电梯井道钢结构合同电梯

工程施工合同

合同号：

合同签署地点：河北省xx市

合同签署日期：二零xx年x月甲方：xx公司

乙方：xx公司

依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经充分协商并一致同意，签订本合同。

1．工程项目名称、施工内容、合同总价：

1.1工程项目名称xx楼新加电梯井道工程

1.2施工内容：电梯井道基础处理，屋面处理及加固，井道制作、运输与安装，防火涂

料的粉刷等工程。同时要求乙方按照经甲方认可的施工图纸进行施

工。

1.3合同暂定总价：RMB￥xx 元（xx万x仟x佰x拾x元整），详见报价单。

最终价按照单价以最终工程量为准。

2．工期及施工地点：

2.1有效日历工期：

合同签定并生效后30 天内完工。

2.2施工地点：xx公司

3、付款

3.1付款方式：

3.1.1合同双方签字盖章后，甲方七天内向乙方支付合同总价的20%作为预付款；

3.1.2乙方主钢架材料全部进场并开始安装七天内甲方支付合同总价的40%给乙方；

3.1.3 本合同范围内的施工内容经双方验收后，乙方办理结算，甲方审定完成后，甲方即支付至最终结算价格的95%给乙方，同时乙方开具全额建安发票；；

3.1.4 验收满一年后，在甲乙双方无异议的前提下一次性支付剩余的5％质保金。

4、保修与维护

4.1 工程的主体保修期为一年，自双方共同签署《工程验收合格单》次日起计算。

4.2保修期内乙方自备材料及乙方施工质量出现任何缺陷，乙方应在接到甲方通知之

日起 24 小时内派技术人员到达现场进行维修或根据情况进行免费更换。

4.3 如在保修期内出现多次故障使甲方足以对乙方工程质量产生不信任，甲方可以提出赔偿要求。

5、质量保证

5.1乙方应保证所提供的材料是全新的、在交付时没有缺陷且符合甲方提出的技术标准及规范；乙方应严格执行现行施工规范及甲方的技术要求，确保工程质量达到甲方使用要求；主体结构工程质量保证期应符合设计文件规定的该工程合同使用年限。

5.2如果由于工艺的复杂性或交付数量巨大，使得在交付时甲方无法对主材进行全面及时检验或由于主材缺陷的隐蔽性导致在交付时甲方未能查验出主材的质量瑕疵，那么，只要在交付后的保修期内甲方发现乙方提供的工程主材与前述标准或规范不符，甲方仍有权要求乙方修理或更换，修理、更换的费用以及由此引起的其他拆除、搬移及修复费用均由乙方承担。质量保证期自修理或更换符合合同约定之设备的次日起算。

5.3竣工工程验收，以国家有关部门制定的竣工工程验收规定及企业的验收标准和施工图纸说明书、施工技术文件等为依据;该工程如具有隐蔽验收签证、绝缘等记录，甲方乙方须及时办理签证手续。

6、双方责任：

6.1甲方提供施工现场临时水电（费用乙方自理）、临建搭设的场地，施工现场应能满足施工要求。

6.2施工过程中甲方项目负责人应到现场对安装施工进行监督。

6.3由乙方提供的主要原材料、构配件，必须按有关规定检验合格并经甲方确认后方可用于施工；

6.4材料改变或代用必须经原设计单位同意，并发正式书面通知和甲方签证后方可用于施工；

6.5乙方应按质量验评准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并将评定结果送甲方；

6.6乙方在施工过程中发生质量事故，应及时通知甲方。一般质量事故的处理结果应送甲方备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、甲方共同研究，并经设计、甲方签证后实施。

6.7乙方负责合同工程安装过程中合同规定的全部材料的及时采购, 不得影响工期。如甲方未按本合同相应条款履行影响乙方施工，工期相应顺延。

6.8乙方在施工过程中发生的一切伤亡事故，乙方负全部责任。

6.9甲方负责在施工前向乙方提供正式设计图纸2套。

7、保密

7.1非经甲方事先书面同意，乙方不得将甲方在本合同签署及履行过程中披露的且标注为“保密”或“秘密”的任何标准、规范、计划、图纸、模型、样品、资料或其他信息披露给任何第三人；乙方向与履行本合同有关的人员提供上述文件时，应限于履行合同必须的范围并保证有关人员遵守保密义务；由于乙方原因引起泄密而造成甲方损失的，由乙方赔偿全部损失。由于甲方原因引起泄密而造成乙方损失的，由甲方赔偿全部损失。

7.2本条款构成独立的保密协议。本条款的义务不因本合同的终止而终止。本条款的效力于上述需要保密的文件、资料等的秘密性全部丧失时终止。

8、对侵权索赔的辩护

8.1乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用乙方工程施工中自备材料免于遭受第三方就知识产权（包括但不限于专利权、商标权、著作权及非专利技术）提起的诉讼、仲裁或任何请求。

8.2如果发生因乙方施工中自备材料侵犯了他人知识产权而针对甲方提起的诉讼的情况，且甲方将此等情况及时通知了乙方并向乙方提供了合理的信息与协助，并且授权乙方独立进行辩护和解决索赔问题，乙方将自费进行辩护，并支付全部费用和由于该案最终判决或裁决/裁定而支付的赔偿金，以及赔偿甲方因此而受到的一切损失。

8.3如果发生因乙方施工中自备材料侵犯了他人知识产权而针对甲方提起的诉讼的情况，如果乙方处理不力，影响到甲方正常使用，乙方同意甲方有权在乙方质量保证金的范围内直接与权利主张人达成和解协议，向权利主张人付款。

9．违约责任

9.1除不可抗力、现场停水停电、施工条件不具备等原因，如乙方不能按照本合同规定的时间交货和提供服务的，乙方应在不影响本合同项下甲方享有的其他补救措施的情况下，自合同规定的交工期期满次日起按滞延天数每天支付给甲方合同最终审定总价千分之二的滞纳金。滞纳金缴纳天数最多不超过30个日历天。

9.2如因甲方原因影响到乙方施工，工期相应顺延且没有滞纳金，因乙方迟延交工时间超过十个工作日，甲方有权追究乙方的违约责任。

9.3 甲方因使用乙方产品质量问题造成损失的，由乙方承担赔偿责任。如因甲方使用不当造成的损失，由甲方自行承担。

9.4 因本合同履行过程发生纠纷，解决纠纷的费用由过错方承担，其中包括为诉讼而支出诉讼费、律师代理费与差旅费用等。

9.5由于甲方原因造成本工程施工中断或不具备施工条件，工期相应顺延。

10．合同解除

10.1如乙方在合同履行中存在下述情形之一，甲方可随时向乙方发出书面通知，解除部分或全部合同：

1）乙方原因造成工程迟延交工时间超过 30 天的；

2）乙方交付的工程不符合本合同约定或乙方未能履行本合同规定的其他实质性义务，经甲方提出异议后七天内没有采取有效的补救措施的。

10.2甲方根据第10.1款约定解除本合同，并不损害甲乙方在解除合同时要求金钱赔偿或采取其他救济措施的权利。

11．弃权

甲方在行使权利过程中的疏漏或者迟延不应视为弃权，甲方任何部分地行使权利不应阻止其进一步行使权利。本合同中规定的甲方享有的权利和救济是累积的，且不排除法律规定的任何其他权利和救济措施。

