当前位置：文档库 › 铝合金门窗工程施工合同合同范本

铝合金门窗工程施工合同合同范本

工程设计施工合同样本

工程设计施工合同样本 Sample of engineering design and construction contract 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日

工程设计施工合同样本前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。委托方（甲方）：代表人：设计方（乙方）：设计证书等级：根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关相关法律、法规的规定，为明确双方在本合同中的权益，本着平等、互惠的原则双方就__________工程的设计进行协商，结合本工程的具体情况，特签订如下协议，供双方遵照执行。第一条、工程概况 1、工程地点： 2、设计范围： 3、承包方式：

4、设计期限：以甲方交付定金时开始计算设计期限，计划于：______年______月______日开工，______年______月______日完成。第二条、甲方工作 1、合同签订时，甲方应向乙方提交设计前基础资料，并保证交付资料的合法性和完整性。 2、按照合同的规定，甲方的设计要求不得与法律相违背。 3、甲方应按期支付设计费，不得无故拖欠。 4、工程开工前______天，甲方应组织施工队、乙方进行设计和技术的交底。 5、工程竣工时，应通知乙方参加验收。第三条、乙方工作 1、严格按照国家、行业的强制性规定设计，并对甲方的设计意见进行修改。 2、根据合同规定的时间提交设计图纸。 3、若因甲方或者建设单位的原因导致图纸需要修改，则乙方应当负责，且不加收设计费。

铝合金门窗施工合同模板

Word格式完美整理合同编号：铝合金门窗工程施工合同发包人：承包人：工程名称：签约地点：签约时间：

协议书发包人：承包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。第一条、工程概况一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：第二条、承包方式、承包范围及工作内容一、承包方式：包工包料（包括但不限于包工、包料、包机械、包质量、包安全文明、包工期、包市场风险、包所有税费、包验收合格等所有与本工程相关的一切工作内容）二、承包范围：三、工作内容：依据招标文件、招标图纸、工程规范所示，本工程承包范围包括（但不限于）以下工作内容： 1、根据发包人提供的工程范围及初步图纸，完成设计深化并绘制成套施工详图及节点大样图，报发包人及设计单位审核确认并出正式图纸； 2、按发包人要求，在规定时间内完成1：1实物样板（面积不小于10M2），并在不需要时予以拆除； 3、根据发包人确认的正式图纸及实物样板/材料样板，按合同工期包工包料完成合同范围内的铝合金门窗交钥匙工程，包括所有材料【铝合金框料、玻璃、五金配件、发泡剂、硅胶、密封条等】的选料、供应、场内外制作养护、场内外仓储运输、现场安装、固定、成品保护等； 4、完成铝合金门窗与结构间发泡剂嵌缝及铝框与装饰面的最终硅胶封闭（包括门窗内外侧），并为该嵌缝处防渗漏第一责任人。 5、铝合金门窗的成品保护及清洁工程，并负责施工中损坏件的修复更换； 6、根据规范要求完成所需铝合金门窗的性能测试（包括材料的三性试验）和检验。 7、办妥本工程所有政府部门手续，包含但不限于以下内容：设计出图、报监、质检、试验、验收等，并支付所有费用。

标准工程建设施工合同范本4篇

标准工程建设施工合同范本4篇在施工过程中，因甲方原因致乙方造成损失由甲方负责，乙方因违反安全制度和操作规程所造成事故由乙方负责。今天小编就给大家整理了标准工程建设施工合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读! 【篇一】标准工程建设施工合同 (发包人名称，以下简称“发包人”)为实施 (项目名称)，已接受 (承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 1.第标段由K+至K+，长约km，公路等级为，设计时速为，路面，有立交处;特大桥座，计长m;大中桥座，计长m;隧道座，计长m以及其他构造物工程等。 2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：的澄清文件和补充资料);

(3)补遗书; (4)投标函及投标函附录; (5)项目专用合同条款; (6)公路工程专用合同条款; (7)通用合同条款; (8)技术规范; (9)图纸; (10)已标价工程量清单; (11)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计; (12)其他合同文件。 3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。 4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币(大写)元(￥)。 5.承包人项目经理：.承包人项目总工：.

