文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑工程招投标与合同管理考试题(含答案)

建筑工程招投标与合同管理考试题(含答案)

建筑工程招投标与合同管理考试题(含答案)

-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

建筑工程招投标与合同管理考试题及答案

一、单项选择题

1、根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是()。

A、办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工

条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题

B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确

C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表

D、确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验

2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定

的合同工期概念应为,从()的日历天数计算。

A、合同签字日起按投标文件中承诺

B、合同签字日起按招标文件中要求

C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺

D、合同约定的开工日起按招标文件中要求

3、材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应()。

A、拒付货款并索赔

B、按照订购数量及时付款

C、按照实际交货数量及时付款

D、待供货方补足数量后再付

4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工,为此分包商向承包商提出

索赔。承包商()

A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求

B、认为要求合理,先行支付后再向业主索要

C、不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告

D、不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告

5、合同法律关系主要的是由法律规范调整的()。

A、行政法律关系

B、民事权利义务关系

C、刑事法律关系

D、经济侵权关系

6、经济合同当事人订立的“保证合同”,其法律形式是()。

A、主合同

B、从合同

C、独立合同

D、无条件地必须履行的合同

7、中标的承包商将由()决定。

A、评标委员会

B、业主

C、上级行政主管部门

D、监理工程师

8、业主在()合同中承担的风险最小。

A、可调总价

B、不可调总价

C、单价

D、成本加酬金

9、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致

时,应以( )为准。

A、招标文件中的规定

B、现场考察时招标单位的口头解释

C、招标单位在会议上的口头解答

D、发给每个投标人的书面质疑解答文件

10、下列各项中,( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。

A、建设用地征用完毕,施工图纸完成

B、概算已经批准,建设项目已正式列入计划

C、招标文件已经编制好

D、建设资金、建材、设备来源已经落实

11、与邀请招标相比,公开招标的最大优点是( )。

A、节省招标费用

B、招标时间短

C、减小合同履行过程中承包不违约的风险

D、竞争激烈

12、施工合同中,承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修

改,由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由( )承担。

A、发包人

B、承包人

C、工程师

D、发包人与承包人共同

13、受招标人的委托,代为从事招标活动的中介组织是()。

A 、建设单位

B 、施工单位 C、招标代理 D、设计单位

14、材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的短

少在合同约定的允许磅差范围内,采购方应()。

A 、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款

C、按照实际交货数量及时付款

D、待供货方补足数量后再付

15、保证方式没有约定或约定不明确的,按()承担担保责任。

A、保证

B、连带保证

C、违约

D、合同

二、多项选择题

1、工程实际进度与进度计划不符时,承包人应当按照工程师的要求提出改进措施()。

A、需经工程师确认后才能执行

B、因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的,所有后果都

由承包商自行承担

C、因承包人自身原因造成的,工程师只对改进措施的效果负责

D、采用改进措施后,必须顺延工期

2、FIDIC合同中指定分包商与一般分包商的差异主要表现为()。

A、选择分包单位的权利不同

B、分包合同的工作内容不同

C、工程款的支付开支项目不同

D、业主对分包商利益的保护不同且承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同

3、建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括( )。

A、因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作

B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长

C、原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担

D、不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停,事件影响消失后恢复监理服务前的

准备工作

4、索赔按目的划分包括( )。

A、费用索赔

B、单项索赔

C、工期索赔

D、合同内索赔

5、对于发包人供应的材料设备,( )等工作应当由发包人承担。

A、到货后,通知清点

B、参加清点

C、清点后负责保管

D、支付保管费用,且如果质量与约定不符,运出施工场地并重新采购

6、建设工程施工合同的当事人包括( )。

A、建设行政主管部门

B、建设单位

C、监理单位

D、施工单位

7、施工合同按照计价方式的不同可以分为( )等。

A、成本加酬金合同

B、分别承包合同

C、固定价格合同

D、可调价格合同

8、被宣布为废标的投标书包括()。

A、投标书未按招标文件中规定封标

B、逾期送达的标书

C、投标人不参加开标会议

的标书 D、未按招标文件的内容好要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书

9、不符合建设工程委托监理合同特征的有()。

A、监理合同可以是个人

B、监理合同的订立必须符合工程建设程序

C、监理合同的订立不需符合工程建设程序

D、委托监理合同的标的物是产生新的物质

10、合同法律关系的构成要素有( )。

A、主体

B、内容

C、客体

D、权利和义务

三、判断题(正确打“√”,错误打“×”)

1、()甲需购进乙公司相关设备,价值100万元,甲应预付定金30万元。

2、()中标通知书发出30天内,中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签

订工程承包合同。

3、()建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分

组成,并附有三个附件。

4、()FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期,是指从工程师按合同约定发布的

“开工令”中指明的应开工之日起,至工程接收证书注明的竣工日止的日历

天数。

5、()承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告,则失去对该事件请求的索赔权利。

6、()在承包商提出的费用索赔中,是以实际损失为依据,因此其索赔金额额均不应包括利润。

7、()工程招标必须采用公开招标方式。

8、()某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照,依法可以承包工程。因此,

分公司是一个独立的企业法人。

9、()我国《民法通则》规定,向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效为2年。

10、()建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分

组成,并附有三个附件。

四、概念解释题

1、不平衡报价法

2、建设工程施工合同

3、留置

五、简答题(每题6分、共18分)

1、建设工程合同签订和实施的基本原则是什么?

2、不可抗力的范围包括哪些方面?

3、变更价款的确定程序是什么?

六、分析题

背景材料:

某厂房建设场地原为农田。按设计要求在厂房建造时,厂房地坪范围内的耕植土应清除,基础必须埋在老土层下2.00m处。为此,业主在“三通一平”阶段就委托土方施工公司清除了耕植土并用好土回填压实至一定设计标高,故在施工招标文件中指出,施工单位无须再考虑清除耕植土问题。然而,开工后,施工单位在开挖基坑(槽)时发现,相当一部分基础开挖深度虽已达到设计标高,但仍未见老土,且在基础和场地范围内仍有一部分深层的耕植土和池塘淤泥等必须清除。

请分析下面问题:

(1)在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时,承包商应该怎么办?

