合同管理习题 2范文

1. 某市水利工程项目进行招标，招标人在行政部门领导的干预下选择了投标人甲建筑工程公司并与其签订了施工承包合同。该做法违背了《合同法》中的（）

A平等原则 B自愿原则 C公开原则 D诚实信用

2 某建筑工程公司在施工中泄漏了业主方的一些技术秘密，其行为违反了《合同法》中的（）

A平等原则 B自愿原则 C公平原则 D诚实信用原则

3 工程建设中，发、承包双方签订的施工承包合同属于( )

A双务合同 B单务合同 C不要式合同 D非格式合同

4 某水泥厂与张某签订了水泥供应合同，随后又与保证人签订了相应的担保合同。后来水泥供应合同被法院裁定为无效合同，则水泥厂与保证人签订的担保合同（）

A有效 B部分有效 C无效 D有效性不确定

5 甲建筑工程公司将本公司工程机械设备赠与乙建筑工程公司，并签订了赠与合同。该赠与合同属于（）

A要务合同 B单务合同 C定式合同 D双务合同

6 某建设单位将写字楼项目委托给一家设计院设计，其委托合同属于（）

A单务合同 B要务合同 C诺成合同 D实践合同

7 不以标的物的交付为成立要件的合同是（）

A从合同 B不要式合同 C诺成合同 D实践合同

8 某房地产开发公司与某设计单位签订的设计合同属于（）

A要式合同 B不要式合同 C无名合同 D从合同

9 甲材料公司与乙运输公司签订的运输合同属于（）

A无效合同 B单务合同 C双务有偿合同 D从合同

10 某投资商与某建筑设计院签订了设计合同，并交纳了相应的定金，则该合同属于（）

A计划合同 B主合同 C诺成合同 D实践合同

11某开发商通过信函的方式向另一城市某承包商提出双方订立某项合同的意思表示及合同的具体条件，但当承包商还未接到信函时，开发商就打电话通知对方取消该合同事宜，则开发商的行为属于（）

A要约的撤回 B要约的失效 C要约的撤销 D要约的消灭

12 某承包商甲向乙水泥厂发出要约，欲从乙处购买一批某标号的水泥，乙收到要约为给予承诺便直接按照要约将所需水泥装车运送至甲处。此情形表明乙的承诺方式为( )

Ａ通知Ｂ行为Ｃ缄默Ｄ默示

13 李某于2007年11月1日通过传真方式向王某提出订立某项目合同的意思表示及合同的具体条件，李某采用的要约方式是（）

A口头形式 B书面形式 C默认形式 D行为

14 李某向王某发出了订立，某项目合同的要约，要求王某11月10日前答复。王某于11月13日答复同意合同条件，可择日签订合同。王某同意签订合同的行为应视为（）

A承诺 B新要约 C要约邀请 D缔约过失

15下列关于承诺的说法中,正确的是（）

A承诺可以撤回 B承诺既可以撤回也可以撤销 C承诺可以撤销

D承诺既不能撤回也不能撤销

16在下列个项目合同当事人所支付的对价中，应当称为酬金的是（）

A买卖合同中的价金 B租赁合同中的租金 C借款合同中的利息 D运输合同的中运费

17工程建设中，施工合同的订立应采用（）

A口头形式 B书面形式 C其他形式 D行为推定形式

18工程建设中，施工合同的标的应为（）

A有形财产 B无形财产 C行为 D工作成果

19甲市某房地产公司在乙市投资10万平方米“皇室公馆”项目，丙市某建筑公司成功中标。该施工合同的主要履行地点在（）

A甲市 B丙市 C乙市 D丁市

20甲施工企业与乙设备租赁站订立了一年的设备书面租赁合同，合同到期后，甲继续使用

并向乙缴纳租金，乙接受，则该合同（）

A有效 B无效 C担保后无效 D部分无效

21某承包商为了贻误竞争对手商机，假借订立合同，恶意与业主方磋商，其作法( )

A违反了合同义务 B违反了担保义务 C违反了先合同义务 D未违反任何义务

22某建设单位与承包商签订施工合同提供了虚假的工程项目批文等资料，后来该项目被撤销，承包商受损，则建设单位应该承担的责任是（）

A违约责任 B侵权责任 C刑事责任 D缔约过失责任

23根据《合同法》的规定，缔约过失责任应该发生在（）

A合同成立后 B合同生效后 C合同订立阶段 D合同履行阶段

24合同的成立意味着（）

A合同已经具有法律效力 B当事人双方对合同内容达成一致 C合同符合法律规定 D 合同受到法律保护

25某开发公司与李某于2007年11月10日签订了一份商品房购买卖合同，当时开发公司给李某出示了商品房手续的复印件，但李某于2007年11月15日经过了解，发现开发公司商品房开发手续不全，没有《商品房预售许可证》当时提供的复印件是假的。因此，该合同属于（）

A可撤销合同 B有效合同 C无效合同 D效力待定合同

26购房人李某想要确认自己与开发公司签订的购房合同有没有法律效力，应当向（）申请。

A房地产主管部门 B法院或仲裁机构 C 开发公司 D消费协会

27某购房合同2007年11月10日签订，买房人2007年11月15日发现卖方提供的证件有假而向法院申请，法院于2007年11月28日确认合同无效，合同没有效力的时间是从（）

A2007年11月10日 B2007年11月15日 C2007年11月20日 D2007年11月28日

28被确认为没有效力合同中的（）条款是具有效力。

A违约责任B数量和质量C付款方式D解决争议

29下列代理行为中，不属于无权代理行为的是（）

A没有合法授权B超越代理权C代理权授权不明确D代理权终止30执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时计价执行应按照（）

