2013年监理工程师《建设工程合同管理》真题及答案

2013年监理工程师《建设工程合同管理》真题及答案

一、单项选择题（共50题。每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）。

1、关于保证人资格的说法，正确的是（）。

A、企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人

B、企业法人的分支机构一律不得作为保证人

C、医院可以作为保证人

D、学校不得作为保证人

2、关于连带责任保证的说法，正确的是（）。

A、当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任

B、连带责任保证的债务人在债务履行其满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担责任

C、主合同的债务人经审判应履行债务后，债务人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

D、主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行人不能履行，债权人

才可以要求连带责任保证人承担责任

3、关于抵押的说法，证券的是（）。

A、抵押的财产不转移占有

B、抵押的财产应当为抵押人所有

C、徒弟所有权可以作为抵押物

D、抵押合同应自登记之日起生效

4．某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖。

得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（）。

A、全部归银行所有

B、返还施工企业550万元

C、返还施工企业600万元

D、返还施工企业750万元

5、关于投标保证有效期的说法，正确的是（）。

A、投标保证有效期应从投标时算起

B、投标保证有效期应从开标日起算

C、投标保证有效期不得延长

D、投标保证有效期应长于投标有效期

6、关于合同形式的说法，正确的是（）。

Ａ、合同法对合同形式的要求是以要是为原则

Ｂ、建设工程合同可以采用口头形式

Ｃ、建设工程施工合同不能通过传真方式订立

Ｄ、电子邮件不是合同的书面形式

7、关于要约的说法，正确的是（）。

Ａ、要约必须以缔结合同为目的

Ｂ、要约的内容可以是不确定的

Ｃ、要约的相对人必须是特定的人

Ｄ、商业广告是要约

８、关于要约撤销的说法，正确的是（）。

Ａ、撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人

Ｂ、要约撤销的目的是让要约丧失法律效力

Ｃ、要约人确定承诺期限的要约可以撤销

Ｄ、撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人

９、关于承诺的说法，正确的是（）。

Ａ、所有知道要约内容的人都可以作出承诺

Ｂ、承诺可以对要约的数量作出变更

Ｃ、承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺

Ｄ、承诺不得撤销

10、关于合同效力的说法，正确的是（）。

Ａ、合同无效但仲裁条款可以有效

Ｂ、当事人不能通过约定让合同生效

Ｃ、当事人的意思是否真实不影响合同效力

Ｄ、当事人的民事权利能力对合同效力无影响

11、甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可订立1000万元以下的合同。甲与某

施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限。该合同的效力状态为（）。

A、不成立

B、无效

C、不撤销

D、效力待定

12、下列合同中，属于可撤销合同的是（）。

A、当事人约定的质量标准低于国家强制性标准的合同

B、以虚假资质签订的合同

C、通过串通投标订立的合同

D、在订立时显失公平的合同

13、关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是（）。

A、两者订立的情形不同

B、两者的法律后果不同

C、当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同

D、当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同

14、关于合同终止的说法，正确的是（）。

A、合同终止是指当事人暂时停止合同履行

B、合同终止并不表示合同关系消灭

C、债权人不得通过免除债务使合同终止

D、债权债务同归于一人导致合同终止

15、关于行使抗辩权的说法，正确的是（）。

A、行使抗辩权方仍然承认合同有效

B、行使抗辩权是解除合同的必要条件

C、行使抗辩权即表示合同一方中止履行本方义务

D、行使抗辩权表明合同更变

16、关于违约金的说法，正确的是（）。

A、约定违约金必须明确具体的数额

B、约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加

C、约定的违约金低于违约造成的损失，当事人即可以要求违约方另行赔偿

D、只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减

少

17、关于定金罚则的说法，正确的是（）。

A、合同中支付的预付款可按定金处理

B、债务人履行债务后定金必须收回

C、给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金

D、收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金

18、施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式时，必须写明的是（）。

A、申请仲裁的意思表示

B、仲裁事项

C、选定的仲裁委员会名称

D、适用的仲裁规则

19、关于必须招标项目的说法，正确的是（）。

A、必须招标的项目仅指施工项目

B、项目总投资达到限额标准，招标代理机构也必须通过招标来确定

C、全部使用国有资金投资的，单项合同估算价为100万元的施工项目必须招标

D、同时满足法规要求的范围和规模的项目必须招标

20、施工公开招标进行资格预审时，不能作为资格审查内容的是（）。

A、投标人的企业资质是否满足招标工程的要求

B、投标人是否有与招标工程同规模工程的施工经历

C、投标人是否在项目所在地区有过承包工程的经历

D、投标人自有施工机具的拥有量能否满足招标工程的施工需要

21、关于评标委员会组成的说法，正确的是（）。

A、招标人代表2人，专家6人

B、招标人代表2人，专家5人

C、招标人代表2人，专家4人

D、招标人代表2人，专家3人

22、关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是（）。

A、偏差一律不准澄清

B、所有偏差均允许澄清

C、允许对细微偏差进行澄清

D、澄清不限于投标文件的范围

23、采用评标价法进行评标时，关于评标价和投标价的说法，正确的是（）。

A、按评标价确定中标人，按评标价订立合同

B、按评标价确定中标人，按投标价订立合同

C、按投标价确定中标人，按投标价订立合同

D、按投标价确定中标人，按评标价订立合同

24、关于定标的说法，正确的是（）。

A、确定中标人的权利归评标委员会

B、招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人

C、招标人可以根据自己的意愿确定中标人

D、中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同

25、关于设计招标的说法，正确的是（）。

A、招标文件中应有具体的工作量

B、评标时不考虑设计资历

C、评标时应进行投入，产出经济效益的比较

D、开标时应按报价高低排定标价次序

26、为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件，下列工作中，不

属于发包人义务的是（）。

A、负责青苗树木的损坏赔偿

B、拆除地上障碍物

C、提供勘察工作的劳动保护用品和装备

D、提供水上勘察作业用船

27、根据《建设工程设计合用》示范文本，合同有效期是（）。

A、从合同签字日起，至提交设计文件之日止

B、从合同签字日起，至工程竣工验收之日止

C、从设计人收到定金日起，至提交设计文件之日止

D、从设计人收到定金日起，至工程竣工验收之日止

28、在设计合同履行过程中，发包人对设计范围的某单位工程提出了设计变更要求。由于设

计人的资源能力所限，不能在要求的时间内完成，发包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成，关于该事件的说法，正确的是（）。

