静压桩施工承包合同6篇

静压桩施工承包合同6篇

静压桩施工承包合同 (1) 甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

经甲、乙双方协商，甲方同意将其承建的梧州市旺甫工业园区鑫华通(广西)

科技园8#厂房工程的桩基础工程的静压预应力混凝土管桩工程分包给乙方承包

施工，为明确甲乙双方在施工过程中的责任和权利，特制订本合同，供双方共同

遵守执行：

一、工程名称：梧州市旺甫工业园区鑫华通(广西)科技园8#厂房工程的桩

基础工程的静压预应力混凝土管桩工程。

二、工程地点：梧州市旺甫工业园区内。

三、工程内容和范围：

按甲方提供的梧州市旺甫工业园区鑫华通(广西)科技园s#厂房]=程的桩基

础的静压预应力混凝土管桩工程进行包工施工作业。如超出该工程要求的工程量

或甲方要求更改，增减的工程量，均按实际工程量相应增减结算。按设计图要求

共1 5 3根桩，有效桩长初定为15 - 20米，单桩竖向承载特征值QUK≥2600KFI,

静压桩施工终压力承载值qqK> 4600Kpa.设计要求管桩采用①500 x IOOA型号的

管桩。

四、质量标准：按国家现行验收标准达到合格等级。

五、承包形式：乙方采用包工包料的形式承包本桩基础工程的静力h t任务

【乙方包工包料、包施工机械殁人工、包放线放点、包成桩焊接及成4 rSI。包

做资料、不包普通桩尖及设计要求的桩底封混凝土在内、不包施工用电和生活用

电用水、不包税金及管理费】。

六、计算工程量方式及单价：静力压管桩的有效工程量的确认：1.以施工现

场的原地面标高到桩尖底的深度为计算有效桩的依据，单价按180元/米计算。 2.

静压桩机的机械进退场费为20xx0元/台/次.3.在施工过程中若需要桩尖时，桩尖另计，价格双方另议并以l程联系单的方式签证确认。4.本项目工程所有税金及管理费、施工用水用电费用由甲方负责缴纳。5.上述所有数据以甲乙双方现场施工管理员及监理人员签证的施工记录为依据。

七、工程款使用和支付办法：

1、乙方机械进场并安装调试完毕后，并进行试桩时，甲方应把机械进退场款一次性付清给乙方。

2、本工程甲方在乙方机械进场安装调试完毕并试桩后，甲方同意先预付人民币共拾万元整给乙方作为前期购买管桩(因目前管桩市场不断升价)材料的预付款，其余部分直到乙方全部施打完成本工程桩基础时，甲方在三天内应一次性支付乙方所完成的工程总量的工程款(扣减已预付部分后)给乙方，逾期则按所欠总额的3%计付月利息给乙方，直到付清上述欠款为止。

3、本工程甲方支付给乙方的工程款请转入如下帐户：

开户行：广西农村信用社

户名：龙华

卡号：6229920500129251729.

九、工程工期要求和工期奖罚：

(1)、由乙方放桩位，甲方和监理进行复核，并三方签证确认。

(2)、若甲方在不具备施工条件的情况下催促乙方机械进场，导致乙方无法正常施工柞业，每停工一天甲方要补偿乙方机械误工费及工作人员生活费1000元整。如果乙方进场开工以后，若甲方不按时或按合同约定支付管桩材料款款及由于甲方在其他原因(如地下管线施工、图纸更改等原因)未能按合同协议中规定提供给乙方施工，导致停工的工期顺延。若因不及时或按合同约定支付管桩材料款及甲方原因而造成停工超过两天以上时，第三天起甲方补助给乙方每天停机费1000元。若甲方不积极处理的，乙方有权要求甲方即时结算付清所欠的各种款项并退场，若需乙方再进场施工，机械进场费另计。

( 3)、工期从实际开工之H算起总日历数____一天，起始日期以监理人发出的开工令为准。如遇雨天、停电和不可抗力因素影响，停工超过四小时，按日计数，工期顺延。

(4)、乙方必须在规定时间内完成本合同工作量。

十、甲乙双方责任：

(一)、甲方：

(1)办妥施工前的准备工作(包括施工场地三通一平)，甲方施工前要对乙方做好技术、质量、安全交底工作，施工中指派的各职能人员包括监理到场进行监督(包括签证)。即乙方桩机进场前，甲方应先做好“三通一乎”和施工前的准备工作，主要为：接通水、电源(提供功率为180千瓦的电源点)、运输道路及场地平整、办理报建、临时占用道路、四周危房的拆迁、施工现场防护工作、噪音报建等手续。同时在桩机进场施工前，甲方应准备好汩红板或粗砂给乙方用于盖桩孔用。甲乙双方有责任对四周房屋进行桩前检查，并作出施工许可的评估，若需加固搭设顶架及完成维修等均由甲方负责。施工期间甲乙双方密切注意地下管线和四周房屋安全，如发现险情应立即停止施工，并由甲方负责处理清楚--切工作并做好排险措施后，己方再重新开工作业。若施工场地过软或烂，造成沉机及施王道路无法运输材料进场时，甲方应积极调运砖渣来铺垫场地及道路，以确保施工的顺利进行。

(2)、若乙方出现施工效率低，无法达到与甲方签订的进度要求、安全要求和质量要求;既不执行甲方的规章制度，又不听从指挥;在施工过程中机械数量不足; 因乙方原因造成半停工甚至停工现象超过十天以上等情况，甲方有权停止其施工。

(3)、按合同约定支付管桩材料款。

(4)、本地块属于甲方所有，在机械进场时甲方应将本施工场地内的所有电线，电缆、光缆、水管等地下埋设物标志清楚或迁移施工场地，否则在静压及引孔的施工过程中遇到电线、电缆、光缆、水管等被破坏由甲方负责。

(二)、乙方：

(1)、对包工的桩基础工程的相关工期、质量、安全等责任口

(2)、负责按规定要求组织工程施工人员包括工程管理人员，进行施工放线，

并配合甲方指派的管理人员开展工作。乙方应负责向劳动部门及工程牵涉到的相

关部门办理有关手续及缴交应由乙方负责的相关费用，特别是劳务手续和保险费

用，负责施工金过程的人力组织工作。

(3)、乙方应为甲方收集和整理本工程所施工的技术资料及施工的原始记录。

(4)、建立合格的财务账目，有合法的报销凭证。

(5)、严格彻实执行工程施工操作规程和施工规范，确保工程质量和安全生

产，按各项施工管理条例和规范组织施工。

(6)、乙方自行解决职工的日常生活设施和负责职工的管理’乙方是本工程

在建施工期间的治安负责人。

(7)、为了维护甲方的利益和社会信誉，乙方必须严格按照安全规范施工，

做好安全教育和防范措施，确保安全施工。

十一、本合同未尽事宜，双方本着事实就是的原则，共同协商解决'或采取

合法方式解决。

十二、本合同一武两份，甲方双方各执一份，本合同从双方签字盖章之日起

立即生效;在本工程压桩作业工程完工验收合格交付甲方'平方向乙方支付工程

款完毕后自行失效。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

签字日期：

年月日签字日期：年月日

静压桩施工承包合同 (2) 房主人(甲方)：身份证号码：

承建人(乙方)：身份证号码：

甲方委托乙方承建民房一幢，为明确双方在承建过程中的权利、义务，经双方协商同意签订本合同。

一、建筑项目：甲方位于自住用房，建筑面积约 m2。

二、承建方式：

甲方将此主体工程以单包工的方式承包给乙方承建，甲方提供工程所需的原材料，乙方负责出工建设并解决施工所需要的所有设备和工具，施工人员的吃住行生活也由乙方自理。工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的钢材、水泥、砂石料、铁钉、铁线、绑绳等不能再回收的材料均由甲方提供,乙方施工所用的各种机械设备,如搅拌机、搅浆机、卷扬机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。

