文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 三方工程施工合同

三方工程施工合同

【】工程施工合同

合同编号:

甲方(发包方):

乙方(承包方):

丙方(总包方):

日期:订签年月日

甲方(发包方):

乙方(承包方):

丙方(总包方):

_____ 工程采取邀请招标方式确定由乙方承建,为了明确三方的责任、权利及义务,保障三方的利益,保证工程顺利进行,现经三方友好协商,在三方自愿以及完全清楚、理解本合同条款的基础上,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定,并结合市有关规定和本工程的具体情况,签定本三方施工合同。

第一条:定义

1、甲方:

2、乙方:

3、丙方:

4、本工程:工程

5、本合同:工程施工合同

6、合同价款:指甲、乙、丙三方在本合同中约定,甲方支付乙方按照本合同约定完成承包范围内全部工程及乙方承担质量保修责任的款项。

7、图纸:由甲方提供,并按甲方要求施工所需的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

8、规范、标准:国家颁发的“工程施工及验收规范”及其他与工程相关的规范及标准,符合相应的工程质量要求。

9、书面形式:合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

10、通知、同意、批准、证书和决定:除另有规定之外,本合同文件中提及的由任何人发出、给予的任何通知、同意、批准、证书和决定应是以书面形式体现的,任何这种书面形式均不应以任何理由扣留或延误。

第二条:合同文件内容及解释次序

构成本合同文件应能相互解释,互为说明。除合同条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释次序如下:

)本合同签订后双方签订的其他协议1(.

(2)本合同条款

(3)中标通知书(如果有)

(4)工程进行过程中的有关洽商、变更等书面记录和文件;

(5)投标文件及附件、承诺函件(如果有);

(6)招标文件及附件、工程招标过程中的往来函件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等;

(7)图纸

(8)现行的法律、法规、标准、文件规范

第三条:图纸和技术资料

1、甲方向乙方提供图纸套数:,乙方需要超过双方约定的份数,甲方代为复制,复制费用由乙方承担。

2、工程竣工后乙方需根据市档案馆的具体要求整理出具竣工资料原件及相应相应电子文件原件各套,其中一套原件按规定时间提交档案馆,其余原件根据甲方规定时间向甲方指定的部门提交。竣工图及电子文件制作费用由乙方承担。

第四条:承包范围和承包方式

(一)承包范围

1、。

2、。

3、。

(二)承包方式

______工程按图纸内容、承包范围、招标文件内容、现场条件等要求固定总价包干。由乙方包工、包料、包机械、包利润、包管理费、包工期、包质量、包安全生产及文明施工、包检测检验、包验收通过、包各项措施费、包保修、包总包配合费及总包管理费、包施工用水电、包税金等完成本工程的所有相关费用。

第五条:合同价款及结算价款

(一)合同价款

1、本合同包干总价为人民币元整(小写:¥元)。

,该报价书作为支付工程款和结算的依据。合同价款组成详见合同附件《工程报价书》

2、本合同为总价包干合同,合同价款已包括结合现场实际情况完成本工程承包范围的全部费用,包括人工费、材料费、机械费、制作费、包装费、运输费、卸车费、场内二次运输费、安装费、管理费、风险、利润、规费、税金及其他一切费用等;包括了各种材料损耗、机械进出场及安拆、各项施工技术措施、各项保证工期措施、现场施工用水用电、施工现场各种临时设施等费用;也包括了工程及材料测试检验费用、样板或模型制作及测试费用、垃圾清运费、工程完成验收前清洁费、特殊施工工艺增加费、文明施工的费用(达到文明工地标准)以及成品保护费、总包管理费和总包配合费等一切费用。

3、单项包干单价已经包含了施工图或报价清单中没有说明但在施工过程中为完成本项工程必须完成的所有工作,如有测误亦视为已经包含在清单包干价中,不得另增加费用。

4、乙方已充分考虑工地现场条件、招标文件、招标图纸、承包范围、施工组织设计、施工技术措施、安全维护、文明施工措施等因素,相关费用已包含在合同价款中。除甲方要求的设计变更引起的造价增减外,合同总价不作任何调整;合同价款已包含施工图深化设计引起的相关费用,结算时不再增加。

5、乙方已充分预计工程量的增减及各组价因素施工期间价格波动对总价的影响。结算时,不因工程量的增减、施工用材及用工等组价因素在施工期间的变化而调整单价。

6、本合同价已包含完成本工程所有的措施费用,本工程的措施费为总价包干费用,除非合同中有明确的约定,结算时该费用不得调整;乙方已将重新搭脚手架的费用计入合同价款中,结算时不再增加。设计变更和签证工程中发生的措施费也包含在合同价中。措施费不因施工过程中的设计变更、工程签证、工程范围调整、工程分阶段实施、施工组织设计及施工方案调整等任何因素变化而调增。