A、设计人应与另一设计单位签订设计分包合同

B、设计人应负责协调另一设计单位的设计进度

C、设计人应负责另一设计单位的设计质量审查

D、设计人不对变更部分的设计质量负责

29、在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同

中约定的计价方式应为（）。

A、固定价格

B、可调价格

C、综合单位

D、成本加酬金

30、某施工合同过程中，发包人采购的工程设备由于制造原因达不到试车验收要求，需要拆

除重新购置，关于该事件的处理方法，正确的是（）。

A、承包人负责拆除，供货商承担费用

B、承办人负责拆除，发包人承担费用

C、供货商负责拆除，发包人承担费用

D、供货商负责拆除，并承担费用

31、某工程项目，承包人于2012年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师

组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日参加验收的有关各方面在验收记录上签字，承包人的竣工日期应确定为（）。

A、5月1日

B、5月15日

C、5月25日

D、5月28日

32、工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存

在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工受到损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（）。

A、承包人承担工期和费用的损失

B、延长合同工期，费用不予补偿

C、工期不予顺延，给予相应的费用补偿

D、延长合同工期并给予相应的费用补偿

33、发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，关于该试验相应合同义务的说法，正确的是（）。

A、承包人负责试验并承担相应费用

B、发包人负责试验并承担相应费用

C、承包人负责试验，发包人承担相应费用

D、发包人负责试验，发包人承担相应费用

34、在施工合用履行过程中，承包人完成隐蔽工程施工自检后，未经工程师认可即进行了工

程隐蔽，工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验，结果表明工程质量符合合同约定的质量标准，该事件的合同责任应为（）。

A、承包人应获得工期顺延和费用补偿

B、工程不予顺延，费用也不予补偿

C、工程不予顺延，费用应适当补偿

D、工期应予顺延，费用不予补偿

35、在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停

施工指示，承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未作出任何答复，承包人应（）。

A、向工程师再次发出请求复工通知

B、向发包人发出请求复工通知

C、继续等待工程师的复工指示

D、自行复工继续后续工程的施工

36、施工合同履行过程中，承包人按工程师的指示完成了变更工作，但未在合同约定的时间

内提出追加合同价款的报告，关于承包人完成该项目变更事项发生费用的说法，正确的是（）。

A、视为不需要补偿

B、工程师应主动确定变更价款予以补偿

C、工程师应与承包人协商补偿的变更价款

D、工程师应与发包人协商后确定应予补偿的价款

37、施工合同中可约定保修为5年的工程部位是（）。

A、地基基础

B、防水工程

C、给水管道

D、排水管道

38、施工合同履行过程中，工程师通知承包人进行工程量计量，但承包人未在约定时间派人

参加，工程师应（）。

A、单独进行工程量计量，计量结果有效

B、再次向承包人发出通知，推迟计量时间

C、单独进行工程量计量，再请承包人确认计量结果

D、与发包人代表进行计量，计算结果有效

39、施工合同履行过程中，某工程部位的施工具备隐蔽条件，经工程师中间验收后继续施工，

工程师又发出重新剥露该部位检查的通知，承包人执行了指示，重新检查结果表明，施工质量存在缺陷，承包人修复后再次隐蔽，工程师对该事件的处理方式应为（）。

A、补偿费用，不顺延合同工期

B、顺延合同工期，不补偿费用

C、费用和工期损失均给予补偿

D、费用和工期损失均不补偿

40、材料采购合同履行过程中，检验到货质量的方法是（）。

A、衡量法

B、理论换算法

C、查点法

D、经验鉴别法

41、根据FIDIC《施工合同条件》，关于合同工期的说法，正确的是（）。

A、合同协议书内注明的施工期限

B、招标文件中要求的施工期限，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和

C、中标通知书内学名接受的投标工期，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和

D、合同协议书内注明的施工期限，加上施工过程中工程师因变更批准的顺延时间之和

42、某工程项目是按照FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，

A单位工程为分部移交工程，A单位竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月，A单位工程缺陷通知期的终止时间应为（）。

A、A单位工程竣工日后1年

B、A单位工程竣工日后1年3个月

C、全部工程竣工日后1年、

D、全部工程竣工日后1年3个月

43、FIDIC《施工合同条件》中的指定分包商是业主选择的施工单位，关于指定分包商施工中

协调管理的说法，正确的是（）。

A指定分包商的施工自行管理，不需要协调

B、应由工程师负责指定分包商施工的协调管理

C应由承包商负责指定分包商施工的协调管理

D、应企业主负责指定分包商施工的协调管理

44、根据FIDIC《施工合同条件》中对变更的规定，工程师发布的下列变更指示中，错误的是（）。

A、改变设计图纸中某建筑物的位置和尺寸

B、将承包范围的部分施工任务交予其他承包商完成

C、增加与工程相关的必要附加工作

D、推迟承包商施工计划中部分工程的施工时间

45、某工程是采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，物价浮动对合同价格的影

响采用公式法调价，施工中因承包商的原因竣工延误1个月，合同应竣工月计算的调价系数Pn=1、05，实际竣工月计算的调价系数为Pn=1、07，施工最后一个月支付工程进度款时，应采用的调价系数为（）。