6.工程质量符合标准。 7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 10.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。 11.本协议书正本二份、副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。 12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：(盖单位章)承包人：(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人：(签字)法定代表人或其委托代理人：(签字) 年月日年月日【篇二】标准工程建设施工合同

2015建设工程设计合同范本

2015建设工程设计合同范本第1篇：建设工程设计合同范本建设单位：_______________________，以下简称甲方；设计单位：_______________________，以下简称乙方。根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。一、工程名称甲方委托乙方承担_________工程的设计项目，建筑安装面积为_________平方米，建设地点在________________________。二、甲方义务 1、在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 2、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。 3、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。三、乙方义务 1、乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在______年_____月_____日以前，向甲方交付设计文件；其中，设计文件一式_______份，技术设计文件一式_______份，施工图设计文件一式_______份。 2、乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要；同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。 3、乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。四、设计费甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币_________元。五、违约责任 1、甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。 2、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误_______天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_______%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。 3、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者，乙方应承担赔偿金。六、其它本合同自_______年______月______日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。本合同未尽事项，按我国的法律，法规和规章的规定处理。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。建设单位（甲方）（盖章）：_______设计单位（乙方）（盖章）：_______ 代表人（签字）：_________________代表人（签字）：_________________ _________年_________月_________日_________年_________月_________日

铝合金门窗制作安装合同

铝合金门窗制作安装合同 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

铝合金加工厂制作合同甲方：广州兴万安玻璃实业有限公司（以下简称甲方）乙方：李森雄（以下简称乙方）为了甲、乙双方更好履行合同条款，在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下，双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守。一、工程名称：公司承接放置加工厂制作的铝合金工程二、工程地点：不定三、承包范围：铝合金制作四、承包方式：乙方以包工不包料、包制作、包装车、包调试、包加工场内运输、包质量、包安全、包工期、包成品验收质量达到“合格”标准，包成品保护、包维修、包工伤保险和工伤事故处理的一切费用，包一切小型工具形式承包。五、工程造价： 1、实行单价包干形式。说明：（1）以上单价包含、报料、制作加工、安装玻璃等有关配套配件、打胶、加工厂的清理5S工作，材料转运至作业面，材料清理等一切工序

（2）其中制作安装单价为：该工程项目所需安装的窗已全部完成，包括安装配件、玻璃、打胶、等有关配套配件、清理完成（经总包及业主验收为合格）。（3）工程造价：按实际完成工程量（验收合格）套用承包单价进行结算。六、付款与支付方式： 1、月进度款按当月完成制作加工工程量的80% ，在下月25日前支付给乙方。 2、工程完成验收合格后二个月内支付制作加工工程总价款的90% 给乙方。 3、在验收时如出现质量问题，甲方有权要求乙方在2天内进行整改，若乙方不能按时整改达到甲方要求，甲方有权安排其它班组进行整改，费用从乙方工程款中扣除。 4、甲方在工程验收合格三个月后支付制作加工总价款的97%，剩余在保修期满后一个月内全部付清。七、工期条款： 1、按实际加工厂产能由甲方定进度计划表，不得影响工地安装工序。 2、具体分项工程工期以甲方施工员签发的限期完成任务书为准。 3、若乙方工期明显与进度要求不符，甲方可要求乙方赶工，若乙方在收到甲方通知后，3天内无明显改进，或乙方无能力承担工程任务，甲方有权增派或改派其它施工班组，由此增加的费用由乙方承担，在乙方工程款中扣除或责令乙方按已完成合格工程的50%结算退场。八、材料条款 1、材料定额用量按施工图纸及设计变更抽料量计算：乙方凭领料单到甲方仓库领用由甲方提供的材料。材料损耗率按定额标准为准办理结算，超过限额的按甲方材料购进价在乙方工程款中扣除。

项目施工合同范本4篇

项目施工合同范本4篇如有争议，双方友好协商处理，协商无果至当地仲裁委员会或施工所在地人民法院诉讼解决。今天小编就给大家整理了项目施工合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读! 【篇一】项目施工合同甲方(全称)：乙方(全称)：按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方就本工程施工事宜协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：承包范围：承包方式：二、工程日期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数：_____天三、质量标准工程质量标准：四、合同价款金额(人民币大写)：五、组成合同的文件 1、本合同 2、中标通知书 3、投标书及附件 4、标准、规范及有关技术文件 5、图纸

