不成立，因为此事件为施工单位责任。事件二工期索赔成立，因为此事件为非施工单位责任，并且在关键线路上，可索赔工期10天。事件三工期索赔成立，因为此事件属不可抗力，可索赔工期3天。事件四因为H工作有2个月的总时差（TF H＝17-15＝2个月），所以能索赔工期1个月（3-2＝1）

202X年一级建造师《工程法规》考试章节练习题及答案6.doc

202X年一级建造师《工程法规》考试章节练习题及答案6 同学们，考试不要紧张，发挥你最好的水平！我整理了《202X年一级建造师《工程法规》考试章节练习题及答案6》，希望对您有帮助，祝考生们考试取得好成绩。更多相关资讯敬本网的更新! 202X年一级建造师《工程法规》考试章节练习题及答案6 一、单项选择题 1、根据我国《合同法》的规定，法律、行政法规规定采用书面合同的，( )。 A、应当采用口头形式 B、应当采用书面形式 C、可采用头口形式，也可采用书面形式 D、可采用书面形式，也可采用其他形式 2、下列不属于发包人义务的情形是( )。 A、提供必要施工条件 B、及时组织工程竣工验收 C、向有关部门移交建设项目档案 D、就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明 3、《合同法》规定，当事人( )各类合同的示范文本订立合同。 A、可以参照 B、应当参照 C、必须参照 D、禁止参照 4、( )是当事人就解除合同进行协商，达成一致意见后解除的合同。

A、约定解除 B、法定解除 C、协商解除 D、行使约定解除权的解除 5、按照我国《合同法》规定，由于合同当事人一方缺乏经验造成的重大误解，而订立了损害己方利益的合同，则该当事人可以( )。 A、请求人民法院变更该合同 B、拒绝履行合同，宣布合同无效 C、请求行政主管部门撤销该合同 D、请求行政主管部门变更该合同 6、可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是( )。 A、人民法院 B、建设行政主管部门 C、工商行政管理部门 D、监理单位 7、( )是指在符合法定条件时，当事人一方有权通知另一方解除合同。 A、约定解除 B、法定解除 C、协商解除 D、行使约定解除权的解除 8、因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由( )承担。

一级建造师专业实务难度排行分析

一级建造师考试专业实务10个专业分别是：建筑工程、公路工程、铁路工程、民航机场工程、港口与航道工程、水利水电工程、市政公用工程、通信与广电工程、矿业工程、机电工程10个专业类别。 一级建造师各专业难度排行，从易到难(仅供参考)： 1.建筑工程 2.机电工程 3.公路工程 4.市政工程 5.铁路工程 6.水利水电 7.通讯广电 8.民航机场工程 9.港口与航道工程 10.矿业工程 一级建造师各专业大致通过率： 一级建造师考试的整体难度较大，历年的通过率也很低，考生报考专业时需要慎重选择! 通过一级建造师考试各专业考生的考试通过率，可以反映出该专业考试的难度。通过率越高的专业考试难度相对较低，考生可以根据自己本身的知识水平选择难度不同的专业进行报考。 各专业的通过率有明显的差别，综合近两年的通过率数据来看，建筑工程专 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/036073994.html,/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版

业通过率约为12%，为最高。公路专业4.6%，市政专业约3%。如果你选择建筑工程专业，相对来说就会轻松一些。名师助考，事半功倍，点击试听学尔森网提示：考生选择报考一级建造师专业时，首先是选择自己所需，及针对自己的行业需求或从事的领域进行选择，其次是自己擅长，一级建造师考试是个需要实操经验的考试，没有相关行业的实际经验，考试起来难度会很大，选择自己擅长的专业，通过率将大大提升。 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/036073994.html,/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版

2016一级建造师《建筑工程实务》考试真题及答案

一、单项选择题(共2题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意 ) 1.设计使用年限为50年，处于一般环境大截面钢筋混凝土凝土柱，其混凝土强度等级不应低于()。 A．C15 B．C20 C．C25 D．C30 【答案】B P5；C P6 【解析】设计使用年限为50年的构件，P5混凝土强度等级不小于C20；P6混凝土强度等级不小于C25。2013年出过类似的。 2.既有建筑装修时，如需改变原建筑使用功能，应取得()许可。 A．原设计单位 B．建设单位 C．监理单位 D．施工单位 【答案】A 【解析】装修时不能自行改变原来的建筑使用功能。如需改变时，应该取得原设计单位的许可。 3.下列建筑结构体系中，侧向刚度最大的是()。 A．桁架结构体系 B．筒体体结构体系 C．框架剪力墙结构体系 D．混合结构体系 【答案】B 【解析】筒体结构是抵抗水平荷载最有效的结构体系。 4.下列水泥品种中，配制C60高强混凝土宜优先选用()。 A．矿渣水泥 B．硅酸盐水泥 C．火山水泥 D．复合水泥 【答案】B

【解析】高强（大于C50级）混凝土宜优先选用硅酸盐水泥，不宜使用火山灰水泥和粉煤灰水泥。 5下列混凝土掺台料中，属于非括性矿物掺和料的是()。 A．石灰石粉 B．硅灰 C．沸石粉 D．粒化高炉矿渣粉 【答案】A 【解析】混凝土掺合料分为活性矿物掺台料和非活性矿物掺合料。非活性矿物掺合料基本不与水泥组分起反应，如磨细石英砂、石灰石、硬矿渣等材料。活性矿物掺合料如粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、沸石粉等本身不硬化或硬化速度很慢，但能与水泥水化生成的Ca(OH)2起反应，生成具有胶凝能力的水化产物。 6.关于花岗石特性的说法，错误的是()。 A．强度高 B．密度大 C．耐磨性能好 D．属碱性石材 【答案】D 【解析】花岗石构造致密强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨，属酸性硬石材。 7.框架结构的主梁，次梁与板交叉处，其上部钢筋从上往下的顺序是()。 A．板、主粱、次粱 B．板、次粱、主粱 C．次粱、板、主粱 D．主粱、次粱、板 【答案】B 【解析】板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下，当有圈梁或垫梁时，主梁的钢筋在上。 8.关于土方回填施工工艺的说法，错误的是()。 A．土料应尽量采用同类土 B．应从场地最低处开始回填 C．应在相对两侧对称回填