12．不可抗力

12.1如果任何一方因不可抗力，如战争、火灾、台风、洪水、地震、恐怖事件导致合同履行被迫停止或不得不推迟履行本合同，双方应协商解决合同的继续履行问题。但应采取所有合理措施，将不可抗力引致的延误及损失减至最小。

12.2受不可抗力影响的一方应将有关情况尽快通过电传或传真通知另一方。在不可抗力出现14天内，受影响的一方应提供一份有关权威机构出具的证明文件并通过快件或挂号信寄至对方以便其检验和确认。在不可抗力终止或被排除后3日内通过电传或传真通知另一方，并通过挂号信通知对方不可抗力已终结或排除。

12.3如果不可抗力持续作用超过30天，双方应就合同执行问题进行友好协商，并尽快达成书面协议。如果未能达成书面协议，任何一方有权终止本合同。

13．争议解决及法律适用

13.1本合同适用中华人民共和国法律，并按其进行解释。

13.2 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应通过双方友好协商解决，协商不成，向保定仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

14．合同的更改

本合同的任何变更、修改均须双方同意并签署书面意见方为有效，因更改合同致使一方遭受损失的，应由责任方赔偿对方因此而遭受的损失。

15．安全施工要求：

15.1施工合同签订的甲乙双方需要共同落实各级安全生产责任制。甲方的安全管理人

员负责对施工现场进行监督检查，有权制止并纠正施工现场作业人员违反安全生产相关规定的行为。

15.2乙方（施工方）法人代表或主要负责人作为其承包施工项目的第一责任人，对施工现场的安全生产负直接责任。要向工程建设部递交《施工安全承诺书》，认真执行现场安全管理制度，确保施工现场安全。施工方对其各级施工队伍要建立安全生产责任制，明确安全生产责任。各级施工人员要遵守公司各项安全管理制度。

15.3乙方在施工前，必须编制项目作业指导书，经甲方审查通过后方可施工;在不影响甲方安全生产运行的前提下，甲方尽力为乙方提供便利条件和服务。

15.4甲方有义务对乙方施工现场安全负责人进行安全教育，将公司的各项安全生产管理规定告知乙方；乙方施工现场安全负责人必须对其作业人员进行安全教育，安全教育要根据不同的工种、工作岗位、工作环境来开展。

15.5乙方进入施工现场应统一着装；全部施工人员必须佩戴安全帽作业；凡高空作业人员必须佩戴安全带；特种作业人员必须经培训后持证上岗；乙方要对其下属的特种作业人员根据不同作业要求配发相应的安全防护用具。

15.6乙方负责在施工现场配备灭火器材并定期检查维护，凡动火部位及油漆、木制做点等存在易燃物的位置都要摆放灭火器。乙方进行电气焊等动火作业前，须先向甲方有关单位、部门提出申请，经批准并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。动火作业过程中乙方必须提前备好灭火器，清理现场可燃物，并在现场设专人监护。

15.7施工临时用电应遵守公司临时用电管理规定，由专业电工接线，用电器具要有接地保护线，电缆必须配有安全插头，不许将裸线直接插到插座上使用，作业完毕后要拉闸、断电；施工照明用工作灯具，由专业电工制作安装并严格按规范接线，绝不允许私自乱拉乱接。

15.8施工过程中如需使用水、电等，施工单位必须填写申请单，经领导同意，由专业人员指定接水、电、天然气地点，电器线路和管路连接规范，并由施工单位安装合格计量仪表后方可使用，施工过程中产生的费用由施工单位负担。

15.9乙方应在施工区域设置明显标志，对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查。

15.10施工现场物资要分类码放整齐，不得超高，不准阻挡消防栓、灭火器、消防通道等。可燃、易燃化学危险品要与其它物资分开存放，周边备有足够的灭火器材并派专人看管。

15.11乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后，乙方应对

施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内，对外发生的污染事故、交通事故、以及未按甲方安全规章制度落实发生意外事故等由乙方负责。

15.12甲方公司内部所有施工现场一律禁止吸烟，外来施工人员只允许在甲方指定吸烟点吸烟。

15.13乙方施工车辆进出厂时，车速减缓，出厂必须接受甲方门卫值班人员检查。

15.14甲方安全管理人员有权利对乙方施工现场作业人员的作业情况进行监督、检查，对违反本安全协议的作业人员，将按照甲方《施工单位违章处罚管理制度》视具体情况给予乙方一定的经济处罚，情行恶劣，态度蛮横的，可视情况责令其停工整顿。

16．合同生效及其他

16.1本合同一式四份，甲乙双方各执二份，自双方签字盖章之日起生效。

16.2本合同工程报价单为本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等效力；技术变更的签署应以双方项目负责人签署的洽商单为依据。

16.3本合同正文及其附件均为中文文本。如有其他文本且与中文文本不一致时，以中文文本为准。其它未尽事宜（任何与本合同相关但未在本合同中明确规定的事项）将由双方友好协商并另行达成书面合同予以解决。

甲方：xx有限公司乙方：xx有限公司钢结构分公司

签约代表：签约代表：

签约时间：签约时间：

电梯施工合同(带井道及玻璃幕墙-为观光电梯)

电梯工程合同 合同编号：SXMT2009-008 项目名称：xxxxxx宾馆电梯工程 需方：陕西省xxxxxxx 供方：陕西xx电梯有限公司

经需方议标，确定我单位为xxx宾馆电梯的施工单位。双方经友好洽谈，在平等、自愿的基础上，按照诚实信用、公平的原则，根据《中华人民共和国合同法》总则和分则的有关规定，就需方玉华山庄安装电梯一揽子工程之事宜，为明确供、需双方各自权利、义务，经协商达成如下一致合同条款，并共同遵守履行： 一工程内容： 1、供方向需方提供上海现代电梯制造有限公司生产的“HYUNDAI”商标技 术规格为“STVF-WP(GL)800-CO60-4/4”的无机房观光乘客电梯壹台及运输、电缆、安装、调试；具体规格型号见附件一； 2、电梯钢结构井道及幕墙的设计、材料购置及施工；需由有资质的单位施 工。具体方案见附件二； 3、钢结构井道基础设施的施工；具体方案见附件三； 4、x x市技术监督局及原土建设计单位的验收沟通工作及费用。 5、供方施工人员费用（住宿等）。 二工程分项造价： 1.电梯设备、运输、安装、调试、电缆总费用为RMB 260,000 元整,大写即 贰拾陆万元整； 2.电梯钢结构及幕墙井道的设计、材料购置及施工总费用为RMB 168.000 元整,大写即拾陆万捌仟元整； 3.井道基础设施的施工（包括地坑、防水、挡水墙改道、开山、电梯相关 女儿墙拆除及修复等）总费用为RMB 30.000 元整,大写即叁万元整； 4、xxxxx技术监督局及原土建设计单位的验收沟通工作及费用为 RMB10.000 元整，大写即壹万元整 三工程总价： 本合同总金额为（RMB）468.000元计人民币（大写）肆拾陆万捌仟元整。本工程为交钥匙工程。 四付款方式： 1.自本合同签订之日始的10天内，需方按上述合同金额的25%一次性支付 给供方，即RMB117.000元，计人民币（大写）壹拾壹万柒仟元整。。 2.井道基础施工完毕10天内，需方按上述合同金额的20%一次性支付给供 方，即RMB93.600元，计人民币（大写）玖万叁仟陆佰元整。作为合

