无拖欠工程款承诺书

无拖欠工程款承诺书

无拖欠工程款承诺书1文昌市住房和城乡建设局：

为了保障农民工的合法权益，维护社会稳定，本单位在工程建设中，郑重承诺：

1、建设单位在工程建设过程中按工程进度或合同约定及时拨付工程款，不拖欠工程款。

2、施工单位保证按时足额支付农民工工资，不拖欠农民工工资。

3、若出现拖欠农民工工资时，可从我单位交存的工资保证金中先予支付。

4、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本单位愿意接受市人力资源和社会保障行政部门和市住房和城乡建设局主管部门依照有关规定作出的任何处理(处罚)决定。

建设单位(盖章)：

施工单位(盖章)：

单位负责人(签字)：

单位负责人(签字)：

日期：无拖欠工程款承诺书2我公司已按合同约定，按期拨付在建项目或已全部结清完工项目的工程款项，至今未拖欠任何建设工程项目的工程款，若有隐瞒，我公司愿接受包括失信惩戒等方式在内的法律责任。对拟建的××工程，我公司已备足建设资金，并承诺按合同约定支付工程款。

特此承诺。

×××公司(盖章)

20×年×月×日无拖欠工程款承诺书3我单位拟建的项目,现申请核发施工许可证,本单位郑重承诺：

一、截止申请之日,我单位已竣工或在建的其他工程项目,无拖欠工程款的情形。

二、对本次申报项目，我单位将认真履行施工总包合同，及时按照合同约定支付施工总包单位工程款；同时做好对专业分包及劳务分包合同履行情况的监管，确保农民工工资按时支付。

三、若因工程款支付问题造成农民工工资拖欠情形的，我单位愿无条件先行垫资解决拖欠的农民工工资，并接受有关主管部门的调查处理。本承诺书一式两份，建设单位留存一份，一份报建设主管部门。本承诺自签字盖章之日起生效。

法定代表人（签字）：

建设单位项目负责人（签字）：

建设单位（公章）

年月日无拖欠工程款承诺书4我公司负责开发建设的＿＿＿＿＿＿＿工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺：

1、我公司在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其他原因为由，与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。

2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定的方式

和期限支付工程款。

3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案的'合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。

4、如违背上述承诺，我公司将自愿承担由此引起的法律责任。

特此承诺。

开发单位名称（盖章）

年月日无拖欠工程款承诺书5建设单位名称：____________________________

工程项目名称：____________________________

施工单位名称：____________________________

开工时间：___年___月___日竣工时间：___年___月___日工程内容：____________________________________________________________ _______________________________________

我单位郑重申明：截至上述项目施工许可证申请之日，我单位所建设的所有工程项目未发生拖欠工程款的各类情形。我单位承诺将按照双方施工合同的约定支付该工程项目的工程款。如未按施工合同及时、足额支付工程款，或存在我单位违法发包工程业务等行为，导致该工程项目发生工程款或工人工资拖欠纠纷的，我单位愿意按照有关规定接受建设行政主管部门的一切处理，并承担相应的法律责任。

承诺单位（建设单位）：__________________（盖章）

法定代表人：___________________（签字）

_____年_____月_____日无拖欠工程款承诺书6关于不拖欠施工单位工程款的承诺书

由我单位建设的即将进入施工阶段，为确保工程顺利进行，营造良好、和谐的施工氛围，本公司现郑重承诺：将及时、认真履行与施工单位签订的施工合同条款，不拖欠施工单位应得的工程款。

特此承诺！

包头市公司

工程付款承诺书范文

工程付款承诺书范文 篇一：工程款承诺书 承诺书 本人（身份证号码：），为项目班组负责人。今收到项目部工程款（大写：），现本班组在本工程的工程款及工人工资款已全部结清。余下（大写：）作为工程质量保修金，待保修期满内付清（按班组与项目签订工程施工合同条款为准）。本人保证结清所有工人工资款。今后若发生本班组工人因工程款及工人工资款引发的纠纷，本人愿承担因纠纷所引起的一切损失及法律责任，所有责任均与福建大舟建设集团有限公司无关。 承诺人：见证人： 日期：年月日 附件：1、班组承包合同2、工人工资花名册 福建大舟建设集团有限公司

福建大舟班组工人工资结算表 福建大舟建设集团有限公司厦门分公司年月日 篇二：工程款支付承诺书 工程款支付承诺书 云南宸业建筑工程有限公司： 我公司开发的项目“辉映兰苑”项目现已进入主体外立面装饰阶段。该项目目前业已完成投资约11000万元，已经支付工程款6000多万元，剩余4000多万元暂由贵公司垫付。我公司郑重承诺：自即日起至2015年4月前付清除质量保证金以外的全部工程款约4000万元。 如违背上述承诺，我公司自愿承担由此引起的法律责任。 特此承诺 昆明恒信房地产开发有限公司 2014-04-16 同意昆明恒信房地产开发有限公司此承诺。

云南宸业建筑工程有限公司 2014-04-16 篇三：工程中介服务费用支付承诺书 工程中介服务费用支付承诺书 甲方（以下简称甲方，证件号：） 乙方（以下简称乙方，证件号：） 经甲乙双方协商决定，就甲方介绍给乙方的康定县力丘河金顶水电站工程的所有工程操作项目，双方达成一致，并严格按照以下操作流程进行操作，具体如下： 一、乙方通过甲方的社会资源关系，拿到工程建设项目。 二、乙方承诺项目介绍成功后，给予甲方实际工程总造价的7%作为工程中介的服务费用。 三、乙方服务费用具体支付时间和办法： A、工程合同签定后不支付任何服务费用；待工程队正式入场后收到第一笔工程预付款三个工作日内，由乙方将该笔款项（以实际工