A、1、0

B、1、05

C、1、06

D、1、07

46、由业主订购的部分设备延误到货，安装工程分包商被迫停工，安装工程分包商受到损失的索赔报告应（）。

A、提交给业主

B、提交给工程师

C、提交给承包商

D、分别提交给业主和承包商

47、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商运抵现场的施工设备，在本工程施工闲置期间其他

工程需要使用该设备时，正确的做法为（）。

A、承包人可自行调运到其他工地

B、为了保证后续工程的施工，不得调出工地

C、经过工程师书面同意后，可以调运到其他工地

D、经过业主书面同意后，可以调运到其他工地

48、根据FIDIC《施工合同条件》，颁发工程接收证书后扣留在业主方的保留金应（）。

A、全额扣留在业主方，颁发履约证书后再全部返还

B、返还总额的40%

C返还总额的50%

D、全部返还

49、承包人在投标文件中已说明的施工分包工作内容，在分包工程施工前的正确做法是( )。

A、应获得业主批准

B、应获得工程师的批准

C、应获得质量监督机构的许可

D、不许办理任何批准，认可手续

50、下列承包人的施工索赔，按索赔目的分类的是（）。

A工期索赔

B工程变更索赔

C合同中默示的索赔

D意外风险索赔

二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分：少选，所选的每个选项得0、5分）。

51、关于代理的说法，正确的是（）。

A、项目经理是施工企业的代理人

B、项目总监理工程师是监理单位的代理人

C、项目总监理工程师是建设单位的代理人

D如果授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民事责任

E、如果授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任

52、施工企业从银行借款时，可以作为抵押物的有（）。

A、施工企业所有的汽车

B、施工企业所有的支票

C、施工企业有处分权的国有土地使用权

D施工企业自有的建筑施工机具

E、施工企业所有的房产

53、出具投标保函的银行，应当承担支付保证金责任的有（）。

A、投标人提交的投标文件被确认无效

B、投标人在开标前撤回投标文件

C、投标人有效期内撤销投标文件

D、中标后，投标人拒绝订立合同

E、中标后，投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同

54、建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有（）。

A、工地内第三者对工程造成的损害

B、与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡

C、与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者身伤亡

D、工地外第三者对工程造成的损害

E、承包商基础土方开挖破坏了图纸上未标明的市政供水管道造成的损害

55、建设工程监理合同属于（）。

A、建设工程合同

B、委托合同

C、居间合同

D、技术合同

E、双务合同

56、按照《合同法》，下列合同中，属于可撤销合同的有（）。

A、订立损害社会公共利益的合同

B、必须招标的项目未招标订立的合同

C、订立时失公平的合同

D、因重大误解而订立的合同

E、乘人之危使对方在违背真实意思情况下订立的合同

57、关于格式条款的说法，正确的有（）。

A、格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定的

B、格式条款中不允许出现免除提供方责任的条款

C、格式条款提供方应以合理方式提请对方注意限制责任的条款

D、格式条款提供方应按对方要求对限制责任的条款予以说明

E、格式条款提供方无权对限制区责任的条款进行说明

58、关于缔约失时责任的说法，正确的有（）。

Ａ、缔约过失责任是违约责任的一种

Ｂ、缔约一方有损失是承担缔约过失责任的前提

C、缔约当事人没有过错也可能承担缔约过失责任

D、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实应承担缔约过失责任

E、违反缔约中的保密义务不承担缔约过失责任

59、关于合同生效的说法，正确的有（）。

A、口头合同自受要约人承担时生效

B、书面合用自当事人双方签字时生效

C、书面合同自当事人双方盖章时生效

D书面合同不能通过合同的履行生效

E、办理批准手续不会对合同生效产生影响

60、合同生效后，当事人对合同的某些内容没有约定，不能达成补充协议，也不能按照合同

有关条款或者交易习惯确定，关于处理该事件应履行原则的说法，正确的有（）。

A、质量要求不明的，按国家标准、行业标准履行

B、价款不明的，按订立合同时履行的市场价格履行

C、报酬不明的，按订立合同时履行的市场价格履行

D、政府定价的，应执行政府定价

E履行地点不明确的，交付不动产的，在不动产所在地履行

61、关于违约赔偿损失的说法，正确的有（）。

A、当事人可以在违约金之外约定赔偿金额

B、损失赔偿额应相当于违约造成的损失

C、损失赔偿额不包括合同履行后可以获得的利益

D损失赔偿额不得超过违约一方订立合同时预见的违约可能造成的损失E损失赔偿额不包括未违约一方为防止损失扩大而支出的费用

62、关于仲裁庭组成的说法，正确的有（）。

A、可以由3名仲裁员组成仲裁庭

B、可以有1名仲裁员组成仲裁庭

C、可以只能由当事人选定

D、首席仲裁员只能由双方当事人共同选定

E首席仲裁员只能由仲裁委员会主任指定

63、按照《招标投标法》，关于招标方式的说法，正确的有（）。

A、公开招标的投标人不受地域和行业限制

B、议标时招标方式的一种

C、竞争性谈判是招标方式的一种

D、邀请招标不能限制投标人的数量

E、公开招标意味着招标时间长，费用高

64、关于建立招标特点的说法，正确的有（）。

A、招标宗旨是对监理单位能力的选择

B、承担赔偿责任能力是重要的考虑因素

C、报价在选择中居于次要地位

D、邀请投标人较多

E、监理的业绩在评标时不予考虑