三、承建内容：

甲方房屋主体工程的建筑，包括基础、墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管、顶层层面加浆磨光等，同时作好防渗透水处理。

四、建房工期：建房工期为天，20xx年月日——20xx年月日。

五、承建工程总价格：元。

六、施工安全要求：

乙方必须按照国家和地区相关安全施工规范和技术要求，采取严格的安全防护措施，在施工过程中要特别注意施工安全，杜绝一切事故，并承担由于乙方或者乙方相关人员安全措施不到位或施工不当等原因造成事故的责任和由此发生的一切费用。如有此类情况出现，由乙方负全责。甲方不承担任何责任。

七、工程质量要求：

1、乙方严格按甲方提供的图纸和要求进行施工，若施工效果出现与图纸或

者甲方要求不一致的地方，由乙方负责返工并承担相关费用。若乙方发现图纸或

要求有不合理部分，由乙方提出，经甲乙双方共同协商，在取得明确一致的施工

方案后乙方方可再进行施工。

2、乙方必须严格、全面、认真按照国家颁发的建筑工程规范、规程、合格

标准和技术要求进行施工，并随时接受甲方及甲方委托的技术人员监督检查。工

程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。

3、乙方还应按照甲方的建房质量要求保证施工质量。房屋完工交工时，由

甲方按照施工要求进行验收。如房屋出现建筑质量问题，乙方应重新修缮直至符

合甲方质量要求为止，并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的相关损失，重新修缮

的费用(包括修缮使用的材料)全部由乙方自行承担。

八、付款方式：

乙方进场后(相关施工人员和工具进场)，甲方将预付总工程款的 %，共元;

完成第一层砖砌并捣制好楼面付总工程款 %，共元;完成第二层砖砌并捣制好楼

面付总工程款 %，共元;完成屋顶并贴好屋面瓦付总工程款 %，共元;工程全部

完工，交验完毕，付到总工程款95%; 预留总工程款5%，共元为质量保证金，

完工一年内无质量问题，清尾款。

以上合同内容，双方严格遵守执行。本合同一式两份，双方各执一份，双方

签字后即刻生效。

甲方签字： 20xx年月日

乙方签字： 20xx年月日

静压桩施工承包合同 (3) 发包方：(以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

为加强管理，适应改革需要，搞活水利经济，在确保水库安全运行情况下，

提高水库电站的经济效益，根据《20xx年县政府第四次常务会议纪要》文件精

神，经公开竞价，甲方同意将所属岭埔水库水电站30年经营管理权以交纳电量(每年)_______万度发包给乙方承包经营。为明确双方的权利、义务关系，经平等协商后订立如下合同：

一、承包内容：岭埔水库水电站现有水轮发电机组(400kw)及厂房和配套的水工建筑物，升压变压器，值班宿舍等。

二、承包期限：自年月日起至年月日止。

三、甲方义务

1、甲方协助乙方办理电站依法经营所应办理的相关手续。

2、甲方的债权债务自行承担，与乙方无关。

3、若因国家政策调整或不可抗拒因素，需收回上述经营管理权，甲方应退还乙方已缴纳的履约保证金(扣除当年度应缴纳的承包价款所剩余的部分)。

4、电站原有的职工，由甲方自行安置。

四、乙方义务

1、承包价款缴纳时间计算：乙方从承包期的第一年至第二十九年即年月日至年月日，每年向甲方上缴电量___万度(承包电度折现金计算)，最后一年即第三十年2039年月日至年月日(按承包电度折现金计算)。

2、乙方必须在成交确认书发出3日内一次性付给甲方承包期限最后一年的承包款___万元(按中标电度以0.2元/度折现金计算)，作为承包期间的履约保证金。

第一年至第二十九年的每年承包款按承包电度折现金计算，每年承包价款分2次等额分别于当年度的1月1日和7月1日前一次性缴清(注：上缴承包电度税款及水资源费由甲方负责，乙方代缴可抵扣承包金，其它电度及一切税费由乙方负责)，电价按本辖区内上半年度华安电力发展有限公司收购小水电上网平均电价计算折现金交纳(注：每度电价格不得低于0.2元;如遇上网电价上调，承包电度的电价按有权单位批准的上网电价提高的幅度增加)。

3、乙方对承包标的享有自主经营权，在承包经营期间所发生的一切债权、债务由乙方自行承担，与甲方无关。

4、为确保水库安全运行，乙方放水发电应服从甲方水库运行调度，如遇停机无发电，也应放适当流量的水，保证下游农田灌溉。乙方不得擅自启闭水库放水闸、违章操作，否则应承担水库安全责任。

5、乙方在实行承包管理期间，应依法自主经营，自负盈亏，乙方在承包期内所发生的一切维修费用、管理工资及国家政策规定应缴税费(包括工商、税务、环保、安全、水利局等所有部门所要求的费用，除承包电度税款及水资源费由甲方负责外)乙方要全额负责。由于乙方引起的税费不交等原因影响执照等不能年检或被注销，由乙方负责并赔偿。企业土地办证费用和企业有关证件年检费用由甲方负责。

6、如乙方要技改扩容必须书面报告甲方，并按工程基本建设程序报批，承包期满后所有设施含技改新增的部分无偿归甲方所有。

7、乙方承包经营期间电站产权所有制不变、法人不变，所有与电站有关证照及年检等事项由甲方负责。承包期间，乙方应合理使用甲方交付经营的财产和设施设备，并负有维护和保管的责任;未经甲方书面同意，乙方不得对交付的财产、设施设备变卖，不得转包他人，不得用于借贷抵押或担保。

8、因不可抗拒自然灾害造成重大经济损失，双方可另行协商。

9、乙方应按时支付承包金，无正当理由未支付承包金的，甲方可以要求乙方在规定期限内支付，乙方仍拒不支付的，甲方有权解除合同。

10、乙方在承包期内，不得将承包物转承包或承包给第三者，否则甲方有权单方解除合同。

11、乙方对水电站进行技改或扩建，新增设施、设备在承包期满后归甲方所有，并确保该水电站能正常运转。

12、合同期满，若甲方要继续发包，在同等条件下，优先照顾乙方。

13、乙方应注意安全生产管理，落实安全措施，发生的一切安全事故所产生

的一切法律责任、经济责任均由乙方自行负担，与甲方无关。

14、甲方应于合同生效后15天内将本合同所列的经营场所及主要设备移交给乙方经营、使用和维护，双方要办理交接手续;交接时，双方人员对承包标的进行清点并列出详细清单，双方代表签字后交接，《岭埔水库水电站承包资产移交清单》作为本合同的附件。

15、未经甲方同意，乙方不得擅自将经营权以转让、转租、转包等任何方式转手给第三者，否则，甲方有权收回经营权，没收履约保证金和乙方转让、转租、转包的全部收入，并按有关法律法规给予处罚。