无在建工程项目承诺书

无在建工程项目承诺书 无在建工程项目承诺书 我方在此声明，我方拟派往的项目经理现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。 我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。特此承诺 投标人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（盖章）年月日 无在建承诺书 现承诺：我司注册建造师（执业证号：）， 目前无担任项目经理（在建工程）执业记录，拟派往（项目名称）担任项目经理。如有虚假承诺，愿意接受建设行政 主管部门处罚，并由本公司承担一切法律责任。 特此承诺 法定代表人（签名）： 承诺公司：（企业公章） 2012年6 月29 日 注：本成若书已在我局备案。经查阅《深圳市住房和建设局网站》，深圳市银雅森建筑工程有限公司注册建造师近年 内无行政处罚或不良行为记录。 （公章） 2012年6月29日 无在建工程承诺书 xx-xxx-x酒厂股份有限公司： 我单位选派参与工程的项目负责人，xx-x一级建造师，注册编号：苏xx-xxx-xxx-xxx，现未参加其他项目的`工程投标且无在建工程。 特此承诺！ xx-xx建设集团有限公司年月日 项目经理无在建工程承诺书 致建设单位（业主）： 我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现承诺本工程拟派的项目经理（姓名）、项目经理证号：、身份证号：目前无在建工程。若有虚假，一经查实，愿意承担被取消投标资格（若中标，取消中标资格）的处理，并承担由此造成的一切损失。我方特此承诺。 投标人：（盖章） 法定代表人：（签字或盖章） 日期：年月日 文章来源自房地产e 网 承诺书范本(项目经理无在建工程) 致：（公司名称） 我系目经理项目经理证号：苏232101100115 身份证号：（）目前无在建工程。若有虚假一经查实，愿意承担一切责任，并承担由此造成的一切损失。我方特此承诺。 单位名称：年月日

不拖欠工程款承诺书

不拖欠工程款承诺书 篇一：05建设单位无拖欠工程款承诺书 建设单位无拖欠工程款承诺书 我单位拟建的项目,现申请核发施工许可证,本单位郑重承诺： 一、截止申请之日,我单(本文来自：小草范文网:不拖欠工程款承诺书)位已竣工或在建的其他工程项目,无拖欠工程款的情形。 二、对本次申报项目，我单位将认真履行施工总包合同，及时按照合同约定支付施工总包单位工程款；同时做好对专业分包及劳务分包合同履行情况的监管，确保农民工工资按时支付。 三、若因工程款支付问题造成农民工工资拖欠情形的，我单位愿无条件先行垫资解决拖欠的农民工工资，并接受有关主管部门的调查处理。 本承诺书一式两份，建设单位留存一份，一份报建设主管部门。本承诺自签字盖章之日起生效。 法定代表人（签字）： 建设单位项目负责人（签字）： 建设单位（公章） 年月日

篇二：建设单位无拖欠工程款承诺书 建设单位无拖欠工程款承诺书 建设单位名称：____________________________ 工程项目名称：____________________________ 施工单位名称：____________________________ 开工时间：___年___月___日竣工时间：___年___月___日工程内容：____________________________________________ ___________________________________________________ ____ 我单位郑重申明：截至上述项目施工许可证申请之日，我单位所建设的所有工程项目未发生拖欠工程款的各类情形。我单位承诺将按照双方施工合同的约定支付该工程项目的工程款。如未按施工合同及时、足额支付工程款，或存在我单位违法发包工程业务等行为，导致该工程项目发生工程款或工人工资拖欠纠纷的，我单位愿意按照有关规定接受建设行政主管部门的一切处理，并承担相应的法律责任。 承诺单位（建设单位）：__________________ （盖章） 法定代表人：___________________ （签字） _____年_____月_____日 篇三：关于不拖欠施工单位工程款的承诺书

无在建承诺书

无在建承诺书 我方在此声明，我方拟派往中牟县第二高级中学综合楼新建工程（项目名称、标段）（以下简称“本工程”）的项目经理：叶显锋现阶段没有担任任何在施建设工程项目。 我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。 特此承诺 投标人：河南恒泰建设有限公司（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：（签字） 2015 年月日 无在建工程承诺书 海门经济技术开发区管理委员会： 我公司参加“謇公湖科教城牡丹江路（香港路-圩角河路）工程”（以下简称“本工程”）施工投标的申请，拟派项目负责人为何广迎。现我公司向贵公司慎重承诺：拟派项目负责人何广迎从现在开始至本工程投标文件截止时间内无在建工程，如果我方经本工程评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程，且不符合江苏省建设厅“苏建规字（2015）4号”《关于房屋建筑和市政基础设施工程贯彻招标投标法实施条例的意见》附件一

《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格审查办法》第十一条第七款的规定，那么我方愿意放弃第一中标候选人资格和收回投标保证金的权利。 投标申请人（盖公章）：盐城市市政建设集团有限公司 法定代表人（签字并盖章）： 2015 年 6 月 28 日 项目经理无在建承诺书 我方在此声明，我方拟派往的项目经理现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。 我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。 特此承诺 投标人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（盖章）年月日 项目经理无在建工程承诺书 致：陕县农业局 我侯斌系河南华安建设有限公司的法定代表人，现承诺 本工程拟派项目经理董爱飞身份证号：查