6、工程量清单 7、工程报价单及预算书双方有关工程的洽谈、变更等书面合同或文件视为本合同的组成部分。六、合同的生效及终止 1、合同签订之日起生效 2、除质量保证书外，甲乙双方履行合同的全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程并验收达到约定标准后，本合同即告终止。 3、合同的权利义务终止后，甲、乙双方应当遵循诚实信用的原则，履行通知、协助、保密等义务。七、图纸提供方及份数：八、甲方工作： 1、提供经当地消防部门审批的设计资料，如在施工中发生变化应及时协调乙方及设计单位予以解决。 2、对乙方施工现场的设备、配线、管路等予以保护。 3、如工程需基建方预留、预埋等基建配合工作，甲方应提前和乙方及基建单位协商解决。 4、提供具备施工条件的施工场地 5、提供施工所需水、电、电讯线路并接至施工场地 6、双方约定甲方应做的其他工作：九、乙方工作 1、必须按消防部门审批合格的设计图纸和《建筑设计防火规范》等有关规定进行施工。 2、在施工过程中，如发现技术要求与现场实际情况不符合《国家消防验收规范》时应向甲方提出，由甲方和设计单位与消防部门协商解决。 3、乙方应按合同规定的时间完成和提供服务。十、施工组织设计和工期 1、开工及延期开工

建筑工程设计合同范本

建筑工程设计合同范本甲方(全称):北川羌族自治县兴羌生态农业科技开发有限公司乙方(全称): 四川绵阳创艺建筑设计研究院有限公司甲方委托乙方承担脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目冷库及生产用房工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同签订依据 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.3 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。第二条工程名称、范围及设计成果 2.1 工程名称:脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目冷库及生产用房工程，项目设计面积约 2642 ?。 2.2 设计范围: 方案、施工图设计冷库及生产用房 2.3 设计内容: 2.4 设计阶段、成果、设计深度及交图事宜设计人应向发包人交付的设计成果资料及文件: 序号设计成果文件份数提交日期有关事宜 1 总平面布置图各2套月日 2 方案设计文本各4套月日包括鸟瞰图、立面 3 效果图各1套月日图、透视图施工图全套资料(包括建筑、方案设计图通过后

4 各6套 30日内结构、给排水电气、单体图) 1 第三条甲方应向乙方提供的有关设计资料及文件序号提交的有关设计资料文件份数提交日期有关事宜 1 用地红线图复印件 1 合同签订后二天内 2 提供的设计方案通地勘资料 2 过后15日内合同签订后二日内 3 批文复印件 1 相应设计阶段开4 市政电网接口位置 1 始前第四条设计取费标准及设计费支付进度 4.1 本合同设计费为 10 元/平方米，总设计费暂定为 26000 元人民币。 4.2 双方同意设计服务酬金按下列工作进度给付: 序号设计阶段名称付款比例 1 签定合同乙方提交设计概念定位报告经甲方确支付本合同总额 30% 认后10天内 2 提交总平面设计、方案设计文件经甲方审批同意后10支付本合同总额 35% 天内 3 提交施工图经审图办同意后10天内支付本合同总额 35% 4.3 付款约定 4.3.1本合同为固定单价合同，合同总价款按实际完成设计面积计算。第五条设计工期本合同按阶段设计节点工期控制。总工期为60天，含甲方设计评审3天，若超过三天，设计时间顺延。第六条履约承诺及解约

建筑工程设计合同范本

建设工程设计合同甲方（全称）：乙方（全称）：深圳市华筑工程设计有限公司成都分公司甲方委托乙方承担设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同签订依据 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.3 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。第二条工程名称、范围及设计成果 2.1 工程名称：，项目设计面积约㎡。 2.2 设计范围：方案、施工图设计 2.3 设计内容： 2.4 设计阶段、成果、设计深度及交图事宜设计人应向发包人交付的设计成果资料及文件：