7、乙方已充分预计设计图纸的错误及不完善可能引起的工程造价增加,结算时,甲方不因此调整工程总价。

8、本合同价已包含乙方向丙方交纳的所有费用元,由乙方按以下方式直接支付2*工程建筑面积*1% 元/m;支付方给丙方:①总包管理费及总包配合费:甲方限定单价式:进场时支付50%,工程完工后支付剩余部分金额。②施工用水、用电费用具体金额由乙方与丙方商定,并由乙方直接支付给丙方。

(二)工程结算

1、结算资料的提交

(1)乙方须在工程竣工验收合格后 60 个日历天内,根据合同要求向监理、甲方提交完整的结算资料一式份,均应加盖公章。结算资料内容包括:

①工程竣工图纸(包括电子文档);

②竣工验收报告;

③结算申请表;

④设计变更单、现场签证单;

⑤与结算有关的来往文件;

⑥盖章的结算书(包括电子文档)。

(2)结算资料必须清晰、完备、计算准确,具体要求如下:

①凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况,必须提供有效依据如补充协议、经审定的补充预算书、工作联系单、订货单、现场签证单、竣工图等等,且所提供依据中有相关单位签署、盖章的才是有效依据。

②结算内容必须一次报全,否则不予结算。

③上报结算书中有漏项或计算错误,责任由乙方自负。

(3)如甲方造价工程师发现乙方在结算书中重复报项或将没做的工程计入结算书中,每发现一处罚款人民币10000元。

(4)乙方不得高估冒算,如乙方结算的送审价高出甲方审定价 10 %,乙方按以下方

式承担违约金:违约金=(乙方送审造价-甲方审定价*1.1)× 5 %,该违约金在工程款项中直接予以扣除。

2、工程竣工结算造价的组成

工程结算价款=合同包干总价+增减部分价款±设计变更±现场签证±奖罚-违约金±其它

(1)乙方根据设计图纸及设计变更,按甲方要求实际完成情况绘制竣工图纸(包含设计变更的内容),竣工图以监理及甲方工程师审核确认的为准;竣工图需真实反映工程竣工情况,包含设计变更的内容。

(2)现场签证工程的结算金额,为简化计算方法,计入规费及税金后的签证费用按下式进行计算,不再计取其他费用:

签证工程量x确认的项目综合单价(已含规费、税金)= 签证费用

(3)设计变更及签证工程的措施费已包含在合同报价的措施费用中,结算时不再增加或调整。

(4)乙方出具的工程联系单必须经甲方审核后方可作为结算的依据;变更招标图纸中装修做法必须由甲方出具设计变更,如乙方未经甲方同意更改招标图纸中装修做法,由此引起的费用增加及相关责任由乙方承担。

、由于设计变更或签证引起价格调整的约定3.

(1)设计变更引起的工程量由甲方、监理工程师审核确认的工程量为准;(2)现场签证工程引起的工程量按甲方、监理工程师确认的工程量为准;(3)设计变更及现场签证工程子目的综合单价的确定方法:

①合同单价中有相同项目的,则按相同项目的综合单价计算;

②合同单价中有相近项目的,则参考相近项目的综合单价计算;

③没有相同或相近项目的,计价原则执行原投标报价水平,按照投标书中相应工程子目综合单价中工、料、机用量及单价、管理费、利润、税金等计取方式及费

率以及单价分析表中的组价方式报价,经甲方审核批准后,做为结算依据。

4、除另有约定外的,各子目的综合单价不因人工、材料、机械、管理费、规费、税金价格在施工期的变化而调整综合单价。

第六条:工期要求

1、本工程计划开工日期及工期要求:计划开工日期年月日(正式的开工日期以开工令为准),总工期为个日历天。总工期已包括

所有法定假期、星期六、星期日及非不可抗力造成的天气恶劣日子。

2、工期要求:。

3、合同范围内的其它承包内容的完成时间需满足甲方的具体要求(以施工期间甲方通知的日期为准)。

4、如因甲方原因造成工期顺延,乙方必须在事件发生后 48小时内向甲方提出

工期顺延申请,并办理书面确认,否则,视为乙方不要求工期索赔。

5、本工程约定可以顺延工期的条件:

(1)当日降雨量大于60mm;

(2)当日8:00至18:00连续停电8小时;

(3)六级以上的地震;

)十级以上的台风。4(以上情况发生时,乙方必须在事件发生后48小时内向甲方提出工期顺延申请,并办理书面确认。否则,视为乙方不要求工期索赔。6、工期顺延的,甲方不补偿任何费用(例如停工窝工费、机械台班停滞费、管理费、利润损失等)。

7、若因乙方原因造成工期拖延,对甲方造成影响的,每拖延一天,乙方应向甲方支付人民币10000元作为违约金,该违约金甲方有权从结算总价款中直接扣除,延误达10天以

上的,则甲方有权单方终止本合同,乙方应无条件退场,除承担因工期延误规定的违约责任外,还应赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。