工程款承诺书模板

工程款承诺书模板 篇一：工程款承诺书 承诺书本人（身份证号码：），为项目班组负责人。今收到项目部工程款（大写：），现本班组在本工程的工程款及工人工资款已全部结清。余下（大写：）作为工程质量保修金，待保修期满内付清（按班组与项目签订工程施工合同条款为准）。本人保证结清所有工人工资款。今后若发生本班组工人因工程款及工人工资款引发的纠纷，本人愿承担因纠纷所引起的一切损失及法律责任，所有责任均与福建大舟建设集团有限公司无关。 承诺人：见证人：日期：年月日 附件：1、班组承包合同 2、工人工资花名册福建大舟建设集团有限公司福建大舟班组工人工资结算表福建大舟建设集团有限公司厦门分公司 篇二：建设单位无拖欠工程款承诺书 建设单位无拖欠工程款承诺书建设单位名称：____________________________工程项目名称：____________________________施工单位名称：____________________________ 开工时间：___年___月___日竣工时间：___年___月___日 工程内容：____________________________________________

___________________________________________________ ____我单位郑重申明：截至上述项目施工许可证申请之日，我单位所建设的所有工程项目未发生拖欠工程款的各类情形。我单位承诺将按照双方施工合同的约定支付该工程项目的工程款。如未按施工合同及时、足额支付工程款，或存在我单位违法发包工程业务等行为，导致该工程项目发生工程款或工人工资拖欠纠纷的，我单位愿意按照有关规定接受建设行政主管部门的一切处理，并承担相应的法律责任。 承诺单位（建设单位）：__________________ （盖章）法定代表人：___________________ （签字）_____年_____月_____日 篇三：05建设单位无拖欠工程款承诺书 建设单位无拖欠工程款承诺书我单位拟建的项目,现申请核发施工许可证,本单位郑重承诺：一、截止申请之日,我单位已竣工或在建的其他工程项目,无拖欠工程款的情形。 二、对本次申报项目，我单位将认真履行施工总包合同，及时按照合同约定支付施工总包单位工程款；同时做好对专业分包及劳务分包合同履行情况的监管，确保农民工工资按时支付。三、若因工程款支付问题造成农民工工资拖欠情形的，我单位愿无条件先行垫资解决拖欠的农民工工资，并接受有关主管部门的调查处理。本承诺书一式两份，建设单位留存一份，一份报建设主管部门。

建筑领域工程款支付承诺书.pdf

致XX龙马建设工程有限公司： 施工班组负责人： 身份证号： 我施工班组承接西龙马建设工程有限公司承建的项目（原三都植物油厂处旧城改造）工程分包作业，今在贵公司项目部所领取的工 程款和相关劳务报酬等费用，全部发放给本项目施工班组员工，今后本班组人员与贵公司和项目部无任何经济关系。 本人承诺：已按公司合同规定和实际出勤支付本班组作业人员的 工资，决不拖欠民工工资。如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访罢工或闹-事，造成的不良后果全部由本人负责处理，并承担由此引起的一切法律和经济责任。对X坤龙建设工程有限公司造成名誉损失的，我个人向贵方支付本班组结算所领工资总金额10%的违约金。 特此承诺！ 作业班组承诺人： 年月日 注：后附作业班组承诺人身份证复印件

由承包，经双方协商，部分工程与联合经营。 经考查核实，该项目工程手续齐备，完全属实，无虚假，无欺诈。，自愿给等人，支付该工程劳务合作费用，第一次土方为m3，劳务费用为元/m3（税后），在缴纳保证金的同时，支付该工程劳务合作 费和前期费用。支付给上述人员首付现金（税后）元，该款分二次在每月结算时扣除。如发生任何工程变故，我方决无反悔，不追究他 人一切经济和法律责任。该项目工程如需续签合同，按以上支付给上述人员报酬和劳务费用。如果承诺人不按时支付劳务费用，收款人有权通过甲方扣除该款。 此据 承诺人：收款人： 身份证号： 电话：电话： 年月日

xx-xxx-xxx-xxx-xxx-xx： 我单位负责建设的工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标 投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺： 1、我单位在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其 他原因为由，与潜在投标人或投标人商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。 2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定 的方式和期限支付工程款。 3、我公司将按照中标价和中标工期签订施工承包合同，决不在 经招投标监管机构备案的合同之外再与中标人签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。 4、如违背上述承诺，我单位将自愿承担由此引起的法律责任。 特此承诺。 招标单位名称:(盖章) 年 月日

建设单位工程承诺书

建设单位工程承诺书 一、依法申请建设工程消防设计审核、消防验收，依法办理消防设计和竣工验收备案手续并接受抽查；建设工程内设置的公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的，不得投入使用、营业； 二、实行工程监理的建设工程，应当将消防施工质量一并委托监理； 三、选用具有国家规定资质等级的消防设计、施工单位； 四、在工程中应选用合格的消防产品和有防火性能要求的建筑材料，阻燃产品应是经国家检测合格且取得阻燃制品标识的产品。装修材料及消防产品进入施工现场后，按照国家《建筑内部装修防火施工及验收规范》（gb50354-2015）规定需要进行见证取样检验和抽样检验的，应当按照规定进行现场取样，并送至具备相应资质的检验机构进行检验，经检验合格方可投入使用； 五、依法应当经消防设计审核、消防验收的建设工程，未经审核或者审核不合格的，不得组织施工；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用； 六、在施工中，如有设计变更或二次装修，及时向公安机关消防机构申报，经审核合格后方可施工； 七、督促各施工单位成立施工现场的消防安全组织机构，落实逐级防火安全责任制，制定灭火应急疏散预案，配