65、关于监理合同赔偿责任的说法，正确的有（）。

A、只要监理的建设项目质量达不到要求，监理人即应向委托人赔偿损失

B、因监理人的过错给施工单位造成损失的，施工单位有权向监理人要求赔偿

C、因非监理人原因且监理人无过错，发生工程质量事故造成的损失，监理人不承担赔偿

责任

D、委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此产生的费用

E、监理人向委托人的索赔不成立时，应赔偿委托人由此产生的费用

66、根据《建设工程设计合同》，设计人应履行的义务有（）。

A、组织设计成果鉴定

B、参加隐蔽工程验收

C、对外商提供的设备设计图纸进行审查

D、向有关主管部门办理竣工图纸的审查备案

E、组织并主持有关方面参加的设计交底会

67、根据《建设工程设计合同》，设计人完成的初步设计文件的深度应满足（）。

A、编制招标文件

B、控制工程概率

C、编制施工图设计

D、订购主设备

E、制作非标准部件

68、工程项目施工过程中，质量监督机构的职责有（）。

A、检查工程项目报建审批手续是否齐全

B、检查项目监理机构专业人员的配备及责任制落实情况

C、检查实际进度是否滞后于计划进度

D、抽查主体结构工程的施工质量

E、依据法规对违法分包行为进行处罚

69、下列义务中，属于施工合同发包人的有（）。

A、按合同约定时间移交主要公路至施工现场的通道

B、按合同约定的时间移交施工现场内的交通道路

C、以书面形式提供水准点与坐标控制点的数据资料

D、提供非夜间施工使用的照明设备

E、办理因施工需中断的公共交通道路的申请批准手续

70、下列文件中，属于施工合同组成部分的有（）。

A、合同协议书

B、中标意向书

C、投标文件中的施工组织设计

D、工程量清单

E、规范及有关技术文件

71、关于支付工程预付款的说法，正确的有（）。

A、发包人应在发出开工通知前支付工程预付款

B、发包人应在发出开工通知后支付工程预付款

C、承包人提交预付款保函后，发包人才支付工程预付款

D、在整个施工阶段预付款保函金额应维持不变

E、发包人不按时支付工程预付款，承包人有暂停施工的权利

72、按施工合同内不可能抗力条款的规定，下列事件中属于不可抗力的有（）。

A、龙卷风导致吊车倒塌

B、地震导致已施工主体建筑物的开裂

C、承包人管理不善导致的仓库爆炸

D、承包人拖欠雇员工资导致的动乱

E、非发包人和承包人责任发生的火灾

73、承包人请求竣工验收时，应满足的条件有（）。

A、完成了合同约定的各项工程任务

B、质量监督机构确认了工程质量

C、有完整的技术档案和管理资料

D、圆满地通过了试车检验

E、有完整的现场同期记录

74、施工合同履行过程中，当发包人要求前提竣工时，与承包人签订前提竣工协议所包含的内容有（）。

A、提前竣工时间

B、发包人为赶工提供的便利条件

C、承包人的赶工措施

D、提前竣工所需追加的合同价款

E、承包人不能办约定的时间竣工时，拖期违约赔偿金的计算方法

75、某订购50吨水泥的材料采购合同，供货方在约定的交货时间前30天通过铁路运输将55

吨水泥发运到工程所在地车站，采购方将全部货物运到施工现场后露天存放，恰逢连续降

2013年监理工程师考试《建设工程监理案例分析》真题及详解

2013年监理工程师考试《建设工程监理案例分析》真题及详解 试题一（20分） 某工程，在实施过程中发生如下事件： 事件1：总监理工程师对项目监理机构的部分工作做出如下安排： （1）总监理工程师代表负责审核监理实施细则，进行监理人员的绩效考核，调换不称职监理人员； （2）专业监理工程师全权处理合同争议和工程索赔。 事件2：施工单位向项目监理机构提交了分包单位资格报审材料，包括营业执照、特殊行业施工许可证、分包单位业绩及拟分包工程的内容和范围。项目监理机构审核时发现，分包单位资料报审材料不全，要求施工单位补充提交相应材料。 事件3：深基坑分项工程实施前，施工单位项目经理审查该分项工程的专项施工方案后，即向项目监理机构报送，在项目监理机构审批该方案过程中就组织队伍进场施工，并安排质量员兼任安全生产管理员对现场施工安全进行监督。 事件4：项目经理机构在整理归档监理文件资料时，总监理工程师要求将需要归档的监理文件直接移交本监理单位和城建档案管理机构保存。 问题： 1．事件1中，总监理工程师对工作安排有哪些不妥之处？分别写出正确做法。 2．事件2中，施工单位还应补充提交哪些材料？ 3．事件3中，施工单位项目经理的做法有哪些不妥之处？分别写出正确做法。 4．事件4中，指出总监理工程师对监理文件归档要求的不妥之处，写出正确做法。 【参考答案】 1．事件1中，总监理工程师对工作安排有哪些不妥之处？分别写出正确做法。 【答】事件1中，总监理工程师对工作安排的不妥之处及正确做法具体如下： （1）不妥之处：总监理工程师代表负责审核监理实施细则。 正确做法：根据《建设工程监理规范》（GB/T 50319—2013），总监理工程师不得将审批项目监理实施细则的工作委托给总监理工程师代表；应由总监理工程师负责审核监理实施细则。 （2）不妥之处：总监理工程师代表调换不称职监理人员。 正确做法：根据《建设工程监理规范》（GB/T 50319—2013），总监理工程师不得将调换不称职监理人员的工作委托给总监理工程师代表；应由总监理工程师根据工程进展及监理工作情况调配监理人员。 （3）不妥之处：专业监理工程师全权处理合同争议和工程索赔。 正确做法：根据《建设工程监理规范》（GB/T 50319—2013），应由总监理工程师调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔。 2．事件2中，施工单位还应补充提交哪些材料？ 【答】根据《建设工程监理规范》（GB/T 50319—2013）第5.1.10条，事件2中，施工单位还应补充提交的材料包括： （1）企业资质等级证书； （2）专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。 3．事件3中，施工单位项目经理的做法有哪些不妥之处？分别写出正确做法。 【答】事件3中，施工单位项目经理的做法的不妥之处及正确做法具体如下： （1）不妥之处：深基坑分项工程实施前，施工单位项目经理审查该深基坑分项工程的专项施工方案后，即向项目监理机构报送。