A合同价格B新价格C原价格D交付时价格

31 某建材供应商与某货运公司签订了钢材货运合同，该合同履行中先后发生了多次变更。

在钢材运输过程中，建材供应商因销售合同变更要求货运公司变更交货地点，并承担货运公司增加的运输费用。该合同的变更不包括（）

A主体变更B客体变更C权利、义务变更D内容变更

32 某建材供应商因销售合同变更要求货运公司变更交货地点的合同变更被称为（）A约定变更B法定变更C协商变更D判决变更

33 合同变更的效力应当表述为（）

A变更的效力仅及于变更的内容B未变更部分效力不确定C已履行部分应恢复原状D当事人丧失赔损请求权

34 甲施工企业与乙建材供应商签订了某强度等级的水泥采购合同，数量100吨，总价款5万元。后来，乙建材供应商因故将2万元的债权转让给丙水泥厂并通知甲施工企业，不久，甲施工企业将5万元的债务全部转让给了丁开发商。正对合同的转让，发生变化的只是合同的（）

A主体B客体C权利D义务

35 甲施工企业与乙建材供应商签订了100吨水泥采购合同，价款5万元，乙建材供应商因故将2万元的债权转让给了丙水泥厂并通知了甲，该合同的债权人为（）

A乙建材供应商B丙水泥厂C乙建材供应商和丙水泥厂D丁开发商

36甲施工企业接到乙建材供应商把2万元的债权转让给了丙水泥厂的债权转让通知后，其对乙建材供应商2万元债权的抗辩权应向（）

A乙建材供应商主张B丙水泥厂主张C乙或丙主张D丁开发商主张

37 甲把对乙建材供应商的5万元的债务转让给了拖欠其工程款的丁开发商。转让债务后，其对债权人的抗辩权（）

A由甲施工企业行使B由乙建材供应商行使C由丁开发商行使

D因债务转移而消灭

38 某施工合同因解除而效力终止，随着该合同的终止而效力不受影响的条款是（）A标的条款B质量条款C担保条款D结算、清理条款

39 如合同当事人对合同的解除经协商意思表示一致，即为协议解除，通常也称为（）A单方解除B双方解C约定解除D法定解除

40 某施工企业与广东某陶瓷厂订了一批洁具采购合同，合同约定货到付款，交货期限为2007年3月5日至25日。正常情况下，此两地之间货运时间为7至14天。后来，合同因解除而效力终止。如合同当事人想通过法定解除中预期违约终止该合同，则下列情形中正确

的是（）

A发生了不可抗力 B 3月10日，陶瓷厂明确表示不供应该批洁具C 3月28日，陶瓷厂明确表示不供应该批洁具 D 3月30日，陶瓷厂明确表示不供应该批洁具

41 某建筑公司与陶瓷厂签订了一批瓷砖订购合同，约定交货期限为2009年3月5日至25日，货到付款。正常情况下该货物运输时间为7至14天。如至3月28日陶瓷厂还没有交货，则下列选项中符合法定解除情形的是（）

A 3月29日到货交付

B 3月29日催告陶瓷厂交货，3月31日仍未交货

C 3月29日催告陶瓷厂交货，4月29日仍未交货

D 3月29日催告陶瓷厂交货，4月6日到货交付

42 甲公司欲购买乙厂的水泥，经协商，甲同意3天后签订正式的水泥买卖合同，并先交1万定金给乙。合同签订后，在履行过程中甲了解到乙故意隐瞒了该批水泥已经过期的情况。则下列说法正确的是（）

A 甲有权利要求乙返还2万元并赔偿在买水泥过程中受到的损失

B甲有权利要求乙返还1万元并赔偿在买水泥过程中受到的损失

C甲只能要求乙赔偿在买水泥过程中受到的损失

D 甲有权要求乙承担违约责任

43 甲钢材供应商与乙施工单位签订了钢材供应合同，约定由甲代办托运。甲遂和丙运输公司签订运输合同，合同中载明乙为收货人。运输途中，因丙的驾驶员丁的重大过失发生交通事故，致货物受损，无法向乙按约交付钢材。则下列说法正确的是（）

A 乙有权请求甲承担违约责任

B 乙应当向丙要求赔偿责任C乙尚未取得货物所有权 D 丁应向甲承担责任

44 施工单位甲欠施工单位乙5万元钱，施工单位丙又欠甲5万元钱，甲和乙约定由丙代替甲向乙还钱，若丙未履行该项债务，则（）

A丙向甲承担违约责任B丙向乙承担违约责任 C 甲向乙承担违约责任D 以上答案都不对

45 某施工单位向水泥厂订购水泥100吨，每吨价格300元，总货款为3万元，约定12月10日前交货，逾期交货的，水泥厂应支付违约金3000元，后水泥厂未能如期交货。关于本案例的表述应为（）

A 水泥厂支付违约金后，不必再承担其他民事责任

B 水泥厂支付违约金后，仍应当继续履行合同

C 水泥厂继续履行合同后，可不必支付违约金

D 水泥厂如无过错，可不必支付违约金

46 某施工单位与某钢材供应商依法订了了一份总价款为20万元的钢材购销合同。合同约定的违约金为货款总值的5%。同时施工单位向钢材供应商给付定金5000元，后钢材供应商违约，给施工单位造成损失2万元，则钢材供应商依法最多可向施工单位赔付（）万元A 2 B 2.5 C 3 D 3.5

47 甲与乙订立了合同，约定由丙向甲履行债务，现丙履行的行为不符合约定，甲有权请求（）承担违约责任。

A乙 B 丙C乙或丙D乙和丙

48 建设单位和设计院签订了一份标的额为100万元的设计合同，约定一方违约应承担5万元违约金，后建设单位违约，致设计单位损失4万元，则设计单位最多可请求建设单位承担（）万元的违约责任

A 4

B 5

C 9

D 10

49 甲乙双方约定，由丙每月代乙向甲偿还债务500元，期限2年。丙履行5个月，以自己并不对甲负有债务为由拒绝继续履行。甲遂向法院起诉，则应（）

A向乙承担违约责任 B 由丙承担违约责任 C 乙、丙连带承担违约责任

D 乙、丙分别承担违约责任

50 甲向乙出售房屋，约定甲应于10月20日前向乙交付房屋并办理产权登记，乙应于10月21日前付款。10月18日，甲又将该房屋出售与丙，双方并办理了产权登记，但未交付房屋。则下列说法正确的是（）

