光纤入户施工合同 施工合同
光纤入户施工合同施工合同
篇一:光纤入户-合同
光纤入户协议
甲方:
乙方:
按照信息产业部、建设部关于进一步规范住宅小区及商住楼通信管线及通信设施建设的通知精神(信部联规[2007]24号)。经甲、乙双方方友好协商，特就项目共同达成如下建设协议:
第一条工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3工期:
开工日期:
竣工日期:
具体开工日期、竣工日期时间以项目部书面通知为准。
第二条工程承包范围及包干方式
1
2.1施工内容:乙方按照通信线路综合布线的施工方法和具体标准，负责楼层机柜到各用户弱电分配箱的竖直和水平部分线路的安装、测试和相关部门验收，采用一户一线(含楼层机柜、模块、标志牌等工程范围内的全部设备)。
2.2包干方式:本工程采用包工、包料、包安全文明施工、包验收且包相关通信部门验收通过的方式。
2.3 乙方协调红线范围内室外通讯线缆接至每栋楼楼层机柜(该通讯线缆经营商必须得到甲方的认可)，并保证甲方不再承担任何费用，如发生费用，则由乙方承担此项费用，合同签订之日起如遇国家政策性文件调整除外。
第三条双方权利及义务
3.1甲方权利及义务:
1、甲方负责投资并组织实施甲方本工程红线内的弱电通信管道及弱电桥架、按照审查通过的图纸实施，甲方负责协调施工队伍与其它施工队伍的关系。
2、甲方在协议期内，甲方应向通信运营商按各园区或组团免费提供面积不小于20平方米的通信机房、提供通信机房10KVA 三相电源(含接地点)及为楼层设备提供
1.5kVA的单相电源，通信运营商设备正式运营后的用电单独挂表计量，电费由各运营商承担。
3、甲方应按合同约定支付工程款。
3.2 乙方权利及义务:
2
1、乙方负责实施小区住户的下户线建设(从楼层机柜始至用户室内弱电箱止，包含楼层机柜及机柜内配线架、模块、接头等，室内弱电箱由开发商提供)并受甲方和通信联合办公室监督。
2、乙方施工部分应做到标准五类线到户。
3、乙方负责工程的施工进度应符合甲方总体工程进度的要求。
4、乙方施工工程为交钥匙工程，通信容量能容纳中国电信、中国移动和中国联通三家运营商的通信设备安装空间，同时提供各种通信技术服务和相关单位的联系及手续办理等所有事务。
5、在包修期内如出现质量问题，乙方接到甲方通知一日内派人前往解决问题。费用由乙方解决。
第四条质量及验收标准
4.1本工程质量标准为合格。
4.2按照中华人民共和国邮电部部标准《本地电话网用户线路工程设计规范》YD5006-2003，信部规[2003]388号。邮电部1992年发布《全塑市话电缆施工验收规范》要求进行施工。工业与信息化部颁布的相关标准、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计验收规范》。且技术标准必须满足国家和地区及工业与信息化部颁发的最新技术标准。
第五条合同价款及支付方式
3
5.1合同价款
本工程以户为单位单价包干:按元/户包干计算。合同暂定总造价为人民币，竣工后以实际户数结算。每户包干单价包含完成乙方承包范围内的工作内容，包括但不限于:人工费、材料费、材料涨价费、机械费、场内外运费、未移交前成品保护费、试验检验费、成品保护费、安全文明施工费、各种措施费、规费、管理费、利润、税金及风险费用等直至竣工验收合格的其他相关工作内容所产生
5.2付款方式
5.2.1甲方在签定合同进场施工之日起7个工作日内，向乙方支付合同承包总额的50%预付工程款，用于购买线材及系统设备。工程验收合格及相关资料交付物管完毕后，甲方在7个工作日内向乙方支付合同承包总额的47%工程款。合同承包总额的余款3%作为工程质量保证金(无息)，待壹年质保期满后，若本工程无质量问题则甲方在7个工作日内一次性付给乙方(质保期自竣工验收交付物管合格之日计算)。乙方收款时需提供有效发票。
5.2.2工程质保期为工程竣工后两年，质保期内因乙方原因造成工程维修，乙方应免费维修，质保期满无质量问题甲方支付剩余保证金;如因甲方原因造成工程维修，甲方应支付工程成本费用。
5.3结算方式
4
5.3.1结算方法:结算价款 = 竣工实际户数* 元/户。
第六条材料品牌
按照合同附件中的材料设备品牌进行施工，如实际现场材料设备品牌使用与合同附件不符，乙方必须无条件更换。
第七条不可抗力
1、在协议执行期间发生不可抗力事件(指无法预见、不可避免的事件，例如地震、台风、水灾、罢工、政府禁令以及其它公认的不可抗力事件)。使一方不能履行其在本协议规定的全部或部分义务，则该遭受不可抗力的一方不承担责任或赔偿对方因之而产生的经济损失。停电日期工期相应顺延。
2、遭受上述不可抗力事件的一方，应妥善处理，尽量减少损失，同时应及时将不可抗力事件情况书面形式在时间发生五日内通知对方，并在一周内提供事件及不能履行其在本协议内的全部或部分义务的理由的有效檔，并由时间发生地政府主管部门或公正机构出具证明，双方应立即协商寻找合理办法，并尽一切努力减轻不可抗力的后果。按照事故对履行合同影响的程度，由双方协商解决，或者部分免除履行协议的责任，或者延期履行协议。
第七条争议处理
本合同在履行过程中如发生争议，双方协商解决，如解决不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
5
第八条违约责任
8.1协议签署后，甲乙双方中的任何一方未经对方同意不得擅自终止本协议的执行，否则将被视为违约而承担相应的法律责任。但因出现不可抗力情形或因协议另一方的违约行为导致协议无法履行的情况除外。
8.2乙方必须保证相关部门验收通过，如相关部门验收未通过，乙方应保证未通过给甲方造成的全部损失，并承担相应责任，直至验收通过。
8.3乙方未按合同约定给予甲方合理配合，致使甲方工期延误，则每延迟一天乙方应向甲方支付最终结算价款千分之五的违约金。
第九条保密条款
甲乙双方在履行本协议过程中依法负有保密责任，非因法律规定的事由并经法律规定的程序，未经一方事先书面同意，不得将双方的协议的具体内容及其相关内容披露给任何第三方。
第十条、协议的生效与争议解决
1、本协议有效期到除。
2、本协议一式陆份，甲方执叁份、乙方执叁份，具有同等效力，由双方法人代表或授权代表签字并经加盖双方公章或合同专用章之日起生效。
3、协议未尽事宜由双方另行协商解决，因履行本合同发
6
生的争议，协商未果可提交项目所在地有管辖权的人民法院起诉。
(以下无正文)
甲方:(公章) 乙方:(公章) 住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电话: 电话:
传真: 传真:
开户银行:开户银行:
帐号: 帐号:
邮政编码:邮政编码:
篇二:光纤入户协议书
光纤入户协议书
甲方:
乙方:中国电信股份有限公司分公司
为了满足(以下简称甲方)在顺德容桂路开发的小区用户的通迅要求，在提升小区品位和档次的基础上，将小区建设成高智能化的小区，更好地为小区业主提供超值服务，甲方和中国电信股份有限公司(以下简称乙方)经友好协商，就该小区的固定电话、网络电视及宽带网的建设问题达成如下协议:
一、乙方负责小区楼外通信线路(电话、网络电视和光
7
纤宽带线路)的设计和建设，所需材料和施工费由乙方自行解决，并负责将外线由甲方预留的通道引入楼内的楼梯光纤配线箱(暗)内，甲方保证预留的通道畅通和安全(预留通道不能小于?50mm)，以实现通信接入。