2013年监理工程师《建设工程合同管理》真题及答案

2013年监理工程师《建设工程合同管理》真题及答案 一、单项选择题（共50题。每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）。 1、关于保证人资格的说法，正确的是（）。 A、企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人 B、企业法人的分支机构一律不得作为保证人 C、医院可以作为保证人 D、学校不得作为保证人 2、关于连带责任保证的说法，正确的是（）。 A、当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任 B、连带责任保证的债务人在债务履行其满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担责任 C、主合同的债务人经审判应履行债务后，债务人才可以要求连带责任保证人承担保证责任 D、主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行人不能履行，债权人 才可以要求连带责任保证人承担责任 3、关于抵押的说法，证券的是（）。 A、抵押的财产不转移占有 B、抵押的财产应当为抵押人所有 C、徒弟所有权可以作为抵押物 D、抵押合同应自登记之日起生效 4．某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖。

得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（）。 A、全部归银行所有 B、返还施工企业550万元 C、返还施工企业600万元 D、返还施工企业750万元 5、关于投标保证有效期的说法，正确的是（）。 A、投标保证有效期应从投标时算起 B、投标保证有效期应从开标日起算 C、投标保证有效期不得延长 D、投标保证有效期应长于投标有效期 6、关于合同形式的说法，正确的是（）。 Ａ、合同法对合同形式的要求是以要是为原则 Ｂ、建设工程合同可以采用口头形式 Ｃ、建设工程施工合同不能通过传真方式订立 Ｄ、电子邮件不是合同的书面形式 7、关于要约的说法，正确的是（）。 Ａ、要约必须以缔结合同为目的 Ｂ、要约的内容可以是不确定的 Ｃ、要约的相对人必须是特定的人 Ｄ、商业广告是要约 ８、关于要约撤销的说法，正确的是（）。 Ａ、撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人

2013年建设工程合同管理真题及答案解析--注册监理工程师

2013年建设工程合同管理真题及答案解析--注册监理工程师 (1/50)单项选择题 第1题 关于保证人资格的说法，正确的是______。 A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人 B.企业法人的分支机构一律不得作为保证人 C.医院可以作为保证人 D.学校不得作为保证人 下一题 (2/50)单项选择题 第2题 关于连带责任保证的说法，正确的是______。 A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任 B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担保证责任 C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任 D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任 上一题下一题 (3/50)单项选择题 第3题 关于抵押的说法，正确的是______。 A.抵押的财产不转移占有 B.抵押的财产应当为抵押人所有 C.土地所有权可以作为抵押物 D.抵押合同应自登记之日起生效 上一题下一题 (4/50)单项选择题 第4题 某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为______。 A.全部归银行所有 B.返还施工企业550万元 C.返还施工企业600万元 D.返还施工企业750万元 上一题下一题 (5/50)单项选择题 第5题 关于投标保证有效期的说法，正确的是______。 A.投标保证有效期应从投标时起算 B.投标保证有效期应从开标日起算 C.投标保证有效期不得延长

2023年监理工程师之合同管理通关试题库(有答案)

2023年监理工程师之合同管理通关试题库(有答案) 单选题（共30题） 1、某项目招标，投标截止时投标人少于 3 家，这时应当（）。 A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人 B.改为直接发包 C.用原招标文件重新招标 D.修改招标文件后重新招标 【答案】 D 2、机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是() A.综合评价法 B.最低报价法 C.招标控制价法 D.最低评标价法 【答案】 D 3、幕墙系统立柱与横梁的截面形式常按等压原理设计，其主要原因是( ) A.防结构变形 B.防雨水渗漏 C.防热胀冷缩 D.防电化腐蚀 【答案】 B

4、某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由()。 A.工程师负责检验，发包人承担检验费用 B.工程师负责检验，承包人承担检验费用 C.承包人负责检验，发包人承担检验费用 D.承包人负责检验，承包人承担检验费用 【答案】 C 5、根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商合同约定履行义务的期限为() A.从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止 B.从签订合同日起，至颁发履约证书日止 C.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止 D.从工程开工日起，至颁发履约证书日止 【答案】 D 6、依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明()。 A.工程照管责任移交 B.承包合同的全部义务已完成 C.缺陷通知期开始 D.可以办理竣工结算 【答案】 A 7、施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。 A.法定代理

B.委托代理 C.指定代理 D.职务代理 【答案】 B 8、（2014年真题）下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（）。 A.自然人 B.项目经理部 C.设计事务所 D.监理事务所 【答案】 B 9、某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师() A.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担 B.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担 C.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度 D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度 【答案】 A 10、按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的（）。 A.1%

监理工程师《建设工程合同管理》历年真题及答案

监理工程师《建设工程合同管理》历年真题及答案 监理工程师《建设工程合同管理》历年真题及答案 1依据《标准勘察招标文件》，属于"勘察服务"内容的是()。 A.进行技术交底 B.供应施工协作 C.评估工程条件 D.参加竣工验收 【参考答案】C 【解析】勘察服务包括：制订勘察纲要、进行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘察报告和供应发包人托付的其他服务。 2.依据《标准勘察招标文件》，属于"勘察纲要"内容的是() A.勘察平安保证措施 B.勘察成果文件 C.勘察人资质文件 D.勘察分包合同