(2)根据修改的设计图纸,基础开挖要加深加大。为此,承包商提出了变更工程价格和展延工期的要求。请问承包商的要求是否合理为什么

(3)对于工程施工中出现变更工程价款和工期的事件之后,甲、乙双方需要注意哪些时效性问题?

(4)对合同中未规定的承包商义务,合同实施过程又必须进行的工作,你认为应如何处理? 参考答案:

一、单项选择题

二、多项选择题

三、判断题

四、概念解释题

1、答:不平衡报价法是在不影响总标价水平的前提下、某些项目的单价可以定得比正常水平高些、而另外一些项目的单价则可以比正常水平低些、其目的是承包商可尽早收回垫支工程中的资金周转、另一方面是为了隐蔽报价规律的报价方法。

2、答:建设工程施工合同也称为建筑安装工程承包合同、是发包人与承包人之间为完成商定的建设工程项目、确定双方权利和义务的协议。

3、、答:留置是指债权人按照合同约定占有债务人的财产、当债务人不能按照合同约定期限履行债务时、债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。

五、简答题

1、答:建设工程合同签订和实施的基本原则是;

(1)合同第一性原则;

建设工程合同管理考试试题及答案

2005 年建设工程合同管理考试试题及答案 一、单项选择题(共50题,每题 1 分。每题的备选项中。只有 1 个最符合题意) 1. 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货,施工合同没有按 期完成,则建设单位可以要求()承担责任。 A. 施工单位 B. 监理单位 C. 材料供应商 D. 项目经理 2. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行,订立了抵押合同,后来又办理了抵押登记。则()。 A. 项目转移给银行占有,抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有,抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有,抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有,抵押合同自登记之日起生效 3. 抵押与质押的区别主要在于()。 A. 担保财产是否为第三人的财产 B. 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有D?债权人是否有优先受偿权 4. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。 A. 未中标的投标人不退还 B. 中标的投标人在中标的同时退还 C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D. 投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷,没有强制执行效力的文书是()。

A.人民法院的判决B?仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6. 某建设项目,承包人与分包人口头约定了施工合同内容,施工任务完成后,由于承包 人欠工程款而发生纠纷,但双方一直没有签订书面合同,此时应认定()。 A. 施工合同成立,但不生效 B. 施工合同成立,且已生效 C. 施工合同不成立,不生效 D. 施工合同不成立,但有效 7. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款,当合同其他条款无效时,应当认为()。 A. 仲裁条款有效,由仲裁委员会解决争议 B. 仲裁条款有效,由人民法院解决争议 C. 仲裁条款无效,由人民法院解决争议 D. 仲裁条款无效,由双方另行选择争议解决方 式 8. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材,但该采购员用盖有甲施工企业公章的空 白合同文本,与乙公司订立了购买水泥的合同,则该合同()。 A. 有效,但应由采购员向乙公司支付货款 B. 有效,由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效,由采购员向乙公司支付货款 D. 无效,甲施工企业退货,乙公司的损失由采购员承担 9. 按《合同法》的规定,合同生效后,当事人就价款或者报酬没有约定的,确定价款或报酬时应按()的顺序履行。 A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格

合同管理试题及答案汇总

1、建设工程合同纠纷的仲裁由( B )的仲裁委员会仲裁。 A 工程所在地 B 双方选定 C 施工单位所在地 D 建设单位所在地 2、在委托代理关系中,因代理人的行为给被代理人造成损害的( D ) A 代理人与被代理人共同承担责任 B 代理人承担连带责任 C 代理人与被代理人协商确定责任 D 代理人独自承担责任 3、合同法律关系是由( A )三要素所构成。 A 主体、客体、内容 B 当事人、合同行为、合同利益 C 法人、合同、权利和义务 D 合同管理、经济协作、法律责任 4、材料采购合同中对材料质量检验的方法,( C )是错误的。 A 经济鉴别法 B 化学试验 C 理论换算法 D 物理试验 5、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至( D )止。 A 颁发履约证书日 B 工程接收证书指明的竣工日 C 颁发工程接收证书日 D 承包商提交的结算单日生效日 6、合同变更或解除是一项法律行为,因此,当事人双方( B ) A 口头协商即可 B 应签订书面协议 C 与第三方一起协调 D 承办任何手续 7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准,该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后,作为样品与采购方签订水泥供应合同,则该合同属于( B )签订的合同。 A 采取胁迫手段 B 采取欺诈手段 C 超越经营范围 D 无效代理 8、合同生效后,当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下( A ) A 当事人可以约定补充协议 B 当事人可任意进行 C 当事人不能约定补充协议 D 当事人必须按交易习惯进行 9、《仲载法》规定,组成仲裁庭的仲裁员由( D ) A 由一方当事人选定 B 由仲裁委员会指定 C 由仲裁委员会议指定 D 由双方当事人指定 10、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工,但工程师应当在提出暂停施工要求后( B )内提出书面处理意见。 A 1天 B 2天 C 7天 D 14天 1.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货,施工合同没有按期完成,则建设单位可以要求(A )承担责任。 A.施工单位 B.监理单位 C.材料供应商 D.项目经理 2.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行,订立了抵押合同,后来又办理了抵押登记。则( D)。 A. 项目转移给银行占有,抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有,抵押合同自登记之日起生效 C.项目不转移占有,抵押合同自签订之日起生效 D.项目不转移占有,抵押合同自登记之日起生效 3.抵押与质押的区别主要在于(C )。 A.担保财产是否为第三人的财产 B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有 D.债权人是否有优先受偿权 4.招标人对施工投标保函的正确处理方式是(C )。 A.未中标的投标人不退还 B.中标的投标人在中标的同时退还 C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷,没有强制执行效力的文书是( D)。 A.人民法院的判决 B.仲裁机构的裁决 C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6.某建设项目,承包人与分包人口头约定了施工合同内容,施工任务完成后,由于承包人欠工程款而发生纠纷,但双方一直没有签订书面合同,此时应认定( B)。 A.施工合同成立,但不生效 B.施工合同成立,且已生效 C.施工合同不成立,不生效 D.施工合同不成立,但有效 7.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款,当合同其他条款无效时,应当认为(A )。 A.仲裁条款有效,由仲裁委员会解决争议 B.仲裁条款有效,由人民法院解决争议 C.仲裁条款无效,由人民法院解决争议 D.仲裁条款无效,由双方另行选择争议解决方式 8.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材,但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本,与乙公司订立了购买水泥的合同,则该合同(B )。 A.有效,但应由采购员向乙公司支付货款 B.有效,由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效,由采购员向乙公司支付货款 D.无效,甲施工企业退货乙公司的损失由采购员承担 9.按《合同法》的规定,合同生效后,当事人就价款或者报酬没有约定的,确定价款或报酬时应按( C)的顺序履行。 A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格 D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款 10.某物资采购合同履行过程中,由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷,采购方拒付货款,其行为依据的是《合同法》中规定的(B)。 A.双方享有的同时履行抗辩权 B.后履行方享有的抗辩权 C.先履行方享有的不安抗辩权 D.后履行方享有的不安抗辩权