二、甲方规划的小区楼外通信建设路由，应保证其合理性和安全性、并及时向乙方进行交底，为了保证乙方通信接入和甲方小区施工进度同步，甲方在小区具备施工条件前一个月通知乙方，以便乙方备料。甲方有义务向乙方提供小区通信建设的相关图纸，以方便乙方做线路设计时使用。在乙方进行通信建设时甲方应给予协助和支持，乙方的设计与建设要符合小区的整体规划和布局，做到整齐、规范、美观，并与小区相关设施和布局相互协调。
三、按国家规定，甲方负责小区楼内通信线路的建设，经双方协商，楼内通信建设所需的入户光纤、光纤适配器、楼梯光纤配线箱(暗)由乙方免费提供。甲方配合乙方敷设楼梯光纤配线箱(暗)和穿放入户光纤、并保证入户弱电通道(暗管)畅通，如不通，甲方应及时维修，以免耽误穿放入户光纤。乙方提供“光纤入户智能家居布线指南”供小区业主室内装潢时参考，让业主电话、网络电视和宽带的安装使用更方便。
四、根据《电信条例》和国家住建部相关文件精神，乙方有权利收取甲方相关通信建设费用，但由于双方合作，乙方
8
不再收取甲方小区的电信建设及相关费用。
五、为保护乙方投资利益，本着谁投资谁受益的原则，乙方对甲方开发的小区内敷设的通信设施拥有使用权和所有权，甲方不得允许其它任何单位使用乙方在该小区的通信设施，如使用，甲方将赔偿乙方一切投资损失。
六、其它未尽事宜，双方友好协商解决。
七、本协议共四份，甲、乙双方各执两份。经双方代表签字盖章后生效。
甲方: 乙方:
授权代表: 授权代表:
日期: 日期:
用户至上用心服务
房地产开发有限公司
中国电信股份有限公司分公司
光纤入户业务合作协议
二〇一三年
篇三:光纤入户协议
***项目光纤入户协议
按照信息产业部、建设部关于进一步规范住宅小区及商住楼通信管线及通信设施建设的通知精神。经甲、乙双方方友好协商一致，特就“***”项目共同达成如下建设协议。
第一条工程概况
9
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3工期:本工程总工期日历天，开工日期工日期年月日(具体开工日期、竣工日期时间以项目部书面通知为准)。
第二条工程承包范围及承包方式
2.1施工内容:乙方按照通信线路综合布线的施工方法和具体标准负责从楼层机柜到各用户弱电分配箱的竖直和水平部分线路的安装、测试和相关部门验收，采用一户一线(含楼层机柜、模块、标志牌等工程范围内的全部设备)。
2.2承包方式:本工程采用包工、包料、包安全文明施工、包验收且包相关通信部门验收合格通过的方式。
2.3 乙方协调红线范围内室外通讯线缆接至每栋楼楼层机柜(该通讯线缆经营商必须得到甲方的认可)，并保证甲方不再承担任何费用，如发生费用，则由乙方承担此项费用，合同签订之日起如遇国家政策性文件调整除外。
第三条双方权利及义务
3.1甲方权利及义务
1、甲方负责投资并组织实施甲方本工程红线内的弱电通信管道及弱电桥架、按照审查通过的图纸实施，甲方负责协调施工队伍与其它施工队伍的关系。
2、甲方在协议期内，甲方应向通信运营商按各园区或组
10
团免费提供面积不小于20平方米的通信机房、提供通信机房10KVA 三相电源(含接地点)及为楼层设备提供1.5kVA的单相电源通信运营商设备正式运营后的用电单独挂表计量电费由各运营商承担。
3、甲方应按合同约定支付工程款。
3.2 乙方权利及义务
1、乙方负责实施住户的下户线建设(从楼层机柜始至用户室内弱电箱止，包含楼层机柜及机柜内配线架、模块、接头等室内弱电箱由开发商提供)并受甲方和通信联合办公室监督。
2、乙方施工部分应(来自:https://www.wendangku.net/doc/0b907472.html, 在点网)做到标准五类线到户。
3、乙方负责工程的施工进度应符合甲方总体工程进度的要求。
4、乙方施工工程为交钥匙工程通信容量能容纳中国电信、中国移动和中国联通三家运营商的通信设备安装空间，同时提供各种通信技术服务和相关单位的联系及手续办理等所有事务。
5、在包修期内如出现质量问题，乙方接到甲方通知一日内派人前往解决问题。费用由乙方解决。
第四条质量及验收标准
4.1本工程质量标准为合格。
11
4.2按照中华人民共和国邮电部部标准《本地电话网用户线路工程设计规范》YD5006-2003 信部规[2003]388号。邮电部1992年发布《全塑市话电缆施工验收规范》要求进行施工。工业与信息化部颁布的相关标准、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计验收规范》。且技术标准必须满足国家和地区及工业与信息化部颁发的最新技术标准。
第五条合同价款及支付方式
5.1 本工程以户为单位单价包干:按元/户包干计算。合同暂定总造价为人民币 (大写): 竣工后以实际户数结算。
5.1.1每户包干单价包含完成承包范围内的工作内容，包括但不限于人工费、材料费、材料涨价费、机械费、场内外运费、未移交前成品保护费、试验检验费、成品保护费、安全文明施工费、各种措施费、规费、管理费、利润、税金及风险费用等直至竣工验收合格的其他相关工作内容所产生的一切费用。
5.2 付款方式
5.2.1甲方在签定合同进场施工之日起7个工作日内，向乙方支付合同承包总额的50%预付工程款，用于购买线材及系统设备。工程验收合格及相关资料交付物管完毕后，甲方在7个工作日内向乙方支付合同承包总额的47%工程款。合同承包总额的余款3%作为工程质量保证金(无息)，待壹年质
12
保期满后，若本工程无质量问题则甲方在7个
工作日内一次性付给乙方，质保期自竣工验收交付物管合格之日计算。乙方申请进度款支付时须先行提供等额正规发票。
5.2.2工程质保期为工程竣工后两年，质保期内因乙方原因造成工程维修，乙方应免费维修，质保期满无质量问题甲方支付剩余保证金;如因甲方原因造成工程维修，甲方应支付工程成本费用。
5.3结算方式
5.3.1结算方法:结算价款 = 竣工实际户数* 元/户。
第六条材料品牌
按照合同附件中的材料设备品牌进行施工，如实际现场材料设备品牌使用与合同附件不符，乙方必须无条件更换。
第七条不可抗力
7.1、在协议执行期间发生不可抗力事件(指无法预见、不可避免的事件例如地震、台风、水灾、罢工、政府禁令以及其它公认的不可抗力事件)。使一方不能履行其在本协议规定的全部或部分义务，则该遭受不可抗力的一方不承担责任或赔偿对方因之而产生的经济损失。停电日期工期相应顺延。
7.2、遭受上述不可抗力事件的一方，应妥善处理，尽量减少损失，同时应及时将不可抗力事件情况书面形式在时间发
13
生五日内通知对方，并在一周内提供事件及不能履行其在本协议内的全部或部分义务的理由的有效檔，并由时间发生地政府主管部门或公正机构出具证明，双方应立即协商寻找合理办法，并尽一切努力减轻不可抗力的后果。按照事故对履行合同影响的程度，由双方协商解决，或者部分免
除履行协议的责任，或者延期履行协议。
第七条争议处理
本合同在履行过程中如发生争议，双方协商解决，如解决不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第八条违约责任
8.1协议签署后，甲乙双方中的任何一方未经对方同意不得擅自终止本协议的执行，否则将被视为违约而承担相应的法律责任。但因出现不可抗力情形或因协议另一方的违约行为导致协议无法履行的情况除外。
8.2乙方必须保证相关部门验收通过，如相关部门验收未通过，乙方应保证未通过给甲方造成的全部损失，并承担相应责任，直至验收通过。
8.3乙方未按合同约定给予甲方合理配合，致使甲方工期延误，则每延迟一天乙方应向甲方支付最终结算价款千分之五的违约金。
第九条保密条款
甲乙双方在履行本协议过程中依法负有保密责任，非因法
14
律规定的事由并经法律规定的程序，未经一方事先书面同意，不得将双方的协议的具体内容及其相关内容披露给任何第三方。