16、若因国家政策调整或不可抗拒因素，需收回上述经营权或暂停乙方经营权的，乙方应无条件服从。

17、乙方应接受华安县防汛部门的统一指挥调度。

18、乙方在技改及经营过程中，须和第三者发生关系的，应自行解决，与甲方无关。

19、乙方在技改及生产经营中若与他人发生纠纷，应自行解决，与招标单位无关。

20、乙方应按有关部门的要求自行做好环境保护、水土保持、安全生产、地质灾害防护等工作。

五、其他事项

1、违约责任：①在合同有效期内，双方应认真履行本合同，任何一方不得擅自变更、解除、终止合同。违反本合同条款规定的，视为违约，违约方应赔偿对方由此所造成的经济损失。乙方违约，甲方有权取消乙方履约保证金，并要求乙方赔偿一切经济损失。若甲方违约，乙方有权抵扣应向甲方上缴的电量作为补偿。②若乙方在规定的时间内不缴纳承包费，逾期一个月以上，按每天200元加收滞纳金，超过六个月，甲方有权终止承包合同，取消乙方向甲方交纳的履约保证金。

2、解决争议办法：本合同执行中发生争议，双方协商解决或向合同签订地

人民法院起诉。

3、本合同未尽事宜，依据《中华人民共和国合同法》经双方协商一致，可

以订立补充协议，签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

4.未尽事宜按有关法律、法规和文件的规定执行。

六、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，任何一方均不得违约，否则，违

约方应承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

七、本合同共一式陆份，甲、乙双方各执壹份，有关部门存档肆份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

静压桩施工承包合同 (4) 甲方：

乙方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，经协商一致，甲方

同意将以下工程项目的桩基工程委托乙方施工。为明确甲、乙双方在工程施工中

的责任、权利和义务。综合本工程的具体情况，特签订本合同以共同遵守：

第一条、工程名称：

第二条、工程地点：

第三条、工程范围与工程量：

1、工程范围：

2、工程量：根据地质资料和设计图纸，暂定桩长为米，桩位个。

产品规格 PHC400*95 AB型约米。

第四条、承包方式：

乙方以包工、包料、包质量、包安全、包文明施工的形式承包该工程。

第五条、单价与结算方式：

1、单价：PHC400*95 AB型管桩包工包料单价元/米;桩基础工程造价暂定为元( 元)

2、结算方式：按实际施工的工程量为结算依据，超出设计标高部分1米部分工程量由甲方承担，超出设计标高1米以上部分工程量由乙方承担。

第六条、工程付款方式：

第七条、工程期限：

1、经双方协定：工期为二0xx年x月x日至二0xx年x月x日。

2、因不可抗拒的客观情况(雨天及甲方原因造成停工签证延期)，影响工程进度的经甲、乙双方商定，工期可相应顺延。

第八条、甲乙双方主要责任：

一、甲方责任：

1、办理全项工程规划报建手续及施工临时用地，占用道路等合法手续。

2、供本工程的基础设计图纸(一式三份)、地质钻探资料、水准点场地的规划标志、轴线定位等施工依据(一式一套)，并协助乙方作好轴线复检。场地基线移交以及开工日期应以书面形式通知乙方。

3、甲方负责办理施工现场的三通一平，清除地上、地下、高空障碍物等，达到桩基施工条件;桩基施工的水费、电费均由甲方承担。

4、协商处理施工现场及周围地下管线，旧基础和临近建筑物的保护，确认工期顺延签证及所增加按实发生的费用。

5、甲方驻工地代表：负责现场监理、签证及工地协调工作。

二、乙方责任

1、按轴线定好桩位，确定施工顺序，保证桩位准确。

2、乙方派驻施工现场总负责人

3、听从甲方及有关人员的指挥，做好施工现场的质量安全，文明施工。

4、工程完工后，乙方应向甲方提供所有的竣工资料(一式份)。

第九条、竣工验收和结算：

1、甲方收到乙方竣工验收报告后十天内无正当理由不组织验收或验收后三

天内不予签章，则视为竣工验收报告已批准，即办理竣工结算手续。

2、乙方在向甲方提供完整竣工验收报告的同时，还应向甲方提供工程结算

书，甲方自收到工程结算书起十天内将结算书审核签收完毕。

3、甲方未按合同约定将结算审核签收完毕或在签审后五天内不支付工程结

算款，则甲方应支付乙方签收工程结算书欠款总额的每天0.1的罚金。

4、乙方未按时竣工，每延长一天按该工程总额的0.1收取罚金。如验收达

不到质量要求，乙方承担一切损失。

第十条、解决合同纠纷的方式：

甲乙双方在履行合同期间发生纠纷，双方可通过协商或者协调解决，协商协

调不成的，依法向沈阳市仲裁机关申请仲裁或向人民法院诉讼解决。

第十一条、本合同一式四份，甲乙双方各持两份。本合同自甲、乙双方签订

盖章之日起生效，至办完工程验收交接和竣工结算、付清工程款后，合同自行终

止。

甲方：乙方：

负责人：负责人：

年月日年月日

静压桩施工承包合同 (5) 合同编号____________________

工程名称：__________________________

工程编号：__________________________

发包方：__________________________

承包方：__________________________

签订时间：__________________________

签订地点：__________________________

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

第一条工程项目

一、工程名称：__________________________

二、工程地点：__________________________

三、工程项目批准单位：<____________________批准文号

____________________(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位：

四、承包范围和内容：(详见工程项目一览表);工程建筑面积__________(平方米);其它：__________

五、工程造价：___________(万元)，其中土建：__________(万元)，安装：__________(万元)。

第二条施工准备

一、发包方：

1. 月______日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。

2. 月______日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板)，应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，

拆迁障碍物的资料。

3.本合同签订后______天内提交建筑许可证。

4.合同签订后______天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图_份，施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)______份。

5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_天内分送有关单位，_天内提供会审纪要和修改施工图______份。

二、承包方：

1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;

2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;

3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划)，用水、用电计划，送发包方。

第三条工程期限

一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为______天(日历天)，自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收(附各单位工程开竣工日期，见附表一)。

二、开工前______天，承包方向发包方发出开工通知书。

三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：

1.按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;

2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;

3.不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;

4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;

5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;

6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

7.人力不可抗拒的因素而延误工期。

第四条工程质量

一、本工程质量经双方研究要求达到：

二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。

三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：

1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;

2.由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程;

3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序;

4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;

5.承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施;

6.工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理

一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);

二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;

三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。

四、本工程材料和设备差价的处理办法：____________________

第六条工程价款的支付与结算

工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。

一、本合同签订后__日内，发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的%备料款，计人民币__________万元;临时设施费，按土建工程合同总造价的

______%计人民币万元，安装工程按人工费的______%计人民币

__________万元;材料设备差价__________万元，分______次支付，每次支付时间、金额

二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的______%时，按规定比例逐步开始扣回备料款。

三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。

四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之______的违约金。

五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。

六、本合同造价结算方式：________________________________________

七、承包方在单项工程竣工验收后______天内，将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查，发包方在接到结算文件______天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请求经办银行审定后拨款。

第七条施工与设计变更

一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。

二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责，并调整合同造价。

三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。

四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。

第八条工程验收

一、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。

三、工程竣工验收后，方包方方可使用。

在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部(84)城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法(试行)》执行。

第九条违约责任

承包方的责任：

一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。

发包方的责任：

一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

四、承包方验收通知书送达______日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。

五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。

第十条纠纷解决办法

任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第( )项方式解决：

一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;