A 10月20日前，乙不得向甲主张违约责任，因为履行期限没有届满，不构成违约

B10月20日前，乙不得向甲主张违约责任，因为房屋所有权尚未转移，甲仍需履行

C 10月20日前，乙得向甲主张缔约过失责任，因为合同因标的不能而无效

D 10月20日前，乙得向甲主张默示预期违约的责任

51 某合同价款为2000元，按规定交了定金，该定金可能为（）

A 200元

B 500元

C 1000元

D 2000元

52 王军与建材商店协议购买一批建材陶瓷，价格为2000元人民币，按规定交了定金，并约

定违约金为250元，三天后取货并同时付款。在合同生效后，约定取货的前一天，建材商店通知王军，不能出售给王军这批陶瓷了。在建材商店违约的前提下，王军最有力的选择应是（）

A 违约金条款

B 订金条款

C 同时选择违约金条款和定金条款

D 无法确定

53 定金合同生效日期为（）

A 约定之日

B 签订定金合同之日

C 签订购买建筑陶瓷合同之日

D 定金交付之日

54 担保的生产源于（）对债务人的不信任

A 当事人

B 保证人

C 债权人

D 被担保人

55 建设工程招标投标过程中，银行为建筑公司提供的工程保函属于（）

A 主合同

B 从合同

C 无偿合同

D 计划合同

56 银行与建筑工程公司订立保证合同、为其提供工程保函时，应采取的正确方式是（）

A 书面形式

B 口头形式

C 其他形式

D 没有明确规定

57 根据《中华人民共和国合同法》规定，下列单位中不能成为保证人的是（）

A 电子厂

B 建筑公司

C 商业银行

D 大专院校

58 某银行与某投资商签订了担保合同，双方当事人没有约定保证方式，此时应该按照（）

A 一般保证承担保证责任

B 连带责任保证承担保证责任

C 部分连带责任保证承担保证责任

D 由双方认定的第三方确定保证责任

59 定金合同是当事人双方为了保证债务的履行，按照合同规定向对方预先支付一定数额的货币，定金的数额有当事人约定，但不得超过主合同标的额的（）

A 10%

B 20%

C 25%

D 30%

60 甲建设单位与乙勘察设计单位签订了勘察设计合同。合同约定，设计费为150万元，定金为设计费的15%。发包方已支付定金。如果乙在规定的期限内不能履行合同，应该返还给甲（）

A 15万

B 30万

C 45万

D 依据发包方损失而定

61 某合同定金为22.5万元，由于给付定金的一方违约而使该合同被迫中止，此时收受定金一方应返还给对方的金额为（）

A 0

B 15万元

C 22.5万元

D 45万元

62 某人以其居住的别墅作为担保，该种担保方式属于（）

A 保证

B 质押

C 留置

D 抵押

63 债务人将其权利移交债权人占有，用以担保债务履行的方式是（）

A 抵押

B 留置

C 保证

D 质押

BDACB CCACD ABDBA DBBCA CDCBC BADCD ABAAC BCDBB CBACB BABAD AADCB ADBBC ADD

合同管理试题及答案汇总

1、建设工程合同纠纷的仲裁由（ B ）的仲裁委员会仲裁。 A 工程所在地 B 双方选定 C 施工单位所在地 D 建设单位所在地 2、在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的（ D ） A 代理人与被代理人共同承担责任 B 代理人承担连带责任 C 代理人与被代理人协商确定责任 D 代理人独自承担责任 3、合同法律关系是由（ A ）三要素所构成。 A 主体、客体、内容 B 当事人、合同行为、合同利益 C 法人、合同、权利和义务 D 合同管理、经济协作、法律责任 4、材料采购合同中对材料质量检验的方法，（ C ）是错误的。 A 经济鉴别法 B 化学试验 C 理论换算法 D 物理试验 5、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至（ D ）止。 A 颁发履约证书日 B 工程接收证书指明的竣工日 C 颁发工程接收证书日 D 承包商提交的结算单日生效日 6、合同变更或解除是一项法律行为，因此，当事人双方（ B ） A 口头协商即可 B 应签订书面协议 C 与第三方一起协调 D 承办任何手续 7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于（ B ）签订的合同。 A 采取胁迫手段 B 采取欺诈手段 C 超越经营范围 D 无效代理 8、合同生效后，当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下（ A ） A 当事人可以约定补充协议 B 当事人可任意进行 C 当事人不能约定补充协议 D 当事人必须按交易习惯进行 9、《仲载法》规定，组成仲裁庭的仲裁员由（ D ） A 由一方当事人选定 B 由仲裁委员会指定 C 由仲裁委员会议指定 D 由双方当事人指定 10、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工，但工程师应当在提出暂停施工要求后（ B ）内提出书面处理意见。 A 1天 B 2天 C 7天 D 14天 1.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（A ）承担责任。 A.施工单位 B.监理单位 C.材料供应商 D.项目经理 2.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（ D）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3.抵押与质押的区别主要在于（C ）。 A.担保财产是否为第三人的财产 B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有 D.债权人是否有优先受偿权 4.招标人对施工投标保函的正确处理方式是（C ）。 A.未中标的投标人不退还 B.中标的投标人在中标的同时退还 C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（ D）。 A.人民法院的判决 B.仲裁机构的裁决 C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（ B）。 A.施工合同成立，但不生效 B.施工合同成立，且已生效 C.施工合同不成立，不生效 D.施工合同不成立，但有效 7.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（A ）。 A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式 8.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（B ）。 A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D.无效，甲施工企业退货乙公司的损失由采购员承担 9.按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（ C）的顺序履行。 A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格 D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款 10.某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是《合同法》中规定的（B）。 A.双方享有的同时履行抗辩权 B.后履行方享有的抗辩权 C.先履行方享有的不安抗辩权 D.后履行方享有的不安抗辩权