第十条、协议的生效与争议解决
1、本协议有效期到项目竣工验收后壹年期满本协议自动解除。
2、本协议一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份，具有同等效力，
15
光纤入户施工合同 施工合同
光纤入户施工合同施工合同 篇一:光纤入户-合同 光纤入户协议 甲方: 乙方: 按照信息产业部、建设部关于进一步规范住宅小区及商住楼通信管线及通信设施建设的通知精神(信部联规[2007]24号)。经甲、乙双方方友好协商，特就项目共同达成如下建设协议: 第一条工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3工期: 开工日期: 竣工日期: 具体开工日期、竣工日期时间以项目部书面通知为准。 第二条工程承包范围及包干方式 1 2.1施工内容:乙方按照通信线路综合布线的施工方法和具体标准，负责楼层机柜到各用户弱电分配箱的竖直和水平部分线路的安装、测试和相关部门验收，采用一户一线(含楼层机柜、模块、标志牌等工程范围内的全部设备)。 2.2包干方式:本工程采用包工、包料、包安全文明施工、包验收且包相关通信部门验收通过的方式。
2.3 乙方协调红线范围内室外通讯线缆接至每栋楼楼层机柜(该通讯线缆经营商必须得到甲方的认可)，并保证甲方不再承担任何费用，如发生费用，则由乙方承担此项费用，合同签订之日起如遇国家政策性文件调整除外。 第三条双方权利及义务 3.1甲方权利及义务: 1、甲方负责投资并组织实施甲方本工程红线内的弱电通信管道及弱电桥架、按照审查通过的图纸实施，甲方负责协调施工队伍与其它施工队伍的关系。 2、甲方在协议期内，甲方应向通信运营商按各园区或组团免费提供面积不小于20平方米的通信机房、提供通信机房10KVA 三相电源(含接地点)及为楼层设备提供 1.5kVA的单相电源，通信运营商设备正式运营后的用电单独挂表计量，电费由各运营商承担。 3、甲方应按合同约定支付工程款。 3.2 乙方权利及义务: 2 1、乙方负责实施小区住户的下户线建设(从楼层机柜始至用户室内弱电箱止，包含楼层机柜及机柜内配线架、模块、接头等，室内弱电箱由开发商提供)并受甲方和通信联合办公室监督。 2、乙方施工部分应做到标准五类线到户。 3、乙方负责工程的施工进度应符合甲方总体工程进度的要求。 4、乙方施工工程为交钥匙工程，通信容量能容纳中国电信、中国移动和中国联通三家运营商的通信设备安装空间，同时提供各种通信技术服务和相关单位的联系及手续办理等所有事务。
光缆合同-工程施工协议书
工程施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》和国家相关法律法规，结合本工程的具体情况，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承包新建光缆工程施工的事宜，签订如下协议，共同遵守执行。 一、乙方承接施工任务应具备的条件： 有多年通信工程施工的经验进行该项工程的施工，熟练掌握施工工艺、技术规范、质量标准和安全操作规程，具有良好的工程的生产组织和管理能力。具有一定的生产资金和工程施工必备的工器具、设备、交通设施及通讯设施等，有符合用工制度的施工人员和相当稳定的施工班组（外地民工须经岗前培训并办理合法用工手续）能确保每项工程在质量、安全、工期、服务等方面符合建设方规定的标准和要求。 乙方在编的所有施工人员需按有关行业规定和要求须有上岗证，有限空间作业用的（安全员证、登高证、特种作业操作资格证书、现场监护人员）必须持有证件，否则不得进行施工作业。并按北京市社会保障局的规定的参加北京市规定的各项保险。 二、委托施工的工程项目 1．工程名称：***********新建光缆工程 2. 建设单位：---- 3．工程地点：****************** 4. 工程规模:*********************************等工作量。
5．本合同价款为：￥********元（人民币大写:************）本合同价款为最终固定结算价款。 6．工程承包形式：乙方包工包料。 三、甲方责任 1．甲方委派专人负责乙方工程进展情况 2.负责监督工程实施的管理工作，负责审核工程实施计划。 3．甲方有权监督乙方施工质量，甲方代表可对正在施工和已施工完的部分进行质量检查。 4.甲方负责协调进场所有事宜,如发生费用,由甲方承担,不得向乙方索取。 四、乙方责任 1．乙方不得将所承担的项目部分或全部转包第三方。 2.参加组织的现场技术交底，及时向甲方提供施工方案和进度计划。 3.负责工程材料管理工作，严格按质量要求和材料配比进行施工。 4．严格按照施工图及其说明组织施工，出现工程变更时，必须由甲方确认。 5．如出现工程质量问题，乙方必须无条件返工，直至工程质量良好为止，乙方承担全部的返工费用。 6.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，杜绝发生施工安全事故，妥善处理施工中发生的争议。 7.工程竣工未移交建设单位之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
弱电通信工程FTTH光纤入户合同协议书
弱电通信工程F T T H光纤入户合同协议书 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
通信工程建设合同书工程名称：xxxxxx弱电通信工程FTTH（光纤入户） 甲方：xxxxxxxxxxxxx 乙方：xxxxxxxxxxxxx 甲方：xxxxxxxxxxxxxxxx（以下简称甲方） 乙方：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（以下简称乙方） 甲、乙双方经友好协商，就xxxxxxxxxxxx工程项目FTTH（光纤入户）等内容签订本协议。 一、通信工程建设范围及方式 受甲方委托，乙方投资建设xxxxxx弱电通信工程FTTH（光纤入户）工程，从公网链接至通信交接间的主干及配线缆线、网络布线和交接间内与引入缆线配套的设备等通信. 三、产权归属： 由乙方施工建设的xxxxx通信工程FTTH（光纤入户）完工后甲方按双方约定付乙方所有工程款，所有权属甲方。 四、双方的权利及义务 （一）甲方的权利及义务 （1）甲方小区内具备地下及建筑单体内通信管道和综合布线，甲方应无偿提供给乙方使用；若需乙方建设综合布线的，甲方应为乙方的通信工程设计及施工无偿提供:小区（或大厦）总平面图、楼层结构图及相关图纸。
（2）为了更好地配合乙方施工，不影响整体工程建设进度，甲方应按本协议的规定积极配合乙方施工，并承诺在具备通信工程施工条件的情况下，优先安排乙方通信工程进场施工，并确保乙方施工不受其它类似工程的影响。 （3）如遇与甲方有关的小区（或大厦）工程施工可能危及乙方承建中的通信设施的安全时，甲方应提前书面告知乙方并在乙方书面同意之后方可施工。 （4）在乙方需对通信线路和设施进行维护时，甲方应给予积极配合，以保证乙方及时修复并提供通信服务。 （二）乙方的权利及义务 （1）乙方承诺按本协议的规定执行四季华庭三期-阳光华府工程项目FTTH（光纤入户） 从公网至通信交接间的主干及配线缆、网络布线和交接间内与引入缆线配套的设备等通信线路及通信设施，其所有使用的材料设备均满足各个运营商（电信、联通、移动等）信息的接入功能。 （2）乙方应严格按工程设计及施工规范进行施工，并配合甲方做好施工现场指挥及协调工作，如乙方的现场用水用电费用，应自行与总包单位沟通协调；全面负责施工过程中所出现的所有安全问题，由乙方全部负责与甲方无关。 （3）乙方承诺在施工建设的本小区通信工程竣工后，负责组织设计、施工及甲方等相关单位根据本项目施工设计方案及现行国家通信行业相关规定标准验收，并在验收合格后负责拟定并与验收单位共同签署竣工验收报告。