二、向人民法院起诉。

第十一条附则

一、本合同一式______份，合同附件______份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办银行，当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。

二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴(公)证的，自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

发包方(盖章)：___________ 承包方(盖章)：___________

法定代表人(签章)：___________ 法定代表人(签章)：___________

委托代理人(签章)：___________ 委托代理人(签章)：___________ 单位地址：__________________________ 单位地址：

__________________________

开户银行：__________________________ 开户银行：

__________________________

帐号：__________________________ 帐号：

__________________________

电话：__________________________ 电话：

__________________________

邮政编码：__________________________ 邮政编码：

__________________________

__________年_____月_____日__________年_____月_____日

经办建设银行建筑管理部门鉴(公)证机关

(盖章) (盖章) (盖章)

鉴(公)证意见

经办人：

__________年_____月_____日__________年_____

月_____日

静压桩施工承包合同 (6) 甲方：(签字)：

乙方：(签字)：

甲乙双方经过友好协商，就乙方承包甲方某某市某某区某某村道工程(总长

度1。4公里)施工事宜达成一致，签订本合同。

一、乙方承包该工程的全部施工工作，即实行“包工不包料”，甲方自备材

料，乙方只负责施工。

二、承包费用：8。5元/㎡

三、支付方式：施工队进场预付20xx元，5天后再付5000元，经验收合格

后付13000元，剩余款项待工程款拨付后一次性全部付清。

四、工期：乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。

五、其他约定：

1、乙方自行准备工具、聘请人员，自行负责施工安全，严格按照甲方提供

的图纸和甲方要求施工，确保工程质量，如在施工过程中发现质量不合格行为，

造成返工，因此造成的材料损失、人工损失概由乙方自行承担；乙方在施工过程

中工伤事故由乙方全部负责，与甲方无任何关系。

2、乙方不得浪费、挪用甲方的材料，否则按500元/次予以处罚，并需赔偿

甲方损失；

桩基工程施工合同(12篇)

桩基工程施工合同(12篇) 桩基工程施工合同1 发包方: ___________________________(以下简称甲方)。 承包方: ___________________________(以下简称乙方)。 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程合同条款》的有关规定，遵照自愿、公平、诚信原则，结合本工程具体情况，为加强施工管理，明确双方的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方协商，为保证工程质量及时按时完工，特签订本工程以下条款共同信守。 一、工程概况 1、工程名称：宝塔区川口乡冯坪村灾后重建安置小区。 2、工程地点：川口乡冯坪村冯坪盖。 3、工程内容及质量：3 3A 4 5 6桩基按图纸要求和现场管理人员，包括监理在内指导和要求实施。 二、承包工程期限 具体施工期限由甲乙双方现场拟定，如甲方在正常施工场地能满足的情况下，乙方不得以任何理由推迟工期，假如延期工程，甲方的`一切损失由乙方承担，如遇设计变更，停水、停电、天气变化及不可抗拒的因素等，所引起的工期耽误，甲方不予任何补偿。 三、工程选价及标准 1、成桩每米190元，如遇塌桩方需要加固套筒甲方不在另行计费。 2、成桩后甲方按排验收和清桩。 四、工程款的支付 在施工过程中以借支生活费，所有桩完成后，总工程款在一周内付到80%，剩余部分在三个月内付清。 五、甲乙方的权利及义务 1、甲方指派技术人员负责放线。 2、甲方由安全指导及检查的权利。 3、乙方按甲方技术人员放线为准，确保桩移位和错位的发生。 4乙方必

须严格按照《建设工程施工现场管理规定》加强建设工程现场管理，确保安全生产，文明施工，倘若发生安全事故，由乙方承担全部责任。甲方概不负责。 5、乙方应听从现场监理的监督和管理。 六、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。 七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自签字之日起生效，工程款结清后终止。 甲方代表签字： 乙方代表签字： 年月日 桩基工程施工合同2 发包方(建设单位)： 承包方(施工单位)： 按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 一、工程名称：某某厂区桩基工程 二、工程地点：某某开发区 三、工程承包范围：一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理，包工包料，(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩))按当地水泥市场价格：复合硅酸盐水泥32.5，335.00元/吨 四、规格及工程量：水泥标号：32.5级。总桩数约1252棵，设计桩长6.5米(含桩头)，桩径500㎜，总进尺约10000米 六、工程造价：约29万元 1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米，大写：(最终结算按实际工程量计算，设计变更、工程签证等一并进入结算)。 2、税金另加0.99元/米 七、工程质量等级：合格。 八、施工工期： 本工程有效工期 25 天，暂定于自年月日开工，施工期间如遇下列情

静压桩施工承包合同6篇

静压桩施工承包合同6篇 静压桩施工承包合同 (1) 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 经甲、乙双方协商，甲方同意将其承建的梧州市旺甫工业园区鑫华通(广西) 科技园8#厂房工程的桩基础工程的静压预应力混凝土管桩工程分包给乙方承包 施工，为明确甲乙双方在施工过程中的责任和权利，特制订本合同，供双方共同 遵守执行： 一、工程名称：梧州市旺甫工业园区鑫华通(广西)科技园8#厂房工程的桩 基础工程的静压预应力混凝土管桩工程。 二、工程地点：梧州市旺甫工业园区内。 三、工程内容和范围： 按甲方提供的梧州市旺甫工业园区鑫华通(广西)科技园s#厂房]=程的桩基 础的静压预应力混凝土管桩工程进行包工施工作业。如超出该工程要求的工程量 或甲方要求更改，增减的工程量，均按实际工程量相应增减结算。按设计图要求 共1 5 3根桩，有效桩长初定为15 - 20米，单桩竖向承载特征值QUK≥2600KFI, 静压桩施工终压力承载值qqK> 4600Kpa.设计要求管桩采用①500 x IOOA型号的 管桩。 四、质量标准：按国家现行验收标准达到合格等级。 五、承包形式：乙方采用包工包料的形式承包本桩基础工程的静力h t任务 【乙方包工包料、包施工机械殁人工、包放线放点、包成桩焊接及成4 rSI。包 做资料、不包普通桩尖及设计要求的桩底封混凝土在内、不包施工用电和生活用 电用水、不包税金及管理费】。 六、计算工程量方式及单价：静力压管桩的有效工程量的确认：1.以施工现 场的原地面标高到桩尖底的深度为计算有效桩的依据，单价按180元/米计算。 2.