第三条甲方应向乙方提供的有关设计资料及文件第四条设计取费标准及设计费支付进度 4.1 本合同设计费为元/平方米，总设计费暂定为元人民币。 4.2 双方同意设计服务酬金按下列工作进度给付： 4.3 付款约定 4.3.1本合同为固定单价合同，合同总价款按实际完成设计面积计算。第五条设计工期本合同按阶段设计节点工期控制。总工期为60天，含甲方设计评审3天，若超过三天，设计时间顺延。第六条履约承诺及解约 6.1 本合同在签定后，乙方未经甲方书面同意不得转让或转移其设计权利、义务或权益。 6.2 双方不得无故任意中止或终止本合同，并不得拖延本合同设计工作的进行。

6.3 经甲方审定的图样，说明概算及规范，非经甲方的书面同意，乙方不得改变或泄露。否则，由此造成的损失由乙方负责赔偿。 6.4 甲方需在乙方完成并提交图纸后，予以审核设计图纸，在未收到甲方上阶段审图确认意见书时，乙方不得进行下一段的设计工作。 6.5 因乙方设计延误逾期超10个工作日，经甲方书面催告后7个工作日内，乙方仍无法完成时，甲方有权解除本合同。乙方应退回已收的设计费，并承担甲方由此造成的经济损失。第七条双方责任（一）甲方责任： 7.1.1 甲方项目负责人。参与与乙方谈判设计合同事宜，按期组织阶段性设计成果跟进及设计图纸评审，敦促乙方按期提交设计成果，交甲方项目部执行施工，确认乙方交图时间及实际完成出图数量。但不负责设计费的的调整、支付及批准，该等事项按甲方有关制度及流程办理。 7.1.2 按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。 7.1.3 按期组织设计方案、施工图纸评审、及时提供设计审图书面评审补充、修改意见。并在乙方分次交图后3个工作日内，将审图书面意见，提交给乙方，以便进行下一阶段的设计工作。 7.1.4 甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的办公条件。 7.1.5 甲方应保护乙方的投标书，设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。（二）乙方责任 7.2.1 乙方项目负责人。负责主持项目设计（包括现场技术配合）全程跟进。阶段性设计成果提交，设计图评审，按甲方设计图纸评审通知完成图纸、补充、更改设计、按合同规定时间提交阶段性设计成果，配合甲方项目施工全程技术指导。 7.2.2 应甲方要求提出设计进度及说明报告、指定联络人负责与甲方联络本工程设计一切事宜。 7.2.3 乙方应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同

(完整版)铝合金门窗施工合同范本

合同编号：铝合金门窗工程施工合同发包人：承包人：工程名称：签约地点：签约时间：

建设工程承包合同范本实用3篇

建设工程承包合同范本实用3篇 Practical model of construction project contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日合同编号：XX-2020-01

建设工程承包合同范本实用3篇前言：承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格，由双方通过谈判，以合同形式确定，承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律保护的契约性文件。本文档根据承包合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘 Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：建设工程承包合同(通用版)实用 2、篇章2：建设工程承包合同实用范文 3、篇章3：建设工程承包合同(常用版)实用篇章1:建设工程承包合同(通用版)实用甲方：______________________________ 乙方：______________________________ 合同签订地：________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立协议并共同遵照执行。

一、工程概况 1、工程名称：__________________ 2、工程地点：__________________ 二、工程范围及内容工程量：__________________ 承包形式：__________________ 三、工期 1、开工日期：____________ 2、竣工日期：____________ 3、合同总工期为______工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。四、质量标准采用下列 1、工程质量达到省优至鲁班奖; 2、工程质量评定等级为优良; 3、符合国家质量验收标准;

设计施工合同范本【三篇】

设计施工合同范本【三篇】【导语】设计+施工一体化，现在装修房子常采用的方式。以下是无忧考整理的“设计施工合同范本”，希望可以帮助到大家！【篇一】甲方(屋主)：乙方(施工方)：甲方雇佣乙方装修甲方位于市区路号小区内号房屋，甲乙双方应共同遵守以下条款：一、装修项目及价格 (一)水电安装水路：包括两个卫生间、厨房、阳台的水路、燃气管路的敷设安装。电路：由甲方指定增设的室内开关、插座以及灯具的安装。价格：水电安装费用总价为元整(含人工费、沙子水泥材料费以及建筑垃圾倒放费等)。 (二)地面、墙面贴砖 1、地面客厅、餐厅、两个卫生间、厨房、阳台以及过道等，单价为元/平方米(含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。