【参考答案】A 【解析】国家进展改革委员会等九部委《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》规定，勘察纲要或设计方案应包括下列内容： (1)勘察设计工程概况; (2)勘察设计范围及内容; (3)勘察设计依据及工作目标; (4)勘察设计机构设置及岗位职责; (5)勘察设计说明，勘察、设计方案; (6)拟投入的勘察设计人员; (7)勘察设备(适用于勘察投标); (8)勘察设计质量、进度、保密等保证措施; (9)勘察设计平安保证措施; (10)勘察设计工作重点和难点分析; (11)对本工程勘察设计的合理化建议等。 3.某工程施工招标时，评标委员会成员拟由9人组成，依据《招标投标法》，

其中技术、经济等方面的专家应不少于()人。 A.4 B.5 C.6 D.7 【参考答案】C 【解析】评标委员会由招标人或其托付的招标代理机构生疏相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 4.依据《标准设计招标文件》，属于设计招标文件中"发包人要求"内容的是()。 A.设计文件审查要求 B.适用规范标准 c.设计工作方案 D.设计方案说明 【参考答案】B 【参考解析】发包人要求通常包括但不限于以下内容：

2022-2023年监理工程师之合同管理真题精选附答案

2022-2023年监理工程师之合同管理真 题精选附答案 单选题（共50题） 1、依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是()。 A.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金 B.约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金（应该是过 分高于） C.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用 D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿 【答案】 B 2、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行 的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时， 应以（）为准。 A.描述更为严格的内容 B.规范标准描述的内容 C.发包人要求所描述的内容 D.行业惯例遵循的内容 【答案】 A 3、根据美国AIA标准合同文本，CM合同与雇主订立合同的当事人

是() A.建筑师 B.专业咨询机构 C.施工承包商 D.承担分包工作的分包商 【答案】 C 4、建设单位将自己的一批建筑设备抵押给银行，签订了抵押合同，但未办理抵押登记，下列说法正确的是（）。 A.设备转移给银行占有 B.抵押权自签订之日起设立 C.因未办理抵押登记，抵押权尚未设立 D.设立的抵押权能够对抗善意第三人 【答案】 B 5、投标截止时间前已经进口的货物，可报（）。 A.出厂价 B.仓库交货价 C.施工现场交货价 D.货交承运人指定地点 【答案】 B

6、依据《物权法》，抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分（）。 A.免于清偿 B.由债务人清偿 C.由债权人和债务人按比例分担 D.第三人清偿 【答案】 B 7、关于保证人资格的说法正确的是（）。 A.公民个人不得作为保证人 B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人 C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人 D.学校在一定条件下可以作为担保人 【答案】 B 8、（2021年真题）根据《标准设备采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方应向卖方支付合同价格的（）作为交货款。 A.40% B.50% C.60% D.70%

2023年监理工程师建设工程合同管理真题及答案

2023年监理工程师建设工程合同管理真题及答案 一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.某施工企业在异地设有分公司，分公司受其托付与材料供应商订立了选购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。 A.监理单位 B.分公司 C.建设单位 D.施工企业 2.依据《合同法》的规定，（）属于托付合同。 A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同 B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同 C.某房地产开发公司与工程询问公司订立的监理合同 D.某宾馆与电器公司订立的客房修理空调合同 3.法人成立进行注册登记时，应当以（）为居处。 A.主要办事机构所在地 B.主要经营场所所在地 C.主要合同履行地 D.董事长的户口所在地 4.在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（）。 A.建筑物 B,施工工程技术 C.施工工程款 D.工程施工行为 5.依据《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是（）。 A.抵押人依法有权处分的国有土地运用权 B.抵押人运用的宅基地 C.抵押人拥有的股票 D.学校设施 6.甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同（）。

A.在任何状况下都可以干脆作为认定事实的证据 B.干脆具有强制执行的效力 C.肯定是不行撤销的合同 D.若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据 7.某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就起先实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同（）。 A.不成立 8.成立 C.无效 D.可撤销 8.《合同法》规定，要约生效条件为（）。 A.要约人向受要约人发出要约 9.要约人与受要约人共同在要约文件上签字 C.受要约人作出有效承诺 D.要约以任何形式到达受要约人 10《合同法》规定，缔约过失责任属于（）责任。 A.违约 B.侵权 C “先合同义务” D.无过错 11.甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是（）。 A.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人 B.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可 C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可 D.乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同担当连带责任 11.合同生效后，当事人发觉合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能依据合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应按（）的市场价格履行。 A.订立合同时订立地 B.订立合同时履行地 C.履行合同时订立地 D.履行合同时履行地 12.某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10%作为预付款。订购方在支付预付

监理工程师考试《合同管理》试题及答案(最新)

监理工程师考试《合同管理》试题及答案(最新) 1、[选择题]甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在()签订书面合同。 A.2013年5月15日 B.2013年5月16日 C.2013年5月30日 D.2013年5月31日 【答案】C 【解析】“施工招标程序”。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。因此，本题的正确答案为C。 2、[选择题]承包人向监理人报送竣工验收申请报告，不需要具备的条件是()。 A.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料 B.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划

C.合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同 要求 D.完成了缺陷责任期内的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作 【答案】D 【解析】2020版教材P114-117当工程具备以下条件时，承包人可 向监理人报送竣工验收申请报告:(1)除监理人同意列入缺陷责任期内 完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，承包人的施工已完成合同 范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行 以及检验和验收均已完成，并符合合同要求;(2)已按合同约定的内容 和份数备齐了符合要求的竣工资料;(3)已按监理人的要求编制了在缺 陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工 计划;(4)监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作;(5)监理人要求 提交的竣工验收资料清单。 3、[多选题]根据《合同法》的规定，承诺必须具备的条件包括()。 A.必须由受要约人作出 B.只能向要约人作出 C.内容应当与要约的内容一致 D.必须在承诺期限内发出。E,必须采取书面形式 【答案】ABCD