静压桩机的机械进退场费为20xx0元/台/次.3.在施工过程中若需要桩尖时，桩尖另计，价格双方另议并以l程联系单的方式签证确认。4.本项目工程所有税金及管理费、施工用水用电费用由甲方负责缴纳。5.上述所有数据以甲乙双方现场施工管理员及监理人员签证的施工记录为依据。 七、工程款使用和支付办法： 1、乙方机械进场并安装调试完毕后，并进行试桩时，甲方应把机械进退场款一次性付清给乙方。 2、本工程甲方在乙方机械进场安装调试完毕并试桩后，甲方同意先预付人民币共拾万元整给乙方作为前期购买管桩(因目前管桩市场不断升价)材料的预付款，其余部分直到乙方全部施打完成本工程桩基础时，甲方在三天内应一次性支付乙方所完成的工程总量的工程款(扣减已预付部分后)给乙方，逾期则按所欠总额的3%计付月利息给乙方，直到付清上述欠款为止。 3、本工程甲方支付给乙方的工程款请转入如下帐户： 开户行：广西农村信用社 户名：龙华 卡号：6229920500129251729. 九、工程工期要求和工期奖罚： (1)、由乙方放桩位，甲方和监理进行复核，并三方签证确认。 (2)、若甲方在不具备施工条件的情况下催促乙方机械进场，导致乙方无法正常施工柞业，每停工一天甲方要补偿乙方机械误工费及工作人员生活费1000元整。如果乙方进场开工以后，若甲方不按时或按合同约定支付管桩材料款款及由于甲方在其他原因(如地下管线施工、图纸更改等原因)未能按合同协议中规定提供给乙方施工，导致停工的工期顺延。若因不及时或按合同约定支付管桩材料款及甲方原因而造成停工超过两天以上时，第三天起甲方补助给乙方每天停机费1000元。若甲方不积极处理的，乙方有权要求甲方即时结算付清所欠的各种款项并退场，若需乙方再进场施工，机械进场费另计。

静压桩施工承包合同模板

静压桩施工承包合同模板 静压桩法施工是通过静力压桩机的压桩机构以压桩机自重和机架上的配重提供反力而将预制桩压入土中的沉桩工艺。静压桩施工承包合同怎么写呢整理的静压 ?以下桩施工承包合同，欢迎参考阅读。 静压桩施工承包合同范文篇一 甲方： 乙方： 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经协商一致，甲方同意将以下工程项目的桩基工程委托乙方施工。为明确甲、乙双方在工程施工中的责任、权利和义务。综合本工程的具体情况，特签订本合同以共同遵守： 第一条、工程名称： 第二条、工程地点： 第三条、工程范围与工程量： 1、工程范围： 2、工程量：根据地质资料和设计图纸，暂定桩长为米，桩位个。 产品规格PHC①400*95 AB型约米。 第四条、承包方式： 乙方以包工、包料、包质量、包安全、包文明施工的形式承包该工程。 第五条、单价与结算方式： 1、单价：PH? 400*95 AB型管桩包工包料单价元/米;桩基础工程造价暂定为元（元） 2、结算方式：按实际施工的工程量为结算依据，超出设计标高部分<1 米部

分工程量由甲方承担，超出设计标高1 米以上部分工程量由乙方承担。 第六条、工程付款方式： 第七条、工程期限： 1 、经双方协定：工期为20xx 年月日至20xx 年月日。 2、因不可抗拒的客观情况（雨天及甲方原因造成停工签证延期），影响工程进度的经甲、乙双方商定，工期可相应顺延。 第八条、甲乙双方主要责任： 一、甲方责任： 1 、办理全项工程规划报建手续及施工临时用地，占用道路等合法手续。 2、供本工程的基础设计图纸（一式三份）、地质钻探资料、水准点场地的规划标志、轴线定位等施工依据（一式一套），并协助乙方作好轴线复检。场地基 线移交以及开工日期应以书面形式通知乙方。 3、甲方负责办理施工现场的“三通一平”，清除地上、地下、高空障碍物等，达到桩基施工条件; 桩基施工的水费、电费均由甲方承担。 4、协商处理施工现场及周围地下管线，旧基础和临近建筑物的保护，确认工期顺延签证及所增加按实发生的费用。 5、甲方驻工地代表：负责现场监理、签证及工地协调工作。 二、乙方责任 1、按轴线定好桩位，确定施工顺序，保证桩位准确。 2、乙方派驻施工现场总负责人 3、听从甲方及有关人员的指挥，做好施工现场的质量安全，文明施工。

桩基础施工合同(精选10篇)

桩基础施工合同（精选10篇） 桩基础施工合同篇1 发包单位：（以下简称甲方） 承包单位：（以下简称乙方） 甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的（gf—91— 0201）《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。 第一条、工程名称： 第二条、工程地点： 第三条、工程内容： 1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值 kn，单桩竖向极限承载力为kn。 2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。 ①打桩单价： ф500桩按 元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖（元/个），含税金。如使用标准桩尖，价格另议。桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3。 ②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准： 送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责（指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用） ③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。 第四条、施工工期： 1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在年月日前进场施工。并于年月日 前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的10%。 2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的'自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。 3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天1000

基础静压管桩劳务承包合同书

基础静压管桩劳务承包合同书 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）本工程采用静压管桩施工，甲方将本工程劳务承包给乙方，为了明确甲乙双方共同的利益和权利，本着相互协作，公平、公正、紧密配合的原则， 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，结合本工程具体情况，经双方友好协商，达成一致，特签订以下条款。 一、工程概况： 南苑街道红联社区一项目二标段工程由12#、13#、14#、18#、19#、20号楼共6栋其中12、13、18、19号楼地下一层地上17层、20号楼地下一层地上24层，14号楼地下一层地上26层住宅楼和整体地下汽车库组成，总建筑面积为124544.36㎡，工程造价为23680.6868万元。结构形式为框架短肢剪力墙结构，底线是地板厚度500MM，部分筏板，地下室柱截面600*600主楼地下室为剪力墙，主楼为短肢剪力墙,桩基础，采用预应力预制静压管桩，规格Ф500~Ф600. 8、施工场地：施工场地平整，水电到位 本工程设计采用高强砼预制管桩，管桩的规格和质量标准遵照《预应力混凝土管桩基础技术规程》本工程采用静压桩机，严格按照设计图纸及有关技术规程施工。 二、工程承包范围 预应力A型桩（PHC500）约根，桩长米，预应力B型桩（PHC600）约根，桩长米，具体详见设计桩表。 三、承包方式、价格及支付方法 乙方以包工、包工期、包质量、保安全（指打桩施工人员的安全生产）的方式承包施工，包人工，3台ZYJ—600~800静压桩基，具体根据施工工期决定桩机的台数，机械设备进退场，施工现场管理、业内质料、桩机装卸、焊接管桩，桩尖。本工程所有管桩及桩尖有甲方提供给乙方，甲方电提供到总配箱，水管接头在施工现场内，水电费用由甲方承担。 1、工程承包单价元/米，（含卸桩、打桩、配桩、定位放线、标高控制、人工费、机械 设备、接桩焊条、桩帽保护等，该价款包括乙方一切成本与报酬）。 2、本工程机械设备进出场费元（包含桩机的进出场费用、装车费、卸车费）： 3、工程量计算，按压桩实际米数计算，如在打桩期间遇到不可抗力因素，雨雪天气、大风、台风天气，停电停水、政策性停工乙方不得向甲方算任何费用，如果因甲方管理的原因或管桩供应不到位影响乙方施工，如超过天甲方补给乙方停工费元/天。 4、完成2幢房子的静压桩，经建设、设计、监理、勘探单位会同我单位验收后付完成工程款的50%，完成4幢房子的静压桩，经建设、设计、监理、勘探单位会同我单位验收后付完成工程款的60%，桩全部桩基完成后并经建设、设计、监理、勘探单位会同我单位验收后1个月内付完成工程款的75%，其余工程款在工程结构验收后二个月内付清。