钢结构电梯井道合同模板

合同编号：钢 结 构 电 梯 | 井 道 合 同

钢结构电梯井道合同! · 合同签订地点： 合同签订日期：年月日

[ 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,遵循平等、自愿、公平、诚实的原则，甲乙双方经友好协商，双方达成如下协议,共同遵照执行。 第一条标的价格及付款方式 （一）、价格（人民币：元） （二）、付款方式 1、双方签订合同时,甲方向乙方支付合同总款的40%，作为定金； 2、进场施工时, 甲方向乙方支付合同总款的40% ； 3、玻璃安装完毕时, 甲方向乙方支付合同总款的20% 。

第二条主要材料规格（其它见设计图）

第三条质量及验收 、以甲乙双方认可后的设计图纸、作法说明、设计变更和《钢结构加工合同》中约定的条款为评定验收标准。 、由于乙方提供的材料、附件质量不合格而影响钢结构质量，其返工费用由乙方承担，工期顺延。如材料到现场甲方在规定时间（二十四小时）内不进行验收，视为乙方材料合格。 、钢结构竣工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到完工通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内未能组织验收，则视为甲方默认合格。 、若甲方需要申请专职机构验收,乙方不承担一切相关费用,但有责任对验收不合格部分进行整改,本钢结构外挂井道以电梯验收合格为最终合格。 、本电梯外挂井道在甲方未按时付清本合同规定的款项时，乙方有权对其作出处理。 第四条甲方工作 、开工前五天，甲方向乙方提供经确认的设计图纸或作法说明，否则乙方有权按照自己设计方案加工，但最终必须满足电梯的安装。 、甲方指派为现场代表，负责合同履行。对钢结构质量、进度进行监督检查、变更和其他事宜。 、监督乙方严格按照国家标准、规范和甲方要求进行加工。 、对材料及安装质量进行监督把关。乙方在加工过程中未满足有关质量，甲方有权向乙方提出整改，若乙方每项加工完工后甲方才提出异议，则视为乙方该项合格。 、协调与其他施工单位的配合关系。 、甲方无偿提供安全方便的临时库房、临时宿舍、现场加工中用水用电（安装至现场）。 、甲方按时付给乙方款项，因付款不及时而发生的一切损失由甲方负责且乙方有权停工或终止本合同。 、甲方负责申报增加观光电梯所需的当地主管部门的全套手续并承担其费用。 、甲方负责钢结构外挂井道施工范围内障碍物（如：水管或天燃气管、混泥土圈梁、下水道、光缆等）的免费拆除。 、甲方无偿为钢结构外挂井道修好后的土建部分的修复和装饰。 、甲方购买的电梯需要安装安全锁，否则电梯厅门验收距离超标（按照电梯验收标准规定尺寸）的整改费用由甲方承担。 第五条乙方工作 、按照设计图纸要求组织施工、保质、保量、按期完成任务。 、乙方所购材料需经甲方确认后加工，否则由此引起的损失由乙方承担。 、遵守甲方及现场的安全要求。 、钢结构在施工期间，乙方负责钢结构的保护工作，保护期间发生材料丢失或损坏由乙方自

电梯井道施工合同0001

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 电梯井道施工合同0001 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

电梯井道施工合同 （以下简称甲方） （以下简称乙方） 根据〈〈中华人民共和国合同法》有关规定，遵循平等、白愿、公平、 诚信的原则，双方就世纪百货南昌店电梯井改造工程协商一致，订立本 合同 1、 项目名称： 世纪百货南昌店电梯井道移动改造工程 __________________________ 2、 工程地址： 深圳市宝安区西乡固戌南昌综贸广场 ____________________________ 3、 承包性质：包工、包料、包制作、保证电梯安装后井道及其他部分正常 投入使用 4、 承包范围： 电梯井道一制作改浩工程 __________________________________ 5、 材料说明： 详见报:价清单（由乙方提供） ___________________________ 工程期限： 签订合同后 天之内，材料进场，个工作日完成所有井道工 作，若因发包人方面因素而导致工程无法顺利完成的，工期顺延。 三、工程造价及核算方法: 1、 造价：工程为一次性定价，总价合计为人民币：小 写：￥ （含税）本价格包含电梯 井道所有费用。 2、 付款方式： （1） 签订合同后预付订金 元； （2） 完成工程量50履付 元； （4）井道完成后由电梯公司专人验收并进行安装，正常运后支付余款。 四、 工程质最：满足电梯安装及验收。 五、 甲方负责： 1、甲方提供电梯厂家所提供的土建图纸给乙方， 乙方按照图纸设计要求进 行施工。 2、 甲方提供场地水、电给乙方。 3、 甲方若变更原定方案，必须在乙方施工前通知，在施工期间甲方提 出变更，所造成 的损失由甲方承担。 发包单位: 承包单位: 工程概况:

旧楼加装电梯合同书范本

旧楼加装电梯合同书 甲方单位：崇桂新村39B座一单元（以下简称甲方） 乙方单位：江夏（福建）建设工程有限公司（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就施工的承包事项协商一致，订立本合同。 一、项目概况 1、项目名称：崇桂新村39B座一单元加装电梯 2、项目地点：三明市 3、承包性质：包工、包料、包安装、包运输、包安全 4、承包范围： 1、基坑及防水 .钢结构井架.四面不锈钢.一楼下为砖墙外贴磁砖.电梯超150mm防护、地下线管移除、墙上空调、线管移除、防道网切除及修复(注：基础施工除遇化粪池产生的费用由甲乙双方各承担一半外，其余施工及由此产生的费用全部由乙方负责) 2、过道地面磁砖、过道长度约为,围档为高不锈钢、高铝合金窗、夹心板盖顶、铝扣板吊顶、人体感应灯、打掉的墙面粉白恢复。 3、图纸、审图、电梯验收的监理报告、规划报建手续、电梯专用电表、从电表到主机处的电缆 5、主要材料明细表 主要材料表 主走道用120×120×5mm方型焊接管材质为Q345B 电梯基础土建机坑主体用螺纹钢φ14-16mm，固定圈梁φ8mm线材均为三钢闽光牌产品，金牛水泥标号500，标准合格沙石预埋板σ=18mm，基坑做防水处理 钢结构外包装两种材料双钢化（6+6）夹胶玻璃安装时每块玻璃相接装配横梁不装修，不进水，产品提供合格证； 主走道用镀锌管框架焊接，双侧底层安装8%的钢化玻璃，上层5mm普玻，中间用铝合金拉窗，全通透性装配确保原楼梯走道光亮。