工程项目合同管理-综合练习一-题目及答案

综合练习一 一、名词解释 1、工程合同 2、工程保险 3、担保 4、合同交底 5、工程变更 6、工程合同总体策划 7、调停 8、费用索赔 9、工料单价法 二、单项选择题(每题的备选答案中，只有一个最符合题意) 1．建设工程合同的订立一般情况下应采取（）的方式。 A．招标 B．投标 C．招标投标 D．协议 2．招标人可以在招标文件中要求（）提交投标保证金。 A．投标人 B．代理人 C．银行 D．中标人 3．施工总承包合同的协议书内容不包括（）。 A．工程概况 B．组成合同的文件 C．材料设备供应 D．合同价款 4．工程分包合同协议书中分包人应向承包人承诺，履包合同终于分包工程有关的承包人（）的义务 A．部分 B．双方约定的 C．连带 D．所有 5．下列有关招标时限的规定错误的是( )。 A．依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日 B．自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日C．招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人 D．评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在15日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束日前20个工作日内确定 6．在《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》中《通用条款》部分包括( )的内容，而《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》部分没有该部分内容。 A．竣工验收及决算 B．保障、保险及担保 C．工程变更 D．违约、索赔与争议 7．AIA合同文件的主要计价方式有( )。 A．总价合同、单价合同及成本加酬金合同 B．总价、成本补偿合同及最高限定价格法 C．施工条件合同、永久设备和设计——建造合同 D．目标总价合同、目标单价合同和工程管理合同 8．下列不属于建筑产品的生产过程中生产人员、工具、设备的流动性的是( )。A．同一工地不同建筑之间流动 B．不同工地之间的流动 C．同一建筑不同建筑部位上流动 D．一个建筑工程项目完成后，又要向另一新项目动迁的流动 9．( )，是指由政府或政府授权的机构授予承包人在一定期限内，以自筹资金建设项目并自费经营和维护，向东道国出售项目产品或服务，收取价款或酬金，期满后将项目全部

《项目招投标与合同管理》(练习题含答案)

《项目投标与合同管理》练习题 一、判断改错题 1．中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。（√） 2．投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（×）以大写金额为准。 3．建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。（√） 4．FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。（×）合同有效期改为施工期。 5．工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。（√） 6．FIDIC合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。（√） 7．承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利（√） 8．在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金3额额均不应包括利润。（×）因此其索赔金额也可暴扣利润 9．FIDIC合同条件，监理工程师有权批准工程分包（√）。 10．FIDIC合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式（×）。仲裁是 11．《工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。（×）不是 12．工程招标必须采用公开招标方式（×）。或邀请招标 13．《监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也即终止（×）。不立即终止 14．某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公司是一个独立的企业法人。（×）分公司不是一个独立的企业法人 15．经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起诉，二者只能选其一。（√） 16．要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。（×）要约改为邀约邀请。 17．违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。（√）

-建筑工程合同管理习题一

代理及担保 1. 关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。 A.推进项目法人责任制落实 B.提高工程进度控制水平 C.减少建筑领域的经济违法 D.降低不可抗力发生的 答案：D 2.下列关于发展和完善建筑市场的说法正确的是（）。 A．市场经济主要是依靠合同来规范当事人的交易行为 B．市场经济需要依靠行政手段和合同共同规范当事人的交易行为 C．计划经济需要依靠行政手段和合同共同规范财产流转关系 D．计划经济需要依靠行政手段规范当事人的交易行为 答案：A 3. 我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。在这些制度中，核心是()。 A．项目法人负责制 B．合同管理制度 C．招标投标制 D．工程监理制 答案：B 解析：我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。在这些制度中，核心是合同管理制度 4. 按完成承包的内容进行划分，建设工程合同不包括（）。 A．建设工程勘察合同 B．建设工程设计合同 C．建设工程施工合同 D．建设工程委托监理合同 答案：D 5. 发包人将工程建设的勘察、设计、施工等任务发包给一个承包人的合同，该合同称谓（）。A．建设工程设计施工总承包合同 B．EPC 总承包合同 C．工程施工总承包合同 D．Partnering 总承包合同 答案：A 6.（多选）按承包的内容划分属于建设工程合同的有（） A．建设工程监理合同 B．建设工程勘察合同 C．建设工程设计合同 D．建设工程施工合同 E．建设屋子采购合同 答案：BCD 7. 关于建设工程主体的说法正确的是（）。 A．建设工程合同主体一般是法人

包人一般是经过批准进行工程项目建设的法人发．B． C．发包人应当具备相应的协调能力 D．承包人则必须具备法人资格，而且应当具备相应的资质E.资质等级不是划分承包建设工程的约束 答案：ABCD 8.关于合同法律关系的说法，正确的是（） A．合同法律关系可以没有内容 B．技术秘密不能作为合同法律关系的客体 C．只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭 D．只有行为能够引起合同法律关系的消灭 答案：C 9. 监理公司取得法人资格的时间为( )日。 A．注册资金到位 B．公司成立 C．工商行政管理机关核准登记 D．建设行政主管部门颁发资质证书 答案：C 解析：法人可以分为企业法人和非企业法人两类，企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得 法人资格。 10. 工程建设单位与某设计单位签订合同，委托该设计单位进行施工图纸设计，该合同法律关系的客体是( )。 A．物 B．财 C．行为 D．智力成果 答案： C 11. 法人成立进行注册登记时，应当以( )为住所。 A．主要办事机构所在地 B．主要经营场所所在地 C．主要合同履行地 D．董事长的户口所在地 答案：A 解析：法人的场所是法人进行业务活动的所在地，是确定法律管辖的依据。法人注册登记时，以法人的主要办事机构所在地为住所。 12. 合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是( ) A．地震灾害导致施工暂停 B．恶劣气候影响施工安全 C．社会动乱影响施工进度 D．图纸设计错误导致的工程返工 答案：D 13. 下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于事件的是( )。 A．地震灾害导致施工暂停

建设工程合同管理习题及答案

《建设工程合同管理》习题及答案 一、判断题 1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。( ) A、是 B、否 2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。( ) A、是 B、否 3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( ) A、是 B、否 4、保留金待竣工验收合格后一次发还。( ) A、是 B、否 5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了( ) A、是 B、否 6、若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。( ) A、是 B、否 7、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )来源：学易网