备必须的灭火器材，定期组织施工现场消防安全检查，消除火灾隐患，防止施工期间发生火灾； 八、工程竣工后，组织施工、工程监理、设计等单位进行消防初验，并委托消防设施检测机构对本工程消防设施进行检测。 如未能履行以上消防安全职责，将依据《消防法》第五十八条、第五十九条的有关规定接受处罚。造成危害后果的，依据《建设工程消防监督管理规定》第四十一条规定，除依法接受行政处罚或者追究刑事责任外，依法承担民事赔偿责任。 （盖章） 年月日 承诺人（签名或盖章）身份证号联系电话 单位法人代表 工程部负责人 建设工程消防质量施工单位承诺书 （施工单位名称）（建设工程名称）的消防施工单位，对本建设工程消防质量承诺履行以下职责： 一、工程设计图纸未经公安消防机构审核合格，不擅自施工； 二、按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核同意或者备案的消防设计文件组织施工，不得擅自改变消防

总监无在建承诺书

总监无在建承诺书 派往该工程的总监理工程师无在建工程不超过3个。所组成的监理部人员（总监除外）无在建工程。 特此承诺 法人代表（签字）： 总监理工程师（签字）： 武汉科达监理咨询有限公司2015年9月26日 拟派项目负责人无在建工程承诺书 我方参加你方的工程（以下简称“本工程”）施工投标的申请，拟派项目负责人为。现我方向你方慎重承诺： 拟派项目负责人无在建工程，如果我方经本工程评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程，且不符合江苏省建设厅“苏建招（2015）372号”《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标人资格后审办法》的规定，那么取消我方第一中标候选人资格，并投标保证金不予退还。 注: 在建工程指200万元(含200万元)以上项目。 投标人（盖公章）： 法定代表人（签字并盖章）：

2015 年 4月 1日 建造师无在建工程承诺书 本人（姓名），，目前无在建工程。现申请承接（项目名称）工程，将认真贯彻执行有关建筑工程法律法规政策，及时到岗落实项目负责人带班制，自觉接受昆山市建设行政主管部门的监管，并自愿将本人的建造师证暂存于昆山市建筑工程管理处。 特此承诺。 承诺人（签名）： 年月日 无在建项目承诺书 我司拟任本项目负责人无在建工程项目。业主及评委可登陆湖南省建筑工程监管信息平台官方网站查询我司拟任本项目负责人有无在建工程情况，若有在建工程情况，我司承诺，同意投标文件按废标处理。 投标人：湖南华羿建筑工程有限公司 法定代表人：（签字） 2015年04月15日 16-1 项目经理无在建承诺书 我公司在此声明，我方拟派往项目标的项目经理现阶段没有担任任何在施建设工程的项

工程款付款承诺书

工程款付款承诺书 下面就是为您收集的工程款还款承诺书的相关文章，希望可以帮到您，如果你觉得不错的话可以分享给更多小伙伴哦！ 篇一：付款承诺函 致：xxx电讯科技工程有限公司 贵司承接的沪蓉西高速公路恩利段机电工程，经双方结算，截止xx年9月2日，我司尚欠贵司工程款共计人民币大写：元整（￥：元）未支付。 经双方协商，我司承诺按如下方案付清所欠工程款： 一、你司向法院申请撤诉，法院下达撤诉裁定书后日内付清全部工程款，即￥元； 二、上述款项你司须开具等额增值税发票，已开发票金额￥：元； 三、本案已经发生的诉讼费用￥10600元由我司承担，你司须提供缴纳诉讼费发票原件； 四、以上款项付清后，双方所有款项均已结清，你司不得以任何理由就本案再行起诉； 五、如我司未能在承诺期间付款，自愿承担合同总金额30%的违约金。 xxxx股份有限公司 （盖章） 年月日

篇二：工程付款承诺书 ******公司: 我方所承包的现已结算完毕，经与公司协商本次支付元工程款。本次所结工程款我方保证优先用于支付工人工资、材料供应商的材料款等，保证款项支付到位不出现拖欠情况，并保证工人、材料供应商等不因任何原因上访或闹事等有损贵公司利益事件发生。如发生上述事件均与贵公司无关，每发生一次我方同意公司从应向我方支付款项中直接扣除元，并且我方承担由此产生的一切后果。 承诺方（签字或盖章）： 时间： 年月日 篇二：工程款支付承诺书 本公司为确保在该项目务工的农民工的合法权益不受侵犯，特做出如下承诺： —、严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《劳动法》、《合同法》、《江苏省工资支付条例》和《常州市建设领域劳务工程款和农民工工资支付管理暂行办法》等法律法规和规定。 二、严格按合同约定支付劳务工程款和农民工工资。 三、监督或做到用工企业与农民工依法签订劳动合同，合同内容明确工资支 付方式、标准和结算时间等。

工程款支付承诺书范文

工程款支付承诺书范文 甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方：济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公司 因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议： 一、甲乙双方共同协议商定工程价款： 双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写)：XXX （小写：XXX ）。 二、工程款付款方式： 甲方已支付乙方装饰工程款，下欠工程款。经双方协商确定甲方于20xx年月日付给乙方工程款，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月1日试营业）一个月后的十日内一次性付清。 三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。 四、如到期甲方不能按时付款，甲方除承担所欠乙方工程款 0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。 五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。 六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。