8、乙方须于签署本合同后7日内向监理工程师提交三份实际可行的详细施工进度计划, 详列施工的各阶段和顺序以及所需的时间。该施工进度计划必须根据总包工程进度计划而制订并需要与其它专业施工队伍协调。

9、乙方除须满足整体的竣工验收要求外,在施工过程中,还应配合总包及其他相关的分包单位,符合甲方的阶段进度要求(但不增加由此所产生的降效费用)。

第七条:工程款支付

1、工程款按形象进度支付:

(1)甲乙双方签订本合同且乙方提供合同总价20%的预付款保函后,甲方支付本

合同总价的20%作为预付款,以便乙方购买设备及材料,准备进场施工;

预付款的扣除方式:分两次从每月的工程进度款中扣除,每个月各扣回预付款的50%;

(2)工程进度款按形象进度按月支付,每月甲方按本合同规定支付给乙方当月完成工程量价款的85%,累计支付不超过本合同总价的85%;

(3)工程竣工验收合格后,移交合格竣工资料并办理完工程结算后,甲方按本合同规定支付至结算总价的95%;

(4)本工程保修金为结算总价的5%。保修期满未出现质量问题,按期支付保修金;

(5)甲方支付给乙方的保修金=结算总价×5%-因乙方工程质量问题由他方进行返修的费用-因乙方质量问题所导致的赔偿费用-保修质量罚款。

2、乙方需提前准备好等额工程发票,与甲方财务部联系具体支付事宜;甲方付款至结算总价的95%时,乙方应累计出具发票金额至结算总价的100%。付款程序应按甲方规定的程序及拟定的相关表格执行,具体时间安排为:具备付款条件当月30日由乙方上报当月施工进度及完成工程量,次月1-10日为监理及甲方各部门审核时间,次月10-20日为支付报批程序流转及支付时间,工程款支付有20天的宽限期。

3、乙方必须保证工程款的专款专用,保证民工工资的按时发放及材料供应商的货款的及时结算。如有拖欠,造成民工及材料供应商上访的,甲方有权冻结乙方工程款的发放,每上访一次,乙方应向甲方支付人民币 5万元作为违约金,并且甲方有权直接将相应款项从乙方工程款中扣除并支付给相关人员。

4、乙方未能及时处理工程质量事故,或工程质量、工程进度不符合要求时,或安全生产、文明施工不符合要求时,监理工程师或甲方有权自行或委托他人处理,发生的一切费.

用可从甲方给乙方的任何款项中扣回。

5、乙方完成的工程项目存在质量或数量、单价方面的问题时,乙方应接受甲方工程师推迟或减少拨付工程款的决定,并不得以任何理由停止施工或消极怠工。

6、设计变更及签证的费用在工程结算后支付。

第八条:工程质量及施工技术要求

1、乙方必须严格按现行国家施工质量验收统一标准GB50300-2001及其它现行相关验收规范的要求进行本工程的施工,服从甲方和监理公司的监督检查。

2、乙方应严格按甲方提供的施工设计图和上述现行的施工及验收规范组织施工,确保验收合格,如达不到本合同书约定的验收标准,则乙方应无条件予以返工,由此导致工期延误的责任由乙方自行承担。

3、乙方无权单方更改甲方提供的施工图纸,否则,由此产生的返工费用、工期延误及其他损失均由乙方自行负责承担。甲方要求变更的,以甲方签发的工程联系单为准。

________ 。

第九条:各方责任

(一)甲方责任

1、负责现场协调配合管理,监督检查工程质量,负责有关签证工程量及价格的确认审核;

2、负责装饰材料样板的确认;

3、根据本合同及现场实际情况审核支付工程进度款;

4、根据本合同及工程完成情况办理工程结算;

5、组织本工程交工验收,办理竣、交工手续。

(二)乙方责任

1、乙方项目经理须持有相关资质证书,现场项目经理必须与投标时经甲方确认

的人员名单一致。项目经理必须常驻现场,离开现场2天(含2天)以上需经甲方同意。中途更换项目经理,需提前3天以书面形式通知甲方。甲方有权对不称职的项目经理向乙方提出更换。

2、乙方应在接到中标通知书5天内提出详细的施工方案以及需丙方配合的其他要求报送甲方、监理审核。如因乙方所提的方案及要求不明,引起该部分费用增加或其他承包商费用的增加均由乙方负责。.