B、否 9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。( ) A、是 B、否 10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标( ) A、是 B、否 11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( ) A、是 B、否转自学易网 https://www.wendangku.net/doc/1518756547.html, 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。( ) A、是 B、否 13、保证合同的当事人是债权人和保证人( ) A、是 B、否 14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( ) A、是 B、否 15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。( ) A、是 B、否 16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人( )

习题建设工程施工合同管理

习题六建设工程施工合同管理一、单选题 1．按照施工合同文本的规定，（）是承包人应当完成的工作。 A. 使施工场地具备施工条件 B.提供施工场地的地下管线资料 C. 做好施工现场地下管线的保护工作 D. 组织设计交底2．施工合同文本中的“工程师代表”，是指由（）委派在现场负责工作的代表。 A. 发包方 B. 承包方 C.设计单位 D.总监理工程师 3．施工合同文本规定，工程师确认了承包人的施工进度计划后，应当由（）对该进度计划的缺陷承担责任。 A. 发包人 B. 监理单位 C.工程师 D.承包人 4．施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应（）。 A. 工程师批准 B.发包人批准 C.承包人自行决定 D.承包人通知发包人 5．施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（）。 A. 由承包人负责，费用由承包人承担 B. 由发包人负责，费用由发包人承担 C. 由承包人负责，费用由发包人承担 D. 由发包人负责，费用由承包人承担 6．施工合同文本规定，设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由

（）组织试车。 A. 发包人 B. 承包人 C.工程师 D.监理单位 7．施工合同文本规定，工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，工程师提出重新检验要求，重要检验的结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由（）承担。 A. 发包人 B. 承包人 C.工程师 D.监理单位 8．承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（） A. 费用和工期损失全部由业主承担 B. 费用和工期损失全部由承包商承担 C .费用由承包商承担，工期给予顺延 D .工期不予顺延，但费用由业主给予补偿 9．施工合同文本规定，承包方有权（）。 A. 分包所承包的部分工程 B. 分包和转让所承担的工程 C. 经业主同意分包和转包所承担的工程 D. 经业主同意分包所承担的部分工程 10．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时， （）。 A.应征得业主同意 B.可不经过业主同意

《工程招投标与合同管理》课后习题答案

一、单选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 C B C A A B D B D C C B B C A 二、多选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 ABD BCE CDE BCDE BC ABD ABC ABC ABCD ABCE 三、案例分析 1、（1）施工招标应具备以下5个条件： 1）招标人已经依法成立。 2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准。 3）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准。 4）有相应资金或资金来源已经落实。 5）有组织施工招标所需的设计图纸及技术资料。 （2）建筑业企业应具备的条件及资质等级的要求规定如下： 1）建筑业企业应具备的条件。根据《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列条件：有符合国家规定的注册资本；有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；有从事相关建筑活动所应有的技术装备；法律行政法规规定的其他条件。 2）建筑企业的资质管理。《建筑法》明确规定：从事建筑活动的建筑企业按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可范围内从事建筑活动。建筑施工企业划分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。 获得施工总承包资质的企业，可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。承担施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。 获得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。 获得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业。 2、（1）本案例中，招标人编制资格预审文件中，采用“在对企业实力、技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场考察的基础上进行综合评议，确定投标人名单”的做法实际上没有载明资格审查的标准和方法，违反了《工程建设项目施工招标投标办法》第18条对资格预审文件编制的要求。 （2）资格审查委员会存在以下三方面不正确的做法： 1）审查的依据不符合法规规定。在详细资格审查过程中，审查委员会没有依据资格预审中确定的资格审查标准和方法对资格申请文件进行审查，如审查委员会没有对申请人技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场情况等审查因素进行审查。又如子阿没有证据的情况下，采信了某个申请人“爱打官司，合同履约信誉差”的说法等；同时审查过程不完整，如审查委员会仅对末位申请人进行审查，而每对其他7位投标人的企业实力、技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场考察进行审查就直接确定其为通过资格审查申请人的做法等。 2）对申请人实行了歧视性待遇，如认为区县级施工企业实力差的做法。 3）以不合理条件排斥限制潜在投标人，如“采用抓阄的方式确定最后一个不通过资格审

习题6 建设工程施工合同管理

习题六建设工程施工合同管理 一、单选题 1．按照施工合同文本的规定，（）是承包人应当完成的工作。A.使施工场地具备施工条件B.提供施工场地的地下管线资料 C.做好施工现场地下管线的保护工作 D.组织设计交底 2．施工合同文本中的“工程师代表”，是指由（）委派在现场负责工作的代表。 A.发包方 B.承包方 C.设计单位 D.总监理工程师 3．施工合同文本规定，工程师确认了承包人的施工进度计划后，应当由（）对该进度计划的缺陷承担责任。 A.发包人 B.监理单位 C.工程师 D.承包人 4．施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应（）。 A.工程师批准 B.发包人批准 C.承包人自行决定 D.承包人通知发包人 5．施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（）。 A.由承包人负责，费用由承包人承担 B.由发包人负责，费用由发包人承担 C.由承包人负责，费用由发包人承担 D.由发包人负责，费用由承包人承担 6．施工合同文本规定，设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由（）组织试车。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.监理单位 7．施工合同文本规定，工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，工程师提出重新检验要求，重要检验的结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由（）承担。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.监理单位 8．承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但

重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（） A.费用和工期损失全部由业主承担 B.费用和工期损失全部由承包商承担 C.费用由承包商承担，工期给予顺延 D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿 9．施工合同文本规定，承包方有权（）。 A.分包所承包的部分工程 B.分包和转让所承担的工程 C.经业主同意分包和转包所承担的工程 D.经业主同意分包所承担的部分工程 10．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，（）。 A.应征得业主同意 B.可不经过业主同意 C.自行决定后通知业主 D.自行决定后通知监理工程师 11．我国施工分包单位对分包工作（）。 A.应自行完成分包工程 B.可再行分包 C.自行完成或再分包 D.可转包 12．施工合同文本规定，工程师要求承包人立即执行得指令，承包人未提异议，因指令错误发生得费用由（）承担。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.工程师与承包人共同 13．施工合同的当事人选择仲裁的，应当由（）仲裁委员会仲裁。 A.双方选定 B.合同签字地 C.施工企业所在地 D.建设单位所在地 14．解决工程合同争议应由（）申请仲裁。 A.甲方 B.乙方 C.甲乙任何一方 D.甲乙双方共同 15．工程款支付的依据是由（）测量核实实际工作量。 A.业主 B.监理工程师 C.承包商 D.监理工程师委托人 16．当工程变更后价格确定时，工程量表中已有类似工作的价格，但对变更工作而言不合理，此时处理办法应为（）。