七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。 甲方：山东丽都国际大酒店有限公司 乙方：济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公司 甲方代表签字：XXX 20xx年XX月XX日 乙方代表签字：XXX 20xx年XX月XX日 陕西安康恒鑫建设工程有限公司： 我公司负责建设的石泉县后柳柏桥上、下浆砌石砌筑工程在开工后至施工完成过程中，我公司将承诺做到以下几点： 1、保证工程施工过程中质量验收合格及人员机械安全； 2、在工程完工后，我公司将支付全额人工工资及机械费用； 3、后期在使用过程中由于我公司施工质量问题所造成的`损坏我公司将及时修复，如未及时维修或在维修过程中产生需要赔偿情况，我公司将全额负责赔偿款项； 4、如违背上述承诺，我公司将自愿承担由此引起的法律责任。 特此承诺。 开发单位名称（盖章） 20xx年XX月XX日

无在建工程项目承诺书

无在建工程项目承诺书 我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。 特此承诺 投标人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（盖章）年月日 无在建承诺书 现承诺：我司注册建造师（执业证号：），目前无担任项目经理（在建工程）执业记录，拟派往（项目名称）担任项目经理。如有虚假承诺，愿意接受建设行政 主管部门处罚，并由本公司承担一切法律责任。 特此承诺 法定代表人（签名）： 承诺公司：（企业公章） 2012年 6 月 29 日 注：本成若书已在我局备案。经查阅《深圳市住房和建设局网站》，深圳市银雅森建筑工程有限公司注册建造师近年 内无行政处罚或不良行为记录。 （公章）

2012年6月29日 无在建工程承诺书 xx-xxx-x酒厂股份有限公司： 我单位选派参与工程的项目负责人，xx-x一级建造师，注册编号：苏xx-xxx-xxx-xxx，现未参加其他项目的工程投标且无在建工程。 特此承诺！ xx-xx建设集团有限公司年月日 项目经理无在建工程承诺书 致建设单位（业主）： 我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现承诺本工程拟派的项目经理（姓名）、项目经理证号：、身份证号：目前无在建工程。若有虚假，一经查实，愿意承担被取消投标资格（若中标，取消中标资格）的处理，并承担由此造成的一切损失。我方特此承诺。 投标人：（盖章） 法定代表人：（签字或盖章） 日期：年月日 文章来源自房地产 e 网 承诺书范本(项目经理无在建工程)

致：（公司名称） 我系目经理项目经理证号：苏232101100115 身份证号：（）目前无在建工程。若有虚假一经查实，愿意承担一切责任，并承担由此造成的一切损失。我方特此承诺。 单位名称：年月日

项目经理和项目负责人常驻现场承诺书

项目经理和项目负责人常驻现场承诺书 （招标人名称）： （单位名称，以下简称“我方”）在工程（以下简称“本工程”）的投标过程中，针对项目经理和项目负责人常驻现场做出如下承诺： 一、若我方能在此次投标竞争中成为中标人，我方承诺所报的项目经理（建造师姓名）是与我方签订了劳动合同并依法办理了社会养老保险的本单位工作人员。并保证其每天至少8小时，每周不少于6天在本工程现场工作；在发包人同意其参加其他工程项目的投标竞争前，不允许参加其他工程项目的投标；准时参加每周工程例会及发包人组织的其他会议，因故不能参加的应提前4个小时提出申请，在获得发包人批准后方可缺席，否则，每缺席一次应向发包人支付违约金2000元。如发现承包人项目经理每周在现场管理的时间不足，每缺席一小时（不足一小时的按一小时计）应向发包人支付违约金1000元；一周内累计超过8小时部分按每小时2000元支付违约金；未经发包人同意，一周内累计三天不在现场，发包人有权要求承包人更换该项目经理并承担50000元违约金，且其后任项目经理必须无条件承担前任项目经理应负的责任；如承包人无法在三日内安排合格的项目经理驻场办公，发包人可以解除合同，承包人应按合同价款的20%向发包人支付违约金。如违约金数额不足以赔偿发包人损失的，承包人应按发包人的全部损失予以赔偿。 二、如我方在投标时所报的项目经理（建造师姓名）在本工程中标后，无法完全按照上述第一条的规定执行，我方仍保证所报项目经理每天至少8小时，每周不少于3天在本工程现场工作，且准时参加每周工程例会及发包人组织的其他会议，如果不能履行，我方愿意按照第一条的要求整改并且接受处罚。同时我方在投标时将拟派（现场负责人姓名）在整个工程施工期间，保证每天至少8小时，每周不少于6天在本工程现场工作，完成项目经理的工作内容，并且我方保证所派的现场负责人是与我方签订了劳动合同并依法办理了社会养老保险，且能够胜任所有工作的本单位踪人员。 我方保证上述承诺真实和准确，并愿意承担因我方违约而引起的一切后果。 特此承诺！ 投标人（盖单位公章） 法定代表人：（签字） 年月日

公司无拖欠证明承诺书

篇一：企业三无证明 承诺书 承诺书 我公司（）近三年无违约，无不良通报情况，无拖欠农民工工资现象，最近三年内没有骗取中标、严重违约或重大工程质量安全生产事故等问题。我公司承诺：如上述内容有虚假情况我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。 （投标单位公章） 2013年6月27日 项目经理承诺书 我公司郑重承诺： 在浚县浚内河城区段河道治理工程的建设中，我公司保证做到： 1、公平竞争参加本次招标活动。 2、如果我公司中标，投标文件中拟派的项目经理保证每月法定工作日在现场办公，项目部其他组成人员保证在施工期间在现场进行施工管理，不经业主允许，不得更换项目经理及管理人员，否则扣除全部履约保证金，且业主有权单方面终止合同，由此造成的一切损失由承包单位负责。 项目经理（签字）： （投标单位公章） 2013年6月27日 篇二：企业近年来无不良记录证明的承诺书 企业近年来无不良记录证明的承诺书 我公司承诺2007年至今未发生《证明》以下不良记录行为： 1超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的；