304哑光不锈钢σ=1mm，折边成型并内加衬不锈钢管制作成品后用σ=2mm不锈钢板连接焊接在机架上，并提供质保书。 走道铺防滑钢砖，机架底层1米高铺花钢岩砖以防水。 焊条用7422焊条，采用气体保护焊，确保焊接质量。 6、工程概况： 方形电梯井道，外罩要求：不锈钢；数量：1台； 二、工期 1、本工程施工时间为4个月（不含电梯安装时间及规划审批时间），工期的开始日自规划许可证下发10后算起。如任何原因而造成工期拖延，由违约方承担违约责任。 2、如遇下列情况，而影响工程竣工时间者，经甲方代表签证后，工程之工期按实际相应顺延；乙方不负责因其原因而增加的费用： 因遇人力不可抵抗的自然灾害（如台风、水灾、下暴雨、地震，自然原因发生的火灾等）造成的停工者； 在工地里发现古文物或爆炸物而需要全面停工处理；因市政府有关单位或业主的原因造成停电或停水或水压不能满足施工需要，影响全面八个小时（期间无间断）以上者； 因甲方或业主提出修改承包范围，内容及标准，而造成进度受影响或工程量增加者； 甲方不按合同规定（除非乙方违约或不履行合同条款在先）支付工程进度款而影响施工进度者； 按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，影响进场施工； 三、工程造价及核算方法： 1、造价： 工程总价（除因甲方有另行要求，否则无任何工程量增加），总价合计为人民币：小写：￥元，大写：整。(不含税票，此工程为固定包干总价) 2、付款方式： 合同签订后3天内，甲方支付总工程款的10%为工程定金，即人民币RMB￥元 规划许可证下发3天内，甲方支付总工程款的25%为工程进度款，即人民币RMB￥元。 钢材进场3天内，甲方支付总工程款的30%为工程进度款，即人民币RMB ￥元。 不锈钢进场3天内，甲方支付总工程款的25%为工程进度款，即人民币RMB ￥元。 电梯验收完成出证3天内，甲方支付总工程款的10%为工程进度款，即人民币RMB ￥元3、付款账号

电梯井道施工合同

电梯井道施工合同 发包单位：（以下简称甲方） 承包单位：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就世纪百货南昌店电梯井改造工程协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、项目名称：世纪百货南昌店电梯井道移动改造工程 2、工程地址：深圳市宝安区西乡固戌南昌综贸广场 3、承包性质：包工、包料、包制作、保证电梯安装后井道及其他部分正常 投入使用 4、承包范围: 电梯井道制作改造工程 5、材料说明：详见报价清单（由乙方提供） 二、工程期限： 签订合同后天之内，材料进场，个工作日完成所有井道工作，若因发包人方面因素而导致工程无法顺利完成的，工期顺延。 三、工程造价及核算方法： 1、造价：工程为一次性定价，总价合计为人民币: 小 写：￥（含税）本价格包含电梯井道所有费用。 2、付款方式： （1）签订合同后预付订金元； （2）完成工程量50%支付元； （4）井道完成后由电梯公司专人验收并进行安装，正常运后支付余款。 四、工程质量：满足电梯安装及验收。 五、甲方负责： 1、甲方提供电梯厂家所提供的土建图纸给乙方，乙方按照图纸设计要求进 行施工。 2、甲方提供场地水、电给乙方。 3、甲方若变更原定方案，必须在乙方施工前通知，在施工期间甲方提 出变更，所造成的损失由甲方承担。

4、甲方负责在各施工单位间协调，让工程顺利进行。 5、若其他由甲方原因造成的损失由甲方负责。 6、.施工过程甲方有监督按照图纸施工的权力。 六、乙方负责： 1、乙方按照配套图纸要求，进行井道施工制作。 2、乙方施工期间由自身原因造成安全事故，由乙方自行负责。 3、乙方施工的井道满足甲方电梯安装与外观的技术要求。 4、所产生的建筑垃圾由乙方自行清理（费用自理）。 4、井道整体工程在壹年内因自身质量问题，乙方将免费维修（因人为 及自然灾害造成质量问题不在免费维修之内）。 七、施工安全： 1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组 织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全 措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方自行承担与甲 方无关 八、双方违约责任： 1、双方任何一方无故解除合同，则应赔偿对方工程总造价百分之十的违约 金 2、甲方如未按第三条约定时间和数目付款，则应向乙方赔偿工程总造 价千分之五的违约金 3、乙方应按照进度完工不得影响电梯的安装 九、其它： 1、本合同未尽事宜，经双方协商解决。 2、本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章生效。 甲方：乙方： 日期：日期：

电梯井道施工合同

工程合同

工程合同 发包方：陕西雅景电梯有限公司（以下简称甲方）承包方：陕西双马建筑装饰工程有限公司（以下简称乙方） 甲方将曲江中环银泰电梯井道工程委托乙方承担施工，双方根据国家合同法条款和本工程实际情况，商定以下条款共同遵守： 一、工程名称：电梯井道 二、工程地点：曲江 三、工程内容：钢结构 四、工程总价： 五、承包方式：包工包料 六、工程工期：本工程从年月日开始到 年月日工程竣工，共计35天。凡发生以下情况之一者工期顺延。 1、遇不可抗拒的自然灾害。 2、现场施工条件不具备，工人无法进场施工。 3、施工过程中停水、停电以及交通中断。 4、合同规定的进度款不能按时支付。 七、工程结算： 以发包方与甲方签订合同付款方式结算，验收合格后其余款项一次付清（扣除质保金5%）。

八、工程质量：乙方必须保证工程质量，工程验收以国家工程验收有关标准进行验收。 九、甲方责任： 1、甲方在施工前办妥建设相关手续，如发生建设手续纠纷，由甲方及时解决。 2、施工前甲方负责接通电源，水源、并保证道路畅通。 3、甲方应按时支付工程款，如若不能按时支付工程款，由此造成的停工等损失由甲方全部承担。 十、乙方责任： 1、乙方施工前办妥建设相关手续，如发生建设手续纠纷，由乙方及时解决。 2、乙方施工人员必须按照双方确定的图纸进行施工，遵照操作规程，精心施工，保证质量。 3、乙方必须严格遵守甲方施工现场的各种规章制度。 4、乙方在保证质量的前提下，应如期完成施工任务，施工中出现问题，应及时与甲方协商解决。 5、乙方应保证安全施工，因安全措施不当造成的人身安全及其他伤害与损失由乙方承担。 十一、保修：甲方预留工程总价款的5%作为质保金，一年后无质量问题退还。钢构保修十年。 十二、补充条款： 1、根据甲方认可图纸，双方按图纸要求施工、验收。

旧楼加装电梯安装合同范本

旧楼加装电梯安装合同范本 金旺新苑8栋加装电梯及钢结构安装合同甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定， 经双方友好协商，本着平等、互利、诚实信用的原则，就惠州市 金旺新苑8栋加装电梯的安装工程达成协议如下： 甲方： 乙方：惠州市**电梯工程有限公司地址：惠州市惠城区河 南岸白泥路**新苑8栋2单元地址：惠州市***国际中心1610室代表： 代表：签订日期：20XX年月日签订日期：20XX年月日 一、安装工程费 序号 名称型号规格层站门数量（台） 安装单价（元） 1 “**牌”无机房客梯LCA-825-CO90 LCA-825-CO90 8/4/4 1 40000 2 井道钢结构安装费按图纸施工 1 70000 3 基坑及连廊部分安装费 1 45000 总计人民币大写：壹拾伍万伍仟圆整155000 1、上述总价包含：电梯三相电源报装及线缆费、入户大门及对讲系统迁移安装、各层钢结构连廊制作安装、各层电梯厅改