最新建设工程合同管理试题及答案

建设工程合同管理考核题 1203批次前老平台学生,该门课程不用现场笔试考试(网上预约考试时间为虚设),请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上,于规定时间内交到学习中心,哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理,预约后不按规定时间提交按旷考处理。 (答题纸附在第二页,所有答案必须写在答题纸上,标清题号) 一、单选题(共30题,每题2分,共60分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.一个买卖合同执行的是政府定价,2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元,合同规定2000年4月1日交货,违约金为每千克10元,交货后10日内付款,但卖方直至2000年4月1日交货,而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元,买方直至2000年6月1日才付款,买方应当按照每千克( D )元向卖方付款。 A. 100 B.110 C. 120 D. 130 2.对于合同当事人而言,所在国爆发罢工是一种( D )。 A.合法行为 B.违法行为 C.自然事件 D.社会事件 3.合同法律关系( A ),是参加合同法律关系,享有相应权利、承担相应义务的当事人。 A.主体 B.客体 C.内容 D.事实 4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( B )承担。 A.乙项目经理 B.甲施工企业 C.建设单位 D.具体施工人员 5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是( B)。 A.法律关系主体 B.法律事实 C.法律关系客体 D.法律关系内容 6.在施工合同中,( D )是承包人的义务。 A.提供施工场地 B.办理土地征用 C.在保修期内负责照管工程现场 D.工程施工期内对施工现场的照管负责 7.承包人在索赔意向通知提交后的( B )天内递交正式的索赔报告。 A. 14 B. 28

合同管理考试试卷(新)

1.《中华人民共和国招标法》规定,招投标必须遵循公平、公开、公正和诚实信用原则。 2.《国电大渡河流域水电开发有限公司招标管理细则》对必须招标的工程建设项目的规模进行了规定:施工单项合同估算价在200万元人民币以上的;重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在100万元币以上的;勘察、设计、监理等服的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的;非建设工程项目单项合同估算价在20万元人民币以上的设备、物资等项目必须进行招标。 3.公司总分职责规定:公司本部负责单项概(估)算金额200万元及以上的工程施工项目、50万元及以上的土建工程施工监理项目的招标,负责30万元及以上设计咨询项目和工程科研的发包,负责对招标文件内容的审核把关;本部负责单项概算在100万元及以上的机电工程、50万元及以上的机电物资采购和机电监理项目招标。基层单位配合上述项目招标文件审查,负责招标文件中技术条款及清单的准确性及现场实施条件的确定。 4.公司总分职责规定:电力生产方面,公司本部负责审批技术改造单项在20万元及以上合同变更;基本建设封面,公司本部负责审核(批)单项金额500万元及以上合同变更,负责审批合同备用金额度使用完毕后发生的全部单项变更、负责对合同备用金使用情况的复核、审查与备案工作;负责所有修改、调整合同条款事项的立项审批、审核(批)200万元及以上的补充合同;基层单位全面负责职责范围内的合同签订、变更处理和备用金使用情况上报备案工作。 5.任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他方式规避招标。 6.水电工程招标示范文本合同通用条款3.4规定:监理人受发包人委托向承包人发出指示,监理人的指示应该有监理人授权的施工场地机构章,并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的,应按变更处理。在紧急情况下,总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示,承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内,向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的,该书面确认函应被视为监理人的正式指示。由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和(或)工期延误的,由发包人承担赔偿责任。 7.水电工程招标示范文本合同专用条款规定:承包人收到监理人发出的图纸和文件后,经检查后认为其中存在合同约定的变更而监理人未按合同规定发出变更指示,则应在收到上述图纸和文件后7天内或开始执行前(以日期早者为准)通知监理人,并提供必要的依据。监理人应在收到承包人通知后,与发包人共同研究,若同意作为变更的,应在收到承包人通知后14天内答复承包人,并按合同规定补发变更指示;经研究后不同意作为变更的,亦应在上述期限内,由监理人书面答复承包人。若承包人未按照上述约定的时限和要求提出变更或提交变更资料

建筑工程项目招投标与合同管理3

抄了我的在线考试答案的同学要给我买阿尔卑斯糖哈,同学们不能抠门哈(雷友良同学留言) 《建筑工程项目招投标与合同管理》形成性考核三 一. 判断题(共10题,共6分) 详细评审的内容包括对投标文件的符合性评审、技术性评审、商务性评审、投标文件的澄清和说明、应当作为废标处理的情况。(0.6分)错误 正确 ☆考生答案:错误 ★考生得分:0.6 分评语: 下管线资料,保证数据真实,位置准确。(0.6分) 错误 正确 ☆考生答案:正确 ★考生得分:0.6 分评语: 价、工期等主要内容。(0.6分) 错误