建设工程合同管理考试试题及答案

建设工程合同管理考试试题及答案 篇一：建设工程合同管理_xx年考试真题_xx年版 1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。 A:该施工企业 B:该外地的分公司 C:项目经理部 D:项目经理 答案:A 解析:参见教材P4法人资格 2、关于合同鉴定的说法，正确的是（）。 A：经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证 B:法律规定强制实施合同鉴定 C：合同鉴定的效力不限于我国国 D:合同鉴定由工商行政管理机关作出 答案:D 解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别 3、某通用设备采购合同中约定，采购付款后，供货交货。合同订立后，采购以有确切证据证明供货经营状况重恶化为由，暂停支付设备货款。采购暂停支付设备货款的行为行使的是 专业资料

（）。 A:同时履行抗辩权 B：后履行抗辩权 C：不安抗辩权 D：先诉抗辩权 答案:C 解析:参见教材P39实行先履行抗辩权的情形之（1）经营状况重恶化。 4、下列解决建设工程合同纠纷的式中，具有强制执行法律效力的是（）。 A:和解 B：民间调解 C：行政调解 D:诉讼 答案:D 解析:参见教材P47倒数第1行 5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款XX万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款， 经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。 专业资料

A:A银行1000万元，B银行XX万元 B:A银行1800万元，B银行1200万元 C:A，B银行各项工作1500万元 D:A银行XX万元，B银行1000万元答案:A 解析:参见教材P11抵押物登记的先于未登记的受偿 6、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。 A:留置担保 B:保证担保 C:抵押担保 D:质押担保 答案:B 解析:参见教材P12施工投标保证 7、要约与要约邀请的共同特征是（）。 A:容具体明确 B:具备合同的一般条款 C:明示订立合同的意思表示 D:对行为人具有约束力 答案:C 解析:参见教材P27要约和要约邀请的概念 8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正 专业资料

合同管理知识培训考试题及答案

本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载，另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！ 合同管理知识培训考试题及答案 姓名单位编号 一、单项选择题（每题1分，共10分） 1、电务公司合同管理采用（）的合同管理体制。 A综合管理 B科学管理 C综合管理与专项管理相结合 D专项管理 2、（）是工程类合同专项管理部门，是公司合同专用章管理的主责部门，负责对全公司工程类合同的管理，建立工程类合同管理台帐，对工程类合同进行归档。并组织对工程类合同的审查、评审、签字、盖章及办理授权委托等事宜，对工程类合同进行交底。 A经营开发中心 B项目成本管理中心 C施工技术部 D法律事务部 3、施工技术部是（）专项管理部门和合同履行监督的主责部门，并负责对公司劳务分包合同的管理，组织对劳务分包合同的审查、评审、签字盖章及办理授权委托事宜。 A劳动合同 B劳务分包合同 C工程施工合同 D劳务用工合同

4、合同监督检查小组有权在检查结束后的（）内向被检查单 位送达检查意见书，被检查单位应当自收到检查意见书之日起（）内，将落实整改情况书面报告监督检查小组。 A 10日 15日 B 5日 10日 C 10日 5日 D 15日 5日 5、因合同纠纷被起诉而需应诉的，合同执行部门（单位）必须 在接到法庭应诉通知起（）内将合同相关资料报公司合同综合管理机构，合同综合管理机构应及时向公司相关领导汇报，并积极准备应诉。 A 1日 B 2日 C 3日 D4日 6、对2万元以上的（含2万元）的物资、设备合同签订前，必须进行合同评审。 A 1万 B 2万 C 3万 D4万 7、内部设备无法调剂或租赁的，方可批准项目部外租。项目部 计划外租设备时（），需报公司设备管理部门审批后，由使用 单位组织评审并签订租赁合同。 A 单台价值大于5万元，期限超过1个月的 B 单台价值大于4万元，期限超过2个月的 C 单台价值大于10万元，期限超过2个月的 D 单台价值大于5万元，期限超过2个月的 8、依据我国法律规定，职工在下列情形中不能认定为工伤的是（）。 A 患职业病的 B 医护人员在救护“非典”病人过程中感染“非典” C 因公喝酒导致酒精中毒的 D 在下班途中，受到机动车事故伤害的 9、劳务派遣单位违反《劳动合同法》规定，给被派遣劳动者造 成损害的，劳务派遣单位与用工单位承担（）赔偿责任。

建设工程合同管理教案

建设工程合同管理教案 篇一：工程招投标与合同管理教案一 南京交通职业技术学院 篇二：招投标与合同管理教案 重庆城市职业学院 教案 课程名称：招投标与合同管理适用专业：建筑工程管理总课时： 48 任课教师：胡健康 重庆城市职业学院教务处制 重庆城市职业学院教学单元教案 重庆城市职业学院教学单元教案 重庆城市职业学院教学单元教案 重庆城市职业学院教学单元教案 篇三：建设工程招投标与合同管理教案(单元一) 《建设工程招投标与合同管理》教师教案 第一模块建设项目招标与投标 单元1 建设工程招投标制度概述 教学目标：通过本单元教学使学生明确学习这门课的重要性，了解投资项目的决策程序和内容，项目建议书与工程承发包的概念，工程招标制度的意义和发展， 建筑市场的概念及管理体制。熟悉建设项目的基本建设程序，建设工程交易中心的功能及运行程序。掌握建设工程