造、桩基础工程、井道基坑土建工程等及各部门的相关手续办理。 2、包含电梯井道土建及后续修复工程、吊装安装及垃圾清运费用。 3、包含电梯安装、调试及验收费用。 4、含人行道、雨篷、改门（原门改为侧面）地面、护栏等按长湖苑1期5栋1单元的用料标准，具体所用材料应与甲方确认后再施工。 5、含安装费按简易征收税率增值税普通发票。 二、付款方式： 1.1 报建手续经政府相关部门审批通过获得施工许可证后3天内，甲方支付乙方人民币****元（大写：*万圆整）安装进度款，乙方收到此款后5天内安排人员进场施工。 1.2 电梯经技术监督部门验收合格后3天内，甲方支付乙方人民币***.00元（大写：*万伍仟圆整）验收款，乙方收到此款后移交电梯设备。 1.3 电梯验收合格期满12个月后七天内支付10,000.00元（大写：壹万圆整）质保金。 （质保期，电梯：1年；井道土建等：2年。） 2 规划审批说明： 2.1 自甲方提供完整申报资料2日起，4个月内若因建筑方案设计原因未能通过相关报批手续，乙方将适当扣除图纸设计及审

钢结构电梯井道施工方案

钢结构电梯井施工方案 一、编制依据 1、施工图纸 2、钢结构工程施工质量验收规范 3、电梯工程施工质量验收规范 4、建筑抗震加固技术规程 5、电梯制造与安装安全规范 二、施工准备 1、机械、工具准备现场所需机具电钻2气割1 电焊机4 垃圾清理车1 卷扬机1 灭火器2 导链2 2、材料准备槽钢钢板膨胀螺栓钢丝绳木方 木板 铁丝 焊条 三、施工工艺 1、施工工艺流程GB50205-2001) GB50310-2002) JGJ116-98) GB7588)

材料进场、施工准备T测量放线T槽钢、钢板加工T钻孔、 清孔T装钢板预理件T槽钢焊接T钢架焊接-防腐处理T全 面检查T交接 2、施工工艺 （1）槽钢、钢板的加工，应根据实际尺寸制作，螺栓孔应按图示方法加工成孔。 （2）钢材表面处理：钢材表面用磨光机打磨，除去表面杂质、铁锈、油渍等物，喷或刷防锈漆三遍，安装前涂防锈底漆一遍，安装完毕涂防锈中漆一遍，防锈面漆一遍。钢材表面底层防锈漆处理后应存放在阴凉通风，防止日光直射，并杜绝火源。 （3）测量放线：严格按施工图纸、相关设计要求弹好墙体位置、螺栓孔位置、钢板、槽钢位置线，原则上每三层复测一次，减少测量误差。 （4）为方便施工，在满足安全文明施工前提下可用钢管、木方和木板搭设简易操作平台，搭设时应严格注意不接触、碰撞电梯已完部分设施和各种构件。（5）膨胀螺栓长度要根据现场实际尺寸量取、必须满足外露部分、满足电梯正常施工、安装、运行尺寸要求。（6 ）焊接 1 ）焊接材料的选择应按照施工图的要求选用，并应具有质量证明书或检验报告。 2）各种焊条必须按不同类别、型号或牌号分别在不同位置存放。存

旧楼加装电梯安装合同范本(18年成功案例)

***8栋 加装电梯及钢结构 安 装 合 同

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，经双方友好协商，本着平等、互利、诚实信用的原则，就惠州市***8栋加装电梯的安装工程达成协议如下： 甲方：乙方：惠州市**电梯工程有限公司 地址：惠州市惠城区河南岸白泥 地址：惠州市***国际中心1610室路**新苑8栋2单元 代表：代表： 签订日期：2017年月日签订日期：2017年月日

5、含安装费按简易征收税率增值税普通发票。 二、付款方式： 1.1 报建手续经政府相关部门审批通过获得施工许可证后3天内，甲方支付乙方人民币****元（大写：*万圆整）安装进度款，乙方收到此款后5天内安排人员进场施工。 1.2 电梯经技术监督部门验收合格后3天内，甲方支付乙方人民币***.00元（大写：*万*仟圆整）验收款，乙方收到此款后移交电梯设备。 1.3 电梯验收合格期满12个月后七天内支付1***.00元（大写：壹万圆整）质保金。（质保期，电梯：1年；井道土建等：2年。） 2 规划审批说明： 2.1 自甲方提供完整申报资料2日起，4个月内若因建筑方案设计原因未能通过相关报批手续，乙方将适当扣除图纸设计及审图费（具体以相关单位的收据为准，但总价不得超过10000元人民币）外，无息退还甲方已支付的其它定金，本合同同时终止。 2.2 乙方在申报审批中通过建筑方案设计批准，但因公示期间加装电梯项目受到第三方投诉，甲方负责协调处理。 二、质量保证 1、电梯钢结构井道质量符合电梯安装验收质量要求。 2、电梯安装质量符合国家标准GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》的要求。 3、电梯安装质量还应通过广东省特种设备检测研究院惠州检测院对电梯整机质量 的监督检测与验收，并向甲方出具《电梯监督检验合格报告》，同时乙方承担电梯安装质量责任。 三、安装条件及周期 1、安装条件 1.2、甲方联系人：电话： . 1.3、道路畅通，保证运送设备的车辆及吊车能到达施工地点10米内。

电梯钢结构井道施工方案

电梯井钢结构安装方案 一、概述 本工程电梯井由主楼电梯井和裙房电梯井两部分组成，共27个电梯井，其中主楼共23个，分别位于核心筒内和筒外，其中1＃～20＃在核心筒内，21＃～23＃在核心筒外部，其余电梯在裙房部分，电梯平面布置图如下： 电梯平面布置图 24#、25#电梯平面布置图 26#、27#电梯平面布置图 电梯井钢结构包括钢梁和钢柱约2000多个构件，属于轻质构件，其中最重构件约0.45t，电梯井钢梁与钢柱、钢梁与埋件大部分为高强螺栓连接，钢柱与

埋件为焊接，钢柱碰混凝土钢梁处，钢柱断开，靠埋件连接，如图： 二、安装思路 电梯井道内钢结构构件无法用塔吊吊装，只能使用倒链等工具进行吊装，根据现场情况，低区电梯井顶部砼楼板已经施工完毕，顶部留有方形孔洞，可在该洞表面放置一工字钢，将钢丝绳一端绑扎在工字钢上，另一端作为吊点将电动葫芦挂在钢丝绳上进行吊装。高区电梯井钢结构安装可在中间楼层设置吊点，在楼板上布置两块埋件，并在埋件上焊接两圆箍，用一工字钢一端悬挑在井道内，另一端用两道圆钢将工字钢箍在埋件上，将钢丝绳挂在已经架好的工字钢上进行吊装，如图： 三、安装准备工作

1、组织施工人员熟悉图纸，并进行现场调查，了解现场实际情况，安装前对施工人员进行安全技术交底。 2、安装前检查钢丝绳（Φ10mm）、电动葫芦（2t）等吊装工具。 3、操作平台的搭设。根据现场实际情况，在电梯井道底部搭设脚手架，方便施工人员作业，脚手架示意图如下： 待第一根钢梁完毕后，拆除上部的脚手板，向上继续搭设脚手架，每两层拆除并重新搭设脚手架，每安装好一根钢梁后，脚手架向上搭设，并抱住安装完毕的钢梁，如图： 在钢柱对接处须搭设焊接操作平台，焊接操作平台可与前面所述脚手架在楼