正确 ☆考生答案:错误 ★考生得分:0.6 分评语: 准;总价金额与单价金额不一致的,以单价金额为准,但单价金额小数点有明显错误的除外。(0.6分) 错误 正确 ☆考生答案:正确 ★考生得分:0.6 分评语: 错误 正确 ☆考生答案:正确 ★考生得分:0.6 分评语: 审。(0.6分) 错误 正确 ☆考生答案:错误

★考生得分:0.6 分评语: 面的专家组成,成员人数为3人以上单数。(0.6分)错误 正确 ☆考生答案:错误 ★考生得分:0.6 分评语: 错误 正确 ☆考生答案:错误 ★考生得分:0.6 分评语: 小时,经工程师确认,工期相应顺延。(0.6分)错误 正确 ☆考生答案:错误 ★考生得分:0.6 分评语:

施工合同文件的解释顺序依次为(1)施工合同协议书,(2)中标通知书,(3)投标书及其附件,(4)图纸。(0.6分) 错误 正确 ☆考生答案:正确 ★考生得分:0.6 分评语: 二. 单选题(共15题,共9分) 施工合同履行中,某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格,则( )。(0.6分) A.发包人承担全部费用,工期相应顺延 B.发包人承担全部费用,工期不予顺延 C.承包人承担全部费用,工期不予顺延 D.承包人承担全部费用,工期相应顺延 ☆考生答案:A ★考生得分:0.6 分评语: 偿。(0.6分)

建设工程合同管理考试试题及答案

建设工程合同管理考试试题及答案 篇一:建设工程合同管理_xx年考试真题_xx年版 1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标,其投标书中投标人的名称应为()。 A:该施工企业 B:该外地的分公司 C:项目经理部 D:项目经理 答案:A 解析:参见教材P4法人资格 2、关于合同鉴定的说法,正确的是()。 A:经过鉴定的合同,在诉讼中不需要进行质证 B:法律规定强制实施合同鉴定 C:合同鉴定的效力不限于我国国 D:合同鉴定由工商行政管理机关作出 答案:D 解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别 3、某通用设备采购合同中约定,采购付款后,供货交货。合同订立后,采购以有确切证据证明供货经营状况重恶化为由,暂停支付设备货款。采购暂停支付设备货款的行为行使的是 专业资料

()。 A:同时履行抗辩权 B:后履行抗辩权 C:不安抗辩权 D:先诉抗辩权 答案:C 解析:参见教材P39实行先履行抗辩权的情形之(1)经营状况重恶化。 4、下列解决建设工程合同纠纷的式中,具有强制执行法律效力的是()。 A:和解 B:民间调解 C:行政调解 D:诉讼 答案:D 解析:参见教材P47倒数第1行 5、某施工企业拥有一处办公楼,评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元,从B银行贷款XX万元,并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款, 经诉讼后拍卖办公楼,取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()。 专业资料

A:A银行1000万元,B银行XX万元 B:A银行1800万元,B银行1200万元 C:A,B银行各项工作1500万元 D:A银行XX万元,B银行1000万元答案:A 解析:参见教材P11抵押物登记的先于未登记的受偿 6、在施工招投标中,银行为投标人出具的投标保函属于()。 A:留置担保 B:保证担保 C:抵押担保 D:质押担保 答案:B 解析:参见教材P12施工投标保证 7、要约与要约邀请的共同特征是()。 A:容具体明确 B:具备合同的一般条款 C:明示订立合同的意思表示 D:对行为人具有约束力 答案:C 解析:参见教材P27要约和要约邀请的概念 8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法,正 专业资料

合同管理岗位考试试题库

合同管理岗位考试试题库 友情特别提示: 以下考题考试时请注意审题,考试时(除个别题不在本范围外,大部分考题都在本范围)题目或答案会作个别变动,因此必须理解题意。否则简单对答案或拷贝粘贴就会出错。 一、判断题:(一级15题,二级10题,黑体字为一级专用题。对的请在括号内打√,错的打×。答案正确的得2分,错误的倒扣0.5分、不作答得0分) 1、合同实行先签订,后履行的原则;合同生效前,不得实际履行。(√) 2、公司内部机构或职能部门未经法定代表人授权,不得以本单位的名义对外订立合同。(√) 3、公司所有的合同(无论是重大合同还是标的额较小的合同)都必须实行审查会签制度。(√) 4、审查意见应明确、具体,但可以使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言(×) 5、合同订立后,不得因单位名称的变更或法定代表人、授权委托人或合同承办人的变动而不履行合同义务。(√) 6、合同各方当事人协商一致,可以变更或解除合同。(√) 7、变更或解除合同的通知、协议书,应用书面形式,协议未达成之前,原合同仍然有效。(√) 8、我公司《法定代表人及其委托代理人身份证明书》及《法定代表人授权委托书》格式文本由办公室负责提供。(× ) 9、订立合同应当使用公司合同专用章,也可使用单位公章代替合同专用章。(√) 10、处理合同纠纷的原则:坚持以事实为依据,以法律为准绳的原则。(√) 11、处理合同纠纷的程序只有诉讼或仲裁(×) 12、在要式合同中,合同当事人签字的时间即合同成立时间。(√) 13、我公司合同管理实行承办人制度。每一项合同应当由职能部门确定至少一名承办人,对合同订立至履行完毕的全过程负责。(√) 14、对发生实质性变更的合同,其变更、解除的审批权限、程序及文书的送达,与原合同订立程序相同。(√) 15、订立合同的程序是:意向接触,资信调查;合同谈判;审查会签;合同签订;登记备