项目可行性研究，建筑市场主、客体的概念。教学重点：建设项目的基本建设程序,建设工程项目可行性研究,建筑市场主、客体的概念,建设工程交易中心的功能及运行程序。 教学难点：建设工程交易中心的功能及运行程序 任务建设项目前期工作（计划学时2学时） 建设项目的基本建设程序：是指项目从策划、评估、决策、设计、施工到竣工验收、投入生产或交付使用的整个建设过程，各项工作必须遵循的先后工作次序。主要包括投资决策阶段、实施阶段、交付使用阶段。 投资决策阶段：一般包括项目立项（项目建议书）、可行性研究 实施阶段：（1）规划工作：办理选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证（2）设计工作：初步设计、技术设计、施工图设计（3）建设准备（4）施工交付使用阶段：（1）竣工验收（2）项目后评审 投资项目决策的程序和内容： 企业投资项目决策 政府投资项目决策 可行性研究概念 项目可行性研究是在投资决策前，对项目有关的社会、经济和技术等各方面情况进行深入细致的调查研究，对各种可能拟定的建设方案和技术方案进行认真的技术经济分析

《建设工程招投标与合同管理》六习题集答案

第6章合同法概述 一.单择题 1.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白文本与乙公司订立了购买钢材的合同，则该合同（）。 A.有效，但应由采购员向乙公司支付贷款 B.有效，由甲施工企业向乙公司支付贷款 C.无效，由采购员向乙公司支付贷款 D.无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担 2.下列属于要约的是（）。 A.某医院购买药品的招标公告 B.含有“仅供参考”的订约提议 C.某公司寄送的价目表 D.超市货架上标价的商品 3.下列关于承诺的说法中，正确的是（）。 A.承诺可以撤回 B.承诺既可以撤回也可以撤销 C.承诺可以撤销 D.承诺既不可以撤回也不可以撤销 4.缔约过失责任一般发生在（）。 A.合同履行阶段 B.合同订立阶段 C.合同成立后 D.合同生效后 5.下列合同生效的要件中，错误的是（）。 A.合同的当事人具有完全的民事行为能力和民事权利能力 B.意思表示真实 C.不违反法律、行政性法规大的强制性规定，不损害社会公益利益 D.具备法律所要求的形式

6.下列情形中属于效力待定合同的有（）。 A.出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高10倍 B.10周岁的儿童因发明创造而接受奖金 C.成年人甲误将本为复制品的油画当成真品购买 D.11周岁的少年将自家的点脑卖给40岁的张某 7.执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按（）执行。 A.原价格 B.新价格 C.市场价格 D.原价格和新价格的平均价格 8.施工合同示范范文中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工，该条款依据的是《合同法》中关于（）的规定。 A.撤销权 B.不安抗辩权 C.先履行抗辩权 D.同时履行抗辩权 9.合同解除后，合同中的（）条款仍然有效。 A.结算和清理 B.仲裁和诉讼 C.结算、清理、违约 D.结算、仲裁、违约 10.一方以欺诈手段订立损害国家利益的合同，属于（）。 A.无效合同 B.可撤销合同 C.效力待定合同 D.附条件合同 11.合同当事人一方行使撤销权时，应当在其知道或者应当知道撤销事由的（）内行使。

工程合同管理习题

第一阶段基础测验 一、单选 1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的（）关系。（分数：2 分） A. 债权人与债务人 B. 代理人与被代理人 C. 权利与义务 D. 法人与自然人 标准答案是：C。您的答案是： 2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。（分数：2 分） A. 施工企业 B. 施工企业的法定代表人 C. 施工企业的项目经理 D. 具体的施工人员 标准答案是：A。您的答案是： 3、下列财产中，（）不得抵押。（分数：2 分） A. 土地所有权 B. 土地使用权 C. 房屋 D. 交通运输工具 标准答案是：A。您的答案是： 4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。（分数：2 分）

A. 2 B. 3 C. 5 D. 7 标准答案是：B。您的答案是： 5、合同争议的解决顺序为（（分数：2 分） A. 和解—调解—仲裁—诉讼 B. 调解—和解—仲裁—诉讼 C. 和解—调解—诉讼—仲裁 D. 调解—和解—诉讼—仲裁 标准答案是：A。您的答案是： 6、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。（分数：2 分） A. 办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 B. 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C. 提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D. 确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 标准答案是：C。您的答案是： 二、多选 1、我国施工招标文件部分内容的编写应遵循的规定有（）。（分数：3 分）

04合同管理试题及答案之一.doc

7、 A 山一方当事人选定 B 山仲裁委员会指定 A 口头协商即可 应签订书面协议 某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装 后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于（ ）签订的合同。 A 采取胁迫手段 B 采取欺诈手段 C 超越经营范围 D 无效代理 8、合同生效后，当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下（ ） A 当事人可以约定补充协议 B 当事人可任意进行 C 当事人不能约定补充协议 D 当事人必须按交易习惯进行 9、《仲载法》规定，组成仲裁庭的仲裁员山（ ） C 山仲裁委员会议指定 D 山双方当事人指定 10、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工，但工程师应当在提出暂停施工要求后（ ） 内提出书面处理意见。 A1天 B2天 C7天 D14天 二、多选题（每小题2~4个答案，每题1分，共40分） 1、合同履行地点没有约定或约定不明确，下列确定方法的表述，正确的是（ ） A 给付货币的，在给付货币一方所在地履行 B 交付不动产的，在不动产所在地履行 C 交付动产的，在接受动产一方所在地履行 D 履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行 合同管理试题及答案之一 一、单项选择题（每小题1分，共10分） 建设工程合同纠纷的仲裁由（ ）的促裁委员会仲裁。 1A 工程所在地B 双方选定C 施工单位所在地D 建设单位所在地 2 在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的（ A 代理人与被代理人共同承担责任 B 代理人承担连带责任 3 C 代理人与被代理人协商确定责任 D 代理人独自承担责任 合同法律关系是山（ ）三要素所构成。 A 主体、客体、内容 B 当事人、合同行为、合同利益 C 法人、合同、权利和义务 D 合同管理、经济协作、法律责任 4 材料采购合同中对材料质量检验的方法，（ ）是错误A 经济鉴别法 B 化学试验 C 理论换算法 D 物理试验 5 FTDTC 合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之口起至（ ） 6 A 颁发履约证书口 C 颁发工程接收证书日 合同变更或解除是一项法律行为, B 工程接收证书指明的竣工口 D 承包商提交的结算单日生效日 因此，当事人双方（ C 与第三方一起协调 承办任何手续