2、墙面：两个卫生间、厨房、三个房间飘窗以及厨卫门窗包封等，单价为元/平方米(含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。 3、碰角：所贴墙面直角对接处，单价为元/米(含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。 4、踢脚线：餐厅、客厅以及过道处等，单价为元/米(含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。 5、其他：贴砖所遇到水电管路等的接头、底盒需要钻洞、开槽时，不发生费用；三根管道的包封、批灰以及厨房门洞、大门旁鞋架洞的批灰共元；门窗包封时按实际碰角长度计算(即单价为元/米，含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。 (三)砌灶台灶台总长度约米(以实际尺寸为准)，灶台面宽0。55-0。6米，混砖结构。单价为元/米(含人工、水泥砂浆、钢筋、辅料、贴砖、台面贴石材，不含主材砖及柜门)。 (四)阳台封窗阳台封窗采用铝合金窗，厚度mm的南南铝材，厚度0。5mm的玻璃，南面白色透明六扇、西面花色三扇、北面花色两扇。单价为元/平方米(含安装费、材料费)。 (五)地面找平

工程设计合同范本

编号： Xxxxxxxxxxx公司建设工程设计合同（xxxxxxxxx设计） 2017年月日

目录第一部分合同协议书2 第二部分通用合同条款6 第三部分专用合同条款7

第一部分合同协议书发包人（全称）：xxxxxxxxxxxxx公司设计人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就xxxxxxxxxx设计工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况 1.工程名称：。 2.工程地点：。 3.设计面积：。二、工程设计范围、阶段与服务内容 1.工程设计范围：。 2.工程设计阶段：施工图设计。 3.工程设计服务内容：详见附件1。工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。三、工程设计周期计划开始设计日期：2017年月计划完成设计日期：按发包人进度要求具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价 1.合同价格形式：固定总价合同； 2.签约合同价为：合同固定总价（含税）：人民币（大写）（￥元）。五、发包人代表与设计人项目负责人发包人代表：。设计人项目负责人：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）专用合同条款及其附件；（2）通用合同条款；（3）中标通知书（如果有）；（4）投标函及其附录（如果有）；（5）发包人要求；（6）技术标准；（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；（8）其他合同文件。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

(完整)铝合金门窗制作安装承包合同书

铝合金门窗制作安装承包合同书甲方：乙方：甲方将安装项目以包工包料的方式承包给乙方。为维护甲、乙双方的合法权益，明确双方的权利义务关系，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方友好协商一致，特签订本合同。第一条工程项目（一）工程名称：黄龙油脂有限公司（二）工程地点：东乡区老虎岗（三）工程内容：铝合金窗制作及安装工程第二条承包方式甲方以包工包料的方式将该工程承包给乙方,乙方自负盈亏、不得将主体工程转包，否则甲方有权取消乙方的承包资格，由此造成的一切损失经济由乙方负责。第三条承包内容按甲方提供的工程施工图纸确定以下承包内容（一）负责本工程所有相关材料采购，铝合金窗工程的制作安装；（二）乙方负责包工、包料、包安装、包质量、包安全、包文明施工。第四条主材料