电梯施工安全协议书

电梯施工安全协议书标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

长庆.陇东佳园--日欣园、月华轩24#、25#、26#楼电梯安装安全、文明施工 协议书 甲方：重庆恒滨建设（集团）有限公司 乙方： 为了进一步贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持安全生产，文明施工，杜绝一切安全事故发生，为明确双方责任，经甲、乙双方协定，特签订本协议书：重庆恒滨长庆陇东佳园四标段项目部 一、安全目标： 杜绝一切安全事故发生，确保电梯安装工作顺利完成。 二、甲方责任： 1.贯彻“安全第一，预防为主”的方针，把安全生产工作放在首位。 2.严格执行国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例等，督促乙 方实施落实。 3.加强安全管理，督促乙方成立安全领导小组。 4.不违章指挥，不强令冒险作业。 5.乙方违章作业，甲方发现后有权令其停工整顿。 6.乙方向甲方提出安全等方面的合理化建议，甲方认真接受，并尽快采取措 施。 三、乙方责任：

1.严格遵守国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例，严格遵守 本工种安全操作规程，不违章作业，不野蛮施工，遵守“安全生产六大纪律”、“十项安全技术措施”。 2.严格遵守本公司、项目部制定的各项安全生产、文明施工的规章制度。 3.建立安全生产领导小组，向甲方提供现场负责人、安全负责人及全体员工 的岗位证书、操作证、身份证等复印件。 4.乙方职工的人身安全、施工设备安全、生活设施安全、机电设备安全、施 工用电安全、施工防火安全及施工环境安全由乙方负全部责任。 5.电梯井道移交乙方后，井道的安全管理由乙方负全部责任，乙方必须安排 安全管理人员对井道防护，作业环境进行全面跟踪巡查。 6.因乙方原因引起的伤亡事故，不论事故危及者是乙方人员还是其他人员， 由乙方负全部责任。 7.因乙方原因造成甲方施工人员或其他人员伤亡事故，由乙方负责全部责 任。 8.服从和接受甲方施工管理人员的管理，有权拒绝违章指挥，并及时向甲方 提出合理化建议。 四、协议书有效期： 自本协议书签订之日起生效，至本专项工程完工退场后失效。 五、本协议书一式两份，甲、乙方各执一份。 甲方负责人签字： 乙方负责人签字： 签订日期：年月日

加装电梯工程承包合同

加装电梯钢构土建工程总 承包合同 客户名称：东光花园9号楼1单元业主 福建经纬和建设实业有限公司福州分公司

甲方：单元业主 乙方：（承包人） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《特种设备安全监察条例》、《中华人民共和国特种设备安全法》等有关法律、法规、章程、部门及行业规定、标准等规定，就东光花园9号楼1单元加装电梯钢构土建井道工程总承包服务事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，签订本合同。 一、工程名称：******************** 二、建设地点：******************** 三、承包方式：土建钢构总承包方式，本工程范围除了税点、电缆、杂物间、水电到位由甲方负责，其余土建钢构井道均由乙方负责，甲方仅负责本条工程范围的费用，其余需要支付的全部费用由乙方承担，已包含在合同价款内。但是电梯由甲方负责购买（电梯合同已交由乙方确认）。 四、工程范围： 本工程以乙方按本合同约定的标准，包项目审批、包设计、包工、包料、包项目审批质量、包安全、包文明施工、包工期、包验收合格、玻璃保修1年等，乙方承担本工程项目的设计、审图、改建、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的资料、安全、工期、造价全面负责（未包含电表电缆、煤气、消防、网线等服务）。 （一）编制加装电梯钢构土建井道设计方案、施工图设计和结构红划线图，并取得第三方审图确认； （二）向福州市规划、建委相关部门办理有关报批手续、甲方申请三相电源等有关事项； （三）外装屯梯井道勘察、设计和施工，含井道施工须拆除部分花圃和建筑物、及垃圾外运，花圃路灯照明线路和雨水管道等。 （四）电梯井道、过道和走廊等钢结构检测及出具检测报告； （五）井道柱钢材； （六）井道梁钢材； （七）油漆井道钢材； （八）门口不锈钢； （九）电梯井底部外壁装饰为砖墙贴瓷砖，电梯井上部外围三面铝塑板（或钢化玻璃）； （十）外围脚手架； （十一）通道连接，含防护栏杆及防雨水设施安装； （十二）底坑及加固； （十三）附属材料：钢板、化学螺栓等材料 （十四）电连接，由甲方提供电源安装到现场工地使用（地下室配电房）至屋面机房电梯控制箱（控制箱由乙方配套安装）电缆敷设，以及机房内电梯控制箱及后续电梯井道配线、变压器等配套安装都由甲方负责。 （十五）废土外运； （十六）花圃及建筑物修复； 五、工程工期： 井道施工工期：电梯井道钢结构施工120天，遇雨天或不可抗力因素及甲方原因造

电梯安装工程承包合同范本

电梯安装工程承包合同范本 委托方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 甲、乙双方经充分协商，签订本合同，以资信守。 第一条、工程概况 1.1本工程是指：项目电梯安装工程。 1.2甲乙双方同意：由甲方委托乙方承包本工程的全部工作。 1.3工程地点：项目内。 第二条、承包方式及承包范围： 2.1承包方式：乙方以包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包配合费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、等进行大包干施工。 2.2具体的承包范围如下： 本工程属交钥匙工程，乙方按时按量保证合同电梯质量，包运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证) 及售后服务的方式由乙方一次性包干并承担所有发生费用。 第三条、质量标准及乙方的质量保证 3.1本工程的施工应符合以下的质量标准： 《电梯安装验收规范(GB10060-93)》、《电梯技术条件(GB10058-88)》、《电梯制造与安装安全规范(GB7588-95)》、《电梯试验方法(GB10059-88)》。 3.2乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料 进行施工，保证质量。 第四条、工期 4.1按以下第种方式确定工期： a.甲方提供符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源后，乙方应在甲方通知进场安装之日起天内完成本工程的全部安装工作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方(含政府主管部门验收时间)。 4.2乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方建设工程的施工。 4.3在履约过程中，如果由于甲方设计变更等甲方责任所延误工期的，经甲、乙双方协商同意，可对工期进行调整。 第五条、合同大包干总价款 5.1本工程的大包干总价(含税)为：

xx电梯井道钢结构合同.doc电梯

工程施工合同 合同号： 合同签署地点：河北省xx市 合同签署日期：二零xx年x月甲方：xx公司 乙方：xx公司 依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经充分协商并一致同意，签订本合同。 1．工程项目名称、施工内容、合同总价： 1.1工程项目名称xx楼新加电梯井道工程 1.2施工内容：电梯井道基础处理，屋面处理及加固，井道制作、运输与安装，防火涂 料的粉刷等工程。同时要求乙方按照经甲方认可的施工图纸进行施 工。 1.3合同暂定总价：RMB￥xx 元（xx万x仟x佰x拾x元整），详见报价单。 最终价按照单价以最终工程量为准。 2．工期及施工地点： 2.1有效日历工期： 合同签定并生效后30 天内完工。 2.2施工地点：xx公司 3、付款 3.1付款方式： 3.1.1合同双方签字盖章后，甲方七天内向乙方支付合同总价的20%作为预付款； 3.1.2乙方主钢架材料全部进场并开始安装七天内甲方支付合同总价的40%给乙方； 3.1.3 本合同范围内的施工内容经双方验收后，乙方办理结算，甲方审定完成后，甲方即支付至最终结算价格的95%给乙方，同时乙方开具全额建安发票；； 3.1.4 验收满一年后，在甲乙双方无异议的前提下一次性支付剩余的5％质保金。 4、保修与维护 4.1 工程的主体保修期为一年，自双方共同签署《工程验收合格单》次日起计算。 4.2保修期内乙方自备材料及乙方施工质量出现任何缺陷，乙方应在接到甲方通知之 日起 24 小时内派技术人员到达现场进行维修或根据情况进行免费更换。