建筑工程项目招投标与合同管理

建筑工程项目招投标与 合同管理 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

建筑工程项目招投标与合同管理 2008-2009年度第二学期开放教育试题 一、判断题 1、建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。其中包括:业主、承包商和工程咨询服务机构。√ 2、建设工程交易中心的基本功能:信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。× 3、建设工程的招标投标主体包括:招标人、投标人、招标代理机构。√ 4、公开招标是指招标人以投村邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。× 5、招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括:发布招标公告或投标邀请书,组织资格预审,召开标前会议,开标、评标和定标。√ 6、通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业,淘汰总分低的投标者。× 7、投标人收到招标单位的授标通知书,即获得工程承建权,称为中标或得标,表示投标人在投标竞争中获胜。√ 8、投标文件必须严格按照招标文件的规定编写,可以对招标文件要求进行修改或提出保留意见。× 9、详细评审的内容包括对投标文件的符合性评审、技术性评审、商务性评审、投标文件的澄清和说明、应当作为废标处理的情况。× 10、中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后,招标人改变中标结果的,应当依法承担法律责任。√ 二、单项选择题: 1、按照规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日之内订立书面合同。B A 20 B 30 C 25 D 35 2、邀请招标是一种由招标人选择()位符合招标条件的供应商或承包商,向其发出投标邀请,由被邀请的供应商投标竞争,从中选定中标者的招标方式。C A 2 B 4 C 3 D 5 3、建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价,是建设工程的()。B A 计划价格 B 预期价格 C 实际价格 D 合同价格 4、申请领取施工许可证,应具备的条件之一为:建设工期超过一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的()。A A 30% B 40% C 50% D 60% 5、施工招标文件的内容一般不包括()B A 工程量清单 B 资格预审条件 C 合同条件 D 投标须知 6、投标报价人员在总价基本不变的情况下可以采用不平衡报价法使中标后企业利益最大化,在清单工程量不准确的情况下,对可能增加的工程量,可以报()A A 高单价 B 低单价 C 原单价 D 市场价

工程合同管理考试试卷一

工程合同管理考试试卷一

工程合同管理考试试卷(一) 一、单项选择题(本大题共30小题,每小题1分,共30分) 在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在小题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.下列不是业主的主要合同关系有( B)。 A.勘察设计合同 B.施工分包合同 C.监理合同 D.贷款合同 2.最常见的合同类型是( A )。 A.单价合同 B.固定总价合同 C.可调单价合同 D.成本加酬金合同 3.订立合同过程中,具有承诺的法律性质是( D )。 A.招标公告 B.投标书 C.开标 D.中标 4.分包人必须在合同中约定或经( B ) A.监理单位认可,否则属于非法分包。 B.业主认可,否则属于非法分包。 C.总承包商认可,否则属于非法分包。 D.政府主管部门认可,否则属于非法分包。 5. 合同生效后,当事人发现合同对质量的约定不明确,首先确定价款应当采用( A )。 A.补充协议 B.合同有关条款 C.交易习惯 D.按照一般标准 6.在工程施工中,承包方应当承担工期延误违约的责任原因为( B )。 A.不可抗力 B.承包方的设备损坏 C.设计变更 D.工程量变化 7.工程变更起因与工程变更问题处理的关键是( B )。 A.工程索赔 B. 工程变更责任分析 C.工程变更控制 D.工程合同风险分析8.当事人一定要按合同履行义务,不能用违约金或赔偿金来替代合同的标的,体现了( A )。 A.实际履行原则 B.全面履行原则C.协作履行原则D. 情势变更原则 9. 公开招标是指( B )。 A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它组织投标 B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其它组织投标 C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为 D.有限招标 10. 工程标底是工程项目的( B )。 A.中标合同价格 B.招标预期价格 C.施工结算价格 D.工程概算总价格 11. 建设工程合同实施不包括( D )。 A.合同分析 B.合同控制 C.合同变更管理 D.合同审查管理 13. 下列不是合同价款应规定的内容的是(D )。 A.计算方式B.结算方式C.价款的支付期限D.价款支付日期14. 业主将设计、土建、电器等工程施工分别委托给不同的承包商的承包模式称为( B )。 A.全包模式 B.平行发包模式 C.设计施工总承包模式 D.设计管理承包模式

年度合同管理考试试卷与答案

04年度合同管理考试试卷及答案 一、单项选择题(共50题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.下列关于代理的叙述,()是不正确的。 A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效 B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销 C.无权代理的法律后果由被代理人承担 D.代理人只能在代理权限内实施代理行为 2.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同,此合同法律关系的客体是()。 A.物 B.行为 C.智力成果 D.活动 3.合同担保方式中,既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是()。 A.保证 B.定金 C.留置 D.质押 4.依据有关建筑工程一切险的规定,下列描述中正确的是()。 A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程,而不包括公共工程 B.投保人和被保险人是保险合同的当事人 C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程,保险公司不再对该部分工程承担保险义务 D.保险合同的有效期至工程保修期满为止 5.依据《担保法》的规定,当采用保证方式进行担保时,()。 A.债务人与债权人是保证合同的当事人,债务人向债权人保证,当债务人不履行债务时由保 证人承担责任。 B.债务人与债权人是保证合同的当事人,明确保证人,保证人向债务人保证,当债务人不履 行债务时,由保证人承担责任。 C.保证人与债务人是保证合同的当事人,保证人承诺,当债务人不履行债务时,由保证人承 担责任 D.保证人与债权人是保证合同的当事人,保证人承诺,当债务人不履行债务时,由保证人承 担责任 6.依据《合同法》的规定,执行政府定价或政府指导价的合同,合同当事人一方逾期接受货物时,遇价格上涨,应()。 A.按原价格执行 B.按新价格执行 C.按原价和新价的平均价执行 D.按市场价执行 7.工程竣工1年后,房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款,并以资金紧张为由拒不付款。同时,购房者也拖欠房地产开发商的购房款,且已到该支付的时间。此时,施工企业应()。 A.以自己的名义向人民法院主张该购房款 B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款 C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款 D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款 8.施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥,由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款,发现问题后,承包人应()。 A.向人民法院起诉,要求确认该合同无效 B.向人民法院起诉,要求撤销该合同 C.向仲裁机构申请仲裁,要求确认该合同无效 D.向仲裁机构申请仲裁,要求撤销该合同 9.《合同法》中规定的合同履行抗辩权,是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而()的行为。