铝合金窗框材料采用标准1.1mm厚推拉浇铸铝合金，玻璃材料采用标准5.0mm厚钢化玻璃，配套五金配件不做具体要求，但乙方在使用之前必须将材料报甲方项目部验收，并经甲方验收通过方可使用。第四条承包单价及工程计算方式（一）本项目铝合金门窗工程总量约为m2，双方约定铝合金窗制工作有安装承包单价为元/m2，（大写：每平方米），此承包单价包含五金配件、玻璃、安装费、运杂费、管理费、窗框边灌浆费、卫生清理费、材质检测费及成品保护费等。（二）工程量按实做面积计算，以实际洞口尺寸为标准计算面积。第五条付款方式乙方将窗框全部完成后，甲方再支付总造价的20%价款；乙方全部竣工时，扇料进场支付总造价的80%价款；该工程竣工验收备案生，剩余的3%作为保证金，待交房使用六个月后全部付清余款。第六条工程质量标准和保修期（一）按铝合金窗标准图集施工，符合铝合金施工验收标准要求，经质监站、业主、监理、甲方验收达到合格标准，如发现质量问题，乙方无条件返工。（二）保修期自竣工验收签字之日起计，保修期为壹年。（三）凡本合同工程范围内的相关保修工作均由乙方负责。（四）凡是乙方未按国家规范、行业标准和设计要求施工造成的质量问题，或因乙方的设备材料、构件、配件等质量不合格引起的质

设计施工合同范本

设计施工合同范本 A4大小 \ 自由编辑 \ 最新最热 \ 标准模板

设计施工合同范本【篇一】建设单位（甲方）：布展施工单位（乙方）：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本规划展示馆布展工程的相关事宜协调一致，订立本合同。一、工程概况 1。工程名称： 2。工程地点： 3。承包范围：展厅布展设计及施工 4。建筑面积：约平方米 5。承包方式：包工包料、设计施工一体化 6。工程内容：布展设计施工一体化：含展厅多媒体设施、展板、图片的制作、安装和完善，以及配套工程的安装，局部吊顶、地面面层的铺饰，模型制作及配套灯光、流媒体及互动软件制作、多媒体放映片及设备，LOGO设计表现制作等。布展项目内容是由乙方所提供的，经甲方认可的设计方案、工程造价清单所示的内容，为本合同签订的依据。合同生效后，乙方在15日内完成方案设计优化，报甲方审核。二、合同工期 1。开工日期：年月日 2。竣工日期：年月日

3。合同工期总日历天数X天。三、质量标准布展质量标准：合格四、合同价款金额（大写人民币）：XXXXX元整。（小写人民币）￥：XXXXX元五、付款方式 1．合同签订后七日内应预付项目总款的30%。 2。方案优化通过发包人审核、施工人员进场正式开工后一周内，支付合同价款25%。 3。内装饰主体工程过半、隐蔽工程、布线工程初步完工，电子设备进场，待甲方在上海对模型初步验收合格后进场安装前，经甲方核对签认，支付乙方项目总款的30%。 4。布展工程竣工验收达到合格标准后，经甲方核对签认后7日内支付乙方项目总款的10%，审计结算后付至合同价款的98%。 5。工程余款为项目总款的2%，作为工程质量保证金，本工程布展施工含多媒体(虚拟。数字影院)、模型、展板等自竣工验收之日起，保修期为壹年，投影、液晶电视等设备的保修期以该产品保修期限为准（投影仪灯泡等易耗品除外）。保修期满后两周内支付。六、组成合同的文件 1、本合同协议书 2、补充协议书 3、中标通知书 4、招标文件、投标书及其附件 5、本合同专用条款； 6、本合同通用条款，通用条款原则采用《建设工程施工合同》范本（GF-1999-0201）中《第二部分通用条款》（因本工程内容为布展设计和施工，如发生不能适用于该通用条款的事宜时，甲、乙双方协商解决）。 7、标准、规范及相关技术文件。 8、施工图纸。 9、明确双方权利，义务的记要、协议。10、工程报价单或预算书。11、原标书，中标方案投标文件中提及的内容要求双方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、甲方工作 1。开工前4天向乙方进行现场交底，清除现场影响施工的障碍物，并说明使用注意事项。协助办理布展施工所涉及的各种申请、批件等手续。

铝合金门窗工程合同范本

合同编号：铝合金门窗工程合同工程名称： **项目铝合金门窗工程合同工程地点：甲方：乙方：日月年．

铝合金门窗工程合同甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，结合**省**市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经协商一致，订立本合同。一、工程施工内容、范围、承包方式 1.1工程名称： 1.2工程施工内容、范围：铝合金门窗、百叶；铝材为粉末喷涂。具体包括由甲方确认的施工图纸及甲方指定的施工内容等。铝合金门窗工程的承包方式：实行综合单价包干。在合同执行期内综合单价固定不变，不因工程规模的扩大、减少或工期的延长、施工期间一切人工及物价浮动而调整。包含内容：包工包料、包机械、包质量（包括产