2未取得施工许可证擅自施工的；违反国家工程建设强制性标准的；发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的；恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的； 3隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或者破坏事故现场、阻碍对事故调查的；按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重的； 4未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的；其他违反法律、法规的行为。 以上出具的《证明》真实，公司已进行核实，如有隐瞒、虚假、核实不清、骗取等行为的发生，公司将承担相应的法律责任并主动报请行业管理部门对本公司及主要责任人给予相应的处理。 河南省国能集团有限公司（盖章）： 年 月 日 篇三：建设领域施工无拖欠证明(施工承诺书) 承 诺 书（施工企业） 牡丹江市劳动保障监察局： ：在 建设施工项目工程中，如若中标，我单位郑重承诺：签订农民工劳动合同（建立农民工劳动合同台帐）；办理招用工备案手续；建立农民工考勤制度；确保农民工工资按月发放制度（农民工工资明细表）；建立劳动保障权益告示牌制度。一旦发生拖欠农民工工资行为、我公司将承担一切法律责任。 特此承诺 法定代表人（名章）： 施工单位名称（盖章）：

工程款承诺书范文

篇一：工程款承诺书 承诺书 人（身份证号码：），为项目班组负责人。今收到项目 部工程款（大写：），现本班组在本工程的工程款及工人工资款已全部结清。余 下（大写：）作为工程质量保修金，待保修期满内付清（按班组与项目签订 工程施工合同条款为准）。本人保证结清所有工人工资款。今后若发生本班组工人因工程款及 工人工资款引发的纠纷，本人愿承担因纠纷所引起的一切损失及法律责任，所有责任均与福建 大舟建设集团有限公司无关。 承诺 人：见证人： 日 期：年月日 附 件：1、班组承包合同 2、工人工资花名册 福建 大舟建设集团有限公司 建大舟班组工人工资结算表 建大舟建设集团有限公司厦门分公司年月日 篇二：工程款专用承诺书 工程款专用承诺书 ：xxxxxxx

我单位在xxxxxxx工程施工招标中，如有幸中标在这项工程的实施过程中，我们除响应本项目资格预审文件和招标文件的所有条款、履行合同内容外，并郑重承诺： 为保证工程资金合理、有效地用于本工程建设，确保本 项目资金不外流，我方承诺在业主指定的银行开设唯一的结算账户办理工程资金的结算。愿意与业主及银行签订资金管理协议，遵守合同条款关于资金使用的各项规定，同意业主及银行对银行账户资金的管理、监督和检查，绝不挪用、挤占工程建设资金，并遵守业主在项目建设期间指定的工程建设资金管理办法。在工程建设期间，不上缴上级主管单位管理费、设备折旧费、利润、不购买施工设备等，以确保工程建设资金专款专用。 若我单位违背以上承诺，非法挪用工程建设资金，则以全部履约保证金作为违约金交予业主，同时，我单位将自动退场，并放弃在贵公司的投标资格。 诺单位（盖章）：xxxxxxx 法人代表（签字）： 日期：2014年月日 篇三：承诺书(工程款) 诺书 京鑫安冷暖设备工程有限公司: 我公司承诺在xxxxxxxxxx工程收到贵公司支付的工程款后，不得因各种原因拖欠民工工资，不会发生民工上访事件。如有此类事件发生，我公司将承担一切经济、法律后果。

无拖欠工程款承诺书

无拖欠工程款承诺书 导读：无拖欠工程款承诺书【篇一】 我公司承诺2007年至今未发生《证明》以下不良记录行为： 1超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的; 2未取得施工许可证擅自施工的;违反国家工程建设强制性标准的;发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的;恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的; 3隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或者破坏事故现场、阻碍对事故调查的.;按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重的; 4未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的;其他违反法律、法规的行为。 以上出具的《证明》真实，公司已进行核实，如有隐瞒、虚假、核实不清、骗取等行为的发生，公司将承担相应的法律责任并主动报请行业管理部门对本公司及主要责任人给予相应的处理。 河南省国能集团有限公司(盖章)： 年月日 无拖欠工程款承诺书【篇二】 建设单位名称：____________________________ 工程项目名称：____________________________

施工单位名称：____________________________ 开工时间：___年___月___日竣工时间：___年___月___日工程内容：____________________________________________ _______________________________________________________ 我单位郑重申明：截至上述项目施工许可证申请之日，我单位所建设的所有工程项目未发生拖欠工程款的各类情形。我单位承诺将按照双方施工合同的约定支付该工程项目的工程款。如未按施工合同及时、足额支付工程款，或存在我单位违法发包工程业务等行为，导致该工程项目发生工程款或工人工资拖欠纠纷的，我单位愿意按照有关规定接受建设行政主管部门的一切处理，并承担相应的法律责任。 承诺单位(建设单位)：__________________ (盖章) 法定代表人：___________________ (签字) _____年_____月_____日 无拖欠工程款承诺书【篇三】 我单位拟建的项目,现申请核发施工许可证,本单位郑重承诺： 一、截止申请之日,我单位已竣工或在建的其他工程项目,无拖欠工程款的情形。 二、对本次申报项目，我单位将认真履行施工总包合同，及时按照合同约定支付施工总包单位工程款;同时做好对专业分包及劳务分包合同履行情况的监管，确保农民工工资按时支付。 三、若因工程款支付问题造成农民工工资拖欠情形的，我单位愿