光缆抢修合同协议书范本
甲方（委托方） 乙方（承包方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，结合光缆抢修具体情况，双方本着平等互利、协商一致的原则，为明确双方责任，分工协作，互相制约，发挥较好的经济效果。根据上级批文经双方商定，共同履行以下条款。 一、项目名称：___________县供电公司所属光缆年度抢修。 二、项目性质及内容：抢修。 三、总造价：按实结算。 四、付款方式：抢修结束后按实结算。 五、工期：___________年___________月至___________年___________月。 六、质量和要求： 1、开工前，乙方应向甲方提供开工报告及施工“三措”。并经同意后，方可开工。 2、严格按设计审批方案及施工方案施工，双方不得任意修改方案，如发现问题，经甲乙双方商定，向设计及有关部门提出修改意见经批复后方可变动。 3、施工质量标准按国家颁发《电力建设工程施工及验收规范》和相关规程执行。 4、乙方供应的设备材料必须符合国家规定的技术标准（______________________）和设计要求。如施工质量或因乙方人为因素推迟工期，造成的经济损失由乙方承担。 七、竣工验收 1、全部竣工后由乙方根据上级有关要求负责编制竣工资料并向甲方提出竣工申请，确定验收时
间后会同局有关部门共同验收。 2、若验收发现因施工工艺不合格或安装质量问题，一切由乙方负责并处理。 八、清除障碍物及青苗赔偿费：费用由甲方协调承担。 九、安全工作：一切施工措施、工具等均由乙方自行解决，严格按照电业安规执行，确保安全，防止事故，若发生一切事故均由乙方负责，甲方概不负责。 十、违约责任：若出现违约依据合同法解决。 十一、本协议一式四份，甲乙双方各执二份。协议生效期自签订之日起生效。 十二、附言 附直接发包书 甲方盖章：乙方盖章： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 年月日年月日
光缆工程施工合同模板
甲方： 乙方： 甲方委托乙方承担光缆传输工程施工，经友好协商，双方同意按下列条款签订本合同。 第1条工程名称： 第2条 1.1 工程地点： 工程内容： 承包范围：包工（包拆除、包收集材料、包运输材料回仓库） 开工日期：20XX年月日 竣工日期：20XX年月日 1.2 质量等级：达到邮电部现行质量检查评定标准的优良条件。 第2条甲方工作 2．1及时提供拆迁图纸及拆迁方案。 2．2派出工程监理和随工签证。 2．3组织工程验收。 第3条乙方工作 3．1负责该工程施工协调的一切工作。 3．2负责按施工图和施工拆迁方案施工。 3．3负责材料回收的保护工作。 3．4负责施工中的安全工作，杜绝人身伤亡事故、责任事故和设备事故，若有发生后果由乙方负责。 3．5负责施工过程中保持场地清洁，文明施工，由于不规范施工造成的一切后果
由乙方负责。 第4条工期延续 因不可抗力因素工期可顺延。由乙方责任，工期不得顺延，延误工期，按第13条处理。 第5条检查和返工 因乙方责任造成工程质量不合格，必须返工，所需费用必须由乙方承担。 第6条隐蔽工程和中间验收 由甲方派出工程随工验收并签证，不经随工验收签字的，乙方不得隐蔽和继续施工。 第7条工程验收 乙方自验收后，递交验收申请和竣工资料，甲方在收到报告后7日内应组织竣工验收。 第8条工程变更 工程若变更，必须经双方协商书面认可，并以此作为验收的依据。 第9条工程款支付方式 本工程完工后提交结算资料，结算资料提交后十五天内进行结算审核并一次结清。 第10条结算依据 按新建线路元每公里，按实际竣工距离进行结算。 第11条合同生效及其它 12．1 本合同未尽事宜，双方协商解决，可另行调整或补充，其补充协议作为本合同增加部门具有同等法律效力。
光纤入户工程承包合同
合同编号: XXXX光纤入户工程承包合同 发包方： XXXX 承包方： XXXX XXXX年月
XXXX光纤入户工程承包合同 发包方：XXXX （以下简称甲方） 承包方：XXXX （以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规、规范，结合惠州市有关规定及本工程的具体情况，为了进一步明确双方的权利、义务、责任，经甲、乙双方友好协商取得一致意见后签订本合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：xxxx光纤入户工程。 2、工程地点：xxxx。 3、工程概况：。 二、承包范围及承包方式 1、承包范围： 1.1施工部分：自项目弱电机房ODF柜（含ODF柜及ODF内光纤FC级熔接、备纤FC级熔接）至住户弱电箱（商铺为信息插座）之间光纤敷设、光交箱安装、楼层ODF箱安装（箱内主缆与皮线光缆直熔）、ODF及光纤上房号标识挂牌、ODF接地，入户后光纤熔接及尾纤。 1.2检测部分：委托具备检测资质的第三方对工程进行逐套检测并取得检测报告。 1.3验收手续办理：编制验收资料，办理验收手续，取得惠州市通建办颁发的《准予接入公网证明》。以下不在本合同范围内：图纸中安装于结构及砖墙中的弱电线管及底盒、弱电线槽，弱电机房光交箱前端的设备及线路。 2、承包方式：包人工、包材料、包施工机具机械、包安全、包检测、包收集及整理验收资料、包设计、包监理、包验收、包出证。 三、工期 1、暂定于开工日期：年月日，完工日期：年月日（指本工程完工并经验收合格之日），具体工期以甲方通知为准，满足甲方进度要求。 2、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工期不予顺延。 2.1因甲方原因影响工程项目进度，未按时交出场地，甲方变更设计影响施工。 2.2不可抗力因素。 四、合同金额 第 1 页共6页
光缆工程施工合同协议书范本
编号：_____________光缆工程施工协议书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日 甲方：
乙方： 依照《中华人民共和国合同法》和国家相关法律法规，结合本工程的具体情况，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承包新建光缆工程施工的事宜，签订如下协议，共同遵守执行。 一、乙方承接施工任务应具备的条件： 有多年通信工程施工的经验进行该项工程的施工，熟练掌握施工工艺、技术规范、质量标准和安全操作规程，具有良好的工程的生产组织和管理能力。具有一定的生产资金和工程施工必备的工器具、设备、交通设施及通讯设施等，有符合用工制度的施工人员和相当稳定的施工班组（外地民工须经岗前培训并办理合法用工手续）能确保每项工程在质量、安全、工期、服务等方面符合建设方规定的标准和要求。 乙方在编的所有施工人员需按有关行业规定和要求须有上岗证，有限空间作业用的（安全员证、登高证、特种作业操作资格证书、现场监护人员）必须持有证件，否则不得进行施工作业。并按北京市社会保障局的规定的参加北京市规定的各项保险。 二、委托施工的工程项目 1．工程名称： 2. 建设单位： 3．工程地点： 4. 工程规模：工作量。 5．本合同价款为：￥元（人民币大写：）本合同价款为最终固定结算价款。6．工程承包形式：乙方包工包料。 三、甲方责任 1．甲方委派专人负责乙方工程进展情况 2.负责监督工程实施的管理工作，负责审核工程实施计划。