品质量和施工质量）、包工期、包安全（包括第三者安全）、包文明施工、包技术方案、包超高补贴、包材料涨价风险、包材料损耗、包材料送检及检测合格、包塞缝等细部节点处理（按规范要求），包应缴纳的保险、包国家规定需缴纳的所有税金、各种措施费用等所有定额包含的工作内容、包向总承包单位缴纳的施工配合费，包验收及相关费用、包因验收不能通过所需要发生的整改费用、包备案、竣工资料、保修等。二、工期开工日期：完工日期：总日历天数：三、质量标准满足国家现行《建筑工程施工质量验收规范》、《建筑工程施工质量评价标准》、《建筑工程施工质量验收统一标准》，工程必须达到质量评

定的合格标准。四、合同文件组成及解释顺序 4.1合同文件组成：（1）本合同；（2）乙方的投标报价书；（3）标准、规范及有关技术文件；（4）施工图纸；（5）本工程的施工总承包合同；（6）经甲乙双方书面确认并加盖公司印章的其他有效文件（未加盖公司印章的文件视为无效文件）。 4.2本合同履行期间的解释顺序依照上述序列执行，但不限于各文件之间的相互解释，如有模棱两可或相互矛盾之处，以所列时间在后的文件为准。五、双方的工作 5.1甲方的工作。 5.1.1现场委派由负责项目管理，代表甲方实施各项管理工作，负责办理与施工有关的各项事务；向乙方提供施工图纸及有关技术资料一套。5.1.2． 5.1.3施工过程中，协调乙方与其他施工单位的关系。 5.1.4安排乙方收集整理相关技术资料，审核乙方编制的工程完工结算资料； 5.1.5如出现乙方借故拒绝或拖延甲方和监理工程师的指令的情况，

2020年建设工程施工合同样本(合同示范文本)

2020年建设工程施工合同样本(合同示范文本) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日编号：MZ-HT-020459

2020年建设工程施工合同样本(合同示范文本) 【篇一】发包人(全称)：____ 承包人(全称)：____ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况 1。工程名称：_____。 2。工程地点：_____。 3。工程立项批准文号：____。 4。资金来源：_____。

5。工程内容：_____。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 6。工程承包范围： _________。二、合同工期计划开工日期：_____年_____月_____日。计划竣工日期：_____年_____月_____日。工期总日历天数：_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合_____标准。四、签约合同价与合同价格形式 1。签约合同价为：人民币(大写_____)(￥_____元)；其中： (1)安全文明施工费：

2020施工图设计合同范本(新编版)

The role of the contract is first to protect the legitimate rights of both parties. If the terms of the contract are violated, the contract is evidence that the other party seeks justice. （合同范本）甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 2020施工图设计合同范本(新编版)

2020施工图设计合同范本(新编版)合同的作用首先是保护当事人双方的正当权利。“口说无凭，立字为证”，如果有一方违反约定而不满足另一方的要求，合同就是另一方讨回公道的证据。下载后可以修改或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。甲方：乙方：本协议作为《施工图设计合同》的补充，与《施工图设计合同》具有同等法律效力，如以下条款与《施工图设计合同》中的相应条款有不符之处，均以本协议条款为准。一、施工图设计的程序 1、签订设计合同及补充协议 2、甲方提供设计所需的各项资料(见本协议第三条第二款) 3、乙方完成建筑单体方案的设计，并提交甲方书面认可 4、乙方根据甲方认可的单体方案完成建筑立面设计和各种管线的平面及系统的方案设计，并提交甲方书面认可 5、乙方依据甲方认可的单体平面和管线布置方案完成人防、消防、规划的报批图，并提交甲方，甲方在上报主管部门后将有关批准文件和修改意见复印件转乙方备存。