2020最新合同管理知识培训考试题库及答案

精选考试类文档,如果需要,请下载,希望能帮助到你们! 2020最新合同管理知识培训考试题库及答案 姓名单位编号 一、单项选择题库(每题库1分,共10分) 1、电务公司合同管理采用()的合同管理体制。 A综合管理 B科学管理 C综合管理与专项管理相结合 D专项管理 2、()是工程类合同专项管理部门,是公司合同专用章管理的主责部门,负责对全公司工程类合同的管理,建立工程类合同管理台帐,对工程类合同进行归档。并组织对工程类合同的审查、评审、签字、盖章及办理授权委托等事宜,对工程类合同进行交底。 A经营开发中心 B项目成本管理中心 C施工技术部 D法律事务部

3、施工技术部是()专项管理部门和合同履行监督的主 责部门,并负责对公司劳务分包合同的管理,组织对劳务分包合 同的审查、评审、签字盖章及办理授权委托事宜。 A劳动合同 B劳务分包合同 C工程施工合同 D劳务用工合同 4、合同监督检查小组有权在检查结束后的()内向被检查单位送达检查意见书,被检查单位应当自收到检查意见书之日起()内,将落实整改情况书面报告监督检查小组。 A 10日 15日 B 5日 10日 C 10日 5日 D 15日 5日 5、因合同纠纷被起诉而需应诉的,合同执行部门(单位) 必须在接到法庭应诉通知起()内将合同相关资料报公司合同综 合管理机构,合同综合管理机构应及时向公司相关领导汇报,并 积极准备应诉。 A 1日 B 2日 C 3日 D4日 6、对2万元以上的(含2万元)的物资、设备合同签订前,必须进行合同评审。 A 1万 B 2万 C 3万 D4万 7、内部设备无法调剂或租赁的,方可批准项目部外租。项目 部计划外租设备时(),需报公司设备管理部门审批后,由 使用单位组织评审并签订租赁合同。 A 单台价值大于5万元,期限超过1个月的

建筑工程招投标与合同管理案例分析题

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 建筑工程招投标与合同管理案例分析题 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

建筑工程招投标与合同管理案例分析题 篇一:招投标案例含答案 招投标与合同管理案例分析 案例1 某省博物馆建筑工程,被省政府列为重点工程项目,招标人考虑到工程本身技术难度大,结构类型复杂,一般的建筑企业难以胜任,遂决定采用邀请招标的方式招标,并于20XX年3月8日向通过资格预审的A、b、c、D、e五家施工承包企业发出了投标邀请书,五家企业均接受邀请并购买了招标文件,招标文件规定,20XX年5月10日上午9点为投 标截止时间。 在投标截止时间之前,A、c、D、e四家企业提交了投标文件,b企业由于路途遇到交通管制其投标文件于20XX年5 月10日上午9时15分送达。20XX年5月11日上午在当地招投标监督管理办公室主任主持下进行了公开开标。 评标委员会由7人组成,其中当地招投标监督管理办公室1人、公证机构1人、招标人代表1人、技术经济专家4 人。评标过程中,评标委员会发现A企业投标文件无法定代 表人签字和单位公章,后经评标委员会评标确定D企业中标,20XX年5月15

日招标人向D企业发出了中标通知书,20XX 年6月25日双方签订了书面合同。问题: (1) 招标人自行决定采用邀请招标方式的做法是否妥当?请说明理由。 (2) A、b企业的投标文件是否有效?请说明理由。 (3) 请指出开标工作的不妥之处,请说明理由。 (4) 请指出评标委员会组成的不妥之 处,并说明理由。 (5) 招标人签订的合同日期是否妥当?请说明理由。 参考答案1.招标人自行决定对省重点项目采用邀请招标的方式不妥。 理由:按照《招标投标法》的规定,对于省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的,要经过省、自治区、直辖市人民政府的批准,方可采取邀请招标方式。 2. A和b企业的投标文件均无效。 理由:本案b企业的投标文件送达时间迟于投标截止时间,因此该投标文件应被拒收; 理由:A企业投标文件没有法定代表人的签字和单位公章,属于存在重大偏差,应作废标处理。 3. 本案开标工作存在以下不妥之处: 不妥之一:投标截止日期后第二天开标 理由:按照《招标投标法》的规定,开标应在投标文件 确定的提交投标文件的截止时间的同一时间公开进行,本案 项目在其后第二天开标不妥。不妥之二:由当地招投标监督

安全培训 建设工程合同管理考试试卷

建设工程合同管理考试试卷 一、单项选择题(共50题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意。 1.委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为( )。 A.以代理人的名义与对方谈判 B.商签的合同内应有代理人权利和义务的条款 C.代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求 D.形成的合同由委托人和代理人共同履行 2.法人的变更是指( )。 A.法人法定存在期限届满 B.法人企业改变经营方式 C.法人企业转让企业 D.企业法人资格被撤销 3.债务人将其权利移交给债权人占有,用以担保债务履行的方式是( )。 A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置 4.担保方式中的保证要求( )订立书面保证合同。 A.债权人和债务人 B.保证人和债权人 C.保证人和债务人 D.主合同当事人 5.因违约行为造成损害高于合同约定的违约金,守约方可( )。 A.按合同约定违约金要求对方赔偿 B.按实际损失加上违约金要求对方赔偿 C.在原约定违约金基础上适当增一定比例违约金