工程款承诺书

亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档工程款承诺书，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档，一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。 工程款承诺书 工程款承诺书模板 在当今社会生活中，越来越多地方需要用到承诺书，承诺书是单方意思表示，不具有合同效力。那要怎么写好承诺书呢？以下是我整理的工程款承诺书模板，欢迎大家阅读。 工程款承诺书模板1 工程款支付承诺书珠海市建设工程招标投标管理中心： 我公司负责开发建设的＿＿＿＿＿＿＿工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺： 1、我公司在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其他原因为由，与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。 2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。 3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同，

决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。 4、如违背上述承诺，我公司将自愿承担由此引起的法律责任。 特此承诺。 开发单位名称（盖章） 年月日工程款承诺书模板2 建设单位无拖欠工程款承诺书我单位拟建的项目，现申请核发施工许可证，本单位郑重承诺： 一、截止申请之日，我单位已竣工或在建的其他工程项目，无拖欠工程款的情形。 二、对本次申报项目，我单位将认真履行施工总包合同，及时按照合同约定支付施工总包单位工程款；同时做好对专业分包及劳务分包合同履行情况的监管，确保农民工工资按时支付。三、若因工程款支付问题造成农民工工资拖欠情形的，我单位愿无条件先行垫资解决拖欠的农民工工资，并接受有关主管部门的调查处理。本承诺书一式两份，建设单位留存一份，一份报建设主管部门。 本承诺自签字盖章之日起生效。 法定代表人（签字）：

项目负责人无在建工程等承诺书

项目负责人无在建工程等承诺书 ： 我方已仔细研读了招标文件全部内容。经我方认真严格审查，我方拟派本项目负责人，，自本项目投标文件递交截止时间起，已符合下列规定条件： 1、项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。 2、项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 3、项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。 如我方投标文件中拟派本项目负责人不符合上述规定条件的，即视为我方弄虚作假投标，我方理解并自愿接受招投标监管等部门依据相关规定，作出的不退还我方投标保证金、列入不良行为限制参与招标投标活动、按照弄虚作假骗取中标情节严重的行为进行处罚等处理。 我方同时承诺所派项目负责人的社保是真实有效的，且同期未在两个及以上城市缴纳。否则，视同我单位不响应招标文件要求作无效标处理，并自愿接受列入不良行为、限制参与招标投标活动等相关处理。 注：在建工程处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。 投标人：（电子印章） 法定代表人：（电子签章） 日期：2018 年8 月01 日 '.

无在建、无质量、项目经理承诺书

（1）无在建工程证明 投标人拟派项目经理无在建工程承诺函 致：安徽宿松经开区管理委员会： 我方在此声明，我方拟派往宿松经济开发区2013年公租房、廉租房配套工程施工的项目经理江四一现阶段没有担任任何在建设工程项目的项目经理，无在建工程及中标待建工程。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。 特此承诺！ 投标人：（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 日期：2014 年 7 月 23 日

（2）无安全、质量事故证明 投标人拟派项目经理无在建工程承诺函 致：安徽宿松经开区管理委员会： 我方在此声明，我方拟派往宿松经济开发区2013年公租房、廉租房配套工程施工的项目经理江四一近三年内承建的工程无安全、质量事故。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。 特此承诺！ 投标人：（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 日期：2014 年 7 月 23 日

承诺书 致：安徽宿松经开区管理委员会 本公司全面响应宿松经济开发区2013年公租房、廉租房配套工程施工工程的施工招标文件，评标办法及招标答疑等文件的所有内容和要求，该工程如由我公司中标承包，我公司愿做出以下郑重承诺： 1、承诺经招标人认可的工程项目经理及相应资质的专业技术、管理人员必须是将来施工现场的实际操作者，并常驻工程施工现场，上述人员未经招标人同意，不得擅自调换或撤离，招标人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员做出更好的调整。 2、经招标人认可的工程项目经理及相应资质的专业技术、管理人员未经招标人同意，不会擅自更换或撤离，如有违约，愿意接受以下处理： （1）施工中途擅自更换项目技术负责人必须向招标人支付违约金（为合同价款的2%），同时招标人有权终止合同并另选施工单位； （2）中途擅自更换项目技术负责人必须向招标人支付违约金（为合同价款的1%）。技术负责人及质检、各专业主要管理人员不得随意更换，因特殊情况需要更换的，必须经发包人书面认可； （3）项目经理未经招标人同意未经招标人同意无故缺勤，每天按5000元想招标人支付违约金。由监理工程师和发包人工地代表共同对其考勤。其违约金从履约保证金或工程款中扣除。项目经理出勤每月不得少于24天。