4.3 如在保修期内出现多次故障使甲方足以对乙方工程质量产生不信任，甲方可以提出赔偿要求。 5、质量保证 5.1乙方应保证所提供的材料是全新的、在交付时没有缺陷且符合甲方提出的技术标准及规范；乙方应严格执行现行施工规范及甲方的技术要求，确保工程质量达到甲方使用要求；主体结构工程质量保证期应符合设计文件规定的该工程合同使用年限。 5.2如果由于工艺的复杂性或交付数量巨大，使得在交付时甲方无法对主材进行全面及时检验或由于主材缺陷的隐蔽性导致在交付时甲方未能查验出主材的质量瑕疵，那么，只要在交付后的保修期内甲方发现乙方提供的工程主材与前述标准或规范不符，甲方仍有权要求乙方修理或更换，修理、更换的费用以及由此引起的其他拆除、搬移及修复费用均由乙方承担。质量保证期自修理或更换符合合同约定之设备的次日起算。 5.3竣工工程验收，以国家有关部门制定的竣工工程验收规定及企业的验收标准和施工图纸说明书、施工技术文件等为依据;该工程如具有隐蔽验收签证、绝缘等记录，甲方乙方须及时办理签证手续。 6、双方责任： 6.1甲方提供施工现场临时水电（费用乙方自理）、临建搭设的场地，施工现场应能满足施工要求。 6.2施工过程中甲方项目负责人应到现场对安装施工进行监督。 6.3由乙方提供的主要原材料、构配件，必须按有关规定检验合格并经甲方确认后方可用于施工； 6.4材料改变或代用必须经原设计单位同意，并发正式书面通知和甲方签证后方可用于施工； 6.5乙方应按质量验评准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并将评定结果送甲方； 6.6乙方在施工过程中发生质量事故，应及时通知甲方。一般质量事故的处理结果应送甲方备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、甲方共同研究，并经设计、甲方签证后实施。 6.7乙方负责合同工程安装过程中合同规定的全部材料的及时采购, 不得影响工期。如甲方未按本合同相应条款履行影响乙方施工，工期相应顺延。 6.8乙方在施工过程中发生的一切伤亡事故，乙方负全部责任。 6.9甲方负责在施工前向乙方提供正式设计图纸2套。

电梯钢筋结构合同范本

**** **观光电梯钢结构电梯井 制 作 安 装 合 同

发包人：*** 承包人：*** 日期：***

协议书 发包人（甲方）：*** 承包人（乙方）：*** 鉴于发包人***已取得政府批准发展***项目，现依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《加工承揽合同条例》、《中华人民全生产法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就***观光电梯钢结构电梯井制作、安装工程协商一致，订立本合同。 一、工程围及容： 1、项目名称：***观光电梯钢结构电梯井制作、安装工程 2、施工安装地址：*** 3、承包人承建发包人***观光电梯钢结构电梯井制作、安装工程，工作容如下：***观光电梯钢结构电梯井制作安装，以及玻璃幕墙，不含基础土建部分 二、材料采购： 1、为了本工程的顺利进行和确保本工程的质量，承包人按照国家规、行业标准及相关规定自行采购相关材料。 2、承包人保证本项目各材料及安装必须符合国家现行的各项验收标准和行业标准(两者不一致时以高者为准)，在进场安装后须提供产品合格证、产品

说明书、产品检测报告等相关资料,并按规定进行复检等试验，提交复检报告。 三、合同价款及调整 1、合同包干总价：人民币大写：叁拾贰万元正 人民币小写：￥320000.00元 2、综合单价组成：综合单价包括制作、加工、安装，调试及售后服务、损耗、包装费、运输费、卸车费、管理费、利润、保险、检验检测（包括出报告的费用）、税金等履行合同所需的所有费用。综合单价已含钢化玻璃费用，所有幕墙玻璃均采钢化玻璃。 3、综合单价均为一次性包死，不因包括市场价格涨落等任何因素而调整。但发生经甲方代表确认的设计变更、工程洽商、工程量增减、价格调整以及合同约定的其它增减或调整等情况时，可作调整。 四、付款方式： 1、进度款：整个工程完工后，提供检测报告并经甲方验收合格后支付总工程款的95% （即人民币：￥304000.00 元）。 2、保修金：余下的5 %款项（人民币：￥16000.00）作为保修金，保修期为自竣工验收合格并交付发包人之日起6个月后如无质量问题7个日历天一次性无息返还 五、合同工期 1、总工期：20 日历天；

合同范本之电梯井施工合同

电梯井施工合同 【篇一：电梯井道施工合同】 电梯井道施工合同 发包单位：（以下简称甲方） 承包单位：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就世纪百货南昌店电梯井改造工程协商一致，订 立本 合同。 一、工程概况： 1、项目名称： 2、工程地址： 3投入使用 4、承包范围: 5、材料说明： 二、工程期限： 签订合同后天之内，材料进场，个工作日完成所有井道工 作，若因发包人方面因素而导致工程无法顺利完成的，工期顺延。 三、工程造价及核算方法： 1、造价：工程为一次性定价，总价合计为人民币写：￥（含税） 本价格包含电梯井道所有费用。 2、付款方式： （1）签订合同后预付订金元； （2）完成工程量50%支付元； 四、工程质量：满足电梯安装及验收。 五、甲方负责： 1、甲方提供电梯厂家所提供的土建图纸给乙方，乙方按照图纸设计要求进 行施工。 2、甲方提供场地水、电给乙方。 3、甲方若变更原定方案，必须在乙方施工前通知，在施工期间甲方提 出变更，所造成的损失由甲方承担。（4）井道完成后由电梯公司 专人验收并进行安装，正常运后支付余款。

4、甲方负责在各施工单位间协调，让工程顺利进行。 5、若其他由甲方原因造成的损失由甲方负责。 6、.施工过程甲方有监督按照图纸施工的权力。 六、乙方负责： 1、乙方按照配套图纸要求，进行井道施工制作。 2、乙方施工期间由自身原因造成安全事故，由乙方自行负责。 3、乙方施工的井道满足甲方电梯安装与外观的技术要求。 4、所产生的建筑垃圾由乙方自行清理（费用自理）。 4、井道整体工程在壹年内因自身质量问题，乙方将免费维修（因人为 然灾害造成质量问题不在免费维修之内）。 七、施工安全： 1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组 织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方自行承担与甲方无关 八、双方违约责任： 1、双方任何一方无故解除合同，则应赔偿对方工程总造价百分之十的违约 金 2、甲方如未按第三条约定时间和数目付款，则应向乙方赔偿工程总造 价千分之五的违约金 3、乙方应按照进度完工不得影响电梯的安装 九、其它： 1、本合同未尽事宜，经双方协商解决。 2、本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章生效。 甲方：乙方：日期：日期： 【篇二：电梯井道合同】 电梯井道工程合同 甲方： 乙方： 一、甲方将工程承包给乙方。承包方式：包工包料。二、工程总金额元（大写元整）。

钢结构电梯井道施工方案

成都地铁4号线二期工程机电安装及装饰装修 A标 钢结构井道施工方案 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 中国水电七局成都地铁4号线二期工程机电安装与装修工程 A标项目经z