3、乙方应指派现场代表负责与监理工程师互相联络、参加监理工程师组织的协调会,服从监理工程师的指示和管理,执行甲方、丙方及监理在施工质量、安全生产、文明施工方面的规章制度,服从监理工程师及丙方对施工质量、安全生产、文明施工及执行各项规章制度方面的检查及奖罚。

4、乙方应主动安排好自己与其它专业分包单位的配合,减少或避免各工种、工序之间的干扰和矛盾,协调解决施工中的问题,承担对其它分包单位工程部位造成破坏的经济损失。

5、在本工程移交之前,乙方应负责对现场所有成品及半成品进行妥善保管,乙方在负责照管期间,如因乙方自身原因造成本工程以及材料、临时工程的损坏,乙方均应自费弥补上述损坏、损失或损伤,以使本工程在各方面都符合本合同约定的标准。

6、工程完成时,进行全面的清理工作,做到工完场清。

7、乙方必须在签证工程内容完成后七天内报甲方、监理审核,否则甲方不予补签。

8、从丙方指定的水电接驳点接驳施工用水用电,并采取措施避免工程施工对红线周围地下管线、临近建筑物及市政设施造成破坏,因乙方原因导致破坏而造成的损失由乙方承担。

9、乙方须对丙方移交的工作内容及工程质量检查并办理书面的移交记录。如移交工作未符合要求,乙方通过甲方监理确认后可以要求丙方整改到位,办理移交后乙方再提出整改要求的,费用由乙方承担。

10、遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产有关的管理规定,按规定办理有关手续,严格遵守有关法律、法规,并按照环境检查审核要求,加强施工现场的环境管理,在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施,费用乙方承担。由于乙方责任造成的政府部门的罚款由乙方负责。

11、乙方需在竣工验收后,按照甲方及监理工程师、丙方及市档案馆的要求提交竣工资料并办理竣工资料的移交,每拖延一天,应向甲方支付人民币1000元以上作为违约金,影响到项目备案的每拖延一天,应向甲方支付人民币10000元以上作为违约金。

12、乙方必须服从监理公司的管理,在乙方进场时,监理公司将给乙方颁布《监理配合要求》,乙方必须遵守。

13、乙方有责任及时了解政府主管部门的与工程有关的政策变化,并及时反馈给甲方、监理、设计单位和丙方。

14、乙方必须配合消防施工单位做好消防系统设计、施工、报建、验收。否则,甲方有权根据情况酌情对乙方进行罚款处罚,罚款总额不超过合同总价的 10% 。

(三)丙方责任

1、丙方负责提供乙方的施工用水用电接驳点。

三方分包施工合同模板

(项目名称+工程名称)工程施工合同 甲方: 乙方: 丙方: 为明确施工过程中的权利义务,依照《中华人民共和国合同法》《建设安装工程承包合同条例》及相关法律法规规定,结合本工程具体情况,三方签订本合同。 第一条工程概况 项目名称: — 工程名称: 工程地点: 承包范围: 承包方式: 第二条组成合同的文件及解释顺序包括: 三方签订的协议书; 中标通知书; 投标书及其附件; ^ 本合同条款; 标准、规范及有关技术文件; 图纸; 工程量清单或工程预算书; 其他三方有本工程的洽商、变更等书面协议式文件。 第三条合同工期 开工日期:年月日 竣工日期:年月日 `

日历工期:日 如遇下列情况,工期作相应顺延,并用签证形式确定顺延期限: 甲方未能按时准备好前期开工条件; 在施工过程中,如遇甲方要求丙方停工的; 因遇不可抗因素而影响工程进度。 第四条合同价款及调整 本合同工程预算总造价为人民币大写(¥)。 本合同价款采用(固定总价或固定单价或可调价格)的形式:(选其一)% 固定总价。 固定总价约定的工程范围包括: 固定总价约定的风险范围包括: 固定单价。 固定单价约定的风险范围包括: 固定单价约定的风险费用计算方法: 在约定的风险范围内综合单价不再调整。风险范围以外的综合单价调整方法双方约定: 可调价格(包括可调综合单价和措施费)。约定调整因素包括:— 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款; 工程造价管理部门公布的价格调整; 设计变更; 一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时; 双方约定的其他因素。 第五条工程款支付方式 预付款:本合同签订之日起个工作日内,甲方向丙方支付该合同总价款的%,即人民币(¥);提取合同总价款的%,即人民币(¥),作为合同履约保证金,则本次实际应支付合同总价款的%,即人民币(¥)。

施工合同通用条款(合同示范文本)

施工合同通用条款(合同示范 文本) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-004297

施工合同通用条款(合同示范文本) 一、词语定义及合同文件 1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义: 1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。 1.2 专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。 1.3发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.4 承包人:指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.5 项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和

合同履行的代表。 1.6设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.7监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。 1.8工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。 1.9工程造价管理部门:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。 1.10工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。 1.11合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。 1.12追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的

三方合作协议书(范本)