D.请求法院增加超过违约金部分损失 6.要约人要撤销要约,撤销要约通知应在( )到达对方、 A.要约到达对方之前 B.对方发出承诺之前 C.对方承诺到达要约人之前 D.对方承诺生效之后 7.债务人按合同约定向第三人履行债务的行为应属于( )。 A.权利转让 B.义务转让 C.当事人的主体变更 D.当事人的主体不变 8.债权人决定将其债权债务—并转让给第三人时,( )。 A.须经对方同意 B.无须经对方同意,但应通知对方 C.无须经对方同意,也不必通知对方 D.须经对方同意,但要办理公证 9.当合同履行过程中发现,对给付货币地点,合同中没有明确约定。事后双方又未能达成补充协议。依据《合 同法》,应在( )履行。 A 支付货币一方所在地 B.接受货币一方所在地 C.货币存放地 D.货币使用地 10.某工程签订的钢材采购合同,由于条款内未约定交货地点,故运费未予明确,则供货商备齐钢材后应( )。 A.将钢材送到施工现场 B.将钢材送到发包人的办公所在地 C.将钢材送到发包人的仓库 D.通知发包人自提 11.在采用格式条款的合同中,提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款( )。 A.有效 B.无效 C.经公证后有效 D.被拒绝后无效 12.对于受要约人延误的承诺,该承诺( )。

合同管理复习题

工程合同管理复习题 1.工程合同目标分解的概念P182 主要是从执行的角度分析,补充,解释合同,将合同目标和合同责任落实到合同实施的具体问题上和具体工程活动中,用合同指导工程实施和工作,以合同作为行为准则,是合同能符合日常工程管理的需要。 2.EPC 模式及CM 模式的概念 EPC是指公司受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。 CM 模式,就是在采用快速路径法进行施工时,从开始阶段就雇用具有施工经验的 CM 单位参与到建设工程实施过程中来,以便为设计人员提供施工方面的建议且随后负责管理施工过程。 3. 固定工程量总价合同的概念是指由发包人将发包工程分解成若干分部分项工程量,由承包人据以标出分项工程单价,然后将单价与工程量相乘,得出分项工程总价,再将各个分项工程总价相加,即构成合同总价。 4. 诉讼时效的概念P314 诉讼时效是指权利人在法定的时效期间内持续性地不行使权利,则丧失依诉讼程序强制义务人履行义务的权利的法律制度 5. 反索赔的概念P305 反索赔就是反驳、反击或者防止对方提出的索赔,不让对方索赔成功或者全部成功。一般认为,索赔是双向的,业主和承包商都可以向对方提出索赔要求,任何一方也都可以对对方提出的索赔要求进行反驳和反击,这种反击和反驳就是反索赔 6 合同交底的概念合同交底指合同管理人员在对合同的主要内容作出解释和说明的基础上,通过组织项目管理人员和各工程小组负责人学习合同条文和合同总体分析结果,使大家熟悉合同中的主要内容、各种规定、管理程序,了解承包商的合同责任和工程范围、各种行为的法律后果等,使大家都树立全局观念,避免执行中的违约行为,同时使大家的工作协调一致。 7.CPF 合同的概念及合同形式概念:也称成本补偿合同,是以实际成本加上双方商定的酬金来确定合同总价,即业主向承包商支付实际工程成本中的直接费,按事先协议好的某一种方式支付管理费及利润的一种合同方式。 成本加酬金合同形式

建筑招投标与合同管理网上作业

1. 建设工程施工合同简称施工合同,是工程发包人为完成一定的建筑、安装工程的施工任 务与承包人签订的合同,由发包人负责完成拟定的工程任务,承包人提供必要的施工条件并支付工程价款。(A ) A. 错误 B. 正确 2. 单价合同具有合理分摊风险等特点,其适用范围较宽。成本加酬金合同中,发包人基本上承 担了全部的风险,承包商所得的报酬也就较低。(B) A. 错误 B. 正确 3. 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同,通常不将监理合同和物资采购合同列入建设工程合同的范畴。(A ) A. 错误 B. 正确 4. 承包商提出的索赔主要包括两个方面,即工期索赔和费用索赔。(B ) A. 错误 B. 正确 5. 在施工过程中最普遍的索赔形式是承包商同业主之间的索赔。最常见的是承包商向业主提出 的工期索赔和费用索赔。(B) A. 错误 B. 正确 6. 建设工程合同按承发包范围不同进行分类,可分为两类:建设工程承包合同和分包合同。(A) A. 错误 B. 正确 7. 单项索赔是指每一件索赔事件发生后,索赔管理人员就针对该事件,在规定的索赔有效期内 向工程师提出索赔要求,要求单项解决支付,不与其他的索赔事件混在一起。(B ) A. 错误

B. 正确 8. 工期索赔值的计算中,网络分析法是进行工期分析的首选方法,适用于各种索赔事件的工期 索赔,并可以利用计算机软件进行网络分析和计算,是一种科学合理的分析方法。(B) A. 错误 B. 正确 9. 监理人向委托人办理完竣工验收或移交手续,监理人收到监理报酬尾款,本监理合同即终止。 (B) A. 错误 B. 正确 10. 建设工程勘察、设计合同是指由发包人与承包商为完成一定的工程勘察、设计任务而签订 的合同。勘察、设计合同的发包人一般是指业主或总承包商,他可以是法人或自然人,但承包商必须是具有法人资格的勘察、设计单位。(A) A. 错误 B. 正确 1. (B )又称为一揽子索赔,是指对整个工程中发生的索赔事件,综合在一起进行索赔。 A. 单项索赔 B. 总索赔 C. 工期索赔 D. 费用索赔 2. 如果中标的施工企业拒绝与发包人签订工程施工承包合同,发包人(A )。 A. 将不再返还其投标保证金 B. 将全部返还其投标保证金 C. 将部分返还其投标保证金 D. 将对其行为处以两倍保证金的罚金