全国监理工程师考试建设工程合同管理真题及答案

建设工程合同管理 1 ．委托监理合同法律关系的客体是( )。 A ．监理工程 B ．监理服务 C ．监理规划 D ．监理投标方案 答案： B 解析： P5 合同法律关系客体包括物、行为和智力成果。法律意义上的行为是指人的有意识的活动。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作。监理合同中监理服务是监理单位应完成的工作，属于法律关系的客体。 2 ．我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是( )。 A．施工合同的发包人 B ．施工合同的承包人 C ．施工合同发包人和承包人 D ．工程项目的代建方和施工合同的发包人

解析： P14 在国外，建筑工程一切险投保人一般是承包人。我国的《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。 3 ．建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是( )。 A ．性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查 B ．效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据 C ．适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式 D ．申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证 答案： D 解析： P20 合同公证与鉴证的相同点：合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则。故选项 D 正确。 选项 A 错误，合同公证与鉴证的性质不同：合同鉴证是工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使的行政管理行为。而合同公证则是司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使公证权所作出的司法行政行为。 选项 B 错误，合同公证与鉴证的效力不同：经过公证的合同其法律效力高于经过鉴证的合同。 选项 C 错误，合同公证与鉴证的法律效力的适用范围不同：公证作为司法行政行为，按照国际惯例，在我国域内和域外都有法律效力。而鉴证作为行政管理行为，其效力只能限于我国国内。 4．某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同( )。

2023年5月监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】

2023年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】 一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1．建设工程照表采购总体策划中，制定总体采购计划和采购清单时，可采用的方法是（）。 A．工程分解结构（WBS） B．责任分配矩阵（RAM） C．组织分解结构（OBS） D．利益主体网格（SN） 【参考答案】A 【参考解析】建设工程照表采购总体策划中，采用工程分解结构（WBS）制定总体采购计划和采购清单。 2．根据《标准施工招标文件》，工程预付款担保是对承包人正确和后理解使用发包人支付的预付款的担保，预付款担保的主要形式是（）。 A．保证书 B．银行汇票 C．保留金 D．银行保函 【参考答案】D 【参考解析】预付款担保的主要形式为银行保函，其主要作用是保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额。 3．工程设计投标时，投标人提交的设计费用清单中，投标报价应包括的内容是（）。 A．招标文件中列明的暂定金额 B．国家规定的增值税税金 C．招标文件需求列明的暂估价 D．国家规定的规费金额 【参考答案】B 【参考解析】投标文件中的勘察设计费用清单一般应包括：勘察设计费用分项名称；计算依据、过程及公式；金额；合计报价等。投标报价应包括国家规定的增值税税金。 4．采用综合评估法进行施工评标时，评标基准价的计算方法应以（）的优先。 A．评标办法前附表 B．招标公告 C．资格预审公告 D．投标邀请书 【参考答案】A 【参考解析】评标基准价的计算方法应以评标办法前附表的优先。 5．对于投保建筑工程一切险的工程，保险人应负责赔偿的损失是（）。 A．因设计错误引起的工程损失 B．因原材料缺陷造成的工程损失

监理工程师《建设工程合同管理》考试试题含答案参考15

监理工程师《建设工程合同管理》考试试题含答案 1. 单选题：设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指（）。 A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止 B.从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止 C.从设计人接到发包人支付定金之日起，至交付全部设计文件之日止 D.从设计人接到发包人支付定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止 正确答案：C 2. 单选题：施工合同的担保合同属于（）。 A.从合同 B.主合同 C.分包合同 D.有偿合同 正确答案：A 3. 单选题：当业主和承包商发生的争议由仲裁机关进行仲裁时，监理单位应当()。 A.设法化解双方矛盾 B.维护业主的利益 C.保持冷静 D.积极提供作证的事实材料 正确答案：D 4. 多选题：根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，下列关于违约责任的表述中，正确的是（）。 A.合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金 B.发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付1d，应承担应支付金额2‰的逾期违约金，但设计人提交设计文件的时间不予顺延 C.由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，还应免收直接受损失部分的设计费 D.在合同履行期间，发包人要求终止合同，设计人未开始设计工作的，应退还发包人已付的定金 E.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决 正确答案：ACE

5. 单选题：监理合同自()生效。 A.合同签字之日起 B.合同登记之日起 C.工程开工之日起 D.监理工程师进驻现场之日起 正确答案：A 6. 单选题：FIDIC《施-K合同条件》规定，承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的资料后，应提前（）d将某一确定的日期通知工程师，说明此日后已准备好进行竣工检验。 A.7 B.14 C.21 D.28. 正确答案：C 7. 单选题：合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审的批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误，由()承担。 A.承包人 B.发包人 C.政府部分 D.发包人和承包人 正确答案：B 8. 单选题：对招标文件的响应存在细微偏差的投标文件（）。 A.应予以淘汰 B.归入无效投标书 C.不再进入详评 D.仍属于有效投标书 正确答案：D 9. 单选题：关于要约和承诺生效的表述中，有误的是（）。 A.要约到达受要约人时生效 B.承诺的通知发出时生效 C.采用数据电文形式订立合同，但收件人未指定特定系统的，该数据电文进入收件人任何系统的首次时间，视为到达时间

2023年监理工程师之合同管理真题精选附答案

2023年监理工程师之合同管理真题精选附答案 单选题（共30题） 1、某建设工程项目，约定缺陷责任期为1年，建设工程中竣工验收前2013年5月1日进行了土建单位工程验收，2013年8月1日进行了竣工验收，则关于缺陷责任期说法正确的是( )。 A.2014年4月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年5月1日开始， B.2014年7月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年8月1日开始， C.2014年7月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年5月1日开始， D.2014年4月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年8月1日开始， 【答案】 A 2、保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人的（），否则保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的按照约定。 A.书面同意 B.口头同意 C.签字盖章 D.签字 【答案】 A 3、根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过（）。 A.0.01% B.1% C.5% D.10%