1、编制依据 （1）成都4号线二期工程万盛站、凤溪河站、南熏大道站电梯井钢结构深化图纸。 （2）《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001） （3）《钢结构焊接规范》（GB50661-2011 （4）《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001 （5）《钢结构设计规范》（GB50017-2003） （6）《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005） （7）《建筑施工安全检查标准》（JGJ59- 2011） 2、工程概况 成都地铁4号线二期工程西延线起于万盛站，出站后沿南熏大道和光华大道，由西向东敷设至一期工程起点。本标段承建的车站由西向东依次为万盛站、杨柳河站、凤溪河站、南熏大道站、均为地下车站。 本方案主要内容为万盛站、凤溪河站、南熏大道站站厅层至站台层垂直电梯井道钢结构施工。 3、施工部署 3.1工期目标 3.2主要管理员 3.2.1领导小组 组长：XXX 畐I」组长：XXX XXX XXX XXX 专业工程师：XXX XXX 项目施工员：XXX XXX 项目质量员兼测量员：XXX 4、施工准备 4.1劳动力准备 劳动力计划表 4.2物资准备 钢材：钢柱采用150*150*8的型钢；钢梁采用200*150*8、150*150*8的型钢；后置埋件采用400*400*20的钢板；

电梯使用协议(最终版)

电梯移交使用协议 甲方：深圳鹏达物业管理有限公司乙方： 甲方现将座编号为的电梯于年月日至年月日移交给乙方使用。经双方友好协商，对电梯使用的相关事宜达成如下协议： 一、移交电梯相关物品、设备状态 二、移交后的管理 1、配备电梯操作员 ●电梯必须配备操作员。 ●电梯操作员要经过特种作业人员安全技术培训和考核合格后持证上岗。 2、电梯轿厢保护

●使用前对电梯轿厢内、门眉做好木板防护。 3、钥匙管理 ●操作箱钥匙不能外借，须由操作员管理及使用。 4、电梯运载管理 ●每天开始运行前，须进行一次空载运行。检查有无故障和不正常现象； ●一旦发现异常现象，立即向甲方报告； ●严禁超长、超重、易燃、易爆物品进电梯，须由消防楼梯出入； ●乙方应监督乘梯人员，不得随地吐痰、吸烟、乱扔杂物和刻画； ●电梯操作员如须离开时须将厅门关闭； ●不得将电梯交给施工人员操作； ●严禁在轿门和层门之间逗留、严禁倚靠在电梯的轿门或层门上。 ●严禁撞击、踢打、撬动或以其它方式企图打开电梯的轿门和层门。 ●在电梯关门时，请不要直接用手或身体阻碍门的关闭，应按轿厢内开门按键； ●在电梯运行过程中请勿在电梯内蹦跳； ●电梯在运载货物时应注意重心，将货物放在轿厢中间，不要放在轿厢一边或 某一角落； ●严禁用纸、木板等物镶入电梯门缝、门坎内； ●严禁用施工材料顶住电梯门。 5、在暴雨时 操作员须注意天气变化，在暴雨时必须将电梯停在不会被雨浸的安全楼层。 6、保证电梯的正常运行 ●乙方必须每天按时开梯，确保上、下楼人员的正常使用。 7、电梯例行保养

●如电梯公司需要对电梯进行例行保养，乙方必须立即交回电梯，直到保养完 毕。 8、可能发生危险的注意事项 ●电梯运行中遇突然停电或故障时，做好乘梯人员安抚工作并及时呼救； ●发生电梯井道、底坑进水，必须立即停用并通知甲方； ●搬运物品掉落电梯井道内应停梯及时向甲方报告，检查无误后方可运行； ●当发生其它异常情况时，电梯应立即停用，并报甲方进行检修。 9、电梯卫生 ●乙方须每天定时对电梯外门、沟槽、轿厢内进行清洁，使其保持干净、整洁； ●乙方须对电梯底坑进行清理确保清洁。 10、乙方通知甲方事项 ●乙方在使用过程中如需甲方协助配合处理相关事宜，请书面通知甲方电梯管 理专员。 三、物业权利及义务 1、甲方会安排人员不定期对电梯使用情况进行巡查，如发现乙方不遵守上述协议，将做好记录，并通知乙方负责人进行整改。如不整改甲方有权暂停乙方的使用。 2、积极配合协助处理乙方提出的相关事宜。 3、甲方电梯管理专员联系电话： 四、事故责任 如出现人为损坏或使用不当以及其它原因造成电梯的任何损坏、事故以及人员伤害，由乙方承担全部责任并赔偿由此导致的一切损失。

电梯井道承包合同

电梯井道承包合同 甲方负责人：。 联系电话：。 乙方负责人：。 联系电话：。 甲方将坐在的电梯井道土建工程承包给乙方施工队基础上，经双方协商制定以下条款。 供双方共同遵守。 第一条工程内容 电梯井道为土建结构包含水泥、红砖、钢筋（主钢为16厘，付钢为12厘，护筋为8厘，楼面钢筋为8厘）含罗纹钢，井道外墙及机房内墙水泥粉刷（烂面）。尺寸：6层电梯井道带机房及底坑（详细尺寸见工图） 第二条工程造价

工程造价为:捌万伍仟元整：（85000元） 第三条工程款支付方式 甲方与乙方签订合同之日预付定金总工程款的30%乙方进材料到现场付60%，余下的完工后一星期内付清。 第四条工期 本工程自甲方签订合同之日起开始计算工期，工期为30天，如甲方原因而造成乙方延误工期或停工的工期除外。如果在规定的工期内没有完成的按300元一天做为处罚。 第五条施工组织管理 1. 甲方委派为本工程管理负责人，委派 为本工程现场管理代表，并代表甲方进行现场管理，二人共同负责工程的验收签证，工程量的签证，工程图纸变更的签证，工程量增减低签证，未经上述二人共同签字，所以签证无效。 2. 1. 乙方委派为项目经理，委派 为本工程现场施工员，乙方的施工员在整个施工期间必须在现场从事施工管理，并全权代表乙方进行现场施工管理和所有签证手续的签字，乙方未经甲方同意不得擅自换施工员，乙方施工员不服从甲方指挥的，甲方可以要求乙方换施工员，乙方不得拒绝。 第六条工程质量监督

一、乙方必须严格按设计要求施工，甲方指派现场管理代表 对工程质量进行监督。 二、出现下列情形之一的甲方有权责令乙方停工和终止合 同，并作违约处理： 1.拒绝或干忧甲方进行质量抽样检测。 2.隐蔽工程或其他局部工程验收不合格又拒绝不返工或返 工以后仍然不合格的。 3.未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的。 4.不服从甲方整体工程协调施工过程中不接受甲方指挥 的。 5.乙方因违反上述4条而被终此合同后乙方已经完成的工程 量按本合同计算后应付工程款的5%作为弥补甲方损失。第七条施工现场管理责任 乙方对现场的管理，安全生产，保卫工作负全部责任，在施工期间所有的安全事故责任乙方自负，如果违章施工，甲方有权制止，制止不服从的可以解除本合同。并赔偿违章施工范围内的一切费用。 第八条合同违约处罚 合同签订：1.乙方有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题，且不采纳甲方建议又不积极采取措施的甲方有权终止执行合同。 2.如甲方原因而造成乙方延误工期或停工，甲方应支付乙方