投标项目经理承诺书

投标项目经理承诺书 致：（招标人） 本人作为我单位本项目投标担任的项目经理，郑重承诺： 一、本人目前无任何在建工程，未在任何未竣工验收项目上 担任项目经理，也无任何在已确定中标（含已评审结束，确定为预中标人）但未开始实施的项目上拟任项目经理的现象； 二、本项目提供的项目经理业绩已经本人核实，工程实施过 程中项目经理确为本人，合同（或竣工相关资料证明）的本人签字均为该工程实施时段所签，真实无误，不存在虚假和挂靠现象，也不存在为投标而造假的行为。 三、本人承诺，一旦中标，将严格按照招标文件规定履约， 不存在任何借口和理由。 四、本人声明，对以上承诺，一旦发现虚假现象，本人愿意 承担相应法律责任，并随时无条件配合贵中心调查取证。 项目经理签字： 身份证号： 日期：xx年07月18日 本页后附项目经理身份证复印件 项目经理无在建承诺书 我方在此声明，我方拟派往的项目经理现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。 特此承诺 投标人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（盖章）年月日 项目经理投标承诺 致： 我（姓名）在此郑重承诺：我是（投标人）编制内项目经理目前没有在建工程项目近两年内没有不良记录 在（工程名称）投标中所提供的个人资格及业绩均属实不存在其他公司借用我项目经理资格投标的现象如我公司中标我保证按期作为项目经理承担该项目建设在该项目建设期间不再承担其他工程建设 如在评标、定标、公示过程中发现本人承诺有虚假问题或被举报核实有上述违反承诺行为或在项目建设中有违规行为；我愿意无条件地接受市建设行政主管部门以下处罚：视情节严重半年至二年内不得以项目经理身份参与工程管理严重的吊销项目经理资格证书承诺人签字： 身份证号码： 项目经理资格证书编码： 办公电话： 手机：

拖欠工程款承诺书

拖欠工程款承诺书 建设单位（盖章） 日期 05建设单位无拖欠工程款承诺书 我单位拟建的项目,现申请核发施工许可证,本单位郑重承诺： 一、截止申请之日,我单位已竣工或在建的其他工程项目,无拖欠工程款的情形。 二、对本次申报项目，我单位将认真履行施工总包合同，及时按照合同约定支付施工总包单位工程款；同时做好对专业分包及劳务分包合同履行情况的监管，确保农民工工资按时支付。 三、若因工程款支付问题造成农民工工资拖欠情形的，我单位愿无条件先行垫资解决拖欠的农民工工资，并接受有关主管部门的调查处理。 本承诺书一式两份，建设单位留存一份，一份报建设主管部门。本承诺自签字盖章之日起生效。 法定代表人（签字）： 建设单位项目负责人（签字）： 建设单位（公章） 年月日 关于不拖欠施工单位工程款的承诺书

由我单位建设的***项目即将进入施工阶段，为确保工程顺利进行，营造良好、和-谐的施工氛围，本校现郑重承诺：将及时、认真履行与施工单位签订的施工合同条款，不拖欠施工单位应得的工程款。 特此承诺！ ****大学 年月日 建设单位不拖欠工程款承诺书 建设单位：陕西桑乐数字化太阳能有限公司 施工单位：湖南省第六建筑公司我以单位的名义和法定代表委托代理人的身份谨向陕西桑乐数字化太阳能公司承诺： 一、我公司承建的陕西桑乐太阳能一期工程项目：已按合同约定，及时足额的支付了农民工工资、当地经济业务款项等工程款，不会出现经济纠纷。 二、承诺绝不会因农民工工资兑付问题而导致上访事件、恶性事件、群体事件发生。 三、承诺如果出现农民工资未兑付到位，同意按照《中华人民共和国治安处罚法》和《预防和制止拖欠农民工工资和当地经济业务款项管理协议》的相关规定进行处罚，并承担由此引起的法律责任。 承诺单位：

工程款支付承诺书格式

工程款支付承诺书格式 工程款承诺书篇一 承诺书 本人 (身份证号码： )，为项目班组负责人。今收到项目部工程款(大写： )，现本班组在本工程的工程款及工人工资款已全部结清。余下(大写： )作为工程质量保修金，待保修期满内付清(按班组与项目签订工程施工合同条款为准)。本人保证结清所有工人工资款。今后若发生本班组工人因工程款及工人工资款引发的纠纷，本人愿承担因纠纷所引起的一切损失及法律责任，所有责任均与福建大舟建设集团有限公司无关。 承诺人： 见证人： 日期：年月日 附件：1、班组承包合同 2、工人工资花名册 xx有限公司 工程款承诺书篇二 工程款专用承诺书 致：xxxxxxx 我单位在xxxxxxx工程施工招标中，如有幸中标在这项

工程的实施过程中，我们除响应本项目资格预审文件和招标文件的所有条款、履行合同内容外，并郑重承诺：为保证工程资金合理、有效地用于本工程建设，确保本项目资金不外流，我方承诺在业主指定的银行开设唯一的结算账户办理工程资金的结算。愿意与业主及银行签订资金管理协议，遵守合同条款关于资金使用的各项规定，同意业主及银行对银行账户资金的管理、监督和检查，绝不挪用、挤占工程建设资金，并遵守业主在项目建设期间指定的工程建设资金管理办法。在工程建设期间，不上缴上级主管单位管理费、设备折旧费、利润、不购买施工设备等，以确保工程建设资金专款专用。 若我单位违背以上承诺，非法挪用工程建设资金，则以全部履约保证金作为违约金交予业主，同时，我单位将自动退场，并放弃在贵公司的投标资格。 承诺单位(盖章)：xxxxxxx 法人代表(签字)： 日期：年月日 工程款承诺书篇三 承诺书 南京鑫安冷暖设备工程有限公司: 我公司承诺在xxxxxxxxxx工程收到贵公司支付的工程款后，不得因各种原因拖欠民工工资，不会发生民工上访事