工程合同管理 习题 答案集

1.，某项工程业主与承包商签订了工程承包合同，合同中含有两个子项工程，估算工程量甲项为2300m3，乙项为3200 m3，经协商甲项单价为180元/ m3，乙项单价为160元/ m3。承包商每月实际完成并经签证确认的工程量如下表所示。 承包合同规定： （1）开工前业主应向承包商支付工程合同价20%的预付款； （2）业主自第一个月起，从承包商的工程款中，按5%的比例扣留质量保修金； （3）当子项工程累计实际工程量超过估算工程量10%时，可进行调价，调价系数为0.9； （4）工程师代表每月签发付款凭证最低金额为25万元； (5）预付款在最后两个月平均扣除。 1月份2月份3月份4月份 甲项500 800 800 600 乙项700 900 800 600 要求计算该工程1~4月每月承包商应得付款。 合同价=2300*180+3200*160=926000元=92.6万元 预付款=92.6*20%=18.52万元 第一个月：500*180+700*160=20.2万元 应签证：20.2*（1-5%）=19.19万元由于19.19〈25万元，所以不予签发 第二个月：800*180+900*160=28.8万元 应签证：28.8*（1-5%）=27.36万元 应签发：27.36+19.19=46.55万元 第三个月：800*180+800*160=27.2万元 应签证：27.2*（1-5%）=25.84万元 应签发：25.84-18.52/2=16.58〈25万元不予签发 第四个月：甲工程累计完成工程量：500+800+800+600=2700 （2700-2300）/2300=17.39%〉10%，因此甲单价应调整为180*0.9=162元/m3 乙工程量累计完成为700+900+800+600=3000 （3200-3000）/3200=6.25%〈10% 因此乙单价不予调整 所以第四个月完成工程款：600*162+600*160=19.32万元 应签发：19.32*（1-5%）=18.354万元 18.354-18.52/2=9.094万元 16.58（上个月工应付工程款）+9.094=25.674万元 2.某汽车制造厂土方工程中，承包商在合同中标明有松软石的地方没有遇到松软石，因此工期提前1个月。但合同中另一未标明有坚硬岩石，开挖工作变得更加困难，因此造成了实际生产率比原计划低得多，经测算影响工期3个月。由于施工速度减慢，使得部分施工任务拖到雨季进行，按一般公认标准推算，又影响工期2个月。为此承包商准备提出索赔。 问： 1、该项施工索赔能否成立，为什么? 索赔成立，因为施工图是由发包人提供的。当然，发包人也可以据此向提供图纸的设计、地勘提出索

建设工程合同管理考试试题及答案

2005年建设工程合同管理考试试题及答案 一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意） 1.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。 A.施工单位 B.监理单位 C.材料供应商 D.项目经理 2.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3.抵押与质押的区别主要在于（）。 A.担保财产是否为第三人的财产 B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有 D.债权人是否有优先受偿权 4.招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。 A.未中标的投标人不退还 B.中标的投标人在中标的同时退还 C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

5.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。 A.人民法院的判决 B.仲裁机构的裁决 C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。 A.施工合同成立，但不生效 B.施工合同成立，且已生效 C.施工合同不成立，不生效 D.施工合同不成立，但有效 7.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。 A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式 8.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（）。 A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D.无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担 9.按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。 A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议

合同管理知识培训试题及答案.

合同管理知识培训试题及答案 姓名单位编号 单选题多选题判断 题 简答 题 总分阅卷人 一、单项选择题（每题1分，共10分） 1、电务公司合同管理采用（）的合同管理体制。 A综合管理B科学管理 C综合管理与专项管理相结合D专项管理 2、（）是工程类合同专项管理部门，是公司合同专用章管理的 主责部门，负责对全公司工程类合同的管理，建立工程类合同管理台 帐，对工程类合同进行归档。并组织对工程类合同的审查、评审、签 字、盖章及办理授权委托等事宜，对工程类合同进行交底。 A经营开发中心B项目成本管理中心 C施工技术部D法律事务部 3、施工技术部是（）专项管理部门和合同履行监督的主责部门，并负责对公司劳务分包合同的管理，组织对劳务分包合同的审查、 评审、签字盖章及办理授权委托事宜。 A劳动合同B劳务分包合同 C工程施工合同D劳务用工合同 4、合同监督检查小组有权在检查结束后的（）内向被检查单

位送达检查意见书，被检查单位应当自收到检查意见书之日起（）内，将落实整改情况书面报告监督检查小组。 A 10日15日 B 5日10日 C 10日5日 D 15日5日 5、因合同纠纷被起诉而需应诉的，合同执行部门（单位）必须在 接到法庭应诉通知起（）内将合同相关资料报公司合同综合管理机构， 合同综合管理机构应及时向公司相关领导汇报，并积极准备应诉。 A 1日 B 2日 C 3日D4日 6、对2万元以上的（含2万元）的物资、设备合同签订前，必须 进行合同评审。 A 1万 B 2万 C 3万D4万 7、内部设备无法调剂或租赁的，方可批准项目部外租。项目部计 划外租设备时（），需报公司设备管理部门审批后，由使用单位 组织评审并签订租赁合同。 A 单台价值大于5万元，期限超过1个月的 B 单台价值大于4万元，期限超过2个月的 C 单台价值大于10万元，期限超过2个月的 D 单台价值大于5万元，期限超过2个月的 8、依据我国法律规定，职工在下列情形中不能认定为工伤的是（）。 A 患职业病的 B 医护人员在救护“非典”病人过程中感染“非典” C 因公喝酒导致酒精中毒的