网络综合布线合同样本
网络综合布线合同样本 网络工程合同范本 甲方: 乙方: 地址: 地址: 电话: 电话: 传真: 传真: 经西湖区政府采购中心校园网系统工程采购评标小组评定、批准，杭州三佳计算机网络工程有限公司为本次采购西湖区教育信息中心首期设备及相关工程的项目中标者，根据《合同法》,经双方友好协商，签订本合同，达成以下条款，以资共同遵守。 第一条、合同标的及价格 甲方委托乙方承接西湖区教育信息中心网络工程(包括网络总控制中心、PDS布线、系统集成及有关场地改造)设备的提供及其相关安装工程。详细设备配置及清单见合同附件。 工程总价格为人民币(大写: ); (人民币: )。 第二条、技术要求 乙方保证按AMP NETCONNECT综合布线系统标准进行布线工程实施，乙方保证所提供的设备、产品为原生产厂家的标准原装全新产品，各项技术参数、性能指标、产品包装均符合原生产厂家的技术标准和质量要求，并按国家有关规定，提供检验检疫部门的检验合格证明。 第三条、工程时间
乙方保证在合同生效后的五天内将工程所需材料运抵甲方工作现场，开始布线工程实施，在二??一年八月十日前完成场地的改造和综合布线工程的线路施工，在二??一年八月二十日前完成整个网络工程的安装、调试。 第四条、安装和验收 1、工程材料、网络设备到货后，乙方提供有关设备的质量保证材料或货源证明，甲方对到货情况进行质量检查，对于合格产品开具产品验收合格单。 2、乙方到现场的人员所需费用(劳务支出、安全保险、住勤等一切费用)均由乙方负责。 3、乙方提供工程进度日程表，并按合同规定的工程计划进度进行布线工程的实施，并遵循下列技术规范和标准: (1)EIA/TIA 568B规范; (2)ISO 11801; (3)《中国工程建设标准化协会建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》。 (4)EIA/TIA 606规范，材料通过UL969认证。 (5)EIA/TIA 607接地系统规范; 4、乙方应按合同规定及工程进度要求，提供综合布线系统工程所需的全新器材和设备，并保证其与所附报价单中列明的产地、型号一致，其中超五类线采用AMP(安普)公司工程专用兰色包装线，同时赠送所有RJ45跳线，并提供AMP(安普)产品制造商签署的布线系统五年质保证书及布线工程所有材料提供原厂25年质保证明。如甲方发现有不符合规定的产品时，允许甲方退货，并按不符设备原报价5%的金额，向乙方索取赔偿金。 5、施工图纸需双方确认，单方不得擅自修改。如有改动，需双方协商。乙方按实施方案(及施工图)，进行网络及综合工程的器材设备订购、安装、配线、接线、测试。承担的工程施工主要包括:
光纤到户工程施工合同协议书已通过律师审核
光纤到户工程施工合同协议书已通过律师审核 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
合同编号：建设工程施工合同 工程名称：XXX小区红线内光纤到户工程 工程地点： 合同编号： 发包人： 承包人： 签订日期：年月日 发包人： 承包人： 发包人委托承包人承包XX市XXX小区红线内光纤到户工程 （包含设计、施工、验收等内容），工程地点为XXXX，经双方协 商一致，签订本合同，共同遵守执行。 第一条本合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程施工管理法规和规章。
第二条施工依据 2.1发包人向承包人提供准确的建筑施工图纸、资料等设计所需相关文件，具体内容由双方商定； 2.2国家信产部制定的相关的标准及规范； 2.3施工费计算方法是： 第三条施工完工后，承包方向发包人交付竣工文件共肆份。 第四条施工费用 经双方商定，本合同施工费用为人民币：XXXXXXX元整 第五条支付方式 按发包方进度分期施工，每期工程材料、设备全部进场，支付 当期合同单价的30%，每期工程全部完工并经上级主管部门竣工验 收后支付至当期合同单价的95%，剩余5%质保金，至壹年售后服 务期满再行支付。
第六条双方责任 6.1发包人责任 应按本合同规定的金额和日期向承包人支付施工费。 6.2承包人责任 6.2.1接受发包人的管理、协调、监督、检查，对其承包的工程质 量、进度、安全及文明施工等负全责，严格按照给予 的施工图纸施工，严禁随意更改设计。 第七条合同生效及其他 7.1承包人为本合同项目的服务至设备投产后壹年售后服务期满为止。 7.2发包人委托承包方承担本合同项下以外的工作服务，再另行签订协议并支付费用。 7.3本合同双方签字盖章即生效，一式肆份，发包人贰份，承包人贰份。未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力
标准光缆熔接合同
光缆熔接工程施工合同 甲方： 地址： 邮政编码：电话： 乙方： 地址：邮政编码： 电话： 根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，经双方友好协商，甲、乙双方就乙方承建甲方以下光缆熔接工程项目，签订合同如下： 一、施工范围： 1、按照甲方指定的时间、指定的地点、指定的熔接关系和有关技术规定，每 天至少两组熔接队伍（即：二组人员，二台熔接机，至少一部车）完成甲 方安排的熔接工程； 2、施工范围：摘缆、熔接、挂缆、测试、制作文档。 二、结算方式： 1. 乙方按每个熔接点20元的价格向甲方收费，此价格包括除接头盒、光跳线、 光尾纤及法兰盘以外的所有辅料，此外，乙方负责提供工程所需要的所有设备、工具和车辆，并按照甲方要求将施工后的光缆放置到要求的位置。 2. 自签定合同日起每满六个月甲方给乙方结清六个月的熔接工程款，结款期限为 半年。 三、工程质量： 甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方施工完毕后对每一个熔接点进行测试以确保工程质量，熔接指标包括如下几个部分，1．开缆 48芯以上的光缆开1.2米，12、16、24芯的光缆开1米，4、8芯的光缆开 0.8米；光缆熔接完成后在盘片里的盘余不少于两圈半，熔接完成后每条光 缆上要贴标识； 2．余缆 架空光缆杆上的熔接包在熔接后落地不少于4米，管道光缆熔接包拉至地面 后不少于4米；架空熔接包应在将余缆整齐的盘留在盘架后固定好，管道熔 接包应在将余缆整齐的盘留在盘架或墙面后固定在离地面不低于0.5米处； 单杆架空熔接包和单井管道熔接包数量应不大于3个； 3．束管排列及色谱 束管排列为：红、绿、白1、白2，……（靠绿管的白管为白1）； 色谱为：蓝、桔、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉、浅蓝； 4．机房熔接 机房内熔接完成后应固定好光缆，贴好标签，进行测试，法兰的防尘帽全部 盖好，离开时应打扫工程残余物，保持机房卫生、整洁；
国防光缆施工合同
国防光缆施工合同 篇一：国防光缆施工合同书中国联合络通信有限公司xxx 市分公司光传输络扩容建设工程 集成项目合同书 签署日期：年月日 签署地点： 合同号： 甲方名称： 注册地址： 法定代表人： 邮政编码： 乙方名称：中国联合络通信有限公司衢州市分公司 注册地址：法定代表人：江文 邮政编码：324000 为实现甲方的信息系统现代化运作，甲乙双方本着自 愿平等、诚实信用原则，经友好 协商，同意签订此合同，具体条款如下：第一条项目名称及合同标的本合同项目名称：络扩容建设工程项目（以下简称本工程或系统或项目）合同标的为：本工程的实施和设备、材料的采购，具体清单、配臵、厂家/ 供货商、保修期详见附件一。如因采购当时市场上确实无法购买到约定的规格或品牌的设备和材料的，乙方可购买相同等级的规格或品 牌，但应当报甲方书面同意后才可实施。