项目合作协议书 项目合作协议由:项目出资人(甲、乙、丙)三方签订 甲:,身份证号:,籍贯 乙:,身份证号:,籍贯 丙:,身份证号:,籍贯 甲乙丙三方本着自愿、平等、互利的原则订立合作协议如下: 第一条甲乙丙三方一致同意合作项目,总投资为万元人民币,其中甲方出资万元,占%股份;乙方和丙方各出资万元,各占%股份。三方通力合作,分工如下:甲方负责;乙方、丙方负责,其中乙方主要负责项目的; 丙方主要负责项目的 第二条本合伙项目,在合伙期间合伙人出资的为共有财产,不得随意分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。 第三条本合伙项目经营期限为年。如果需要延长期限的,在期满前三个月办理有关手续。 第四条三方共同经营,合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人,所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人负责。 第五条企业固定资产和盈余按照取得的销售净利润的甲方%、乙方%、丙方%的比例分配,每年一结算。 第六条企业债务按照甲方%、乙方%、丙方%的比例负担。任何一方对外偿还债务后,另两方应当按比例在十日内向对方清偿各自负担的部分。 第七条对于执行本协议发生的与本协议有关的争议应本着友好协商的原则解决;本协议到期后,三方视情况看是否继续合作,不再继续合作的,退出方应提交退出的书面文本,并将己方的有关本项目的资料及客户资源都交给留存方。 第八条违约处理 如果一方违反本合同的任何条款,非违约方有权终止本合同的执行,并依法要求违约方赔偿损害。第九条协议解除 1、一方合伙人有违反本合协议的,另外两方有权解除合作协议 2、合作协议期满 3、三方同意终止协议的 4、一方合伙人出现法律上问题及做对企业有损害的,另外两方有权解除合作协议

工程施工合同通用范本

内部编号:AN-QP-HT745 版本/ 修改状态:01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 时间:__________________ 工程施工合同通用范本

工程施工合同通用范本 使用指引:本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书,作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系,同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,为了明确甲、乙双方的权利及义务,确保工程进度和工程质量,经甲、乙双方平等友好协商,特签订本合同。 一、工程名称:××××建设项目厂区道路水泥硬化。 二、承包形式:采取包工包料施工承包方式。道路水泥硬化所需人工、材料全部由承包方负责(基础层由甲方负责)。 三、工期:全期工程15天,即年月日至年

商务三方合作协议范本

商务三方合作协议范本 订立合同各合伙人: 姓名_________,性别_________,年龄_________,住址 _________; 姓名_________,性别_________,年龄_________,住址 _________; 姓名_________,性别_________,年龄_________,住址 _________; 第一条合伙宗旨 _________。 第二条合伙经营项目和范围 _________。 第三条合伙期限 合伙期限为_________年,自_________年_________月_________日起,至_________年_________月_________日止。 第四条出资额、方式、期限 1.合伙人_________(姓名)以_________方式出资,计人民币_________元。 2.合伙人_________(姓名)以_________方式出资,计人民币_________元。 3.各合伙人的出资,于_________年_________月_________日以前交齐。逾期不交或未交齐的,应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。

4.本合伙出资共计人民币_________元。合伙期间各合伙人的出 资仍为共有财产,不得随意请求分割。合伙终止后,各合伙人的出资 仍为个人所有,届时予以返还。 第五条盈余分配与债务承担 1.盈余分配:以_________为依据,按比例分配。 2.债务承担:合伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人的_________为据,按比例承担。 第六条入伙、退伙,出资的转让 1.入伙: (1)需承认本合同; (2)需经全体合伙人同意; (3)执行合同规定的权利义务。 2.退伙: (1)需有正当理由方可退伙; (2)不得在合伙不利时退伙; (3)退伙需提前_________个月告知其它合伙人并经全体合伙人 同意; (4)退伙后以退伙时的财产状况实行结算,不论何种方式出资, 均以金钱结算; (5)未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应实行赔偿。 3.出资的转让:允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优 先受让权,如转让给合伙人以外的第三人,对第三人应按入伙对待, 否则以退伙对待转让人。

工程三方协议范本正式版

YOUR LOGO 工程三方协议范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

工程三方协议范本正式版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 建设单位:(以下简称甲方) 总包单位:(以下简称乙方) 分包单位:(以下简称丙方) 经甲、乙、丙三方协商同意,乙方将xx防水工程分包给丙方施工,为明确三方的责权利关系,经协商达成如下协议。 一、工程名称:. 二、工程地点:. 三、工程内容:. 四、工程造价:约xx万元,x元/平方米,按防水工程实体的防水外表面积(按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积,但搭接层不重复计算面积,只计算单层面积)进行结算。 五、承包方式:包工、包料、单价一次包死(包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用)。 六、工期:xx年xx月xx日至xx年xx月xx日,开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。 七、质量:符合国家现行规范标准要求。

八、材料要求:所用材料应提供材料的相关质量证明文件,按照要求进行检验并承担有关费用。防水及附属材料必须用原生材料生产,否则除更换为原生材料生产外,施工方承担工程造价20%的违约金。 九、材料规格及厂家:材料为“_________”牌PVC防水卷材,1.5mm厚和“_________”牌AST合成高分子防水涂膜, 1.5mm厚。_________公司生产。 十、工程款支付方式: (1)材料进场后付合同价款的40%; (2)底板施工完毕后付合同价款的40%; (3)挡土墙施工完毕经验收合格结算完毕后付至合同价款95%; (4)留5%作为工程保修金,一年内付清。 经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支付给丙方工程款。 十一、双方的权利和义务 1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务,协调内部关系,有权对违反规定的行为进行处罚。 2、丙方必须严格组织施工,服从管理,配合各种检查,确保工程质量。 3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故,如出现安全事故,造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。