【答案】 B 4、建设工程设计合同履行发包人的管理内容说法错误的是（）。 A.如委托监理，监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息在专用合同条款中指明 B.发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行某项工作 C.发包人代表在授权范围内的行为由发包人代表承担法律责任 D.发包人的指示应盖有发包人单位章 【答案】 C 5、下列关于履约保函与预付款担保的描述错误的是( )。 A.履约保函自发包人和承包人签订合同之日起，至缺陷责任期满止 B.均采用无条件担保方式 C.预付款担保期限至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止 D.预付款担保期限不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额 【答案】 A 6、在运用综合评估法进行项目评标时，投标报价偏差率的计算公式为（）。 A.（投标人报价-评标基准价）/评标基准价×100% B.（投标人报价-标底）/标底×100% C.（投标人报价-最高限价）/最高限价×100% D.（投标人报价-评标基准价）/投标人报价×100% 【答案】 A

监理工程师《合同管理》历年真题和解析答案0513-91

监理工程师《合同管理》历年真题和解析 答案0513-91 1、某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同,合同约定:设备供应公司向建设单位供货2台空调,其余8台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的()。【单选题】 A.债权转让 B.合同变更 C.债务转移 D.合同转让 正确答案:A 答案解析:把权利交由别人享受,但合同法律关系没有变,一定要注意“合同履行中”这几个字。在原合同中,建设单位和设备供应公司是合同双方当事人,当事人的法律关系没有变化,但由设备供应单位向第三人履行部分债务,属于债务人向第三人履行债务,称这为合同履行中的债权转让。B项,合同变更指合同内容发生变化,而合同转让(包括履行中的转让和转移),内容没有发生变化,只是主体发生了变化。履行中的债权转让和债务转移,是合同履行对方发生变化,而合同转让则是合同当事人法律地位发生变化。D项,合同转让是个笼统的称谓,包括债权转让、债务承担(转让)、权利和义务同时转让三种。

2、工程师处理索赔时,应给予承包商利润补偿的情况包括()。【多选题】 A.业主延误移交施工现场 B.不可抗力造成的损失 C.业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失 D.施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿 E.施工中遇到异常恶劣气候条件的影响 正确答案:A、C 答案解析:可以补偿利润的项目一共六项。B项,只能补偿工期和费用;D 项,只能补偿工期和费用;E项,只能顺延工期。 3、某工程项目,建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据,且建设单位又未提出任何书面解释,监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是()。【单选题】 A.发出终止合同的通知,通知送达建设单位后,合同即行终止 B.发出终止合同的通知,通知发出后14日内仍未获得支付酬金,合同即行终止 C.发出终止合同的通知,通知发出后14日内未得到答复,可进一步发出终止合同的通知,第二份通知到达建设单位后,合同即行终止 D.发出终止合同的通知,通知发出后14日内未得到答复,可进一步发出通知,第二份通知发出后42日内仍未得到答复,合同即行终止 正确答案:D 答案解析:本题考查合同终止的条件。发两个通知,在第二份通知发出后

监理工程师《建设工程合同管理》真题及答案

XX年监理工程师《建立工程合同管理》真题及答案 1.关于建立工程合同管理目标的说法，错误的选项是( )。 A.推进工程法人责任制落实 B.提高工程进度控制水平 C.减少建筑领域的经济违法 D.降低不可抗力发生的频率 2.关于合同法律关系的说法，正确的选项是( )。 A.合同法律关系可以没有内容 B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体 C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭 D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭 3.以下组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是( )。 A.自然人 B.工程经理部 C.设计事务所 D.监理事务所 4.施工工程经理是施工企业的代理人，这种代理属于( )。 A.法定代理 B.委托代理 C.指定代理 D.职务代理 5.根据《担保法》，关于保证的说法，正确的选项是( )。 A.保证法律关系只有两方参加 B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益 C.如果合同未约定保证方式，那么按连带责任保证处理

D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务 6.根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以( )为抵押合同。 A.建立用地使用权 B.土地承包经营权 C.正在建造的建筑物 D.机械、车辆 7.根据《担保法》，关于留置的说法，正确的选项是( )。 A.能够留置的财产仅限于动产 B.材料采购合同可以采用留置担保 C.施工合同可以采用留置担保 D.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产 8.在施工招标投标中，以下投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是( )。 A.投标文件没有按要求密封 B.投标人在投标有效期内撤销投标 C.中标人回绝订立合同 D.中标人不承受根据规定对投标文件错误的修正 9.建筑工程一切险的除外责任包括( )造成的损失。 A.台风 B.暴雨引起地面下陷 C.雷电引起火灾 D.自然磨损 10.根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是( )。 A.依法成立的企业

13年监理工程师真题及答案：《建设工程合同管理》

13年监理工程师真题及答案：《建设工程 合同管理》 一、单项选择题(共50题。每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)。 1、关于保证人资格的说法，正确的是( )。 A、企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人 B、企业法人的分支机构一律不得作为保证人 C、医院可以作为保证人 D、学校不得作为保证人 2、关于连带责任保证的说法，正确的是( )。

A、当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任 B、连带责任保证的债务人在债务履行其满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担责任 C、主合同的债务人经审判应履行债务后，债务人才可以要求连带责任保证人承担保证责任 D、主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行人不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担责任 3、关于抵押的说法，证券的是( )。 A、抵押的财产不转移占有 B、抵押的财产应当为抵押人所有 C、徒弟所有权可以作为抵押物 D、抵押合同应自登记之日起生效

4.某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖。得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为( )。 A、全部归银行所有 B、返还施工企业550万元 C、返还施工企业600万元 D、返还施工企业750万元 5、关于投标保证有效期的说法，正确的是( )。 A、投标保证有效期应从投标时算起 B、投标保证有效期应从开标日起算 C、投标保证有效期不得延长 D、投标保证有效期应长于投标有效期