本工程范围为（详见附件一） 第二条双方责任 甲方责任 甲方应指派专人（姓名：联系方式：）为本工程的工程代表，对工程进度、工程质量进行监督、检查并验收隐蔽工程，负责本工程的协调、验收、协助 工作，负责解决应由甲方解决的问题以及其它事宜。 甲方须为乙方提供设备和材料验收、安装和调试、设备和材料存放、现场保安防盗 所需的环境和条件。组织各阶段项目会审、验收、测定和接收该项目的全过程管理。 在项目实施前，甲方负责提供项目实施所需的基础条件 （包括场地、电源等）。 甲方负责按照合同规定的付款方式及时、足额付款，按期进行项目验收。 负责组织有关设计单位、施工单位，进行工程协调和 技术交流，协助乙方完成所有本工程的实施。 乙方责任提供本工程项目咨询和整个项目的集成。乙方现场工程师姓名： 项目施工管理、工程总进度控制，合同项下的设备和材料（含半成品、成品，以下 同）的采购，合同内现场设备和材料的测试、总调、试运行和验收。需
安装光纤宽带服务合同协议书范本
甲方： 乙方： 为更好地为小区业主提供超值服务，甲方和乙方经友好协商，就该小区的宽带网建设问题达成如下协议： 一、乙方负责小区光纤宽带线路的设计和建设，所需材料和施工费由乙方自行解决，并负责将外线由甲方预留的通道引入楼内的楼梯光纤配线箱内，甲方保证预留的通道畅通和安全（预留的通道不能小于50mm），以实现通信接入。 二、甲方规划的小区通信路由，应保证其合理性和安全性、并及时向乙方交底，为了保证乙方通信接入和甲方小区施工进度同步，甲方在具备小区施工条件前一个月通知乙方，以便乙方备料。甲方有义务向乙方提供小区通信建设的有关图纸，以便乙方做线路设计时使用。在乙方进行通信建设时甲方应给与协助和支持，乙方的设计和建设要符合小区的整体规划和布局，做到整齐、规范、美观，并与小区相关设施和布局互相协调。乙方在施工时应做到不扰民，不破坏小区内原有设施，并在施工结束后让小区恢复原貌。 三、按国家规定，甲方负责小区楼内通信线路的建设，经双方协商，楼内通信建设所需的入户光纤、光纤适配器、楼梯光纤配线箱（暗）由乙方免费提供。甲方配合乙方敷设楼梯光纤配线箱（暗）和穿放入户光纤、并保证入户弱电通道（暗管）畅通，如不通，甲方应及时维修，以免耽误穿放入户光纤。乙方提供“光纤入户智能家居布线指南”供小区业主室内装潢时参考，让业主宽带的安装使用更方便。 四、根据《电信条例》和国家住建部相关文件精神，乙方有权利收取甲方相关通信建设费用，但由于双方合作，乙方不再收取甲方小区的电信建设及相关费用。
五、为保护乙方投资利益，本着谁投资谁受益的原则，乙方对甲方开发的小区内敷设的通信设施拥有使用权和所有权，甲方不得允许其他任何单位使用乙方在该小区的通信设施，如使用，甲方将赔偿乙方一切投资损失。 六、人力不可抗拒事故：如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其他经甲乙双方认可的不可抗拒事故，导致工程延误，则工程顺延，责任不在乙方，但乙方应立即通知甲方，以取得甲方认可。在上述情况下，乙方仍负有采取一切必要措施从速完工的责任。 七、违约责任：如甲方不能在规定的期限内支付乙方工程款，甲方赔付乙方每天合同总价的千分之一。乙方如不能在规定的期限内完成所有工程的安装及调试，乙方赔付甲方每天合同总价的千分之一。 八、其他未尽事宜，双方友好协商解决。 九、本协议共两份，甲、乙双方各执一份。经双方代表签字盖章后生效。 甲方：乙方： 授权代表：授权代表： 日期：日期：
电信光纤合同
电信光纤租用协议 合同编号： 签订地点：××市 签订日期：年月日 甲方: 乙方: 中国电信股份有限公司西安分公司 为加速通信事业的发展，顺应现代化通信的趋势，满足甲方通信需求，甲乙双方经过友好协商,本着诚实信用、平等互利的原则，取得共识。现就甲方租用乙方光纤等事宜达成以下协议： 一、业务内容 1、甲方向乙方租用×条光纤，带宽为 M，从局端××电信机房至 。 2、甲方租用该光纤用于办公。 二、相关费用 1、一次性费用共计电信光纤合同：××元；其中包括，工程建设费：×× 元，调测费：××元。 2、光纤月租费的标准费用为元/月/条，优惠为月使用元，预存12个月费用元，本合同履行期间，若国家颁布新的光纤资费标准，自新的资费标准生效时起按新的资费标准执行。 本条所属费用的付费周期为年付，付费时间为光纤开通后7日内，付费方式为(请根据实际情况在□上打√)： □银行托收方式□现金 3、基于乙方提供给甲方的上述优惠，甲方承诺选择乙方作为电信业务提供商，在协议期内，优先使用乙方提供的各类电信业务，乙方不能提供的除外。 三、甲方职责 1、在光纤调通使用后，甲方应按协议约定的时间和方式及时、足额地向乙方缴纳相关费用。如甲方逾期不缴纳费用的，乙方有权按照《中华人民共和国电信条例》等要求甲方补交，并按所欠费用收取每日3‰的违约金。逾期30日仍未交纳费用的，乙方可暂停提供服务，暂停服务60日内仍未补交费用和违约金的，乙方可终止提供服务，并依法追缴欠费和违约金。 2、甲方负责提供乙方通信设备、线路安装场所，在乙方设备安装施工过程中，甲方应给予必要的协助。 3、甲方同意乙方以该传输系统为节点向甲方以外的场所铺设光纤并提供便利。
光纤布线施工合同
篇一：综合布线工程合同书 中卫市跃鑫钢铁有限责任公司 综合布线工程合同书 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 为完成甲方委托乙方承接的综合布线工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合本工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定合同书如下：一、工程概况 1、工程名称：中卫市跃鑫钢铁有限责任公司综合布线工程。 2、工程地点：中卫市跃鑫钢铁有限责任公司 3、工程性质：结构化布线系统。 4、工程范围：从办公室拉网到硅铁炉房二、工程进度及验收 1、工程范围 1）屏蔽网线和光纤敷设。 2）总配线架和交换机的安装及线缆连接。 3）计算机到主机房电缆的连接。 4）各信息点的安装和连接。 5） utp测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试。三、工期：乙方施工开始日期为年月日，交工日期为年月日。四、合同报价： 合同总金额（不含税）：人民币￥__________大写：__________________（详细清单附后）。五、结算方式： 1、合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的________作为订金，即人民币￥__________大写：____________________； 2、甲方须在工程完工验收后，以现金方式一次性向乙方支付剩余工程款项，即人民币￥__________大写：____________________。