三方施工合同

______________________________ 工程 施工合同书 建设方:_____________________________ 总包方:_____________________________ 分包方: 为明确施工过程中建设方、总包方以及分包方三方的责任,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,则充分共同协商,三方一致同意签订以下各项条款,以此共同遵守并执行。 第一条工程概况 工程名称:- ____________________________________________ 工程地点:________________________________________________ 工程内容:___________________________________________________________________ 结构类型:____________________________________________________________ 工程承包范围:______________________________________________________________ 第二条合同价款 本合同价款金额为人民币(大写)___________________________________________ (¥ _________________ 元)。其中:_______ 万元,材料款 __________ 万元。 第三条合同文件的组成及优先解释顺序

1.合同条款 2.中标通知书 3.分包方承诺书 4.招标文件及招标文件补充文件、答疑问卷 5.投标书及其附件 6.工程标准、规范及有关技术文件 7.施工图纸 8.工程报价单或预算书 9.三方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第四条承包方式 1.本工程实行固定承包方式,包设计、包材料供货、包施工安装;分包方负责本分包工 程施工的管理,并服从总包方对施工现场质量、进度、安全等方面的全面管理。 2.本工程原则上不允许分包方再次分包。 第五条合同履行的期限和地点 1.__________________________ 计划开工日期: ___________________ ;计划完工日期:___________________________ 。 3.工期进度计划必须服从总包方总体工期的计划安排,在工程进展过程中由总包方提供 条件穿插进行本分包工程的施工。 4.群体工程中单位工程应分期进行施工,分包方应按照甲方提供图纸及有关资料的时 间,按单位工程编制进度计划。 5.合同履行地为本工程所在地。 第六条三方关系 1._____________________________________________ 甲方与乙方共同委托丙方承包___________________________________________________ (包括等)工程。 2.总包方对分包方承包的工程的质量(包括材料供货和施工安装),工期以及设 计行为等向甲方负完全责任。 3.分包方对其承包工程的质量(包括材料供货和施工安装),工期以及设计行为等向 总包方负完全责任。

建设工程施工合同通用范本

内部编号:AN-QP-HT597 版本/ 修改状态:01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 时间:__________________ 建设工程施工合同通用范本

建设工程施工合同通用范本 使用指引:本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书,作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系,同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 发包人(全称):_____ 承包人(全称):____ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下述建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:_____ 工程地点:_____ 工程内容:_____ 工程立项批准文号:_____

三方合作协议合同范本

三方合作协议合同范本 合同编号:_____________ 甲方:__________________________________________ 法定住址:______________________________________ 法定代表人:____________________________________ 职务:__________________________________________ 委托代理人:____________________________________ 身份证号码:____________________________________ 通讯地址:______________________________________ 邮政编码:______________________________________ 联系人:________________________________________ 电话:__________________________________________ 传真:__________________________________________ 帐号:__________________________________________ 电子信箱:______________________________________ 乙方:__________________________________________ 法定住址:______________________________________ 法定代表人:____________________________________ 职务:__________________________________________ 委托代理人:____________________________________ 身份证号码:____________________________________ 1 ______________________________________ 通讯地址: ______________________________________ 邮政编码: ________________________________________ 联系人: __________________________________________ 电话: __________________________________________ 传真: __________________________________________ 帐号: ______________________________________ 电子信箱: __________________________________________ 丙方: ______________________________________ 法定住址: ____________________________________ 法定代表人: __________________________________________ 职务: ____________________________________ 委托代理人: ____________________________________ 身份证号码: ______________________________________ 通讯地址: ______________________________________ 邮政编码:

工程施工类__三方协议

外墙装修工程 三方协议书 建设方:(以下简称甲方) 总包方:(以下简称乙方) 分包方:(以下简称丙方) 为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。 一、总包服务费:本工程的总包服务费由建设方支付。 二、工程概况:工程名称:福建兆基置业有限公司光明城一期中区外墙装修装饰工程工程地点:泉州刺桐北路(少林寺旁) 工程内容:1#?10#楼、11AB4 15AB#楼15#?20#楼、地下室外墙。 承包范围:包含但不限于外墙粉刷、挂网;外墙石材干挂;外立面石材栏杆;外墙劈开砖、 ______ 三纹清水砖;外墙真石漆;外立面玻璃栏杆;外立面铁艺栏杆;单梁装饰;滴水线;________ 、GRC线条、天沟外侧立面、栏板、屋面及露台女儿墙内外侧抹灰及涂料;门窗外墙收口;空调板装修装饰以及较为合理应由外墙装修、装饰统一施工的零星构件(不包含 零星构件的砼浇筑)及装饰构件均由乙方施工。地下室采光钢结构玻璃顶;外立面铝质雨水管(含预埋);天沟内侧;外墙伸缩缝、变形缝;铝合金填缝、门窗内墙收口、 露台面层及露台防水等平面部份由乙方施工。 三、合同工期:90天(日历天),自年月日开工至年月日竣工验收, 开工日期以乙方确定的主体结构验收时间开始计算。 四、工程质量: 1、工程质量等级:一次性验收合格为本合同的合约条件。 2、工程质量标准:丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求 组织实施,质量必须达到合格。 3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。 4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、 施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。 五、合同价款: 合同定价(大写):暂定人民币元整 (小写):兀,工程款按实际工程量结算下浮%结算。 六、决算依据:

三方合作合同(通用版).doc

三方合作合同通用版 建设方: 总包方: 分包方: 为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的职责,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。 一、总包服务费:本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。 二、承包范围:无锡交通世茂项目B地块一期桩基础工程。 三、工程造价及工程款支付:人民币_____元整,由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的5%,待保修期满后14个日历天内支付。

四、建设方职责 1.负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。 2.负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。 五、总包方的工作 1.负责对分包单位进场后的现场安全礼貌施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。 2.负责现场临时水电的统一管理。 3.在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。

4.总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。 六、分包方的工作 1.负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。 2.对工程进度、质量、安全、环保礼貌施工等承担全部职责。 3.遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场礼貌施工,卫生清理工作。 4.及时向建设方、总包方带给工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要职责。

5.自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等到达工程合格标准所要求的一切工作,带给满足专项验收要求的所有技术资料。 6.严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。 7.负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。 8.负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。 9.按照规范及____市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的带给给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。 七、工程质量

施工合同通用版-最新范本

施工合同通用版-最新范本 订立合同双方: 建设单位:____,以下简称甲方; 设计单位:____,以下简称乙方. 为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守. 第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点 甲主委托乙方承担____工程的设计项目,建筑安装面积为____平方米,批准总投资为____万元,建设地点在____. 第二条 甲方的义务 1.甲方应在__年__月__日以前,向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料.甲方在__年__月__日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文 件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料. 甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更. 2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作. 3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收. 4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责. 5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围.甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用. 第三条 乙方的义务 1.乙方必须在__年__月__日以前,向甲方交付初步设计文件;在__年__月__日以前,向甲方交付技术设计文件;在__年__月__日以前,向甲方交付施工图设计文件.其中,初步设计文件一式__份,技术设计文件一式__份,施工图设计文件一式__份,甲方另需增添文件份数和需要模型费,另行收费.__年__月__日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单). (大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2).) 2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件. 3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担. 4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收. 第四条

【三方合作合同范本】合作三方协议范本

法妞问答https://www.wendangku.net/doc/f210731899.html, 【公司经营合同范本】合作三方协议范本 项目合作协议由:项目出资人(以下简称甲方、乙方和丙方) 甲:,身份证号: 乙:,身份证号: 丙:,身份证号: 甲乙丙三方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下: 第一条甲乙丙三方自愿合作经营餐馆项目,总投资为45万元,甲方以人民币方式出资万元,乙方以人民币方式出资万元,丙方以人民币方式出资万元。 第二条在合伙期间合伙人出资的为共有财产,不得随意分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。 第三条双方共同经营,合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人,所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人共同承担。 第四条餐馆固定资产和盈余按照取得的销售净利润的甲方%、乙方%的比例分配、丙方%的比例分配。 第五条每年餐馆总销售利润进行分配或再投资,由甲、乙、丙三方共同协商,决定权按出资比例多少来界定。 第六条本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。 第七条本协议一式叁份,合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。 第八条自协议签订之日起,甲方负责餐馆的管理及日常事务。薪酬为底薪元+ % 利润提成,经营期间乙、丙两方均有权了解餐馆的账务及经营情况。 第九条本协议有效期:只要三方继续合作,本协议持续生效。 第十条争议处理 1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决; 2、如果双方通过协商不能达成一致,则提交仲裁委员会进行仲裁,或依法向人民法院起诉; 第十一条合作三方中如果有一方提出退出合作的须提前一个月向其他两方提出,退出金额按退出时餐馆资产比例来返还,返还期限不超过天。 第十二条违约处理 如果一方违反本合同的任何条款,非违约方有权终止本合同的执行,并依法要求违约方赔偿损害。 第十三条协议解除 1、一方合伙人有违反本合协议的,另两方有权解除合作协议; 2、三方同意终止协议的; 3、一方合伙人出现法律上问题及做对餐馆有损害的,另两方有权解除合作协议。 第十四条本合同一式三份,双方各执一份,具有相同的法律效力。 甲方:(签章) 地址:乙方:(签章) 地址:丙方:(签章) 地址:合同签订地点:___________ 合同签订时间:____年__月__日