静压桩机施工雇用长期合同

静压桩基础工程施工雇佣合同 发包方：（以下简称甲方） 被雇佣方：（以下简称乙方） 经甲乙双方协商，甲方将桩基础人工雇佣给乙方施工，为了明确甲乙双方经济、技术和工程管理责任与义务，双方达成如下协议，共同信守 第一条：发包方（甲方）义务 1.甲方提供给乙方住宿，炊具，冰箱，取暖，消暑，水电，劳保，为个工人购买 保险或提供保险费由乙方代买。 2.甲方有义务保证乙方工人的人身安全，出现安全事故，以及不可抗拒的人身伤害，（如抢劫）所致的伤亡，伤残。由甲方全权负责并按国家标准给予合理赔偿。 3.甲方应提供并保证静力压桩机正常运行，如发生耗损乙方应及时通知甲方，甲方应及时出资修缮，保证工作正常进行。 4.甲方应按月及时向乙方支付工人工资，不得无故拖欠。拖欠工资超过10天，乙方有权停止施工，并提出赔偿。 第二条：被雇佣方（乙方）义务 1.乙方有义务向甲方提供并保障个有劳动技能的工人，保证甲方正常施工 2.乙方必须做好静力压桩机维护，保养，做到机器有病及时修，出现问题及时上报。 3.乙方必须服从并积极配合甲方工地负责人，做好工地施工。服从甲方合理安排。 4.乙方应保证桩机，住所，环境卫生。爱护设备及各种设施，不得故意损坏。 5.乙方工作期间，要看管好劳动工具，不得丢失。 第三条：雇佣合同起止日期 自年月日- 年月日止 第四条：工程量，价格保障及付款方式 1.工程量计算方法，按延长米单价为元，以实际完成工作量为准进行工程竣工结算。 超过米空送部分每延长米元。 2.甲方应按月支付工人厨师工资每月元。共支付12个月。 3.甲方最低保证乙方每月米；累计年保万米。按月支付乙方米*元= 元。甲方不得拖延工资超过10天，否则乙方有权提出赔偿以及停止施工。

桩基合作合同范本(汇总16篇)

桩基合作合同范本(汇总16篇) （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!

打桩机施工合同范本(6篇)

打桩机施工合同范本（6篇） 打桩机施工合同范本（通用6篇） 打桩机施工合同范本篇1 甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 甲乙根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就打桩工程分包事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。 第一条工程概况 1.工程名称：____________________。 2.工程地点：____________________。 3.承包范围及内容：________________。 4.甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项，某一产品，半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，并不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。 5.承包方式：本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的

全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。 第二条合同工期 1.乙方接甲方进场通知后____日内做好施工现场准备工作。 2.合同工期：本工程于____年____月____日开工，至____年____月____日竣工，共____个日历天。 3.工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本合同总价的____%计算，按天累计。 4.遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长：因不可抗力的影响；重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行；非乙方原因的停电，停水造成停工时间连续____小时以上；业主原因的工期调整。 第三条工程质量 1.乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家，地方颁发的质量验收规范，标准和规定要求组织施工.确保工程质量为________。 2.质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为________。 3.本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和

桥梁打桩施工合同范本最新(通用6篇)

桥梁打桩施工合同范本最新(通用6篇) （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!

桩基工程合同范本7篇

桩基工程合同范本（实用7篇） 桩基工程合同范本第1篇发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围和内容：整个工程的全部工程桩，CFG总桩长桩67870.5m，水泥搅拌桩总桩长6182m。 四、工程造价： 1、本工程承包方式采用闭口包干性质，包括总价及综合单价均闭口包干。 2元（小写）。注：按实际发生工程量结算。 其中：D500CFG综合单价76元/m，D500水泥搅拌桩综合单价35元/m。 （1）总价包干内容包括但不限于（包工、包料、保水电费、包施工组织措施费、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包工资及材料价之任何市场差价、施工管理费、总包管理费、所有间接费、综合费率、各类保险（含外来务工人员综合保险）、利

润和国家规定的任何收费、税金、必须的加班费、仓储、运输、因材料或设备迟到工地的窝工费、防止扰民措施费、翻槽及场地平整、渣土消纳费用、桩基检测费、文明施工费等）。乙方不得就该工程中各项措施费、保修等事宜再向甲方主张任何其他费用。 （2）除非另有规定，合同价款包括执行和完成合同所描述工作的全部费用，不论它们是否在合同文件中有所说明。 （3）包干综合单价不作任何调整，即合同单价不会因人工及物料费用或汇率之升降而调整，不会因工程量的增加或减少而调整。 （4）任何未列在工程量清单内而却是完成本工程内容必须的项目，其价款已被包含在其他已填报价款的项目中，今后不作调增，任何的缺漏项与工程量统计错误（除非招标图纸上没有，而施工图上有）皆由乙方承担。 第二条施工准备 一、甲方： 1、甲方现场代表天内提供桩基础施工图份。 2、组织乙方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在 3 天内分送有关单位， 5 天内提供会审纪要和修改施工图 3 份。 二、乙方 1、乙方现场项目经理，乙方负责施工区域临时道路、临时设施、从甲方提供水电接驳点到施工现场水电管线的铺设、管理、

桩基施工合同范本(6篇)

桩基施工合同范本 甲方：(发包方) 乙方：(承包方) 经工程招标及甲乙双方共同协商，甲方地基处理工程发包给乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》的原则，结合本工程实际情况，双方达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程内容：喷粉桩。 3、工程地点： 4、承包范围：包工包料(水泥采用山水牌或大坝牌矿渣硅酸盐325﹟水泥)。 5、工程量：桩长____米(含虚桩)，共881根，计____米。 6、工程期限：____天(自签订合同之日起)。 7、工程质量：依据设计要求施工，达到合格工程(检测机构由甲方认可)。 二、合同价款：单价￥____元/延米，暂定工程总造价为￥____元(大写：贰拾柒万肆仟捌佰柒拾贰元整)，最终以实际工程量结算。

三、发包方责任： 1、提供施工方所需布桩图一套及基础平面图一套，勘察报告一份。 2、确保具备施工条件的三通一平，开工前向乙方提供±0面及基底深度，配合乙方放好基础轴线或轮廓线。 四、承包方责任 1、严格按国家有关标准、规范施工，确保工程质量。 2、按计划组织好施工人员及设备进场工作，做好操作人员的技术素质教育和安全教育工作，由于施工造成的人身伤亡自负。 3、做好详细施工记录，并交甲方存档。 4、乙方承担人工、机械、材料、电、检测、税金等一切费用。 五、付款方式：桩基检测合格后____日内一次性付清。 六、其他 1、乙方如延误工期，每延误一天，应承担工程总造价____%的违约金。 2、如单方违约，首先通过协调解决，协调不成经甲方所在地人民法院解决。 3、未尽事宜，由甲乙双方协商解决。 4、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。

静压桩施工承包合同(6篇)

静压桩施工承包合同 甲方： 乙方： 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经协商一致，甲方同意将以下工程项目的桩基工程委托乙方施工。为明确甲、乙双方在工程施工中的责任、权利和义务。综合本工程的具体情况，特签订本合同以共同遵守：第一条、工程名称： 第二条、工程地点： 第三条、工程范围与工程量： 1、工程范围： 2、工程量：根据地质资料和设计图纸，暂定桩长为米，桩位个。 产品规格PHCΦ400____95AB型约米。 第四条、承包方式： 乙方以包工、包料、包质量、包安全、包文明施工的形式承包该工程。 第五条、单价与结算方式： 1、单价：PHCΦ400____95AB型管桩包工包料单价元/米;桩基础工程造价暂