六、质量保证及保修： 1、乙方对其购买用于工程中的交换机、路由器、无线路由器提供1年质保（三个月包换），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起1年（硬件保修1年，人为损坏无质保），对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用； 2、超过保修期限后，若硬件设备出现故障，乙方可以配合甲方进行设备检修或提供相应解决方案，乙方可适当收取相应的服务费； 3、对于计算机病毒或计算机操作系统自身及系统软件故障所造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。七、违约条款：1、本工程实行包工包料制，施工期间内乙方不得以任何理由和借口向甲方增加工程款； 2、工程完工后，甲方须在3天内进行工程验收； 3、工程验收合格后，甲方不得以任何理由和借口拖欠乙方工程款（每拖欠一天，甲方则以合同总金额的千分之一补偿给乙方）； 4、合同自甲乙双方签定之日起生效，合同有效期自签订之日起至交工之日后一年止； 5、本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决；本合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由当地人民法院解决。本合同一式贰份，双方各执壹份，自签署之日起生效。 甲乙双方的授权代表在下面签字，表示同意本合同的所有条款及条件。附：详细清单。 甲方：乙方： 盖章：盖章： 甲方代表签字：乙方代表签字： 年月日年月日附：详细清单 篇二：弱电综合布线施工合同 有限公司无线网络施工 合
光纤入户施工合同施工合同范本
光纤入户施工合同施工 合同 篇一：光纤入户-合同 光纤入户协议 甲方： 乙方： 按照信息产业部、建设部关于进一步规住宅小区及商住楼通信管线及通信设施建设的通知精神（信部联规[2007]24号）。经甲、乙双方方友好协商，特就项目共同达成如下建设协议： 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工期： 开工日期： 竣工日期： 具体开工日期、竣工日期时间以项目部书面通知为准。 第二条工程承包围及包干方式
2.1施工容：乙方按照通信线路综合布线的施工方法和具体标准，负责楼层机柜到各用户弱电分配箱的竖直和水平部分线路的安装、测试和相关部门验收，采用一户一线（含楼层机柜、模块、标志牌等工程围的全部设备）。 2.2包干方式：本工程采用包工、包料、包安全文明施工、包验收且包相关通信部门验收通过的方式。 2.3 乙方协调红线围室外通讯线缆接至每栋楼楼层机柜（该通讯线缆经营商必须得到甲方的认可），并保证甲方不再承担任何费用，如发生费用，则由乙方承担此项费用，合同签订之日起如遇国家政策性文件调整除外。 第三条双方权利及义务 3.1甲方权利及义务： 1、甲方负责投资并组织实施甲方本工程红线的弱电通信管道及弱电桥架、按照审查通过的图纸实施，甲方负责协调施工队伍与其它施工队伍的关系。 2、甲方在协议期，甲方应向通信运营商按各园区或组团免费提供面积不小于20平方米的通信机房、提供通信机房10KVA 三相电源（含接地点）及为楼层设备提供 1.5kVA的单相电源，通信运营商设备正式运营后的用电单独挂表计量，电费由各运营商承担。 3、甲方应按合同约定支付工程款。 3.2 乙方权利及义务：
2019年弱电工程承包合同协议书范本
编号：_____________弱电工程承包协议 发包方：________________________________________________ 承包方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方（简称甲方）：_________________________ 承包方（简称乙方）：_________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、布线设计施工下列标准： －iso11801 国际建筑通用布线标准 －ieee 100 base-t 100兆以太网 －ccitt isdn 综合业务数据网络标准 －ieee 802.3 10base-t 光纤分布数据接口（fddi）标准 －ieee 802.5 token ring 网络标准 同时满足下列安装与设计规范 h 中国民用建筑电气设计规范（jgj/t16-92） h 智能建筑设计标准（ebd-03-95） h 工业企业通信设计规范（cecs 09：89） h 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范（cecs 72：97） h 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范（cecs 72：97） 以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本弱电工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、概况 1.甲方弱电工程系合法使用。 乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包的相关《资质证书》的企业法人。 2.弱电施工地点：________区（县）________路________号。 3.弱电工程实施内容：详见附件一《弱电工程实施内容表》。 4.承包方式：________（包工包料、清包工、部分承包）。 5.总价款：￥__ ______元，大写（人民币）：__________________ 其中：材料费：____________________，人工费：____________________ 管理费： ____________________，设计费：____________________ 垃圾清运费： ____________________，税金（3.41%）：____________________ 其他费用： ____________________ 经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。 6.工期：自________年________月________日开工，至________年________月________日竣工，________工期 ________天。 二.关于材料供应的约定： 1.甲方提供的弱电布线材料：详见附件二《甲方提供弱电布线材料、设备表》。 本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应
光纤熔接工程合同协议书范本
甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国经济合同法》及建设行政主管部门有关文件精神，经甲、乙双方友好协商，就甲方所承接工程中的光纤熔接达成以下协议： 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承建工程内容：光纤熔接测试、出测试报告书。 4、工程合同造价（人民币）： 第二条承建方式 1、本工程采用包清干的方式，甲方承担差旅费用。 2、乙方负责工具、工具耗材及施工辅助材料的采购，甲方只负责现场配合施工，其他一概不负责。 3、现场发生的工程变更涉及到金额的，甲乙双方协商适当增减。 4、乙方配合甲方完成工程的技术资料，必须提交FLUCK测试报告。 甲方现场负责人： 第三条付款方式 本工程经过建设单位验收合格后，甲方一次性支付乙方全款。