工程合同管理试题(带答案)

一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分.共20 分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1.建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙.签订了一份工程设计合同,该合同关系的内容是指【】 A. 拟建办公楼 B .甲单位和乙单位 C. 甲单位与乙单位签订合同的行为 D ?甲单位的权利和乙单位的义务 2.要式合同必须采用【】 A. 口头形式 B .法律规定的形式C .口头或书面形式 D. 书面形式 3.根据我国合同法的规定,以下关于合同的表述不正确的是【】 A .合同是当事人意思表示一致的协议 B .合同的签订也可以经由当事人一方完成C.合同的当事人具有平等的民事主体资格D.合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议 4 .合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人,称为【】 A .合同变更B.合同生效C.合同转让D.合同无效 5.合同的保全发生在【】 A .合同未生效时 B .合同生效期间 C .合同被判定为无效后 D.合同被撤销后 6.根据《合同法》规定,撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行使期限是【】 A .l 年内 B .2 年内 C .3 年内D.4 年内7.下列表述中,不属于无效合同的是【】 A. —方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益 B .损害社会公共利益C .以合法形 式掩盖非法目的 D .乘人之危订立的合同 8 .建设工程竣工验收应具备的条件不包括【】 A .完整的施工管理资料 B .完整的施工技术人员资质证件 C .施工 单位签署的工程质量保修书 D .主要建筑材料的进场试验报告 9.按照《建筑工程施工合同》的规定,工程预付款的比例是( ) A.安装工程一般不超过合同价的10% B.建筑工程一般不超过合同价的10% C.建筑工程一 般不超过当年建筑工程工作量的30% D.安装工程一般不超过当年安装工程工作量的30% 10.工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求,若重新检验发现工程质量不合 格时,则应【】 A .由承包人承担其全部费用,工期不予以顺延 B .由发包人承担其全部费用,工期不予以顺延C.由承包人承担其全部费用,工期应予以顺延 D .由承包人和发包人共同承担其全部费用,工期应予以顺延 11 在建设工程项目中,监理单位与施工单位之间的关系是【】 A 代理与被代理关系 B 雇佣与被雇佣关系 C 委托与被委托关系 D 监理与被监理关系 12 依据施工合同示范文本规定,索赔事件发生后的28 天内,承包人应向工程师递交【】 A 索赔意向通知 B 现场同期记录 C 索赔报告 D 索赔证据 13 下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中,说法正确的是【】 A 工期不顺延,业主承担与工程有关的损失 B 工期不顺延,承包商承担与工程有关的损失 C 工期顺

合同管理员考试试题

************** ************** ************** 位 单 名 姓 ************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* 湖北黄龙滩水力发电厂2011 年技能达标考试试卷 单位:九龙置业经营部科目: 题号一二三四五六七总分 得分 说明:本试卷共七大题,满分100 分,答题时间 150 分钟。 一、填空题(本题共 40 小题,每空 0.5 分,共 20 分) 1、在网络计划中,某项工作总时差最小,则称该工作为关键工程。 2、报废物资处置实行“统一管理、集中处置”的原则,由经营部集中处置,严禁其它各 部门擅自处置报废物资。 3、根据《建设工程工程量清单计价规范》规定,综合单价包括人工费、材料费、机械费。 4、建设工程项目的实施需要物资资源、人力资源和信息资源。 5、公司《合同管理办法》规定,合同实行承办人负责制度及会审制度、会签制度。 6、招标应当遵循公平、公正、公开的原则。 7、建筑安装工程费由直接费、间接费、利润和税金组成。 8、当事人订立合同,必须经过的程序是要药和承诺。 9、按照《中华人民共和国建筑法》规定,建筑施工许可证的申请者是建筑单位。 10、工程承发包方式,是指发包人与承包人双方之间的经济关系形式。 11、投标竞争包括价格竞争、素质竞争。 12、按索赔目标分为费用索赔和工期索赔 13、设计、采购和施工任务综合的承包被简称为EPC 承包。 14、保险费包括建筑工程一切险、第三方责任险、车辆保险。 15、根据公司物资管理办法规定,公司经营部是公司物资归口管理的职能部门。 16、参加公司招标的法人或者其他组织不得少于三家。经评标后的预中标单位不能少于 二家。 17、招标可采取公开招标和邀请招标的方式进行。 18、签订合同应遵循平等互利、等价有偿和诚实信用的原则。 19、合同价款在 10 万元以下的合同,经总经理批准后,可以采用 二、单选题(本题共 20小题,每小题 0.5 分,共 10分) 1.A 公司通过资产重组被另一较大的 B 公司兼并后,法定代表人易 B 公司不愿履行 A 公司法定代表人签订的供货合同的义务,此时合 A.继续有效B.因 A 公司已不存在而无效 C.合同需经过 B 公司法定代表人补充签字后才有效 D.需与 B 公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效 2.某承诺文件超过要约规定时间 1 天到达要约人。按照邮寄文件收函 受要约人是在要求的时间内投邮,由于邮局错递而延误了到达时间。 应( C) A.因迟到而自然无效 B.必须经要约人发出接受通知后才有效 C.必须经要约人发出拒绝通知后才有效 D.因非受要约人原因的迟到,要约人必须接受该承诺 3.《合同法》规定,由于一方不履行合同义务反对行为,对方可以行 的行为。 A.单方宣布合同无效B.双方协商解除合同 C.请仲裁机构裁定合同可撤销 D.合同仍然有效,但守约方拒绝继续履行本方义务 4.必须以第三方财产提供担保的方式是( A )担保。 A.保证B.抵押C.质押D.定金 5.由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间,此工作内 A .正常时间B.附加工作C.额外工作D.意外工作 6.某大宗水泥采购合同,进行交货检验清点数量时,发现交货数量 1 -

相关文档
相关文档 最新文档