定为元(元) 2、结算方式：按实际施工的工程量为结算依据，超出设计标高部分<____米部分工程量由甲方承担，超出设计标高____米以上部分工程量由乙方承担。 第六条、工程付款方式： 第七条、工程期限： 1、经双方协定：工期为____年____年____月____日至____年____年____月____日。 2、因不可抗拒的客观情况(雨天及甲方原因造成停工签证延期)，影响工程进度的经甲、乙双方商定，工期可相应顺延。 第八条、甲乙双方主要责任： 一、甲方责任： 1、办理全项工程规划报建手续及施工临时用地，占用道路等合法手续。 2、供本工程的基础设计图纸(一式三份)、地质钻探资料、水准点场地的规划标志、轴线定位等施工依据(一式一套)，并协助乙方作好轴线复检。场地基线移交以及开工日期应以书面形式通知乙方。 3、甲方负责办理施工现场的“三通一平”，清除地上、地下、高空障碍物等，达到桩基施工条件;桩基施工的水费、电费均由甲方承担。

桩基工程施工合同范本4篇

桩基工程施工合同范本4篇 桩基工程施工合同范本1 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商一致同意，达成如下合同条款，以资双方共同遵守执行。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：桩基工程 4、工程承包范围：打桩 第二条：工期 本工程开工时间________年____月____日，具体以甲方书面通知为准，施工日历时天。因甲方原因造成的延期开工、中途停工及设计变更等，则工期相应顺延，并按实际开工日期计算工期。 第三条：合同价款及支付方法 1、预制桩型号、规格、数量、单价 2、上述单价均为闭口包干价，以后不做调整。 3、合同总价：本合同打桩总价为，如需增减3。1款中所列型号的预制桩的数量，就增减部分按本合同第3。1款所列单价以实际发生的数量计算总价。 4、工程款的支付方法 a、本合同签订后桩机进场、同时50%桩全部到现场并经乙方验收合格后，甲方支付给乙方打桩款的30%，计元。 b、桩基工程验收合格后一个月内甲方支付给乙方打桩款的65%，计元，累计支付至打桩款的95%。 c、打桩的剩余的5%待桩基验收合格取得验收合格证明后满________年后

付清。 d、每次甲方付款前 7 天，乙方应开具相应金额合法有效的发票给甲方，否则甲方有权相应迟延付款而不承担任何违约责任。 第四条：各方的责任 1、丙方应在开工前办理施工许可，并提供在打桩区域内的电缆，煤气、上下水管道等分布情况，并提供相关资料进行交底，以免造成经济损失。甲方应做好三通一平，提供运输车辆进出道路交乙方使用。 2、丙方必须在开工前提供勘探资料、桩基础图纸等。 3、由甲方负责放线定位，甲方负责复核验收，保证桩位准确无误。水准点与坐标控制点位置由甲方提供，并在开工前由甲方以书面形式在施工现场交给乙方。乙方在打桩过程如遇到地下障碍物无法施工时，由乙方向甲方及时提出，甲方须在三天内提供处理方案，超过三天由甲方补偿给乙方机械台班费（台班费用另行协商）。 4、甲方于开工前将施工所需的水、电线路在施工现场内提供接口，乙方在开工前到甲方处办理安装计量表具手续后，安装计量表具。场内接管、接线由乙方自行解决。费用由乙方承担。 5、乙方进场施工前，应对于现场是否符合施工条件进行书面确认，乙方未确认而直接开始施工的，视为乙方认可现场已符合施工条件。 6、为保证本工程的实施与完成，乙方应提供所有为保证质量和工期所必须的工具、机械设备以及材料、人工等。乙方收到甲方施工图后，在3天内提供施工组织设计方案，经甲方、监理确认后实施；乙方需保证有 2 台打桩机同时正常工作。 7、乙方保证在施工期间对周边环境（建筑物，道路，管线）的安全进行保护，同时对已完工的成品、半成品进行保护，若造成损坏则由乙方赔偿。 8、在工程进行的全过程中，乙方应时刻保证现场有足够的和合格的操作工人和管理人员在现场进行操作，保证工期按时完成和按计划执行。如甲方认为乙方现场管理人员不能胜任或者数量不够，甲方有权要求乙方立即进行调整，乙方不得以任何借口拒绝执行。特殊工种和专业性较强的管理工作岗位的

静力压桩基础工程劳务施工合同样本

静力压桩基础工程施工合同 发包单位（人）：湖南创越电子科技有限公司（以下简称甲方） 承包单位（人）：核工业湖南衡阳华安建设工程有限公司长沙分公司（以下简称乙方）现根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关规定、遵循平等自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，双方协商一致签订本合同，双方必需共同遵守。 第一条：进度目标：满足业主要求，安全目标：“0”安全事故 质量目标：一次性通过原则，成本目标：实行经济责任承包，自负盈亏第2条：工程规模：以图纸为准，预计静压PHC预应力管桩10000米。 第三条：承包方式： 第四条：施工工期：自试桩之日起计20个（晴日）工作日。因停电、停工待料（指甲方供应材料）设计图纸变更，遇地上、地下障碍物，场地下陷以及未按施工方要求修好运输道路，运输道路不能满足材料进场，工程款未能按期付款支付等原因和灾害事件则工期顺延。 第5条：本工程由甲方负责材料供应，所采用的材料必须有出厂合格证，必须满足设计要求。 第6条：工程质量标准按下列条款执行 1、按国家及省、市颁发的规范、规定。 2、按会审后的设计图纸说明、要求及三方认可的修改图或通知（指甲、乙及设计三方）。 第七条：甲、乙双方的主要责任： 1、甲方办妥正式工程和临时工程范围的土地证（借）用手续，左邻右下障碍物。 2、甲方向当地建设局办理施工报建手续，报建费用由甲方负责。 3、甲方负责书面提交工程平面定位资料、平面定位点和高程基准点。开工前搞好三通一平、施工现场内水电、施工现场内运输道路、施工应满足桩机正常压桩的施工要求，甲方负责工程放线，全部桩定位。甲方负责协同有关单位进行复核，并及时签证验收。 4、甲方提交施工图纸二份（包括：基础结构图、平面图、立面图、剖面图）和对应准确的地质资料（工程地质勘察报告）一份。 5、甲方委派胡彪同志为驻工地代表，对工程质量及进度进行监督，负责处理施工中各种问题，负责现场的及时签证。 &甲方接通水源、电源，用电量为180千瓦。

桩基础工程施工合同

合同编号： 桩基础工程施工合同 甲方（发包方）： 统一社会信用代码： 乙方（承包方）： 统一社会信用代码： 根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规规定，甲乙双方本着平等自愿和诚实信用原则，经友好协商，就甲方委托乙方承包桩基础工程（以下简称“本工程”或“工程”）施工事宜达成一致意见，特订立本合同，以资共同信守。 1.工程概况、工程范围及内容、工程承包方式 1.1.工程名称：桩基础工程。 工程地点：。 1.2.工程概况：。 1.3.工程范围及内容：。 1.3.1.乙方负责按甲方书面确认的设计图纸（由公司于年月日设计，简称“施工图纸”），本合同对本工程的质量和技术要求、本合同对乙方接收工作面和接受现场的描述等其他合同条件，承接（承包）本工程。 1.3.1.1.本工程与其他工程的界限划分为： （1）本工程施工所需的道路工程、场地挖填工程、平整工程、防塌陷等（包括但不限于施工场地内机械移位、就位的场地处理，如回填砖渣碎石、铺填钢板等）由乙方完成。 （2）当地政府主管部门要求的视频监控由甲方负责，但需乙方提供一个集装箱或板房给甲方办理安装视频监控设备。 （3）本工程施工完成后，国家标准、规范要求的第三方检测（不包括材料设备等施工前所需的检测试验）由甲方委托第三方实施（因检测不合格导致增加的费用及工期延误由乙方承担），乙方负责按检测单位的要求提供检测条件及配合（包括但不限于提供检测水电，检测场地三通一平，检测道路满足检测设备进场需要，开挖