建筑工程施工三方协议书范本

建设方:________________________ 总包方:________________________ 分包方:________________________ 为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。 一、总包服务费:本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。 二、承包范围:无锡交通世茂项目 B 地块一期桩基础工程。 三、工程造价及工程款支付:人民币_____元整,由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的 5%,待保修期满后 14 个日历天内支付。 四、建设方责任 1. 负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。 2. 负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。 五、总包方的工作 1. 负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。 2. 负责现场临时水电的统一管理。 3. 在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。 4. 总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。 六、分包方的工作 1. 负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。 2. 对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3. 遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。

4. 及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。 5. 自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。 6. 严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。 7. 负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。 8. 负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。 9. 按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。 七、工程质量 1. 分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。 2. 任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。 八、违约责任 1. 分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。 2. 造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。 3. 提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。 九、其他 本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。

施工合同通用版(合同示范文本)

施工合同通用版(合同示范文 本) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-031044

施工合同通用版(合同示范文本) 订立合同双方: 建设单位:____,以下简称甲方; 设计单位:____,以下简称乙方。 为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。 第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点 甲主委托乙方承担____工程的设计项目,建筑安装面积为____平方米,批准总投资为____万元,建设地点在____. 第二条 甲方的义务

1.甲方应在________年____月____日以前,向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在________年____月____日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。 甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。 2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。 4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同

通用版建筑施工合同范本

通用版建筑施工合同范本 施工合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。今天小编就给大家整理了通用版建筑施工合同,希望对大家的工作和学习有所帮助,欢迎阅读! 【篇一】通用版建筑施工合同 发包人(全称):_________________ 承包人(全称):______________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况 工程名称: _______________________________________________________ ____ 工程地点:___________________________ 工程内容:_____________________________

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号:_________________ 资金____________________ 第二条工程承包范围 承包范围: _______________________________________________________ __ 第三条合同工期 开工日期:___________________ 竣工日期:____________________ 合同工期总日历天数_____________天 第四条质量标准 工程质量标准: _______________________________________________________ ________________ 第五条合同价款 金额(大写):_______________________________元(人民币)¥:_____________________元。

【最新合同协议】技术合作三方协议范本

合同订立原则 平等原则: 根据《中华人民共和国合同法》第三条:“合同当事人的法律地位平等,一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定,平等原则是指地位平等的合同当事人,在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容:①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质,也不问单位大小和经济实力的强弱,其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当;要求一方不得无偿占有另一方的财产,侵犯他人权益;要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商,取得一致,合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上,不得把自己的意志强加给另一方,更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。 自愿原则: 根据《中华人民共和国合同法》第四条:“当事人依法享有自愿订立合同的权利,任何单位和个人不得非法干预”的规定,民事活动除法律强制性的规定外,由当事人自愿约定。包括:第一,订不订立合同自愿;第二,与谁订合同自愿,;第三,合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定;第四,当事人可以协议补充、变更有关内容;第五,双方也可以协议解除合同;第六,可以自由约定违约责任,在发生争议时,当事人可以自愿选择解决争议的方式。 公平原则: 根据《中华人民共和国合同法》第五条:“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定,公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括:第一,在订立合同时,要根据公平原则确定双方的权利和义务;第二,根据公平原则确定风险的合理分配;第三,根据公平原则确定违约责任。 诚实信用原则: 根据《中华人民共和国合同法》第六条:“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定,诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中,都要诚实,讲信用,不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。

施工三方协议范本(完整版)

合同编号:YT-FS-1064-85 施工三方协议范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

施工三方协议范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 建设方:(以下简称甲方)总包方:(以下简称乙方)分包方:(以下简称丙方) 为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。 一、总包服务费:本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。 二、工程概况:工程名称:工程地点:工程内容:工程承包范围:以工程实际测量记录、工程平面图为准。 三、合同工期:根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为天(日历天),自年月日开工至年

月日竣工验收。 四、工程质量: 1、工程质量等级:一次性验收合格为本合同的合约条件。 2、工程质量标准:丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施,质量必须达到合格。 3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。 4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。 五、合同价款:合同定价(大写):暂定人民币元整(小写):元,工程款按最后实际工程量结算下浮结算。 六、决算依据:(XX 版)《xx 省建设工程施本工程套用《xx 省市政工程预算定额》、(XX 版)工取费定额》;材料价格执行年月《xx 建设工程造价信息》(xx 栏),取费标准综合取费按市区三类中间值计取。 七、合同价款调整:设计变更:工程量增减由业

工程施工合同通用范本

内部编号:AN-QP-HT260 版本/ 修改状态:01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 时间:__________________ 工程施工合同通用范本

工程施工合同通用范本 使用指引:本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书,作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系,同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 发包方(甲方):身份证号码:联系(通信)地址:手机: 施工负责人(乙方):身份证号码:联系(通信)地址:手机: 设计负责人:身份证号码:联系(通信)地址:手机: 依照《中华人民共和国合同法》、建设部《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律法规,结合家装工程施工特点,经三方协商一致,签定本合同. 一、工程概况 1、工程地址: .

相关文档