第四条质量及验收 1、乙方应认真按照国标及甲乙双方合同条款的规定进行施工，并随时接受甲方对工程质量的检验和监督。 2、工程中所用各种辅助材料的质量应符合国家规定和设计要求。 3、施工验收以移交给项目经理的FLUCK测试数据及项目经理确认的验收单为准。 4、如果双方对工程质量有争议，提请当地市建筑工程质量监督部门仲裁，仲裁费用及因此造成的损失，由败诉一方承担。 第五条经济责任 1、乙方进场前，甲方提供现场施工条件并配合乙方施工。 2、乙方应文明施工，安全生产，服从甲方现场指挥，在施工中造成的工伤和野蛮施工等事故，由乙方负责。 第六条工程工期 工期按照甲方要求时间全部施工完毕。因乙方原因影响工期产生的费用由乙方负担，工期不得顺延。 第七条保修事宜 本工程保修时间同甲方与建设单位签订主合同的保修时间。以工程竣工日期开始计算。 本合同未尽事宜，甲、乙双方在工程中协商解决，本合同一式贰份，甲方一份，乙方一份。传真件与原件具同等法律效力。 甲方乙方 甲方（章）：乙方（章）： 委托代理人：委托代理人： 年月日
光纤入户工程合同书
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 光纤入户工程合同书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方： 乙方： 为完成甲方委托乙方承接的光纤入户项目工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合本工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定合同书如下： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： ______________________________________________________________________ 3、工程范围： 1）、施工路由各层户外门口主干线盒内敷设皮线光缆到户内，其敷设长度为米。 2）、户外门口主干线盒内或设备皮线光缆的连接。 3）、皮线光缆的户内熔接。 4）、该皮线光缆均为明装敷设，施工内容不包含穿管，穿线槽等。 （注：如出现以上施工范围不包含项，当由甲乙双方另行洽商或增签协议合同） 二、工程进度及验收 1、甲方的责任 1）甲方应按合同规定的时间、款额及时付款。 2）甲方保证提供施工场地、楼层施工用电及无障碍物，并指定专人配合乙方工程范围内的 工作，负责协调处理工地现场有关问题，并协调用户提供施工现场乙方专用的有安全防盗措 施的仓库，以及施工现场的安全保卫采取有效措施，以保证甲乙双方能如期完成本工程。 3）甲方需派一名工程技术人员协助工程技术督导。在施工配合过程中，甲方工程技术人员 应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实施。 4）甲方应负责办理乙方现场人员的有关证件，并在工程验收合格后全部收回、销毁。 5）指派为甲方代表，认真履行合同条款，办理工程洽谈，解决应由甲方 负责解决的有关事宜。 2、乙方的责任 1）乙方负责“工程范围”所有条款以及工程技术的指导，为确保工程质量，乙方工程技术 人员必须具有丰富的施工经验和较高的技术水平。
光纤入户施工合同范本
光纤、有线入户施工合同 依照《中华人民共和国合同法》及《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程的具体情况，发包方与承包方就预埋、与施工事宜，协商签订本合同并严肃履行。 第一条：工程概况 一、合同双方： 发包方：建设集团 承包方：科技 工程名称：棚户区改造光纤、有线入户施工 三、工程地址：棚户改造小区 四、工程开竣工日期：2016 年8月 1 日至2016年9月1日（根据甲方工程进度的提前或延后）. 五、工程范围：西枫渡棚户区168套住宅光纤、有线电视入户放线，多媒体箱安装。 六、承包方式：包工包料（出水泥沙石等） 第二条：结算金额及付款方式 一、每户以190元一户价格包干，168户合计31920.00元大写：叁万壹仟玖佰贰拾圆整，乙方施工完毕验收合格后，一次性支付全部工程款(不含税)。 第三条：双方责任、义务 一、双方责任、义务： 1、按约定的付款方式支付给承包方预埋工程费用。 2、承包方必须严格按照国家标准预埋标准施工。
3、承包方不按照合同施工，预埋的不合格，需赔偿发包方预 埋施工费用所造成的损失。 第四条：违约责任 一、合同双方中任何一方不履行本合同的行为均被视为违约。 二、任何一方未能按合同规定履行责任，应承担违约责任。 第五条：解决纠纷的方式 一、合同未尽事宜，由双方在互谅合作的基础上协商解决。协商签 定的补充协议与本合同具有同样的法律效力。如遇不可抗拒因素所造成的损失，双方共同协商解决。 二、任何一方违反合同的规定，双方协商解决不成可向当地法院仲 裁委员会申请仲裁解决。 第六条：合同份数及有效期 一、合同一式两份，双方各执一份。 二、本合同双方签字盖章之日起生效。 甲法定代表人：乙法定代表人 电话：电话：
光缆施工合同协议书范本
编号：_____________光缆施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目概况 （一）工程名称： （二）工程地点： （三）工程承包范围和内容 1．承包范围： （1）架设泾谓变电站至绿豆包变电站ADSS光缆：4.3km； （2）架设绿豆包变电站至西开关站ADSS光缆：1.2Km； （3）敷设非金属普通光缆：西开关站至东开关站2km； （4）电缆沟清理：西开关站至东开关站部分区域电缆沟清理，约500米。 （5）光缆熔接。 2．工作内容： （1）承包范围内的查勘、施放的停电计划、放牵引绳、展放、接续成端的配合、旧线的回收等全部工作； （2）提供施工所需所有施工机具、人力及其它施工资源； （3）负责对发包方供应的材料进行质量交接验收及现场保管； （4）发包方供应的材料以外的其它材料的采购、运输、保管； （5）为保证施工安全、质量、进度所要采取的各种措施，以及为保证正常施工进行的各种协调工作； （6）青苗赔偿、开挖、树木砍伐、线路通道清理、各级通讯干扰处理、施工临时占地等，以及为了正常施工所需办理的一切手续。向发包方转交拆迁赔偿等必要的原始资料和凭证；
（7）承包方进场后应对线路走廊和工程本体进行看护和移交前的维护，并确保其在启动验收前满足设计规程要求； （8）配合中间验收、竣工预验收、竣工验收、线路参数测试、系统调试、启动验收、保证线路畅通； （9）工程资料的归档、组卷与移交；保修期内的保修工作。 （10）合同价款： 施工费：每公里元。 （工程竣工验收后，施工费以最终办理结算为准） 第二条施工准备 （一）发包方： 1．免费提供有关工程施工的技术文件和图纸1套，承包方需要更多数量时，则增加的费用由承包方自理。 2．组织施工图设计交底。 3．提前完成工程所需所有材料，并运送到指定库房，保证施工过程中材料不欠缺。 4．专人配合承包方进行工程施工所涉及的所有协调，以保证工程施工的顺利进行。（所配专人必需熟悉相对工作环境的人和事） （二）承包方： 1．组织施工管理人员和材料、施工机械进场。 2．负责协调工程施工所涉及的当地供电局、政府、单位和个人的关系，保证工程顺利进行。3．编制施工组织设计、施工方案、施工作业指导书、施工进度计划，材料设备成品、半成品等进场计划，停电计划按规定报批。 第三条工程期限及进度 （一）开竣工时间：从到。特殊情况顺延并协商。 （二）进度计划 1．合同进度计划：