桩头，桩头凿平并打磨平整，浇筑桩帽，对钻孔检测的桩身回灌水泥浆封闭，完成检测所需的切割及焊接，委派管理人员、技术人员及临时工配合完成检测工作等）。 （4）本工程环保措施由乙方实施并确保达到当地政府主管部门要求（包括但不限于办理施工噪音影响许可等手续、施工噪音治理，产生的泥浆及垃圾等及时清理至市政合法的场地），否则因此导致的责任及损失，由乙方承担。 1.3.1. 2.本工程范围及内容（包括但不限于）： 1.3.1. 2.1.本工程所有材料、产品等的供应，以及本工程材料及产品等的保护、保管、施工、施工配合（包括与其他单位的施工交叉配合、配合检测、验收配合等）、检测试验、施工及验收资料整理归档至符合工程所在地政府主管部门及总包的备案要求、竣工验收（包括政府质量监督部门检测及甲方验收等）、清洁、保修等全部工程内容，包括但不限于以下各项内容： （1）本工程所需的报建配合（包括但不限于按甲方要求提供报建所需的资料及完成应由乙方完成的工作等，若乙方延误，按延误工期承担违约责任）及办理本合同备案。 （2）本工程所需的放线及测量工作。 （3）本工程涉及的桩机设备所有进退场、钢板桩尖、管桩送桩、接桩、桩心混凝土封底、割、破桩、凿桩头。 （4）本工程产生垃圾（包括但不限于割、破桩、凿桩头等产生垃圾）清运至市政合法垃圾点。 （5）负责本工程施工安全保卫工作及施工涉及的各种手续办理及费用（合同约定由甲方负责除外），负责本工程涉及的安全、环保、道路交通、扰民、民扰等问题的协调处理及费用，由于乙方原因导致行政主管部门处罚等损失全部由乙方承担。 1.3.1. 2.2.以上虽未述及，但依据甲方确认的施工图纸、合同组成文件还包括的其他施工事项（本合同注明不属乙方承包范围的除外）。 1.3.1.3.乙方接收工作面后，负责完成本工程施工所需的临时工程、施工措施、安全文明措施、施工机械、专项措施（如防风、防洪、防高温气候、雨季施工、夜间施工措施及其他专项措施等）、保证合同工期的赶工措施；负责完成按工程性质及

静压桩施工合同模板-

编号： 静压桩施工合同模板 甲方： 乙方： 年月日

静压桩施工合同模板 静压桩施工是通过静压桩机的压桩机构将预制桩压入土中，由压桩机自重和机架上的配重提供反作用力的沉桩过程。静压桩施工合同怎么写？以下是法网编制的静压桩施工合同。请参考。 静压桩施工合同示范第一条 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲方同意委托乙方进行下列项目的桩基工程施工。明确甲乙双方在工程建设中的责任、权利和义务。根据本工程的具体情况，特签订本合同，以资遵守: 第1条项目名称: 二、项目现场: 第3条项目范围和数量:

1.项目范围: 2.数量:根据地质资料和设计图纸，临时桩长为米，桩数为一根。 产品规格PHC400*95 AB型约米。 第4条合同方式: 乙方以包工、包料、包质量、包安全、包文明的方式承包本工程。 第5条单价和结算方式: 1.单价:PHC400*95 AB型管桩单价为元/米；桩基工程造价暂定为人民币(元) 2.结算方式:根据实际工程量，甲方承担超过设计标高1m的工程量，乙方承担超过设计标高1m的工程量。 第6条项目付款方式: 第七，项目期限:

1.经双方同意，工期为20xx至20xx。 2.如因不可抗拒的恶劣条件(雨天及甲方原因造成停工签证延期)影响工程进度，经双方同意可相应顺延工期。 第8条甲乙双方的主要职责: 一、甲方的责任: 1、整个项目的规划建设程序和建设临时用地、道路占用等法律程序。 2.提供基础设计图纸(一式三份)、地质钻探资料、水准点规划标志、轴线定位等施工依据(一套)，并协助乙方复核轴线。现场基线的移交和开工日期应以书面形式通知乙方。 3.甲方负责处理施工现场的三通一平，清除地面、地下、高空障碍物等。，从而满足桩基施工条件；桩基施工的水电费用由甲方承担.. 4、协商处理施工现场及周边地下管线、旧基础及相邻建筑物遮挡，确认延长工期签证及增加的实际费用。

建设工程打桩施工承包合同

建设工程打桩施工承包合同 甲方： 乙方: 由甲方施工的苏州中天品苑项目部, 基础静压预应力管桩分包给乙方施工。 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程分包合同条例》的原则，结合本工程具体情况,双方达成如下协议: 一、工程名称：苏州中天品苑工程 二、工程地点：苏州西园路 三、工程分包范围及内容： PHC５00、ＰＨＣ4０0、PH Ｃ600,110、１00、80、60厚预应力管桩约14５８米。承包范围（除甲方提供管桩方桩桩尖外），其余按甲方提供施工图，工程量全部（管桩焊接焊条,探桩,压、送桩，试桩全部技术资料等）由乙方完成.打桩如发生偏位,偏位加固所发生的费用由乙方承担。 四、价格:按甲方提供施工图，按实际施工管桩长度，打桩机械、材料及人工费15。5远/米(含水电费)计算，乙方不再向甲方收取送桩、桩机进退场费及其它任何费用。如乙方施工原因造成桩测试不合格,费用由乙方承担。如静载、小应变、抗拔由乙方施工价格按静载5０元／吨、小应变60元/吨、抗拔36元/吨计算,如静载单为配合按20元/吨计算。(注：乙方必须在春节前按2台桩机进场） 五、付款方法：当工程量(一期、二期)全部完成付总工程款的50%，一期桩基工程测试、资料验收合格完毕后一个月内付至总价的7５％，余款25％半年内满15天内付清，二期桩基工程测试、资料验收合格完毕后一个月内付至总价的75％,余款25%半年内满１5天内付清.工程完毕后按工程全额付款。 六、工程工期：本工程工期按甲方的开工指令日起２5日历天内完成，如每推迟一天，罚20０0元。若遇甲方要求或场地原因,工期可顺延. 七、质量等级：乙方必须严格按施工图纸有关设计说明和建筑施工规范及国家现行验收规范进行精心施工，确保工程质量达到优良标准，如乙方施工质量

桩基工程分包合同(5篇)

桩基工程分包合同 总包方：(以下简称甲方) 分包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条工程项目 一、工程名称：桥梁工程 二、工程地点：新区10____路 三、分包工程范围及工程量：桩基工程(____个桩) 四、分包工程期限____年____月____日开工、____年____月____日竣工。 五、分包工程费用：按实结算。 第二条工程结算 按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人____元计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的____%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。 第三条工程质量

甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量。如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;职工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。 第四条安全生产 一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生活设施，乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。 二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等，原则上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。 三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。 第五条材料供应管理 乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、水、电、等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合比施工。由乙方负担，乙方在施工中应按垛(堆)使用材料，做到日战日清，活完料净，保持现场整洁。 第六条施工机具