建设工程设计合同范本范本

建设工程设计合同范本建设单位（甲方）： ___ 地址：______________________ 邮码________________________ 电话________________________ 法定代表人：________________ 职务________________________ 设计单位（乙方）： ___ 地址：______________________ 邮码________________________ 电话________________________ 法定代表人：

职务_______________________ 为了明确责任, 分工协作,共同完成建设项目的设计任务,根据批准的计划任务书, 经甲乙双方充分协商, 特签订本合同, 以便共同遵守。第一条甲方委托乙方承担_______ 工程的设计项目, 建筑安装面积为___ 平方米,批准总投资为__ 万元, 建设地点在第二条甲方的义务 1. ______________ 甲方应在__ 年月日以前, 向乙方提交业经上级批准的设计任务书, 工程选址报告, 以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方在__年___ 月

___ 日施工图设计前, 应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件, 以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量, 不得随意变更 2. 及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3. 在工程开工前, 甲方应组织有关施工单位, 由乙方进行设计技术交底; 工程竣工后, 甲方应通知乙方参加竣工验收。 4. 在设计人员进入施工现场进行工作时, 甲方应提供必要的工作条件, 并在生活上予以方便, 在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验, 所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5. 甲方必须维护乙方的设计文件, 不得擅自修改, 未经乙方同意, 甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权, 不得转让给第三方重复使

铝合金门窗施工合同范本

门窗工程制作安装合同发包方： ____________________________________________ （下称甲方）承包方： ____________________________________________ （下称乙方）依据VV中华人民共和国经济合同法>>及其他有关法律、行政法规，经双方友好协商，订立本合同，以便共同遵守。第一条：工程概况 1、工程名称： _________________________________________________ 2、工程内容： _________________________________________________ 3、工程地点： _________________________________________________ 第二条：合同价款第二条：结算方式双方签订合同后，甲方支付乙方合同总金额的20%作为备料款，窗外框安装完毕并经监理单位和甲方共同验收合格后一周内，付至工程总价款的50% ,扇和玻璃安装完毕并经监理单位和甲方共同验收合格一周内，付至工程总价款的70%工程全部安装完毕并经相关职能部门竣工验收合格后一周内办理结算，办理完结算后一周内付至该栋工程总价款的95% 余5%乍为质保金，竣工验收合格后付清。第四条：材料使用约定

1、铝合金窗型材采用 _______________ 系列注胶断桥节能型材，颜色以甲方提供色板颜色为准，型材壁厚：____________ 2、玻璃选用 ______________ 中空玻璃。 3、本工程门窗配件选用 ______________________ 第五条：工期 1、本工程项目工期为日，随土建外墙施工进度完成制作安装，自乙方进场之日开始计算（以甲方书面通知为准）。 2、因甲方原因或不可抗拒因素影响不能施工，工期顺延；第六条：双方的工作一、甲方工作 1、提供施工所需的电源、脚手架、升降电梯等门窗工程进场应具备的开工条件 2、负责协助乙方向质监部门报检事宜，所需费用由甲方承担。 3、负责对铝合金门窗工程进度、质量进行监督检查。二、乙方工作 1、乙方应根据甲方安排的施工计划按期完成约定工作内容，并遵守施工现场的各项安全文明施工制度和服从甲方现场负责人的指挥。 2、严格按甲方提供的铝合金窗设计施工图和监理方确认的样板进行施工。第七条：工程质量要求及验收标准 1、门窗的制作安装应符合设计及国家规定的验收标准。

铝合金门窗工程施工合同合同范本

工程设计施工合同样本

最新建设工程设计合同范本

铝合金门窗施工合同模板

标准工程建设施工合同范本4篇

2015建设工程设计合同范本

铝合金门窗制作安装合同

项目施工合同范本4篇

建筑工程设计合同范本

建筑工程设计合同范本

(完整版)铝合金门窗施工合同范本

建设工程承包合同范本实用3篇

设计施工合同范本【三篇】

工程设计合同范本

(完整)铝合金门窗制作安装承包合同书

设计施工合同范本

铝合金门窗工程合同范本

2020年建设工程施工合同样本(合同示范文本)

2020施工图设计合同范本(新编版)

建设工程设计合同范本范本

铝合金门窗施工合同范本